在商業(yè)活動中，合同起著重要的作用，能夠確保交易的合法性和安全性。編寫合同前需要充分了解法律法規(guī)和相關(guān)條款，確保合同的合法性和有效性。在簽署合同之前，可以參考以下案例，了解相似情況下的合同條款。
維修合同簡易協(xié)議書篇一
甲方：
乙方：
甲方因工作需要建設(shè)臨時板房一批，經(jīng)過同乙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議。
1、工程概況
臨建地點位于__以南，__以東，數(shù)量暫定為 間，實際結(jié)算數(shù)以甲方要求及實際建設(shè)間數(shù)為據(jù)。
2、雙方責(zé)任
甲方負(fù)責(zé)臨建房屋的地基處理、地面硬化，乙方負(fù)責(zé)地面上建筑物的建設(shè)施工，門窗安裝。
3、房屋構(gòu)造
單間房屋尺寸一般為3米×5米結(jié)構(gòu)，具體尺寸和房屋布局以甲方提供的圖紙為準(zhǔn)。
地基上兩層磚結(jié)構(gòu)。木頭門窗，門窗玻璃厚度不低于cm。楊木檁條，檁條上加葦箔，并覆蓋油氈。墻壁應(yīng)采用厚度不低于5cm，價格不低于4元/張(以目前市場價為據(jù))的石棉瓦。
4、工期
乙方在接到甲方處理完地基的施工場地后15日內(nèi)完成所有房屋的建設(shè)。
5、價格及結(jié)算方式
乙方包工包料，單層石棉瓦房530元/間，雙層石棉瓦房660元/間。甲方在接受乙方按期交付的房屋后，同乙方結(jié)算工程款的95，其余5作為保證金，如無質(zhì)量問題在工程完工1年后付清。
6、違約責(zé)任
乙方不能按期完成建設(shè)的，甲方有權(quán)依據(jù)損失酌情扣除建設(shè)工程款，房屋在1年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題時，甲方可以依據(jù)約定扣除保留金。
7、本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)一份。
甲方：________
乙方________
日期：
維修合同簡易協(xié)議書篇二
乙方：________
就甲方的一棟教學(xué)樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協(xié)議：
一、維修費用
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方施工必須規(guī)范，不能粗制濫造、野蠻施工;
2、工程質(zhì)量保修1年，若甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時維修;
3、如果在保修期內(nèi)工程出現(xiàn)漏水等質(zhì)量問題，乙方因各種因素?zé)o法維修，則乙方需賠償甲方相應(yīng)損失(損失包括就質(zhì)量問題帶來的其他損失)。
三、費用及付款方式
簽訂本合同后，乙方開始施工，工程完工，經(jīng)驗收合格后一次性付工程款________元。
四、安全責(zé)任
1、乙方必須規(guī)范施工，按照國家的相應(yīng)的`施工規(guī)范操作，做好勞動保護，確保施工安全。
2、在施工過程中，若發(fā)生事故，責(zé)任有乙方自負(fù)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、施工方的工作人員與甲方?jīng)]有任何勞動關(guān)系或雇傭關(guān)系。
五、其他事項
1、本合同簽訂后，甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。
甲方代表簽字：________
乙方代表簽字：________
日期：________
維修合同簡易協(xié)議書篇三
供方：________(以下簡稱甲方)
需方：________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律法規(guī)，為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方在合約期內(nèi)為乙方提供服務(wù)，達成如下協(xié)議：
一、合同價款
項目為通信線路維修，采購總金額為：9490元。
二、服務(wù)方式
甲方應(yīng)接到乙方通知后24小時能到達現(xiàn)場并處理好故障問題，若甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)完成故障處理，應(yīng)按合同價日千分之五每日支付違約金。
三、質(zhì)量保證
甲方應(yīng)按《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標(biāo)20__259號)等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進行工程施工。在具體項目建設(shè)過程中如發(fā)現(xiàn)甲方未能按時、按質(zhì)、按量提供服務(wù)的，乙方有權(quán)提出限期整改的要求，整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的.，乙方有權(quán)中止直至解除具體合同/訂單，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)賠償及違約責(zé)任。
四、付款方式
乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內(nèi)支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發(fā)票。
五、合同糾紛解決方式
雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同，如果雙方有爭議應(yīng)先協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。
六、合同生效
雙方授權(quán)代表簽字并蓋章后本合同生效，本合同一式二份，各執(zhí)一份。
甲方：________
