合同應注明交易的對象、數(shù)量、質(zhì)量、價款等重要條款。合同的履行應當按照約定的方式和時間進行，確保合同的有效性。希望這些合同范文對大家在起草和簽署合同時能夠起到一定的幫助和指導。
外包加工合同糾紛篇一
第一條 ：乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 ：乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
第三條 ：乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。
第四條 ：材料由_________方負責。
第五條 ：若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。
第六條 ：驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
第七條 ：乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實者，則不在此限。
(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的一倍計算。
第八條 ：通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 ：乙方送交加工品，因不良導致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條：合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第十一：本協(xié)議簽署地在(寫你企業(yè)所在地)
第十二：本協(xié)議一試 份 并具有同等法律效率。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
外包加工合同糾紛篇二
第一條 ：乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 ：乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
第三條 ：乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。
第四條 ：材料由_________方負責。
第五條 ：若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。
第六條 ：驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
第七條 ：乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實者，則不在此限。
（一）過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
（二）繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
（三）繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
（四）繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的一倍計算。
第八條 ：通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時（明顯為甲方再加工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 ：乙方送交加工品，因不良導致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條 ：按期交足定貨而合格率為100％，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95％，給予總價_________獎勵金。
第十一條 ：試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 ：加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條 ：付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。
第十四條 ：乙方應找（乙方資本額二倍）殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________
外包加工合同糾紛篇三
：乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
：乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
：乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。
：材料由_________方負責。
：若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。
：驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
：乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實者，則不在此限。
過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的一倍計算。
：通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
：乙方送交加工品，因不良導致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
：按期交足定貨而合格率為100％，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95％，給予總價_________獎勵金。
：試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
：加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
：付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。
：乙方應找殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方：_________ 乙方：_________
外包加工合同糾紛篇四
乙方：
第一條：乙方按甲方提供的圖紙和材料加工零件(見圖紙部件加工明細表)，總計按甲方提供的每種零件的數(shù)量，價格按雙方協(xié)商所定的的價格(見圖紙部件加工明細表)。
第二條：乙方須按照外包加工零件清單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行準時交貨;延時交貨，按總款額的1%/天繳付違約金。
