合同是一種法律文件，用于約束雙方在特定事項(xiàng)上的權(quán)益和義務(wù)。合同應(yīng)該注重保密性，避免泄露重要信息。以下是一些合同編寫的經(jīng)驗(yàn)和技巧，供大家借鑒。
消防通風(fēng)的合同篇一
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根據(jù)中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法和有關(guān)政策規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交（提）貨日期
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按消防部門要求。
三、驗(yàn)收方法：貨送到甲方指定地點(diǎn)由甲方人員驗(yàn)收。
四、結(jié)算方式及期限：甲方自收到貨驗(yàn)收合格后直接把貨款付給乙方。
五、運(yùn)輸方式：由乙方負(fù)責(zé)。
六、費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān)。
七、違約責(zé)任：
1、乙方所提供的消防器材必須是經(jīng)公安消防機(jī)構(gòu)認(rèn)可的產(chǎn)品
2、乙方無條件把關(guān)合同中消防器材本身的質(zhì)量保證。
3、乙方對(duì)上述消防器材確保維修期內(nèi)免費(fèi)上門檢修維保，確保 產(chǎn)品設(shè)備的正常使用（保修期為一年）對(duì)甲方的報(bào)故或訴求必 須及時(shí)上門服務(wù)。
4、乙方對(duì)所承諾的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或充灌標(biāo)準(zhǔn)必須明確在標(biāo)簽上如實(shí)填寫。
附注：
1、本合同依法簽訂，即具有法律效力，雙方必須全面履行，任何一方都不得
擅自變更或解除，因需要變更或解除時(shí)，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，依法另立協(xié)議。
2、本合同正本二份，雙方各持一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
消防通風(fēng)的合同篇二
發(fā)包方：
承包方：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，訂立本建筑工程施工合同。
第一條 工程概況
工程名稱：***圍墻設(shè)置工程
工程地點(diǎn)：
第二條 承包方式
包工包料。
第三條 工程承包范圍
1、甲方提供圖紙的工作內(nèi)容：花式圍墻砌筑、粉刷（含基礎(chǔ)）、鐵藝欄桿制作、安裝、油漆。附屬所需的地面砼等障礙物破除及土方開挖、回填以及恢復(fù)工作及預(yù)算中包含的其他子項(xiàng)工作。
2、按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求；特殊要求按甲方書面通知。
3、以上工程內(nèi)容包工期、包安全、包質(zhì)量、包工地內(nèi)外的保潔并保持與周圍業(yè)主間良好的生產(chǎn)生活關(guān)系。承包范圍內(nèi)的人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、材料費(fèi)、保險(xiǎn)、稅金、施工期間的材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、工程保險(xiǎn)及意外傷害保險(xiǎn)、突發(fā)事件搶險(xiǎn)費(fèi)用、管理費(fèi)、措施費(fèi)及規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)、稅金、施工配合及水電費(fèi)等一切直接和間接費(fèi)用。所有政策性文件調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費(fèi)用已包含在總價(jià)中。
4、施工中如甲方要求增加或減少工程量的，在經(jīng)甲方確認(rèn)后按實(shí)結(jié)算。合同中已有項(xiàng)目按合同單價(jià)執(zhí)行，合同中沒有的項(xiàng)目按定額執(zhí)行。
第四條 合同工期
接甲方指令后開工，在 年 月 日前，乙方應(yīng)完成全部包干工作，雨天經(jīng)甲方確認(rèn)可適當(dāng)順延工期。
由于乙方的原因?qū)е鹿こ萄悠?，承包人?yīng)承擔(dān) 1000元/天的違約金。違約金在工程款中直接扣除。
質(zhì)量要求
符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定及達(dá)到發(fā)包人的質(zhì)量要求，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
第六條 工程價(jià)款及付款方式
1、本合同固定總價(jià)合計(jì)人民幣**元，大寫***圓整。
2、本合同暫定總價(jià)包含：承包范圍內(nèi)的人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、材料費(fèi)、保險(xiǎn)、稅金、施工期間的材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、工程保險(xiǎn)及意外傷害保險(xiǎn)、突發(fā)事件搶險(xiǎn)費(fèi)用、管理費(fèi)、措施費(fèi)及規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)、稅金、施工配合及水電費(fèi)等一切直接和間接費(fèi)用。所有政策性文件調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費(fèi)用已包含在總價(jià)中。
3、經(jīng)甲方確認(rèn)的施工圖中的工程內(nèi)容在實(shí)際施工中未發(fā)生的，結(jié)算時(shí)應(yīng)扣除。
4、付款方式
施工至全部工程量的'50%，甲方向乙方支付至合同總價(jià)款的20%；工程竣工驗(yàn)收合格后十五個(gè)工作日內(nèi)，付至合同總價(jià)款的50%；結(jié)算完畢付至結(jié)算價(jià)的95%；剩余5%結(jié)算價(jià)作為質(zhì)保金，于驗(yàn)收合格之日起一年后如無任何質(zhì)量問題一次性無息付清。
乙方應(yīng)于每次付款前向甲方開具相同金額的符合甲方需求的工程款發(fā)票，乙方未開具時(shí)，甲方有權(quán)暫停支付相應(yīng)的工程款，且乙方未能及時(shí)開具工程款發(fā)票導(dǎo)致發(fā)包人延期支付工程款的，責(zé)任由乙方自行承擔(dān)，且乙方不得因此而拒絕施工。
第七條 甲方職責(zé)
現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)指揮：包括協(xié)助施工單位做好與小區(qū)業(yè)主的溝通、協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)處理綠化移植等有可能影響施工的因素。
第八條 乙方職責(zé)
1、按合同要求完成施工內(nèi)容確保工程質(zhì)量。服從甲方現(xiàn)場(chǎng)指揮人員的指揮，保證安全、保證質(zhì)量和工期。乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，依法辦理相關(guān)保險(xiǎn)，承擔(dān)一切安全措施費(fèi)用；施工過程中發(fā)生的一切安全事故，所造成的一切后果及損失由乙方承擔(dān)。
2、乙方及所屬人員發(fā)生任何傷亡事故與甲方無關(guān)，由乙方自行承擔(dān)一切責(zé)任；如因乙方原因?qū)е录追胶偷谌饺松怼⒇?cái)產(chǎn)損失，乙方應(yīng)及時(shí)予以賠償。必要時(shí)甲方可將乙方應(yīng)承擔(dān)的上述賠償金額從應(yīng)付工程款中直接扣除。
3、施工過程中，乙方必須文明施工，保持現(xiàn)場(chǎng)施工整潔，做到現(xiàn)場(chǎng)施工整潔，如乙方不服從管理，甲方有權(quán)要求承包人整改，延誤工期責(zé)任由乙方承擔(dān)；在甲方書面通知7天內(nèi)建筑垃圾若未及時(shí)清理，甲方有權(quán)另請(qǐng)施工單位清理，其發(fā)生的費(fèi)用直接從工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的違約金。
4、在質(zhì)保期內(nèi)因質(zhì)量問題乙方在一周內(nèi)不能及時(shí)進(jìn)行維修的，甲方有權(quán)另行安排其他施工隊(duì)伍修理，所需費(fèi)用直接在質(zhì)保金中扣除。如質(zhì)保金不足以支付的，甲方有權(quán)向乙方追償。
5、材料供應(yīng)管理：工程材料由乙方自購(gòu)，材料質(zhì)量必須到達(dá)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，且材質(zhì)必須得到甲方的確認(rèn)，如因材料不合格承包人應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任及損失（包括工期延誤責(zé)任）。
6、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)已完成工程的保護(hù)工作，在工程竣工驗(yàn)收完成并移交甲方前，乙方應(yīng)妥善做好看護(hù)工作。
第九條 違約責(zé)任
1、本工程應(yīng)達(dá)到甲方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如工程竣工驗(yàn)收不合格的，甲方將終止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并應(yīng)另行承擔(dān)因此給發(fā)包人造成的全部損失。
2、乙方應(yīng)按照合同約定的工期如期完工，逾期超過七天的，甲方有權(quán)單方面終止本合同，乙方除無權(quán)取得任何款項(xiàng)外，還須向甲方支付合同總價(jià)款20%的違約金，因此給甲方造成損失的，還應(yīng)據(jù)實(shí)賠償損失。
3、乙方未能按合同要求完成施工內(nèi)容或不服從甲方安排，甲方有權(quán)單方面終止本合同，清退乙方所有人員，并向乙方追索相應(yīng)的損失。
4、在施工過程中，若發(fā)生重大人身傷亡事故，不但由乙方承擔(dān)一切責(zé)任，還須向甲方支付付每傷亡人次10000元的違約金，且甲方有權(quán)單方面解除本合同，因合同解除產(chǎn)生的一切責(zé)任及損失均由乙方承擔(dān)。
第十條 廉潔條款
承包人被發(fā)現(xiàn)以任何形式之商業(yè)賄賂予發(fā)包人員工，如“回扣”、“招待”、“娛樂”、“購(gòu)房”、“就業(yè)”、“國(guó)內(nèi)或國(guó)外旅游”、“饋贈(zèng)”、“購(gòu)物折扣”，及其他一切對(duì)本公司職工和其家屬物資上任何形式受益者，皆視為商業(yè)賄賂，如發(fā)生這種情況，發(fā)包人有權(quán)單方面終止雙方之間的合同，凍結(jié)所有應(yīng)付款項(xiàng)，如情節(jié)嚴(yán)重或者涉及刑事，則發(fā)包人提交相關(guān)司法部門依法處理。
第十一條 其它約定
1、如發(fā)生與本合同有關(guān)的爭(zhēng)議，無法通過協(xié)商途徑解決的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章起生效，工程竣工并驗(yàn)收合格結(jié)清工程款后自行終止。
3、本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具同等法律效力。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
消防通風(fēng)的合同篇三
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，在平等自愿、互利互惠的基礎(chǔ)上，根據(jù)國(guó)家《合同法》和有關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定，簽訂本合同，雙方共同遵守：
一、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額：
二、質(zhì)量要求和保證：乙方保證以上產(chǎn)品為全新未使用過的產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、消防標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具備國(guó)家消防合格認(rèn)證的消防合格標(biāo)簽、產(chǎn)品出廠標(biāo)簽、身份認(rèn)證標(biāo)簽，經(jīng)公安部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心網(wǎng)站驗(yàn)證，銷售渠道符合乙方身份，流向地區(qū)為 市，銷售日期距出廠日期不超過15天，產(chǎn)品實(shí)行三包，保修一年。
三、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及期限：所交產(chǎn)品符合消防相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，乙方交貨時(shí)甲方進(jìn)行實(shí)際檢驗(yàn)。
四、合同單價(jià)約定：本合同標(biāo)的物價(jià)格為合同期限內(nèi)既定價(jià)格，不因任何因素而改變。
五、運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)：乙方承擔(dān)運(yùn)輸及運(yùn)費(fèi)，并負(fù)責(zé)交貨到甲方公司所在地。
六、交貨期限及地點(diǎn)：甲方給乙方下訂單后7日內(nèi)，乙方送貨到甲方公司所在地。
七、貨款期限及付款方法：貨到7日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，乙方提供發(fā)票， 甲方支付貨款。
八、合同有效期： 至產(chǎn)品保修期結(jié)束或消防部門對(duì)該類產(chǎn)品其它要求。
九、違約責(zé)任：乙方所交貨物品種、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，乙方無條件更換，如因乙方交貨延期或質(zhì)量不符合合同要求給甲方造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
