合同可以規(guī)范雙方的行為，避免糾紛和爭(zhēng)議。在撰寫合同時(shí)，需要明確雙方的意愿和目的。接下來是一些實(shí)用的合同案例，供大家參考和借鑒。
承包合同的法律依據(jù)篇一
發(fā)包方(甲方):。
承包方(乙方):。
因甲方19樓的施工需要,決定將該工程的土石方挖運(yùn)分項(xiàng)工程進(jìn)行發(fā)包。經(jīng)我公司考察,由乙方承包該施工任務(wù)。為明確雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《^v^經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則和規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:。
第1條工程概況:。
工程名稱:。
工程地點(diǎn):火車站。
工程范圍:本工程范圍內(nèi)的所有土石方工程(包括所用的機(jī)械)。
承包方式:土方工程全包干。
工期:天。
開工日期:年月日
竣工日期:年月日
總?cè)諝v日期:年月日至年月日
若實(shí)際開工日期系由原因或不可抗力因素造成滯后,則以發(fā)包正式批準(zhǔn)的實(shí)際開工之日為準(zhǔn);以上工期為確?？偣て?乙方必須根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及工作量安排好機(jī)械臺(tái)班數(shù)量及運(yùn)輸力量。
工程質(zhì)量等級(jí)。
工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的合格等級(jí),同時(shí)接受甲方gb/t19002(iso9002)質(zhì)量保證體系的有規(guī)定和要求。
工程造價(jià)。
單價(jià):外運(yùn):元/m3;內(nèi)轉(zhuǎn):元/m3。
如果乙方不能按時(shí)完成所承包工作量,外運(yùn)按元/m3,。
內(nèi)轉(zhuǎn)按元/m3由甲方給乙方進(jìn)行結(jié)算,原單價(jià)作廢。
此價(jià)款已包括物價(jià)變動(dòng)及政策性調(diào)價(jià)因素的費(fèi)用,按合同工期要求及相關(guān)工期指令而發(fā)生的趕工費(fèi)，以及滿足城建需要車輛沖洗費(fèi)用(包括機(jī)械)運(yùn)土中城建規(guī)定各種費(fèi)用，辦理各種政府要求的手續(xù)，但不限于如下:。
提供機(jī)械和人工進(jìn)行基坑抽水(如必要)直至施工完畢后交給甲方。
計(jì)量方式和驗(yàn)收。
土方的數(shù)量按實(shí)際方量施工方案計(jì)算,由甲方報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行簽訂認(rèn)可核實(shí)。
第2條圖紙及資料。
乙方施工作圖(或大樣圖/施工方案/質(zhì)量保證措施)提供日期:
甲方審定日期:(提供份數(shù):份)
第3條工程采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及質(zhì)量要求。
質(zhì)量要求:該分項(xiàng)工程應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。
第4條雙方責(zé)任。
甲方責(zé)任。
檢查施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況。
為乙方解決施工現(xiàn)場(chǎng)所需的用水、用電接口。
按合同條款支付工程款項(xiàng)。
協(xié)調(diào)乙方與其它專業(yè)之間在進(jìn)度、施工質(zhì)量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互關(guān)系。
組織分項(xiàng)工程驗(yàn)收。
甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項(xiàng)內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
乙方責(zé)任。
提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其有能力承接工程資質(zhì)的有關(guān)材料。
組織能勝任該工程施工的項(xiàng)目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進(jìn)場(chǎng)前乙方應(yīng)向甲方附報(bào)指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)合同履行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的`不規(guī)范行為，并接受項(xiàng)目部的質(zhì)安部的質(zhì)安管理分內(nèi)工作。
執(zhí)行甲方簽發(fā)的技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方審定批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)圖紙、施工方案及本合同的要求組織施工，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。
嚴(yán)格遵守甲方制定的分承包管理辦法、規(guī)定及各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)管理制度。接受政府有關(guān)部門及業(yè)主和甲方的監(jiān)督檢查。
服從甲方統(tǒng)一調(diào)度管理，按時(shí)參加生產(chǎn)調(diào)度會(huì)及工作協(xié)調(diào)會(huì)，并執(zhí)行會(huì)議指令。
施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)，工程竣工交驗(yàn)前，乙方應(yīng)配合專門的管理人員及相應(yīng)的管理措施對(duì)自己的機(jī)械設(shè)備、材料物資等加強(qiáng)管理。如損失或被損壞，由乙方自行負(fù)責(zé)。
乙方應(yīng)為甲方指定的其它乙方或業(yè)主指定分包方的工作提供一切合理的方便，并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
第5條雙方駐工地代表人及履行合同約定的職責(zé)。
甲方駐工地代表人：
乙方駐工地代表人：
乙方應(yīng)接受甲方的合理指令、通知。甲方的指令、通知均以書面的形式由甲方代表簽字后發(fā)給乙方。通知持有異議，應(yīng)在簽收后24小時(shí)內(nèi)提出書面報(bào)告，甲方在收到乙方的報(bào)告后24小時(shí)內(nèi)作出修改或維持原指令的決定，并以書面形式通知乙方，乙方應(yīng)予執(zhí)行。因指令或錯(cuò)誤造成的損失由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。如乙方接受指令或通知后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未提出指令的工作，所發(fā)生的一切費(fèi)用不論高低均在乙方工程款中扣除。在施工過程中，如乙方的施工質(zhì)量或施工人、財(cái)、物的投放無法滿足合同要求，進(jìn)度計(jì)劃不能按期完成而影響工程總進(jìn)度計(jì)劃，且在限期內(nèi)沒有修正或彌補(bǔ)，除按合同違約條款執(zhí)行外，甲方有權(quán)采取另行選擇隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)施工等措施，以確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。
第6條工期延誤。
對(duì)以下原因造成工期推遲，經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期可順延，但不予經(jīng)濟(jì)簽證。
因甲方未按約定完成工作或甲方提出更改設(shè)計(jì)導(dǎo)致中斷施工。
下雨超過24小時(shí)以上不能施工。
如遇地質(zhì)條件變化，勘察報(bào)告與設(shè)計(jì)不符合而造成施工中斷者。
因天災(zāi)或人力不可抗拒的原因被迫停工。
第7條工程付款。
本工程按每月的施工進(jìn)度款50%進(jìn)行撥付，40%在甲方辦完決算后支付，10%作為工程質(zhì)保金。
第8條竣工結(jié)算。
乙方提交結(jié)算報(bào)告時(shí)間為竣工驗(yàn)收后三十天內(nèi)。
甲方批準(zhǔn)結(jié)算報(bào)告的時(shí)間為收到乙方結(jié)算后三十天內(nèi)審核完畢。
第9條安全施工。
乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，對(duì)進(jìn)場(chǎng)人員進(jìn)行必要的安全教育和安全技術(shù)交底工作，遵守甲方制定的關(guān)于安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。
乙方應(yīng)做好作業(yè)區(qū)域的安全防護(hù)，給現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的工作人員提供足夠的安全帽、橡膠鞋、安全帶、安全鞋等安全勞動(dòng)保護(hù)用品，作業(yè)人員的人身安全防護(hù)工作。
乙方應(yīng)指派足夠的負(fù)責(zé)安全的專兼職工作人員專門處理安全及防止人員在乙方分包區(qū)域的人身安全事故方面的問題。進(jìn)入乙方作業(yè)區(qū)的所有人員(含來自甲方或其它乙方的人員)違反了文明及安全方面的規(guī)定，均應(yīng)接受到規(guī)定的處罰，此類處罰甲方認(rèn)同。乙方指定的安全人員應(yīng)能勝任此項(xiàng)工作，并有權(quán)執(zhí)行各種指示及采取防止事故發(fā)生的預(yù)防措施。乙方的安全員的任命應(yīng)報(bào)甲方審批。
承包合同的法律依據(jù)篇二
公平和誠實(shí)信用的原則、經(jīng)協(xié)商一致，就乙方向甲方預(yù)訂《________________》商品房事宜，訂立本合同。