第三條：乙方所交的加工品應保質(zhì)保量，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況。加工完畢送貨至甲方工廠，經(jīng)過甲方初步驗收后入庫。(因甲方提供的物料本事質(zhì)量問題，乙方應及時告知甲方，經(jīng)過甲方確認，乙方不承擔責任)。
第四條：通過初步驗收的入庫貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第五條：付款方式：
1、合同雙方簽訂后，甲方預付乙方(人民幣)作為合同定金，乙方將零件按時加工完畢，交付甲方工廠，經(jīng)過甲方驗收合格，核算出加工零件總款后，甲方付到本次加工零件總款的%。余款%在甲方第二次訂單到貨，乙方開具發(fā)票與第二次加工零件訂單的定金(第二次零件加工訂單總款的%)一起支付;以后長期合作以此類推。
2、此類付款方式作為雙方長期合作的基本條約。
甲方(簽章)：________________?。
乙方(簽章)：________________。
外包加工合同糾紛篇五
簽訂時間：_______年______月_____日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號計量單位數(shù)量
名或項目單價總金額合計
二、定作方帶料
三、質(zhì)量要求、技術標準
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方__________承攬方__________
單位名稱(章)__________單位名稱(章)__________
單位地址：__________單位地址：__________
法定代表人：__________法定代表人：__________
外包加工合同糾紛篇六
根據(jù)《中華人民共和國》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲方委托乙方加工_________，雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下合同條款，以便共同遵守：
第一條：乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條：乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
第三條：乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。
第四條：材料由_________方負責。
第五條：若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。
第六條：驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
第七條：乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實者，則不在此限。
風險告知：在履行合同過程中，承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料或圖紙、技術要求等不符合約定要求的，應及時通知定作人進行更換、補齊或采取其他的補救措施，如承攬人不及時通知或定作人怠于答復則有可能導致合同不能按時履行或造成對方損失的。因此，這里就涉及到“通知”的時間及方式問題了。所以，在承攬合同中，應當明確，如出現(xiàn)上述問題，合同一方應當在幾天內(nèi)，通過什么方式通告對方，只要守約方在合同約定的時間內(nèi)履行了通知的義務，則可避免相關的法律風險。
(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的一倍計算。
第八條：通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條：乙方送交加工品，因不良導致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條：按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。
第十一條：試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條：加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條：付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。
第十四條：乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
外包加工合同糾紛篇七
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，特制定以下協(xié)議：
一、甲方以下達“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工，明確委托加工沙發(fā)的款式、數(shù)量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質(zhì)量標準，經(jīng)雙方認可，即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
二、乙方負責每款生產(chǎn)加工單的雙程運輸費用?？p紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。
三、甲方需對已方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數(shù)量等檢驗確認無錯，方可投入生產(chǎn)。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟損失，由加工方承擔。
四、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責任造成不能生產(chǎn)出貨，給公司造成的損失，由加工廠承擔，并承擔延誤客人合同期的違約金。
五、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
六、質(zhì)量方面：需要注明每次完貨送入我司的產(chǎn)品合格率必須在98%，如發(fā)現(xiàn)抽檢過程有問題占4%，各車間拒絕接收，送還返工。如沙發(fā)在線上發(fā)生質(zhì)量問題要返工的，乙方務必在甲方通知的第一時間來我司返工，否則產(chǎn)生的返工費，及計時費用由乙方承擔。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
外包加工合同糾紛篇八
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，特制定以下協(xié)議：
