合同是一種法定約束力的文件，具備法律效力，雙方應嚴格遵守。合同中要規(guī)定爭議解決的方式，例如仲裁、訴訟等，以便及時解決糾紛。在下面的合同參考范文中，您可以找到對應您所需合同類型的樣本。
加工協(xié)議合同篇一
乙方：____________________
甲、乙雙方本著真誠合作，互惠互利的原則根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律的規(guī)定，在友好協(xié)商的基礎上簽訂以下合同，以便雙方共同遵守。
第一條：甲方接受乙方的委托生產(chǎn)加工以下產(chǎn)品：
第二條：甲方須于____________年________月________日前將乙方委托生產(chǎn)加工的產(chǎn)品交付給乙方。
第三條：乙方須先預付給甲方人民幣__________元作為生產(chǎn)貨物的訂金，剩余金額按合同約定的時間在乙方對貨物驗收完畢后提貨時一次性付清。
第四條：產(chǎn)品質(zhì)量、款式、規(guī)格按乙方的要求及提供的樣品生產(chǎn)。
第五條：產(chǎn)品的外包裝以防水編織袋為主，如乙方另有要求的，其包裝費用由乙方承擔。
第六條：發(fā)往_______________市以外的貨物，其一切運輸費用由乙方承擔。
第七條：甲方須按合同約定的時間按時交貨，如逾期按合同總額的_____%付給乙方違約金。
第八條：乙方須按合同約定的時間按時付款，如逾期按合同總額的_____%付給甲方違約金。
第九條：因人力不可抗拒的因素甲方無法按時交貨的，本合同無效。
第十條：本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后可另擬補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效應。
第十一條：甲、乙雙方在履行本合同中如有爭議，應友好協(xié)商解決。如無法協(xié)商解決的，任何一方均可將此爭議提交甲方所在地法院訴訟解決。
第十二條：本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第十三條：本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
代加工合同
外加工協(xié)議書參考
鋼結(jié)構(gòu)加工合同
加工合同范本
加工貿(mào)易合同范文合集十篇
加工協(xié)議合同篇二
簽訂日期：________年______月________日
乙方為甲方加工零件一批。經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條：加工成品質(zhì)量要求：
一：甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
乙方乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方;甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：加工價款：按核定價格計算共計：____________元。(乙方附明細清單)。
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標。
準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：______________________元(大寫：______________元)乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：結(jié)算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳。
第八條：乙方的違約責任：
一：乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值______%的違約金。
第九條：甲方的違約責任：
一：甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，對已加工工件等經(jīng)甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值%的違約金。
三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。
第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失。
第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：______________(蓋章)乙方：______________(蓋章)。
代表人：______________代表人：______________。
地址：______________地址：______________。
電話：______________電話：______________。
開戶銀行：______________開戶銀行：______________。
帳號：______________帳號：______________。
加工協(xié)議合同篇三
經(jīng)雙方充分協(xié)商，在互利互惠的基礎上，就甲方委托乙方加工生產(chǎn)[]系列產(chǎn)品事宜，達成以下協(xié)議：
1、產(chǎn)品品名：
2、產(chǎn)品規(guī)格為：
3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議，加工廠合同協(xié)議書范本。
1、甲方根據(jù)市場銷售情況，于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數(shù)量和供貨時間，乙方如有異議，應在接訂單后1日內(nèi)書面提出，否則，視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供產(chǎn)品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調(diào)整，調(diào)整計劃提前5天通知乙方，但調(diào)整幅度(量)不得超過計劃的25%，若超過25%，雙方另行協(xié)商。
3、乙方應盡最大努力，最大限度的滿足甲方訂單的要求。
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家食品衛(wèi)生標準。
2、加工產(chǎn)品包裝上標注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產(chǎn)，附“”商標使用授權(quán)書。
4、乙方交付的產(chǎn)品如在市場流通中，因品質(zhì)問題而導致甲方利益受損時，經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)公證單位鑒定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：
(3)少量的包裝破損等質(zhì)量問題，由乙方負責調(diào)換;
(4)若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產(chǎn)品變質(zhì)，乙方不予承擔責任，合同范本《加工廠合同協(xié)議書范本》。