十、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，如有異議，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，提交甲方所在地法院裁決。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
消防通風(fēng)的合同篇四
乙方：
1.工程概述。
xxxxxxxxx項(xiàng)目人防戰(zhàn)時(shí)通風(fēng)安裝工程，委托（乙方）施工。按照“中華人民共和國(guó)合同法”和“中華人民共和國(guó)建筑法”的有關(guān)要求及本工程施工范圍的有關(guān)條款，經(jīng)甲乙雙方代表友好協(xié)商簽訂本合同。
2.承包范圍。
2.1本合同承包范圍：
2.1.1人防戰(zhàn)時(shí)通風(fēng)工程：包含戰(zhàn)時(shí)各類通風(fēng)風(fēng)機(jī)風(fēng)管、風(fēng)口、風(fēng)閥、過濾器。
等一切設(shè)備均需安裝到位。具體詳見解放軍理工大學(xué)人防工程設(shè)計(jì)研究院人防通風(fēng)施工圖戰(zhàn)時(shí)部分工程量。
2.1.2平戰(zhàn)時(shí)轉(zhuǎn)換接口需安裝到位，不好安裝的位臵，需制作好擺放在現(xiàn)場(chǎng)。
2.1.3所有人防設(shè)備型號(hào)規(guī)格，若圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求與現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)有偏差的，最終以現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
2.1.4負(fù)責(zé)整個(gè)人防戰(zhàn)時(shí)工程（給排水工程、戰(zhàn)時(shí)通風(fēng)工程、戰(zhàn)時(shí)電氣工程、
人防卷簾門）與當(dāng)?shù)厝朔啦块T協(xié)調(diào)工作。
3.合同工期。
3.1開工日期：5月6日。
3.2交工日期：206月15日。
3.3本工程合同絕對(duì)工期為41天，工期以日歷日為準(zhǔn)，因氣候影響工期概不順。
延，為此請(qǐng)乙方在施工組織設(shè)計(jì)中突出搶工期的具體有力措施。
4.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
符合現(xiàn)行江蘇省人防工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求，并滿足當(dāng)?shù)厝朔啦块T。
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及建設(shè)單位、甲方的竣工驗(yàn)收。
5．合同總價(jià)。
5.1本工程的合同總價(jià)為人民幣xx萬元（大寫人幣：xx整）。合同總價(jià)包括完成承包范圍內(nèi)工程項(xiàng)目的全部費(fèi)用，包括全部分項(xiàng)工程費(fèi)、措施項(xiàng)目費(fèi)、其他項(xiàng)目費(fèi)和規(guī)費(fèi)等；根據(jù)施工圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或政府（包括主管職能部門）文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé)實(shí)施的所有檢驗(yàn)、檢測(cè)、試驗(yàn)費(fèi)，已綜合測(cè)算后包括在合同總價(jià)中。
5.2本合同總價(jià)包括從投標(biāo)開始到完成本項(xiàng)目承包范圍內(nèi)所有內(nèi)容直至保修結(jié)束為止所需的所有費(fèi)用，一次包定。
6．合同價(jià)款的支付方式。
本工程無預(yù)付款，乙方根據(jù)甲方工程進(jìn)度采購(gòu)人防通風(fēng)設(shè)備及材料。風(fēng)閥、雙連桿手電動(dòng)密閉閥、超壓排氣活門、油網(wǎng)過濾器、過濾吸收器、插板閥等人防通風(fēng)設(shè)備到場(chǎng)后即付清設(shè)備款；風(fēng)管管材、風(fēng)機(jī)等風(fēng)管及附件到場(chǎng)后付清材料款的50%；完工后通過甲方、建設(shè)單位及泰興人防部門初驗(yàn)后付至合同總價(jià)的85%，所有資料原件交至泰興人防辦、復(fù)印件交至甲方，在人防辦出具竣工驗(yàn)收單的同時(shí)付清尾款。
7．甲、乙雙方的職責(zé)。
7.1甲方責(zé)任：
7.1.1配合解決施工過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)問題；
7.1.2施工現(xiàn)場(chǎng)配合協(xié)調(diào)工作；
7.1.3按合同付款要求撥付工程款；如未能按時(shí)支付，按10%利息計(jì)算，延誤工期由甲方負(fù)責(zé)。
7.1.4施工全過程的質(zhì)量監(jiān)理；
7.1.5組織工程竣工驗(yàn)收。
7.2乙方責(zé)任：
7.2.1嚴(yán)格按設(shè)計(jì)文件，現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)和江蘇省人防工程最新版本的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、管理規(guī)定及甲方相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)管理制度規(guī)定組織施工，當(dāng)相互要求不一致的，由甲方明確或按最嚴(yán)格的條款執(zhí)行。乙方應(yīng)與其它施工單位相互配合，服從甲方及建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)管理人員和監(jiān)理單位的協(xié)調(diào)與管理。
7.2.2乙方必須嚴(yán)格遵守江xxxxxxxxx有限公司及項(xiàng)目指揮部制定的《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查告知書》、《項(xiàng)目工程技術(shù)質(zhì)量管理制度》、《項(xiàng)目建設(shè)安全管理考核規(guī)定》、《項(xiàng)目建設(shè)工程進(jìn)度管理制度》、《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目安全管理規(guī)定》、《危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度》、《協(xié)作單位安全管理規(guī)定》、《項(xiàng)目隱蔽工程檢查驗(yàn)收規(guī)定》等涉及項(xiàng)目建設(shè)管理的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反、自愿接收這些管理制度的處罰。
7.2.3乙方所用的人防材料必須是江蘇人防網(wǎng)備案的優(yōu)質(zhì)合格產(chǎn)品，并附有該產(chǎn)品的說明、檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)量證明書等保證資料。甲方發(fā)現(xiàn)乙方所購(gòu)建材，不符合設(shè)計(jì)要求或存在產(chǎn)品質(zhì)量問題，有權(quán)終止使用，由此發(fā)生的一切損失均由乙方承擔(dān)。
7.2.4配合甲方現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員的跟蹤監(jiān)理工作，提供工作方便。
7.2.5施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理及安全保衛(wèi)工作并負(fù)責(zé)人身設(shè)備事故的協(xié)調(diào)處理工作。
7.2.6嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的施工組織設(shè)計(jì)布臵施工現(xiàn)場(chǎng)，施工區(qū)域內(nèi)道路通暢，秩序井然。不得擅自修改經(jīng)甲方認(rèn)可的施工組織設(shè)計(jì)，不得任意到處堆放建筑材料和更改大臨設(shè)施位臵。施工現(xiàn)場(chǎng)附近的'主要交通干道，應(yīng)保持整潔干凈，必須每日做到工完料凈場(chǎng)地清。
7.2.7乙方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在開工前5天到位，如不能按投標(biāo)承諾到位或中途撤換，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
7.2.8乙方項(xiàng)目經(jīng)理主要工作時(shí)間應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場(chǎng)，離開項(xiàng)目所在地范圍的，應(yīng)向甲方合同執(zhí)行部門主要負(fù)責(zé)人請(qǐng)假；施工期間，乙方項(xiàng)目經(jīng)理手機(jī)必須確保暢通。
7.2.9乙方開工前應(yīng)根據(jù)合同總工期要求編制施工總進(jìn)度計(jì)劃，施工總進(jìn)度計(jì)劃中每月應(yīng)明確2-4個(gè)主要進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，經(jīng)甲方審批后作為進(jìn)度考核的依據(jù)；應(yīng)向甲方提交本周工作完成情況和下周工作計(jì)劃安排及本周未完成計(jì)劃的主要原因；甲方每周主持召開由乙方項(xiàng)目經(jīng)理等相關(guān)人員參加的工程例會(huì)對(duì)乙方所報(bào)的下周工作計(jì)劃進(jìn)行審定，甲方在審定時(shí)有權(quán)增加或修改乙方周工作計(jì)劃，乙方應(yīng)當(dāng)接受。
7.2.10隱蔽工程驗(yàn)收、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收乙方均應(yīng)留下驗(yàn)收過程的原始圖片，做好隱蔽工程驗(yàn)收和材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)帳，每天應(yīng)把臺(tái)帳和圖片報(bào)甲方合同執(zhí)行部門（星期日和國(guó)家法定節(jié)假日與假期過后的第一個(gè)工作日合并報(bào)送）。
7.2.11施工中出現(xiàn)的任何非甲方原因造成的人身傷亡、質(zhì)量和設(shè)備事故等，甲方不承擔(dān)因此造成的任何責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失，由此造成的甲方一切損失由乙方承擔(dān)。
7.2.12乙方必須嚴(yán)格按合同約定進(jìn)行施工、按時(shí)竣工。
8、驗(yàn)收條款。
乙方完成合同規(guī)定的全部?jī)?nèi)容，整理齊全主要質(zhì)量保證資料，初驗(yàn)后乙方應(yīng)完成交工驗(yàn)收中甲方及當(dāng)?shù)厝朔擂k提出的整改項(xiàng)目，全面負(fù)責(zé)整理并提交完整的人防工程竣工驗(yàn)收資料，滿足當(dāng)?shù)厝朔啦块T資料移交手續(xù)。
9.違約、索賠和爭(zhēng)議。
9.1違約責(zé)任。
9.1.1工程質(zhì)量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整改或返工，由此延誤的工期由乙方承擔(dān)工期延誤的違約責(zé)任；達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒絕接收工程，由乙方承擔(dān)一切責(zé)任和賠償甲方的一切損失。
9.1.2乙方在施工中違反合同規(guī)定和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，有偷工減料、以次充好、使用假冒偽劣產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品，違反強(qiáng)制性條文規(guī)定等嚴(yán)重質(zhì)量違約行為的，甲方將對(duì)乙方處以不少于合同總價(jià)2-4%的質(zhì)量扣款。如造成甲方損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)甲方相應(yīng)的損失。
9.1.3如乙方拒不執(zhí)行合同，乙方須向甲方支付合同總價(jià)的5%作為違約補(bǔ)償，并承擔(dān)對(duì)甲方造成的損失。
9.2爭(zhēng)議的解決。
9.3.1甲方乙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，可以和解或者要求有關(guān)主管部門調(diào)解，雙方不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，則向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。
9.3.2發(fā)生爭(zhēng)議后，除非出現(xiàn)下列情況，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護(hù)好已完工程，乙方無權(quán)以爭(zhēng)議沒有及時(shí)解決而單方面停工或減慢施工進(jìn)度，否則乙方應(yīng)承擔(dān)工期延誤的全部責(zé)任：
9.3.2.1單方違約導(dǎo)致合同確已無法履行，雙方協(xié)議停止施工。
9.3.2.2調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受。
9.3.2.3法院要求停止施工。
10.轉(zhuǎn)包、分包本工程不允許轉(zhuǎn)包、違法分包。禁止分包單位將其承包的工程再次分包。
11.其它。
11.1本工程乙方項(xiàng)目經(jīng)理為：，全權(quán)代表乙方負(fù)責(zé)本合同的履行。
11.2在履行本合同過程中，乙方現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部蓋章或項(xiàng)目經(jīng)理簽字的任何書面文件均視為得到乙方法定代表人和法人的授權(quán)。
11.3乙方授權(quán)本工程項(xiàng)目部可以直接參加甲方廠區(qū)內(nèi)其它所有項(xiàng)目的投標(biāo)，蓋有乙方本工程項(xiàng)目部印章或乙方本工程項(xiàng)目經(jīng)理簽字的投標(biāo)文件或簽訂的合同，均視為得到乙方法定代表人和法人的授權(quán)。