第一條乙方預(yù)訂____________________《____________》____________幢____________層____________室(以下簡(jiǎn)稱該房屋)。
甲方已領(lǐng)取該房屋房地產(chǎn)權(quán)證(證書號(hào)：________________)，并經(jīng)_____________測(cè)繪機(jī)構(gòu)實(shí)測(cè)，該房屋建筑面積為_______平方米。
該房屋定于_______年_______月_______日交付。
第二條乙方預(yù)訂的該房屋每平方米建筑面積買賣單價(jià)為人民幣_(tái)_____________________________元，乙方預(yù)訂的該房屋總房?jī)r(jià)為人民幣_(tái)_____________________________元，乙方采取________________方式。
第三條乙方同意簽訂本合同時(shí)，支付定金人民幣_(tái)_________________元，作為甲、乙方雙方當(dāng)事人訂立商品房出售合同的擔(dān)保，簽訂商品房出售合同后，乙方支付的定金轉(zhuǎn)為房?jī)r(jià)款。
第四條甲、乙雙方商定，預(yù)訂期為________天，乙方于______年______月______日前到_______________________________與甲方簽訂《商品房出售合同》。
第五條甲方同意將發(fā)布或提供的廣告、售樓書、樣品所標(biāo)明的房屋平面布局、結(jié)構(gòu)、建筑質(zhì)量、裝飾標(biāo)準(zhǔn)及附屬設(shè)施、配套設(shè)施等狀況作為商品房出售合同的附件。
第六條在本合同的第四條約定的預(yù)訂期限內(nèi)，除本合同第七條、第八條約定的情形外，甲方拒絕簽訂商品房出售合同的，雙倍返還已收取的定金;乙方拒絕簽訂商品房出售合同的，無權(quán)要求甲方返還已收取的定金。
第七條有下列情況之一，乙方拒絕簽訂商品房出售合同的，甲方應(yīng)全額返還乙方已支付的定金。
2.甲乙雙方簽訂本合同后、簽訂商品房出售合同前，由司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)依法限制該房屋房地產(chǎn)權(quán)利的。
第八條有下列情況之一，乙方拒絕簽訂商品房出售合同的，甲方應(yīng)雙倍返還乙方已支付的定金：
1.甲方未遵守本合同第二條、第五條約定的;。
2.甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的抵押、預(yù)租、查封等事實(shí)的。
第九條本協(xié)議一式__份，甲乙雙方各持__份，______、______各執(zhí)一份。
甲方：_________(簽章)。
乙方：_________(簽定)。
_________年____月____日。
承包合同的法律依據(jù)篇三
甲方（賣方）：乙方（買方）：
賣方因另展宏圖需要，經(jīng)雙方商定愿將已置的房屋壹間，現(xiàn)座落在xx鎮(zhèn)。
（號(hào)）坐朝本房屋內(nèi)外現(xiàn)狀所有的一切固定建筑設(shè)施包括門窗、燈具、裝修物、電表、水表、閉路等設(shè)施與開戶（及占有公墻、樓梯、屋外公共設(shè)施與宅基地享有應(yīng)有份額使用權(quán)在內(nèi)），經(jīng)合家商討同意托中出賣盡給買主為業(yè)，經(jīng)三方斷定時(shí)進(jìn)值人民幣拾萬仟佰拾元整。該房屋來歷清楚，確系個(gè)人之業(yè)，出賣前并無內(nèi)外不明交涉及產(chǎn)權(quán)重疊等情，訂立合同后若有出現(xiàn)枝節(jié)理疊交加不清之事，由賣方負(fù)責(zé)理清，不涉買方之事，買主應(yīng)付給賣主所有親屬（父母、兄弟、夫妻、子女、祖孫、婆媳）按手印簽字，交鑰匙、身份證復(fù)印件等一切紅包共元整，雙方同意訂合同約定如下：
一、買方在國歷年月日，暫付給賣方定金人民幣拾萬。
仟佰拾元整。
二、限賣方定于國歷年月日前搬清家物，交出鑰匙，交付買方使用。
三、雙方定于國歷年月日前立賣斷契據(jù)，立契時(shí)雙方將全部手續(xù)，房款一次^v^清。
四、房屋現(xiàn)與手續(xù)。
五、賣方負(fù)責(zé)裝置該房屋的事項(xiàng)：
六、賣方收受定金后，借故不賣（或補(bǔ)交證件不足），按定金額外加壹倍的處罰款給買方。
七、買方付定金后，借故不買按定金額全部歸賣方所有。
八、如果買賣一方反悔，本經(jīng)紀(jì)服務(wù)站收取受益（得款）方的定金額20%為中介服務(wù)費(fèi)。
承包合同的法律依據(jù)篇四
雙方遵循平等自愿和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就預(yù)訂方向賣方預(yù)訂商品房事宜，訂立本協(xié)議。
第一條預(yù)訂方預(yù)訂區(qū)街（路）號(hào)《》項(xiàng)目幢層室（以下簡(jiǎn)稱該房屋）。賣方已取得該房屋的商品房預(yù)售許可證（證書號(hào)：），并經(jīng)測(cè)繪機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，該房屋建筑面積為平方米，套內(nèi)建筑面積為平方米。該房屋賣方定于年月日交付給預(yù)訂方。
第二條預(yù)訂方預(yù)訂的該房屋每平方米套內(nèi)建筑面積單價(jià)為人民幣元，總房?jī)r(jià)為人民幣元，預(yù)訂方采取【一次性】【分期】【按揭】方式付款。
第三條預(yù)訂方同意簽訂本協(xié)議時(shí)，支付定金人民幣元，作為甲、預(yù)訂方雙方當(dāng)事人訂立商品房買賣合同的擔(dān)保，簽訂商品房買賣合同后，預(yù)訂方支付的定金轉(zhuǎn)為房?jī)r(jià)款。簽訂商品房買賣合同時(shí)，買賣單價(jià)應(yīng)以本協(xié)議第二條約定的單價(jià)為準(zhǔn)。
第四條雙方商定，預(yù)訂期為天，預(yù)訂方于年月日前到與賣方協(xié)商簽訂商品房買賣合同。超過預(yù)訂期，預(yù)訂方未與賣方協(xié)商簽訂商品房買賣合同的，賣方有權(quán)解除本協(xié)議。賣方解除本協(xié)議的，定金不予返還。
第五條賣方同意將發(fā)布或提供的廣告、售樓書、模型、樣板房所標(biāo)明的房屋平面布局、結(jié)構(gòu)、建筑質(zhì)量、裝飾標(biāo)準(zhǔn)及附屬設(shè)施、配套設(shè)施等狀況作為商品房買賣合同的附件。
第六條有下列情形之一，預(yù)訂方拒絕簽訂商品房買賣合同的，賣方應(yīng)全額返還預(yù)訂方已支付的定金。1、甲乙雙方在簽訂商品房買賣合同時(shí)，因面積誤差處理、戶型結(jié)構(gòu)、土地使用年限、房屋交付、房屋質(zhì)量、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款存在分歧，不能協(xié)商一致的；2、甲乙雙方簽訂本協(xié)議后、簽訂商品房買賣合同前，由司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)依法限制該房屋房地產(chǎn)權(quán)利的。
第七條有下列情況之一，預(yù)訂方拒絕簽訂商品房買賣合同的，賣方應(yīng)雙倍返還預(yù)訂方已支付的定金：1、賣方未以本協(xié)議第二條約定的單價(jià)作為商品房買賣價(jià)格的；2、賣方未遵守第五條約定的；3、賣方未告知預(yù)訂方在簽訂本協(xié)議前該房屋已存在抵押、預(yù)租、查封等事實(shí)的。第八條除本協(xié)議第六條、第七條約定的情形外，預(yù)訂方在預(yù)訂期內(nèi)提出解除本協(xié)議的，無權(quán)要求賣方返還定金。
第九條其他約定。第十條甲乙雙方簽訂商品房買賣合同后，本協(xié)議自行終止。本協(xié)議一式份，甲乙雙方各持份，各執(zhí)一份。
第十一條本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下述第種方式解決：1、向重慶仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。2、依法向人民法院起訴。
賣方：（簽章）預(yù)訂方：（簽章）。
年月日年月日。
承包合同的法律依據(jù)篇五
甲方（賣方）:。
乙方（買方）:。
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下合同條款:。
一、甲方自愿將坐落在xx市xx區(qū)xx路x小區(qū)x號(hào)樓x單元xx室（建筑面積xx平方米,儲(chǔ)藏室xx平方米,產(chǎn)權(quán)證號(hào)xxxxxxxxx）房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時(shí)出賣給乙方（附房產(chǎn)證復(fù)印件及該房產(chǎn)位置圖）.
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣大寫xx元整；即人民幣小寫xx元。
三、乙方在簽訂本合同時(shí),支付定金xx萬元整,即小寫xx元。
四、乙方支付定金之日起2個(gè)月內(nèi),向甲方支付首付款（定金從中扣除）,首付款之外的款項(xiàng)通過銀行住房按揭方式交付（有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理）。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)（已交納）。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費(fèi)由甲方承擔(dān).
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時(shí),乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額.
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц秞x萬元的違約金；一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц秞x元罰金,逾期30日視為毀約；如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導(dǎo)致合同解除,不適用本條款.
