報告是一種用來陳述、闡述某種情況或問題的書面材料，它通常包括背景信息、研究目的、方法、結果和結論等內容，是向特定觀眾傳遞信息的重要工具。報告的撰寫可以幫助我們整理思路、梳理邏輯、表達觀點，因此我們需要學會撰寫一份規(guī)范、清晰的報告。編寫報告前要明確寫作目的和受眾，從而確定合適的寫作風格和結構。下面是一些經(jīng)典報告范文，供大家學習和借鑒。
工期延誤報告篇一
甲方：（以下簡稱甲方）。
乙方：（以下簡稱乙方）。
依照《^v^合同法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就房屋維修事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍：
4、合同工期：開工日年月日，竣工日年月日，該工期包括法定節(jié)假日、交叉施工、配合施工的等待時間。，因天氣或其它因素影響施工，經(jīng)甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。
二、工程服務形式。
包工、包料、包工期、包質量。
三、結算方式。
甲、乙雙方及監(jiān)理人員就需要維修部位及工程量，進行技術聯(lián)系單形式會簽，工程量以甲、乙雙方及監(jiān)理人員簽字確認后的技術聯(lián)系單內容為基準，確定工程總造價。
甲、乙雙方將雙方簽字蓋章的。結算書和甲、乙雙方及監(jiān)理人員共同簽字的工程量技術聯(lián)系單，作為合同附件附后。
四、工程總價。
暫定為人民幣萬元（最終以甲、乙雙方確認的結算值為準）。
五、工程質量監(jiān)督與檢查驗收。
乙方在施工中要嚴格按照國家、行業(yè)標準和企業(yè)規(guī)范及本合同約定進行施工，并隨時接受甲方的檢查，并為檢查、檢驗提供便利條件，對甲方提出的問題，乙方應及時進行整改，維修工程結束后，由甲、乙雙方及被維修房屋的業(yè)主共同對工程進行驗收，驗收合格以三方簽字確認的《施工記錄單》為準。在竣工驗收時，對于甲方或業(yè)主確認的尚未修復的工程質量問題，由乙方負責按甲方的要求繼續(xù)維修，并承擔逾期責任。
六、工程款支付。
工程完工驗收合格后付工程款總額的97%，剩下3%作為質量保證金，保修期滿后無質量問題全額支付乙方。
七、保修。
1、自乙方維修工程完工后，乙方須對全部工程承擔保修責任，保修期為年，自工程竣工驗收合格并交付甲方之日起計算。
2、工程保修金為工程款的％，保修期滿后十日內，甲方將保修金的剩余部分無息返還。
3、保修期內，如維修工程出現(xiàn)質量問題，乙方應保證接到甲方通知后2小時內派人進行檢查及維修，并應在甲方確定的合理期限內修復完畢，如乙方逾期未派人修復或二次維修后仍出現(xiàn)問題的，甲方有權另行委托他人維修，所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔。
4、乙方在施工中必須嚴格按施工工藝要求操作，維修后的工程如果再出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題，乙方應在接到甲方通知后兩天內修復完畢，并承擔由于再次出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題而引發(fā)的一切影響和經(jīng)濟賠償?shù)暮蠊?。如住戶裝修、物品遭受損失的賠償?shù)取?/p>
5、在保修期內，乙方應定期對施工工程進行巡訪，做好回訪記錄，并對存在隱患的質量問題，予以及時解決。乙方現(xiàn)預留保修負責人的書面通信地址和電話，以便通知乙方進行維修。
八、違約責任。
1、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的，每逾期一日，均應當向甲方承擔暫定工程總造價‰的違約金，任何一項逾期達七日或累計出現(xiàn)三次以上（含三次）遲延履行的，甲方有權解除合同，乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失（包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金）。
2、乙方未經(jīng)甲方許可停工達兩日（含兩日）以上的，甲方有權解除合同，乙方并應當無條件于兩日內退場，雙方于乙方退場后結算。
3、乙方違反本合同其他任何一項義務，經(jīng)甲方通知其限期改正，期滿后仍未改正的，甲方有權解除本合同，乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失。
4、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規(guī)范及環(huán)保要求引起的工程質量問題，或與合同約定不符的，無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期，均自甲方或業(yè)主知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。
5、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的權利、義務轉讓他人，否則，甲方有權解除合同。
6、乙方維修過的部位所出現(xiàn)的工程質量問題在未解決前，甲方有權拒絕支付任何款項。
7、凡因乙方原因導致本合同解除的，乙方應承擔合同暫定價款10％的違約賠償金，如該違約賠償金不足以彌補甲方所受到的損失的（包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金），乙方還應賠償甲方所受到的損失。
九、安全施工。
乙方按有關規(guī)定采取嚴格的施工安全措施，承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用及后果，乙方施工人員的人身安全由乙方負責。乙方應為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關的一切保險。凡在施工過程中發(fā)生安全責任事故或其他責任事故，均由乙方承擔責任。
十、施工責任。
1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利，并負責同住戶及下屬有關部門協(xié)調。乙方按施工工藝要求施工。
2、乙方在施工中要保護好小區(qū)內的方磚步道、花草樹木，不能損壞。在住戶家維修要嚴格遵守物業(yè)規(guī)定的制度，如有住戶投訴或乙方損害物品，甲方有權在應付乙方的工程款中扣除。
3、乙方指派為本工程駐工地代表，按本合同要求組織施工，保質、保量、按期完成本合同規(guī)定之內容。并負責與甲方進行溝通、聯(lián)系，該負責人向甲方所作出的針對本工程任何承諾、保證、函件、簽字、確認等均視為乙方的行為，均由乙方承擔責任。
4、乙方嚴格按照甲方確認的施工做法以及質量標準要求進行施工，做好各項質量檢查記錄。嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定，確保工程達到合同約定及甲方要求。
5、工程竣工驗收合格且交付使用前乙方負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品、半成品進行保護并承擔費用。