11.4本合同一式四份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)兩份。
11.5本合同未盡事宜，經(jīng)甲、乙方?jīng)Q定需要補(bǔ)充或修改后，書寫《合同修改意見書》一式四份(經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字)，視為本合同的補(bǔ)充。
11.8任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)盡早（最遲不超過兩周）告知對(duì)方并提供有效證明，雙方協(xié)商解決。
11.9本合同自甲乙雙方簽字、蓋章之日起生效，簽約雙方要嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)合同法》，切實(shí)執(zhí)行合同條款。
甲方：（公章）乙方：（公章）。
法定代表人：法定代表人：授權(quán)代表：
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
日期：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號(hào)：
住所：
授權(quán)代表：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：電話：傳真：開戶銀行：賬號(hào)：住所：
消防通風(fēng)的合同篇五
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)建筑法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方本著友好、誠(chéng)信、自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1．工程名稱：_________。
2．工程地點(diǎn)：_________。
第二條承包范圍：
第三條工程承包方式：_________。
第四條合同工期。
開工日期：_________
第五條工程造價(jià)、付款方式及價(jià)款調(diào)整。
工程造價(jià)：_________。
付款方式：_________。
價(jià)款調(diào)整：_________。
第六條工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
1．本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設(shè)計(jì)說明、設(shè)計(jì)變更和國(guó)家（行業(yè)）的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收。
2．工程質(zhì)量必須符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》gb50300-xx．《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》gb50166-1992．《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》（xx年版）gb50261-1996．《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》gb50231-．《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》gb50303-xx．《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》j512-xx．及其他的國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
第七條安全施工。
1．乙方在遵守現(xiàn)行有關(guān)的國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)范要求的同時(shí)，還必須執(zhí)行甲方的《建設(shè)工程安全文明管理辦法》。
2．乙方在施工過程中，違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任及由此造成的一切損失。
第八條質(zhì)量保修。
1．本工程免費(fèi)質(zhì)量保修期限為_________年，終身維護(hù)保養(yǎng)。
2．乙方在接到甲方維修通知后4小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)處理。
3．在免費(fèi)保修期內(nèi)，乙方應(yīng)有專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的保修工作，定期與甲方溝通達(dá)到2次/月，以書面記錄材料為準(zhǔn)。同時(shí)，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時(shí)同乙方取得聯(lián)系。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應(yīng)及時(shí)通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責(zé)任，有權(quán)自行解決，由乙方承擔(dān)所有費(fèi)用并加收10%的勞務(wù)費(fèi)。
4．保修金支付方法。
4．1質(zhì)量保修金在規(guī)定的質(zhì)保期滿后，如無任何質(zhì)量問題，甲方一次性無息付給乙方。
4．2在免費(fèi)質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方接到甲方維修通知后，未能在第二條規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行維修，則視為授權(quán)甲方組織維修，并由乙方承擔(dān)所有費(fèi)用和質(zhì)量責(zé)任，同時(shí)甲方加收維修費(fèi)用10%的勞務(wù)費(fèi)。上述費(fèi)用在乙方質(zhì)保金中直接扣除后，乙方負(fù)責(zé)補(bǔ)足質(zhì)保金。
4．3在免費(fèi)質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，由于乙方原因，甲方無法同乙方取得聯(lián)系，按照上一款執(zhí)行。
第九條雙方的權(quán)利和義務(wù)。
1．甲方負(fù)責(zé)為乙方協(xié)調(diào)施工用水、用電，由乙方承擔(dān)費(fèi)用。
2．乙方在合同簽訂前向甲方提供企業(yè)資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法人代碼證等相關(guān)資質(zhì)證明。
3．乙方負(fù)責(zé)消防工程的施工、安裝、竣工驗(yàn)收、質(zhì)保服務(wù)及提交消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、與甲方指定的設(shè)計(jì)單位溝通等工作。
4．乙方必須按照經(jīng)甲方書面確認(rèn)或甲方提供的施工圖紙和甲方確認(rèn)的安裝方案、方法進(jìn)行施工、安裝，不得擅自改動(dòng)如有變更以書面的變更通知單為準(zhǔn)。
消防通風(fēng)的合同篇六
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
簽定時(shí)間：年月日。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《中華人民共和國(guó)消防法》以及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在工程施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽定本合同。
第一條工程項(xiàng)目。
一、工程名稱：
二、工程地點(diǎn)：
三、工程內(nèi)容：自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)及防火卷簾。
四、工程造價(jià)：萬元整(元)。
第二條施工準(zhǔn)備。
一、甲方：協(xié)助乙方安排現(xiàn)場(chǎng)施工的用水、用電等合理要求，水、電費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
二、乙方：乙方協(xié)助甲方火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警項(xiàng)目的消防建審工作，乙方應(yīng)提供所需資料。組織好施工管理人員和材料、施工機(jī)具進(jìn)場(chǎng)。
三、乙方必須注意安全施工，在施工過程中由于乙方原因所發(fā)生的一切不安全事件由乙方負(fù)責(zé)。
第三條工程期限。
根據(jù)國(guó)家工期定額和甲方使用需要。
第四條工程質(zhì)量。
一、乙方必須按照甲方提供的圖紙和國(guó)家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工;。
二、乙方保證承包范圍內(nèi)的工程通過當(dāng)?shù)毓蚕辣O(jiān)督部門的驗(yàn)收;。
三、工程用消防設(shè)備產(chǎn)品需具有產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品合格證。
第五條工程價(jià)款的支付與結(jié)算。
工程完工后甲方應(yīng)付給乙方總工程款的%，工程通過省消防檢測(cè)中心檢驗(yàn)合格后應(yīng)付給乙方總工程款的%，工程通過消防驗(yàn)收合格后付至總工程款的%，留%作為質(zhì)保金。
第六條工程驗(yàn)收。
工程竣工報(bào)當(dāng)?shù)叵辣O(jiān)督部門驗(yàn)收，乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方整理有關(guān)報(bào)驗(yàn)收資料。
工程在一年質(zhì)保期內(nèi)提供免費(fèi)維保服務(wù)(人為因素除外)，質(zhì)保期滿后乙方可以對(duì)本系統(tǒng)工程進(jìn)行有償維保服務(wù)。
第七條違約責(zé)任。
一、乙方的責(zé)任：工程質(zhì)量不符合規(guī)定負(fù)責(zé)賠償修理或返工，費(fèi)用自理;。
二、甲方的責(zé)任：未能按合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任，應(yīng)賠償由此給乙方造成的損失。
第八條附則。
一、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份;。
二、本協(xié)議自雙方代表簽字蓋章后生效。未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意后可簽定補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款和本協(xié)議具有同等法律效應(yīng)。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
消防通風(fēng)的合同篇七
自20xx年首批合同制消防員充實(shí)到泉州各級(jí)消防中隊(duì)擔(dān)任滅火和搶險(xiǎn)救援工作以來，合同制消防員和現(xiàn)役官兵一起合作完成艱巨的防火監(jiān)督、滅火搶險(xiǎn)救援工作，緩解了現(xiàn)行公安消防力量嚴(yán)重不足的矛盾。經(jīng)過幾年的成長(zhǎng)，合同制消防員隊(duì)伍已逐漸消防隊(duì)伍中一支重要的力量，但這種新力量的出現(xiàn)，給基層消防大的管理教育帶來了新的挑戰(zhàn)，怎樣合理調(diào)配他們，充分調(diào)動(dòng)他們工作的積極性，促進(jìn)合同制消防員隊(duì)伍與現(xiàn)役隊(duì)伍的有效配合，共同提高部隊(duì)整體的戰(zhàn)斗力和凝聚力，已成為基層干部亟需解決的課題。在石獅大隊(duì)駐訓(xùn)期間，有幸來到有著優(yōu)良傳統(tǒng)的合同制消防員中隊(duì)，石獅市二、三中隊(duì)交流學(xué)習(xí)，受益匪淺，現(xiàn)將幾點(diǎn)想法總結(jié)如下：
(一)人員構(gòu)成成份比較復(fù)雜。從現(xiàn)有的合同制隊(duì)員的成份來看，有剛畢業(yè)的大學(xué)生，有在家待業(yè)的，有退伍的戰(zhàn)士，有做原本是生意的，濾布有正在不同行業(yè)上崗的等等，由于原本的情況不同，起點(diǎn)不一樣，社會(huì)閱歷不一樣，對(duì)待生活的態(tài)度也存在很大差異，因此表現(xiàn)出來的工作態(tài)度也不一樣。
(二)能力素質(zhì)參差不齊。隊(duì)員來部隊(duì)前接受教育的程度、身體素質(zhì)、個(gè)人品質(zhì)都有很大的差別。有的隊(duì)員有一技之長(zhǎng)，比如駕駛、修理等，甚至有消防員退伍的，對(duì)消防業(yè)務(wù)很熟悉，身體素質(zhì)也很好，但有的同志是剛出校門的或從事過其它崗位有工作經(jīng)驗(yàn)的，對(duì)消防業(yè)務(wù)不熟練，但文化程度較高，因此要縮減隊(duì)員之間能力、素質(zhì)的差異，很好地凝聚他們的向心力也面臨一定的困難。
(三)文化程度相對(duì)較高。由于在征招合同制消防員時(shí)，對(duì)文化程度作了要求，合同制文員隊(duì)文化程度在大專以上，合同制滅火救援隊(duì)文化程度都在高中以上，相對(duì)現(xiàn)役戰(zhàn)士來說，接受文化教育的程度高，文化素質(zhì)比較好，表現(xiàn)出來對(duì)文字處理能力較好，計(jì)算機(jī)的運(yùn)用比較熟練，理解接受能力比較強(qiáng)。
基于以上幾個(gè)特點(diǎn)，合同制消防員對(duì)待工作地態(tài)度可以歸納為以下幾種類型：
1） 熱愛工作，珍惜工作機(jī)會(huì)。大多數(shù)合同制消防員屬于這個(gè)類型，熱愛本職工作，珍惜現(xiàn)有的工作崗位，下隊(duì)以后，能夠安心本職工作，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，希望在本職崗位上能有所發(fā)展。因此，在平時(shí)能夠認(rèn)真遵守部隊(duì)的條令條例和各項(xiàng)規(guī)章制度，為部隊(duì)的建設(shè)出謀劃策，服從意識(shí)強(qiáng)，自我要求嚴(yán)，刻苦訓(xùn)練，努力學(xué)習(xí)。這一類的合同制消防員在隊(duì)伍中能夠帶好頭，放好樣子，促進(jìn)部隊(duì)的管理與發(fā)展，不需要管理者操心，即使偶爾犯點(diǎn)錯(cuò)誤，略加說服教育就達(dá)到管理的目的，他們也會(huì)虛心接受，積極改正。