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動(dòng)的物件,并將抽風(fēng)機(jī)一臺(tái)（型號(hào):xx）,空調(diào)兩臺(tái)（型號(hào):xx）,熱水器（型號(hào):xx）,浴霸（型號(hào):xx）,飲水機(jī)（型號(hào):xx）,音響兩臺(tái)（型號(hào):xx）,涼衣架,房?jī)?nèi)燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設(shè)施,等讓與乙方（含在房屋價(jià)值內(nèi)）。
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:。
1、轉(zhuǎn)讓過后,甲方不的以任何借口干涉乙方對(duì)房屋的修改。
甲方（賣方）:身份證號(hào):。
住址:電話:。
20xx年x月xx日。
乙方（買方）:身份證號(hào):。
住址:電話:。
承包合同的法律依據(jù)篇六
轉(zhuǎn)讓方：__________________(甲方)。
受讓方：_____________________(乙方)。
甲方現(xiàn)將位于__________小區(qū)的一套安置房房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)一事簽訂以下合同，以共同遵守。
甲方安置房屬__________危舊房改造項(xiàng)目，由縣政府統(tǒng)一安置分配給甲方在________小區(qū)的房產(chǎn)，房號(hào)為_______樓_______單元______室，主房屋面積為__________平方米(含公攤面積)，配儲(chǔ)藏室_______平方米(含公攤面積)，現(xiàn)尚未辦理產(chǎn)權(quán)證。
本合同簽署后，乙方將轉(zhuǎn)讓款一次性交付給甲方，或現(xiàn)金一次性打入甲方的銀行賬戶：開戶行建-行，戶名：__________，賬號(hào)_____________或農(nóng)村合作銀行卡：_______________。
乙方付清所有房款后，甲方將所持有的《安置協(xié)議書》原件及相關(guān)資料一并交由乙方保管，并將安置房、儲(chǔ)藏室鑰匙全部交付給乙方，由乙方所有。
關(guān)于該安置房的產(chǎn)權(quán)登記及過戶，待以后政策能夠辦理的情況下，甲方將積極主動(dòng)協(xié)助乙方辦理，所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
違約條款：協(xié)議簽訂后生效，雙方不得違約。如甲方反悔，必須征得乙方同意，甲方返還乙方房款并處以房款總額的100﹪的違約金;如乙方反悔，甲方將扣除房款總額的100﹪違約金。
本協(xié)議一式二份，經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字)：_____________。
乙方(簽字)：______________。
簽字日期：________年_______月______日
：購房合同、售房合同。
房屋買賣|二手房買賣|商品房買賣|農(nóng)村房屋買賣|小產(chǎn)權(quán)房買賣|安置房買賣。
承包合同的法律依據(jù)篇七
乙方：身份證號(hào)：身份證號(hào)：
根據(jù)中華人民共和國合同法及相關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就自治區(qū)第五監(jiān)獄鋼屋架制作及安裝工程，達(dá)成如下勞務(wù)承包協(xié)議。
一、乙方承包范圍：
1、鋼屋架制作、安裝。
2、清點(diǎn)、驗(yàn)收甲方運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的一切施工材料。
3、做好現(xiàn)場(chǎng)施工日志，做好工程驗(yàn)收。
4、依據(jù)圖紙和甲方所定的工期，編織施工組織計(jì)劃，并按期進(jìn)行施工。
二、承包方式：
乙方負(fù)責(zé)按照?qǐng)D紙要求，依據(jù)相關(guān)施工規(guī)范進(jìn)行施工，并通過甲方驗(yàn)收后達(dá)到合格。
三、施工工期：
1、施工工期按甲方要求開工后，的工作量，并通過驗(yàn)收。
2、乙方如無故撤離，造成工期延誤，甲方有權(quán)扣除乙方完成工程所應(yīng)支付的工程款的50%，作為違約金。
四、其它條款天完成件。
1、乙方所需住宿由甲方解決。
2、乙方不得損壞和浪費(fèi)甲方所提供的一切設(shè)備及材料。
3、施工過程中，出現(xiàn)整改圖紙以及造成的多次費(fèi)用由甲方承擔(dān)，包含已加工費(fèi)，責(zé)任與乙方無關(guān)。
4、施工過程中，如出現(xiàn)停工待料、停電及其它不可抗拒的因素造成的工期延誤與乙方無關(guān)。
五、付款方式。
協(xié)議簽訂后按工程進(jìn)度付款，整幢廠房加工完畢后扣留5%，10日之內(nèi)付清。
乙方：
20xx年7月4日身份證號(hào)：身份證號(hào)。
承包合同的法律依據(jù)篇八
1、包工包料、包機(jī)械、包質(zhì)量、保安全、包文明施工。
2、乙方提供土方、運(yùn)輸（自卸車）、推土機(jī)到甲方工地回填，甲方提供的回填區(qū)域：300寬170區(qū)域，回填土后標(biāo)高達(dá)到4。
三、合同工期：整個(gè)項(xiàng)目土方回填總工期共15天，自_________至________年____月____日至________年____月____日止（包括法定節(jié)假日），如遇大雨等人力不可抗拒的自然災(zāi)害工期順延。
四、回填土方質(zhì)量要求。
1、土料：小塊風(fēng)化石。
2、回填土方中的風(fēng)化石塊直徑不宜大于____厘米，大于厘米的風(fēng)化石塊量不得大于土方總量的千分之零點(diǎn)五。
3、回填土方必須經(jīng)推土機(jī)平整壓實(shí)，土質(zhì)及回填質(zhì)量應(yīng)得到甲方認(rèn)可。
五、合同價(jià)款及支付方式。
1、承包單價(jià)_____元3（含稅價(jià)），綜合報(bào)價(jià)包含土方工料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)及按要求回填平整壓實(shí)的費(fèi)用，運(yùn)輸距離不作為承包價(jià)格的計(jì)量因素。
2、工程價(jià)款支付：工程期間甲方無需付款，為乙方全墊資，工程完成經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后給予支付工程款。
六、施工要求。
1、乙方按甲方提供的指定地點(diǎn)回填，回填土方質(zhì)量必須經(jīng)過甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員的認(rèn)可方可回填，并須保證土方運(yùn)輸?shù)倪B續(xù)性。
2、在回填過程中，乙方必須接受甲方管理人員的監(jiān)督和檢查。
3、安全文明施工：乙方應(yīng)對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)操作人員做好安全教育工作。若因乙方原因造成人員傷亡（含第三者）或甲方財(cái)產(chǎn)損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
七、違約。
1、合同履行過程中，任何一方無正當(dāng)理由單方面終止合同，均屬單方違約，毀約方應(yīng)賠償由此給對(duì)方造成的損失。
2、乙方回填地坪后的絕對(duì)標(biāo)高應(yīng)達(dá)到甲方要求，若達(dá)不到甲方要求的回填高度，甲方按實(shí)量給予扣減。
3、乙方應(yīng)按期完工，每延遲一天，付合同總價(jià)款5%違約金。日內(nèi)甲方一次性付清總價(jià)款。
八、爭(zhēng)議如履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，提交____縣仲裁委員會(huì)仲裁。
承包合同的法律依據(jù)篇九
發(fā)包方：(簡(jiǎn)稱甲方)。
承包方：架子班組(簡(jiǎn)稱乙方)。
為使本工程施工順利，確保工程質(zhì)量、安全、工期，提高企業(yè)，職工的經(jīng)濟(jì)利益。根據(jù)有關(guān)法律條文規(guī)定，遵照平等、互利、自愿的原則，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方把本項(xiàng)目的腳手架分項(xiàng)工程以包清工的形式承包給乙方，為了明確甲、乙雙方的職責(zé)及義務(wù)，特訂立以下協(xié)議：
第一條：工程名稱及地點(diǎn)：
1、工程名稱：xx居住主題公園荷塘月舍別墅。
2、工程地點(diǎn)：xx象湖公園以南。
第二條：工程內(nèi)容及范圍：
1、xx居住主題公園荷塘月舍別墅腳手架分項(xiàng)工程施工。