一、甲方以下達“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工，明確委托加工沙發(fā)的款式、數(shù)量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質(zhì)量標準，經(jīng)雙方認可，即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
二、乙方負責每款生產(chǎn)加工單的雙程運輸費用?？p紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。
三、甲方需對已方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數(shù)量等檢驗確認無錯，方可投入生產(chǎn)。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟損失，由加工方承擔。
四、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責任造成不能生產(chǎn)出貨，給公司造成的損失，由加工廠承擔，并承擔延誤客人合同期的違約金。
五、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
六、質(zhì)量方面：需要注明每次完貨送入我司的產(chǎn)品合格率必須在98%，如發(fā)現(xiàn)抽檢過程有問題占4%，各車間拒絕接收，送還返工。如沙發(fā)在線上發(fā)生質(zhì)量問題要返工的，乙方務必在甲方通知的第一時間來我司返工，否則產(chǎn)生的返工費，及計時費用由乙方承擔。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
外包加工合同糾紛篇九
住所：________________________。
聯(lián)系電話：____________________。
乙方(承攬人)：_______________________。
法定代表人：_________________________。
住所：_____________________________。
聯(lián)系電話：___________________________。
甲乙雙方就產(chǎn)品外包加工事宜經(jīng)過友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
第三條乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。
第四條材料由______方負責。
第五條若材料由_______方負責供應時，廢料率為_______。
第六條驗收時的檢驗方法是采用，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，aql(可接受的質(zhì)量標準)為，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限，形式，aql(可接受的質(zhì)量標準)為。
第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實者，則不在此限。
(一)過期______日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處____%違約金。
(二)繼續(xù)逾期______天以上至_____天以內(nèi)者，每逾1天，按未交部分總價，處_____%違約金。
(三)繼續(xù)逾期______天以上至______天以內(nèi)者，每逾1天，按未交部分總價，處_____%違約金。
(四)繼續(xù)逾期_____天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的______倍計算。
第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為______%，給予總價_____%獎勵金。按期交足定貨而合格率為______%，給予總價______%獎勵金。
第十一條試用廠商的試用期間為_____個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量、交貨期、價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條付款條件。
乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_____________________。
第十四條乙方應找連帶保證乙方履行本約。
第十五條爭議解決。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)夭块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交仲裁委員會仲裁。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
外包加工合同糾紛篇十
第一條：乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條：乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
第三條：乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。
第四條：材料由_________方負責。
第五條：若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。
第六條：驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限，形式_________，為_________。
第七條：乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實者，則不在此限。
(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的一倍計算。
第八條：通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條：乙方送交加工品，因不良導致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條：按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。
第十一條：試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條：加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條：付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。
第十四條：乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________。
外包加工合同糾紛篇十一
原告成都錦鵬新材料有限公司，住所地：四川省成都市龍泉驛區(qū)龍泉街頭道建材路6號。