2）平平庸庸，做一天和尚撞一天鐘。部分合同制消防員來部隊(duì)前對(duì)部隊(duì)充滿了好奇感，也充滿了努力干工作的激情，但由于對(duì)消防部隊(duì)缺乏正確的認(rèn)識(shí)，到消防部隊(duì)后又發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)與想象有很大的差距，自身各方面的素質(zhì)又趕不上現(xiàn)役官兵，這種激情逐漸消退，加之自身的意志力不強(qiáng)，對(duì)工作前景缺乏信心，因而表現(xiàn)出來的是做一天和尚撞一天鐘，工作沒有干勁。但這類合同制消防員有可塑性，在平時(shí)的工作中加以積極地引導(dǎo)，讓他們認(rèn)識(shí)到自己的價(jià)值，幫助他們樹立信心，他們都能很快地表現(xiàn)出工作熱情。
3）不思進(jìn)取，把消防部隊(duì)當(dāng)過渡跳板。有個(gè)別合同制消防員把現(xiàn)有的工作作為過渡和跳板，他們大都是由于在社會(huì)上還沒有找到工作，到部隊(duì)后又不適應(yīng)部隊(duì)的生活，因而，這類合同制消防員平時(shí)不思進(jìn)取，工作消極怠慢，管理者要轉(zhuǎn)變他們的思想態(tài)度，使其安心部隊(duì)的生活，要花一定的精力。
合同制消防員下基層中隊(duì)后，如何幫助他們盡快適應(yīng)基層中隊(duì)生活，邁好第一步？這是基層中隊(duì)帶兵人老生常談的話題，作為基層中隊(duì)帶兵人要想帶好合同制消防員，在利用部隊(duì)的條令條例和合同制消防員暫行條例來約束的同時(shí)，更加要?jiǎng)又郧闀灾岳怼?/p>
一是要從思想上入手，因?yàn)樗枷霙Q定人的一切。一方面，要幫助合同制消防員消除庸俗關(guān)系的影響，堅(jiān)定“成長(zhǎng)進(jìn)步不靠投機(jī)取巧而靠腳踏實(shí)地”的信念。教育他們樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀。另一方面，要組織合同制消防員開展“為什么到消防部隊(duì)?來消防部隊(duì)干什么?”的討論，用談心的方式進(jìn)行交流了解，因?yàn)檎勑氖敲芮型娟P(guān)系的“潤(rùn)滑劑”，是基層中隊(duì)落實(shí)“兩個(gè)經(jīng)常”的金鑰匙。合同制消防員是部隊(duì)的“新鮮血液”，搞好同合同制消防員的談心尤為重要。
二是要從平時(shí)的工作生活入手。因?yàn)槠綍r(shí)的細(xì)節(jié)、養(yǎng)成直接關(guān)系到人的素質(zhì)高低。一方面，要讓現(xiàn)役戰(zhàn)士起到模范帶頭作用，工作生活中要多留心，工作上不能急于求成，要手把手地教他們，生活中要真心真意關(guān)心他們，用問候溫暖他們，用行動(dòng)感化他們。另一方面，要處理好言教與身教的關(guān)系，把握嚴(yán)與愛的尺度，要嚴(yán)之有理，管之有據(jù)，嚴(yán)格按條令條例管理，堅(jiān)決杜絕簡(jiǎn)單粗暴。
三是在訓(xùn)練中要體貼熱心，一視同仁。合同制消防員剛下中隊(duì)，可能會(huì)出現(xiàn)對(duì)飲食、生活、交往、體力等情況不適應(yīng)，面對(duì)緊張、單調(diào)、枯燥、疲勞的訓(xùn)練生活，難免會(huì)產(chǎn)生孤獨(dú)、煩躁、憂慮、恐懼的心理。這時(shí)，我們就及時(shí)消除他們的心理障礙，堅(jiān)持以平等的姿態(tài)進(jìn)行溝通交流，充分尊重人格，保護(hù)他們的隱私，不打罵體罰侮辱合同制消防員，不因反應(yīng)遲鈍就諷刺挖苦，不因犯小錯(cuò)誤而一棍子打死，也不因表現(xiàn)突出就一時(shí)照顧。做到既鼓勵(lì)先進(jìn)，更激勵(lì)后進(jìn)；既善于批評(píng)，更善于幫助，使他們?cè)诿裰鳌⒑湍?、愉快的環(huán)境中健康成長(zhǎng)。
合同制消防員多是關(guān)系兵，這是大家眾所周知的，也因他們的特殊性給我們的管理帶來了一定的難度。對(duì)此，就如何管理“關(guān)系兵”做一點(diǎn)探討。
“關(guān)系兵”也就是我們常說的有“后臺(tái)”的或者有“來頭”。主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：一是存在著一種優(yōu)越感；二是依仗有關(guān)系，不服從部隊(duì)管理，管輕了不管用，重了就到“關(guān)系”那里胡說八道；三是難以堅(jiān)持原則和公道。“關(guān)系兵”在關(guān)鍵時(shí)候有人寫條子、打招呼，要求給予關(guān)照，讓最基層的管理者左右為難。對(duì)此，應(yīng)從以下幾點(diǎn)去把握：
一、堅(jiān)持原則，克服怕“關(guān)系兵”的思想。無論靠山多硬，來頭多大，畢竟還是你的兵。嚴(yán)格按照軍隊(duì)的條令、條例以及合同制消防員日常行為規(guī)范去管理要求，堅(jiān)持原則，一身正氣去帶領(lǐng)他們，而不過多地去考慮背后的關(guān)系，做到管理中有理有力。在日常管理中，讓“關(guān)系”牽著鼻子走，這就等于叫兵牽著鼻子走，這樣將會(huì)喪失領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威，在群眾中失去一個(gè)管理者的威信，往后的管理工作會(huì)出現(xiàn)不靈、不硬的現(xiàn)象。
二、校正對(duì)“關(guān)系”的偏見。一是要全面地看問題?！瓣P(guān)系兵”絕大多數(shù)是積極上進(jìn)、遵紀(jì)守法的，而不服從管理、搞特殊、調(diào)皮搗蛋的只是個(gè)別，絕不能千篇一律。二是要客觀地分析看待。合同制消防員想在部隊(duì)學(xué)點(diǎn)技術(shù)，向往一個(gè)好的崗位，不只是“關(guān)系兵”所追求的東西，應(yīng)該是所有到部隊(duì)的人都向往的，不能看成是不正之風(fēng)。三是要通過實(shí)質(zhì)去看問題，在這些合同制消防員里很多是家里的父母把他們送到部隊(duì)來鍛煉的，他們希望通過部隊(duì)的管理能使他們的孩子得到鍛煉，因此“關(guān)系”對(duì)“關(guān)系兵”也是很嚴(yán)格的，也是講原則道理的。從這個(gè)意義上來說，管理者一定要充分發(fā)揮“關(guān)系兵”積極一面的作用，不能片面認(rèn)為“關(guān)系”起到的都是消極作用。
三、加強(qiáng)“關(guān)系兵”疏導(dǎo)。一是靠“關(guān)系”，只能管一時(shí)，不能管一世，一旦失去可能會(huì)摔跤。二是靠“關(guān)系”只能解決一部分棘手問題，若出了一些大問題，“關(guān)系”照樣救不了你，更不是你永遠(yuǎn)的救世主。所以疏導(dǎo)這些合同制消防員明理，引導(dǎo)他們走向正路，這是一個(gè)管理者的責(zé)任。在個(gè)人成長(zhǎng)進(jìn)步的道路上，要實(shí)現(xiàn)自己的理想，關(guān)鍵還是自身的努力和奮斗，決不能在人生的成長(zhǎng)道路上等誰(shuí)、靠誰(shuí)。
合同制消防隊(duì)伍的管理者，是艱苦的，但也是值得敬佩的。要有帶著問題、帶著責(zé)任的工作態(tài)度，要有不辱使命、迎難而上的精神面貌，這樣合同制消防隊(duì)伍的前途將十分寬廣。
消防通風(fēng)的合同篇八
乙 方：xxx
簽訂日期： xxxx年xx月xx 日
甲方（用人單位）：xxx
乙方（職工）：xxx
名稱：xxx
姓名：xxx
法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）：xxx
身份證號(hào)碼：xxx
戶籍地址：xxx
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》（以下簡(jiǎn)稱《勞動(dòng)合同法》）和國(guó)家、省市的有關(guān)規(guī)定，遵循合法、公平、平等自愿，協(xié)商一致、誠(chéng)實(shí)信用原則，訂立本合同。
一、合同的類型和期限
第一條本合同的類型為：無固定期限合同。自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起。
二、工作時(shí)間和休息休假
第二條 乙方所在崗位執(zhí)行＿＿＿＿工時(shí)制。
第三條 甲方嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)休息休假的規(guī)定，甲方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)加班的規(guī)定，確實(shí)由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，應(yīng)當(dāng)與乙方協(xié)商確定加班事宜。
三、勞動(dòng)報(bào)酬
第四條 乙方的月工資為:＿＿＿＿元（其中試用期間工資為:＿＿＿＿元）。甲方每月＿＿＿日以貨幣形式足額支付乙方的工資。
第五條 甲方安排乙方延長(zhǎng)工作時(shí)間或者在休息日、法定休假日工作的，應(yīng)依法安排乙方補(bǔ)休或支付相應(yīng)工資報(bào)酬。
四、社會(huì)保險(xiǎn)
第六條 甲方應(yīng)按國(guó)家和本市社會(huì)保險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定為乙方參加社會(huì)保險(xiǎn)。
第七條 乙方患病或非因工負(fù)傷，其病假工資、疾病救濟(jì)費(fèi)和醫(yī)療待遇等按照國(guó)家和本市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第八條 乙方患職業(yè)病或因工負(fù)傷的工資和工傷保險(xiǎn)待遇按國(guó)家和本市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
五、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)條件和職業(yè)危害防護(hù)
第九條 甲方建立健全生產(chǎn)工藝流程，制定操作規(guī)程、工作規(guī)范和勞動(dòng)安全衛(wèi)生制度及其標(biāo)準(zhǔn)。甲方對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位，應(yīng)當(dāng)向乙方履行告知義務(wù)，并做好勞動(dòng)過程中職業(yè)危害的預(yù)防工作。
第十條 甲方為乙方提供必要的勞動(dòng)條件以及安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，并依照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及有關(guān)規(guī)定向乙方發(fā)放勞防用品和防暑降溫用品。
第十一條 甲方應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)有計(jì)劃地對(duì)乙方進(jìn)行政治思想、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及有關(guān)規(guī)章制度的教育和培訓(xùn)，提高乙方思想覺悟、職業(yè)道德水準(zhǔn)和職業(yè)技能。
乙方應(yīng)認(rèn)真參加甲方組織的各項(xiàng)必要的教育培訓(xùn)。
六、勞動(dòng)合同的履行和變更
第十二條 甲方應(yīng)當(dāng)按照約定向乙方提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鲌?chǎng)所、勞動(dòng)條件和工作崗位，并按時(shí)向乙方支付勞動(dòng)報(bào)酬。乙方應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行自己的勞動(dòng)職責(zé)，并親自完成本合同約定的工作任務(wù)。
第十三條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更本合同的內(nèi)容，并以書面形式確定。
七、勞動(dòng)合同的解除
第十四條 經(jīng)甲、乙雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，本合同可以解除。
第十五條 乙方提前三十日以書面形式通知甲方，可以解除本合同。乙方在試用期內(nèi)提前三日通知甲方，可以解除本合同。
第十六條 甲方有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：
（一） 未按照本合同約定提供勞動(dòng)保護(hù)或者勞動(dòng)條件的；
（二） 未支付勞動(dòng)報(bào)酬的；
（三） 未依法為乙方繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的；
（四） 甲方的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害乙方權(quán)益的；
（五）因《勞動(dòng)合同法》第二十六條第一款規(guī)定的情形致使本合同無效的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定乙方可以解除本合同的其他情形。
甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫乙方勞動(dòng)的，或者甲方違章
指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除本合同，不需事先告知甲方。
第十七條 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；
（二）嚴(yán)重違反甲方的規(guī)章制度的；
（三）嚴(yán)重失職，營(yíng)私舞弊，給甲方造成重大損害的；
（五）因《勞動(dòng)合同法》第二十六條第一款第一項(xiàng)規(guī)定的情形致使本合同無效的；
（六）被依法追究刑事責(zé)任的。
第十八條 有下列情形之一的，甲方提前五日以書面形式通知乙方可以解除本合同：
（二）乙方不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；
（三）本合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行，經(jīng)甲、乙雙方方協(xié)商，未能就變更本合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的。
第十九條 乙方有下列情形之一的，甲方不得依據(jù)第十八條的約定解除本合同：
（二）在甲方工作期間患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動(dòng)能力的；