2、工作內(nèi)容：根據(jù)本工程結(jié)構(gòu)編制搭拆方案、繪制施工平立面圖、分類報(bào)表、材料計(jì)劃，房屋四周圍護(hù)(攪拌機(jī)、出入口、防護(hù)棚)、登高樓梯(斜道)、基坑安全圍護(hù);主體外腳手架、洞口、臨時(shí)房屋頂搭設(shè)、樓梯、防護(hù)棚、臨邊防護(hù)的搭拆，隔離網(wǎng)拉拆;腳手片，安全網(wǎng)圍護(hù)掛、翻、拆、連接件預(yù)埋;扣件上油;落手清工作，場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸。本工種用材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)新鋼管需派兩人配合卸車，舊鋼管自行卸車;堆放連接件以及在外墻裝飾過程臨時(shí)拆除、臨時(shí)固定;拉接件預(yù)埋、制安、焊割;拆除后的本工程所有材料清理集中，按甲方指定位置堆放整齊。卸扣件，安全網(wǎng)拆疊入庫，現(xiàn)場(chǎng)臨設(shè)棚、舍搭拆等工作。包括鋼筋、木工、工具房等操作棚，不包括物料提升機(jī)的搭拆，但包括通道口、通道板鋪設(shè)，不包括新鋼管的油漆，并且在此項(xiàng)工作中不存在任何點(diǎn)工。
第三條承包形式：包清工。
第四條承包費(fèi)用及結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)。
1、按實(shí)際搭設(shè)建筑面積計(jì)算，每平方米按5.2元綜合計(jì)算，(如需搭設(shè)滿堂腳手架，應(yīng)由架子班搭設(shè)，其費(fèi)用不高于市場(chǎng)價(jià))此價(jià)位已包括如下：
(1)工資及獎(jiǎng)金。
(2)各類津貼.及夜餐.保健等補(bǔ)貼。
(3)勞保福利，勞保用品，防暑飲料，防凍取暖。
(4)非生產(chǎn)用工：包括社會(huì)義務(wù)用工，開會(huì)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、探親等用工及差旅費(fèi)，因氣候影響的停工，特殊停、待工費(fèi)等。
(5)作業(yè)隊(duì)員的招募、進(jìn)退場(chǎng)，工地之間轉(zhuǎn)移等費(fèi)用。
(6)構(gòu)件的場(chǎng)內(nèi)水平運(yùn)輸，本工種范圍內(nèi)材料的'裝卸。
2、乙方承諾腳手架工程質(zhì)量安全工期保證金三千元整(本合同生效前提交)。保證金主體結(jié)束后退還，不計(jì)息。
3、乙方進(jìn)場(chǎng)后不預(yù)支生活費(fèi)，甲方按每月完成的工作量，并應(yīng)通過質(zhì)量、安全、施工管理方面項(xiàng)目部管理人員認(rèn)可后，發(fā)放生活費(fèi)，每月每人每月500元出勤率不少于25日，但發(fā)放生活費(fèi)的人員必須經(jīng)安全員，辦理過三級(jí)教育及持有本項(xiàng)目部制有效胸牌的工人，否則，不予發(fā)放。主體結(jié)頂后付至總價(jià)的60%。達(dá)到項(xiàng)目部質(zhì)量時(shí)，腳手架拆除后，在45天之內(nèi)結(jié)算付清全額工程款。不足部分由乙方墊付，如不及時(shí)發(fā)到每個(gè)職工或卡職工工資導(dǎo)致向有關(guān)部門告狀損害公司利益和名譽(yù)，每次罰款500元。
4、如非正常原因，乙方中途退出施工的，甲方與乙方的結(jié)算按實(shí)際完成的工程量的50%算。保證金視實(shí)際發(fā)生的原因而確定是退回還是沒收。
5、乙方在現(xiàn)場(chǎng)所需用的安全帽、工作服、雨衣、保險(xiǎn)帶等統(tǒng)一向甲方領(lǐng)取，必須全員配備，費(fèi)用由乙方自負(fù)。
6、如遇上級(jí)部門大檢查，本工種范圍內(nèi)所應(yīng)緊急處理的各項(xiàng)工作由本班組負(fù)責(zé)，與兄弟班組責(zé)任范圍不十分明確由項(xiàng)目部決定誰清理。
第五條工期標(biāo)準(zhǔn)。
乙方必須組織充足的施工技術(shù)力量，嚴(yán)格按照甲方的總體分項(xiàng)工期計(jì)劃提前或及時(shí)完成，密切配合工種之間關(guān)系，若乙方原因拖延工期的，或無故停工，造成的影響及工期由乙方承擔(dān)，甲方處以乙方罰款200元/日，罰金在保證金中扣除，如保證金不足扣除在當(dāng)月工資款中扣除。
第六條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
1、外腳手架及防護(hù)等腳手架工程必須按現(xiàn)行《建筑施工扣件或鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》搭設(shè)。施工質(zhì)量必須達(dá)成現(xiàn)行《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》及市安監(jiān)站標(biāo)化驗(yàn)收優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。搭設(shè)不符合要求必須返工重搭，所造成的費(fèi)用由乙方自負(fù)。
如屬本工程安全生產(chǎn)、文明施工、質(zhì)量等原因影響省標(biāo)化評(píng)選的按整個(gè)乙方承包總價(jià)10%計(jì)罰，現(xiàn)場(chǎng)施工的質(zhì)量、安全、文明施工、環(huán)保按項(xiàng)目部治安管理?xiàng)l款及制度進(jìn)行獎(jiǎng)罰。
第七條甲、乙方責(zé)任。
(一)甲方責(zé)任。
1、全面履行合同，確保乙方正常施工。
2、按施工方案落實(shí)采取安全施工措施，確保乙方勞務(wù)人員的安全生產(chǎn)與10人住宿宿舍。
3、負(fù)責(zé)向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)二級(jí)安全教育。
4、負(fù)責(zé)技術(shù)交底、驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)施工與調(diào)配;材料采購。
5、協(xié)調(diào)好內(nèi)外部施工環(huán)境，為乙方作業(yè)做好各項(xiàng)后勤服務(wù)。
(二)乙方責(zé)任。
1、嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度，依照甲方的施工進(jìn)度計(jì)劃，組織合格的勞務(wù)人員進(jìn)場(chǎng)施工，虛心接受有關(guān)人員及社會(huì)各界的監(jiān)督檢查及指導(dǎo)(特殊工種需持證上崗)。負(fù)責(zé)維護(hù)管理好本工種所有的施工機(jī)具、勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施以保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。按時(shí)完成甲方生產(chǎn)部門的生產(chǎn)任務(wù)。項(xiàng)目部需要乙方配合時(shí)必須全力服從。不得提任何附加條件。
乙方負(fù)責(zé)腳手架搭設(shè)及安全防護(hù)材料的把關(guān)、驗(yàn)收工作，不合格材料不得用于工程?？奂膿p耗率為1%，超出部分有乙方負(fù)責(zé)，節(jié)余部分由甲方按市場(chǎng)價(jià)給予獎(jiǎng)勵(lì)。鋼管不存在損耗。損耗不包括因扣件的質(zhì)量問題損壞，以及螺帽滑絲。
2、班組工種之間必須友好相處，相互配合，不得相互推諉扯皮。
3、乙方施工人員探親，禁止上工地現(xiàn)場(chǎng)，工地并不安排住宿。如遇特殊情況必須由項(xiàng)目部批準(zhǔn)許可并由本人做好家屬的安全教育工作，小孩更應(yīng)由家屬嚴(yán)加看管。嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)用火燒飯，私拉電線，經(jīng)查處沒收器具并每次罰款100元。發(fā)生意外概由乙方承擔(dān)責(zé)任。
4、施工期間發(fā)生矛盾，應(yīng)及時(shí)向現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，尋求商量解決，嚴(yán)禁聚眾打架，如在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生打架事件，不論有無理由每次罰款500元，如發(fā)現(xiàn)有承擔(dān)責(zé)任人參與或背后指使罰承包責(zé)任人壹仟元每人次。如違反法律公安機(jī)關(guān)處理，項(xiàng)目部不予承擔(dān)任何責(zé)任。
5、對(duì)勞務(wù)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工，必須進(jìn)行三級(jí)安全教育，嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)章制度，一旦發(fā)生安全事故，查清原因如屬乙方責(zé)任的扣罰除質(zhì)安保證金的同時(shí)，按事故的實(shí)際損失由乙方自負(fù)外，同時(shí)追究責(zé)任，視責(zé)任輕重采取重罰措施。發(fā)生其它意外，醫(yī)療費(fèi)在1000元以內(nèi)的由乙方負(fù)責(zé)，在1000元以外部分甲方承擔(dān)70%乙方承擔(dān)30%。