5、乙方應按產(chǎn)品標準要求對每批次產(chǎn)品進行抽檢及留樣，并嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應根據(jù)甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復印件及生產(chǎn)、衛(wèi)生許可證復印件，相應批次產(chǎn)品的出廠檢驗報告單。
1、產(chǎn)品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有，乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責采購加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質(zhì)量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市。
1、產(chǎn)品實行甲方自行提供，交付地點為乙方工廠倉庫，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車。
2、產(chǎn)品交貨按甲方訂單履行，若有變動，雙方應提前約定。
3、產(chǎn)品在出廠之前，由甲方駐廠代表開具質(zhì)量驗收單，并在乙方出庫單上簽字。
4、產(chǎn)品驗收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認的質(zhì)量文件及國家相應標準。
6、交貨時間：自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真后1天內(nèi))后第七天開始供貨，日供貨量為：月訂貨量萬箱以內(nèi)的，第天不低于萬箱，月訂貨量萬箱的，每天不低于萬箱，萬箱以上的，每天萬箱。
1、合同解除的條件
2、爭議解決途徑
3、合同生效時間
委托方加工方
代表人簽字：代表人簽字：
代表人姓名：代表人姓名：
____有限公司(蓋章)：____有限公司(蓋章)：
____年__月__日____年__月__日
加工的合同
關(guān)于加工貿(mào)易合同四篇
外加工協(xié)議書參考
代加工合作合同
委托加工合同【推薦】
委托加工合同【精】
【熱】委托加工合同
【推薦】委托加工合同
委托加工合同【薦】
加工協(xié)議合同篇四
甲方：
乙方：
1、委托加工產(chǎn)品：_________
2、數(shù)量：以甲方下單為準
3、單價：_________
4、交貨期限：按乙方接單日起________天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。
1、乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工，參照【生產(chǎn)通知單、樣衣、工藝制單】為標準，于_________年_________月_________日制作出大貨樣衣，經(jīng)甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存，方可大貨生產(chǎn)。
2、技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》見附件及國家標準。如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行。
1、顏色、尺碼規(guī)格的確認。
2、繡花、印花其他特殊工藝的確認。
3、裁剪工藝、縫紉工藝的確認。
4、其他質(zhì)量問題的確認。
5、回修率不能超過總生產(chǎn)量，如有超過范圍按每件扣款五元。
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等紙樣的技術(shù)資料。
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝。
2、甲方指定交貨地點_________。
3、運輸方式為_________運費由_________負擔。
1、在乙方檢驗合格交貨后，三十天后由乙方提供領料單、合同書、交貨清單交給甲方。
2、甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。
乙方銀行帳戶為：________________________
銀行戶名：______________________________
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值________的違約金。
2、乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣________萬元，甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進行處罰。
3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失。
4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任。
5、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標，未達到質(zhì)量要求、技術(shù)指標，乙方向甲方支付產(chǎn)品報次賠償金________成本價。
6、乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產(chǎn)品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的________支付違約金。
7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權(quán)終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權(quán)追究其違約法律責任。
甲方：
乙方：
加工協(xié)議合同篇五
甲方：
乙方：
方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響質(zhì)量時，方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知方調(diào)換或補齊。承攬方對方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知方；方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知方，因此造成的損失，由方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)物日期計算：承攬方自備運輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取物通知中，必須留給方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付物或完成工作，方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分方不再需要的，承攬方應賠償方因此造成的損失。