（三）患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；
（四）女職工在產(chǎn)期、哺乳期的；
（五）在甲方連續(xù)工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
八、勞動(dòng)合同的終止
第二十條 有下列情形之一的，本合同終止：
（一）本合同期滿的；
（二）乙方開始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的；
（三）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；
（四）甲方被依法宣告破產(chǎn)的；
（五）甲方被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者甲方?jīng)Q定提前解散的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
九、其他
第二十一條 本合同未盡事宜，或者有關(guān)勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容與今后國(guó)家、本市有關(guān)規(guī)定相悖的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
委托代理人（簽章）：
日期：
消防通風(fēng)的合同篇九
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，在平等自愿、互利互惠的基礎(chǔ)上，根據(jù)國(guó)家《合同法》和有關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定，簽訂本合同，雙方共同遵守：
一、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額：
二、質(zhì)量要求和保證：乙方保證以上產(chǎn)品為全新未使用過的產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、消防標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具備國(guó)家消防合格認(rèn)證的消防合格標(biāo)簽、產(chǎn)品出廠標(biāo)簽、身份認(rèn)證標(biāo)簽，經(jīng)公安部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心網(wǎng)站驗(yàn)證，銷售渠道符合乙方身份，流向地區(qū)為市，銷售日期距出廠日期不超過15天，產(chǎn)品實(shí)行三包，保修一年。
三、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及期限：所交產(chǎn)品符合消防相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，乙方交貨時(shí)甲方進(jìn)行實(shí)際檢驗(yàn)。
四、合同單價(jià)約定：本合同標(biāo)的物價(jià)格為合同期限內(nèi)既定價(jià)格，不因任何因素而改變。
五、運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)：乙方承擔(dān)運(yùn)輸及運(yùn)費(fèi)，并負(fù)責(zé)交貨到甲方公司所在地。
六、交貨期限及地點(diǎn)：甲方給乙方下訂單后7日內(nèi)，乙方送貨到甲方公司所在地。
七、貨款期限及付款方法：貨到7日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，乙方提供發(fā)票，甲方支付貨款。
八、合同有效期：至產(chǎn)品保修期結(jié)束或消防部門對(duì)該類產(chǎn)品其它要求。
九、違約責(zé)任：乙方所交貨物品種、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，乙方無條件更換，如因乙方交貨延期或質(zhì)量不符合合同要求給甲方造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
十、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，如有異議，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，提交甲方所在地法院裁決。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
消防通風(fēng)的合同篇十
建設(shè)單位：
建筑名稱：
建筑地點(diǎn)：
施工單位：
發(fā)包人：（以下簡(jiǎn)稱甲方）。
承包人：山東省保安器材有限公司第一分公司（以下簡(jiǎn)稱乙方）根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《山東省消防管理辦法》之規(guī)定，甲乙雙方本著各方自愿、平等、互利的原則，結(jié)合消防項(xiàng)目具體情況，達(dá)成協(xié)議如下：
（一）工程名稱：恩貝生物工程消防安裝項(xiàng)目。
（二）建筑面積：m2。
（三）系統(tǒng)服務(wù)范圍：
1、消防設(shè)計(jì)。
2、消防設(shè)計(jì)圖紙消防局建筑審核。
3、消防系統(tǒng)施工安裝。
4、消防工程檢測(cè)驗(yàn)收。
5、取得消防驗(yàn)收手續(xù)。
圖紙范圍內(nèi)的全部消防系統(tǒng)材料和設(shè)備的采供、安裝、調(diào)試、報(bào)檢和驗(yàn)收，為交鑰匙工程。
乙方負(fù)責(zé)為甲方設(shè)計(jì)或組織設(shè)計(jì)該項(xiàng)目的消防圖紙，并取得相關(guān)消防局建審手續(xù)。
按照每項(xiàng)完成的技術(shù)服務(wù)內(nèi)容及安裝工程量，甲乙雙方按實(shí)際發(fā)生進(jìn)行結(jié)算。
（二）工程結(jié)算辦法。
本工程結(jié)算方式采用《山東省安裝工程消耗量定額》08版及濱州市20xx年價(jià)目表，設(shè)備材料、品牌及單價(jià)執(zhí)行由甲乙雙方按照材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格洽商價(jià)格；定額人工單價(jià)為55元/定額工日；取費(fèi)等級(jí)按二類取費(fèi)。
（三）工程撥款。
第四條雙方責(zé)任。
（一）甲方責(zé)任。
提供施工用水、電及材料、工具堆放場(chǎng)所。委派為現(xiàn)場(chǎng)管理代表，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進(jìn)度、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙的變更、工程質(zhì)量驗(yàn)收及其他事宜，組織對(duì)工程竣工驗(yàn)收和辦理竣工結(jié)算。如需變更圖紙或變更已施工的，甲方應(yīng)以書面通知乙方，如現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)變更，應(yīng)在三天內(nèi)補(bǔ)辦并簽認(rèn)。
（二）乙方責(zé)任。
施工前完成施工圖設(shè)計(jì)，編制施工組織設(shè)計(jì)和材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃并送甲方。委派為現(xiàn)場(chǎng)管理代表，按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理、防火管理，物件堆放整齊，道路暢通。負(fù)責(zé)施工所需的工具、設(shè)備、機(jī)械運(yùn)輸，設(shè)置安全設(shè)施標(biāo)志。乙方服從甲方的有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)文明安全施工的管理規(guī)定，嚴(yán)格按照施工圖與說明書以及施工技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程進(jìn)行施工，接受甲方和質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)督。做好施工原始記錄，按時(shí)向甲方報(bào)送進(jìn)度表，工程竣工移交資料、附件及備用件、竣工后施工和生活設(shè)施的拆除。工程移交甲方后十天內(nèi)施工人員撤離。施工安裝過程中接受甲方質(zhì)監(jiān)部門和監(jiān)理方的監(jiān)督管理。
關(guān)于消防通知范文八篇。
關(guān)于消防通知匯編八篇。
關(guān)于消防整改通知書。
消防通風(fēng)的合同篇十一
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方友好平等自愿協(xié)商，就乙方為甲方項(xiàng)目供應(yīng)消防設(shè)備事宜達(dá)成一致意見，為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，特訂立本合同，以資雙方共同遵守。
說明：
1、本報(bào)價(jià)為現(xiàn)金價(jià)，不含稅(另含普通稅票，需加___________%稅金)：
2、電機(jī)采用肇豐電機(jī)或士林電機(jī)軸承采用東莞tr軸承保修期為______年(非人為因素)。
3、軸流風(fēng)機(jī)內(nèi)噴紅色油漆，外噴藍(lán)色追紋油漆柜式風(fēng)機(jī)內(nèi)外噴藍(lán)色追紋油漆4、也可按客戶要求顏色訂制。
乙方所出賣的產(chǎn)品為符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)相關(guān)生產(chǎn)工藝質(zhì)量之優(yōu)等產(chǎn)品，并符合消防相關(guān)驗(yàn)收驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及保證通過消防驗(yàn)收。
按出廠標(biāo)準(zhǔn)包裝，所有產(chǎn)品必須分類標(biāo)識(shí)清楚，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)與送貨清單上的內(nèi)容一致，包裝物不回收。
乙方收到甲方訂金之日起______日內(nèi)具備開始交貨條件，具體交貨時(shí)間以甲方書面通知為(如遇節(jié)假日仍應(yīng)供貨)。
1、交貨地點(diǎn)：項(xiàng)目工地指定位置。
2、甲方指定的收貨人為：
姓名：_________________tel：_________________、姓名：_________________tel：_________________，須甲方兩人同時(shí)在場(chǎng)驗(yàn)收并簽字確認(rèn)，送貨單據(jù)才能作為甲乙雙方結(jié)算的唯一有效依據(jù)。
1、將貨物運(yùn)送至甲方指定交貨地點(diǎn)交付給甲方指定收貨人之前，貨物運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé)，相關(guān)的運(yùn)輸費(fèi)用，保險(xiǎn)、保管、貨物丟失及毀損的風(fēng)險(xiǎn)亦由乙方方承擔(dān)。
2、貨到卸貨地點(diǎn)由甲方負(fù)責(zé)卸貨(含吊車、叉車及人工搬運(yùn))，乙方應(yīng)指導(dǎo)協(xié)助安全卸貨及承擔(dān)卸貨費(fèi)用。
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求供貨，以確保貨物的質(zhì)量。施工過程中甲方如對(duì)乙方所供產(chǎn)品品種、型號(hào)、規(guī)格和質(zhì)量有異議，乙方應(yīng)于接到甲方通知后24小時(shí)內(nèi)到甲方施工現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，并將不合格的貨物及時(shí)回收，同時(shí)必須按甲方要求在48小時(shí)內(nèi)更換合格貨物送達(dá)至甲方指定的工地，由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用及因產(chǎn)品質(zhì)量問題給甲方造成的相關(guān)損失均由乙方承擔(dān)。
2、乙方應(yīng)在送貨的同時(shí)向甲方提供產(chǎn)品質(zhì)量保證書、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、送貨清單(送貨清單應(yīng)包含產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)、名稱、品牌、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格等內(nèi)容，并加蓋乙方公章)等在內(nèi)的完整的報(bào)驗(yàn)資料原件。
3、甲方指定人員初步驗(yàn)收只是對(duì)貨物數(shù)量、重量、包裝等驗(yàn)收，不是質(zhì)量驗(yàn)收，質(zhì)量以當(dāng)?shù)叵啦块T送檢結(jié)果為準(zhǔn)。
4、因甲方使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
5、產(chǎn)品已開箱使用或已安裝以及交貨時(shí)間超過______月的不允許退貨。
6、系統(tǒng)未通過消防驗(yàn)收甲方提前使用的，有關(guān)責(zé)任由甲方承擔(dān)。
(一)結(jié)算辦法：
1、合同生效后7日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總金額的%作為訂金。
2、貨到工地，驗(yàn)收合格后，甲方再向乙方支付合同總金額的%。
(二)付款方式：
1、貨到付款，甲方通過銀行匯款方式將貨款匯入乙方指定的收款賬戶：
(1)開戶行：_________________。
2、乙方在收取貨款時(shí)，應(yīng)向甲方開具相同金額的有效發(fā)票或財(cái)務(wù)收據(jù)。
1、乙方對(duì)產(chǎn)品向甲方提供“三包”，保修期內(nèi)，對(duì)保修范圍內(nèi)的保修服務(wù)所發(fā)生費(fèi)用，均由乙方承擔(dān).
2、質(zhì)量保證期：自甲方消防分項(xiàng)工程通過竣工驗(yàn)收之日起起算，時(shí)間為______月，如因非乙方原因?qū)е陆回浐笕齻€(gè)______月仍未能驗(yàn)收或未通過驗(yàn)收的，質(zhì)量保證期自交貨之日起起算。