6、積極配合項(xiàng)目部質(zhì)安部門工作，做好上通下達(dá)，及時(shí)簽訂各級(jí)安全責(zé)任書，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。
7、發(fā)生安全事故應(yīng)立即組織搶救，并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，即刻上報(bào)，嚴(yán)禁隱瞞事故不報(bào)。
8、乙方承包人應(yīng)是本工種安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，應(yīng)帶頭遵紀(jì)守法，不準(zhǔn)違章指揮，準(zhǔn)確擺好安全、質(zhì)量、進(jìn)度、效益的位置，保證全體施工人員，全方位的動(dòng)轉(zhuǎn)。
9、積極配合項(xiàng)目部組織的安全知識(shí)學(xué)習(xí)，宣傳及業(yè)余上課，并落實(shí)到每個(gè)職工，真正做到安全第一，預(yù)防為主，以人為本的現(xiàn)場(chǎng)安全氛圍。
10、乙方必須確保班組長、專職技術(shù)質(zhì)量、安全檢查員的到位，如不到位項(xiàng)目部有權(quán)100元/天?人處罰。
第八條材料、設(shè)備供應(yīng)。
1、腳手架搭設(shè)材料由甲方負(fù)責(zé)采購，乙方應(yīng)在使用前提早15天以書面上報(bào)用量計(jì)劃。
2、搭設(shè)防護(hù)所用機(jī)具等由乙方自備。
3、乙方不得隨意浪費(fèi)材料、切截鋼管。人為造成材料浪費(fèi)由乙方承擔(dān)全部損失。
第九條其他。
1、乙方必須充分有效的組織現(xiàn)場(chǎng)施工人員，必須滿足本工程的進(jìn)度需要，杜絕轉(zhuǎn)包，一旦發(fā)生轉(zhuǎn)包甲方有權(quán)終止合同，保證金沒收。
2、乙方應(yīng)服從甲方的管理及指揮，執(zhí)行本項(xiàng)目部的一切規(guī)章制度，遵守國家的政策法令，乙方在施工中因管理混亂，質(zhì)量、安全不符合本協(xié)議要求，工期不符合甲方要求時(shí)，甲方有權(quán)單方終止協(xié)議，另行安排班組施工。終止協(xié)議時(shí)按階段預(yù)付工資額終止結(jié)算，余額及保證金作甲方的損失彌補(bǔ)。
3、協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效，本工程完工后終止。本協(xié)議一式叁份，甲方貳份，乙方一份。未盡事宜，按項(xiàng)目部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，以上協(xié)議希雙方共同執(zhí)行。
甲方：xx項(xiàng)目部。
代表(簽名)：
乙方：架子班組。
承包人(簽名)：
身份證號(hào)碼：
家庭住址：
合同簽訂日期：
承包合同的法律依據(jù)篇十
法定代表人：________________________。
郵編：______________。
法定代表人：___________________。
郵編：_____________。
證件名稱：______________。
證號(hào)：______________。
承包合同的法律依據(jù)篇十一
甲方(賣方):。
乙方(預(yù)購方):。
依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī),甲乙雙方買賣雙方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就乙方向甲方預(yù)訂房屋事宜，訂立本合同。
雙方保證所提交資料的真實(shí)性。若任何一方提交虛假資料使本次交易無法進(jìn)行則該方必須要負(fù)法律責(zé)任。
一、該房屋坐落：；建筑面積平方米；房屋所有權(quán)編號(hào):；房屋成交價(jià)格為元（大寫），甲方收取乙方定金元整（大寫）。
二、該房屋的設(shè)施及附屬物。該房地產(chǎn)所附著的戶口，賣方保證于收到房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款之日起日內(nèi)遷出，逾期則以該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為基數(shù)按每日萬分之向買方支付違約金。
三、甲方確保產(chǎn)權(quán)清晰，房屋的所有權(quán)是其本人的合法所有，無權(quán)益糾紛。
四、甲乙雙方約定于年月日之前簽定正式買賣合同，簽定地點(diǎn)為，甲乙雙方如不按時(shí)簽定正式買賣合同，則作違約處理。如遇不可抗力因素，導(dǎo)致無法履行本協(xié)議，則不作違約處理。
五、違約責(zé)任：
1、如甲方房屋產(chǎn)權(quán)不清晰，沒有合法的產(chǎn)權(quán)證，或有任何欺騙行為的，視為甲方違約。
2、如甲方?jīng)]有任何不清晰、不合法產(chǎn)權(quán)問題，乙方不得隨意改變主意，不購買其房屋，否則視為違約。
3、房屋有質(zhì)量問題或安全隱患的，乙方有權(quán)拒絕購買，不承擔(dān)違約責(zé)任。
甲乙雙方如有一方不能遵守本協(xié)議所約定的條款，則視作違約，如甲方違約，甲方應(yīng)退還乙方已付的定金，并再向乙方支付相當(dāng)于定金金額的100%的違約金。如乙方違約，乙方放棄收回定金的權(quán)利，乙方所付的定金視作違約金。
六、甲乙雙方其他約定事項(xiàng)：
七、甲乙雙方在此聲明，均已認(rèn)真閱讀本協(xié)議，已全部知曉所有條款所約定的內(nèi)容，并自愿遵守及依照所有條款履行本協(xié)議。
八、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方和中介方簽字后即產(chǎn)生法律效力，本協(xié)議一式二份，甲、乙、各執(zhí)一份，每份具有同等的法律效力。
甲方：乙方：
身份證號(hào)碼：身份證號(hào)碼：
日期：日期：
承包合同的法律依據(jù)篇十二
《中華人民共和國民法通則》
第一百一十七條 侵占國家的、集體的財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)返還財(cái)產(chǎn)，不能返還財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)賠償。
損壞國家的、集體的財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)恢復(fù)原狀或者折價(jià)賠償。
受害人因此遭受其他重大損失的，侵害人并應(yīng)當(dāng)賠償損失。
《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條當(dāng)事人對(duì)自己提出的主張，有責(zé)任提供證據(jù)。
當(dāng)事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據(jù)，或者人民法院認(rèn)為審理案件需要的證據(jù)，人民法院應(yīng)當(dāng)調(diào)查收集。
人民法院應(yīng)當(dāng)按照法定程序，全面地、客觀地審查核實(shí)證據(jù)。
第二百二十九條 被執(zhí)行人未按判決、裁定和其他法律文書指定的期間履行給付金錢義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。被執(zhí)行人未按判決、裁定和其他法律文書指定的期間履行其他義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)支付遲延履行金。
薛海金于2009年12月30日，與郇封村委會(huì)(修武縣郇封鎮(zhèn)郇封村村民委員會(huì))簽訂了承包合同，合同約定由薛海金承包郇封村(修武縣郇封鎮(zhèn)郇封村)北地工業(yè)區(qū)養(yǎng)狐場(chǎng)養(yǎng)殖狐貍，承包期限自2010年1月1日至2015年12月31日，共六年;承包期限內(nèi)，如因上級(jí)政策性項(xiàng)目建設(shè)需要，薛海金須服從規(guī)劃。
在合同履行期間，因華芳公司(華芳修武紡織有限公司)進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)需要征遷土地，薛海金經(jīng)營的養(yǎng)狐場(chǎng)土地被納入修武縣產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)整體規(guī)劃范圍，屬于征遷土地范圍。但是，薛海金與郇封村委會(huì)對(duì)補(bǔ)償費(fèi)用并未達(dá)成一致意見。2011年3月5日，郇封村委會(huì)在薛海金不在場(chǎng)的情況下，對(duì)薛海金養(yǎng)狐場(chǎng)進(jìn)行了強(qiáng)制拆遷，造成了薛海金養(yǎng)狐場(chǎng)地上附著物損失12.6279萬元，及其他物品損失。
