在經濟活動中，合同是保障交易安全和利益保護的基礎。合同應當完整詳盡，對所有重要事項和交付要求進行明確規(guī)定。以下是小編為大家搜集整理的優(yōu)質合同樣本，歡迎閱讀。
建筑施工合同質量標準篇一
發(fā)包方：(簡稱甲方)。
承包方：(簡稱乙方)。
甲乙雙方為承建危房改造項目，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法.》及其有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿和誠信的原則，結合工程具體情況，雙方達成以下協(xié)議：
1.1工程名稱：危房改造工程。
1.2工程地址：正安縣糧食車隊門口上面周碧芬的老房后面處。
1.3承包內容：砌磚原定后壁已原有石坎子代墻，現(xiàn)因情況改變需另加一壁墻身，澆板、粉湖、包括所需用的材料及做工，下從地面起，上為澆板止，兩個門窗，門為鋼模門、(無基礎工程，不包括鋼化、水電安裝等二次裝修)。
1.4質量等級：合格。
1.5承包方式：包工、包料。
2.1負責施工過程協(xié)調工作，保證水電供應。
2.2如果有關部門阻止修建不成功時，甲方承擔所用去的材料和工資。
3.2乙方負責在施工過程中以及施工現(xiàn)場全部人員的人身安全。
3.3不得損壞施工現(xiàn)場周圍的建筑物和其它設施。
3.4做到文明施工，保持施工現(xiàn)場清潔。
4.3本合同所約定的專用條款和通用條款，均參照國家住房和城鄉(xiāng)建設部和國家工商管理局聯(lián)合制定的《建設工程施工合同》通用條款和專用條款的版本，并賦予他們相同的含義和詞義。
4.4承包人向發(fā)包人承諾按照本合同約定進行施工，并在質量保修期內承擔保修責任。
5.1乙方應對施工過程中的安全負責，應全面關照施工現(xiàn)場成員的安全，以免發(fā)生人身安全事故。
工程變更后上次合同無效，本合同簽字之日起產生法律效力，工程竣工完成，付清款項后終止。
任何一方違約應賠償對方經濟損失，本合同規(guī)定，雙方協(xié)商不成，按以下任一方式解決：
7.1向正安縣人事勞動仲裁機關申請仲裁。
7.2向縣人民法院起訴。
本合同一式二份，甲乙雙方各一份。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：
年月日年月日。
建筑施工合同質量標準篇二
進入大學已經快兩年了，馬上要走向社會，我們都在爭取每一分每一秒強大自己，去武裝！在選取招投標與合同管理課程的時候，我就對這門課程擁有著很大的興趣，用法律的手段去維護自己以后在工程，招投標，與生活的利益，這是對將來很有幫助的！
本課程主要學習了建筑市場、工程招投標概述、建設工程施工招標、建設工程施工投標、開標、評標、定標與簽訂合同、建設工程施工合同、工程施工合同管理、工程施工索賠共八個項目內容。
第一項目建筑市場主要闡述了建筑市場是建筑商品和服務交換關系的總和，招標是市場是商品交換和服務交易的主要場所的概念與性質，介紹了建筑產品與去他商品的區(qū)別與工程建設的程序分為哪些階段。建筑市場主體與客體有的定義，以及建筑市場的資質管理的有關規(guī)定，和建筑工程交易中心的性質、作用和基本功能以及其運行的原則、運作的一般程序。
第二項目工程招標概述介紹了工程招投標是采購人事先提出貨物、工程或服務采購的條件和要求，邀請眾多投標人參加投標并按照規(guī)定程序從中選擇交易對象的一種市場交易行為的概念，和工程招投標的概念，并對工程招投標的現(xiàn)狀與未來的發(fā)展進行了一定的描述。對工程招投標進行了分類與特點的分析。還介紹了招投標公正、公平、公開、誠實信用的4項原則。與招投標有關的法律法規(guī)知識。描述招投標的基本程序、當事人和監(jiān)督管理的情況。
第三項目建設工程施工招標主要介紹了工程招標的組成與內容，工程招標招標段的劃分。詮釋了招標公告和資格預審公告的內容，招標工作的保密要求。第四項目建設工程施工投標主要介紹了工程施工投標的各個順序，投標文件的主要內容，投標報價的技巧。
第五項目開標、評標、定標與簽訂合同主要詳細描述了招投標順序中開標、評標、定標和簽訂合同的內容。
第六項目建設工程施工合同主要介紹了建設施工合同的概念、特征、作用及種類；地《標準施工招標文件》合同條款的應用做了全面的闡述，包括《行業(yè)標準施工招標文件》通用合同條款、專用合同條款和復合式合同的內容。
第七項目主要是對建設工程施工合同管理做了詳細的闡述。其中包括工程承包合同管理的概念、承包合同各方的合同管理以及合同管理的任務和主要工作。
第八項目主要講述了索賠的概念和索賠在當今市場的方式，以及索賠的流程。
我認為招投標工作的主要工作流程如下：招投標可大致依次分為招標準備階段、招投標決標階段、合同簽訂階段四大階段。
其中招標準備階段的主要工作為編制招標方案、招標公告和招標文件，準備圖紙，編制工程量清單，完善招標文件；對于沒有資質的業(yè)主在編制招標方案前委托招標代理，簽訂代理合同。
招投標決標階段的主要工作有辦理招標備案，發(fā)布招標公告，報審招標文件，接受投標人報名，發(fā)售文件、圖紙和資料組織踏勘現(xiàn)場，組織招標答疑，報審招標答疑文件，編制招標控制價，編制開標、評標文件，召開標前會議，接受投標人投標，最后開標。
決標階段的主要工作有評標，定標，中標公示，編制資料匯編并提交招投標情況書面報告，發(fā)放中標通知。
合同簽訂階段主要工作有合同交底與談判，簽訂合同，施工合同備案。
建設工程合同就是指承包人進行工程建設，發(fā)包人支付價款的合同。建設工程合同不是一般買賣、銷售、加工和服務合同，它是龐大的建筑產品，是按照發(fā)包人對其功能、規(guī)模、標準、工期及中標價格的要約，在指定地點，由承包人承諾并通過承包人進行勘察、設計、采購、施工、竣工試驗、接收工程、竣工后試驗與考核等實施階段逐步完成，發(fā)包人按照實施階段逐步支付合同價款的建筑產品合同。建設工程合同是涉及范圍廣、實施階段復雜、施工時間長及標準要求高的合同，合同履行結果必須符合國家相關行業(yè)標準才能夠驗收合格并交付使用。在建設工程過程中，對參與主體的資格要求嚴格，合同簽訂程序必須符合法律規(guī)定，實施階段必須遵守相關法律法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定，因此建設工程合同的成立要件相當復雜。
具體說來，一個建設工程施工合同要達到生效的程度，應當符合下列條件：第一、合同的當事人即發(fā)包人和承包人應當符合法律和行政法規(guī)要規(guī)定的條件，即合同的主體要件。
目前來看，我國沒有對發(fā)包人的資格等作出非常嚴格的規(guī)定，發(fā)包人可以是具備法人資格的國家機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)、集體企業(yè)、私營企業(yè)、經濟聯(lián)合體和社會團體，也可以是依法登記的個人合伙、個體經營戶或自然人。但必須具有通過合法、完備手續(xù)取得的進行工程建設項目發(fā)包的資格。而作為承包人的條件則十分嚴格。
第二、發(fā)包人和承包人共同的真實意思表示一致是建設工程施工合同的核心條件。
意思表示真實是指意思表示的行為人的表示行為應當真實反映其內心的效果意思。意思表示不真實，即意思與表示不一致，可分為故意的意思與表示不一致、非故意的意思和表示不一致和不自由的意思表示不一致三種情況。故意的意思與表示不一致和不自由的意思與表示不一致如果構成欺詐，并損害了國家利益，屬于合同法定無效的范疇。對于非故意的意思和表示不一致的情形，如果具備了“重大誤解”的條件，則屬于《民法通則》和《合同法》規(guī)定的可變更或者可撤銷的合同。對于不自由的意思和表示不一致，可分為受欺詐和受脅迫所為的意思表示，則根據《民法通則》和《合同法》的規(guī)定，這兩種行為如果損害了國家利益，均構成合同無效的.法定原因，否則構成合同可撤銷的原因。
這一條件是建設工程合同所特有的條件。如前所述，建設工程往往涉及到國計民生而且一般投資規(guī)模較大，所以國家對建設行為予以更多的關注并通過法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章以及地方性法規(guī)來進行約束和規(guī)范。
第四、建設工程施工合同應當符合法律規(guī)定的形式要件。
《合同法》規(guī)定，建設工程合同應當采用書面形式。規(guī)定，施工合同的內容包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協(xié)作等條款。
第五、內容合法，不違反法律或社會公共利益。
在規(guī)定“違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定”的合同屬于“合同無效”的情形。在《合同法》頒布實施以后，最高人民法院的兩個司法解釋先后對這個問題進行了進一步的明確界定：最高人民法院明確規(guī)定：“合同法實施以后，人民法院確認合同無效，應當以全國人大及其常務委員會制定的法律和國務院制定的行政法規(guī)為依據，不得以地方性法規(guī)、行政規(guī)章為依據?！倍罡呷嗣穹ㄔ簞t將建設工程施工合同認定無效的標準再次嚴格界定為五種情況。對于這樣規(guī)定的原因，最高人民法院副院長黃松友是這樣解釋的：建設工程施工合同受到不同領域的多部法律及其他規(guī)范性文件調整。法律、行政法規(guī)和部頒規(guī)章中調整建設工程施工合同的強制性規(guī)范就有六十多條，如果違反這些規(guī)范都以違反法律強制性規(guī)定為由而認定合同無效，不符合《合同法》的立法本意，不利于維護合同穩(wěn)定性，也不利于保護各方當事人的合法權益，同時也會破壞建筑市場的正常秩序。我們認為，法律和行政法規(guī)中的強制性規(guī)定，有的屬于行政管理規(guī)范，如果當事人違反了這些規(guī)范應當受到行政處罰，但是不應當影響民事合同的效力。從相關法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)范內容看，可分為兩類：一是保障建設工程質量的規(guī)范，二是維護建筑市場公平競爭秩序的規(guī)范。這兩大類分為以下五種情形：一是承包人未取得建筑施工企業(yè)資質或者超越資質等級的;二是沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的;三是建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的;四是承包人非法轉包建設工程的;五是承包人違法分包建設工程的。當然，《民法通則》和《合同法》等基本法律規(guī)定的合同無效的情形，也應當適用于建設工程施工合同。
通過這門課程的學習，讓我認識到招標投標及合同管理在工程建設的重要性，也懂得了建設工程施工合同成立和生效的基本條件，讓我認識到很多以前完全不了解的東西，為以后得生活，工作打下了堅固的基礎！
建筑施工合同質量標準篇三
發(fā)包單位：（以下簡稱甲方）。
承包單位：（以下簡稱乙方）。
根據《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經濟合同法》及本工程具體情況，經甲、乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同書，以約束雙方共同遵守。
一、工程概況：工程。
建筑面積：平方米建筑高度：米。
建筑層數：層結構類型：框架（磚混）。
二、承包范圍與內容：
室內的地磚、廚房、衛(wèi)生間鑲貼墻磚及材料運輸。
三、承包方式：包人工費。
四、承包價格：按實貼面積計算墻面元／m2；地面元/m2。
五、工程期限：從年月日。
到年月日結束（遇不可抗力順延工期，若無故拖延一天，罰款1000元）。
