在商業(yè)交易中,合同起著重要的作用,確保各方之間的交易公平合理。在起草合同時,需要明確合同的目的、雙方的權(quán)利和義務(wù),并且確保其具備法律效力。請各位仔細閱讀以下合同樣本,以便理解合同的主要要素。
加工協(xié)議合同篇一
隨著法律觀念的深入人心,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同也是非常有必要的行為。那么合同要怎么擬定?以下小編在這給大家整理了一些石材加工合同協(xié)議,希望對大家有幫助!
甲方:(加工方)。
地址:______。
電話:______。
乙方:(來料方)。
地址:______。
電話:______。
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
乙方向甲方提供加工尼龍再生粒子所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條來料加工的質(zhì)量。
乙方提供的原材料正常備損率為40%,甲方加工后產(chǎn)成品的含灰量在4%以下。來料出現(xiàn)明顯異常時甲方應(yīng)立即通知乙方到現(xiàn)場查看。
第三條加工時間。
甲方在收到原材料后的45天內(nèi)將加工后的成品運輸至乙方工廠。甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
甲方為乙方進行加工的加工費為800元/噸。
第五條付款方式。
甲方將來料的產(chǎn)成品運抵乙方工廠,乙方即時支付加工費后卸貨。
第六條運輸與保險。
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由乙方負責(zé)。
第七條不可抗力。
由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應(yīng)盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第八條合同有效期。
本合同自簽字日起生效。有效期兩年。本合同有效期屆滿之前1個月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等效力。本合同未盡事宜按合同法及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
甲方:________________(蓋章)。
乙方:________________(蓋章)。
代表:________________。
代表:________________。
____年____月____日。
____年____月____日。
需方:
供方:
茲有需方向供方訂購用于楊橋東__之福州__保護改造工程。
第三坊a工程的外墻墻裙石材,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂以下合同。
一、貨物內(nèi)容:
芝麻灰石材,單價75元2,厚度。
1.5c左右,腰線86,單價77元,磨邊或砌450角單價8元,規(guī)格按甲方提供尺寸。
二、貨到工地:
由需方指定收貨人驗收。
三、交貨時間:
按簽訂合同之日起待甲方提供尺寸后,十天內(nèi)交。
第一批貨。
四、交貨地點:
____市楊橋路19號三坊七巷保護改造工程。
第三坊a工程工地。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
________年____月____日________年____月____日。
需方:_______。
供方:_______。
茲有需方向供方訂購用于楊橋東路19號之福州三坊七巷保護改造工程第三坊a工程的外墻墻裙石材,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂以下合同。
一、貨物內(nèi)容:芝麻灰石材,單價75元/m2,厚度1.5cm左右,腰線8×6,單價77元/m,磨邊或砌450角單價8元/m,規(guī)格按甲方提供尺寸。
二、貨到工地:由需方指定收貨人驗收。
三、交貨時間:按簽訂合同之日起待甲方提供尺寸后,十天內(nèi)交第一批貨。
四、交貨地點:福州市楊橋路19號三坊七巷保護改造工程第三坊a工程工地。
五、付款方式:全部貨到工地,需方在七天內(nèi)付該批貨款70%,余款待驗收后十五日之內(nèi)一次性付清。
六、本合同成立后,貨物價格如有漲跌,概不影響本合同所訂價格,供需雙方不得異議。
七、以上單價含稅收、運費、裝卸費。
八、解決合同糾紛方式:
本合同履行地為福建省福州市,因履行本合同所發(fā)生的一切訴訟,由合同履行地人民法院管轄。
九、本訂貨合同一經(jīng)簽訂,雙方均必須共同遵守,認真嚴格執(zhí)行。
十、本合同一式肆份,供、需雙方各執(zhí)二份,本合同簽署日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方:
乙方:
甲乙雙方于20__年月日簽訂《____x裝修工程石材采購合同》(下文稱主合同),現(xiàn)經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,自愿達到如下補充合同:
第一條、甲乙雙方主合同約定的貨款,經(jīng)甲方與同意,乙方委托向甲方支付合同約定的貨款。
第二條、乙方應(yīng)當(dāng)保證甲方在收取代為支付的款項后,由乙方自行承擔(dān)向履行償還責(zé)任。
第三條、乙方委托公司代為支付貨款的行為,由乙方與公司雙方承擔(dān)法律責(zé)任。甲方與公司不存在任何權(quán)利義務(wù)關(guān)系。因此產(chǎn)生的法律責(zé)任由乙方與公司承擔(dān)責(zé)任,一概與甲方無關(guān)。甲方作為債權(quán)人,只收取主合同約定的貨物款項。
第四條、乙方應(yīng)當(dāng)保證所委托的公司是經(jīng)工商局合法注冊的獨立法人,具有合法經(jīng)營、完善公司制度與健全的會計制度,不存在違法違紀(jì)的經(jīng)營行為。乙方與應(yīng)當(dāng)承擔(dān)各自行為產(chǎn)生的稅收繳納工作,乙方應(yīng)保證公司支付給甲方的款項具有合法來源,否則一切法律后果均由乙方單方負責(zé)。
第五條、甲方有權(quán)單方面在合同履行過程中的任何階段中無條件解除主合同。甲方解除主合同的,在解除合同通知書送達乙方時即生效,合同自動解除,雙方之間的所有權(quán)利義務(wù)關(guān)系均終止,且主合同約定的違約責(zé)任、救濟措施、爭議解決條款、訴訟約定等條款全部同時失效。
第六條、主合同解除后,甲乙雙方之間不得以任何理由向?qū)Ψ教崞鹑魏螜?quán)利請求,包括申請仲裁或提起訴訟等。甲乙雙方在合同解除前一方享受權(quán)利與一方履行義務(wù)產(chǎn)生的問題在合同解除后均由其由各方自行承擔(dān),一切責(zé)任福建元一律師事務(wù)所,楊夏冬律師,福州知名律師,手機:。任與對方無關(guān),不得向?qū)Ψ街鲝埲魏螜?quán)利。
第七條、主合同解除后,甲方如有收取公司代為支付的預(yù)付款、貨款,甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方的要求將所有款項退回乙方書面指定的賬號,但是因已款項產(chǎn)生的利息部分不予退回。
