在生活中，越來越多人會去使用協議，簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
最新承攬加工合同書篇一
受委托方(乙方)： (以下簡稱乙方)
為確保甲乙雙方權利和義務，保障本合同能夠順利進行，本著平等互利的原則，根據中華人民共和國《合同法》和《食品安全法》，結合甲乙雙方實際情況，經甲乙雙方友好協商，特簽訂本合同。
一、 加工生產內容及其說明
1、“__________”系甲方有自主知識產權的保健食品，甲方委托乙方按甲方的質量標準和加工工藝要求，加工出合格的產品;乙方接受甲方的委托，并利用自身符合保健食品衛(wèi)生要求的廠房、設備、水、電、氣、人力和生產技術等資源為對方加工該產品。
2、委托范圍：由甲方提供全部合格的原料、輔料和包裝材料，乙方對_________產品從制粒(制漿)、填充(罐裝)、內包裝、外包裝4個工序進行生產加工。
3、該產品內包裝標準量為g/粒，粒/瓶(毫升/瓶)，/件。若甲方的包裝規(guī)格有更改，則甲方應以書面形式提前通知乙方。乙方按甲方要求進行加工，加工費_______元。
二、甲方權利和義務
1、甲方按照食品要求自行設計產品包裝，負責提供該產品的備案質量標準、加工工藝、產品配方等相關資料，并加蓋鮮章。
2、每次產品加工前由甲方準備充分的合格原輔材料和包裝材料，并向乙方提供原輔、包裝材料合格的檢驗報告。
3、甲方提前15天向乙方提供生產加工計劃，所有物料應在生產開工前15天，將合格的原料輔料和包裝材料交給乙方檢驗合格入庫。
4、甲方必須協助乙方對產品進行加工，并適當的給與指導，并有權利對產品加工過程進行監(jiān)督和抽查。
5、如果因甲方提供的原輔、包裝材料和工藝技術原因，所造成的產品質量不合格和生產損失，由甲
方負責并承擔相應責任。
6、甲方印刷性包裝材料上如印有乙方信息，僅限于在乙方進行產品加工時使用，如作他用，甲方應承擔法律責任。
7、甲方該產品廣告宣傳，應符合國家有關規(guī)定。甲方不得以乙方名義作任何形式廣告宣傳，否則若由此引發(fā)的任何不良后果，及由此造成的乙方經濟損失，由甲方承擔。
三、 乙方權利和義務
1、根據甲方要求對產品進行加工。
2、乙方加工產品前，應保證上次加工場地清場完全，符合生產標準，若因乙方清場不嚴而產生質量問題由乙方負責。
3、乙方應根據甲方提供的質量標準對每批次原輔、包裝材料進行檢驗。乙方發(fā)現物料存在問題，應及時通知甲方作退貨處理。乙方檢驗發(fā)現問題后，未及時通知甲方，由此引發(fā)的一切不良后果由乙方承擔，并向甲方賠償由此帶來的相應經濟損失。
4、乙方必須對加工產品的質量負責，如因乙方原因導致產品的質量不合格而造成的損失由乙方承擔，并向甲方賠償相應的經濟損失。
5、乙方必須按食品相關規(guī)范進行生產，如果因為操作問題而產生的事故，責任由乙方自行承擔。
四、其它事宜
1、在產品加工之前，甲方應將加工產品的質量標準、生產工藝等技術文件交與乙方，同時將相關的原輔料和包裝材料交與乙方。乙方應對甲方的生產工藝和配方保密，若因此對甲方造成經濟損失，乙方應負相關的法律責任，并賠償甲方違約金 50 萬元。
2、甲方按產品正常收率接收成品量，如果超標(低于成品收率)，超標部分由乙方承擔(乙方與甲方根據實際生產情況另行確定收率)。
3、乙方負責產品生產費用、上站費用和長途運輸費用，下站費用和短途運輸等其他費用則由甲方自行承擔。
4、甲方在生產過程中如需其他外項事務及發(fā)生的費用，由甲方委托乙方負責，費用由甲方承擔。
五、結款方式：
1、本合同甲乙雙方自簽署生效后3日內，甲方向乙方支付訂單總貨款的50%，乙方即可安排生產，并遵循甲方市場經營需求狀況發(fā)貨(包括發(fā)貨先后次序、市場緊急情況等，具體由甲方儲運部決定)。
2、 按該批次訂單全部產品生產完畢后3日內，甲方支付所下訂單全部產品總貨款的40%，乙方按甲方指定地址發(fā)貨，并保證15日內到貨。
3、所下訂單全部尾款(即全款的10%)作為質量保證金，質量保證金以押批結算的方式給付，在甲方收到所有本批訂單全部貨物后，甲乙雙方若無任何針對本批次產品質量的爭議，在乙方下一批次訂單全部生產完畢，并按甲方指定地點發(fā)貨后，甲方一次性支付本批次全部質保金(即本次全款的10%)以此類推;
4、雙方合同終止時，最后一批次質量保證金，在甲乙雙方無質量爭議情況下，甲方在合同終止后3個工作日內，一次性支付給乙方;
5、為避免乙方發(fā)貨延誤，甲方每次購貨時，應提前15日以書面形式通知乙方，以保證乙方及時供貨。如因乙方原因不能按時到貨，影響甲方銷售，本批次保證金不予支付。
六、其他約定：
1、 對包裝材料質量的約定
a) 甲方對包裝材料文字內容的合法性負責。
b) 乙方對包裝材料文字內容是否準確(與標準樣張核對)負責。
c) 甲方由于國家和自身原因更改版本應及時書面通知乙方。由此而產生的不合格包材，由乙
方負責就地銷毀，甲方不得作他用。
2、 對加工該成品質量標準的控制責任做如下約定：
a) 鉛、總砷、總汞、致病菌由甲方負責。
b) 感官、總黃酮、原花青素、水分、灰分、菌落總數、霉菌、酵母菌、裝量作為出廠檢驗項
目由乙方負責。
c) 對出廠檢驗項目均符合甲方的產品質量標準時，乙方出具出廠檢驗報告書。
d) 乙方負責的質量標準中的型式檢驗項目，其檢驗結果應以檢驗報告書正本的書面形式交付
甲方，作為甲方產品質量檔案，備查。型式檢驗費用由甲方承擔。
e) 因甲方未履行上述負責指標的檢驗，導致產品質量失控達不到該產品的質量標準時，由此
造成的損失和責任由甲方承擔。
f) 因乙方未履行上述負責指標的檢驗，導致產品質量失控達不到該產品的質量標準時，由此
造成的損失和責任由乙方承擔。
七、違約責任
1、甲方未按合同要求及時支付乙方加工費用，逾期10天以上，則每天加收加工費的1%作為延期付款賠償給乙方。