3.未按合同規(guī)包裝物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4.逾期交付物(包括返修、更換、補交等)，應當向方償付違約金____元；(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)方同意，提前交付物，方有權(quán)拒收。
5.不能交付物或不能完成工作的，應當償付不能交付物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
6.異地交付的物不符合合同規(guī)定，暫由方代保管時，應當償付方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7.實行代運或送貨的物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付物的責任。
8.由于保管不善致使方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付方因此造成的損失。
9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
10.擅自調(diào)換方提供的原材料或修理物的零部件，方有權(quán)拒收，承攬方應賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理，應當按方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條方的違約責任
1.中途變更物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
3.未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付物的日期得以順延外，方應當償付承攬方停工待料的損失。
4.超過合同規(guī)定期限領取物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。方超過領取期限6個月不領取物的，承攬方有權(quán)將物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給方；變賣物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，方還應補償不足部分；如物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5.超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6.無故拒絕接收物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.變更交付物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按()項處理：
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
甲方：
乙方：
日期：
加工協(xié)議合同篇六
甲方：
地址：
電話：
傳真：
乙方：
地址：
電話：
傳真：
甲、乙雙方就乙方委托甲方進行貼牌生產(chǎn)食品系列事宜，在雙方平等合作的基礎上經(jīng)友好協(xié)商達成共識，簽訂本委托生產(chǎn)合同書，雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。
1、甲方系獨立的法人單位，并具單位營業(yè)執(zhí)照證書等合法手續(xù)。
2、乙方具備生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的合法資質(zhì)，證書手續(xù)齊全真實，產(chǎn)品嚴格按照國家技術(shù)監(jiān)督部門備案的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標準生產(chǎn)。
3、產(chǎn)品質(zhì)量以甲方和乙方共同確認的樣本質(zhì)量為標準。乙方在產(chǎn)品加工過程中必須符合國家食品安全的相關(guān)法規(guī)，不得添加任何違禁添加劑，產(chǎn)品出廠前，必須經(jīng)國家法定檢驗機構(gòu)檢驗合格，并出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)，如漲袋、漏氣或變質(zhì)等情況，因質(zhì)量問題造成的所有損失由乙方承擔，若甲方在產(chǎn)品沒有任何質(zhì)量問題，出現(xiàn)滯銷情況，乙方不予退貨，由甲方自行處理。
4、甲方全面銷售，乙方不得銷售該產(chǎn)品。
1、乙方為生產(chǎn)單位：按照甲方需求，給甲方生產(chǎn)合格系列產(chǎn)品。
2、甲方為委托單位，其商標為甲方所有。
2、甲方款到乙方指定賬戶后經(jīng)核實乙方再進行生產(chǎn)
乙方接到甲方訂單后十天內(nèi)貨到甲方倉庫（因前期生產(chǎn)未調(diào)整過來有可能會出現(xiàn)延誤），如果超過十天，從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的`違約金（天災等不可抗力之特殊情況除外）。
甲方倉庫：
聯(lián)系人：
乙方必須按照甲方的訂單品種、數(shù)量組織生產(chǎn)，數(shù)量控制在訂單數(shù)的正負10%內(nèi)，訂單以傳真內(nèi)容為準。如未按訂單生產(chǎn)，甲方有權(quán)拒收（如甲方條件過于苛刻，乙方有權(quán)拒絕生產(chǎn)，并進行協(xié)商解決）。
本合同有效期為年月日至年月日止。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：
法人代表（簽章）：
簽約代表：
簽約日期：
乙方：
法人代表（簽章）：
簽約代表：
簽約日期：
加工協(xié)議合同篇七
甲方：_______________
乙方：_______________
甲、乙雙方本著誠信自愿、合作互利的原則，在敬業(yè)、誠信的基礎上，以互相信任為前提，經(jīng)友好協(xié)商，就_________項目在________出口加工區(qū)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化事宜達成協(xié)，簽訂以下合同，并共同遵守。
一、甲方將國有土地使用權(quán)以有償出讓方式提供給乙方。初步確定項目建設地點位于_______，占地約____平方米。其中獨自使用面積____平方米，代征道路面積_______平方米，確切位置坐標四至和土地面積待甲方所在規(guī)劃、土地建設管理部門實測后確認。
二、甲方將項目所需該宗土地的使用權(quán)初步確定以____萬元人民幣／平方米的優(yōu)惠價格出讓給乙方，出讓金總額為____萬元人民幣。該宗土地征用成本與出讓價值差額計____萬元。由高新區(qū)參照項目單位納稅中高新區(qū)財政收益部分給予相同額度的扶持。
三、付款方式：
乙方在本合同簽訂后____日內(nèi)，一次性向甲方付清土地使用權(quán)出讓金。甲方收到全部土地使用權(quán)出讓金后，按國家有關(guān)規(guī)定，盡快辦妥國有土地使用證等有關(guān)手續(xù)。
四、甲、乙雙方商定的開工條件為：
（1）按照乙方建設規(guī)劃要求，甲方承諾于____年_____月_____日前，保證本期用地具備到本建設條件，確保乙方順利進場，否則承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