第八條、主合同解除后,如甲方從公司有收到款項,乙方應(yīng)當(dāng)保證__x公司不向人民法院訴訟主張要求甲方返還收取的款項(比如公司以不當(dāng)?shù)美麨槔碛梢蠹追椒颠€款項)。如果公司向人民法院起訴要求甲方返還款項的,甲方有權(quán)拒絕承擔(dān)一切法律責(zé)任,并由乙方自行承擔(dān)向____公司的返還責(zé)任。同時在訴訟中乙方應(yīng)當(dāng)無條件作為共同被告參與訴訟,并在訴訟中承擔(dān)向__x公司的全部返還責(zé)任與案件的訴訟費用,并賠償給甲方因此造成的間接損失包括:律師費、差旅費、調(diào)查取證費、公證費、公告費、執(zhí)行費、訴訟費等一切費用。
第九條、本補充合同的效力大于主合同,優(yōu)先適用補充合同。補充合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
發(fā)包方:(以下簡稱:甲方)承包方:(身份證號:)(以下簡稱:乙方)。
為充分利用乙方大理石板材加工經(jīng)驗,發(fā)揮乙方的生產(chǎn)管理能力,根據(jù)《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,雙方在自愿、平等、有償和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包管理甲方位于干掛石材大理石大理石加工相關(guān)事宜達成如下協(xié)議,以資雙方遵守執(zhí)行。
第一條:承包內(nèi)容:
大理石板材加工及管理,大理石毛板下車、上臺車鋸切、線條拼裝、平板開槽。
第二條:承包期限:年月日至石材幕墻結(jié)束。
第三條:承包方式:
1、采用包工不包料形式,所有材料全部由甲方提供。
2、臺車鋸機及其附屬設(shè)備由甲方提供,切割板材用刀片乙方自理。
第四條:承包費用:
1、大理石板材加工承包費用為綜合單價元/平方米(本單價包括管理費用、人工工資、生活費、住宿費用、保險等)乘以甲方提供乙方料單加工完成量為最終結(jié)算總價。甲方不在追加其他費用款項。
第五條:雙方責(zé)任與義務(wù)。
一、甲方責(zé)任與義務(wù)。
1、甲方負責(zé)提供大理石排鋸臺、必要的工作場地及平板車相關(guān)設(shè)備等及配套設(shè)備給乙方使用【附設(shè)備移交清單】。
1、中甲方提供加工廠的合法證照、水、電、路三通。負責(zé)提供加工的機械設(shè)備工具。
2、甲方根據(jù)現(xiàn)場需求向乙方下達加工任務(wù)。
3、甲方為乙方人員遵紀(jì)守法、安全文明生產(chǎn)的教育、提升產(chǎn)品質(zhì)量、加工技能培訓(xùn)。
4、甲方有權(quán)對乙方員工違反企業(yè)規(guī)章制度,不服從管理,其進行批評教育,情節(jié)嚴重的給予辭退,觸犯法律的交由司法機關(guān)處理。
5、如乙方連續(xù)7天不能按時完成現(xiàn)場所需石材切割,甲方有權(quán)要求乙方增加工作時間或更換人員。
二、乙方責(zé)任與義務(wù)。
1、服從甲方的組織指揮和總體安排,遵守各項規(guī)定制度。乙方工作人員在合同期內(nèi)必須服從甲方監(jiān)督,自覺遵守公司規(guī)章制度,按時保質(zhì)、保量安全的完成甲方下達的生產(chǎn)任務(wù)。
2、愛護甲方設(shè)備、設(shè)施等公司財物,合理使用材料,因材用料,不造成浪費。
3、生產(chǎn)過程中的安全事故責(zé)任由乙方自負。
4、確保產(chǎn)品質(zhì)量達到國家石材加工標(biāo)準(zhǔn)要求。因乙方原因給甲方造成質(zhì)量事故、產(chǎn)品損失或聲譽影響,乙方應(yīng)承擔(dān)其責(zé)任。
5、錄用工作人員,要符合勞動法規(guī)定,所錄用員工身體健康,無傳染病、無慢性疾病和重大疾病,乙方關(guān)心員工身心健康。
6、按時給其人員發(fā)放薪酬,不得拖欠。
7、工作區(qū)域保持壞境衛(wèi)生整潔。
8、工作人員在合同期間應(yīng)自覺遵紀(jì)守法,嚴禁各種違法犯罪活動,如發(fā)生事故責(zé)任由乙方承擔(dān)。
9、乙方加工的產(chǎn)品不合格需返工的,乙方須承擔(dān)返工所需的相關(guān)耗材費用及電費。
第六條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
1、板材對角線誤差控制在3㎜之內(nèi);線條拼接縫隙控制在1mm之內(nèi),無法拼接嚴實的,須用石粒及膠填滿。
第七條、結(jié)算方式:
甲方按時支付乙方每月完成工程量的%承包費,尾款在竣工驗收后一個月內(nèi)結(jié)清。
第八條:設(shè)備移交:
在本合同簽定5日內(nèi),甲方向乙方現(xiàn)場清點交付機械設(shè)備工具、水、電設(shè)備和有關(guān)設(shè)施,簽署交接清單。待合同終止時,乙方按照清單向甲方交接有關(guān)設(shè)備和物資,確保設(shè)備、物資完整無損,可以正常使用。
因本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向勞動仲裁委員會或法院起訴。
第十條:未盡事宜:
本合同未盡事宜,雙方可協(xié)議補充或按有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章規(guī)定執(zhí)行。
第十一條:生效日期:
本合同雙方簽章之日起生效。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):簽訂日期:年月
乙方(蓋章):年日日月。
加工協(xié)議合同篇二
甲方:
乙方:
方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響質(zhì)量時,方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知方調(diào)換或補齊。承攬方對方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知方;方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知方,因此造成的損失,由方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)物日期計算:承攬方自備運輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取物通知中,必須留給方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付物或完成工作,方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償方因此造成的損失。
