欺詐合同起訴狀范文(18篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-29 16:53:13
欺詐合同起訴狀范文(18篇)
時間:2023-11-29 16:53:13     小編:靈魂曲

合同是經(jīng)濟交往中的重要約束工具,有助于減少風險和糾紛。合同中的價格、數(shù)量、交貨時間等重要條款應明確規(guī)定,并考慮到可能的變動情況。當您簽訂合同時,請?zhí)貏e注意合同中的有關(guān)爭議解決方式的條款。

欺詐合同起訴狀篇一

合同無效是指合同因欠缺一定生效要件而致合同當然不發(fā)生效力,那么,合同無效訴訟該如何寫起訴狀?下面請看本站小編給大家整理收集的合同無效起訴狀,供大家閱讀參考。

原告:張某,女,x年12月19日生,國籍:,現(xiàn)住xx市南崗區(qū)某某路號,護照號:電話:

被告:某銷售。

法定代表人:職務:電話:

訴訟請求。

一、請求依法確認原、被告簽訂的《認購書》無效;。

三、訴訟費用由被告承擔。

事實與理由。

原、被告于x年6月13日簽訂《認購書》,約定由原告購買被告銷售的位于xx市長江路與香坊南北路交匯的某小區(qū)的住宅一套,被告同時承諾于《認購書》簽訂之日起十五日內(nèi)取得商品房預售許可證并簽訂正規(guī)商品房。

買賣合同。

但被告在x年仍未取得商品房預售許可證。原告認為因被告未取得商品房預售許可證出售房屋違反法律的強制性規(guī)定該《認購書》無效原告就返還定金事宜多次與被告協(xié)商未果故訴至貴院請求人民法院依法支持原告全部訴訟請求。

此致

xx市道里區(qū)人民法院。

起訴人:xxx。

xxxx年xx月xx日。

原告:xx市穴坊鎮(zhèn)某某某村村民委員會,法定代表人王某某,職務村主任。

被告:王某言,男,x年1月28日出生,漢族,xx市穴坊鎮(zhèn)某某某村村民,系上屆村支部委員,村委委員,本屆村支部委員,住本村。

訴訟請求:

一.確認原告與被告x年12月20日簽訂的《承包合同》無效;。

二.判令被告向原告退還非法占用土地;。

三.判令被告支付原告非法占用土地期間使用費元;。

四.判令被告承擔本案訴訟等合理費用。

事實和理由:

南山后村原小學被合并后在原學校操場西邊遺留下一塊空地。被告在未召開村兩委會、村民或者村民代表會議,未采取叫行等方式發(fā)包的情況下,以非正常手段非法占用該土地并無償使用至今。被告作為黨員,其非法占用土地的行為在廣大村民中造成了極壞的影響,嚴重攪亂了本村的土地承包秩序,村民意見一直很大。x年4月村換屆選舉后,原告為規(guī)范本村土地承包秩序,遵照鎮(zhèn)領(lǐng)導指示,經(jīng)征求村民代表意見,一致決定對該土地叫行發(fā)包,然而,被告此時卻拿出一份簽署日期為x年12月20日的《承包合同》(下稱本合同)。

原告認為:本合同是被告與本村原村主任王某虎在惡意串通的情況下,通過欺詐穴坊鎮(zhèn)人民政府經(jīng)管站而由鎮(zhèn)經(jīng)管站在漏洞百出的合同上加蓋了原告公章而形成的合同,損害了廣大村民的集體利益;同時,本合同是在未召開村兩委會及村民或者村民代表會議、未進行公示,違反村民民主議定原則的情況下而簽訂,也損害了廣大村民的集體利益。

據(jù)此,根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》、《中華人民共和國村民委員會組織法》、《中華人民共和國合同法》等法律的規(guī)定,本合同應為無效合同。原告為維護自身合法權(quán)益,特向法院起訴,請法院依法判如所請。

此致

xx市人民法院。

具狀人:xx市穴坊鎮(zhèn)某某某村村民委員會。

x年7月9日。

欺詐合同起訴狀篇二

被告:________________________。

訴訟請求。

3、訴訟費等由被告承擔;