法定代表人傅正清，該公司總經(jīng)理。
委托代理人曹斌，男，1973年12月18日生，漢族，雙峰縣人，法律服務工作者，住本縣永豐鋪育才路139號。
被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責任公司，住所地：湖南省雙峰縣甘棠鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)。
法定代表人朱錦華，該公司總經(jīng)理。
委托代理人陳偉，湖南定勝律師事務所律師。
原告成都錦鵬新材料有限公司(以下簡稱錦鵬公司)與被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責任公司(以下稱華峰公司)加工合同糾紛一案，本院于xx年4月7日受理后，依法由審判員黃福江適用簡易程序，于xx年4月27日公開開庭進行了審理。書記員朱金成擔任記錄。原告錦鵬公司的特別授權委托代理人曹斌、被告華峰公司的法定代表人朱錦華、委托代理人陳偉均到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結。
原告訴稱：原告與被告于xx年9月12日經(jīng)協(xié)商一致簽訂了一份加工高錳、鉻鋼系列產(chǎn)品的委托加工協(xié)議，合同約定原告預付加工產(chǎn)品總額的50%給被告，產(chǎn)品交付時付清余款，預付款交付后的12天內(nèi)為被告的交貨期限，貨物由被告負責運到邵東托運站，并發(fā)到成都市龍泉驛區(qū)，運費由原告負責;同時，合同約定，一方違約需向另一方支付違約金2萬元;合同簽訂后，原告向被告交付了產(chǎn)品圖紙，并于xx年9月18日和10月15日分兩次將應付的預付款5457元打入被告指定的帳戶上;事后，被告未按協(xié)議約定向原告交付加工產(chǎn)品，原告除電話催促外，還派員到被告處催討預付款，遭到被告的無理拒絕。現(xiàn)向法院起訴，請求判令被告返還貨款5457元，支付違約金xx0元。
原告為支持其訴訟請求，在本院規(guī)定的舉證期限內(nèi)，向本院提交了以下證據(jù)：
3、興業(yè)銀行成都龍泉驛支行個人匯款委托書2份，用以證明原告分別于xx年9月18日將預付款4000元、xx年10月15日將預付款1457元打入被告法定代表人朱錦華之妻戴聰英在中國農(nóng)業(yè)銀行雙峰縣支行6228481700299029318帳戶的事實。
被告辯稱，雙方于xx年9月12日訂立一份委托加工協(xié)議是實，但事后原告的預付款沒有打到公司的帳戶上，故被告雖然加工了產(chǎn)品，但沒有發(fā)給原告。因此，本案是原告違約，而不是被告違約，請求法院駁回原告的訴訟請求。
被告未向本院提交證據(jù)。
經(jīng)庭審質(zhì)證，被告對原告提交的證據(jù)1、2無異議，對原告提交的證據(jù)3，被告認為其款打入戴聰英的帳戶不能認定原告交付了預付款的事實。
本院認為，原告提交的證據(jù)1、2經(jīng)與原件核對無異，被告也無異議，原告提交的證據(jù)3系書證原件，均符合證據(jù)的合法性、主觀性、關聯(lián)性，本院予以采信。
經(jīng)審理查明：原告是一家自然人投資或控股的有限責任公司，原名成都鑫眾化工有限公司，xx年12月5日經(jīng)工商部門批準變更名稱為成都錦鵬新材料有限公司，被告是一家私營有限責任公司;xx年9月12日，原、被告經(jīng)協(xié)商一致訂立了一份委托加工協(xié)議，該協(xié)議約定了如下主要事實：1、原告委托被告加工生產(chǎn)高錳、鉻鋼系列產(chǎn)品，并按產(chǎn)品圖紙生產(chǎn);2、加工產(chǎn)品的數(shù)量為沖擊塊20件，材質(zhì)均為錳8鉻15(其他元素標準參照國家標準執(zhí)行)，交貨期限為定金給付后12天;3、產(chǎn)品價格為13500元/噸(不含稅價)，以后遇價格調(diào)整，雙方另行協(xié)商;4、關于產(chǎn)品質(zhì)量，雙方約定，加工方對產(chǎn)品質(zhì)量負責的期限為出廠之日起120天，期間如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，加工方應負責退貨，并負擔因此產(chǎn)生的運輸、差旅費等費用和損失;5、產(chǎn)品交付地為成都市龍泉驛區(qū)，加工方負責將生產(chǎn)合格的產(chǎn)品運到邵東托運站，并發(fā)到成都龍泉驛區(qū)，運費由委托方承擔，產(chǎn)品運到成都龍泉驛區(qū)后由委托方自己提取、驗收，如有異議應在收到后一個月內(nèi)提出，雙方如產(chǎn)生爭議可聘請第三方進行鑒定;6、委托方應預付所定產(chǎn)品總額的50%做為訂金，產(chǎn)品交付時付清余款;7、如一方違反約定，則需向另一方支付違約金人民幣2萬元;8、合同有效期為一年，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可在協(xié)議到期前一個月以補充協(xié)議方式延長協(xié)議期限;協(xié)議簽訂后，原告向被告交付了產(chǎn)品圖紙并分別于xx年9月18日、10月15日分兩次將預付貨款5457元打入被告法定代表人朱錦華之妻戴聰英設在中國農(nóng)業(yè)銀行雙峰縣支行的6228481700799029318帳戶上;被告并未按協(xié)議約定為原告加工和交付委托加工的產(chǎn)品，原告多次催促，被告仍未交付，原告要求被告返還交付的訂貨定金，被告亦未返還，原告遂向本院起訴。
本院認為：原、被告經(jīng)協(xié)商一致訂立的委托加工協(xié)議，是雙方的真實意思表示，合法有效，雙方均應秉著誠實信用原則履行協(xié)議的約定;原告按約預付加工費后，被告沒有按約定為其加工交付委托定做的產(chǎn)品顯屬違約，理應承擔違約責任;被告系私營性質(zhì)的有限責任公司，原告的預付款打入被告法定代表人朱錦華之妻戴聰英的帳戶，應認定是按被告指定而為，并不違反雙方約定的交易規(guī)則，被告所辯稱的原告定金沒有打入公司帳戶，不履行加工義務并不構成違約的理由不成立，故對原告要求終止合同履行、返還預付貨款5457元、支付違約金xx0元的訴訟請求，本院予以支持。依照《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百一十四條、第一百一十六條、第二百五十一條之規(guī)定，判決如下：
限被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責任公司在本判決生效后十日內(nèi)返還原告成都錦鵬新材料有限公司預付貨款5457元，支付違約金xx0元。
如果未按本判決指定的期間履行給付義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費440元，由被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責任公司負擔。
如不服本判決，可在判決送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對芳當事人的人數(shù)提出副本，上訴于婁底市中級人民法院。