2、乙方如果未按合同履行義務，甲方有權向乙方追究經濟損失。
3、如果在履行合同時產生糾紛，雙方先協商解決，如果協商解決不成，合同暫時中止，雙方都可向當地司法部門提起訴訟。
八、附則
1、本合同未盡事宜，雙方以協議形式補充，補充協議與本合同具有同等法律效力，補充協議和本合同不一致時，以最后一次協議為準。
2、本合同經雙方簽字、蓋章后即刻生效。本合同有效期自 年 月 日至 年 月日。在合同有效期間雙方均應嚴格遵守。在生產過程中，若甲、乙雙方任何一方無協商而不執(zhí)行合同者，視其違約，并承擔賠償責任(違約賠償金額 50 萬元)。
3、本合同共四頁，一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
負 責 人： 負 責 人：
地 址： 地 址：
電 話： 電 話：
日 期： 日 期：
最新承攬加工合同書篇二
承攬方(甲方)：_________
定作方(乙方)：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數量、加工費
┌─────┬───┬───┬─────┬────┬───┬─────┐
│定作物名稱│ 型號 │ 規(guī)格 │ 質量要求 │計量單位│ 數量 │ 加工費 │
│ │ │ │ ││ ├──┬──┤
│ │ │ │ ││ │單位│總價│
├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ ││ │││
├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ ││ │││
├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ ││ │││
└─────┴───┴───┴─────┴────┴───┴──┴──┘
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
┌─────┬────┬──────┬──────┬────┬────┐
│定作物名稱│完工時間│檢驗時間地點│檢驗標準與方│包裝標準│包裝費承│
│ │││法 ││擔 │
├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤
│ ││││││
├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤
│ ││││││
└─────┴────┴──────┴──────┴────┴────┘
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
┌──────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
│ 定作物名稱 │ 交付時間 │ 交付地點 │ 運輸方法 │ 運輸價款承擔 │
├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
││ │││ │
├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
││ │││ │
├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
││ │││ │
└──────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
┌────┬──┬──┬────┬────┬──┬──┬──┬────┐
│材料名稱│型號│規(guī)格│質量要求│計量單位│數量│單價│總價│圖紙、技│
│││││││││術資料及│
│││││││││交付時間│
├────┼──┼──┼────┼────┼──┼──┼──┼────┤
││││││││││
├────┼──┼──┼────┼────┼──┼──┼──┼────┤
││││││││││
└────┴──┴──┴────┴────┴──┴──┴──┴────┘
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│材料名稱│交付時間│交付地點│交付數量│包裝要求│檢驗方法│運輸方法│
│││││││和運費承│
│││││││擔 │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
││││││││
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
││││││││
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
第六條 加工費結算辦法與時間
_________。
第七條 乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條 聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條 通知
1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條 爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方(蓋章)：_________ 定作方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
地址：_________地址：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/2668657.html】