事實與理由。

_______年_______月_______日,原告與被告簽定《建筑工程施工合同書》約定:_______________由被告為原告提供符合國家規(guī)范的節(jié)能環(huán)保石灰窯的全部工程圖紙并承建該工程,合同工期從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,但被告未能在合同工期內(nèi)按約交工和交付工程的相關(guān)圖紙,_______年_______月_______日,雙方又簽定一份《工程進度協(xié)議》約定:_______________“土建以及安裝工程未完部分,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日全部完工試車。

試運行過程中,原告發(fā)現(xiàn)該工程存在嚴重的.質(zhì)量問題,但被告也不按照合同約定盡維修責任,導致原告產(chǎn)出廢品損失_______________元,工程維修損失_______________元,停產(chǎn)損失_______________元,共計損失_______________元。另外,該工程還存在偷工減料、漏建少建以及內(nèi)在的嚴重質(zhì)量問題,致使工程多處出現(xiàn)塌方和裂紋,給原告造成巨大經(jīng)濟損失。為此,原告請求法院委托有關(guān)部門按照國家對該類工程施工的規(guī)范要求進行鑒定,其損失另行計算。

綜述:被告不講誠信,一再違反合同,是嚴重的違約行為,應當承擔違約責任,造成原告的損失也應予以賠償。為保護原告的合法權(quán)益不受侵犯,特向人民法院提起訴訟,請求依法判決。

此致

敬禮!

具狀人:_______________有限公司。

________年_________月________日。

欺詐合同起訴狀篇三

__________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________號。

法定代表人:___________________________,__________有限公司經(jīng)理。

被反訴人(本訴原告):_________________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________號。

法定代表人:___________________________,__________有限公司經(jīng)理。

反訴請求:_________________。

1.要求被反訴人支付__________費_____________元。

2.被反訴人應負擔案件全部受理費。

反訴人認為:_________________基于上述事實,特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴,請法院依法公正判決,以維護反訴人的合法權(quán)益。

此致

_______________區(qū)人民法院。

____年_____月_____日。

欺詐合同起訴狀篇四

訴訟請求:

1.判令被告立即騰出所租賃的房屋;

2.判令被告支付違約金xxx元整;

3.判令被告承擔訴訟費用。

事實與理由:

20xx年2月xx日,原告與被告簽訂了《房屋租賃合同》,因雙方對有關(guān)約定事項發(fā)生異議,于是經(jīng)雙方協(xié)商,在20xx年xx月初,對原合同有關(guān)條款進行了修改,從新簽定了《房屋租賃合同》,原合同作廢并已銷毀。被告在合同履行期間,違反《房屋租賃合同》第十條第7款(即乙方保證承租甲方的房屋為無明火商業(yè)用房使用,遵守中華人民共和國法規(guī)和政府相關(guān)規(guī)定,合法經(jīng)營。因乙方違法經(jīng)營而給甲方造成的連帶損失,甲方有權(quán)收回房屋并不退還押金,由此給甲方造成的損失由乙方負責賠償。)和第十一條第一款第一項(即租賃期間,乙方有下列行為之一,甲方有權(quán)終止合同,收回該房屋,乙方應按照合同總租金的10%向甲方支付違約金。a:改變本合同規(guī)定的租賃用途或利用該房屋進行違法經(jīng)營的。)的約定,使用明火和進行無照違法經(jīng)營。20xx年2月xx日,原告向被告送達了《告知書》,要求被告停止使用煤氣罐,被告不予理睬,拒不接受。20xx年3月xx號,物業(yè)向被告送達了《通知函》,要求被告停止使用煤氣罐,被告仍然不予理睬,拒不接受。

被告的行為嚴重違反了雙方的協(xié)議約定,損害了原告的合法權(quán)益,為了維護原告的合法利益不受侵害,起訴至貴院,懇請貴院能依法維護原告的合法權(quán)益,維護法律的權(quán)威性和嚴肅性。

此致

北京市xx區(qū)人民法院

起訴人:

附:本訴狀副本一份;證據(jù)材料五份。

欺詐合同起訴狀篇五

上訴人:______________,男,漢族,__________歲,身份證編號:_________________,初中文化,__________省__________市人,現(xiàn)住__________省__________市街號院號樓號。