審判員黃福江。
二〇〇九年六月十日。
書記員朱金成。
附相關法律條文：
《中華人民共和國合法法》第六十條當事人應當按照約定全面履行自己的義務。
當事人應當遵循誠實信用原則，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習慣履行通知、協(xié)助、保密等義務。
第一百一十四條當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。
當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。
第一百一十六條當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。
第二百五十一條承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。
承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。
外包加工合同糾紛篇十二
乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。
材料由_________方負責。
若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。
驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管-理-員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實者，則不在此限。
(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的一倍計算。
通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
乙方送交加工品，因不良導致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。
試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。
乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
(簽章)：________________。
_________年________月_______日。
(簽章)：________________。
_________年________月_______日。
外包加工合同糾紛篇十三
乙方：________________________。
第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
第三條乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。
第四條材料由_________方負責。
第五條若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。
第六條驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限，形式_________，為_________。
第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實者，則不在此限。
(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的一倍計算。
第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。
第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。
第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章)：________________。
_________年________月_______日。
乙方(簽章)：________________。
_________年________月_______日。
外包加工合同糾紛篇十四
(以下三項選填)。
法定代表人姓名：_______________。
法定代表人身份證號：_______________。
法定代表人住所：_______________。
二、證明人姓名：_______________身份證號住所。
三、事件起因：_______________。
四、經(jīng)協(xié)商,且經(jīng)證明人證明有效，現(xiàn)甲乙雙方達成以下協(xié)議：
1、
2、
3、
4、
5、
6、合同甲、乙雙方約定的其他事項。
五,證明人同意為本協(xié)議的公正性,有效性負責本合同一式三份，甲方、乙方及證明方各一份，自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，由甲乙雙方共同協(xié)商，達成一致意見，形成書面補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)簽名：_______________。
乙方(蓋章)簽名：_______________。
證明人(蓋章)簽名：_______________(三方需按手印)。
簽定日期：_______________日期大寫
外包加工合同糾紛篇十五
雙方為開展來料加工業(yè)務，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容。
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨。
乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量。
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量。
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費。
甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務費用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條付款方式。
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險。
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力。
第九條仲裁。
本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;。
2.中華人民共和國法律;。
3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。
第十條合同有效期。
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續(xù)訂。