六、付款方式：工程結束付工程造價的80%，交工后一個月內付15%，余下5%維修期滿付清（建立身份證復印件式臺賬，人及證件必須相符，本人簽字并按手印）。
七、質量要求：
1、乙方承包的分項工程按國家質量標準驗收，必須達到合格或優(yōu)良工程驗收標準。
2、乙方必須嚴格按圖施工，按規(guī)范施工，按現(xiàn)場技術人員制訂的方案施工，聽從現(xiàn)場技術人員的指揮，積極主動配合其它工種人員的工作。
3、根據甲方提供的材料尺寸，按規(guī)范要求排磚、拼縫、鑲貼，表面平整度必須符合要求。并做好已鋪貼好的成品保護工作。
4、因乙方原因導致工程達不到規(guī)范、標準要求，造成返工所發(fā)生材料及人工費等經濟損失由乙方承擔，甲方不予計算工作量。工期不予順延，情節(jié)嚴重的，甲方有權終止合同。
八、機具的控制：甲方提供垂直運輸機械，其余運輸工具及鋪貼工具乙方自備。
九、安全要求：工人必須持證上崗，進工地前必須經過安全教育培訓操作，必須按照國家安全施工規(guī)范標準要求施工，禁止違章作業(yè)，否則出現(xiàn)工傷事故，全部由乙方負責。
十、違約責任：
1、由于乙方原因，造成停工或窩工延誤的，每延期一天乙方自愿支付甲方違金1000元。
2、乙方應妥善保護施工現(xiàn)場的建筑物及設施，如造成損失照價賠償。
3、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
十一、其他約定：
1、乙方應自覺愛護甲方施工現(xiàn)場內的機械、工器具等其他財產且有保護本班組及其他班組成品半成品及其他勞動成果的責任，如有破壞將追究其相關責任，工作完成后需及時清理場地；做到在保證質量的前提下節(jié)約材料，合理利用材料，杜絕浪費，如有浪費則按其浪費部分價值的二倍在結算中扣除。
2、其它未盡事宜，甲、乙方隨時協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，作為本合同附件。
3、本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，本合同自簽訂之日起至結束內有效，待工程結束后自動作廢。
甲方：乙方：
法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：
年月日年月日。
建筑施工合同質量標準篇四
建設單位：_______________(以下簡稱甲方)。
施工單位：_______________(以下簡稱乙方)。
依據《中華人民共和國經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定，經甲乙雙方協(xié)商一致，甲方愿把_______市_______花園住宅小區(qū)經濟適用房工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：
1、工程名稱：_______________花園經濟適用房。
2、工程地址：_______________市_____道。
4、總建筑面積約_____(以施工圖紙為準)。
5、給排水做到外墻_____米，室內給水，到入戶水表后安裝_____個閥門;。
6、承包方式：一次性固定單價合同，包括一切不可預見費用;。
7、承包單價：_____元/每平方米，工程款預計：_____萬(含稅金);。
8、強弱電工程;設計包括的強、弱電，配電箱、配電柜、入戶進入端子箱等均由乙方負責。弱電部分只預埋不穿線。
9、防水、保溫、樓梯、欄桿、鋁合金等按設計及規(guī)范要求標準施工;公共部分電梯間及樓梯間地面為防滑地磚、墻面為白色仿瓷涂料;入戶門價格必須達到每樘_____元;品牌由甲方確定。
1、甲方。
(1)負責做好水通、電通和道路通;。
(2)組織有關人員進行施工技術交底;。
(3)派為現(xiàn)場代表，對工程質量進行監(jiān)督、檢查，負責簽證，核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關部門事宜。
2、乙方。
(1)負責紅線內的臨時設施、水、電接入及運料道路;。
(2)現(xiàn)有板房使用，按原價折給乙方所有，從合同生效開始辦理交接手續(xù);。
(3)組織施工人員和材料、機械進場;。
(4)負責編制施工組織設計、施工方案及內業(yè)資料,確保達到交工驗收標準;。
(5)派為現(xiàn)場代表，負責工程施工質量，施工安全，提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關部門事宜。
本工程經甲乙雙方協(xié)商一致，總工期_____天。(如臺風、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需經甲方代表簽證后，工期相應順延)開工日期，以甲方確認的開工時間為準，共計_____個月時間，總工期_____天。
1、乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工;。
2、乙方在施工中必須遵守下列規(guī)定;。
(2)隱蔽工程必須經甲方駐工地代表檢查驗收合格后，方可進行下道工序的施工;。
(4)工程竣工后：乙方應按規(guī)定進行保修、保修時間自通過驗收之日起為_____年。
1、施工現(xiàn)場安全管理按照誰施工誰負責的原則，由施工方全面負責,必須按《_____省建設工程施工安全管理條例》和_____省建設工巢全施工操作規(guī)程等有關規(guī)定進行施工，并且與公司簽訂安全管理責任協(xié)議。
2、如因違安全操作規(guī)程和相關的安全管理條例而造成安全事故，一切責任由乙方負責。
3、乙方應按規(guī)定采取嚴格的安全措施、做到安全生產、文明施工，施工中發(fā)生的安全事故及其所造成的經濟損失，全部由乙方負責。
4、乙方在施工過程中，必須聽從甲方工地負責人指揮，配合施工，碰到問題，隨時商量解決。
本工程為固定單價包干合同：承包總價暫定為人民幣(含稅金)_____萬元;承包人自行墊資完成_____層_____棟主體框架到第_____層時(_____層頂樓板)，發(fā)包人按承包人總造價的的_____%(_____萬)，支付工程進度款給承包人，且在次月_____日前支付;承包人完成_____層_____棟到封頂時，發(fā)包方按承包人總造價的_____%(_____萬)，支付工程進度款給承包人，且在次月_____日前支付;工程完工驗收合格_____日內支付總工程量的_____%(_____萬)工程款給承包人，且在次月_____日前支付;工程結算審計完成后，發(fā)包人在_____個工作日內支付至審計總造價的_____%給承包人;剩余_____%作為保修金，在工程竣工驗收合格滿_____年后_____天內付清(不計利息)。
爭議解決雙方在履行過程中發(fā)生合同爭議，首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，提交人民訴訟解決。
1、本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，雙方簽字蓋章后_____日內乙方交納保證金到甲方指定賬戶后生效。
2、其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本協(xié)議簽訂后_____日內，乙方支付壹仟萬保證金到甲方(松濤管理局)指定賬戶后合同生效。退保證金的時間，按支付工程款的時間每次退還_____%。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
建筑施工合同質量標準篇五
根據雙方簽署的《建筑工程總承包合同》的約定，本著遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就工程保證金的支付達成補充合同供雙方遵守執(zhí)行：
一、乙方機械設備（包括塔吊安裝）進場，支付首期保證金人民幣_____萬元整。
二、工程項目完成招投標程序，甲乙雙方簽署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保證金人民幣_____萬元整。
本補充合同只是對工程保證金支付時間節(jié)點的補充說明，關于工程保證金的權利義務違約責任等內容仍以雙方簽署的《建筑工程總承包合同》為準，雙方遵守執(zhí)行。
本補充合同雙方簽字蓋章后正式生效，此合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，同等具有法律效力。
甲方：_______________乙方：_______________。
日期：_______________日期：_______________
建筑施工合同質量標準篇六
發(fā)包方：__________(以下簡稱甲方)。
承包方：__________(以下簡稱乙方)。
根據《中華人民共和國合同法》及國家的有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，甲方就本合同，以此共守。
(一)合同期限：
合同承包年限為期_____年，承包時間：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止，合同期滿，如無特殊原因，乙方可優(yōu)先續(xù)簽本合同，否則，乙方需向甲方移交完整的可正常運行的設備及相關技術資料和經驗報告。
(二)供暖面積：
甲方的供暖面積為_____平方米。
(三)供暖承包價格：
經甲乙雙方友好議定，總承包價為人民幣_____元即大寫：人民幣_____元整。
(四)付款方式：
由甲乙雙方議定，填寫在下面空白處：
(五)供暖標準及時間：
供暖標準根據市政府的有關規(guī)定，首層16℃，供暖時間根據市政府有關規(guī)定，供暖時間保障120天，甲方如需延長供暖時間，所支付給乙方的供暖費用按承包金額除以承包期的總天數的基數計算。
乙方責任：
1、乙方所供煤炭為符合北京市政府標準的低硫煤，如國家權威質檢機構檢測含硫量超標，罰款將由乙方負責。
2、在供暖期內，不能及時供煤而導致停爐，或因煤質差而導致溫度上不去，一切責任由乙方承擔，每停爐一天甲方扣除乙方總承包費的1%。
3、司爐工必須持證上崗，供暖期間鍋爐工所出現(xiàn)的一切安全責任、人損壞都由乙方負責。
4、乙方應自覺遵守甲方的管理制度，遵守甲方的有關規(guī)定，承擔在合同過程中的防火、防盜等安全責任。
5、乙方建立鍋爐房各項管理制度，認真做好鍋爐運行各項參數的記錄。
甲方責任：
1、甲方如不能按合同支付給乙方承包款，導致停爐，由甲方負責。
2、由于甲方供暖設施出現(xiàn)故障而導致停爐或者影響溫度(如：外線管道安裝不合理;供暖面積過大，鍋爐太小;)由甲方負責。
3、乙方運送到甲方現(xiàn)場的煤僅供本合同議定的甲方使用范圍，若有增加面積，另行協(xié)商解決，甲方應妥善保管，不能丟失。
1、如國家政策性的物資上漲;。
2、國家對燃煤環(huán)保標準的修改等;。
雙方應隨行就市協(xié)商解決，盡量將雙方經濟損失降到最低程度，真正把互利互惠的商業(yè)風貌體現(xiàn)出來。
其它補充：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑施工合同質量標準篇七
出租方：
承租方：
經雙方友好協(xié)商，就吊籃租賃事宜商量如下條款，供雙方遵照執(zhí)行，承租方清楚并承認本合同所有條款。
承租人在簽訂合同后，須向出租人交付押金元，從起租日期開始每天結算一次租金，如使用租金超過押金50%時，承租方應補齊至全額押金。租用結束后，租金、押金及設備損壞、丟失，賠償金在退場時一次結清。
承租方負責進場時的運費，出租方負責退場時的運費。