6、乙方維修時必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點，保持施工現(xiàn)場的清潔，并在甲方要求的時間內清除，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作，否則，甲方有權委托他人清理，所發(fā)生的費用由甲方在應付給乙方的工程款中扣除。
7、在施工中隨時接受甲方代表及其委派人員的質量檢查、檢驗及監(jiān)督，為檢查、檢驗、監(jiān)督提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。
8、維修施工所需辦理的一切審批手續(xù)（指按有關法律法規(guī)規(guī)定需報批的項目）由乙方負責辦理并承擔費用，一切責任由乙方承擔。
9、本合同約定的維修工程必須由乙方自行完成，未經(jīng)甲方同意，乙方不得將該工程擅自分包、轉包或交由其他任何第三人完成，否則，甲方有權解除本合同。
10、乙方在維修過程中應注意與維修業(yè)主保持良好的溝通，避免產(chǎn)生糾紛，如因乙方原因與維修業(yè)主產(chǎn)生糾紛而使甲方受到損失的，由乙方承擔責任，甲方有權在應付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方有權向乙方追償。
11、乙方在維修施工過程中應注意愛護甲方及業(yè)主的財產(chǎn)、物品，不得破壞小區(qū)內的建筑物及相關設施、設備。在維修工程中，凡由于乙方原因導致甲方或第三人人身或財產(chǎn)損害的，乙方應當予以賠償。甲方有權在應付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方、業(yè)主或有關權利人有權向乙方追償。
十一、其它。
1、本工程如涉及工程價款的確認，相關的確認需經(jīng)甲方代表、甲方預算部門確認并加蓋甲方公章后為有效，其他人（除法定代表人）簽字或缺少前述任一確認、或非加蓋甲方公章（例如簽證章等），甲方均不予認可。
2、如涉及工程量的確認，必須經(jīng)甲方代表、工程部經(jīng)理共同會簽且加蓋甲方簽證專用章后方為有效，缺一不可。
3、甲、乙雙方確定的結算書和甲、乙雙方及監(jiān)理人員共同簽字的工程量技術聯(lián)系單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。
4、本合同壹式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
5、未盡事宜或合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不了，由該維修工程所在地人民法院解決。
甲方：
乙方：
簽訂日期：
工期延誤報告篇二
xx：
由于我單位施工的城西安置房c1-c6#樓工程，于20xx年x月x日開始施工，計劃竣工時間為20xx年x月x日，總工期270日歷天，該工程實際于x月x日開工，計劃年日竣工驗收，總工期270天，超過合同工期30天是以下原因造成：
1、因今年二、三月份雨水天氣較多，導致基坑積水，挖機無法正常工作，為了保證施工質量和安全施工，機械臺班停工半個月，同時接監(jiān)理工程師通知，該段時間暫停施工，共延期15天。
2、因今年二、三月份雨水天氣較多，導致工人無法正常施工，故因降雨無人施工共延期15天。
xx。
20xx年x月x日。
工期延誤報告篇三
尊敬的領導：
您好！
由臨汾xxx園林綠化有限公司承建的臨汾市百公里汾河治理與生態(tài)修復工程襄汾縣段一期堤內綠化工程07標工程合同工期為60天（開工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因導致工程未能按時完工。
1、曲亭水庫上游泄水導致河道土建工程未能按時完工，直接影響草皮播種，不能按時施工。
2、6月份以后溫度高，不適宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麥草播種，影響發(fā)芽存活率低，只有在立秋后9月份以后進行播種。
特申請延期至20xx年10月20日，望批準！
此致
敬禮！
臨汾xx園林綠化有限公司。
20xx年5月25日。
工期延誤報告篇四
我公司承建的xx市20xx年度保障性住房利民樓建設項目于20xx年8月30日正式開工，計劃竣工時間為20xx年10月15日，工程總工期為410日歷天。我司于20xx年8月30日正式收到開工通知開始局部進場施工，因多種重要因素造成施工延期，致使工程無法按要求正常竣工。特向業(yè)主申請該工程工程延長工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
因甲方提供施工場地不能滿足施工要求未能達到“三通一平”存在魚塘需要填平，場地各種樹木需要清理；臨水臨電未接通。因此造成工期延期30天。
原施工場地地質不能承受靜壓樁機的承載力，經(jīng)協(xié)商原施工場地需要換土施工。打亂了對該工程的施工進度計劃，造成工程延期30天。
該工程存在地下室，開挖深度為4.5米，場地四周為住宅；因此需要增加基坑支護項目工程?；又ёo項目時間為20xx年x月x日至20xx年x月x日共計105天。
在基坑施工過程中，遇到不可抗力的管涌；導致不能正常施工，采取一系列措施進行處理，以至于工程延期15天。
因甲方要求將原地下室底板下的消防水池移至地下室側面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改圖位置增加一消防水池；因些延遲工期20天。
在20xx年里經(jīng)常出現(xiàn)停電停水現(xiàn)象，停電時間又正好是我部進行主體結構高峰期。使我部無法對該工程進行正常的施工安排，打亂了對該工程的進度計劃，造成人力、物力、的相當損失，共延誤工期10天。
因xx市春節(jié)后臺風及雨水天氣較多，為了保證施工質量與安全施工，機械臺班停工；臺風期間暫停施工。例如20xx年4月2日暴風雨導致外墻瓷磚鋪貼滑落需要重新鋪貼等現(xiàn)象延誤了60天的工期。
以上問題造成工期嚴重延誤，對本工程的施工進度造成大大的影響。根據(jù)工程施工工藝要求，同時也懇請業(yè)主根據(jù)施工實際情況；現(xiàn)根據(jù)合同有關條款，進行工期的順延申請。綜合上述因素，累計延誤工期共400天，使竣工日期由原來的20xx年10月15日延遲到20xx年11月30日。
請貴局予以批復。
再次感謝貴局對我公司工作的支持。
xx施工單位。
20xx年7月5日。
工期延誤報告篇五
xx：
由山西省太谷縣xx有限公司承建的臨汾市百公里汾河治理與生態(tài)修復工程襄汾縣段一期堤內綠化工程02標工程合同工期為60天（開工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因導致工程未能按時完工。
1、曲亭水庫上游泄水導致河道土建工程未能按時完工，直接影響草皮播種，不能按時施工。
2、6月份以后溫度高，不適宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麥草播種，影響發(fā)芽存活率低，只有在立秋后9月份以后進行播種。
特申請延期至20xx年10月20日，望批準!