3.未按合同規(guī)包裝物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交付物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)方同意,提前交付物,方有權(quán)拒收。
5.不能交付物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6.異地交付的物不符合合同規(guī)定,暫由方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7.實行代運或送貨的物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付物的責(zé)任。
8.由于保管不善致使方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付方因此造成的損失。
9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10.擅自調(diào)換方提供的原材料或修理物的零部件,方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條方的違約責(zé)任
1.中途變更物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3.未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付物的日期得以順延外,方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取物的,承攬方有權(quán)將物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給方;變賣物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,方還應(yīng)補償不足部分;如物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5.超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6.無故拒絕接收物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.變更交付物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
甲方:
乙方:
日期:
加工協(xié)議合同篇三
甲方:
乙方:
1、委托加工產(chǎn)品:_________
2、數(shù)量:以甲方下單為準(zhǔn)
3、單價:_________
4、交貨期限:按乙方接單日起________天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準(zhǔn)。
5、甲方提供、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識。
1、乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工,參照【生產(chǎn)通知單、樣衣、工藝制單】為標(biāo)準(zhǔn),于_________年_________月_________日制作出大貨樣衣,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存,方可大貨生產(chǎn)。
2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》見附件及國家標(biāo)準(zhǔn)。如企業(yè)質(zhì)量細則標(biāo)準(zhǔn)中有低于國家標(biāo)準(zhǔn)或者與國家標(biāo)準(zhǔn)不符的,按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
1、顏色、尺碼規(guī)格的確認。
2、繡花、印花其他特殊工藝的確認。
3、裁剪工藝、縫紉工藝的確認。
4、其他質(zhì)量問題的確認。
5、回修率不能超過總生產(chǎn)量,如有超過范圍按每件扣款五元。
1、甲方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等紙樣的技術(shù)資料。
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝。
2、甲方指定交貨地點_________。
3、運輸方式為_________運費由_________負擔(dān)。
1、在乙方檢驗合格交貨后,三十天后由乙方提供領(lǐng)料單、合同書、交貨清單交給甲方。
2、甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。
乙方銀行帳戶為:________________________
銀行戶名:______________________________
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應(yīng)向甲方支付價款總值________的違約金。
2、乙方若制造假冒產(chǎn)品,給甲方造成損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任,賠償金額為人民幣________萬元,甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進行處罰。
3、乙方由于保管不善,致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失。
4、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料,并視實際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
5、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標(biāo),未達到質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo),乙方向甲方支付產(chǎn)品報次賠償金________成本價。
6、乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產(chǎn)品,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)按該批產(chǎn)品總金額的________支付違約金。
7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權(quán)終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權(quán)追究其違約法律責(zé)任。
甲方:
乙方:
加工協(xié)議合同篇四
甲方:
地址:
電話:
傳真:
乙方:
地址:
電話:
傳真:
甲、乙雙方就乙方委托甲方進行貼牌生產(chǎn)食品系列事宜,在雙方平等合作的基礎(chǔ)上經(jīng)友好協(xié)商達成共識,簽訂本委托生產(chǎn)合同書,雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。
1、甲方系獨立的法人單位,并具單位營業(yè)執(zhí)照證書等合法手續(xù)。
2、乙方具備生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的合法資質(zhì),證書手續(xù)齊全真實,產(chǎn)品嚴格按照國家技術(shù)監(jiān)督部門備案的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
3、產(chǎn)品質(zhì)量以甲方和乙方共同確認的樣本質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)。乙方在產(chǎn)品加工過程中必須符合國家食品安全的相關(guān)法規(guī),不得添加任何違禁添加劑,產(chǎn)品出廠前,必須經(jīng)國家法定檢驗機構(gòu)檢驗合格,并出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn),如漲袋、漏氣或變質(zhì)等情況,因質(zhì)量問題造成的所有損失由乙方承擔(dān),若甲方在產(chǎn)品沒有任何質(zhì)量問題,出現(xiàn)滯銷情況,乙方不予退貨,由甲方自行處理。
4、甲方全面銷售,乙方不得銷售該產(chǎn)品。
1、乙方為生產(chǎn)單位:按照甲方需求,給甲方生產(chǎn)合格系列產(chǎn)品。
2、甲方為委托單位,其商標(biāo)為甲方所有。
2、甲方款到乙方指定賬戶后經(jīng)核實乙方再進行生產(chǎn)
乙方接到甲方訂單后十天內(nèi)貨到甲方倉庫(因前期生產(chǎn)未調(diào)整過來有可能會出現(xiàn)延誤),如果超過十天,從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的`違約金(天災(zāi)等不可抗力之特殊情況除外)。
甲方倉庫:
聯(lián)系人:
乙方必須按照甲方的訂單品種、數(shù)量組織生產(chǎn),數(shù)量控制在訂單數(shù)的正負10%內(nèi),訂單以傳真內(nèi)容為準(zhǔn)。如未按訂單生產(chǎn),甲方有權(quán)拒收(如甲方條件過于苛刻,乙方有權(quán)拒絕生產(chǎn),并進行協(xié)商解決)。
本合同有效期為年月日至年月日止。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,未盡事宜,雙方協(xié)商解決:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
法人代表(簽章):
簽約代表:
簽約日期:
乙方:
法人代表(簽章):
簽約代表:
簽約日期:
加工協(xié)議合同篇五
甲方:
乙方:
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民終字第____號)達成如下和解協(xié)議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務(wù),__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的委托授權(quán),事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認。
2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣元,甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
加工協(xié)議合同篇六
乙方(加工方):_____________簽定地點:_____________
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商,特制定以下協(xié)議:
一、簽定時間:_____年__月__日交貨地點:_____________
制單款號貨品名稱數(shù)量貨期單價每件成本價備注
二、甲方以下達“生產(chǎn)制單”方式委托乙方生產(chǎn),明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供ok樣板、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)雙方認可,即為合同的組成部分,具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
三、乙方負責(zé)每款生產(chǎn)加工單的縫紉線、輔料,布料除外由___方提供,其費用由___方承擔(dān)。四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術(shù)資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯,方可投入生產(chǎn)。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟損失,由加工方承擔(dān)。
五、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能出貨,則按此款數(shù)量的成本價賠償,并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的.1%扣款,如超期兩天按該貨品總價的2%扣款,以此類推,如因甲方原因(布料不及時到位)造成不能按期交貨,雙方另行定貨期,并需簽字生效。
六、甲方提供布料,按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計算,超出部分的費用由乙方承擔(dān)。甲方必須在一定時間內(nèi)清點來料、核對一切來料并簽收。布料如有質(zhì)量問題不能生產(chǎn),應(yīng)及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔(dān)。
七、裁床開裁前負責(zé)對布料進行檢查。如發(fā)現(xiàn)布料有質(zhì)量問題(含布料短碼)及實際用量超過制單用量,應(yīng)立即通知甲方商量解決辦法,雙方確定無異后,方可開裁。
八、結(jié)算方式:按甲方實際出貨數(shù)量結(jié)算,合同生效出貨時。
九、甲乙雙方應(yīng)本著精誠合作的態(tài)度,如因合同或其它產(chǎn)生爭議,協(xié)商不成,雙方可通過法律途徑進行解決。
十、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方(供應(yīng)方):_____________
地址:______________________
甲方身份證:__________________
授權(quán)代表:__________________
日期:______________________
乙方(加工方):_____________