吊籃運至現(xiàn)場后第二日開始起算租金，至承租人施工結束將吊籃拆卸后送至出租方倉庫或指定地點日結束（節(jié)假日計算在內），遇下雨日吊籃工作4小時以上，按正常使用，4小時以內按半天計算（下雨時雙方確定后應作好相關記錄）。因承租方因素未用吊籃則按正常臺班計算，十五天起租，不足十五天按十五天計算。
1、出租方責任、權利。
（1）負責吊籃的指導安裝、調試、維修工作，并定期檢查，以保證吊籃正常工作。
（2）助承租方培訓操作人員和技術指導。
（3）吊籃如有故障，承租方應及時通知出租方現(xiàn)場負責人，出租方接通知后，應及時修復。
（4）出租方人員有權制止一切違章操作，責令整改，對承租方違章所發(fā)生的后果，出租方不承擔任何責任。
（5）如果承租方不能按時交納租金，經雙方協(xié)商無效，出租方有權在無需通知承租方的情況下，終止承租方的吊籃使用，收回吊籃，并有權從承租方的押金中扣除所欠租金、丟失損壞賠償金。
2、承租方責任、權利。
（1）承租方所租設備不得轉讓、轉租和轉借他人。只限在本工地使用，不經出租人同意，不得擅自轉移到別的工地進行使用，否則出租方有權終止合同，由此引發(fā)的一切損失和責任均由承租人承擔。
（2）承租方負責設備在工地使用時安監(jiān)部門的檢測費用。
（3）承租方應嚴格按照出租方所培訓要求及使用說明書規(guī)定進行設備的安裝、使用、保養(yǎng)，設備出現(xiàn)任何不安全失修或不良的工作狀態(tài)，承租方應立即停止設備使用，并通知出租方，直至故障排除后，方可恢復正常使用。
（4）除因設備自身故障造成停工外，乙方不得以其他任何理由扣除甲方設備租金。
（5）承租方必須指定明確的負責人及安全員，負責吊籃的裝卸及正常使用、安全檢查，監(jiān)督操作人員安全帶和安全帽的佩帶，并負責出租方的發(fā)貨清單、驗收合格證、維修單的核對認可工作。
（6）吊籃運至現(xiàn)場后，承租方負責卸車、搬運和保管，并盡快組織人安裝，如因承租方組織不利安裝遲緩，影響使用，責任自負。運至租賃處，經出租方管理員驗收清點后承租方方可回收清單，租用結束。如當日不送，視為繼續(xù)使用，租金照付。
（8）承租方在發(fā)生設備事故工傷時，應立即通知出租方，并有責任保護好事故現(xiàn)場。
（9）承租方應嚴格遵守吊籃操作規(guī)程，由于違章操作及操作不當造成的吊籃停用，損失由承租方自負。
（10）承租方負責保管好施工現(xiàn)場的吊籃及配件，如有丟失、損壞，照價賠償（祥見廠家清單）。
（11）承租方應經常檢查、保養(yǎng)、維修設備，歸還時保證吊籃正常使用，各部位構件完好無損，整體整潔。
3、解決合同糾紛的辦法。
本合同自簽訂之日生效，如雙方發(fā)生經濟合同糾紛，自行協(xié)商解決，協(xié)商不成，由出租方所在地方訴訟解決。
出租方：_________________________。
電話：_________________________。
承租方：_________________________。
電話：_________________________。
____年____月____日。
建筑施工合同質量標準篇八
第五十二條有下列情形之一的，合同無效：
(一)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;。
(二)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;。
(三)以合法形式掩蓋非法目的;。
(四)損害社會公共利益;。
(五)違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。
分析：理解該條的要點在于“違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定”，影響建筑工程施工合同效力的法律條文散見于《建筑法》、《招標投標法》及相關司法解釋中。
第二十二條建筑工程實行招標發(fā)包的，發(fā)包單位應當將建筑工程發(fā)包給依法中標的承包單位。建筑工程實行直接發(fā)包的，發(fā)包單位應當將建筑工程發(fā)包給具有相應資質條件的承包單位。
第二十六條承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質證書，并在其資質等級許可的業(yè)務范圍內承攬工程。
禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質等級許可的業(yè)務范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業(yè)的資質證書、營業(yè)執(zhí)照，以本企業(yè)的名義承攬工程。
第二十七條大型建筑工程或者結構復雜的建筑工程，可以由兩個以上的承包單位聯(lián)合共同承包。共同承包的各方對承包合同的履行承擔連帶責任。
兩個以上不同資質等級的單位實行聯(lián)合共同承包的，應當按照資質等級低的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程。
第二十八條禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉包給他人，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人。
第二十九條建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應資質條件的分包單位;但是，除總承包合同中約定的分包外，必須經建設單位認可。施工總承包的，建筑工程主體結構的施工必須由總承包單位自行完成。
禁止總承包單位將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。
分析：《建筑法》上述的一系列規(guī)定，主要解決了兩個問題：一是建筑工程的承建單位必須具備相應的資質，沒有相應資質的施工企業(yè)是不能承建相關工程的;二是對合法承包、違法掛靠、聯(lián)營、非法轉包、合法分包、違法分包等一系列建筑合同行為進行了法律上的界定。
第三條在中華人民共和國境內進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標：
(一)大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目;。
(二)全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目;。
(三)使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。
前款所列項目的具體范圍和規(guī)模標準，由國務院發(fā)展計劃部門會同國務院有關部門制訂，報國務院批準。
法律或者國務院對必須進行招標的其他項目的范圍有規(guī)定的，依照其規(guī)定。
第五十條招標代理機構違反本法規(guī)定，泄露應當保密的與招標投標活動有關的情況和資料的，或者與招標人、投標人串通損害國家利益、社會公共利益或者他人合法權益的，處五萬元以上二十五萬元以下的罰款，對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員處單位罰款數額百分之五以上百分之十以下的罰款;有違法所得的，并處沒收違法所得;情節(jié)嚴重的，暫停直至取消招標代理資格;構成犯罪的，依法追究刑事責任。給他人造成損失的，依法承擔賠償責任。
前款所列行為影響中標結果的，中標無效。
第五十二條依法必須進行招標的項目的招標人向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關招標投標的其他情況的，或者泄露標底的，給予警告，可以并處一萬元以上十萬元以下的罰款;對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
前款所列行為影響中標結果的，中標無效。
第五十三條投標人相互串通投標或者與招標人串通投標的，投標人以向招標人或者評標委員會成員xx的手段謀取中標的，中標無效，處中標項目金額千分之五以上千分之十以下的罰款，對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員處單位罰款數額百分之五以上百分之十以下的罰款;有違法所得的，并處沒收違法所得;情節(jié)嚴重的，取消其一年至二年內參加依法必須進行招標的項目的投標資格并予以公告，直至由工商行政管理機關吊銷營業(yè)執(zhí)照;構成犯罪的，依法追究刑事責任。給他人造成損失的，依法承擔賠償責任。
第五十四條投標人以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標的，中標無效，給招標人造成損失的，依法承擔賠償責任;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第五十五條依法必須進行招標的項目，招標人違反本法規(guī)定，與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判的，給予警告，對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分。
前款所列行為影響中標結果的，中標無效。
第五十七條招標人在評標委員會依法推薦的中標候選人以外確定中標人的，依法必須進行招標的項目在所有投標被評標委員會否決后自行確定中標人的，中標無效。責令改正，可以處中標項目金額千分之五以上千分之十以下的罰款;對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分。
分析：《招標投標法》的上述規(guī)定明確了兩方面的內容：一是必須招標的范圍(第三條)，對該條的理解必須結合國家發(fā)展計劃委員會第3號令《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》來理解;二是在法律責任章節(jié)里用六條規(guī)定來明確了招投標后合同無效的情形。
第一條建設工程施工合同具有下列情形之一的，應當根據合同法第五十二條第(五)項的規(guī)定，認定無效：
(一)承包人未取得建筑施工企業(yè)資質或者超越資質等級的;。
(二)沒有資質的`實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的;。
(三)建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。
第四條承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經取得的非法所得。
分析：該司法解釋是目前為止我國對建筑工程施工合同最全面、最權威的司法解釋，對建筑施工合同的熱點爭議問題作了較全面的解答。稍有遺憾的是該解釋對合同效力的規(guī)定范圍較前述幾個法律的規(guī)定來說是縮小解釋，違反法律的強制性規(guī)定的其它情形能否認定為無效?該解釋的出臺在這方面引起了不必要的分歧。
建筑施工合同質量標準篇九
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方友好協(xié)商,雙方本著誠摯合作、強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補、互惠互利的原則，就合作開發(fā)、承攬工程(以下簡稱：該工程)有關事宜，特簽訂本合作協(xié)議。
一、合作基礎。
甲方是有承建大型市政、工業(yè)與民用建筑、高等級公路工程等施工能力的綜合性建筑企業(yè)，擁有多個國家一級施工總承包資質和專業(yè)承包資質，具有很好的品牌效應和較強的管理水平;乙方有有效的信息、廣泛的社會資源和一定的施工管理能力;甲、乙雙方發(fā)揮各自優(yōu)勢，進行強強聯(lián)合、互利雙贏。