山西省太谷縣xx有限公司。
20xx年5月30日。
工期延誤報告篇六
廣州廣駿工程監(jiān)理有限公司：
我公司承建的富強路(北江路至人民西路)道路工程于20xx年4月9日正式開工，計劃竣工時間為20xx年10月9日，工程合同總工期為548日歷天。
然而，由于征地拆遷、拆遷遺留問題、施工圖變更、海仔明渠工程和天氣因素等原因造成工期延誤，致使工程無法按要求正?？⒐?，特向貴公司申請該工程延長工期，具體情況說明如下：
一、征地拆遷問題。
總體施工進度計劃cfg樁軟基處理計劃施工時間20xx年3月1日至20xx年12月31日，共計305天(前提條件是施工范圍內所有地面構筑物必須拆除，否則工期將順延)，但由于本工程分三次征地：第一次于20xx年3月26日進行k1+080~k1+880段征地，第二次于20xx年8月10日進行k0+560~k1+080段征地，第三次于20xx年4月19日進行k0+000~k0+560段征地(其中k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付使用)，因此我施工單位必須分兩階段進行施工，第一階段k0+560~k1+880于20xx年4月12日—20xx年1月1日完成，第二階段k0+090~k0+560于20xx年5月4日—20xx年8月12日完成，共計487天，期間有123天造成機械停滯和無法進行下步工序施工，因此造成總工期延誤共計123天(詳見附件施組進度計劃橫道圖、cfg樁現(xiàn)場施工工程量確認表)。
二、征地后遺留問題。
本工程于20xx年2月28日前完成k0+560~k1+880右幅瀝青路面，于20xx年4月19日進行k0+000~k0+560段征地，并分兩次交付用地后，仍存在許多問題未解決：
1、第一次k0+160~k0+560段于20xx年4月19日交付用地，存在的問題主要是k0+460~k0+500右幅有4棟居民樓未征地拆遷(其中有2棟居民樓在主車道上)、k0+460~k0+500左幅有2棟居民樓未征地拆遷和k0+480處通信電線1條未遷移，因以上問題無法進行軟基處理和排水工程施工，造成工期延誤共30天(詳見附件施工單位工作聯(lián)系單015、關于富強路(北江路至人民西路)道路工程存在問題情況匯報、工程例會周報55期—70期)。
2、第二次k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付用地，存在的問題主要是：k0+000~k0+030段樹木(綠化)未征地遷移;k0+030~k0+080左幅養(yǎng)雞場未征地拆遷;k0+080~k0+180段墳墓若干個未征地拆遷;k0+170處有高壓線1條、家用電線(弱電)1條;k0+060~k0+120左幅房地產(chǎn)開發(fā)地塊未征地拆遷，因以上問題無法進行施工，造成工期延誤共35天(詳見附件施工單位工作聯(lián)系單014、關于富強路(北江路至人民西路)道路工程存在問題情況匯報、工程例會周報55期—70期)。
三、施工圖變更問題。
本工程因施工圖經(jīng)常變更，現(xiàn)有施工圖紙與原招標圖紙變更較大，導致在施工過程中施工圖紙存在較多的問題及工程作廢后重復施工，造成工期延誤共184天，(詳見附見富強路變更(簽證)匯總表)。
四、海仔明渠改造工程問題。
因清遠市春節(jié)后雨季天氣較多，造成工期延誤共105天(詳見附件施工月報)。
綜合上述因素，累計延誤工期共507天，現(xiàn)根據(jù)合同條款第31條，進行工期順延申請，使竣工日期從原來的20xx年10月9日延遲到20xx年2月27日。請貴公司予以批復。
廣州市恒盛建設工程有限公司。
20xx年5月15日。
工期延誤報告篇七
甲方：(發(fā)包方)。
乙方：(承包方)。
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.裝修施工地點：。
2.工期：年月日至年月日。
3.本項工程預計費用元人民幣。
第二條材料供應的約定。
1.甲方提供的材料。
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料。
乙方供應的水電材料甲方應到現(xiàn)場驗收，如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質量及驗收的約定。
1.本工程質量應達到的標準：
2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：
1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經(jīng)甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：
1.工程款付款方式：
布管驗收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付20%。
2.乙方承包內容：
1).水電開槽、布線、穿線、埋槽。
2).所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)。
3).水電施工的穿墻、打孔、切割。
4).開關面板安裝。
5).小五金、馬桶、的安裝。
6).后期燈具的安裝。
3.工程結算方式：
按實結算：，總價結算：20元/平米(套內面積)。
第六條違約責任：
1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元違約金。
第七條糾紛處理方式：
因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決；當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解不成時，可向人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除：
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條其它約定：
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。
2.甲方在入住前可以要求乙方5次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務費。
3.保修期內由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現(xiàn)場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
第十條附則。
1.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2.本合同簽訂后工程不得轉包。
3.水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方：乙方：
年月日年月日。
工期延誤報告篇八
因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認，工期可以相應順延：