乙方：________
簽訂日期：________
維修合同簡易協(xié)議書篇四
甲方：
地址：
法人代表：
電話：傳真：
乙方：
地址：
法人代表：
電話：傳真：
根據(jù)北京市消防局消監(jiān)字《20xx》140號通知規(guī)定，為了保證消防器材的正常使用，甲方委托乙方對大廈內(nèi)具4kg干粉abc滅火器進行維修年檢，每具維修費用為元人民幣。雙方本著互惠互利、友好合作的前提，明確雙方的權(quán)利及義務(wù)，特達成如下合作事項：
具4kg干粉abc類滅火器(具體明細詳見附件)，每具維修價格元人民幣，維修費用合計：。人民幣大寫：。以上報價含稅金及乙方滅火器材維修、運輸?shù)热抠M用。
二、維修日期：
三、交貨地址：將維修合格消防器材送至。
四、驗收方式：甲乙雙方在大廈現(xiàn)場驗收維修合格消防器材，滅火器外觀、噴射軟管良好，壓力充足。
五、付款方式：甲方驗收合格并收到乙方提供符合國家和甲方要求的發(fā)票后10日內(nèi)將維修款以支票形式付給乙方。
六、質(zhì)保期：乙方對所負(fù)責(zé)維修的甲方具干粉abc滅火器材免費質(zhì)保1年，一年內(nèi)滅火器出現(xiàn)壓力不足、軟管開裂等情況，乙方負(fù)責(zé)免費上門維修。
七、甲方責(zé)任。
1、甲方須保證消防器材不受人為破壞，消防器材應(yīng)放在干燥防潮的地方。
2、甲方一旦發(fā)現(xiàn)消防器材壓力不足、噴射軟管斷裂等異常情況后及時通知乙方，乙方須在24小時內(nèi)及時給予維修。
3、認(rèn)真履行合同，對工作任務(wù)的完成情況和工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查和驗收。
八、乙方責(zé)任。
1、乙方必須按照國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行滅火器的維修，嚴(yán)格質(zhì)量管理，保證維修的滅火器能夠正常有效的使用。
2、質(zhì)保期內(nèi)乙方對需要進行維修的滅火器實行免費上門服務(wù)，維修后的滅火器按原位擺放。
3、甲方須保證消防器材不受人為破壞，消防器材應(yīng)放在干燥防潮的地方。
4、本協(xié)議書采用固定總價方式即：協(xié)議依據(jù)報價時的所有工程量固定，人、材、機及取費全部固定。負(fù)責(zé)提供本協(xié)議施工材料、零配件和工具，對人工費乙方不再單獨收費。
5、協(xié)議價款已結(jié)合工程具體情況考慮了技術(shù)措施費及保證工期、質(zhì)量等因素所需的趕工費等全部費用。
6、本工程以乙方包材料設(shè)備、包工期、包施工、包質(zhì)量、包材料檢驗、包安全的形式進行承包。
八、本協(xié)議一式肆份。甲、乙雙方各持貳分，具有同等法律效率。本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
維修合同簡易協(xié)議書篇五
乙方接受甲方委托，作為甲方的相關(guān)維修定點單位，對甲方的提供電機、水泵及相關(guān)設(shè)備進行維修、提供相關(guān)配件。為保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方友好協(xié)商簽訂本協(xié)議。
乙方保證其具有維修電機及相關(guān)設(shè)備的資格證照，有權(quán)從事維修電機、水泵及相關(guān)設(shè)備。
雙方現(xiàn)就以下事項進行正式約定：
第一條：更換配件。
1、乙方提供更換配件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝配件，如有特殊情況乙方需在與甲方協(xié)商認(rèn)同后更換與原配件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
2.更換配件的費用由甲方承擔(dān)，乙方有義務(wù)提供部件的報價，供甲方參考確認(rèn)，報價中的部件價格不得高于電機及相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)商在*市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價格。甲方可以在經(jīng)乙方書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
1.甲方將需維修的電機及相關(guān)設(shè)備告知乙方，乙方協(xié)同甲方確認(rèn)后自行取走。
2.維修項目完工后，乙方有義務(wù)告知甲方確認(rèn)維修項目和更換配件明細。交付時間：維修項目完工后3日內(nèi)。交付方式：乙方將維修完工的電機及相關(guān)設(shè)備移交給甲方。交付地點：司院內(nèi)。
第三條驗收。
1.雙方約定由甲方和乙方共同來進行維修的驗收工作。
2.修繕修理項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第四條保管義務(wù)。
第五條上門服務(wù)。
1、對電機、水泵及相關(guān)設(shè)備的安裝、使用過程的疑問，乙方免費提供上門服務(wù)。
第六條保修。
電機、水泵修復(fù)后，在正常的使用環(huán)境下，對于該電機、水泵的同一故障，乙方提供1個月的保修。但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。
3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;。
4.因未經(jīng)乙方人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第七條費用結(jié)算、支付的方式。
1、維修產(chǎn)生的費用單據(jù)必須經(jīng)由甲方經(jīng)辦人簽字確認(rèn)，方才有效。
2、因為維修電機、水泵及相關(guān)設(shè)備的型號、數(shù)量、更換配件的不確定性，費用結(jié)算時雙方依據(jù)結(jié)算周期內(nèi)實際發(fā)生的維修相關(guān)費用為結(jié)算金額，出具結(jié)算單。