本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條合同文本與文字。
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他。
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%。
2.甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術標準，對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更。
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
外包加工合同糾紛篇十六
聯(lián)系電話：______。
被答辯人：______。
地址：__________________，
聯(lián)系電話：_________。
答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案，日前答辯人已向上海仲裁委員會提起仲裁申請，貴會已予以立案受理。現(xiàn)被答辯人向貴會提出對仲裁協(xié)議效力及仲裁管轄異議，對此，答辯人特作如下答辯：
一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經(jīng)協(xié)商仍不能達成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市仲裁委員會提起仲裁。”雖然該約定上海市仲裁委員會與上海仲裁委員會有一字之差，但是能夠確定就是指上海仲裁委員會。
二、盡管上海市的區(qū)域內(nèi)有二家仲裁機構，但是屬于上海市的仲裁機構僅此一家，另一仲裁機構中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會上海分會，顧名思義不屬上海市，他只是中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會派出機構，不屬上海市。
根據(jù)最高院關于適用《中華人民共和國仲裁法》解釋第三條規(guī)定，“仲裁協(xié)議約定的仲裁機構名稱不準確，但能夠確定具體的仲裁機構的，應當認定選定了仲裁機構”。因此，雖然雙方約定是上海市仲裁委員會，名稱不夠準確，但無可爭議就是上海仲裁委員會，應當認定選定了仲裁機構。該仲裁協(xié)議有效，上海仲裁委員會具有管轄權。
綜上所述，答辯人根據(jù)相關法律規(guī)定，特向貴會申請仲裁，貴會受理本案符合法律規(guī)定，被答辯人提出管轄權異議于法相悖，懇請貴委依法作出決定予以駁回。
此致
上海仲裁委員會。
答辯人：
特別授權代理人：
外包加工合同糾紛篇十七
1、請求法院判令被告立即支付加工款_______________元及利息__________元(利息從_____________年__________月__________日起按__________利率暫計至起訴之日止)，二項共計_______________元。
2、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由。
_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日，原告為被告加工__________制品，加工費共_______________元。被告于_____________年__________月__________日支付了__________元給我，余下_______________元被告至今未付，被告并于_____________年__________月__________日立下欠條承認欠款。后經(jīng)我多次追收，被告均以各種理由拒不支付。為保護原告的合法權益，特向法院提起訴訟，請依法判決。
此致
____________市____________區(qū)人民法院。
具狀人(簽名或蓋章)：_________________。
_____________年__________月__________日。
外包加工合同糾紛篇十八
被告一：xx。
被告二：xx。
訴訟請求：
1、判令被告一向原告支付加工費人民幣169，466元，并按中國人民銀行同期貸款利率向原告支付逾期付款的利息(自2月24日開始計算，暫計至立案之日為4236元，最終數(shù)額計算至被告實際付清之日)。
2、判令被告二對上述加工費及利息承擔連帶責任。
3、判令被告承擔本案全部的訴訟費用。
以上合計：173702元。
事實與理由：
11月至201月原告為被告一有限公司廣告封面等產(chǎn)品，在委托加工期間，被告一因委托原告進行上述加工業(yè)務，共產(chǎn)生加工費人民幣171，761元。被告一曾于年1月25日向原告出具一張人民幣45，000元的普通支票，但由于被告一賬戶余額不足以致支票被退回。截止2013年6月8日，被告一仍欠原告加工費共計169，466元，事后原告曾多次催要剩余的加工費，但至今被告以各種理由拒付。
原告認為，原告向被告一履行約定的加工義務，被告一理應按約定及時足額向原告支付加工費。拖欠原告加工費的行為，侵犯了原告的合法權益。另外，被告二作為公司唯一股東，由于自己的財產(chǎn)混同于公司財產(chǎn)，應當對公司債務承擔連帶責任。故此，原告特起訴至貴院，懇請貴院支持原告的訴訟請求，判如所請。
此致
博羅縣人民法院。
具狀人：xx。
xx年xx月xx日。
注：
從2013年2月24日(即1月份對賬單確認之日)至立案之日的利息為4236元(169，466元×6.00%÷12個月×5個月=4236元)。
外包加工合同糾紛篇十九
上訴人儋州南寶實業(yè)有限公司因委托加工合同糾紛一案，不服海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院()浦民初字第79號民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上訴人儋州南寶實業(yè)有限公司法定代表人梁少球及其代理人{李0x}、被上訴人{廖1x}及其代理人{符2x}到庭參加訴訟。被上訴人{湯3x}經(jīng)本院合法傳喚，無正當理由拒不到庭，本案缺席審理?，F(xiàn)已審理終結。