（1）發(fā)包人不能按專用條款的約定提供開工條件的。
（2）發(fā)包人不能按約定日期支付工程款預付款、進度款，致使工程不能正常進行的。
（3）工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行的。
（4）設計變更和工程量增加的。
（5）一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時的。
（6）發(fā)生不可抗力。
（7）專用條款中約定或者工程師同意工期順延的其他情況。
以上這些情況工期可以順延的根本原因在于，這些情況屬于發(fā)包人違約或者是應當由發(fā)我人承擔的風險。反之，如果造成工期延誤的原因是承包人的違約或都應當由承包人承擔的風險，則工期不能順延。
當發(fā)生工期可以順延的情況時，應按以下做法予以確認。承包人在工期可以順延的情況發(fā)生后14天內，應將延誤的工期向工程師提出書面報告。工程師在收到報告后的14天內予以確認答復，逾期不予答復，視為報告要求已經(jīng)被確認。
當然，工程師確認的工期順延期限應當是事件造成的合理延誤，由工程師根據(jù)發(fā)生事件的具體情況和工期定額、合同文件等的規(guī)定予以確認。經(jīng)工程師確認順延的工期應該納入合同工期，作為合同工期的一部分。如果承包人不同意工程師的確認結果，則按合同規(guī)定的爭議解決方式處理。
工期延誤報告篇九
為促進市場經(jīng)濟秩序穩(wěn)定，維護國家，業(yè)主和我方的合法利益?，F(xiàn)根據(jù)國家相應法規(guī)、相關市場管理條例，經(jīng)我方慎重考慮，做出以下承諾：
一、嚴格遵守黨中央制定的有關的條例、規(guī)定及國家制定的有關施工合同備案及相關規(guī)費的法律、法規(guī)，尊重有關制度，在業(yè)務和經(jīng)濟往來活動中堅決履行我方在投標時簽訂的合同，共同創(chuàng)建良好的經(jīng)濟環(huán)境。
二、我方將按照《房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》第四章“開標、評標和中標”第四十七條：“招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同;招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協(xié)議。
三、我方將完全按照國家、國家相應制度，在規(guī)定日期前繳納各種規(guī)費。
四、我方若違反上述承諾，我方將接受貴方對我方的教育和批評，由此對貴方造成的經(jīng)濟損失由我方負責，并視具體情節(jié)和造成的后果而定。
承諾人：公司名稱（蓋章）。
法定代表人或委托人（簽字）。
工期延誤報告篇十
承包人(乙方)：
本工程設計人：電話：施工隊負責人：電話：
依照《^v^合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的室內裝飾裝修有關事宜(以下稱工程)，達成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：參見合同附件之預算表。
4、承包人包工、包部分主材、輔材。
第二條施工圖紙。
1、效果圖、施工圖由承包人自行設計并通過發(fā)包人認可的方式提。
2、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日。
3、施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
第三條甲方工作。
1、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠。
2、提供符合施工要求的水源、電源。
3、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確。
4、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場。
5、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種。
第四條乙方工作。
1、參加有關施工圖紙、效果圖設計人員到現(xiàn)場交底，擬定施工方。
2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質。
3、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不可擾民及污染環(huán)境;保。
4、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進。
第五條關于工期。
1、工期限年月日;竣工日期
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的，工期順延。因乙方及代理人(代表)原因導致工期延誤的，工期順延，如超過工期不能按時竣工，承包方需承擔，并賠償發(fā)包方不能按時開業(yè)所產(chǎn)生的相關費用。
3、因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：
(1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰(zhàn)爭、^v^等不可抗力;。
(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設計變更;。
(3)因與甲方乙方無關的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地(小)區(qū)的管理機構和隔壁鄰居的無理行為：
(4)經(jīng)甲方同意的屬新型材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費;。
(5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條關于材料供應和保管。
l、任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現(xiàn)場，并通知對方當事人驗收簽字確認。
3、材料和設備進場后，統(tǒng)一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。
第七條關于質量和驗收。
l、工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和^v^國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-20xx)為質量評定驗收標準，驗收標準參照《住宅裝飾施工質量驗收客戶手冊》。
2、甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽和中間工程的檢查、驗收手續(xù);甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。