（2）甲方負責制定各項規(guī)章剃度并積極協(xié)助乙方辦理有關(guān)建設手續(xù)。乙方則負責按規(guī)定時間、額度繳納有關(guān)費用。
五、工程進度
乙方必須嚴格按照施工進度計劃在____年____月____日前進行建設，于____年_____月____日前竣工。
延期竣工時應于原定竣工日期前30日以上時間內(nèi)，向甲方提出延期說明，取得甲方認可。
六、違約責任
1．如果乙方未按《土地使用權(quán)出讓合同》約定及時支付土地出讓金等其他應付款項，從出納之日起，每日按應繳納費用的0.5‰繳納滯納金。逾期90日而未全部付清的，甲方有權(quán)解除合同，并可請求違約賠償。
2．乙方取得土地使用權(quán)后未按合同規(guī)定建設的，應交納已付土地出讓金5%的違約金，連續(xù)兩年不投資建設的，甲方有權(quán)按照國家有關(guān)規(guī)定收回土地使用權(quán)。
3．如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用權(quán)時，甲方應賠償乙方已付土地出讓金5%的違約金。
七、其他
1．遇有本合同未盡事宜，由甲、乙雙方通過協(xié)商另訂補充條款，作為本合同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等效力。
2．甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按本合同約定的下列方法之一進行解決：
（1）由________仲裁委員會仲裁；
（2）向________人民法院起訴。
3．本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。自簽字之日起即時生效，均具有同等法律效力。
5．合同期限屆滿，雙方不再續(xù)約的，本合同自然終止。
甲方：____________（簽章）乙方：_________________（簽章）
法定代表人：______（簽章）法定代表人：___________（簽章）
簽約日期：____年____月__日
簽約地點：________________
加工協(xié)議合同篇八
委托單位：（以下簡稱甲方）合同編號：
加工單位：（以下簡稱乙方）日期：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同。
第一條：甲方自年月日起委托乙方為甲方生產(chǎn)加工產(chǎn)品。
第二條：加工方式
（1）(乙方自備材料)，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量的，甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨，并由乙方承擔相關(guān)全部損失。如甲方有指定材料供應商的，乙方必須按指定采購，否則甲方將拒收貨品，并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
（2）(甲方提供材料，明確規(guī)定原材料的消耗定額)甲方按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對返修的產(chǎn)品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品，并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
第三條：乙方受甲方委托為甲方生產(chǎn)加工鞋類產(chǎn)品，乙方必須嚴格按照確認樣品和甲方質(zhì)檢人員的合理要求來組織生產(chǎn)。如品質(zhì)達不到要求，甲方將拒收貨品，并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
第四條：甲方需要乙方生產(chǎn)之產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供，雙方確認后乙方必須按期出貨，如延期出貨，乙方需承擔所有損失。
第五條：甲方提供給乙方用于生產(chǎn)的所有資料（包括楦頭、款式、材料、包裝、商標等）
乙方必須妥善保管和使用，以免給其他個人或公司所利用，更不能用甲方提供的'資料修改或直接生產(chǎn)給甲方以外的個人或公司，否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。
第六條：付款：每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬，甲方在對賬當月15日前付清。
第七條：甲、乙任何一方如確因戰(zhàn)爭或嚴重自然災害等不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?部分履行合同的理由,經(jīng)雙方協(xié)商確認一致后，免予承擔違約責任。
第八條：本合同在執(zhí)行中，如發(fā)生爭議，雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，向廣州市仲裁委員會申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。
第九條：本合同自簽訂之日起生效，合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項，雙方協(xié)商解決，具有本合同同等效力。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
委托單位(甲方)：（蓋章）
法定代表人：
加工單位(乙方)：（蓋章）
法定代表人：
地址：地址：
電話：電話：
加工協(xié)議合同篇九
法定代表人：_____________乙方：___________有限公司
代理人：_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民終字第____號）達成如下和解協(xié)議：
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務，該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務過程中未得到乙方的委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認。
2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方：__________________有限公司
法定代表人：____________________
乙方：__________________有限公司
代理人：________________________
__________年_______月_______日
鋼筋加工合同
外加工協(xié)議書參考
代加工合作合同
加工合同范本
委托加工合同范本
模具加工合同樣本
進料加工貿(mào)易合同
委托加工保密合同
鋼材加工合同范本
加工協(xié)議合同篇十
甲方：
乙方：