原審法院認為，xx年，經(jīng)中間人陳為龍介紹，原告的法定代表人梁少球和被告{廖1x}洽談合作開發(fā)石英礦事宜。同年5月5日，二人以原告和洋浦裕洋實業(yè)有限公司(下簡稱裕洋公司)的名義簽訂《定購硅石合同書》。約定裕洋公司向原告供應硅石6300立方，第一期于6月20日前供貨2500立方包裝車，交貨地點在海南澄邁太平南蛇嶺石英石場，價格為石場交貨每立方56元;合同生效后原告支付1萬元作為定金，進場2天內(nèi)原告將4萬元存折交給中間人陳為龍作為貨款保證金，根據(jù)工作進度支付。合同簽訂當日，被告{廖1x}給陳為龍出具委托書一份，內(nèi)容為委托其從梁少球處領取1萬元加工生產(chǎn)石英石定金和4萬元貨款保證金。此后，被告{廖1x}組織進場開始石場的土建施工，梁少球亦在現(xiàn)場指揮施工。5月6日，陳為龍收取原告法定代表人梁少球1萬元定金后轉(zhuǎn)交被告{廖1x};6月10日，陳為龍分數(shù)次將39000元匯給被告{廖1x}，用于工地土建開支，6月15日，被告{廖1x}出具收條承認收到原告預付的挖機費l萬元。土建工程完工后，被告{廖1x}沒有進行石英石的加工生產(chǎn)，改為將設備出租給案外人王照興，由王照興加工生產(chǎn)石英石而梁少球則向其購買。8月15日，梁少球簽署書面意見，內(nèi)容為“同意王照興租用{廖1x}的礦山設備每立方租金7元”。當月王照興生產(chǎn)出一批石英石并交付原告運出港口。但是，被告{廖1x}并未從王照興處收到機械設備租金。此后，原告多次向被告{廖1x}要求退還預付款無果，因此成訟。裕洋公司股東系由被告{廖1x}和案外人廖城組成，該公司已經(jīng)被工商部門吊銷營業(yè)執(zhí)照。庭審中被告{廖1x}陳述該公司一直由其單獨負責經(jīng)營，有關財產(chǎn)也是由其個人支配，原告對此陳述予以認可。
原審法院認為：《定購硅石合同書》簽章的當事人雖然是原告和裕洋公司，但被告{廖1x}在審理過程中承認公司經(jīng)營實際上是其個人在操作，公司資產(chǎn)也由其個人支配，{廖1x}應是合同權利義務的實際承擔者。原告對此亦表示認同。該合同的標的是特定的，即從南蛇嶺石英礦開采加工所得的礦石，由于南蛇嶺石英礦系由政府部門批準給原告開采，只有原告具有合法的開采和銷售權，因此該定購合同其實質(zhì)是一個委托加工合同，合同約定的貨款實際是委托加工的經(jīng)費。由于合同約定的交貨期限為6月20日前，而實際上政府部門的批準文件6月16日才下發(fā)，因此該合同是客觀上無法按期履行。在礦場土建部分完成后，被告{廖1x}未繼續(xù)進行加工生產(chǎn)，而是與案外人王照興簽訂機械設備租賃合同，梁少球?qū)Υ吮硎就?，并與王照興簽訂買賣合同，由此原委托加工合同客觀上不可能再履行，被告不存在故意不履行的違約情況，應認定雙方以實際行為解除原委托加工合同。由于雙方在解除合同時未對財產(chǎn)返還、賠償損失等等問題達成一致協(xié)商意見，故應按合同法關于解除的處理原則處理，由取得對方財產(chǎn)的合同一方進行返還。被告收取的款項用于礦場的土建工程，而且梁少球亦在現(xiàn)場對土建工程進行指揮，因此該款項應認定為已經(jīng)物化為礦場的土建部分，誰取得土建部分的使用權和收益權，即應認定誰取得了該款。在合同不能履行的情況下，{廖1x}僅僅將.有關機械設備出租，故不能認定其對該土建部分有收益權;另一方面，由于獲得政府批準開采權的是原告，在合同解除的情況下，取得該土建部分使用權和收益權的也只是原告。所以，不能認定被告{廖1x}依據(jù)原委托加工合同取得了原告的財產(chǎn)，從而應當返還。原告的訴訟請求沒有事實和法律依據(jù)，不予支持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決駁回原告的訴訟請求。案件受理費2715元由原告負擔。
上訴人儋州南寶實業(yè)有限公司(以下簡稱“南寶公司'')不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴稱：一、原審認定事實缺乏證據(jù)支持，純屬主觀臆斷。陳為龍作為中間人收取了上訴人支付購貨款的4萬元、1萬元定金，這是無爭的事實，上訴人經(jīng)理梁少球從始至終并未在現(xiàn)場”指揮施工"，更沒有證據(jù)證實陳為龍收款后分數(shù)次將39000元款用于工地上建開支是梁少球同意的。假定有，那么工地上建開支明細帳是否有憑證?是否有梁少球同意開支的簽字?沒有證據(jù)支持應承擔舉證不能的法律后果。二、原審認定《定購硅石合同書》是委托加工合同嚴重違反合同自治性原則。本案中盡管合同標的物是特定的，政府部門將開采權批準給上訴人，上訴人又委托被上訴人開采，但采掘出來的礦石雙方當事人是以購銷的方式來履行合同的，被上訴人是經(jīng)商多年的人，其不可能不清楚自己的權利義務。而法院不能在上訴人主張和被上訴人辯解理由之外推定是所謂的委托加工合同。本案相關證據(jù)表明，雖然開采權是以上訴人的名義辦理的，但被上訴人在履行合同過程中均是以其公司及個人名義實施的，并不是以委托人名義實施，因此，盡管本案存在符合委托加工合同特征的個別事實行為，但其性質(zhì)顯然不是委托加工合同。另外，政府下文之前就一直在采挖，批文并不是造成合同不能履行的原因。被上訴人將設備租賃給王照興生產(chǎn)石英礦并交付給上訴人純屬另外一層法律關系，上訴人與王照興也簽訂協(xié)議，且已給付對價，因此不能認定為是被上訴人客觀上不能履行合同的事實根據(jù)。三、合同被迫解除，被上訴人就應承擔違約責任，取得財產(chǎn)應當返還。被上訴人兩次委托陳為龍收取上訴人支付的保證金4萬元和定金1萬元是無法抹去的事實。沒有證據(jù)證明被上訴人收到該款后用于土建開支，即便被上訴人將上述款項用于土建工程，根據(jù)上述理由，更是與上訴人毫無關系。綜上，請求二審法院撤銷一審判決，判令被上訴人返還保證金4萬元，預付挖機費1萬元，雙倍返還定金2萬元及逾期利息3500元。
外包加工合同糾紛篇二十
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
品名：________________。
貨號：_______________。
面料：________________。
顏色：_______________。
尺碼：________________。
1、計量單位：件（上衣、褲子）。
2、數(shù)量：_________套，其中_______碼______件，_______碼______件，_______碼______件，_________碼______件。
由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：
材料名稱：
質(zhì)量：
加工成品質(zhì)量按樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
1、乙方根據(jù)甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經(jīng)雙方確認后，再進行批量生產(chǎn)。
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。
1、加工單價：_______元/件。
2、總金額（元）：小寫_____________（大寫）___________。
內(nèi)用________包裝，外用________包裝，包裝費由__方承擔。
1、交貨地：
2：運輸費用由方負擔。
3:產(chǎn)品的交（提）貨期限：________年____月____日。
1、驗收期間：________年____月____日之前。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式：產(chǎn)品按30％抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權要求乙方返修。