二、合作方式。
乙方負責以甲方名義對該工程從信息跟蹤、前期運作、招投標到實施等全過程的施工項目的市場開發(fā)、承攬，以及辦理工程施工相關手續(xù)并承擔相關費用。工程中標后，乙方以甲方名義進行項目經理部的籌建和施工項目管理，并以自身作為其權利義務的載體，對雙方合作工程項目的生產經營和其他一切活動承擔法律責任;甲方僅按本協(xié)議的約定對雙方合作工程項目進行監(jiān)控管理。
甲方委派項目經理、總工程師、財務總監(jiān)、質量總監(jiān)和安全總監(jiān)等共1-4名，對雙方合作的工程項目的合同、財務、質量、安全、工期、進度、文明施工等進行監(jiān)控，甲方委派人員的薪酬由乙方承擔，薪酬標準為項目經理11000元/月/人，總工程師、財務總監(jiān)、質量總監(jiān)和安全總監(jiān)等9000元/月/人，其他主要管理人員等7500元/月/人。甲方委派人員的薪酬由甲方按月從乙方工程款中扣取，具體事宜在中標后雙方簽訂的工程項目承包合同中明確。雙方合作工程項目的其余配置(包括人力資源和其他一切資源)由乙方按需要自主配置，但必須滿足工程和業(yè)主的需要，所需一切費用由乙方承擔。
三、經營和管理模式。
1、雙方合作工程項目受甲方統(tǒng)一管理，可以采取靈活的經營策略和管理模式，但總體管理方式不能與甲方的管理原則相違背，同時必須遵守甲方的各項規(guī)章制度。
2、乙方作為獨立核算實體，自主經營，并對合作工程項目的生產經營活動和經營成果承擔責任;甲方僅對合作工程項目的合同、財務、工程質量、工期進度、安全和文明施工等進行監(jiān)控和管理。乙方在經營中必須遵守甲方的整體經營方針和政策，不得損壞甲方的市場形象。
乙方應向甲方上交本工程結算總造價%的管理費(不含稅金及工程所在地政府要求交納的各種基金和規(guī)費)，稅金(包括在本項目發(fā)生的企業(yè)所得稅,暫按3.3%考慮)按實際發(fā)生額由甲方或業(yè)主代收代繳，政府要求交納的各種基金和規(guī)費及在本項目所發(fā)生的企業(yè)所得稅均由乙方自行負擔。上述管理費和稅金由甲方從每筆應收工程款中按比例扣取。
3、合作工程項目的資金必須從財務走賬。所有工程資金必須先入甲方賬戶，甲方在收取本協(xié)議約定的管理費、委派人員的工資、風險抵押金和甲方就合作工程與業(yè)主簽訂的施工合同所交納的一切費用(包括對業(yè)主的履約保證金)及本項目相關分包合同的價款后撥付至由甲方內部銀行為乙方專設的項目賬戶。工程款的支付一律采用支票結算的方式，乙方必須提供有效合法的正式發(fā)票。合作工程資金必須先保證項目施工的需要，即必須在支付完項目材料費、勞務費、專業(yè)分包工程款等工程費用及所有債務全部支付完畢后方可另外分配使用，否則甲方在撥款之前有權決定分配以滿足工程需要。乙方應嚴格遵守國家及工程所在地政府關于對農民工工資結算與支付的規(guī)定，不得拖欠民工工資。乙方的一切費用支出應按甲方財務管理的規(guī)定進行歸集核算、收集并保管合法的原始憑證，乙方的財務工作必須符合甲方財務管理制度，甲方定期對其進行財務檢查和過程審計。如業(yè)主指定分包或政府要求或雙方一致認為必須以甲方名義對外簽訂分包合同的情況，甲方可代簽分包合同并代付其分包工程款，對此乙方不得有異議并事先向甲方作出承諾。如乙方未經甲方賬戶擅自以外部賬戶收款，則由乙方賠償由此給甲方造成的經濟損失并向甲方支付擅自收取款額30%的違約金。
他協(xié)議或進行其他商務活動，如發(fā)現(xiàn)未經甲方授權同意對外簽訂其任何協(xié)議、合同，此協(xié)議或合同自簽訂之日起為無效，甲方同時對乙方每起類似情形罰款100000元，乙方承擔由此引起的一切損失。業(yè)主招標文件規(guī)定或政府要求的必須以甲方名義簽訂對外分包(含勞務分包)的合同除外。
乙方同第三方在勞務費、分包工程款、材料費、機械設備租賃費等其它各方面的法律糾紛由乙方自行解決，對合作工程因經濟和其他糾紛(包括債權債務訴訟糾紛)產生的法律后果乙方負全部責任，同甲方無任何關聯(lián)。乙方也不能由此要求甲方提供任何證據，如發(fā)生訴訟、仲裁案件，甲方將對乙方按每起處50000元懲罰。如未經甲方審批同意私自刻制冠以甲方名稱的任何印章，甲方將對乙方處以100000元懲罰，如給甲方造成經濟損失時，由乙方承擔一切責任和不利后果。
5、為保證本協(xié)議的履行，乙方應按每個單項工程中標造價的1%向甲方交納風險抵押金，且每個單項工程應交納的風險抵押金不得少于20萬元。此風險抵押金在工程竣工并通過驗收達到合同約定質量標準、竣工資料移交完畢、竣工結算或結算審計業(yè)主已簽認、投標項目經理解除備案后，甲方一次性退還乙方。
投標保證金、銀行信貸證明及履約擔保(包括銀行履約保函和開工預付款保函)由乙方承擔，當業(yè)主要求采用銀行保函形式時，乙方須向公司繳納保函金額一定比例的現(xiàn)金保證金。履約保證金的退還按業(yè)主招標文件規(guī)定辦理，乙方在甲方收到業(yè)主或銀行退還的保證金后一個月內到甲方內部銀行辦理退還手續(xù)。
本工程的質量保修期以甲方與業(yè)主簽訂的主合同的約定為準，工程保修款為工程結算總價的5%。一般情況下，在工程保修期滿、業(yè)主退款和甲方收到其工程結算總價5%的保修款后，甲方退還給乙方工程結算總價的4%保修款，留工程結算總價1%的保修款作為乙方向甲方交納的工程內部質量維修基金，此內部維修基金保留一年，如果沒有發(fā)生維修事宜，則該維修基金一年期滿14天內全額退還給乙方。
6、乙方的項目施工組織不能滿足業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求時，甲方有權采取任何措施包括另行組織其它隊伍進場施工或解除雙方已簽訂的分包合同等措施來保證工程項目的順利實施，由此所造成的一切損失由乙方自行承擔。由于為達到合同履約而增加的投入由乙方自行承擔。
四、雙方的權利和義務：
甲方：
1、根據承接合作工程項目的需要，在投標報價、施工組織設計、工程預結算、技術方案、施工合同、資料管理、竣工交驗等方面給予乙方相應的協(xié)助和指導。
2、確定管理原則，制定規(guī)章制度和規(guī)范，對乙方的合同、財務、市場營銷、工程進度、技術、質量、安全和文明施工等方面進行監(jiān)督、指導和管理。
3、監(jiān)督乙方對甲方企業(yè)相關資質證明文件的使用，若發(fā)現(xiàn)乙方違法違規(guī)使用上述證件，或損害甲方利益時,甲方有權隨時收回證件并有權解除本協(xié)議。
4、負責與業(yè)主簽訂施工合同、業(yè)主指定分包項目的分包合同、指定供料的材料買賣合同及其他相關合同的審核和用印工作，并監(jiān)督乙方按合同約定的條款進行履行。
5、乙方在施工中不能履行甲方與業(yè)主所簽合同或發(fā)生投訴、媒體曝光等損害甲方聲譽的情形時,甲方有權解除本協(xié)議并將合作工程收回或委托其他隊伍施工,乙方承擔由此發(fā)生的所有費用并賠償甲方損失。
6、甲方對乙方所承接工程進行項目評估后，如發(fā)現(xiàn)該工程報價低于成本價，可要求乙方采取措施挽回損失或終止該工程，由此造成的經濟損失由乙方承擔。
乙方：
1、負責組織對合作工程全過程的實質性投標，協(xié)調與業(yè)主以及政府相關管理部門的關系，為甲方提供有效的投標業(yè)務數據并負責投標報價。
2、承擔投標全過程的各種費用(包括從前期聯(lián)系項目開銷、資質審查、考察現(xiàn)場、投標報價、工程中標、投標答疑、澄清與解釋、中介費、咨詢費、投標手續(xù)費、投標保證金、合同注冊備案相關稅費、各種履約擔保等現(xiàn)金或保函費用、以及有關手續(xù)費、注冊登記費、辦證費用、資料費等)、保證工程實施的全部費用(包括實施工程項目全部人工費、材料費、機械設備費、間接費、各種管理費、稅金、保險費、對外協(xié)調費、甲方對業(yè)主承諾形成的各種費用、招標文件及合同要求乙方應承擔的各種費用和國家及地方政府規(guī)定應繳納的各種稅費等)和實施工程保修的各項費用。如工程不中標，乙方為此工程所有花費由乙方全部自行承擔，不得向甲方提出任何費用補償或索賠要求。任何原因引起的乙方各種保證金、擔保(現(xiàn)金或保函)等費用損失均由乙方自行承擔。
3、自覺履行本工程項目所簽訂的一切合同或協(xié)議，包括甲方與業(yè)主簽訂的施工合同及其與本項目有關的材料買賣合同、勞務合同、機械租賃合同、專業(yè)分包合同等全部工程合同。
4、乙方對合作工程項目的生產經營活動負完全責任，并保證在合作工程中全面履行甲方對業(yè)主的一切承諾，服從甲方的指導和監(jiān)督。如乙方不能履行甲方與業(yè)主所簽的建設工程施工合同，乙方應承擔由此給甲方造成的一切損失。
5、項目現(xiàn)場管理必須符合當地政府及甲方現(xiàn)場管理規(guī)定，按甲方各項要求組織施工,確保所承建的工程項目在質量、安全、環(huán)境等方面均達到業(yè)主和合同及相關法律、法規(guī)要求。乙方遵守國家及合作工程所在地要求預防的各類傳染病的規(guī)定，按規(guī)定實施、承擔一切由此而造成的費用。乙方對因合作工程發(fā)生的質量、安全、環(huán)保等事故負全部責任;如需對第三方進行賠償，則負全部賠償責任。
6、嚴禁轉包和整體分包或肢解分包，嚴禁非法用工。施工前必須有詳細施工組織設計、安全預案，并報甲方技術管理部、安全管理部審批。京內工程施工勞務隊伍必須在城建合格勞務隊名錄范圍內選用，京外工程施工勞務隊伍必須符合當地政府的相關要求，對勞務隊伍的資質、備案等情況進行登記管理，并及時上報甲方外管部。合作工程項目部及勞務隊伍的具體管理事宜，必須按"城建外管發(fā)(20xx)65號"文的相關規(guī)定要求執(zhí)行。
7、負責組織工程竣工驗收、編制竣工資料及竣工圖，并承擔費用，甲方給予必要協(xié)助。負責組織及編制、洽談工程結算并承擔費用，工程結算簽字后及時將原件遞送甲方經營部備案。任何業(yè)主不予結算的費用不得向甲方提出索賠，由乙方自行負擔。負責協(xié)助甲方對工程尾款的清欠收款工作。
8、乙方必須嚴格遵守各級政府、部門于建設工程勞務費、農民工工資支付的政策、法規(guī)，嚴格執(zhí)行甲方及業(yè)主和當地政府部門關于勞務管理的相關規(guī)定，積極、妥善地處理相關勞務糾紛，嚴格杜絕此類勞務糾紛事件的發(fā)生。
9、乙方所承包項目如有此類勞務糾紛事件發(fā)生，無論何種原因，所產生的一切后果和經濟損失，均由乙方承擔。為平息此類事件，甲方有權直接從乙方承包項目的賬戶上劃款給事件中的勞務隊伍，且不需任何結算依據，乙方必須無條件承擔全部費用。
10、如因乙方承包項目發(fā)生的此類勞務糾紛事件造成甲方任何經濟、社會信譽等損失，甲方擁有向乙方或乙方負責人無限追索經濟賠償或追究法律責任的權力。
11、乙方應向甲方提供工商營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質等書面證明文件。
12、未經甲方書面授權，乙方不得以甲方的名義從事任何商務活動。
五、附則。
1、當乙方和甲方就合作工程發(fā)生同時投標的矛盾時，應由協(xié)作各方共同協(xié)商解。
2、雙方發(fā)生爭議時，可以協(xié)商解決。協(xié)商不成，選擇由人民法院管轄。
4、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效,一式四份，具有同等法律效力，由甲、乙雙方分別保存。
5、本合作工程在中標后，甲、乙雙方須簽訂項目承包施工協(xié)議書，對具體事項予以明確，并作為本合作協(xié)議書的有效組成部分。