方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響質(zhì)量時，方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知方調(diào)換或補齊。承攬方對方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知方；方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知方，因此造成的損失，由方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)物日期計算：承攬方自備運輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取物通知中，必須留給方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付物或完成工作，方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分方不再需要的，承攬方應賠償方因此造成的損失。
3.未按合同規(guī)包裝物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4.逾期交付物(包括返修、更換、補交等)，應當向方償付違約金____元；(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)方同意，提前交付物，方有權(quán)拒收。
5.不能交付物或不能完成工作的，應當償付不能交付物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
6.異地交付的物不符合合同規(guī)定，暫由方代保管時，應當償付方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7.實行代運或送貨的物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付物的責任。
8.由于保管不善致使方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付方因此造成的損失。
9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
10.擅自調(diào)換方提供的原材料或修理物的零部件，方有權(quán)拒收，承攬方應賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理，應當按方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條方的違約責任
1.中途變更物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
3.未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付物的日期得以順延外，方應當償付承攬方停工待料的損失。
4.超過合同規(guī)定期限領取物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。方超過領取期限6個月不領取物的，承攬方有權(quán)將物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給方；變賣物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，方還應補償不足部分；如物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5.超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6.無故拒絕接收物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.變更交付物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按()項處理：
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
甲方：
乙方：
日期：
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印
推薦度：
點擊下載文檔
搜索文檔
加工協(xié)議合同篇十一
乙方（加工方）：_____________簽定地點：_____________
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，特制定以下協(xié)議：
一、簽定時間：_____年__月__日交貨地點：_____________
制單款號貨品名稱數(shù)量貨期單價每件成本價備注
二、甲方以下達“生產(chǎn)制單”方式委托乙方生產(chǎn)，明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供ok樣板、工藝制作要求和質(zhì)量標準，經(jīng)雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產(chǎn)加工單的縫紉線、輔料，布料除外由___方提供，其費用由___方承擔。四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術(shù)資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產(chǎn)。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟損失，由加工方承擔。
五、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數(shù)量的成本價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的.1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（布料不及時到位）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。
六、甲方提供布料，按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內(nèi)清點來料、核對一切來料并簽收。布料如有質(zhì)量問題不能生產(chǎn)，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
七、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發(fā)現(xiàn)布料有質(zhì)量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。
八、結(jié)算方式：按甲方實際出貨數(shù)量結(jié)算，合同生效出貨時。
九、甲乙雙方應本著精誠合作的態(tài)度，如因合同或其它產(chǎn)生爭議，協(xié)商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。
十、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方（供應方）：_____________
地址：______________________
甲方身份證：__________________
授權(quán)代表：__________________
日期：______________________
乙方（加工方）：_____________