3、雙方約定按4-6月為固定結(jié)算周期。
4、維修費用支付條件：質(zhì)量、服務(wù)無糾紛，由乙方提供3%稅務(wù)代開發(fā)票后，甲方一次性付清。
第八條違約責(zé)任:違約責(zé)任;。
1.合同簽訂后若供方不能按約定日期供貨。使需方造成損失，供方應(yīng)償付需方此批貨款總價的違約金。
2.供方如提前或延期交貨或交貨不足數(shù)量者給需方造成損失的，供方應(yīng)償付需方此批貨款總值的違約金。任意一方如提出增減合同數(shù)量，變動交貨時間，應(yīng)提前通知對方，征得同意。
第十三條合同執(zhí)行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經(jīng)雙方同意，并互相換文或另訂合同，方為有效第十四條雙方在履行本合同期間，如發(fā)生糾紛應(yīng)通過協(xié)商方式解決，若協(xié)商后仍不能解決，一方或雙方需在合同簽訂地()法院通過訴訟方式解決，當(dāng)爭議標(biāo)的額超過500萬元的，雙方在仲裁委員會通過仲裁的方式解決。
第十五條本合同的簽訂地為。
第十六條合同有效期限：簽訂之日生效，雙方權(quán)利義務(wù)終止時止。
第十七條本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份。自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條本合同一式陸份，甲方肆份，乙方兩份。自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十一條補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
維修合同簡易協(xié)議書篇六
甲方：
乙方：
雙方經(jīng)過充分協(xié)商，本著互惠互利平等交易的原則，就乙方負(fù)責(zé)為甲方維修電機，簽訂本合同，并共同遵守。
一、維修內(nèi)容及金額：rmb（含稅價）
三、工期：合同簽署后____日內(nèi)完成維修。
四、付款：驗收合格后一次性付清，同時乙方需向甲方提供全額增值稅發(fā)票。
五、驗收：維修結(jié)束后在甲方工廠驗收。
六、質(zhì)保：質(zhì)保期____個月，從最終驗收合格之日起計算。
七、售中售后服務(wù)：質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方在一周內(nèi)免費更換。
八、違約責(zé)任：如因乙方不能按甲方要求完成維修，每延期一周，乙方按合同總價的0.5%向甲方支付違約金；因乙方原因延期交貨超過一個月，甲方有權(quán)取消本合同，同時乙方賠償甲方因此而產(chǎn)生的直接損失。
九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，并在十五日?nèi)提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔(dān)違約責(zé)任。
十、爭議解決：所有因本合同或執(zhí)行本合同所引起的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，則任何一方均可向合同所簽訂地法院提起訴訟。
十一、本合同雙方簽字蓋章后方可生效。
十二、本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方代表：
乙方代表:
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：
維修合同簡易協(xié)議書篇七
供方：(以下簡稱甲方)合同編號：需方：(以下簡稱乙方)簽訂日期：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律法規(guī)，為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方在合約期內(nèi)為乙方提供服務(wù)，達成如下協(xié)議：
項目為通信線路維修，采購總金額為：9490元。
二、服務(wù)方式。
甲方應(yīng)接到乙方通知后24小時能到達現(xiàn)場并處理好故障問題，若甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)完成故障處理，應(yīng)按合同價日千分之五每日支付違約金。
三、質(zhì)量保證。
甲方應(yīng)按《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標(biāo)20__259號)等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進行工程施工。在具體項目建設(shè)過程中如發(fā)現(xiàn)甲方未能按時、按質(zhì)、按量提供服務(wù)的，乙方有權(quán)提出限期整改的要求，整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的，乙方有權(quán)中止直至解除具體合同/訂單，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)賠償及違約責(zé)任。
四、付款方式。
乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內(nèi)支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發(fā)票。
五、合同糾紛解決方式。
雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同，如果雙方有爭議應(yīng)先協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。
六、合同生效。
雙方授權(quán)代表簽字并蓋章后本合同生效，本合同一式二份，各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
維修合同簡易協(xié)議書篇八
甲方：
乙方：