3、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第四方人員進行施工所導致的工程質量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。
4、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應收到通知后1天內組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
5、工程驗收：工程項目按合格標準驗收，其它不合格項目(不包括工程項目未完或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工同期的確認，甲方對此應予以確認。
6、乙方承諾自竣工同期起，為工程項目保修一年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。部門或者行業(yè)機構在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修或免保修的，以國家行政部門或者行業(yè)機構的規(guī)定為準。
7、甲乙兩方約定的其它保修或免保修情況：保修一年，終身維護。
8、工程未驗收的，甲方不得先行使用。
第八條工程款結算及付款方式。
1、雙方約定按以下方式支付工程款：
合同生效后，發(fā)包人按下條款中的約定，直接向承包人支付工程款：按照工程進度支付工程款，支付次數(shù)為3次，即：開工十天第一次付款，為合同總款的50第二次支付為合同總款的30后七天內支付工程總造價的20%，支付約：元。
2、雙方同意工程的結算方法為固定價格進行結算，本工程總價款為。
3、特別費用的約定事項：
(1)施工過程中，施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲乙雙方分別負責。
(2)所有墻地磚、貼腳線、家具、窗簾、主燈、軟裝飾，水電材料及工時費，所有衛(wèi)生間潔具費用由甲方負責。
4、乙方按雙方簽暑的預算附件項目執(zhí)行，如甲方增加或變更新的工程項目，涉及費用項目由甲方在支付中期款時一并付給乙方。
第九條附則。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同具法律效力。
2、本合同履行完成后自動終止。
3、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)生效。
4、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
工期延誤報告篇十一
以下為法院在判決書中“本院認為”部分對該問題的論述：
凱創(chuàng)公司反訴請求三建公司承擔工期延誤賠償責任，包含監(jiān)理費損失、過渡費損失、人工和材料上漲費、增加工程造價損失和逾期交房賠償費用。一審認為雙方對工期延誤均有過錯，逾期未足額支付工程款是導致工程停工并產(chǎn)生糾紛的直接原因，對凱創(chuàng)公司的訴請未予支持。凱創(chuàng)公司上訴請求本院支持其一審訴請。
綜合以下三點原因，本院認為：凱創(chuàng)公司的上訴請求缺乏依據(jù)：
首先，樁基工程未按合同約定移交。案涉樁基工程由其他公司承建，三建公司的施工工作在樁基工程移交后才能進行。合同二約定工期540天（暫定），開工日期以凱創(chuàng)公司書面通知為準（2011年9月30日之前單體樓及裙樓施工場地移交完成，10月31日之前地下車庫施工場地移交完成）。但是凱創(chuàng)公司未按合同約定移交，亦未出具有關開工的書面通知。雙方簽字確認的《工序交接、中間交接、單位之間交接檢查記錄》可證明1＃-17＃樁基交接的時間和地下車庫施工場地移交的時間，較合同約定的時間均有延遲。開工時間延遲，工期應相應順延。
其次，存在合同外增量工程。2013年11月28日，凱創(chuàng)公司、三建公司、監(jiān)理單位林華公司在tj-401《工作聯(lián)系單》上簽字蓋章。該聯(lián)系單明確載明工程內容增加地下車庫、會所、幼兒園、商業(yè)裙樓幾項內容。工程內容增加，工期亦應相應順延。凱創(chuàng)公司上訴稱未增加工程內容，上述內容雙方在合同二中已作約定，凱創(chuàng)公司一審提交的圖紙、三建公司提交的施工組織設計（）、雙方2011年移交基坑的事實，以及三建公司2015年4月7日向凱創(chuàng)公司發(fā)出的《關于陳楊新界項目2015年全面復工需貴公司配合解決問題的工作聯(lián)系函》，均可證明上述內容屬于合同約定的施工內容。經(jīng)查，合同二未約定上述施工內容，凱創(chuàng)公司所稱其他證據(jù)亦均不能證明上述內容系合同內施工內容，不足以推翻tj-401《工作聯(lián)系單》。一審判決認定雙方增加了工程量，處理正確。凱創(chuàng)公司此項上訴理由缺乏證據(jù)證明，本院不予支持。
最后，凱創(chuàng)公司未按約定的付款節(jié)點支付工程進度款。2013年2月19日，三建公司向凱創(chuàng)公司發(fā)送《因延期付款造成的工期及費用索賠報告》，索賠人員窩工、材料、機械租賃費用、資金利息、企業(yè)管理費用、規(guī)費及稅金等共計元。報告稱各棟樓進度陸續(xù)達到合同約定的付款節(jié)點，但自第一棟樓達到付款要求開始，建設單位因資金不到位，在工程款支付上一直滯后，遠不能達到合同約定的支付數(shù)額。由于項目資金嚴重缺乏，且長時間無法有效解決，致使項目進展緩慢，基本處于半停工狀態(tài)。2013年3月12日，凱創(chuàng)公司向三建公司發(fā)送《關于總包方2013年2月19日提交的人工費調整、認質認價、工期索賠等函的回復意見》，對三建公司的索賠報告作了回復，認為凱創(chuàng)公司的責任僅在于超過合同約定的支付時間未足額支付工程款（進度款），合同通用條款、和專用條款第十條約定了該項責任，明確了甲方應承擔的責任及乙方可采取的措施。凱創(chuàng)公司就欠付工程款同意與三建公司協(xié)商，按照合同約定盡快達成延期付款協(xié)議。本院認為，上述三建公司的索賠報告與凱創(chuàng)公司的回復意見，可以證明凱創(chuàng)公司未按約定的時間節(jié)點支付工程進度款。凱創(chuàng)公司有關該公司付款總額已達％，不存在未足額支付工程款情形的理由，不足以抗辯該公司未按約支付工程進度款的事實。
陜西高院一審認為：建設工程司法解釋二第六條規(guī)定：當事人約定順延工期應當經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認，承包人雖未取得工期順延的確認，但能夠證明在合同約定的期限內向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應予支持。當事人約定承包人未在約定期限內提出工期順延申請視為工期不順延的，按照約定處理，但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。