6、本合作協(xié)議書自簽訂之日起生效，在工程已完成、并通過驗收達到合同約定質量標準、竣工資料移交完畢、竣工結算及審計業(yè)主已簽認、工程結算價款收付已完畢、債權債務清楚并全部清償完畢后自行失效。
本協(xié)議期滿失效后，雙方如需繼續(xù)合作，應另行續(xù)簽協(xié)議。
合同訂立日期：年月日
甲方(章)。
乙方(章)。
地址：
地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：
賬號：
賬號：
郵政編碼：
郵政編碼：
建筑施工合同質量標準篇十
(甲方)發(fā)包人：
(乙方)承包人：
(甲方)委托(乙方)承包人建造____建造工程，經雙方協(xié)商簽訂合同，合同依據如下：
依《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建設工程勘察設計市場管理規(guī)定》去執(zhí)行。
國家及地方有關建筑工程管理法規(guī)和規(guī)章。
建筑建設工程，設計院設計建造施工圖批準文件去執(zhí)行。
本合同建造項目內容：名稱、規(guī)模、階段完工時間表、投資及建筑工程費用表見下表：所有報價以設計院設計施工圖紙要求標準去建造、施工，1#廠房報價如下表格：
乙方承包甲方所發(fā)包之工程，為確保乙方能準時保證按時完工交付甲方使用，乙方5%的保修金。
乙方保證按工程進度，準時或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建設中途無法繼續(xù)施工，經雙方協(xié)商解決。
若乙方無法繼續(xù)施工或未能履行合同的建設，甲方可全權決定收回乙方已蓋好或尚未建設完成的工地現(xiàn)場。
乙方若停工十日以上，未能繼續(xù)依合同建造，甲方可書面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建設團隊簽約施工，繼續(xù)完成乙方未完成的建造工作，甲方不承擔乙方所投放施工的建造費用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授權和工程建設)。
本合同建造費，估算為___人民幣，甲方需依工程進度和合同要求，準時付款給乙方。付款支付如附件一。
(甲方)發(fā)包人按本合同規(guī)定的.內容，在規(guī)定的時間內向(乙方)提交資料及文件，并對其完整性、正確性負責，(甲方)發(fā)包人不得要求(乙方)承包人違反國家有關標準進行建造。
(甲方)發(fā)包人變更委托建造項目、規(guī)定、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料較大修改，以致(乙方)承包人需返工時，雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)，重新明確有關條款外，(甲方)發(fā)包人應按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造費用。
在未簽訂合同簽(甲方)發(fā)包人已同意，(乙方)承包人為(甲方)發(fā)包人所作的各項估計，報價應按收費標準相應支付建造費用。
(乙方)承包人應保護(甲方)發(fā)包人的知識產權，設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利設計。未經(甲方)發(fā)包人同意，(乙方)承包人不可向第三人轉讓或用于好本合同外的項目。
(乙方)承包人應按國家技術規(guī)范、標準、規(guī)程及(甲方)發(fā)包人提出的施工圖要求，進行施工建設，按合同規(guī)定的進度要求，提交質量合格的材料、物料和輔料并保證施工品質。
(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少為____年。
在合同履行期間，(甲方)發(fā)包人要求終止或解除合同，(甲方)發(fā)包人應根據(乙方)承包人已進行的實際工作量支付賠償給(乙方)承包人。
(甲方)發(fā)包人應按本合同規(guī)定的金額和完成的工程進度項(乙方)承包人支付建造工程費。逾期支付每周應承擔支付千分之一的逾期違約金，逾期超過30天時，(乙方)承包人有權暫停履行下階段的工程工作，并書面通知(甲方)發(fā)包人。
(乙方)承包人對圖紙資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤應立即和設計院溝通修改和補充。由于(甲方)圖紙資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤造成工程質量事故損失，(乙方)承包人除書面通知甲方，并負責采取補救措施外，不承擔任何責任。
合同生效后，(甲方)發(fā)包人要求終止或解除合同，(甲方)發(fā)包人應25%總造價款作為(乙方)承包人的賠償。
本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構件和設備，都注明其規(guī)格、型號、性能等技術指標，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。
由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協(xié)商解決。
本合同發(fā)生爭執(zhí)時，雙方當事人應及時協(xié)商解決，也可以由當地行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協(xié)議的，可向人民法院起訴。
本合同一式三份，發(fā)包人二份，承包人一份。
本合同經雙方簽章并在(乙方)承包人向(甲方)發(fā)包人支付工程質量保證金后生效。
本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，有關協(xié)議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
建筑施工合同質量標準篇十一
最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規(guī)定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經取得的非法所得?！薄督ㄖā返诹邨l第一款規(guī)定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質證書。” 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現(xiàn)了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規(guī)范建筑業(yè)市場，保證建筑工程質量，進而保證人民群眾生命、財產安全。具體到本案，十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據，應當予以收繳。
最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規(guī)定“可以”進行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關系，及時制裁違法行為，進一步規(guī)范建筑市場，保證建筑工程質量，進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節(jié)而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據案件實際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。
（二）法院酌定管理費支付比例
最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬元，并無不當。
最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據無效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用，從而酌定實際施工人管理費數額。
（三）根據過錯原則確定管理費數額
最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質為轉包合同，應認定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效后應當據實結算的工程款；盡管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇；一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據我國《合同法》第五十八條規(guī)定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任?！鄙鲜霭讣校欠ㄞD包人和實際施工人對涉案承包協(xié)議的無效均有過錯，最高人民法院根據過錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。
（四）根據合同履行情況結算
最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，認定涉案管理費屬于工程價款的一部分?！督忉尅返诙l規(guī)定：“建設工程施工合同無效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持?！鄙鲜霭讣校姘负贤m然無效，但是路航公司實際履行了管理義務，該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價款時，亦應當參照合同約定按實結算管理費。
（五）尚未支付的管理費無需再支付
最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經取得的非法所得?！备鶕鲜鲆?guī)定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據，二審法院對此處理并無不當。
建設工程施工合同是指發(fā)包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發(fā)包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。
管理費用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發(fā)生的各種費用。包括的具體項目有:企業(yè)董事會和行政管理部門在企業(yè)經營管理中發(fā)生的，或者應當由企業(yè)統(tǒng)一負擔的公司經費、工會經費、待業(yè)保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業(yè)務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。
管理費用屬于期間費用，在發(fā)生的當期就計入當期的損失或是利益。
企業(yè)應通過“管理費用”科目，核算管理費用的發(fā)生和結轉情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。
建筑施工合同質量標準篇十二
工作實施意見》的通知。
各區(qū)、縣建委，各集團（總）公司，各有關單位：