地址:_____________________
乙方身份證:____
公司蓋章:___________________
日期:_____________________
加工協(xié)議合同篇七
委托方:____________________________________(以下簡稱甲方)
法定代表:__________________________________
受托方:____________________________________(以下簡稱乙方)
法定代表:__________________________________
甲乙雙方經(jīng)過充分和友好的協(xié)商,在平等互利基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方加工____________,一事共同達成如下協(xié)議:
第一條 代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為甲方加工__________,加工數(shù)量、款式、規(guī)格、單價如下表格:
產(chǎn)品名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
備注
加工協(xié)議合同篇八
供貨單位全稱:(以下簡稱甲方)
需方單位全稱:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《經(jīng)濟合同法》及有關(guān)條例規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同,并嚴格信守以下條款:
1、供貨日期:自合同簽訂日內(nèi)供貨。
2、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
3、交貨地點:
4、合同有效期:自合同簽訂日起至付清全部工程款為止
5、結(jié)算方式:據(jù)實結(jié)算
6、付款單位名稱:付款方式:期限:
7違約現(xiàn)任:
1、供方不能交貨,向需方償付未交貨部分貨款總值%的違約金;
2、需方中途退貨,向供方償付付退貨部分總%的違約金;
3、其余違約責(zé)任,按有關(guān)條例執(zhí)行。
8、其他補充事項:
9、梧合一式份,雙方各執(zhí)一份,副本一份,副本份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
________年____月____日
加工協(xié)議合同篇九
委托方:(以下簡稱甲方)
被委托方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工__________________產(chǎn)品,為維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關(guān)代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守,加工漁具合同協(xié)議書范本。
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
1.按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產(chǎn)品。
3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。
4.負責(zé)向乙方提供甲方商標(biāo)各種組合、內(nèi)外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產(chǎn)品。
3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。
4.負責(zé)向乙方提供甲方商標(biāo)各種組合、內(nèi)外包裝及其它標(biāo)有商標(biāo)的包裝及印刷品等與乙方加工品有關(guān)的內(nèi)容。
5.甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標(biāo)準(zhǔn)進行驗收貨品。
7.甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
本合同所簽訂的上述加工品的商標(biāo)及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
甲方不得交乙方設(shè)計生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商。
1.嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2.甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標(biāo)準(zhǔn)打版進行生產(chǎn),生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)符合____________質(zhì)量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種》。
3.負責(zé)原材料的采購、驗收、供應(yīng),并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進行。
4.嚴格管理甲方提供的商標(biāo)、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標(biāo)、飾品及包裝等丟失,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
5.不得將甲方提供的款式用于其他商標(biāo)生產(chǎn)。
6.嚴守甲方的商業(yè)秘密。
7.對生產(chǎn)的產(chǎn)品實行三包,三包標(biāo)準(zhǔn)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起一星期內(nèi)乙方支付總貨款的____________作為預(yù)付款,乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進倉后財務(wù)核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過程中,質(zhì)量主管之監(jiān)督要求(以書面內(nèi)容要求為準(zhǔn))作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收。
1.因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應(yīng)每天承擔(dān)此批貨總價______%的違約金;如甲方?jīng)]按合同要求提貨,乙方有權(quán)扣除甲方訂金。
2.如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等,一經(jīng)查證,無論數(shù)量多少乙方應(yīng)付甲方人民幣______萬元違約金,并追究乙方法律責(zé)任。