上訴人因涉嫌合同詐騙罪一案,不服__________省__________市人民法院(_____________)_____刑初字第號刑事判決,故提出上訴。

上訴請求。

1、撤銷__________市人民法院(_____________)_____刑初字第號刑事判決書。

2、改判被告人不構(gòu)成犯罪,不承擔刑事責任。

事實與理由。

上訴人在本案中的地位決定上訴人無從知_____________文化投資有限公司(以下稱文化公司)無履行合同的能力。

文化公司為本案第一被告人_______________發(fā)起成立,在設立公司之時,_______________向工商登記部門投送的各種資料及公司的設立過程,上訴人均不知曉。上訴人開始只是_______________的一個司機,后被_______________派到__________分公司任副經(jīng)理,從事的都是按照__________的指令做一些具體事務,包括文化公司對外招標的各種事宜,上訴人均不知曉,故上訴人沒有機會知道文化公司的資金運作狀況。再者,上訴人原來沒有從事過項目投資方面的工作,加上自身文化程度較低,也無能力判斷文化公司是否投資該項目的資金狀況。但__________市人民法院(_____________)_____刑初字號判決書認定上訴人明知被告人__________無履行能力,仍介紹被害人施工企業(yè)簽訂工程施工合同,騙取合同履約金,屬認定事實錯誤。

二、上訴人無非法占有的主觀目的,客觀上也沒有占有施工企業(yè)的錢財。

上訴人雖然介紹了兩家企家和文化公司簽訂了合同,但所收的這兩家企業(yè)的合同履行金,均按照_______________的指示,全部交給了_______________本人或匯到了_______________指定的賬戶上。至今為止,上訴人為文化公司工作時墊付的各項費用6萬多元(已向法院提交證據(jù))也無著落??陀^地說,上訴人本人也是本案的受害者,何來占有受害企業(yè)錢財之談,更談不上主觀上的占有。

綜上所述,__________市人民法院(_____________)_____刑初字第判決書針對上訴人而言,查明事實不清,適用法律錯誤,懇請二審法院本著實事求是,認真負責,有錯必究的工作態(tài)度,給上訴人一個公平的判決。

此致

__________市中級人民法院。

上訴人:_________________。

代理律師:_________________。

時間:_________________。

欺詐合同起訴狀篇六

上訴人:_______________,男,漢族,____年____月____日出生,住址:______________湖北省孝感,現(xiàn)羈押于_______________看守所。

上訴人因合同詐騙罪一案,經(jīng)四川省成都市人民法院開庭審理,現(xiàn)已做出(20__)成少刑初字第_______________號刑事判決書。上訴人認為,一審判決認定案件事實不清,證據(jù)不足,適用法律不當且量刑過重,故依法提起上訴。

上訴請求:請求依法撤銷(20__)成少刑初字第_______________號刑事判決書對上訴人的判決,在查明事實后依法改判。

事實和理由:

一、一審判決對上訴人_______________合同詐騙罪的認定事實不清,證據(jù)不足。

1、合同詐騙罪的本罪的主觀方面,表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對方當事人財物的目的。而上訴人_______________作為_______________的老鄉(xiāng),經(jīng)其邀約進入公司工作,平常的工作就是按照老總的吩咐,將做中性筆的過程演示給客戶看,他對公司的經(jīng)營模式、方式毫不知情。所以說上訴人具有直接故意、并且具有非法占有客戶財物的目的無從談起。如果說是共同犯罪的話,上訴人也沒有共同犯罪的主觀故意。

2、合同詐騙罪的本罪的客觀方面,表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中,以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法,騙取對方當事人財物,數(shù)額較大的行為。

(1)、上訴人平時的工作主要按照按照_______________的吩咐,將做中性筆的過程演示給客戶看,并不參與擬定、簽訂、履行合同,也沒有虛構(gòu)事實和隱瞞真相的事實。