1、乙方應(yīng)按甲方訂單要求的交貨日期按時(shí)交貨，如造成甲方停工或工期延誤時(shí)，每遲延一天乙方應(yīng)按當(dāng)批貨物總款的1%向甲方支付違約金，違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，乙方仍應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、乙方應(yīng)按甲方訂單要求的數(shù)量按時(shí)交貨，如因供貨能力不能滿足甲方生產(chǎn)的需要，從而造成甲方的停工、窩工或工期延誤時(shí)乙方應(yīng)承擔(dān)給甲方造成的損失。
3、乙方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量、型號(hào)、規(guī)格等不符合合同約定或者國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，供方應(yīng)及時(shí)無條件予以退換貨物，由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。因乙方供貨不及時(shí)影響甲方生產(chǎn)進(jìn)度，乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方的損失。
當(dāng)事人雙方的`任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，并應(yīng)在20天內(nèi)提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴并由原告方所在地人民法院起訴。
1、本合同所涉及標(biāo)的物的所有權(quán)在買受人按照合同規(guī)定支付完畢全部合同款后由出賣人轉(zhuǎn)移到買受人。
2、雙方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┤缦沦Y料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證復(fù)印件(加蓋公章)、法人代表證明書、簽約代表授權(quán)委托書、被授權(quán)簽約代表的身份證明等文件。
3、本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。甲、乙雙方的任何協(xié)議應(yīng)形成書面文字，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后作為合同的附件，與合同具有同等的效力。
4、本合同一式肆份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。自雙方簽字蓋章之日生效，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：___________。
____年____月____日。
乙方(公章)：___________。
____年____月____日。
消防通風(fēng)的合同篇十二
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額。
116415.00元）2、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括質(zhì)量要求）,按下列第（1）項(xiàng)執(zhí)行：
（1）以上產(chǎn)品均按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，乙方提供產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等。
證明。
（2）乙方保證以上產(chǎn)品均能夠通過鐵嶺市消防部門驗(yàn)收。第二條：產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)。
1、產(chǎn)品的交貨單位：華能鐵嶺風(fēng)力發(fā)電有限公司平頂堡風(fēng)電場(chǎng)升壓站。2、交貨方法，按下列第(1)項(xiàng)執(zhí)行：
（1）由乙方免費(fèi)送貨到甲方平頂堡風(fēng)電場(chǎng)（平頂堡鎮(zhèn)小紅石村）。第三條：對(duì)產(chǎn)品提出異議時(shí)間和辦法。
1、經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后合同生效，雙方按照合同約定履行責(zé)任。合同。
一式8份，正本2份，副本6份。甲方1份正本5份副本，乙方1份正本1份副本。
甲方：（簽字）乙方：（簽字）。
（蓋章）（蓋章）。
甲方：華能鐵嶺風(fēng)力發(fā)電有限公司安全監(jiān)察室乙方：鐵嶺市銀州區(qū)嘉合消防器材商店。
簽訂時(shí)間：二〇一一年七月。
消防通風(fēng)的合同篇十三
1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設(shè)計(jì)說明、設(shè)計(jì)變更和國(guó)家（行業(yè)）的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收。
2．乙方所進(jìn)場(chǎng)的各種原材料、設(shè)備必須有出廠合格證書，試驗(yàn)、化驗(yàn)報(bào)告單，使用說明，檢測(cè)、檢驗(yàn)報(bào)告和設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。甲方或政府消防主管部門可以隨機(jī)抽檢原材料和設(shè)備，并有權(quán)對(duì)其進(jìn)行化驗(yàn)、檢測(cè)（化驗(yàn)、檢測(cè)的費(fèi)用由乙方承擔(dān)），不合格的材料、設(shè)備不允許進(jìn)場(chǎng)使用和安裝。
3.工程質(zhì)量必須符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》gb50300-20xx、《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》gb50166-20xx、《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》gb50261-20xx、《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》gb50231-20xx、《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》gb50303-20xx、《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》j512-20xx及其他的國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
第八條進(jìn)度計(jì)劃。
1.乙方于開工前十日內(nèi)向甲方提供施工組織及進(jìn)度計(jì)劃。
2.甲方應(yīng)在送達(dá)后一周內(nèi)予以批準(zhǔn)或提出修改意見。逾期不批，視為有效。
3.乙方按甲方審批的進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行施工，并且接受甲方及消防部門的檢查和監(jiān)督。
第九條工程設(shè)計(jì)變更。
1.施工中甲方要對(duì)工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)提前十天以書面形式向乙方發(fā)出變更通知。乙方按照工程師發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工程變更。
2.因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減，按實(shí)際發(fā)生進(jìn)行結(jié)算，工期相應(yīng)延長(zhǎng)或縮短。工程變更價(jià)款作為追加合同價(jià)款，按工程款支付方式支付。
第十條工程調(diào)試。
1.甲、乙雙方約定的調(diào)試內(nèi)容應(yīng)與乙方承包的范圍一致。
2.乙方準(zhǔn)備調(diào)試記錄，甲方根據(jù)乙方要求為調(diào)試提供必要條件。調(diào)試合格，甲方工程師在調(diào)試記錄上簽字。
3.乙方工程調(diào)試周期為個(gè)工作日，在調(diào)試工作開始前，各相關(guān)配合工種應(yīng)竣工。
第十一條工程質(zhì)量等級(jí)。
達(dá)到國(guó)家或消防專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定部門的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及合格條件。
第十二條安全施工。
1.乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施（包括乙方自身的防火、防盜、人身、設(shè)備等），乙方在施工過程中，違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任及由此造成的一切損失。非乙方責(zé)任造成的傷亡事故，由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用及相關(guān)責(zé)任。對(duì)事故責(zé)任存在爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)按政府有關(guān)部門的認(rèn)定處理。
2．乙方在遵守現(xiàn)行有關(guān)的國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)范要求的同時(shí)，還必須執(zhí)行甲方的相關(guān)要求。
第十三條工期延誤因乙方原因?qū)е碌目⒐と掌谕七t，乙方除應(yīng)按甲方要求搶工并承擔(dān)因搶工費(fèi)用外，還應(yīng)承擔(dān)因此而致甲方的一切損失，但對(duì)以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期可以順延：
1.工程量變化和設(shè)計(jì)變更；
2.不可抗力；
3.非乙方原因及其它工種配合不當(dāng)造成工期延誤；
4.甲方未能按合同規(guī)定提供圖紙及形式條件；
5.甲方未能按約定日期支付預(yù)付款及進(jìn)度款，致使施工不能正常進(jìn)行。
工期提前：無。
第十四條工程停建或緩建。
1.由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外的原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑ǎ率购贤荒芾^續(xù)履行，乙方應(yīng)妥善處理好已經(jīng)完成的工程并組織人員安全撤出施工現(xiàn)場(chǎng)。
2.本合同任何一方由于臺(tái)風(fēng)、地震、罷工和雙方認(rèn)可的不可抗力事故而影響本合同執(zhí)行時(shí)，則延遲合同義務(wù)的期限應(yīng)相當(dāng)于事故所影響的時(shí)間。如因不可抗力事由導(dǎo)致本合同不能履行或部分不能履行，則可相應(yīng)免除合同相對(duì)方全部或部分合同所列義務(wù)，但當(dāng)事方應(yīng)在不可抗力事由發(fā)生后10日內(nèi)書面告知相對(duì)方，并提交有關(guān)部門證明的文件。
第十五條隱蔽工程和中間驗(yàn)收。
1.驗(yàn)收部位：隱蔽工程、中間驗(yàn)收項(xiàng)目由雙方商定。
2.驗(yàn)收方法：上述部位具備驗(yàn)收條件并經(jīng)乙方自檢合格后書面通知甲方參加驗(yàn)收。驗(yàn)收合格甲方應(yīng)在記錄上簽字，乙方可繼續(xù)施工；驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)修改并重新驗(yàn)收，乙方應(yīng)承擔(dān)以上費(fèi)用，工期不順延。工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，驗(yàn)收48小時(shí)后，甲方不在驗(yàn)收記錄上簽字或在接到乙方通知后的48小時(shí)內(nèi)甲方不參加驗(yàn)收可視為甲方已經(jīng)批準(zhǔn)，乙方可繼續(xù)施工。
第十六條竣工驗(yàn)收。
1.乙方提交竣工資料和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的時(shí)間：
2.乙方提交竣工圖的時(shí)間和份數(shù)：驗(yàn)收后七日內(nèi)提供貳套竣工圖紙和資料。
第十七條質(zhì)量保修。
1．本工程免費(fèi)質(zhì)量保修期限為_________年，終身維護(hù)保養(yǎng)。
第3頁(yè)共6頁(yè)。
2．乙方在接到甲方維修通知后4小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)處理。
3．在免費(fèi)保修期內(nèi)，乙方應(yīng)有專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的保修工作，定期與甲方溝通達(dá)到2次/月，以書面記錄材料為準(zhǔn)。同時(shí)，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時(shí)同乙方取得聯(lián)系。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應(yīng)及時(shí)通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責(zé)任，有權(quán)自行解決，由乙方承擔(dān)所有費(fèi)用并加收10%的勞務(wù)費(fèi)。
乙方聯(lián)系電話：_________乙方聯(lián)系人：_________。
4．質(zhì)保金使用及返還。
4.1質(zhì)量保修金在規(guī)定的質(zhì)保期滿后，如無任何質(zhì)量問題，甲方一次性無息付給乙方。
4.2在免費(fèi)質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方接到甲方維修通知后，未能在第二條規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行維修，則視為授權(quán)甲方組織維修，并由乙方承擔(dān)所有費(fèi)用和質(zhì)量責(zé)任，同時(shí)甲方加收維修費(fèi)用10%的勞務(wù)費(fèi)。上述費(fèi)用在乙方質(zhì)保金中直接扣除后，乙方負(fù)責(zé)補(bǔ)足質(zhì)保金。質(zhì)保金不足以支付的，由乙方另行支付。