地址：_____________________
乙方身份證：____
公司蓋章：___________________
日期：_____________________
加工協(xié)議合同篇十二
乙方：____________________
甲、乙雙方本著真誠合作，互惠互利的原則根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律的規(guī)定，在友好協(xié)商的基礎上簽訂以下合同，以便雙方共同遵守。
第一條：甲方接受乙方的委托生產(chǎn)加工以下產(chǎn)品：
第二條：甲方須于____________年________月________日前將乙方委托生產(chǎn)加工的產(chǎn)品交付給乙方。
第三條：乙方須先預付給甲方人民幣__________元作為生產(chǎn)貨物的訂金，剩余金額按合同約定的時間在乙方對貨物驗收完畢后提貨時一次性付清。
第四條：產(chǎn)品質(zhì)量、款式、規(guī)格按乙方的要求及提供的樣品生產(chǎn)。
第五條：產(chǎn)品的外包裝以防水編織袋為主，如乙方另有要求的，其包裝費用由乙方承擔。
第六條：發(fā)往_______________市以外的貨物，其一切運輸費用由乙方承擔。
第七條：甲方須按合同約定的時間按時交貨，如逾期按合同總額的_____%付給乙方違約金。
第八條：乙方須按合同約定的時間按時付款，如逾期按合同總額的_____%付給甲方違約金。
第九條：因人力不可抗拒的因素甲方無法按時交貨的，本合同無效。
第十條：本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后可另擬補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效應。
第十一條：甲、乙雙方在履行本合同中如有爭議，應友好協(xié)商解決。如無法協(xié)商解決的，任何一方均可將此爭議提交甲方所在地法院訴訟解決。
第十二條：本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第十三條：本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
代加工合同
加工合同范文
外加工協(xié)議書參考
加工合同范本
鋼結(jié)構(gòu)加工合同
加工協(xié)議合同篇十三
乙方(承攬方)：_______________
就甲方委托乙方加工制作塑鋼窗業(yè)務事宜，為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務和經(jīng)濟責任，確保合同全面履行，經(jīng)雙方平等協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
注：平米單價范圍包括窗框、玻璃、紗窗、五金等安裝費用內(nèi)的全部內(nèi)容。價格為一次性包死價，含稅。需方繼續(xù)訂貨時，提前天向供方提供計劃通知單通知乙方。
第二條承攬方式、材料的提供
2.2本合同價格內(nèi)已包含：制作、安裝、運輸、配合、水電等全部內(nèi)容;
2.3材質(zhì)標準：型材(甲方指定廠家)、mm防腐鋼襯、優(yōu)質(zhì)五金等附件、平開窗為隱型紗窗、推拉窗普通紗窗。
2.4乙方加工所使用的塑鋼等原材料，必須附有產(chǎn)品出廠合格證，需
檢驗的，應提供檢驗合格證，作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品，如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
3.1乙方承攬加工范圍：項目的全部塑鋼窗。
3.2工程地點：_______________
第四條合同價款的計算、結(jié)算、支付方式
4.1計算方法：洞口面積每側(cè)減_______________cm(靠墻邊減)，如有變更按照書面變更尺寸結(jié)算。
4.2本合同簽訂后，輔材由乙方自行采購，但必須提供樣品，經(jīng)甲方同意后方可大量使用。
4.3付款方式：按單位工程付款，窗框安裝完畢后經(jīng)相關(guān)部門驗收合格后支付已完工程量的，窗扇安裝完畢經(jīng)相關(guān)部門驗收合格后付至已完工程量的，待工程完工經(jīng)甲方、監(jiān)理公司、建設單位及消防部門驗收合格辦理相關(guān)手續(xù)后，付至總結(jié)算價的，留%作為質(zhì)保金自驗收合格之日起年后無質(zhì)量問題付清。
4.4按照每個付款節(jié)點，乙方按時將施工任務書經(jīng)甲方相關(guān)人員簽字后報送至公司核算部進行核算，并按此支付工程款。
第五條合同價款與酬金本合同價款共計：以實結(jié)算。
第六條加工制作安裝要求
6.1甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供完整的門窗表及相關(guān)資料和施工50線，具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測，甲方配合。
6.2乙方進場后甲方配合接通電源、安裝電表，電費由乙方承擔。
6.3乙方必須嚴格按照甲方圖紙及說明要求設計窗型，并報送樣品，經(jīng)甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)。成品進場后經(jīng)甲方監(jiān)理現(xiàn)場抽檢合格后方可安裝。
合同的生效和份數(shù)本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方：_______________(章)乙方：_______________(章)
本合同簽訂地點：_______________
簽訂日期：_______________
加工協(xié)議合同篇十四
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯(lián)系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯(lián)系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
第七條轉(zhuǎn)包
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協(xié)助
1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。
2．定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結(jié)算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；
3．雙方通過書面協(xié)議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任
1．承攬人的違約責任
（1）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的.有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
（2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權(quán)拒收。
2．定作人的違約責任