(2)、騙取對方當事人財務,數(shù)額較大的行為無從談起。

上訴人在公司上班不到兩個月,總共領(lǐng)取約4000塊錢的工資收入,并無其他任何非法獲利。上訴人作為一個農(nóng)民,兩個年幼孩子的父親,經(jīng)同村人_______________介紹進入公司打工,是為了掙得一點辛苦錢,養(yǎng)活貧困的家庭。同時由于公司有正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照,上訴人一直深信公司是合法正規(guī)的公司?,F(xiàn)在大學生畢業(yè)了都找不到工作,上訴人認為找個工作不容易。上訴人一直都希望通過正當合法的手段來掙錢,從未想過通過欺騙等不法手段來牟取暴利。同時公安機關(guān)在調(diào)查取證的時候,在程序上存在很多瑕疵,故本案僅憑上訴人第一次的口供無法認定上訴人構(gòu)成合同詐騙罪。

上訴人:____________。

___年___月___日。

欺詐合同起訴狀篇七

訴訟請求:

1、判令被告償還原告借款人民幣______元、及違約金_____元。(違約金為每天____%本金計算,從________年____月____日起計至被告付清全部款項之日止,現(xiàn)暫計至________年____月____日)。

2、判令被告對上述款項的清償承擔連帶責任。

3、判令兩被告承擔本案全部訴訟費用。

事實和理由:

另外,證據(jù)和證據(jù)來源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時的說明應能簡就簡,盡可能在法律許可的.范圍內(nèi)保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動。附:起訴狀副本____份;證據(jù)材料副本____份。

欺詐合同起訴狀篇八

訴訟請求:

一、判令被告向原告支付違約金共計32200元。

二、判令被告賠償原告裝修損失10060.80元。

三、判令被告賠償原告經(jīng)營損失3573元。

四、判令被告承擔本案的訴訟費用。

事實與理由:

原告與被告于20__________年9月7日簽訂《北京市房屋租賃合同》(以下簡稱租賃合同),被告將坐落于北京市海淀區(qū)______________莊園8樓的______________房出租給原告,合同約定房屋租賃期自20__________年9月8日至20__________年9月7日,共計36個月。租金為每月5000元,支付時間分別為20__________年9月7日、20__________年9月7日、20__________年9月7日;付款方式為“一年一付,付十二押一”。

20__________年9月7日,原告向被告交付20__________年9月8日至20__________年9月7日房屋租金60000元及押金5000元,并開始裝修、營業(yè),裝修共花費10060.80元。20__________年12月,在原告忙于其他業(yè)務期間,被告擅自解除合同,將房屋租給他人,致使原告原定的.業(yè)務無法開展。

在此期間原告多次要求被告繼續(xù)履行租賃合同,但對方拒不繼續(xù)履行,對原告的要求置之不理。

原告與被告簽定的合同事實清晰、有效,被告違約事實清楚。請求法院依法維護原告的合法權(quán)益。

此致

__________區(qū)人民法院。

具狀人:_________________。

__________年__________月__________日。

欺詐合同起訴狀篇九

法定代表人?????系經(jīng)理。

被告。

法定代表人????系經(jīng)理。

1、請求判令被告返還原告已經(jīng)支付的錢款????萬元。

2、請求判令被告賠償原告的電費支出??????元(自???年???月起暫計算至???年??月)。

3、本案訴訟費由被告承擔。

年??月?日原告接取業(yè)主a置業(yè)有限公司x配電房工程。

年??月??日,原被告雙方簽訂《設備銷售安裝合同》一份約定被告承建x配電房工程并按照“圖審圖紙”要求施工,以及負責圖紙范圍內(nèi)的設備提供、運輸、安裝及安裝時的安全問題,費用合計???元,交貨期限為原告最后認定的技術(shù)要求之日起30天內(nèi),交貨方式為被告負責運輸交貨。

年??月??日,被告向原告出具《承諾書》一份,該《承諾書》說明:因被告方原因工程處于半停工狀態(tài),現(xiàn)特別以書面形式承諾,至??年??月??日前完成合同約定內(nèi)的剩余工程量并嚴格按照圖紙和電力局驗收要求,且質(zhì)量達到合格,如未按承諾內(nèi)容和期限完成,愿意承擔從該土建工程竣工驗收合格之日起至完成配電房驗收時間止給原告和a置業(yè)有限公司由此引起的一切相關(guān)經(jīng)濟損失和一切法律責任。