4.3在免費(fèi)質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，由于乙方原因，甲方無法同乙方取得聯(lián)系，按照上一款執(zhí)行。
4.4出現(xiàn)質(zhì)量問題后，甲方是否與乙方指定的聯(lián)系人取得聯(lián)系及聯(lián)系時(shí)間以甲方聯(lián)系記錄為準(zhǔn)，維修項(xiàng)目及費(fèi)用以甲方、實(shí)際施工方雙方簽字的發(fā)票為準(zhǔn)。
4.5乙方維修人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，必須按照甲方規(guī)定的時(shí)間、材料、工藝進(jìn)行維修，對(duì)同一問題重復(fù)維修兩次以上者（含兩次），甲方有權(quán)視乙方為責(zé)任心不強(qiáng)，技術(shù)不過關(guān)而自行解決，費(fèi)用由質(zhì)保金中扣除。
1．甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決乙方的施工場(chǎng)地，并為乙方協(xié)調(diào)施工用水、用電，由乙方承擔(dān)費(fèi)用。
2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理乙方同其他施工單位之間的施工配合。
3.對(duì)乙方進(jìn)入工地現(xiàn)場(chǎng)的施工人員進(jìn)行甲方工地有關(guān)制度的培訓(xùn)。
4．乙方在合同簽訂前向甲方提供企業(yè)資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法人代碼證等相關(guān)資質(zhì)證明。
5．乙方必須向甲方提施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)保服務(wù)措施等相關(guān)文件和資料，不得以任何理由隱瞞。
6.乙方應(yīng)按規(guī)定向甲方提供全部工程進(jìn)度計(jì)劃及相應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
7.乙方應(yīng)保證施工現(xiàn)場(chǎng)清潔，符合甲方施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度的有關(guān)規(guī)定。
8．乙方負(fù)責(zé)消防工程的施工、安裝、竣工驗(yàn)收、質(zhì)保服務(wù)及提交消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等工作。
第4頁(yè)共6頁(yè)。
9．乙方必須按照經(jīng)甲方書面確認(rèn)或甲方提供的施工圖紙和甲方確認(rèn)的安裝方案、方法進(jìn)行施工、安裝，不得擅自改動(dòng)如有變更以書面的變更通知單為準(zhǔn)。
10．乙方提出的變更必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)后，方可組織施工，否則后果自負(fù)，如給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的乙方應(yīng)予以賠償。
11．乙方必須遵守防火設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收規(guī)范以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，發(fā)現(xiàn)違規(guī)和缺陷要主動(dòng)及時(shí)向甲方報(bào)告。
12．乙方對(duì)消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進(jìn)行過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，并且要結(jié)合施工、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等重大程序分階段做好質(zhì)量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗(yàn)收之前，乙方應(yīng)對(duì)整個(gè)消防系統(tǒng)負(fù)責(zé)。消防驗(yàn)收合格后，乙方必須主動(dòng)向甲方供有關(guān)消防設(shè)施安裝調(diào)試記錄、開通報(bào)告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊(cè)等文件資料，切實(shí)履行交接手續(xù)并主動(dòng)做好工程的后期維護(hù)保養(yǎng)工作。
13．工程竣工驗(yàn)收合格后未移交甲方前，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)工程未交付前的成品保護(hù)工作，并應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備，造成損壞的由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第十九條違約責(zé)任、索賠。
1．甲方無正當(dāng)理由未按合同約定付款，收到乙方的書面催告通知后在十日內(nèi)仍未支付的，應(yīng)從催告期滿之日起，向乙方支付應(yīng)付款項(xiàng)的2‰的違約金。
2．工程未通過驗(yàn)收前，甲方擅自使用造成損壞的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，工程本身質(zhì)量原因造成的除外。
3．工程如未按合同約定時(shí)間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付本工程總造價(jià)的5‰的違約金。
4．由于乙方提供的材料、設(shè)備的質(zhì)量原因、乙方施工質(zhì)量等原因，導(dǎo)致本工程在使用期間出現(xiàn)的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事等，乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
5．工程未達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或未通過政府消防主管部門的驗(yàn)收，乙方承擔(dān)由此給甲方造成的一切損失，同時(shí)乙方必須在甲方指定的期限內(nèi)無償返工直至通過消防驗(yàn)收。
6．乙方在工程竣工后七日內(nèi)將竣工資料及其他與工程有關(guān)的資料交付甲方，否則每延誤一天，必須向甲方支付工程總造價(jià)2‰的違約金。
第二十條爭(zhēng)議的解決。
本合同發(fā)生爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院起訴。
第二十一條合同的生效及終止。
1、合同自雙方簽章之日起生效。
消防通風(fēng)的合同篇十四
供方：
需方：
供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行。商品名稱、種類、規(guī)格、品牌、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額詳見附表。
第一條商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：所有商品均為沒有使用過的達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收規(guī)范要求及人防驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的全新的產(chǎn)品。如達(dá)不到驗(yàn)收要求，需方有權(quán)要求供方無條件更換或退貨。如有異議應(yīng)在安裝前提出，以便合理解決。
第二條售后服務(wù)：產(chǎn)品在正常調(diào)試、使用過程中出現(xiàn)問題由供方負(fù)責(zé)維修或更換，如因使用不當(dāng)或貨物轉(zhuǎn)交需方后搬運(yùn)造成損壞需方負(fù)責(zé)。所有商品質(zhì)保期兩年。
第三條產(chǎn)品品牌為“”牌，所有商品均配帶相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告、合格證、河北省備案證及生產(chǎn)廠家相關(guān)資料一式四份，有特殊要求的要按驗(yàn)收規(guī)范提供相應(yīng)資料。
第四條交、提貨方式：
1.交貨時(shí)間：合同簽訂后供方收到預(yù)付款之日起日內(nèi)。
2.交貨地點(diǎn)：工地。
3.運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽車運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)供方負(fù)擔(dān)，需方負(fù)責(zé)卸貨。
第五條合同價(jià)款及結(jié)算方式：本合同最終優(yōu)惠價(jià)為元整。合同簽訂后付預(yù)付款元為質(zhì)保金，質(zhì)保期兩年，質(zhì)保到期后一次性付清。
第六條違約責(zé)任及處理方式：本合同在執(zhí)行過程中不管發(fā)生任何糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商解決不了的，向原告方所在地人民法院依法提起訴訟，依法處理。
第七條本合同一式肆份，供需雙方各執(zhí)兩份。
供方：需方：
法定代表人或代理人：法定代表人或代理人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽訂日期：
【實(shí)用】消防安全承諾書三篇。
聘用合同實(shí)用模板。
實(shí)用借調(diào)合同。
借款合同實(shí)用范文。
消防通風(fēng)的合同篇十五
依照《中華人民共和國(guó)合同法》,結(jié)合國(guó)家和天津市有關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，簽訂本合同并嚴(yán)肅履行。
1.乙方負(fù)責(zé)在合同有效期內(nèi)定期對(duì)施進(jìn)行檢測(cè)維修保養(yǎng)。
2.檢測(cè)維修保養(yǎng)內(nèi)容包括(自行選擇)：
a.消防供配電設(shè)施。
b.火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。
c.自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)。
d.消防供水設(shè)施。
e.室內(nèi)消火栓系統(tǒng)。
f.?室外消火栓及消防炮系統(tǒng)。
g.水噴霧滅火系統(tǒng)。
h.細(xì)水霧滅火系統(tǒng)。
i.氣體滅火系統(tǒng)。
j.泡沫滅火系統(tǒng)。
k.干粉滅火系統(tǒng)。
l.機(jī)械排煙系統(tǒng)。
m.機(jī)械送風(fēng)系統(tǒng)。
o.消防電話系統(tǒng)。
q.防火分隔系統(tǒng)。
r.安全疏散及應(yīng)急照明系統(tǒng)。
1.檢測(cè)維修保養(yǎng)期間由甲方負(fù)責(zé)提供原消防設(shè)施的有關(guān)圖紙資料。
2.甲方負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常值班、巡查、建檔并認(rèn)真填寫《消防控制室值班記錄》，向乙方提供詳細(xì)的故障情況記錄。
3.甲方負(fù)責(zé)提供圖紙資料不全或有誤、情況介紹不全或有誤，造成乙方檢測(cè)漏項(xiàng)或者失誤均由甲方負(fù)責(zé)。
4.甲方負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)現(xiàn)場(chǎng)各部門的協(xié)調(diào)，并派專人協(xié)助乙方掌握、了解甲方維護(hù)保養(yǎng)消防系統(tǒng)的性能與存在問題，提供檢測(cè)、維修、保養(yǎng)所需水、電、氣等必要條件，并全程配合乙方確保維護(hù)保養(yǎng)工作順利進(jìn)行。
5.乙方檢測(cè)出損壞的消防設(shè)備后，由乙方負(fù)責(zé)提供所需設(shè)備(器件)規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，甲方負(fù)責(zé)購(gòu)買或由乙方代購(gòu)，費(fèi)用由甲方支付。
6.甲方應(yīng)保證其各項(xiàng)責(zé)任的履行，由于甲方原因影響檢測(cè)、維修保養(yǎng)工作進(jìn)行所產(chǎn)生的后果，由甲方承擔(dān)。
1.乙方根據(jù)提供圖紙，依據(jù)中華人民共和和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)gb25201——20xx《建筑消防設(shè)施的維護(hù)管理》及天津市地方標(biāo)準(zhǔn)db12-097-1998《自動(dòng)消防系統(tǒng)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定規(guī)程》中相關(guān)的規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)要求，在合同有效期內(nèi)乙方負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常檢測(cè)維修、保養(yǎng)工作;定期對(duì)甲方的消防設(shè)施進(jìn)行功能檢測(cè)，并提交給甲方檢測(cè)報(bào)告。
2.乙方應(yīng)在合同規(guī)定的期限內(nèi)，對(duì)甲方消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)每月進(jìn)行一次回訪，并填寫《建筑消防設(shè)施月檢查記錄表》保質(zhì)保量地完成甲方所委托的項(xiàng)目。
3.乙方應(yīng)對(duì)建筑消防設(shè)施進(jìn)行每季度不少于一次的聯(lián)動(dòng)檢查，檢查內(nèi)容包括(可選擇)：
a.消防供配電設(shè)施。
b.火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。
c.自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)。
d.消防供水設(shè)施。
e.室內(nèi)消火栓系統(tǒng)。
f.室外消火栓及消防炮系統(tǒng)。
g.水噴霧滅火系統(tǒng)。
h.細(xì)水霧滅火系統(tǒng)。
i.氣體滅火系統(tǒng)。
j.泡沫滅火系統(tǒng)。
k.干粉滅火系統(tǒng)。
l.機(jī)械排煙系統(tǒng)。