（1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
（3）定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
（4）定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。
（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人：
1．承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：__________
法定代表人（簽）：_____法定代表人（簽）：______
委托代理人（簽）：_____委托代理人（簽）：______
加工協(xié)議合同篇十五
甲方：
乙方：
甲方生產(chǎn)過程中因部分工件需要噴漆處理，經(jīng)考察，確定乙方為加工合作單位。經(jīng)雙方充分協(xié)商，就合作事宜達成如下協(xié)議：
一、乙方必須具備噴漆加工的所有資質(zhì)。
二、加工合作期限：自20__年__月__日起至20__年__月__日止。
三、合作期限內(nèi)，甲方對乙方承攬加工件的質(zhì)量、供給能力等進行監(jiān)督和檢查。
四、乙方必須按照甲方下達的生產(chǎn)訂單進行生產(chǎn)，未經(jīng)甲方允許，不得轉(zhuǎn)由其他單位生產(chǎn)。
五、乙方為甲方加工工件，原則上實行包工包料的方式。
六、甲方委托乙方加工產(chǎn)品的價格，按照甲方訂單核實的價格或雙方協(xié)商的`價格表執(zhí)行，任何一方不得擅自變更。
七、雙方約定的結(jié)算方式：每一批次完工結(jié)賬。
八、本協(xié)議雙方蓋章或簽字生效，一式二份，具有法律效力。
甲方代表： 乙方代表：
20__年__月__日 20__年__月__日
加工協(xié)議合同篇十六
委托方：____________________________________(以下簡稱甲方)
法定代表：__________________________________
受托方：____________________________________(以下簡稱乙方)
法定代表：__________________________________
甲乙雙方經(jīng)過充分和友好的協(xié)商，在平等互利基礎上，就甲方委托乙方加工____________，一事共同達成如下協(xié)議：
第一條 代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為甲方加工__________，加工數(shù)量、款式、規(guī)格、單價如下表格：
產(chǎn)品名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
備注
加工協(xié)議合同篇十七
經(jīng)雙方充分協(xié)商，在互利互惠的基礎上，就甲方委托乙方加工生產(chǎn)[]系列產(chǎn)品事宜，達成以下協(xié)議：
1、產(chǎn)品品名：
2、產(chǎn)品規(guī)格為：
3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議，加工廠合同協(xié)議書范本。
1、甲方根據(jù)市場銷售情況，于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數(shù)量和供貨時間，乙方如有異議，應在接訂單后1日內(nèi)書面提出，否則，視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供產(chǎn)品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調(diào)整，調(diào)整計劃提前5天通知乙方，但調(diào)整幅度(量)不得超過計劃的25%，若超過25%，雙方另行協(xié)商。
3、乙方應盡最大努力，最大限度的滿足甲方訂單的要求。
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家食品衛(wèi)生標準。
2、加工產(chǎn)品包裝上標注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產(chǎn)，附“”商標使用授權(quán)書。
4、乙方交付的產(chǎn)品如在市場流通中，因品質(zhì)問題而導致甲方利益受損時，經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)公證單位鑒定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：
(3)少量的包裝破損等質(zhì)量問題，由乙方負責調(diào)換;
(4)若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產(chǎn)品變質(zhì)，乙方不予承擔責任，合同范本《加工廠合同協(xié)議書范本》。
5、乙方應按產(chǎn)品標準要求對每批次產(chǎn)品進行抽檢及留樣，并嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應根據(jù)甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復印件及生產(chǎn)、衛(wèi)生許可證復印件，相應批次產(chǎn)品的出廠檢驗報告單。
1、產(chǎn)品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有，乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責采購加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質(zhì)量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市。
1、產(chǎn)品實行甲方自行提供，交付地點為乙方工廠倉庫，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車。
2、產(chǎn)品交貨按甲方訂單履行，若有變動，雙方應提前約定。
3、產(chǎn)品在出廠之前，由甲方駐廠代表開具質(zhì)量驗收單，并在乙方出庫單上簽字。
4、產(chǎn)品驗收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認的質(zhì)量文件及國家相應標準。
6、交貨時間：自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真后1天內(nèi))后第七天開始供貨，日供貨量為：月訂貨量萬箱以內(nèi)的，第天不低于萬箱，月訂貨量萬箱的，每天不低于萬箱，萬箱以上的，每天萬箱。
1、合同解除的條件
2、爭議解決途徑
3、合同生效時間
委托方加工方
代表人簽字：代表人簽字：
代表人姓名：代表人姓名：
____有限公司(蓋章)：____有限公司(蓋章)：
____年__月__日____年__月__日
加工協(xié)議合同篇十八
甲、乙雙方在平等互利、自愿的基礎上，經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方生產(chǎn)“xx”事宜，達成如下協(xié)議：