雙方經(jīng)過充分協(xié)商，本著互惠互利平等交易的原則，就乙方負(fù)責(zé)為甲方維修電機，簽訂本合同，并共同遵守。
一、維修內(nèi)容及金額：rmb(含稅價)
序號名稱數(shù)量修理內(nèi)容合計
合計：____元（含稅）
二、乙方負(fù)責(zé)將帶出維修，維修后送回甲方工廠。
三、工期：合同簽署后____日內(nèi)完成維修。
四、付款：驗收合格后一次性付清，同時乙方需向甲方提供全額增值稅發(fā)票。
五、驗收：維修結(jié)束后在甲方工廠驗收。
六、質(zhì)保：質(zhì)保期____個月，從最終驗收合格之日起計算。
七、售中售后服務(wù)：質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方在一周內(nèi)免費更換。
八、違約責(zé)任：如因乙方不能按甲方要求完成維修，每延期一周，乙方按合同總價的0.5%向甲方支付違約金;因乙方原因延期交貨超過一個月，甲方有權(quán)取消本合同，同時乙方賠償甲方因此而產(chǎn)生的直接損失。
九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，并在十五日?nèi)提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔(dān)違約責(zé)任。
十、爭議解決：所有因本合同或執(zhí)行本合同所引起的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，則任何一方均可向合同所簽訂地法院提起訴訟。
十一、本合同雙方簽字蓋章后方可生效。
十二、本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方代表：
乙方代表:________
簽訂日期：___年__月__日
簽訂地點：
維修合同簡易協(xié)議書篇九
甲方(定作人):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
乙方(承攬人):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________ 雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議:
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
(注:空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
(注:空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。
第七條 質(zhì)量要求
第八條 資料提供
1、定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙:_________。
2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在_________日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_________日內(nèi)答復(fù)。
第九條 轉(zhuǎn)包
1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3、雙方必須在得到對方書面批準(zhǔn)后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第十條 保密
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。具體包括:
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機密。
2、雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。
3、定作人對其專有機密信息自行負(fù)責(zé)。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1、承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:_________，并滿足以下要求:_________。
2、定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_________天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務(wù)
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十五條 更換部件:
1、部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進行。
2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
3、更換部件的費用由定作人承擔(dān)，承攬人有義務(wù)提供部件的報價，供定作人參考確認(rèn)，報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的'部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間:_________，交付方式:_________，交付地點:_________。
第十七條 驗收
1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負(fù)擔(dān)。
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為_________元，定作人在_________年_________月_________日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)_________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結(jié)算方式