（1）甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元（大寫）；甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。
（2）甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元（大寫）；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。
1、轉(zhuǎn)賬結算。此合同簽訂后三日內(nèi)，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額，依據(jù)實際制衣件數(shù)，經(jīng)雙方認可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當日內(nèi)付清乙方全部貨款。
如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
1、甲方的違約責任。
（1）制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
（2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50％的違約金。
（3）超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第二款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，甲方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任。
（1）乙方須保證產(chǎn)品質(zhì)量，如有制作問題，乙方須負責修改。
（2）按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
（3）未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
（4）未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
授權代表（簽字）：______授權代表（簽字）：________。
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________。
外包加工合同糾紛篇二十一
原告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，董事長。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
被告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，總經(jīng)理。
委托代理人____，男，______________________________公司經(jīng)理，住該單位。
原告______________________________有限公司(以下簡稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員______獨任審判，公開開庭進行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
原告訴稱，年______月______日，原告與被告訂立鋼結構委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運至被告處，被告收到原告運送的材料后卻通知原告無法完成加工，讓原告運回材料，原告運回材料時發(fā)現(xiàn)少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸，賠償損失______元，訴訟費由被告承擔。
被告辯稱，原告所述與事實不符，年______月______日原告才將全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料______余噸，現(xiàn)被告只欠原告約______噸材料，因原告未支付被告加工費，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請求。
經(jīng)審理查明：年______月______日，原告與被告訂立鋼結構委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作，原告于年______月______日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，年______月______日開始發(fā)貨，______月______日前所有構件發(fā)完。合同訂立后，原告于年______月______日至______月______日陸續(xù)將鋼材運至被告工廠，被告對部分鋼材進行了加工，年______月______日，原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費。本案在審理過程中，原告表示未運回的鋼材為______噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進行加工的______噸鋼材，因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。
上述事實有加工合同、出庫單、出入庫清點單、雙方當事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實意思表示，不違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方應當恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有留置權。因被告已經(jīng)履行部分加工義務，而原告未給付被告加工費，故被告對完成的加工材料享有留置權，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求，于法無據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法典》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：
駁回原告______________________________有限公司的訴訟請求。
案件受理費______元，由原告______________________________有限公司負擔(已交納)。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費，上訴于______市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費的，按自動撤回上訴處理。
代理審判員______。
______年______月______日。
書記員______。
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/9785976.html】