薛海金以郇封村委會(huì)強(qiáng)制拆遷其承包的養(yǎng)狐場(chǎng)，造成其財(cái)產(chǎn)損失為由，提起訴訟，請(qǐng)求判令郇封村委會(huì)賠償其經(jīng)濟(jì)損失。
一審法院認(rèn)定：郇封村委會(huì)在與薛海金就養(yǎng)狐場(chǎng)搬遷補(bǔ)償事宜未達(dá)成一致意見的情況下，強(qiáng)制搬遷其養(yǎng)狐場(chǎng)，造成其經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。郇封村委會(huì)委托代養(yǎng)尚存的狐貍應(yīng)返還薛海金，參照市場(chǎng)價(jià)格，將其價(jià)值酌定為每只300元，共計(jì)16.26萬元，在薛海金主張的種公狐、種母狐、仔狐經(jīng)濟(jì)損失371.5萬元中扣除該部分，剩余355.24萬元。
一審法院判決：郇封村委會(huì)返還薛海金成年種銀狐438只，成年種藍(lán)狐23只，幼狐81只;郇封村委會(huì)賠償薛海金種公狐、種母狐、仔狐經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)355.24萬元;郇封村委會(huì)賠償薛海金養(yǎng)狐場(chǎng)地上附著物損失共計(jì)12.6279萬元;郇封村委會(huì)返還薛海金養(yǎng)狐場(chǎng)物品(詳見返還物品清單);駁回薛海金的其他訴訟請(qǐng)求。
郇封村委會(huì)不服一審判決，提起上訴稱：其行為系基于雙方簽訂的合同約定，在合同承包期內(nèi)遇上級(jí)政策性項(xiàng)目，薛海金有義務(wù)服從規(guī)劃，但其經(jīng)多次協(xié)商拒不搬遷，故郇封村委會(huì)只得對(duì)其搬遷。其在搬遷過程中已盡到相應(yīng)的注意義務(wù)，委托他人代養(yǎng)被搬遷的狐貍，故其搬遷行為不構(gòu)成侵權(quán)。
薛海金飼養(yǎng)的種狐已由郇封村委會(huì)代養(yǎng)，原物未毀滅，故不存在損失;薛海金飼養(yǎng)的是野生狐貍，并非種狐;原審判決種狐數(shù)量、貶損價(jià)值以及仔狐數(shù)量及損失數(shù)額，沒有依據(jù)。綜上，故原審認(rèn)定的薛海金損失數(shù)額不當(dāng)，請(qǐng)求撤銷原審判決，駁回薛海金的訴訟請(qǐng)求。
薛海金辯稱：其與郇封村委會(huì)簽訂的合同中雖約定其應(yīng)當(dāng)服從上級(jí)政策性項(xiàng)目的規(guī)劃，但郇封村委會(huì)并未依法解除合同，而是擅自對(duì)其養(yǎng)狐場(chǎng)進(jìn)行拆遷，構(gòu)成侵權(quán);因郇封村委會(huì)的強(qiáng)制拆遷活動(dòng)，致繁殖期的狐貍受到驚嚇，造成其重大損失。故郇封村委會(huì)的拆遷行為構(gòu)成侵權(quán)，原審對(duì)其損失數(shù)額的認(rèn)定正確。薛海金所飼養(yǎng)的種狐雖有部分生存，但因不能再作為種狐使用，價(jià)值大幅降低，原審依據(jù)野生動(dòng)物養(yǎng)殖委員會(huì)(中國野生動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì)養(yǎng)殖委員會(huì))意見確定損失數(shù)額正確。綜上，請(qǐng)求二審駁回上訴,維持原判。
二審法院判決：維持一審判決的第一、三、四、五項(xiàng);變更一審判決的第二項(xiàng)為：郇封村委會(huì)賠償薛海金狐貍損失350.785萬元。
郇封村委會(huì)不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙?/p>
最高人民法院裁定：駁回郇封村委會(huì)的再審申請(qǐng)。
依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百一十七條規(guī)定：“侵占國家的、集體的財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)的'，應(yīng)當(dāng)返還財(cái)產(chǎn)，不能返還財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)賠償。損壞國家的、集體的財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)恢復(fù)原狀或者折價(jià)賠償。受害人因此遭受其他重大損失的，侵害人并應(yīng)當(dāng)賠償損失?！蔽覈嚓P(guān)法律還規(guī)定，簽訂合同的雙方應(yīng)按照合同的約定履行各自的義務(wù)。
合同雙方當(dāng)事人簽訂承包合同，承包人有義務(wù)按照合同中約定在承包期限內(nèi)，遇上級(jí)政策性項(xiàng)目時(shí)，服從規(guī)劃。但若發(fā)包人在雙方未對(duì)賠償事宜達(dá)成一致意見時(shí)，擅自拆除承包房屋的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
在此情況下是有權(quán)解除雙方合同的，但其未按照合法程序?qū)嵤┰擁?xiàng)解除權(quán)，反而在未與薛海金對(duì)征地補(bǔ)償事宜達(dá)成一致意見的情況下，未經(jīng)薛海金同意，也沒有給予合理搬遷時(shí)間，即擅自將養(yǎng)狐場(chǎng)拆遷，造成養(yǎng)殖狐貍遭受嚴(yán)重?fù)p失，故郇封村委會(huì)應(yīng)賠償薛海金損失。
被拆遷養(yǎng)殖戶屬弱勢(shì)群體，因被暴力拆遷，利益受損害的事件經(jīng)常發(fā)生。雖拆遷行為系為發(fā)展而實(shí)施，利于穩(wěn)定大局,但在此過程中不得忽視被拆遷人的利益，不能以公平公正的喪失換取暫時(shí)的穩(wěn)定。
承包合同的法律依據(jù)篇十三
發(fā)包方（甲方）:。
承包方(乙方):。
有限公司（發(fā)包方）與（承包方）經(jīng)協(xié)商一致，且經(jīng)有限公司股東會(huì)批準(zhǔn)，現(xiàn)將公司經(jīng)營權(quán)在本合同期限內(nèi)發(fā)包給承包方以供經(jīng)營，訂立本合同。
第一條承包經(jīng)營期間，公司獨(dú)立核算、依法納稅，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧.財(cái)政，稅收渠道不變。
第二條承包經(jīng)營期間，承包方必須在本公司的法定經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動(dòng)（以本公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。
第三條承包經(jīng)營的期限為一年，即從二00三年八月七日起至二00四年八月六日止.
第四條承包經(jīng)營的方式為:發(fā)包方在承包經(jīng)營期限內(nèi)將公司經(jīng)營權(quán)提供給承包方，承包方為此支付給發(fā)包方人民幣二千元。該筆款項(xiàng)于____之前付清。
承包方的權(quán)利。
第五條承包經(jīng)營期間，承包方指派的代理人(僅限一人)作為公司的法定代表人，行使總經(jīng)理的職權(quán)。
第六條承包方在承包期間，對(duì)本公司享有自主、獨(dú)立的的經(jīng)營權(quán)。具體權(quán)利如下:。
1.有權(quán)聘任副總經(jīng)理和各部門經(jīng)理，組成本公司的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并報(bào)股東會(huì)備案，承包期滿或合同解除后，該領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)即告解體.
2.有權(quán)決定公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置，制定規(guī)章制度，人事聘用、任免和獎(jiǎng)懲。
3.有權(quán)根據(jù)實(shí)際需要購置新設(shè)備和資產(chǎn)。
第七條承包方有權(quán)根據(jù)本合同規(guī)定，取得其應(yīng)得的合法收入.
第八條承包方有權(quán)在承包期內(nèi)使用公司公章、合同章、支票、賬號(hào)、發(fā)票等財(cái)務(wù)憑證。
承包方的義務(wù)。
第九條承包方在承包期間應(yīng)盡義務(wù)如下:。
1、必須依照國家有關(guān)規(guī)定，按期如數(shù)繳納應(yīng)繳納的各種稅，費(fèi)等.
2.在承包期間，應(yīng)保證公司各項(xiàng)資產(chǎn)的完好（合理損耗除外）.
第十條承包方必須全面履行本合同中應(yīng)由承包方履行的全部條款.