年??月??日,原被告簽訂《協(xié)議》一份,《協(xié)議》內(nèi)容如下:雙方確認因被告原因造成??年??月??日雙方簽訂的《設備銷售安裝合同》下的工程處于半停工狀態(tài),且被告已經(jīng)采購或安裝的設備未符合電力局的驗收標準,被告認可系因其單方面原因造成了工程無法竣工并通過驗收。雙方約定于??年??月??日解除雙方之前簽訂的《設備銷售安裝合同》,且被告自愿承擔因解除合同或未按照合同約定內(nèi)容履行合同而給原告和業(yè)主a置業(yè)有限公司造成的自該土建工程竣工驗收合格之日起至完成配電房驗收時間止產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失和法律責任。

截止至??年??月?份,原告因被告先行為所遭受損失如下1、原告已向被告支付錢款??萬元,因被告原因合同已解除,該部分已支付貨款應予全額返還;2、由于被告未按合同及時完工,自??年?月自?年?月產(chǎn)生用電費用???元,該筆費用由業(yè)主a置業(yè)有限公司支付,原告與a置業(yè)有限公司之間有電費清算協(xié)議,將由原告負擔該筆電費。

原告認為其與被告之間簽訂的《設備銷售安裝合同》、《協(xié)議》以及被告出具的《承諾書》系真實的意思表示,合法有效應受法律保護?,F(xiàn)被告未按約承擔相應責任的行為嚴重侵犯了原告的合法權(quán)益,故原告根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條之規(guī)定訴至貴院,望判如所請。

此致

xx人民法院。

具狀人:

年???月???日。

欺詐合同起訴狀篇十

電話:_____________。

訴訟請求:_________________。

1、依法判令被告立即給原告支付工程款人民幣貳萬陸千元(26000.00)。

2、依法判令被告立即支付所欠工程款利息給原告。

3、本案訴訟費全部由被告承擔。

訴訟理由:_________________。

20__年12月11日,原、被告雙方簽訂合同,原告承攬被告的__________縣醫(yī)院污水池防腐襯里工程。約定價格每平方米140.00,面積按實際工程量計算。原告按照合同約定,當日進入現(xiàn)場開始施工并按時保質(zhì)的完成了工程。被告先后支付了叁萬元工程款給原告后,其余工程款貳萬陸千元至今未付。原告多次向被告追討所欠工程款,均遭到無理推諉或惡意回避,拒不支付所欠工程款給原告。

原告認為,被告拒絕還款的行為已嚴重侵犯了原告的合法權(quán)益,故原告依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》及相關(guān)法律規(guī)定特向貴院提起訴訟,請求貴院判決被告立即給原告支付工程款人民幣貳萬陸千元(26000.00),判決被告立即支付所欠工程款利息給原告,依法維護原告的合法權(quán)益。

此致

__________縣人民法院。

具狀人:______________。

__________-__________-__________。

欺詐合同起訴狀篇十一

三、本案訴訟費用由兩被告承擔。

事實經(jīng)過:

20xx年9月5號,原告因居住需要,經(jīng)由上海永軒地產(chǎn)介紹帶看了多套房屋后看中了原告產(chǎn)權(quán)位于上海市浦東新區(qū)龍陽路1880弄53號1602的房屋,并交付租房意向金1500元,中介方在之后幾天時間,經(jīng)過多次和被告代理人李康協(xié)商,初步達成原告以月租金7800元,起租日為10月3日,因房屋內(nèi)有多處設施損壞,合同簽訂后即把房屋交付原告進行自費維修的租賃口頭協(xié)議,并約定于9月10日簽訂到該房屋里面簽訂合同并當場和上個租客交接水電費。

訴訟理由:

在整個合同簽訂過程,原告通過被告代理人李康的表述,及所提供的微信聊天記錄原告提供的產(chǎn)權(quán)證相片及銀行賬號相片,后經(jīng)多方求證和確認(通過和現(xiàn)場咨詢前一租客和就收款方銀行賬號與產(chǎn)權(quán)人姓名一致性判斷),相信被告代理人持有代理權(quán)而簽訂合同。這符合典型的“表見代理”構(gòu)成因素。

根據(jù)《合同法》第四十九條:行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人名義訂立合同,相對人有理由相信行為人有代理權(quán)的,該代理行為有效。