為加強施工企業(yè)安全生產基礎工作，實現(xiàn)建設施工安全的標準化、規(guī)范化，進一步推動我市建設安全生產形勢的好轉，按照住房和城鄉(xiāng)建設部《關于開展建筑施工安全質量標準化工作的指導意見》（建質[2005]232號）的要求，結合我市實際，制定了《2010年天津市建設施工安全質量標準化工作實施意見》，現(xiàn)予印發(fā)，請遵照執(zhí)行。
特此通知。
實施意見。
為加強施工企業(yè)安全生產基礎工作，實現(xiàn)建設施工安全的標準化、規(guī)范化，進一步推動我市建設安全生產形勢的好轉，按照住房和城鄉(xiāng)建設部《關于開展建筑施工安全質量標準化工作的指導意見》的要求，結合我市實際，提出2010年建設施工安全質量標準化工作實施意見。
一、指導思想。
全面貫徹市委九屆六次全會精神，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領安全生產工作，堅持安全第一、預防為主的方針，加強領導，大力推進建設施工安全生產法規(guī)、標準的貫徹實施。以施工現(xiàn)場綜合評價和企業(yè)安全管理為基本手段，規(guī)范企業(yè)安全生產行為，落實企業(yè)安全主體責任，全面推進建設施工企業(yè)及施工現(xiàn)場的安全生產工作標準化，實現(xiàn)我市施工現(xiàn)場和企業(yè)安全管理的基本規(guī)范。
二、工作目標。
系。按照《建筑施工安全檢查標準》（jgj59-99）、《天津市建設工程施工現(xiàn)場文明施工管理標準》及有關規(guī)定進行評定，到2010年6月份，各施工企業(yè)安全生產工作要全部達到“合格”，特級企業(yè)施工現(xiàn)場“優(yōu)良”率達到90%，一級企業(yè)施工現(xiàn)場“優(yōu)良”率達到80%，二級企業(yè)施工現(xiàn)場“優(yōu)良”率達到70%，三級企業(yè)及其它各類企業(yè)施工現(xiàn)場“優(yōu)良”率達到60%；到2010年底，各類施工現(xiàn)場全面實現(xiàn)安全質量標準化管理，達標率100%。
三、具體措施。
進一步加強安全執(zhí)法監(jiān)督，通過推行安全執(zhí)法程序化、標準化和規(guī)范化，改進綜合監(jiān)管模式，完善協(xié)調配合機制，明確安全監(jiān)管職責，提高安全監(jiān)管效能。繼續(xù)開展施工現(xiàn)場調查摸底和監(jiān)督檢查，強化安全生產應急管理和應急救援體系建設。
四、考核及獎勵。
（一）市建設工程質量安全監(jiān)督管理總隊每季度對全市企業(yè)安全質量標準化工作進行考核，2010年底對區(qū)縣開展安全質量標準化工作情況進行考核，具體考核辦法另行制定。
個人”，對評選出的示范企業(yè)、示范工地和先進個人給予獎勵，并組織對示范工地進行觀摩。
（三）對未達到安全質量標準化要求的企業(yè)要列入重點監(jiān)控企業(yè)名單，并從市場管理、安全監(jiān)管上給予相應的限制，責令限期整改，達到要求。
（四）新開工建設項目的施工現(xiàn)場必須達到安全質量標準化的要求，不達標的不得開工建設。
（五）施工企業(yè)開展安全質量標準化工作情況將納入安全生產許可管理內容。
五、工作要求。
1、提高認識，加強領導，深入開展建設施工安全質量標準化工作。建設施工安全質量標準化工作是加強建筑施工安全生產工作的一項基礎性、長期性的工作，是新形勢下安全生產工作方式方法的創(chuàng)新和發(fā)展。各施工企業(yè)要在開展創(chuàng)建文明工地和安全達標活動的基礎上，在各環(huán)節(jié)、各崗位建立嚴格的安全生產責任制，依法規(guī)范安全生產行為，使安全生產各項法律法規(guī)和強制性標準真正落到實處，全面提升建筑施工安全生產水平。
企業(yè)安全自保體系建立和運轉情況的檢查拓展和深化，促進企業(yè)不斷查找管理缺陷，堵塞管理漏洞，形成制度不斷完善、工作不斷細化、程序不斷優(yōu)化的持續(xù)改進機制，提高施工企業(yè)自我防范意識和防范能力，實現(xiàn)建筑施工安全規(guī)范化、標準化。
3、堅持安全質量標準化工作與安全生產各項工作同步實施、整體推進。各單位要通過開展安全質量標準化工作，全面落實建筑安全相關法律法規(guī)，建立健全安全生產責任制，健全完善各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，將建筑施工企業(yè)的安全質量行為納入法律化、制度化、標準化管理的軌道。建立健全包括企業(yè)內部安全生產日常管理，施工現(xiàn)場安全生產過程控制等在內的每個環(huán)節(jié)、每個流程的安全生產工作標準、企業(yè)規(guī)程和各項責任制度，實現(xiàn)崗位管理的標準化和規(guī)范化。
4、各區(qū)、縣質量安全監(jiān)督部門要加強對轄區(qū)內施工現(xiàn)場安全質量標準化工作進行監(jiān)督、檢查和指導，及時總結好的經驗和做法，樹立一批安全質量標準化“示范工程”，充分發(fā)揮典型示范引路的作用，通過組織召開觀摩會、交流會、總結會等形式，表彰典型、鼓勵先進，迅速營造出“比、學、趕、幫、超”的競爭氛圍，加速施工現(xiàn)場安全質量標準化工作的實施進程，推動安全質量標準化工作的深入開展。
特此通知。
建筑施工合同質量標準篇十三
根據建設部《關于開展建筑施工安全質量標準化工作的指導意見》（建質［2005］232號）和省《關于開展建筑施工安全質量標準化工作的實施意見》（鄂建文［2006］70號）精神，從2006年開始在本市開展了建筑施工安全質量標準化工作，為促進建筑業(yè)安全狀況的根本好轉，進一步深化建筑施工安全質量標準化工作在建筑施工企業(yè)、建筑施工企業(yè)的施工現(xiàn)場（以下簡稱施工現(xiàn)場）的全面推進，現(xiàn)結合本市建筑施工安全生產實際，提出以下實施辦法。
一、指導思想。
以“科學發(fā)展觀”為指導，圍繞構建和諧社會的總體要求，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，大力推進建筑施工安全生產法規(guī)、標準的貫徹實施，以對建筑施工企業(yè)和施工現(xiàn)場的綜合評價為基本手段，規(guī)范安全生產行為，落實企業(yè)安全生產主體責任，全面實現(xiàn)建筑施工企業(yè)及施工現(xiàn)場的安全生產管理標準化。
二、適用范圍。
本實施辦法適用于：
（一）在本市行政區(qū)域內從事建設工程施工活動的建筑施工企業(yè)（包括專業(yè)承包及勞務分包）。
（二）本市行政區(qū)域內建筑施工企業(yè)的施工現(xiàn)場：建筑面積在2000平方米及以上的建設工程、工程造價500萬元以上各類專業(yè)工程或工程造價在2000萬元以上的市政基礎設施工程。
（一）建筑施工企業(yè)。
1、依據。以《施工企業(yè)安全生產評價標準》（jgj/t77-2003）、《施工企業(yè)安全生產管理規(guī)范》以及有關法律法規(guī)為依據，按《武漢市建筑施工企業(yè)安全質量標準化考核評分表》進行評定。
（二）施工現(xiàn)場（工地）。
2、目標。安全質量標準化達標施工現(xiàn)場（工地）評定等級為“合格”、“優(yōu)良”；2010年底，全市建筑施工企業(yè)的施工現(xiàn)場（工地）要全部達到“合格”；“優(yōu)良”率要基本達到60%以上，其中總承包特級、一級企業(yè)達到100%，總承包二級企業(yè)應達到80%，總承包三級企業(yè)及其他專業(yè)施工企業(yè)達到60%。
四、安全質量標準化工作管理及達標考核職責分工。
（一）全市建筑施工安全質量標準化工作在市城鄉(xiāng)建設委員會（以下簡稱市城建委）的領導下，由市建設安全監(jiān)督部門負責，日常管理工作由武漢市城建安全生產管理站（以下簡稱市安全站）具體承辦。
（二）建筑施工企業(yè)的達標考核：市建設安全監(jiān)督部門負責在本市注冊的特級、一級、二級以及中央、省、外地在漢的施工企業(yè)的安全質量標準化達標考核；區(qū)建設安全監(jiān)督部門負責本區(qū)行政區(qū)域范圍內注冊的三級及專業(yè)承包、勞務分包施工企業(yè)的安全質量標準化達標考核；市城建委對達標考核結果進行審批、通報。
（三）施工現(xiàn)場的達標考核。按照市、區(qū)分工的原則，由負責工程項目安全監(jiān)管的建設安全監(jiān)督部門（簡稱受監(jiān)建設安全監(jiān)督部門）對施工現(xiàn)場實施考核評定，評定結果報市建設安全監(jiān)督部門，市城建委對達標考核結果進行審批、通報。
（一）申報條件。
1、建筑施工企業(yè)具備合法、有效的資質證、安全生產許可證；
2、外地來漢建筑施工企業(yè)在武漢市建筑業(yè)管理辦公室辦理了備案登記。
（二）申報考核評定程序。
1、建筑施工企業(yè)按照《武漢市建筑施工企業(yè)安全質量標準化考核評分表》進行自評，收集資料，統(tǒng)計數據，填寫《武漢市建筑施工企業(yè)安全質量標準化達標申報表》。
2、建筑施工企業(yè)應于次年1月15日前，將申報表及資料按企業(yè)資質注冊行政區(qū)域范圍向市、區(qū)建設安全監(jiān)督部門進行申報，中央、省、外地來漢企業(yè)向市建設安全監(jiān)督部門申報。
3、市、區(qū)建設安全監(jiān)督部門對所屬管理范圍內建筑施工企業(yè)的申報材料進行審核，組織對企業(yè)及施工現(xiàn)場進行考核，并評定達標等級；區(qū)建設安全監(jiān)督部門的考核評定結果上報市建設安全監(jiān)督部門。
4、市建設安全監(jiān)督部門組織專家評審委員會進行復核確定，經公示后，報市城建委審批、通報。
施工現(xiàn)場安全質量標準化達標，按照工程項目施工階段實行企業(yè)自評申報、受監(jiān)建設安全監(jiān)督部門考核評定制度。
（一）申報條件。
1、施工現(xiàn)場符合本辦法第二條第（二）款規(guī)定的適用范圍；
2、辦理了安全監(jiān)督登記手續(xù)；
3、施工現(xiàn)場安全管理人員配置合理，項目經理、安全管理人員（含分包）取得“三類人員”安全考核合格證書。
（二）申報考核評定程序。
1、總承包單位應制定工程項目安全質量標準化達標的目標、計劃、工作措施，并在開工后15日內填報《武漢市建筑施工安全質量標準化達標工地申報表》報受監(jiān)建設安全監(jiān)督部門備案；相關專業(yè)承包、勞務分包單位與總承包單位簽署合同后，經總承包單位同意，10日內提出創(chuàng)建申請，填報《武漢市建筑施工安全質量標準化達標工地分包單位申報表》。
4、受監(jiān)建設安全監(jiān)督部門，在平時監(jiān)督檢查中應對施工現(xiàn)場的達標自評情況進行抽查，對存在的安全隱患及時督促整改；工程竣工時，應結合對施工現(xiàn)場的日常監(jiān)督檢查情況，對施工現(xiàn)場自評的達標等級進行考核評定；對達不到合格標準的，應確定為不合格（不達標）工地；考核評定結果于每季度末報送市建設安全監(jiān)督部門。
七、安全質量標準化示范施工企業(yè)（先進單位）、示范工地（黃鶴杯）評選。
為充分發(fā)揮安全質量標準化先進的示范作用，在安全質量標準化達標考核的基礎上，開展“安全質量標準化示范施工企業(yè)（先進單位）”（以下簡稱示范施工企業(yè)）、“安全質量標準化示范工地（黃鶴杯）”（以下簡稱示范工地）評選表彰活動。
（一）示范施工企業(yè)評選。
安全質量標準化示范施工企業(yè)（先進單位）實行評選制度，在次年一季度進行評選表彰。
2、考核。由所屬建設安全監(jiān)督部門進行考核，符合條件后報市建設安全監(jiān)督部門。
3、評審。市建設安全監(jiān)督部門組織專家評審委員會進行考核評審，評審合格經公示后，上報市城建委審批。
（二）示范工地評選。