3.凡違反本合同之其他各項條款的,責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)此批貨價值______%的違約金。
4.甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責(zé)任外,另一方有權(quán)終止本合同。因甲方提供的商標(biāo)及授權(quán)手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責(zé)任由甲方承擔(dān),甲方賠償因此給乙方帶來和經(jīng)濟損失。
第七條合同有效期限本委托加工合同期限為______個月,自______年______月______日至______年______月______日止,生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準(zhǔn)。
第八條合同如遇爭議,甲乙雙方可協(xié)商解決,達不成協(xié)議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條本合同正本一式二份,經(jīng)雙方當(dāng)?shù)厝舜砗炞稚w章后生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方:____________乙方:____________
代表人:__________代表人:__________
日期:____________日期:____________
委托加工合同【推薦】
【推薦】委托加工合同
加工的合同
外加工協(xié)議書參考
【精】委托加工合同
【薦】委托加工合同
委托加工合同【精】
【熱】委托加工合同
委托加工合同【薦】
代加工合作合同
加工協(xié)議合同篇十
甲方:
乙方:
甲方生產(chǎn)過程中因部分工件需要噴漆處理,經(jīng)考察,確定乙方為加工合作單位。經(jīng)雙方充分協(xié)商,就合作事宜達成如下協(xié)議:
一、乙方必須具備噴漆加工的所有資質(zhì)。
二、加工合作期限:自20__年__月__日起至20__年__月__日止。
三、合作期限內(nèi),甲方對乙方承攬加工件的質(zhì)量、供給能力等進行監(jiān)督和檢查。
四、乙方必須按照甲方下達的生產(chǎn)訂單進行生產(chǎn),未經(jīng)甲方允許,不得轉(zhuǎn)由其他單位生產(chǎn)。
五、乙方為甲方加工工件,原則上實行包工包料的方式。
六、甲方委托乙方加工產(chǎn)品的價格,按照甲方訂單核實的價格或雙方協(xié)商的`價格表執(zhí)行,任何一方不得擅自變更。
七、雙方約定的結(jié)算方式:每一批次完工結(jié)賬。
八、本協(xié)議雙方蓋章或簽字生效,一式二份,具有法律效力。
甲方代表: 乙方代表:
20__年__月__日 20__年__月__日
加工協(xié)議合同篇十一
____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守,機械外加工合同協(xié)議書。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)第九條運輸辦法及費用負擔(dān)第十條結(jié)算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,合同范本《機械外加工合同協(xié)議書》。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的`,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
加工協(xié)議合同篇十二
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費承擔(dān)
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔(dān)
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔(dān)
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
第七條轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權(quán)解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)。
第八條保密
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十條協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十三條加工費結(jié)算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對定作物的質(zhì)量負責(zé)的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責(zé)任
1.承攬人的違約責(zé)任
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,承攬人應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的.有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權(quán)拒收。
2.定作人的違約責(zé)任
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽):_____法定代表人(簽):______
委托代理人(簽):_____委托代理人(簽):______
加工協(xié)議合同篇十三
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:上海xx金屬材料有限公司(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方進行鋼材加工等業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議:
1、甲方將根據(jù)生產(chǎn)或貿(mào)易需要,委托乙方加工卷板,該卷板的所有權(quán)歸甲方所有。
2、根據(jù)甲方要求,乙方開具加工通知單,甲方確認,除此乙方不得擅自挪用、調(diào)撥和加工所有權(quán)屬甲方的貨物。
3、乙方根據(jù)事先約定的提貨時間,加工好指定鋼材,保證甲方準(zhǔn)時提貨。如甲方因特殊情況,需要提前提貨,應(yīng)提前8小時與乙方協(xié)商,甲方將盡量滿足乙方需求。
4、甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內(nèi)容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調(diào)整收費標(biāo)準(zhǔn),雙方可以協(xié)商。