雙方在合同二第三條合同工期約定，開工日期以甲方的書面通知為準（2011年9月30日之前單體樓及裙樓施工場地移交完成，10月31日之前地下車庫施工場地移交完成）?？⒐と掌冢撼邪秶鷥人泄こ虄热?012年12月31日竣工。合同工期總日歷天數(shù)暫定540天。根據(jù)凱創(chuàng)公司在2019年11月16日談話中的陳述，雙方協(xié)商案涉工程應于2014年4月30日交工。從三建公司離場前9棟樓的交付時間來看，工期確有延誤。
三建公司請求凱創(chuàng)公司賠償?shù)膿p失為因凱創(chuàng)公司拖欠拖延支付工程款、移交基坑工作界面不具備開工條件等給其造成的停工、怠工等損失。三建公司未舉證證明其曾就凱創(chuàng)公司移交基坑工作界面不具備開工條件按合同通用條款約定，向凱創(chuàng)公司主張過工期順延或索賠。雖舉證其就逾期支付工程款曾于2013年2月19日向凱創(chuàng)公司發(fā)出過索賠，但凱創(chuàng)公司于2013年3月12日就索賠事項給予了答復，認為索賠事宜理由不足，依據(jù)不清楚，建議三建公司根據(jù)合同約定的事實情況，提供由總監(jiān)理工程師簽字確認的書面依據(jù)再行報審。三建公司未提交證據(jù)證明其在凱創(chuàng)公司答復后就逾期支付工程款后續(xù)又向凱創(chuàng)公司主張過索賠，故不能視為凱創(chuàng)公司對該索賠已經(jīng)認可。根據(jù)建設工程司法解釋二第六條規(guī)定，三建公司工期順延的主張成立，但其以前述理由主張停窩工損失證據(jù)不足。根據(jù)2013年9月28日會議紀要的記載，三建公司存在施工人員嚴重不足的情況，該因素勢必會影響施工進度，造成工期延誤。
工期延誤報告篇十二
一、案情。
北京市海淀區(qū)人民法院12月27日公開審理了我國首例股民狀告券商侵權一案。在該案中，原告朱某于9月9日在四川省信托投資公司北京證券營業(yè)部開立賬戶，并于9月12日以每股18.12元的價格填單，欲購入1600股四川長虹股票，但在交易中被告知，上海證券交易所拒絕接受報單，理由是朱勝利的資金賬戶已被四通財務公司證券交易營業(yè)部（以下簡稱“四通營業(yè)部”）指定交易。四通營業(yè)部的主體資格已于197月被撤銷，其原有的全部人、財、物以及所有的客戶與業(yè)務全部歸入聯(lián)合證券有限責任公司航天橋營業(yè)部。
朱勝利起訴到海淀區(qū)人民法院，要求被告航天橋營業(yè)部停止侵害，賠禮道歉，并賠償經(jīng)濟損失71688元和精神損失費元。朱勝利提出7萬余元經(jīng)濟損失賠償?shù)囊罁?jù)是：四川長虹股票自199月12日至今，其最高價格曾經(jīng)達到每股66.18元。而朱勝利在購買這支股票的當天，四川長虹每股最低價位僅為17.14元。朱勝利認為，并非是自己報單不當、出價太高導致交易失敗，而完全是原四通財務公司證券交易營業(yè)部（現(xiàn)聯(lián)合證券有限公司航天橋營業(yè)部）擅自為其在上海證券交易所辦理指定交易這一行為給自己造成的損失。不但如此，券商的這一行為還侵犯了本人的姓名權和自由選擇券商交易的權利，故朱勝利要求根據(jù)《民法通則》及《消費者權益保護法》為其挽回應有的損失。
北京市海淀區(qū)人民法院認為：本案中的四通營業(yè)部作為股票市場的經(jīng)紀人，在未經(jīng)委托人朱勝利申請或同意的情況下，單方為其辦理了指定交易，侵犯了朱勝利自由選擇券商進行股票交易的權利，航天橋營業(yè)部應對四通營業(yè)部的侵權行為后果承擔民事賠償責任。朱勝利的損失應以其下單后至提走購買四川長虹股票的資金期間最高差價計算。朱勝利的姓名權在本案中已不能構成獨立的訟訴請求，其要求航天橋營業(yè)部賠禮道歉、賠償精神損失的訴訟請求本院不予支持。還應明確，買賣股票是以盈利為目的的證券投資活動，不是消費，不適用消費者權益保護法。法庭最后判決，被告聯(lián)合證券有限責任公司北京航天橋證券交易營業(yè)部賠償朱勝利經(jīng)濟損失2064元，原告其他訴訟請求不予支持。
二、評析。
該判例是我國法院近年來首次判決證券商對股民賠償間接損失的判例。在此之前，社會各界和法律界對于股民遭受的間接損失應否賠償，一直聚訟紛紜、莫衷一是。該判例的問世無疑為進一步保護股民的合法權益免受證券商的侵害帶來了啟迪。
（一）證券公司與客戶之間的法律關系性質和內容。
根據(jù)《證券法》第137條之規(guī)定，在證券交易中，代理客戶買賣證券，從事中介業(yè)務的證券公司，為具有法人資格的證券經(jīng)紀人。投資者進入證券市場的第一步，就是在證券公司開立證券和資金帳戶。從合同法角度而言，證券公司接受客戶從事證券買賣的委托（要約）的意思表示，乃為一種承諾，也就標志著雙方行紀合同法律關系的建立。證券公司根據(jù)客戶的委托，以自己的名義，為客戶之計算而進行證券之買賣。證券公司立于行紀人之地位，而客戶則立于委托人之地位。
[1][2][3][4]。
工期延誤報告篇十三
建設工程的開工日期應依據(jù)開工令、開工報告記載的時間予以認定。當事人認為實際開工時間與開工令、開工報告記載的時間不符的，應當承擔舉證責任。
因發(fā)包人原因導致延誤開工的，以實際開工時間作為開工日期；因承包人原因導致延誤開工的，以開工令、開工報告記載的時間作為開工日期。
既無開工令、開工報告，又無法查明實際開工時間的，依據(jù)合同約定的開工日期予以認定。（省高院指導意見第三條）
二、關于實際竣工日期
（一）當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：
1、建設工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；
3、建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。（司法解釋第十四條）
（二）承包人已經(jīng)按照合同約定或者《建筑法》第六十一條規(guī)定，向發(fā)包人提交竣工驗收報告、其承包部分完整的工程技術經(jīng)濟資料和經(jīng)簽署的工程保修書，發(fā)包人拖延驗收的，以上述資料提交齊全之日為竣工日期。但工程質量不合格的除外。（省高院指導意見第五條）
（一）建設工程竣工前，當事人對工程質量發(fā)生爭議，工程質量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。（司法解釋第十五條）。
（二）承包人以發(fā)包人未按合同約定支付工程進度款為由主張工期順延權，發(fā)包人以承包人未按合同約定辦理工期順延簽證抗辯的，如承包人舉證證明其在合同約定的辦理工期順延簽證期限內向發(fā)包人提出過順延工期的要求，或者舉證證明因發(fā)包人遲延支付工程進度款嚴重影響工程施工進度，對其主張，可予支持。
因發(fā)包人遲延支付工程進度款而認定承包人享有工期順延權的，順延期間自發(fā)包人拖欠工程進度款之日起至進度款付清之日止。（省高院指導意見第15條）。