綜上,原告為維護自己的合法權(quán)益,特訴至貴院,請依法支持原告訴請。

附件3張

原合同復印件一張

欺詐合同起訴狀篇十二

訴訟請求:

1.判令被告立即騰出所租賃的房屋;

2.判令被告支付違約金___元整;

3.判令被告承擔訴訟費用。

事實與理由:

____年____月__日,原告與被告簽訂了《房屋租賃合同》,因雙方對有關(guān)約定事項發(fā)生異議,于是經(jīng)雙方協(xié)商,在____年__月初,對原合同有關(guān)條款進行了修改,從新簽定了《房屋租賃合同》,原合同作廢并已銷毀。被告在合同履行期間,違反《房屋租賃合同》第十條第7款(即乙方保證承租甲方的房屋為無明火商業(yè)用房使用,遵守中華人民共和國法規(guī)和政府相關(guān)規(guī)定,合法經(jīng)營。因乙方違法經(jīng)營而給甲方造成的連帶損失,甲方有權(quán)收回房屋并不退還押金,由此給甲方造成的損失由乙方負責賠償。)和第十一條第一款第一項(即租賃期間,乙方有下列行為之一,甲方有權(quán)終止合同,收回該房屋,乙方應按照合同總租金的10%向甲方支付違約金。a:改變本合同規(guī)定的租賃用途或利用該房屋進行違法經(jīng)營的。)的約定,使用明火和進行無照違法經(jīng)營。____年____月__日,原告向被告送達了《告知書》,要求被告停止使用煤氣罐,被告不予理睬,拒不接受。______年____月__日,物業(yè)向被告送達了《通知函》,要求被告停止使用煤氣罐,被告仍然不予理睬,拒不接受。

被告的行為嚴重違反了雙方的協(xié)議約定,損害了原告的合法權(quán)益,為了維護原告的合法利益不受侵害,起訴至貴院,懇請貴院能依法維護原告的合法權(quán)益,維護法律的權(quán)威性和嚴肅性。

此致

北京市__區(qū)人民法院

起訴人:

附:本訴狀副本一份;證據(jù)材料五份。

欺詐合同起訴狀篇十三

請求事項:

1、請求判決被告立即支付下欠原告的貨款共計__________元,違約金______元。

2、本案的訴訟費由被告承擔。

事實和理由:

原告和被告于_________年_________月_________日簽訂了《________購銷合同》。雙方在每份合同中都約定了?__________的數(shù)量、單價、合同履行方式及貨款支付方式和期限,同時還約定了違約金。合同簽訂后,原告嚴格依據(jù)合同向被告履行了供貨等義務,合同?履行完畢后,經(jīng)雙方結(jié)算,______購銷合同實際總貨款是_________元,被告欠下貨款_________元。自雙方結(jié)算后,原告又多次要求被告?按合同約定立即支付貨款,被告推脫不予支付,事實上已經(jīng)構(gòu)成違約,依合同約定被告應當承擔違約責任,按合同總價款的______%(最高不超過合同總價款?的30%)向原告支付違約金__________元。

此致

____________人民法院。

起訴人:_________________。

_______年_______月______日。

附:

起訴狀副本____份;

證據(jù)材料副本____份。

欺詐合同起訴狀篇十四

電話:xxx。

被告:劉xxx,男,xx歲,漢族,住所地:天津市南開區(qū)xx。

電話:xx。

訴訟請求:

1.判令被告立即騰出所租賃的房屋;

2.判令被告支付違約金xxx元整;

3.判令被告承擔訴訟費用。

事實與理由:

20xx年2月xx日,原告與被告簽訂了《房屋租賃合同》,因雙方對有關(guān)約定事項發(fā)生異議,于是經(jīng)雙方協(xié)商,在20xx年xx月初,對原合同有關(guān)條款進行了修改,從新簽定了《房屋租賃合同》,原合同作廢并已銷毀。被告在合同履行期間,違反《房屋租賃合同》第十條第7款(即乙方保證承租甲方的房屋為無明火商業(yè)用房使用,遵守中華人民共和國法規(guī)和政府相關(guān)規(guī)定,合法經(jīng)營。因乙方違法經(jīng)營而給甲方造成的連帶損失,甲方有權(quán)收回房屋并不退還押金,由此給甲方造成的損失由乙方負責賠償。)和第十一條第一款第一項(即租賃期間,乙方有下列行為之一,甲方有權(quán)終止合同,收回該房屋,乙方應按照合同總租金的10%向甲方支付違約金。a:改變本合同規(guī)定的租賃用途或利用該房屋進行違法經(jīng)營的。)的約定,使用明火和進行無照違法經(jīng)營。20xx年2月xx日,原告向被告送達了《告知書》,要求被告停止使用煤氣罐,被告不予理睬,拒不接受。20xx年3月xx號,物業(yè)向被告送達了《通知函》,要求被告停止使用煤氣罐,被告仍然不予理睬,拒不接受。

被告的行為嚴重違反了雙方的協(xié)議約定,損害了原告的合法權(quán)益,為了維護原告的合法利益不受侵害,起訴至貴院,懇請貴院能依法維護原告的`合法權(quán)益,維護法律的權(quán)威性和嚴肅性。

此致

北京市xx區(qū)人民法院。

起訴人:

附:本訴狀副本一份;證據(jù)材料五份。

欺詐合同起訴狀篇十五

法定代表人:_________________。

電話:_________________。

被告:_________________。

地址:_________________。

電話:_________________。

訴訟請求:_________________。

1、請法院依法解除20__年12月26日原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;。

2、請求法院判決被告支付違約金610元;。

3、本案訴訟費用由被告承擔。

實和理由:_________________。

原告于20__年12月26日與被告簽訂商品房買賣合同,約定由原告出售給被告位于__________市__________區(qū)__________路西、__________路北瑞豐苑的一套面積為96.6平方米的商品房,該房屋總價款為:_________________881049元,其中有首付款271049元,余款610000元被告應在20__年2月6日以商業(yè)貸款貸款的方式支付,合同還約定交房日期為20__年10月31日之前。合同簽訂后,被告僅支付首付款271049元。之后,被告以貸款沒有通過為由,在合同約定的余款交付日期到后,卻遲遲未能向原告支付610000元的余款。直至今日,被告一直違反合同約定,未履行付款義務。雙方在合同第七條第二款中約定:_________________“逾期90日后,出賣人有權(quán)解除合同,買受人按累計應付款的0.1%向出賣人支付違約金?!币虼耍娓鶕?jù)合同約定向法院起訴,要求法院判決解除原、被告之間的房屋買賣合同,并要求法院判決被告依合同約定支付違約金。原告特提起訴訟,請求法院判如所請。

此致

___________人民法院。

具狀人:___________。

____年_____月_____日。

欺詐合同起訴狀篇十六

原告 :_________,性別:____,民族:____,出生日期:________年____月____日, 身份證 號碼:____________________________,電話:____________________,地址:________________________。

被告 :_________,性別:____,民族:____,出生日期:________年____月____日,身份證號碼:____________________________,電話:____________________, 地址 :________________________。

訴訟 請求:

一、判令被告向原告支付 違約金 共計_________元;

二、判令被告賠償原告裝修損失_________元;

三、判令被告賠償原告經(jīng)營損失_________元;

四、判令被告承擔本案的 訴訟費用 。

事實與理由:

原告與被告于________年____月____日簽訂《________市 房屋租賃合同 》(以下簡稱租賃合同),被告將坐落于_________市________區(qū)_______莊園______樓的_______房出租給原告,合同約定房屋租賃期自________年____月____日至________年____月____日,共計36個月。租金為每月__________元,支付時間分別為________年____月____日、________年____月____日、 ________年____月____日;付款方式為“一年一付,付十二押一”。

________年____月____日,原告向被告交付________年____月____日至________年____月____日房屋租金__________元及押金__________元,并開始裝修、營業(yè),裝修共花費__________元元。________年____月,在原告忙于其他業(yè)務期間,被告擅自解除合同,將房屋租給他人,致使原告原定的業(yè)務無法開展。