5、協(xié)議期限內(nèi),由于不可抗力因素,致使乙方不能履行協(xié)議,應(yīng)立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協(xié)議影響的程度,由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議,或者部分免除履行協(xié)議的責(zé)任,或者延期履行協(xié)議。
但因戰(zhàn)爭、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行,則雙方均免于責(zé)任。
6、本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
7、本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
8、本協(xié)議有效期從簽訂之日起到年月日
甲方:乙方:上海xx金屬材料有限公司
代表:代表:
簽約地:
年月日訴訟委托代理合同項目處置委托管理合同農(nóng)業(yè)水利服務(wù)事項委托協(xié)議書
加工協(xié)議合同篇十四
甲方:
住所:
聯(lián)系電話:
乙方:
住所:
聯(lián)系電話:
甲方委托乙方加工_____________產(chǎn)品,為維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關(guān)代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定。
1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標(biāo)注冊證、授權(quán)書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件。
3、向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。
4、負責(zé)向乙方提供甲方商標(biāo)各種組合、內(nèi)外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產(chǎn)品。
5、甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標(biāo)準(zhǔn)進行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
8、本合同所簽訂的上述加工品的商標(biāo)及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
9、甲方不得交乙方設(shè)計生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商。
1、嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2、甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標(biāo)準(zhǔn)打版進行生產(chǎn),生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)符合____________質(zhì)量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。
3、負責(zé)原材料的采購、驗收、供應(yīng),并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進行。
4、嚴格管理甲方提供的商標(biāo)、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標(biāo)、飾品及包裝等丟失,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
5、不得將甲方提供的款式用于其他商標(biāo)生產(chǎn)。
6、嚴守甲方的商業(yè)秘密。
7、對生產(chǎn)的產(chǎn)品實行三包,三包標(biāo)準(zhǔn)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起_______星期內(nèi)乙方支付總貨款的________作為預(yù)付款,乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進倉后財務(wù)核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過程中,質(zhì)量主管之監(jiān)督要求(以書面內(nèi)容要求為準(zhǔn))作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。甲方在乙方送貨到指定地點之日起________日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收。
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應(yīng)每天承擔(dān)此批貨總價______%的違約金;如甲方?jīng)]按合同要求提貨,乙方有權(quán)扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等,一經(jīng)查證,無論數(shù)量多少乙方應(yīng)付甲方人民幣______萬元違約金,并追究乙方法律責(zé)任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的,責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)此批貨價值______%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責(zé)任外,另一方有權(quán)終止本合同。因甲方提供的商標(biāo)及授權(quán)手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責(zé)任由甲方承擔(dān),甲方賠償因此給乙方帶來和經(jīng)濟損失。
本委托加工合同期限為______個月,自______年______月______日至______年______月______日止,生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準(zhǔn)。
甲方(簽字):
簽訂地點:
_________年________月______日
乙方(簽字):
簽訂地點:
_________年________月______日
鋼筋加工合同
外加工協(xié)議書參考
加工合同范本
進料加工貿(mào)易合同
委托加工保密合同
模具加工合同樣本
委托加工合同范本
鋼材加工合同范本
【本文地址:http://www.mlvmservice.com/zuowen/6144684.html】