報酬與材料費的結(jié)算方式為:_________
第二十條 保修
設(shè)備修復(fù)后，對于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3、因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;
4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1、在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人:
1、定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1、承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十六條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章):_________ 承攬人(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________ 委托代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
維修合同簡易協(xié)議書篇十
甲方：
乙方：
就甲方的一棟教學(xué)樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協(xié)議：
一、維修費用
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方施工必須規(guī)范，不能粗制濫造、野蠻施工;
2、工程質(zhì)量保修1年，若甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時維修;
3、如果在保修期內(nèi)工程出現(xiàn)漏水等質(zhì)量問題，乙方因各種因素?zé)o法維修，則乙方需賠償甲方相應(yīng)損失(損失包括就質(zhì)量問題帶來的其他損失)。
三、費用及付款方式
簽訂本合同后，乙方開始施工，工程完工，經(jīng)驗收合格后一次性付工程款 元。
四、安全責(zé)任
1、乙方必須規(guī)范施工，按照國家的相應(yīng)的施工規(guī)范操作，做好勞動保護，確保施工安全。
2、在施工過程中，若發(fā)生事故，責(zé)任有乙方自負(fù)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、施工方的工作人員與甲方?jīng)]有任何勞動關(guān)系或雇傭關(guān)系。
五、其他事項
1、本合同簽訂后，甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。
甲方代表簽字：
乙方代表簽字：
日期：
維修合同簡易協(xié)議書篇十一
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，就乙方承包國際汽車園入園路面維修工程，雙方自愿達成如下協(xié)議：
二、甲方指派代表負(fù)責(zé)合同履行，工程外觀及內(nèi)在質(zhì)量恢復(fù)原貌，經(jīng)業(yè)主認(rèn)可并簽字驗收后結(jié)算。
三、乙方須保質(zhì)保量按期完成施工任務(wù)，保護施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消除等工作。施工中未經(jīng)甲方同意，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
四、本工程以原路面質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，返工費用由乙方承擔(dān)。
五、為保證質(zhì)量，工程全部完工經(jīng)驗收合格后，甲方付清工程款。
六、乙方負(fù)責(zé)施工期間的安全工作，發(fā)生一切安全事故及經(jīng)濟損失均由乙方承擔(dān)。
七、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
代理人簽字：
代理人簽字：
____年__月__日。
維修合同簡易協(xié)議書篇十二
供方：(以下簡稱甲方)。
合同編號：
需方：(以下簡稱乙方)。
簽訂日期：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律法規(guī)，為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方在合約期內(nèi)為乙方提供服務(wù)，達成如下協(xié)議：
項目為通信線路維修，采購總金額為：9490元。
甲方應(yīng)接到乙方通知后24小時能到達現(xiàn)場并處理好故障問題，若甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)完成故障處理，應(yīng)按合同價日千分之五每日支付違約金。
甲方應(yīng)按《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標(biāo)20_259號)等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進行工程施工。在具體項目建設(shè)過程中如發(fā)現(xiàn)甲方未能按時、按質(zhì)、按量提供服務(wù)的，乙方有權(quán)提出限期整改的要求，整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的，乙方有權(quán)中止直至解除具體合同/訂單，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)賠償及違約責(zé)任。
乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內(nèi)支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發(fā)票。
雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同，如果雙方有爭議應(yīng)先協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。
雙方授權(quán)代表簽字并蓋章后本合同生效，本合同一式二份，各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
日期：____年____月____日____年____月____日
維修合同簡易協(xié)議書篇十三
乙方：
雙方經(jīng)過充分協(xié)商，本著互惠互利平等交易的原則，就乙方負(fù)責(zé)為甲方維修電機，簽訂本合同，并共同遵守。
一、維修內(nèi)容及金額：rmb（含稅價）。
二、乙方負(fù)責(zé)將帶出維修，維修后送回甲方工廠。
三、工期：合同簽署后___日內(nèi)完成維修。
四、付款：驗收合格后一次性付清，同時乙方需向甲方提供全額增值稅發(fā)票。
五、驗收：維修結(jié)束后在甲方工廠驗收。
六、質(zhì)保：質(zhì)保期___個月，從最終驗收合格之日起計算。
七、售中售后服務(wù)：質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方在一周內(nèi)免費更換。
八、違約責(zé)任：如因乙方不能按甲方要求完成維修，每延期一周，乙方按合同總價的0。5%向甲方支付違約金；因乙方原因延期交貨超過一個月，甲方有權(quán)取消本合同，同時乙方賠償甲方因此而產(chǎn)生的直接損失。
九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑⒃谑迦諆?nèi)提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔(dān)違約責(zé)任。
十、爭議解決：所有因本合同或執(zhí)行本合同所引起的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，則任何一方均可向合同所簽訂地法院提起訴訟。
十一、本合同雙方簽字蓋章后方可生效。
十二、本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方代表：____有限公司乙方代表：________。
簽訂日期：20__年__月__日
簽訂地點：__市。
維修合同簡易協(xié)議書篇十四
甲乙雙方在自愿、公平、公開的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，共同訂立協(xié)議如下：
1、相同客戶要服務(wù)最好；同類維修項目、要價格最低、質(zhì)量最優(yōu)、速度最快。
2、對甲方維修車輛大保的發(fā)動機，要保證3萬公里不出問題。如出現(xiàn)技術(shù)和配件問題由乙方承擔(dān)。如駕駛員造成的.機械故障由甲方承擔(dān)。
3、做好甲方車輛的二級維護保養(yǎng)，對維修后出現(xiàn)的問題，要優(yōu)質(zhì)、快速、無償?shù)慕o予修復(fù)，并辦二級維護發(fā)票。
4、做好甲方上線車輛年審的辦理，確保合格通過。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交管部門，及時解決甲方車輛因此而造成的交通滯留問題。
6、乙方對甲方車輛要優(yōu)先給予經(jīng)維修，對拋錨在路上的甲方車輛能夠隨叫隨到，及時給予搶修。
1、甲方車輛到乙方維修時，需持有甲方負(fù)責(zé)人簽字或蓋章的車輛維修單，乙方見單后方可按此協(xié)議維修車輛。
2、甲方車輛維修單上須注明送修項目和經(jīng)辦司機的姓名。
1、維修項目由甲方在車輛維修通知單上注明，車輛維修需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并加蓋公章。
2、乙方在維修過程中如發(fā)現(xiàn)其他故障需增加維修項目時，乙方應(yīng)及時通知甲方，甲方派人查驗認(rèn)可后，由乙方維修。
3、乙方維修完車輛后，須把與本次維修有關(guān)的工時費、配件費等詳細簽字或蓋章后一并交于甲方司機。
4、未按規(guī)定手續(xù)進行維修的或甲方司機未經(jīng)同意私自維修的，甲方不承擔(dān)任何費用。
甲方交乙方大保的車輛3公里運轉(zhuǎn)正常后，乙方可執(zhí)維修報告與甲方對所修車輛費用進行結(jié)算，其他維修車輛零修費用每月結(jié)算一次。
自20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。合同期為一年。
甲方：xxxx。
代表簽字：xxx。
20xx年x月x日。
乙方：xxxxxxxxx。
代表簽字：xx。
20xx年x月x日。
維修合同簡易協(xié)議書篇十五
發(fā)包人（全稱）（以下簡稱甲方）。
承包人（全稱）：（以下簡稱乙方）。
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等法律法規(guī)，將甲方房屋的維修承包給乙方并達成如下幾點協(xié)議：
1、維修房屋地址為：，維修內(nèi)容為：。
2、維修時間：乙方在本合同簽署后10天之內(nèi)組織人員或設(shè)備進行維修，維修完畢邀請甲方和物業(yè)公司共同驗收，并形成驗收文件用于結(jié)算。
3、承包人不在約定期限內(nèi)派人維修的，發(fā)包人可以單方解除本協(xié)議。
乙方按相關(guān)規(guī)定對已維修工程進行保修，在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔(dān)已維修工程質(zhì)量保修責(zé)任，按建設(shè)部《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》執(zhí)行并約定已維修工程（同一位置）的質(zhì)量保修期如下：
1、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房屋和外墻面的防滲漏為5年；
2、裝修工程為2年；