第十一條發(fā)包方的權(quán)利如下:。
1.有權(quán)維護(hù)公司利益不受損害。
2.有權(quán)監(jiān)督本公司的經(jīng)營范圍。
3.對(duì)本公司有財(cái)務(wù)監(jiān)督權(quán)。
第十二條發(fā)包方的義務(wù)如下:。
1.不得以任何形式干涉承包方的經(jīng)營權(quán)。
2.必須按本合同規(guī)定保障承包方的合法權(quán)益。
3.必須全面履行合同中應(yīng)由發(fā)包方履行的全部條款。
第十三條承包方的收入計(jì)算方法：承包方在承包經(jīng)營期限內(nèi)的所有利潤均由承包方享有。
第十四條本合同生效后即具有法律約束力，發(fā)包、承包雙方均不得隨意變更或解除.本合同需要變更或解除時(shí)，須經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成新的書面協(xié)議，在新的書面協(xié)議未達(dá)成之前，本合同仍然有效。
第十五條本合同履行期間，如國家有關(guān)政策與本合同簽訂時(shí)相比，發(fā)生重大變更，發(fā)包、承包任何一方利益受到重大影響，受影響的一方可以提出變更或解除本合同。
第十六條發(fā)包方如違反本合同規(guī)定，干擾承包方的經(jīng)營管理活動(dòng)，使承包方無法繼續(xù)經(jīng)營下去，或使承包方的合法收入得不到保障，承包方有權(quán)解除本合同以及暫停支付承包費(fèi)用，并要求發(fā)包方承擔(dān)違約責(zé)任。
第十七條由于不可抗力的原因使本合同無法完全履行或無法履行時(shí)，須發(fā)包，承包雙方協(xié)商一致，可以變更或解除合同。
第十八條本合同規(guī)定的承包期滿，發(fā)包承包雙方的權(quán)利，義務(wù)履行完畢后，本合同自行終止。
第十九條本合同期滿三十日以前，承包方應(yīng)接受發(fā)包方派出的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)其承包情況進(jìn)行審核，確定無誤后，雙方代表在審計(jì)意見書上簽字，承包方方可離職。
第二十條發(fā)包，承包雙方應(yīng)全面實(shí)際履行本合同，不履行或不完全履行的應(yīng)負(fù)違約責(zé)任。
第二十一條發(fā)包方如違反本合同第二十條的規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付承包方對(duì)公司的投資總額的50％作為違約金，如承包方的實(shí)際損失超出該違約金的，則發(fā)包方按承包方的實(shí)際損失賠償。
第二十二條承包方如發(fā)生意外事故，無法繼續(xù)履行本合同，則由承包方另行推選或指派承包經(jīng)營者，經(jīng)發(fā)包方認(rèn)定，繼續(xù)履行本合同。
第二十三條在簽訂本合同時(shí)，發(fā)包方應(yīng)將公司所有資產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)狀況編制成冊(cè)，雙方確認(rèn)后作為本合同的附件。
發(fā)包方應(yīng)提供公司董事會(huì)和股東會(huì)關(guān)于不干涉承包方自主經(jīng)營的決議，并作為本合同的附件。
第二十四條本合同期滿后，如本公司承包經(jīng)營，且承包方履行本合同情況良好，承包方在同等條件下有優(yōu)先再承包的權(quán)利。
第二十五條本合同由雙方簽字蓋章后生效。
第二十六條本合同正本二份，發(fā)包方，承包方各執(zhí)一份。
第二十七條本合同適用中國法律，雙方在履行合同中發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，雙方提交仲裁委員會(huì)仲裁。
發(fā)包方:***國際貿(mào)易（上海）有限公司。
地址：
電話：
法定代表人:___________(簽字蓋章)。
鷂___年____月____日。
承包方：______________。
身份證號(hào)碼：
鷂___年____月____日。
承包合同的法律依據(jù)篇十四
委托人___________經(jīng)與___________律師事務(wù)所協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：
一、___________律師事務(wù)所指派___________律師擔(dān)任___________案件的被告人（犯罪嫌疑人）___________的'辯護(hù)人。
二、根據(jù)《律師業(yè)務(wù)收費(fèi)辦法》的規(guī)定，委托人___________向律師事務(wù)所繳納委托費(fèi)用___________元。
三、本委托協(xié)議有效期自雙方簽訂之日起至___________止。
四、本委托協(xié)議如需變更，另行協(xié)商。
委托人（簽字）：____________。
受托方：____________________。
承包合同的法律依據(jù)篇十五
乙方：
根據(jù)中華人民共和國勞動(dòng)法、合同法及有關(guān)條文規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方聘請(qǐng)乙方為甲方在消防安裝工程施工承包人。工程以施工費(fèi)包干形式進(jìn)行合作。為分清甲乙雙方責(zé)、權(quán)、利的關(guān)系，特簽訂以下合作協(xié)議，雙方共同嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、承包范圍：
5、質(zhì)量等級(jí)：工程質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。并滿足甲方與建設(shè)方合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
6、協(xié)議價(jià)款：工程承包價(jià)款為萬元（大寫：）。
7、承包方式：所有施工費(fèi)，包施工原始資料，包施工機(jī)械設(shè)備。
一、甲方的職責(zé)和義務(wù)：
1、負(fù)責(zé)工程的合同簽訂工作和開工前的圖紙會(huì)審、技術(shù)交。
底工作，負(fù)責(zé)施工中的協(xié)調(diào)和技術(shù)指導(dǎo)。
2、負(fù)責(zé)支付土建方的配套費(fèi)用和施工水電費(fèi)。
3、負(fù)責(zé)乙方施工進(jìn)場(chǎng)前的協(xié)調(diào)工作。
4、負(fù)責(zé)由于建設(shè)方或其他施工的原因，給乙方人員造成傷。
亡或事故的協(xié)調(diào)工作。
5、指導(dǎo)調(diào)試開通工作。組織工程檢測(cè)及驗(yàn)收工作。
6、負(fù)責(zé)工程所需材料、設(shè)備的采購和供應(yīng)。
7、對(duì)工程質(zhì)量嚴(yán)格檢查，對(duì)乙方施工中存在的問題提出整。
改要求，并視情節(jié)輕重予以處罰。
8、審核、修正工程竣工資料，辦理工程審計(jì)結(jié)算。
二、乙方的職責(zé)和義務(wù)：
1、必須自覺遵守甲方有關(guān)規(guī)章制度，服從公司管理，不得從事違反甲方利益的活動(dòng)。如有違規(guī)違紀(jì)行為，按公司有關(guān)規(guī)定予以處罰。
2、必須按安全操作規(guī)程文明施工，杜絕一切事故隱患。
3、按建設(shè)方的圖紙及建設(shè)方、甲方的進(jìn)度要求施工。根據(jù)其進(jìn)度要求，編制施工組織方案。
4、負(fù)責(zé)進(jìn)出工地材料設(shè)備的裝卸工作，負(fù)責(zé)工地材料設(shè)備的二次搬運(yùn)。
5、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真組織施工。嚴(yán)格按規(guī)范和圖紙施工，確保施工進(jìn)度和質(zhì)量。如出現(xiàn)安裝質(zhì)量問題，其返工的一切費(fèi)用及造成的其它經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)。
6、負(fù)責(zé)參加施工技術(shù)交底會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、施工現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。及時(shí)催收工程款。
7、乙方必須為自己聘用人員購買保險(xiǎn)，并安排施工人員的住宿。施工過程中所造成的所有傷亡及安全事故，及其它違規(guī)、違章、違法行為等，均由乙方負(fù)責(zé)。
8、在甲方指導(dǎo)下，做好工程的調(diào)試開通。配合檢測(cè)和驗(yàn)收。及時(shí)辦理交工手續(xù)。
9、竣工時(shí)提供原始竣工圖紙及竣工資料，配合甲方編制工程結(jié)算和完成工程審計(jì)、結(jié)算。
10項(xiàng)目承包人必須親自主管工地。配合協(xié)調(diào)工地現(xiàn)場(chǎng)各方之關(guān)系。會(huì)議、檢測(cè)、驗(yàn)收等必須到場(chǎng)。
11、對(duì)進(jìn)入工地的材料、設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量和資料檢查驗(yàn)收，并妥善保管。
12、在每月28日前按月及時(shí)真實(shí)的向公司呈報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表及下月施工計(jì)劃。工程進(jìn)度以前月26日零時(shí)至當(dāng)月25日24時(shí)完成的工程量為準(zhǔn)。
13、保證項(xiàng)目施工質(zhì)量并能一次性通過檢測(cè)中心的檢測(cè)及消防驗(yàn)收。
14、負(fù)責(zé)保修期內(nèi)的維修任務(wù)（保修時(shí)間以甲方與建設(shè)方所簽合同中所規(guī)定的保修期為準(zhǔn)，材料、設(shè)備由甲方提供）。
三、付款方式：
1、乙方每月28日前向甲方提交經(jīng)甲方和監(jiān)理審核的月進(jìn)度報(bào)表。
2、甲方按審核后的月進(jìn)度報(bào)表的定額人工的80％在次月五日前支付乙方費(fèi)用。
3、甲方按協(xié)議付款至協(xié)議總價(jià)款的80％時(shí)即暫停支付乙方款項(xiàng)。
4、工程經(jīng)消防檢測(cè)中心檢測(cè)和消防部門驗(yàn)收合格后二個(gè)月內(nèi)甲方支付至施工費(fèi)的90％。
5、甲方與業(yè)主結(jié)算完畢，業(yè)主支付甲方的工程款達(dá)到業(yè)主與甲方合同總額的95％后，甲方在一月內(nèi)向乙方支付至協(xié)議價(jià)款的95％。
6、余額5％作為保修金，按甲方與業(yè)主合同約定的方式和條件支付。
四、合同價(jià)款及調(diào)整：
1、本合同為包干價(jià)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工程量累計(jì)增減5萬元內(nèi)（含5萬元），視為協(xié)議包干范圍內(nèi)變更，雙方不調(diào)整協(xié)議價(jià)款。