示范工地按照工程項目施工階段實施申報考核，半年集中評審一次，每年分別于6月和12月進行。
示范工地評選，按照申請創(chuàng)建、推薦初審、現(xiàn)場核查、評審批準四個階段分步實施。
1、申請創(chuàng)建。
（1）總承包單位在工程項目開工后20日內向受監(jiān)建設安全監(jiān)督部門提出創(chuàng)建申請（專業(yè)分包單位與總承包單位簽署合同后，經總承包單位同意10日內提出創(chuàng)建申請），填報《創(chuàng)建武漢市建筑施工安全質量標準化示范工地（黃鶴杯）申報表》。
（2）受監(jiān)建設安全監(jiān)督部門對申請創(chuàng)建的施工現(xiàn)場進行首次檢查考核，確定接受創(chuàng)建申請后，15日內上報市建設安全監(jiān)督部門備案。
（3）市建設安全監(jiān)督部門審查確認后，頒發(fā)“創(chuàng)建武漢市安全質量標準化示范工地”標牌，懸掛于施工現(xiàn)場醒目位置接受社會監(jiān)督。
（1）工程主體結構工作量完成70%，專業(yè)分包施工企業(yè)按規(guī)定與總承包施工企業(yè)簽訂了工程分包合同，完成的工作量占工程總造價的30%以上，且安全施工達到總承包單位同等水平的形象進度后，施工企業(yè)向受監(jiān)建設安全監(jiān)督部門申報參加示范工地評審。
（2）申報評審的資料（資料目錄見附件）應于每年5月30日和11月30日前報送。
（3）受監(jiān)建設安全監(jiān)督部門對施工現(xiàn)場進行初審，確認達到示范工地標準后，向市建設安全監(jiān)督部門推薦參加評審。
（4）市建設安全監(jiān)督部門對施工現(xiàn)場的申報推薦資料進行檢查受理。
（5）有下列情形之一不能申報：（1）因安全生產不符合有求受到市、區(qū)建設行業(yè)主管部門通報批評的；（2）工程期間對受監(jiān)建設安全監(jiān)督部門下達的安全隱患整改通知拒不執(zhí)行或發(fā)生一般以上安全事故的；（3）工程因故停工3個月或累計停工6個月以上的。
3、現(xiàn)場核查。
市建設安全監(jiān)督部門抽調專家組成核查組，對申報推薦的施工現(xiàn)場進行核查；現(xiàn)場核查原則上半年一次，集中進行。
4、評審批準。
（2）經評審、公示合格的示范工地名單，報市城建委批準。
八、考核結果運用。
（一）評定的“安全質量標準化示范施工企業(yè)”、“安全質量標準化示范工地”
1、每年由市城鄉(xiāng)建設委員會進行通報表彰：施工企業(yè)授予《安全質量標準化示范施工企業(yè)》榮譽證書及獎牌；施工現(xiàn)場授予《安全質量標準化示范工地》榮譽證書及黃鶴杯獎，同時授予施工單位項目經理、監(jiān)理單位總監(jiān)榮譽證書。
2、獲得示范施工企業(yè)、示范工地稱號的企業(yè)，在參加本市行政區(qū)域內建設工程招投標時，在資格預審業(yè)績項上予以加分；示范施工企業(yè)在一年內，對其資質承接范圍內參與的招投標活動中的資格預審予以免審。
3、獲得示范施工企業(yè)、示范工地稱號的企業(yè)、施監(jiān)理單位、項目部有關負責人及施工現(xiàn)場，可優(yōu)先推薦參加省以上建設安全生產評先創(chuàng)優(yōu)活動；示范工地推薦參加省安全文明施工現(xiàn)場（楚天杯）獎的評審。
（二）評定為安全質量標準化不合格（不達標）施工企業(yè)、不合格（不達標）工地。
1、對不合格（不達標）施工企業(yè)、不合格（不達標）工地進行通報批評，施工企業(yè)和施工現(xiàn)場及其負責人，不得參加市、區(qū)建設安全生產的獎項評比，記入企業(yè)信譽檔案；施工企業(yè)列入全市重點監(jiān)控企業(yè)，工地列入全市重點監(jiān)控工地。
2、對不合格（不達標）的施工企業(yè)給予2個月整改期，重新組織進行安全生產條件評價；評價仍不合格（不達標）的施工企業(yè)，列入不良行為公示，省內施工企業(yè)上報省建設廳暫扣安全生產許可證，外省市施工企業(yè)清退出武漢市場。
3、對不按規(guī)定開展安全質量標準化工作，不參加安全質量標準化達標施工企業(yè)、工地申報工作的，一律按安全質量標準化達標不合格（不達標）施工企業(yè)、不合格（不達標）工地處理。
4、評定為合格（達標）以上施工企業(yè)有下列情況之一的，一經核實，取消其稱號：（1）發(fā)生一般以上安全事故瞞報的。（2）申報資料弄虛作假的。
5、評定為合格（達標）以上工地有下列情況之一的，一經核實，取消其稱號：
（1）發(fā)生一般以上安全事故瞞報的。
（2）申報材料弄虛作假的。
（3）評定為示范工地后發(fā)生一般以上安全事故的。
（4）施工現(xiàn)場發(fā)生突發(fā)事件處置不當造成嚴重社會影響的。
九、附則。
（一）本辦法由武漢市城鄉(xiāng)建設委員會負責解釋。
（二）本辦法自頒布之日起施行，原《武漢市建筑施工安全質量標準化工作實施辦法（試行）》（武建[2006]293號）文件同時廢止。附件：
建筑施工合同質量標準篇十四
總包方：___________（以下簡稱甲方）。
承包人：___________（以下簡稱乙方）。
按照【中華人民共和國經濟合同法】【中華人民共和國勞動合同法】【建筑安裝工程承包合同條例】及（勞動法）的的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、面積結構及施工位置：
4、承包范圍；幕墻的加工制作及安裝。及材料二次搬運（不含多次搬運）。
5、承包方式；包清工。包材料消耗。保安全。包質量。包工期。
6、工期約定；
7、合同單價及價款：
8、價款依據：本合同條款，邀標說明及報價單，現(xiàn)場簽證。
9、本合同為人工費清包，但包括小型機械，小型工具，用具，三級用電設施，安全及勞保用品等。
1、開工前10天，向乙方提供經確認的施工位置及做法說明一份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提工住宿，及生活和施工所需要的水電，及設備。
2、指派d：為甲方駐工地代表，負責合同履行，對工程質量及進度，進行監(jiān)督檢查，辦理現(xiàn)場調節(jié)，驗收，變更簽證，及其他手續(xù)。
3、向乙方提供經圖審過的完整藍圖一份，白圖兩份。
4、配合乙方就施工條件與總包方（第三方）進行溝通及交渋。
5、對乙方提供的材料申請進行核實并及時配發(fā)。
1、參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底及以施工為前提系列會議，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
2、對施工材料做好預算并及時交甲方審核。
3、指派d為乙方駐工地代表，負責履行合同。按要求組織施工，保質，保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
4、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火安全規(guī)定，環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制人工結算。
5、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，接受總包對專業(yè)分包的‘安全生產管理及文明施工獎罰實施細責‘妥善保護好施工現(xiàn)場周圍的建筑物，設備管線，古樹明木不受順壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好與其他施工單位的共存施工關系。
6、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改建筑物結構，腳手架及各種管線設備。
7、工程竣工未移交甲方前，負責對現(xiàn)場一切設施和工程成品進行保護。
8、乙方收到工程款后，應優(yōu)先安排務工人員工資的支付不得無故拖欠，甲方有權進行監(jiān)督。
1、甲方要求比合同約定工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因此采取措施而產生的費用。
2、因為甲方原因造成未按約定完成工作，影響工期，則工期順延，如影響過大造成乙方經濟損失，則由甲方承擔。
3、因乙方原因，不能按期完成工作量影響工期則工期不順延，并承擔甲方損失。
4、因設計變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣，停工及不可抗因素造成影響，導致停工4小時以上，一周內累計計算，則工期順延。
1、本工程以施工圖紙，施工組織說明，設計變更和【建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范】（gb50210—20xx_），[玻璃幕墻工程質量檢驗標準]（jgj/t139—20）等國家制定的施工及驗收為質量評定驗收標準。
2、本工程應達到國家質量評定合格標準。
3、甲乙雙方應該及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查和驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程的驗收乙方可自行驗收，甲方應予以認可。若甲方要求復檢時乙方應按要求辦理復檢，甲方應承擔復檢費用及損失，由此造成停工，工期順延。
4、由乙方原因造成質量事故，其反工費用由乙方承擔。
5、工程竣工后乙方應通知甲方驗收，甲方自接到通知日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能夠組織驗收，需通知乙方另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方成品保護和看管費用。
1、雙方商定本合同單價采用固定價格。
2、本合同生效后，甲方分五次支付乙方人工費，具體支付方式如下：
（1）施工人員進場后，甲方按人數付給乙方勞務工生活費1600元每人每月。
（2）埋板放置完成后一周內付至合同價款的15%。
（3）骨架全部完成，一周內付至合同價款50%。
（4）幕墻基本完成后一周內付至合同價款的80%。
（5）驗收合格后付清尾款。余留3%作為保修金，一年后付清。
（6）本工程保修期為驗收后一年，乙方負責保修期內的幕墻保修工作。
1、甲方提供的圖紙或做法說明，應符合【中華人民共和國消防條例】和有關防火設計規(guī)范。
2、乙方在施工期間應嚴格遵守【建筑安裝工程安全技術規(guī)程】，【建筑安裝工人安全操作規(guī)程】，【中華人民共和國消防條例】和其他相關的法規(guī)，規(guī)范。
3、由于甲方確認的圖紙或做法說明，違反有關安全操作規(guī)程，消防條例，和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔一切經濟損失。
4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程，消防條例，導致發(fā)生安全事故或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。
5、施工中乙方動用電。氣焊。需辦理動火手續(xù)，采取防護措施，并有專人看管監(jiān)護確?，F(xiàn)場沒有安全隱患方可以離去。
1、由于甲方原因造成延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因為停工窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方支付給乙方合同價款萬分之六的違約金。