（三）承包人未能提供順延工期的簽證等書面文件，但能夠證明工程存在延期開工、不具備施工條件、設計變更、工程量增加、發(fā)包人指定的分包工程遲延完工、不可抗力等不可歸責于承包人的原因，影響施工進度的，可以允許承包人相應順延工期。（省高院指導意見第四條）。
四、工期鑒定的一般規(guī)定。
當事人對部分案件事實有爭議的，僅對有爭議的`事實進行鑒定，但爭議事實范圍不能確定，或者雙方當事人請求對全部事實鑒定的除外。（第二十三條）。
五、工期違約的一般處理原則。
（一）賠償損失。
1、建設工程施工合同履行過程中，人工、材料、機械費用出現(xiàn)波動，合同有約定的，按照約定處理；合同無約定，當事人又不能協(xié)商一致的，參照建設行政主管部門的規(guī)定或者行業(yè)規(guī)范處理。
因工期延誤導致上述費用增加造成損失的，由導致工期延誤的一方承擔；雙方對工期延誤均有過錯的，應當各自承擔相應的責任。（省高院指導意見第十五條）。
2、因發(fā)包人原因導致承包人施工期間停窩工產(chǎn)生的工人工資、設備租賃等費用，承包人將該費用與工程價款一并主張優(yōu)先受償權的，應予支持。（省高院指導意見第二十三條）。
（二）解除合同。
承包人具有下列情形之一，發(fā)包人請求解除建設工程施工合同的，應予支持：合同約定的期限內沒有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內仍未完工。（司法解釋第八條）。
工期延誤報告篇十四
一、本案要旨。
本案要旨為，建設工程合同簽訂后，履行過程中建設方代承包方支付了部分工程費用款項的，建設工程完工后，雙方就建設工程進行了結算，結算書載明結算數(shù)額為工程總造價，應理解為施工工程價值，未包含扣除其他債務。如果承包方主張已經(jīng)扣除了建設方代其支付的工程費用款項，應當承擔舉證責任，提供有利證據(jù)證明，否則應當承擔舉證不能的不利法律后果。
6月28日，心怡公司就其投資興建的位于廣州市蘿崗區(qū)永和街賢江村地段的四棟物流倉庫的土建及鋼結構部分工程與高錫洪簽訂了一份建筑工程承包合同。合同簽訂后，高錫洪即進場施工。8月20日，高錫洪寫給心怡公司一份承諾書，內容為：心怡倉儲a4倉庫土建工程人工數(shù)、基礎工程人工費208350元、砼地面工程人工費18614.83元、裝修班人工費44767.45元，三班組合計84217.28元由心怡公司代支付，結算后從工程款扣除。庭審中，高錫洪表示，心怡公司代支付的工資款84217.28元已在208月22日雙方的結算中扣除，故不存在再行扣減的問題。
本案的爭議焦點主要為，應付工程款中是否扣除84217.28元的舉證責任應當由誰承擔。
一審法院審理認為，心怡公司2008年8月20日代支付工資款84217.28元，雙方在2008年8月22日進行工程總結算，心怡公司未提供證據(jù)證明結算中未扣除上述代支付工資款84217.28元，應承擔舉證不能的法律后果。
二審法院審理認為，上訴人主張其代付工人工資未在應付工程款中扣除，被上訴人認為已在工程結算中扣除，雙方爭議在于原審判決上訴人應付工程款中是否扣除84217.28元。經(jīng)審查，雙方當事人結算書載明結算數(shù)額為工程總造價，應理解為施工工程價值，未包含扣除其他債務。被上訴人認為已在工程結算中扣除上訴人代付款項，實質為被上訴人以應收工程款償還上訴人代付款，應當由被上訴人承擔付款人對付款行為的舉證責任。
二、案件來源。
三、基本案情。
206月28日，心怡公司就其投資興建的位于廣州市蘿崗區(qū)永和街賢江村地段的四棟物流倉庫的土建及鋼結構部分工程與高錫洪簽訂了一份建筑工程承包合同。合同約定：心怡公司將其投資興建的位于廣州市蘿崗區(qū)永和街賢江村地段的四棟物流倉庫的土建及鋼結構部分工程采用包工包料形式（680元/平方米）發(fā)包給高錫洪，該工程總占地面積80415平方米，工程總造價為32340120元，合同還對材料漲價后的工程造價調整及材料的規(guī)格進行了約定，同時，合同還約定了工程款的支付辦法及承擔違約責任的方式…等等。上述合同簽訂后，高錫洪即進場施工。年8月26日，高錫洪以心怡公司的名義與東莞市力強鋼結構有限公司簽訂《鋼結構工程合同》，合同約定：合同甲方為心怡公司，乙方為力強公司；工程名稱為廣州心怡倉儲a3、a4倉庫；工程地點為廣州永和開發(fā)區(qū)；承包內容為東莞市力強鋼結構有限公司負責鋼結構建筑材料的加工、安裝；工程總造價a4倉庫為5184000元，a3倉庫為2085760元；付款方式為按每棟倉庫工程進度分期付款；工程款結算為東莞市力強鋼結構有限公司按工程進度分階段通知心怡公司，心怡公司及時組織驗收并按付款規(guī)定進行結算工程款，東莞市力強鋼結構有限公司收到進度款即組織進行下一步工作等內容。合同簽訂后，東莞市力強鋼結構有限公司按約定施工。其后，上述工程被廣州開發(fā)區(qū)規(guī)劃國土建設局責令全面停工。2008年7月12日，高錫洪與東莞市力強鋼結構有限公司對a4倉庫鋼構工程量進行了結算并確認欠東莞市力強鋼結構有限公司工程款人民幣3299222元。2008年8月20日，高錫洪寫給心怡公司一份承諾書，內容為：心怡倉儲a4倉庫土建工程人工數(shù)、基礎工程人工費208350元、砼地面工程人工費18614.83元、裝修班人工費44767.45元，三班組合計84217.28元由心怡公司代支付，結算后從工程款扣除。2008年8月22日，心怡公司與高錫洪對a4鋼結構及a3、a4土建工程結算總價為7800000元。
2008年12月16日，東莞市力強鋼結構有限公司起訴心怡公司及高錫洪，要求其連帶支付工程款3299222元及利息。12月28日，原審法院以（）蘿法民二初字第13號案判決心怡公司及高錫洪連帶支付東莞市力強鋼結構有限公司工程款3299222元及利息（利息以工程款3299222元為本金，自2008年7月12日起按中國人民銀行規(guī)定的同期逾期貸款利率計算至判決還款之日止）。心怡公司不服該判決，上訴至廣州市中級人民法院，同時，心怡公司以其實際支付給高錫洪的工程款二審法院未有最后判決為由，要求本案中止審理。10月25日，原審法院以（2010）蘿法民三初字第515號民事裁定書，中止本案訴訟。3月11日，廣州市中級人民法院以（2010）穗中法民五終字第1922號民事判決書，維持了原判。據(jù)該生效判決認定，心怡公司支付給高錫洪的工程款只有2300000元，尚欠高錫洪工程款5500000元。關于該工程的質量及賠償問題，心怡公司已另案向原審法院提起訴訟，現(xiàn)正在審理中。庭審中，高錫洪表示，心怡公司代支付的工資款84217.28元已在2008年8月22日雙方的結算中扣除，故不存在再行扣減的問題，至于東莞市力強鋼結構有限公司主張的3299222元屬于另一法律關系，而且該案中高錫洪也是當事人（屬于共同被告），故不同意心怡公司扣減意見。
四、法院審理。