2、累計(jì)變更工程量超過5萬元后，甲方按業(yè)主認(rèn)可的簽證，按相應(yīng)工程量的12％調(diào)整雙方協(xié)議價(jià)款，（純點(diǎn)工簽證的70％歸乙方）。如項(xiàng)目變更人工用量過多，雙方按實(shí)協(xié)商。
3、所有的調(diào)整后的合同價(jià)款均待甲方與業(yè)主結(jié)算完成后進(jìn)行計(jì)算和支付。
五、雙方約定：
1、乙方在現(xiàn)場(chǎng)施工中必須接受甲方或甲方指定的管理人員的管理和指揮。發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，也必須保證現(xiàn)場(chǎng)正常的和必須的施工，否則甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行處罰直至要求乙方無條件退場(chǎng)。
2、現(xiàn)場(chǎng)材料的節(jié)約使用及現(xiàn)場(chǎng)保管，均由乙方負(fù)責(zé)（材料員由甲方指派，乙方負(fù)責(zé)管理）。設(shè)備材料如有遺失和損壞，必須照價(jià)賠償。施工過程中造成不正當(dāng)損耗和材料消耗超過限額部分由乙方承擔(dān)。
4、施工過程中乙方整理好各類施工資料，向甲方提供工程驗(yàn)收所必備的資料，并協(xié)助甲方辦理工程結(jié)算。
5、施工中所需要的設(shè)備、工具及相關(guān)消耗用品均由乙方自備，甲方一概不予提供。
6、如遇施工變更，乙方應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)簽證手續(xù)，并把相關(guān)情況通知甲方。
7、乙方人員配備不齊，施工質(zhì)量低劣及不服甲方調(diào)度等，甲方可中途辭退乙方，另請(qǐng)其它安裝隊(duì)伍。辭退時(shí)的施工費(fèi)用按已完工程量扣除罰款后按實(shí)結(jié)算。
8、未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行停工（包括節(jié)假日、農(nóng)忙等季節(jié)），否則將予以處罰，直至更換施工隊(duì)伍。
9、甲方如派駐專職材料員，乙方負(fù)責(zé)材料員工資的20％。
10、協(xié)議中未包括的施工內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商后可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
六、違約責(zé)任：
1、甲方管理人員隨時(shí)有權(quán)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的安裝質(zhì)量和安全施工情況，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、安全隱患，有權(quán)要求乙方返工，乙方不能因此要求工期順延。工期以甲方和建設(shè)方所簽合同所規(guī)定的合同所規(guī)定的合同工期為準(zhǔn)。由于乙方施工不力所造成工期每延誤一天，罰款壹仟元，罰款額累計(jì)達(dá)到壹萬元?jiǎng)t中止本協(xié)議，扣除乙方剩余的施工款，由甲方另請(qǐng)施工隊(duì)。
2、所有安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)均以國家現(xiàn)行的施工與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。如因質(zhì)量問題而被甲方勒令返工或?qū)е买?yàn)收不能通過，甲方有權(quán)終止承包協(xié)議，并處以二倍返工費(fèi)用罰款。
3、因建設(shè)單位或其他非乙方的原因造成的返工，乙方可通過甲方向有關(guān)方面簽證點(diǎn)工工日或要求補(bǔ)償。
4、乙方不能以任何形式轉(zhuǎn)包給其他任何一方。否則，甲方有權(quán)終止協(xié)議，并由乙方支付甲方人民幣貳萬元違約金。
七、以上協(xié)議，一式叁份，雙方簽字生效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商。如有爭(zhēng)議，不能達(dá)成共識(shí)，可在甲方或乙方所在仲裁部門或法院解決。
甲方（蓋章）：
乙方簽字：
主管副總經(jīng)理簽字：
身份證號(hào)碼：
承包合同的法律依據(jù)篇十六
郵編：_________。
法定代表人：_________。
乙方(預(yù)訂方)：_________。
郵編：_________。
證件名稱：_________。
證號(hào)：_________。
第一條乙方預(yù)訂_________區(qū)_________街(路)_________號(hào)《_________》項(xiàng)目_________幢_________層_________室(以下簡(jiǎn)稱該房屋)。
甲方已取得該房屋的商品房預(yù)售許可證(證書號(hào)：_________)，并經(jīng)_________測(cè)繪機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，該房屋建筑面積為_________平方米，套內(nèi)建筑面積為_________平方米。
該房屋甲方定于________年____月____日交付給乙方。
第二條乙方預(yù)訂的該房屋每平方米套內(nèi)建筑面積單價(jià)為人民幣_(tái)________元，總房?jī)r(jià)為人民幣_(tái)________元，乙方采取一次性分期按揭方式付款。
第三條乙方同意簽訂本協(xié)議時(shí)，支付定金人民幣_(tái)________元，作為甲、乙方雙方當(dāng)事人訂立商品房買賣合同的擔(dān)保，簽訂商品房買賣合同后，乙方支付的定金轉(zhuǎn)為房?jī)r(jià)款。
簽訂商品房買賣合同時(shí)，買賣單價(jià)應(yīng)以本協(xié)議。
第二條約定的單價(jià)為準(zhǔn)。
第四條甲、乙雙方商定，預(yù)訂期為_________天，乙方于________年____月____日前到_________與甲方協(xié)商簽訂商品房買賣合同。
超過預(yù)訂期，乙方未與甲方協(xié)商簽訂商品房買賣合同的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。
甲方解除本協(xié)議的，定金不予返還。
第五條甲方同意將發(fā)布或提供的廣告、售樓書、模型、樣板房所標(biāo)明的房屋平面布局、結(jié)構(gòu)、建筑質(zhì)量、裝飾標(biāo)準(zhǔn)及附屬設(shè)施、配套設(shè)施等狀況作為商品房買賣合同的附件。
第六條有下列情形之一，乙方拒絕簽訂商品房買賣合同的，甲方應(yīng)全額返還乙方已支付的定金。
2.甲乙雙方簽訂本協(xié)議后、簽訂商品房買賣合同前，由司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)依法限制該房屋房地產(chǎn)權(quán)利的。
第七條有下列情況之一，乙方拒絕簽訂商品房買賣合同的，甲方應(yīng)雙倍返還乙方已支付的定金：
1.甲方未以本協(xié)議。
第二條約定的單價(jià)作為商品房買賣價(jià)格的;。
2.甲方未遵守。
第五條約定的;。
3.甲方未告知乙方在簽訂本協(xié)議前該房屋已存在抵押、預(yù)租、查封等事實(shí)的。
第六條約定的情形外，乙方在預(yù)訂期內(nèi)提出解除本協(xié)議的，無權(quán)要求甲方返還定金。
第七條其他約定。
第八條甲乙雙方簽訂商品房買賣合同后，本協(xié)議自行終止。
本協(xié)議一式_________份，甲乙雙方各持_________份，_________、_________各執(zhí)一份。
第九條本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下述第_________種方式解決：
1.向_________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：____________。
________年____月____日________年____月____日。
承包合同的法律依據(jù)篇十七
第一，矛盾著的對(duì)立面的互相依賴性。矛盾著的每一方都同對(duì)立一方彼此互相依賴著，而不能孤立存在和發(fā)展。矛盾的一方必須以另一方為媒介，一方的'存在和發(fā)展必須以另一方的存在和發(fā)展為條件。自然界、社會(huì)和人類思維中任何事物和現(xiàn)象，無一不是作為這樣的矛盾統(tǒng)一體而存在。
第二，矛盾著的對(duì)立面之間的相互貫通性。矛盾的雙方不僅互相依存，而且存在著由此達(dá)彼的橋梁，存在著向?qū)α⒚孓D(zhuǎn)化的趨勢(shì)，即相互貫通性。矛盾的相互貫通首先表現(xiàn)為矛盾雙方的相互滲透和相互包含。任何矛盾都是具體的統(tǒng)一體內(nèi)的矛盾，二者之間存在著共同的基礎(chǔ)和因素，因而必定是互相滲透和互相包含的。
承包合同的法律依據(jù)篇十八
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》等有關(guān)法律、法規(guī)和國家政策的規(guī)定，本著平等協(xié)商、自愿、有償?shù)脑瓌t，就土地承包經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)包(出租)事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
一、轉(zhuǎn)包(出租)面積。
甲方將其承包經(jīng)營的_________鄉(xiāng)(鎮(zhèn))_________村_________組_________畝土地(地名、面積、等級(jí)、四至、土地用途附后)轉(zhuǎn)包(出租)給乙方從事_________(主營項(xiàng)目)生產(chǎn)經(jīng)營。
二、轉(zhuǎn)包(出租)期限。
轉(zhuǎn)包(出租)期限為_________年，即自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
三、轉(zhuǎn)包(出租)價(jià)款。
轉(zhuǎn)包(出租)土地的轉(zhuǎn)包金(租金)為每年_________元人民幣(其中包括、不包括依法向國家和集體繳納的農(nóng)業(yè)稅費(fèi)等)。
四、支付方式和時(shí)間。
乙方可以采取下列第_________種方式和時(shí)間支付轉(zhuǎn)包金(租金)。
1、現(xiàn)金(一次或分次)支付轉(zhuǎn)包金(租金)的方式，支付時(shí)間為_________。
2、實(shí)物(一次或分次)支付轉(zhuǎn)包金(租金)的方式，實(shí)物為：_________，支付時(shí)間為_________。
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/8719835.html】