m.機(jī)械送風(fēng)系統(tǒng)。
o.消防電話系統(tǒng)。
q.防火分隔系統(tǒng)。
r.安全疏散及應(yīng)急照明系統(tǒng)。
4.檢測(cè)維修保養(yǎng)期內(nèi)系統(tǒng)如出現(xiàn)故障，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方，乙方接到甲方通知后應(yīng)立即到場(chǎng)查看測(cè)試，并及時(shí)消除故障，確保建筑消防設(shè)施正常運(yùn)行。存在一般故障的，乙方必須在接到維保要求后小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)維護(hù)保養(yǎng);存在嚴(yán)重故障的，乙方必須在接到緊急維保要求后小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)維護(hù)保養(yǎng).。
5.乙方應(yīng)保證其檢測(cè)維修保養(yǎng)的系統(tǒng)符合本合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，因乙方原因質(zhì)量達(dá)不到合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，乙方在合理的期限內(nèi)無償返工。
6.凡乙方在檢測(cè)維修保養(yǎng)中違反有關(guān)規(guī)定而造成質(zhì)量事故、財(cái)產(chǎn)損失、人員傷亡事故、均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
7.在檢測(cè)維修保養(yǎng)過程中，乙方人員應(yīng)遵守甲方的相關(guān)制度規(guī)定。
維修保養(yǎng)時(shí)間自年月日開始，至年月日結(jié)束，有效期個(gè)月。
系統(tǒng)檢測(cè)費(fèi)rmb：元維修保養(yǎng)費(fèi)rmb：元合同總費(fèi)用共計(jì)rmb：元。
人民幣大寫：
2.合同款付款方式。
(1)合同簽訂日內(nèi)，甲方支付乙方合同款的%，即rmb：元，
合同完成50%時(shí)，甲方支付乙方合同款的%，即rmb：元，合同結(jié)束后日內(nèi)甲方付清余款即rmb：元。(2)其它付款方式：
3.本合同任何一方不得擅自改變，如工作量發(fā)生變化，雙方另行簽訂補(bǔ)充合同。
任何一方違約應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任并賠償對(duì)方損失。在履行合同時(shí)雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決，協(xié)商不成，可通過()方式解決。
1.天津仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;2.向人民法院訴訟。
1.本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)正本壹份，副本份。
2.本合同自雙方簽訂之日起生效。
3.與本合同有關(guān)的協(xié)議條款及附件，與本合同具有同等的效力。
合同簽訂時(shí)間：年月日。
合同簽訂地點(diǎn)：消防監(jiān)督部門：
甲方：乙方：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人:委托代理人:。
電話：電話：傳真：傳真：
郵編：郵編：開戶銀行：開戶銀行：
帳號(hào)：帳號(hào)：
消防通風(fēng)的合同篇十六
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況：
工程名稱：___________。
工程地點(diǎn)：___________。
二、工程承包范圍：
1、消防栓系統(tǒng)。
2、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)。
3、自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng);。
以上內(nèi)容以施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算范圍為準(zhǔn)，承包方的施工內(nèi)容包括以上各系統(tǒng)的安裝，設(shè)備安裝及調(diào)試。
三、合同工期:。
開工日期:以發(fā)包方通知的正式進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)間為開工日。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
承包人必須嚴(yán)格按施工圖紙(含設(shè)計(jì)變更通知)等技術(shù)資料及現(xiàn)行國(guó)家、本地區(qū)有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程組織施工,工程竣工后,按施工圖及以上規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
五、合同價(jià)款。
合同價(jià)款為：___________。如在施工中因發(fā)生設(shè)計(jì)圖紙變更或工作聯(lián)系單，依據(jù)變更單增減工程價(jià)款。
組成本合同的文件包括：
2、本合同專用條款。
3、本合同通用條款。
4、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
5、施工圖紙。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語(yǔ)含議與本協(xié)議的其他組成文本中分別賦予它們的定義相同。
八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
九、合同生效。
合同簽訂地點(diǎn)：______________________。
本合同雙方約定經(jīng)雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________。
____年____月____日。
乙方(公章)：_________。
____年____月____日。
消防通風(fēng)的合同篇十七
20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。
合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對(duì)涉案租賃房屋進(jìn)行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗(yàn)收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內(nèi)容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔(dān)一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗(yàn)收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗(yàn)收合格證)，造成承租方無法正常經(jīng)營(yíng)，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由出租方承擔(dān)，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計(jì)算房租。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
案件審理過程中，存在兩種不同意見：
第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格即對(duì)外出租，違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定，且不能實(shí)現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護(hù)，對(duì)雙方當(dāng)事人均具有約束力，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，該合同應(yīng)合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗(yàn)收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實(shí)現(xiàn)合同目的，雙方自愿達(dá)成解除合同的意思表示，應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意愿，但導(dǎo)致合同解除過錯(cuò)在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告租金及押金并賠償原告損失。
筆者同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級(jí)人民法院關(guān)于未經(jīng)消防驗(yàn)收合格而訂立的房屋租賃合同如何認(rèn)定其效力的函復(fù)》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機(jī)關(guān)驗(yàn)收的，人民法院不應(yīng)當(dāng)以該房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格為由而認(rèn)定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營(yíng)賓館、飯店、商場(chǎng)等公眾聚集場(chǎng)所的，向當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)申報(bào)消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營(yíng)者，但租賃標(biāo)的物經(jīng)消防安全驗(yàn)收合格，不是認(rèn)定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國(guó)家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)的對(duì)象，雙方在簽訂合同時(shí)，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗(yàn)收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗(yàn)收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗(yàn)收手續(xù)，導(dǎo)致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實(shí)現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達(dá)成的解除房屋租賃合同系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示。因此，導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。
消防通風(fēng)的合同篇十八
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，在平等自愿、互利互惠的基礎(chǔ)上，根據(jù)國(guó)家《合同法》和有關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定，簽訂本合同，雙方共同遵守：
一、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額：
二、質(zhì)量要求和保證：乙方保證以上產(chǎn)品為全新未使用過的產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、消防標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具備國(guó)家消防合格認(rèn)證的消防合格標(biāo)簽、產(chǎn)品出廠標(biāo)簽、身份認(rèn)證標(biāo)簽，經(jīng)公安部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心網(wǎng)站驗(yàn)證，銷售渠道符合乙方身份，流向地區(qū)為市，銷售日期距出廠日期不超過15天，產(chǎn)品實(shí)行三包，保修一年。
三、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及期限：所交產(chǎn)品符合消防相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，乙方交貨時(shí)甲方進(jìn)行實(shí)際檢驗(yàn)。
四、合同單價(jià)約定：本合同標(biāo)的物價(jià)格為合同期限內(nèi)既定價(jià)格，不因任何因素而改變。
五、運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)：乙方承擔(dān)運(yùn)輸及運(yùn)費(fèi)，并負(fù)責(zé)交貨到甲方公司所在地。
六、交貨期限及地點(diǎn)：甲方給乙方下訂單后7日內(nèi)，乙方送貨到甲方公司所在地。
七、貨款期限及付款方法：貨到7日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，乙方提供發(fā)票，甲方支付貨款。
八、合同有效期：至產(chǎn)品保修期結(jié)束或消防部門對(duì)該類產(chǎn)品其它要求。
九、違約責(zé)任：乙方所交貨物品種、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，乙方無條件更換，如因乙方交貨延期或質(zhì)量不符合合同要求給甲方造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
十、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，如有異議，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，提交甲方所在地法院裁決。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
關(guān)于消防通知匯編八篇。
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/14583273.html】