原審法院認為：雖然高錫洪與心怡公司簽訂的《建筑工程承包合同》因違反法律的禁止性規(guī)定而無效，但高錫洪已按照合同約定進行實際施工，且雙方在工程停工后對完成的工程已進行結算，依照雙方的結算書，心怡公司應支付高錫洪工程款7800000元?，F(xiàn)心怡公司只支付了2300000元工程款，尚欠5500000元未支付，高錫洪要求心怡公司支付余款5500000元及自雙方簽訂結算書之日起算的逾期付款利息有理有據(jù)，原審法院予以支持。心怡公司2008年8月20日代支付工資款84217.28元，雙方在2008年8月22日進行工程總結算，心怡公司未提供證據(jù)證明結算中未扣除上述代支付工資款84217.28元，應承擔舉證不能的法律后果。至于東莞市力強鋼結構有限公司主張的3299222元屬于另一法律關系，而且（2009）蘿法民二初字第13號案中高錫洪也是當事人（屬于共同被告與高錫洪承擔連帶責任），現(xiàn)心怡公司明確表示其實際并未支付上述3299222元工程款給東莞市力強鋼結構有限公司，因此，心怡公司要求扣減上述兩筆款項的抗辯事實及法律依據(jù)均不足，原審法院不予支持。至于心怡公司提出的工程質量問題其已另案提起訴訟，不在本案調處。綜上所述，依照《中華人民共和國民法通則》第四條、第八十四條，《中華人民共和國合同法》第五十八條、第一百零九條，最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條、第十七條、第十八條第（二）款，最高人民法院《關于民事訴訟證據(jù)的.若干規(guī)定》第二條之規(guī)定，原審法院作出如下判決：一、自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內，廣州心怡倉儲服務有限公司將工程款5500000元一次性支付給高錫洪；二、自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內，廣州心怡倉儲服務有限公司將2008年8月22日起至本判決第一項確定的給付期限內實際履行之日止的利息（利息以5500000元為本金，按中國人民銀行規(guī)定的同期逾期貸款利率標準計算）一次性支付給高錫洪。廣州心怡倉儲服務有限公司如果未按照本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。一審案件訴訟費用50370元，由廣州心怡倉儲服務有限公司承擔（此費高錫洪已預交25185元，原審法院予以退回，心怡公司履行本判決時將50370元逕付給原審法院）。
二審法院認為，上訴人主張其代付工人工資未在應付工程款中扣除，被上訴人認為已在工程結算中扣除，雙方爭議在于原審判決上訴人應付工程款中是否扣除84217.28元。經(jīng)審查，雙方當事人結算書載明結算數(shù)額為工程總造價，應理解為施工工程價值，未包含扣除其他債務。被上訴人認為已在工程結算中扣除上訴人代付款項，實質為被上訴人以應收工程款償還上訴人代付款，應當由被上訴人承擔付款人對付款行為的舉證責任。被上訴人雖提出工程造價原值為900多萬元，但僅為口頭陳述，不足以證明其主張。原審法院將爭議事實的舉證責任分配給上訴人，并不符合證據(jù)規(guī)則。故，原審判決認定工程結算中已扣除84217.28元，認定事實不當，二審予以糾正。至于另案執(zhí)行問題，與本案沒有關聯(lián)，本院不予審查。上訴人認為因被上訴人未主動履行另案債務應免除已方支付利息的違約責任，缺乏法律依據(jù)，本院不予支持。綜上所述，上訴人主張在欠付工程款中扣除其代付款84217.28元，理由成立，本院予以支持；原審法院查明事實基本清楚，唯認定工程款債務數(shù)額不當，二審予以改判。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（三）項的規(guī)定，本院判決如下：
三、駁回高錫洪的其他訴訟請求。
本判決為終審判決。
五、與本案及類似案例相關的法規(guī)索引。
《中華人民共和國民法通則》。
第四條民事活動應當遵循自愿、公平、等價有償、誠實信用的原則。
第八十四條債是按照合同的約定或者依照法律的規(guī)定，在當事人之間產(chǎn)生的特定的權利和義務關系，享有權利的人是債權人，負有義務的人是債務人。
債權人有權要求債務人按照合同的約定或者依照法律的規(guī)定履行義務。
《中華人民共和國合同法》。
第五十八條合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產(chǎn)，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。
第一百零九條當事人一方未支付價款或者報酬的，對方可以要求其支付價款或者報酬。
最高人民法院《關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》。
第二條當事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實有責任提供證據(jù)加以證明。
沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當事人的事實主張的？由負有舉證責任的當事人承擔不利后果。
最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》。
第一條建設工程施工合同具有下列情形之一的，()應當根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認定無效：
（一）承包人未取得建筑施工企業(yè)資質或者超越資質等級的；
（二）沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的；
（三）建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。
第十七條當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理；沒有約定的，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息。
第十八條利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：
（一）建設工程已實際交付的，為交付之日；
（二）建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日；
（三）建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。
工期延誤報告篇十五
根據(jù)合同第四款承包方式第5條約定，因貴司原因造成停工，其產(chǎn)生的費用由甲方負責。從開工至今由于貴部原因停工具體情況如下：
1、2012年月日至月日，停工天。停工原因：
2、2012年月日至月日，停工天。停工原因：
3、2012年月日至月日，停工天。停工原因：
累計停工：天。因停工造成的損失情況共計：元，具體明細表如下：
勞務人員：
管理人員：
租賃材料：
根據(jù)以上情況請貴部補助我部的損失共計：有限公司。
2012年月日。
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/7873288.html】