在此期間原告多次要求被告繼續(xù)履行租賃合同,但對方拒不繼續(xù)履行,對原告的要求置之不理。

原告與被告簽定的合同事實清晰、有效,被告違約事實清楚。請求法院依法維護原告的合法權(quán)益。

此致

________區(qū)人民法院

具狀人:_________________

________年____月____日

欺詐合同起訴狀篇十七

上訴人:______________,男,漢族,__________歲,身份證編號:_________________,初中文化,__________省__________市人,現(xiàn)住__________省__________市街號院號樓號。

上訴人因涉嫌合同詐騙罪一案,不服__________省__________市人民法院(_____________)_____刑初字第號刑事判決,故提出上訴。

上訴請求。

1.撤銷__________市人民法院(_____________)_____刑初字第號刑事判決書。

2.改判被告人不構(gòu)成犯罪,不承擔刑事責任。

事實與理由。

上訴人在本案中的地位決定上訴人無從知_____________文化投資有限公司(以下稱文化公司)無履行合同的能力。

文化公司為本案第一被告人_______________發(fā)起成立,在設立公司之時,_______________向工商登記部門投送的各種資料及公司的設立過程,上訴人均不知曉。上訴人開始只是_______________的一個司機,后被_______________派到__________分公司任副經(jīng)理,從事的都是按照__________的指令做一些具體事務,包括文化公司對外招標的各種事宜,上訴人均不知曉,故上訴人沒有機會知道文化公司的資金運作狀況。再者,上訴人原來沒有從事過項目投資方面的工作,加上自身文化程度較低,也無能力判斷文化公司是否投資該項目的資金狀況。但__________市人民法院(_____________)_____刑初字號判決書認定上訴人明知被告人__________無履行能力,仍介紹被害人施工企業(yè)簽訂工程施工合同,騙取合同履約金,屬認定事實錯誤。

二、上訴人無非法占有的主觀目的,客觀上也沒有占有施工企業(yè)的錢財。

上訴人雖然介紹了兩家企家和文化公司簽訂了合同,但所收的這兩家企業(yè)的合同履行金,均按照_______________的指示,全部交給了_______________本人或匯到了_______________指定的賬戶上。至今為止,上訴人為文化公司工作時墊付的各項費用6萬多元(已向法院提交證據(jù))也無著落??陀^地說,上訴人本人也是本案的受害者,何來占有受害企業(yè)錢財之談,更談不上主觀上的占有。

綜上所述,__________市人民法院(_____________)_____刑初字第判決書針對上訴人而言,查明事實不清,適用法律錯誤,懇請二審法院本著實事求是,認真負責,有錯必究的工作態(tài)度,給上訴人一個公平的判決。

此致

__________市中級人民法院。

上訴人:_________________。

代理律師:_________________。

時間:_________________。

欺詐合同起訴狀篇十八

原告:_________________張__________,女,漢族,______年_____月_____日出生,住四川省__________市__________區(qū)__________號,電話:______________。

被告:_________________莊__________,男,漢族,______年_____月_____日出生,住廣東省__________市_______________,電話:______________。

訴訟請求:_________________

判決解除原、被告_________年8月19日簽訂的《商鋪租賃合同》;

判決被告支付原告違約金合計人民幣500000元;

判決被告支付原告墊付物管費和水電費共計人民幣50000元;

判決被告于__________年7月31日前自行撤出商鋪內(nèi)其安裝的設備、設施,恢復原貌,付清__________年_____月_____日至_____月_____日的物管費和水電費。

判決被告承擔本案的全部訴訟費用。

事實與理由:_________________

__________年_____月_____日,原、被告雙方簽訂了《商鋪租賃合同》。合同約定,原告將坐落于__________市__________區(qū)神仙樹南路_______________號商鋪租賃給被告,租賃期限為5年,自__________年月日起至__________年_____月_____日止,并約定了雙方若違反約定應承擔的違約責任。合同簽訂后,原告按照該租賃合同約定交付了商鋪,但被告卻不按合同約定支付租金,經(jīng)原告多次催繳,被告仍拒絕按約定支付租金,并長期占用商鋪。

綜上,為維護原告的合法權(quán)益,原告特向貴院提起訴訟,望判如所請。

此致

__________區(qū)人民法院

________

日期:________

【本文地址:http://www.mlvmservice.com/zuowen/16448423.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