2、由于乙方原因逾期完工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款萬分之六的違約金。
3、甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費用外，每提前一天，甲方支付乙方一萬元，作為獎勵。
4、乙方應妥善保管甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的材料，并做好成品保護。
5、乙方未辦理任何手續(xù)，自行拆除建筑物結構，腳手架或設備管線，由此造成的損失或事故（包括罰款）由乙方承擔。
6、乙方在施工期間因為質量或安全違反總包安全規(guī)定，所造成的罰款由乙方承擔。
7、施工期間所發(fā)現(xiàn)的問題由甲方向總包方提出，乙方不得自行作為。
8、因一方原因造成合同無法繼續(xù)履行時，應向另一方提出，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償另一方經濟損失。
1、如一方嚴重違反約定導致工程無法繼續(xù)，則另一方有權解除合同，并由責任方賠償另一方經濟損失。
2、工程完工后一年內合同自行解除。
1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程質量，及進度的前提下，雙方可采用協(xié)商方法解決，或請有關部門進行調解。
2、當事人不愿通過協(xié)商，調解解決或者協(xié)商，調解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁，當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。
1、本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。
2、本合同正本二份，雙方各執(zhí)一份，副本四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份。
3、本合同履行完成后自動終止。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
____年____月____日____年____月____日。
建筑施工合同質量標準篇十五
會議議題：
一、學習建設部、省建設廳、張家界市住房與城鄉(xiāng)建設局關于推進建筑施工企業(yè)安全質量標準化工作的相關文件。
二、討論并成立組織機構和標準化工作實施領導小組會議主持人：覃正錫。
與會人員：公司全體管理人員、各在建項目部主要管理人員會議地點：公司會議室。
會議時間：二〇一一年四月一十八日。
會議內容。
劉繼承：首次會議的主要任務是“統(tǒng)一思想，明確目標”。本次會議要確立貫徹推行建筑施工安全質量標準化工作的組織機構，召開專題會議進行動員部署，抓好貫標工作的學習和培訓等。通過廣泛宣傳，企業(yè)各部門和各項目部要高度統(tǒng)一貫標工作的思想認識，明確貫標工作目標和任務，各有關人員熟悉和掌握本部門、本項目部推行安全質量標準化工作的各項措施及要求。第二項：學習省、市相關文件。
由公司生產安全副總經理（胡良淼）宣讀相關文件。第三項：討論如何成立組織機構和標準化領導小組。
經過公司全體管理人員討論，初步成立了組織機構和安全質量標準化領導小組。
1、公司組織機構。
公司組織機構圖。
為進一步貫徹和落實省、市相關文件精神，確確實實開展公司安全質量標準化工作，推進企業(yè)以質量和安全為核心的標準化、規(guī)范化、信息化管理，不斷夯實安全生產基礎，全面提高企業(yè)建筑施工安全保障水平。會議討論并成立了安全質量標準化領導小組。
安全質量標準化領導小組組長：劉繼承（法定代表人、董事長）安全質量標準化領導小組副組長：覃正錫（技術負責人）胡良淼（分管生產副總經理兼安全科科長）。
今天我們學習了省、市關于推行建筑施工安全質量標準化工作的相關文件，了解了文件精神，接下來就是要把文件精神和日常實際工作相結合，真真正正的落實和貫徹。
首先，我們要做的工作就是，制定安全質量標準化工作實施方案。方案要明確安全質量標準化工作的總體部署，落實各項保證措施。方案要具有可操作性。
第二，要組織開展安全教育培訓工作。公司要認真組織和落實各級管理人員的培訓，重點就建筑施工安全質量標準化工作的政策文件、標準規(guī)范和工作部署等內容進行系統(tǒng)學習，統(tǒng)一思想，提高認識。各項目部要認真組織項目管理人員的學習和民工的安全教育工作。提高作業(yè)人員的安全意識，確保安全生產。
第三，落實標準化建設。按照國家和省法律法規(guī)的要求制定企業(yè)貫標技術手冊，對施工現(xiàn)場和各類危險源監(jiān)控管理實現(xiàn)流程化、表格化、崗位話。
第四，創(chuàng)建標準化工地。公司今年將首先創(chuàng)建一個標準化工地，并組織其他項目管理人員進行觀摩和學習，并參照執(zhí)行，規(guī)范項目管理，并逐漸落實安全文明標準化。
第五，推進達標驗收和安全認證。公司在建項目從今年起，都必須組織達標驗收工作。達標驗收工作由項目安全監(jiān)督機構負責組織，按照施工項目部自查和整改、建筑施工企業(yè)組織考核、現(xiàn)場監(jiān)理部和建設單位簽署評價意見、項目監(jiān)督機構組織復核的程序進行。分別對基礎、主體和裝飾階段進行動態(tài)評價。
第六，加強監(jiān)督檢查。公司應制定相關檢查制度，定期和不定期對項目進行檢查，并建立檢查臺賬。
建筑施工合同質量標準篇十六
設計單位（乙方）：____________________________。
為了明確責任，分工協(xié)作，共同完成建設項目的設計任務，根據________批準的計劃任務書，經甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
甲方委托乙方承擔____________工程的設計項目，建筑安裝面積為________平方米，批準總投資為________萬元，建設地點在________。
1、甲方應在________年____月____日以前，向乙方提交業(yè)經上級批準的設計任務書，工程選址報告，以及原料（或經過批準的資源報告）、燃料、水、電、運輸等方面的協(xié)議文件和能滿足初步設計要求的勘察資料、經過科研取得的技術資料。甲方在________年____月____日施工圖設計前，應提供經過批準的初步設計文件和能滿足施工圖設計要求的勘察資料、施工的條件，以及有關設備的技術資料。
甲方對上述資料必須保證質量，不得隨意變更。
2、及時辦理各設計階段的設計文件審批工作。
3、在工程開工前，甲方應組織有關施工單位，由乙方進行設計技術交底；工程竣工后，甲方應通知乙方參加竣工驗收。
4、在設計人員進入施工現(xiàn)場進行工作時，甲方應提供必要的工作條件，并在生活上予以方便，在設計和施工過程中因技術上的特殊需要進行試制試驗，所需一切費用以及為配合甲方到外地的差旅費均由甲方負責。
5、甲方必須維護乙方的設計文件，不得擅自修改，未經乙方同意，甲方不得復制、重復使用或擅自擴大建設范圍。甲方有義務保護乙方的設計版權，不得轉讓給第三方重復使用。
1、乙方必須在________年____月____日以前，向甲方交付初步設計文件；在________年____月____日以前，向甲方交付技術設計文件；在________年____月____日以前，向甲方交付施工圖設計文件。其中，初步設計文件____式____份，技術設計文____式__份，施工圖設計文件____式____分，甲方如另需增添文件份數和需要模型，另行收費。
________年____月____日以前，乙方必須向甲方提交完畢所有設計文件（包括概預算文件、材料設備清單）。
（大型建筑安裝工程，甲乙雙方可視具體情況分階段進行設計，在具備設計條件時，雙方簽訂階段設計合同，具體規(guī)定甲方應提交各階段設計資料的名稱和日期，乙方交付設計文件的日期，作為本合同的附件，詳見附件（2）。
2、乙方必須根據批準的設計任務書或上一階段設計的批準文件，以及有關設計技術協(xié)議文件、設計標準、技術規(guī)范、規(guī)程、定額等提出勘察技術要求和進行設計，提交符合質量的設計文件。
3、初步設計經上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內的必要修改，乙方應負責承擔。
4、設計單位對所承擔設計任務的建設項目應配合施工，進行施工前技術交底，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更和修改預算，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。
1、甲方因故要求修改工程的設計，經乙方同意后，除設計文件交付時間另定外，甲方應按乙方實際返工修改工日，每工日按________元增付設計費（或按設計階段中返工的工作量百分比計算）。
2、原定任務書如有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書，經雙方協(xié)商，另訂合同。已經進行了的設計費用的支付，按前條辦法計算。
3、甲方因故要求中途停止設計時，應及時用書面通知乙方，已付設計費不退，并按該階段的實際耗工日，增付和結清設計費，同時結束合同關系。
本設計合同生效后____天內，甲方應向乙方交付相當于設計費的____%的定金，設計合同履行后，定金抵作設計費；乙方向甲方提交初步設計方案后____天內，甲方應向乙方支付____%的設計費；乙方向甲方提交施工圖文件后____天內，甲方應向乙方結清全部設計費（設計周期較長的大型工程項目，施工圖階段的設計費，可按單項工程設計完成后分別撥付）。
1、在合理的工程投資控制數內，由于乙方采用先進技術或合理建議而節(jié)省了工程投資，應從節(jié)約投資額中提取____%獎勵乙方。
2、由于甲方不能按期、準確提供有關設計資料，致使乙方無法進行設計或造成設計返工，乙方除可將設計文件交付日期順延外，還應由甲方按乙方實際損失工日，以每日________元計算增付設計費。
3、甲方不按照合同規(guī)定的時間向乙方支付定金和設計費，應根據銀行關于延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。
4、由于乙方的原因，延誤設計文件的交付時間，每延誤____天，乙方應向甲方償付相當于設計費的____%的違約金（甲方可在設計費中扣除）。
5、因乙方設計質量低劣引起返工，應由乙方繼續(xù)完善設計任務，并視造成的損失浪費大小減收或免收設計費。對于因乙方設計錯誤造成工程重大質量事故者，乙方除免收受損失部分的設計費外，還應付與直接受損失部分設計費相等的賠償金。
本合同自________年____月____日雙方簽字后生效，全部設計任務完成后失效。本合如有未盡事宜，需經雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充協(xié)定與本合同具有同等效力，但不得與本合同內容抵觸。
在合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方屬于同一部門的，由上級主管部門調解；調解不成，可選擇：
（1）向仲裁機構申請仲裁；
（2）直接向人民法院起訴。
本合同正本____式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份；合同副本____式____份，送________________、________________、________________等單位各留存____份。
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/10678390.html】