3、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為2年；
4、供熱與供冷系統(tǒng)為2個采暖期、供冷期；
5、其它項目保修期限約定如下：
質(zhì)量保修期自工程驗收合格之日起計算。
（一）甲方的權(quán)利與義務(wù)。
1、由甲方工程師共同配合乙方施工，行使合同約定的職權(quán)，向乙方發(fā)出指令及其簽證，確保工程的順利進行。
2、現(xiàn)場確定施工范圍核實工程量。
3、組織相關(guān)單位進行驗收，評定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
4、按合同約定的期限支付工程款。
5、負(fù)責(zé)各部門的關(guān)系協(xié)調(diào)。
（二）乙方的權(quán)利與義務(wù)。
1、提供相關(guān)的施工方案。
2、按建筑規(guī)范進行施工管理，嚴(yán)格按已定方案及施工操作規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量。
3、抓好安全生產(chǎn)，嚴(yán)防事故發(fā)生，因安全事故或責(zé)任事故所造成的損失和影響由乙方負(fù)責(zé)。
4、每日完工后必須保證環(huán)境整潔、干凈。
維修按每處單獨計價，費用由甲方會同物業(yè)參考市場行情進行共同定價，每月匯總后進行結(jié)算，預(yù)留5%作為質(zhì)保金，驗收合格一個月復(fù)查合格后支付。
甲乙雙方務(wù)必嚴(yán)格履行合同的所有條款，不得違約，否則，另一方有權(quán)利追求其違約責(zé)任，并處以工程總價款的10%作為違約賠償。
下列情況為違約：
1、不按規(guī)定的方案和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，造成質(zhì)量低劣。
2、不能在規(guī)定的期限內(nèi)完成工程任務(wù)。
3、現(xiàn)場管理混亂，受到有關(guān)職能部門的批評處罰。
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效，本項工程全面竣工驗收合格并結(jié)清工程款帳目后自行終止。
發(fā)包人（公章）：承包人（簽字）：
法定代表人（簽字）：身份證號碼：
委托代理人（簽字）：
____年____月____日____年____月____日。
維修合同簡易協(xié)議書篇十六
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，就乙方承包國際汽車園入園路面維修工程，雙方自愿達成如下協(xié)議：
二、甲方指派代表負(fù)責(zé)合同履行，工程外觀及內(nèi)在質(zhì)量恢復(fù)原貌，經(jīng)業(yè)主認(rèn)可并簽字驗收后結(jié)算。
三、乙方須保質(zhì)保量按期完成施工任務(wù)，保護施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消除等工作。施工中未經(jīng)甲方同意，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
四、本工程以原路面質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，返工費用由乙方承擔(dān)。
五、為保證質(zhì)量，工程全部完工經(jīng)驗收合格后，甲方付清工程款。
六、乙方負(fù)責(zé)施工期間的安全工作，發(fā)生一切安全事故及經(jīng)濟損失均由乙方承擔(dān)。
七、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
代理人簽字：代理人簽字：
20xx年5月23日。
維修合同簡易協(xié)議書篇十七
發(fā)包人：(以下簡稱甲方)。
承包人：(以下簡稱乙方)。
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。
一、工程項目。
1、工程名稱：x道路維修。
2、工程地點：x。
3、承包范圍：道路維修。
4、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、合同價款：合同總價x萬。
二、施工及質(zhì)量要求。
在原有路基的基礎(chǔ)上，對高低不平路段，采用推土機或挖掘機平整，并清除路面塌方。
三、雙方權(quán)利和義務(wù)。
1、發(fā)包人的權(quán)利和義務(wù)。
對施工階段質(zhì)量、進度以及現(xiàn)場工程質(zhì)量進行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關(guān)工作。
2、承包人主要工作：
負(fù)責(zé)本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格實施安全防護措施，承擔(dān)由于自身安全措施不當(dāng)造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費用;做好現(xiàn)場設(shè)備、材料的照管工作。做好現(xiàn)場施工記錄，配合發(fā)包人進行質(zhì)量檢查：
四、工程價款的支付。
工程竣工驗收合格后一次性支付全部工程款。
五、安全文明施工。
承包人應(yīng)按相關(guān)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任、法律責(zé)任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟賠償。
六、合同未盡事宜，需經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商決定。
七、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，另一份送天馬鎮(zhèn)人民政府備案存檔。
甲方：乙方：
法定代表人：
年月日年月日。
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/8084571.html】