1、甲方負責委托生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。
2、甲方負責
提供委托生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量文件，包括生產(chǎn)工藝、物料要求、中間產(chǎn)品質(zhì)量控制、成品出廠質(zhì)量標準、包裝要求等。
4、甲方負責提供（除化驗用試劑外）委托生產(chǎn)產(chǎn)品的所有原輔料、包材。
3、對生產(chǎn)的前三批，甲方應對乙方的生產(chǎn)全過程進行監(jiān)督指導。
4、甲方定期派專人對乙方的生產(chǎn)過程進行監(jiān)督；定期對產(chǎn)品進行抽查檢驗。
5、生產(chǎn)過程中乙方需甲方協(xié)助時，甲方有協(xié)助的義務。
6、甲方承擔最終產(chǎn)品的批準放行責任。負責對每批產(chǎn)品進行穩(wěn)定性留樣。
7、甲方按照雙方協(xié)定的價格向乙方支付委托生產(chǎn)費用。
1、乙方負責按照甲方提供的產(chǎn)品質(zhì)量標淮，提供合格的產(chǎn)品，并負責生產(chǎn)過程及質(zhì)量控制。
2、乙方負責產(chǎn)品取樣及全程檢驗。
3、乙方應當按按照規(guī)定保存所有受托生產(chǎn)文件和記錄，保存至產(chǎn)品有效期后一年。
6、乙方對甲方提供的技術(shù)和質(zhì)量文件，負保密的義務。
7、乙方應允許甲方對生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查或質(zhì)量審計，并予以協(xié)助。
8、未經(jīng)甲方同意，乙方不得將受托產(chǎn)品委托第三方生產(chǎn)。
9、乙方應按照甲方的計劃及時安排生產(chǎn)，按時供給甲方產(chǎn)品。
1、每次加工量×××××××
2、加工費用：
產(chǎn)品名稱
規(guī)格
加工費
成品率（%）
××××
××元/片（含稅）
××
3、根據(jù)實際產(chǎn)成品數(shù)量次月結(jié)算上一個月的加工費用，乙方開據(jù)正式發(fā)票。
在本協(xié)議規(guī)定的相應履行期限內(nèi)，在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的損失，甲方應承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
1、規(guī)定提貨結(jié)算時間自乙方通知日起不超過15天。乙方給甲方提供貨物30天之內(nèi)，甲方應結(jié)清所有加工費。
2、在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力造成的損失，雙方協(xié)商解決。
3、加工過程中發(fā)生糾紛時，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時任何一方可向合同履行地人民法院起訴。
4、本合同簽字之日生效，合同履行完畢后即失效。
5、本合同正本一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
中華人民共和國法律為本合同的適用法律。
甲方：乙方：
法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：
__年__月__日
加工貿(mào)易合同匯編六篇
委托加工協(xié)議書匯編七篇
外加工協(xié)議書參考
加工合同范本
加工貿(mào)易合同范文匯編八篇
加工協(xié)議合同篇十九
委托方：(以下簡稱甲方)
被委托方：(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工__________________產(chǎn)品，為維護甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關(guān)代加工事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守，加工漁具合同協(xié)議書范本。
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品，加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標準、質(zhì)量要求由甲方提供，價格由雙方協(xié)商確定，另在訂單上詳述。
1.按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產(chǎn)品。
3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產(chǎn)品。
3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關(guān)的內(nèi)容。
5.甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議，確認的樣品驗收貨品。
6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7.甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
甲方不得交乙方設計生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商。
1.嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2.甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標準打版進行生產(chǎn)，生產(chǎn)標準符合____________質(zhì)量要求，不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種》。
3.負責原材料的采購、驗收、供應，并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進行。
4.嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失，應承擔相應法律責任。
5.不得將甲方提供的款式用于其他商標生產(chǎn)。
6.嚴守甲方的商業(yè)秘密。
7.對生產(chǎn)的產(chǎn)品實行三包，三包標準按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標準后，與乙方簽訂委托加工通知單，并于簽訂之日起一星期內(nèi)乙方支付總貨款的____________作為預付款，乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進倉后財務核實即付款，交貨地點為甲方庫房。
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量主管之監(jiān)督要求(以書面內(nèi)容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收。
1.因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方?jīng)]按合同要求提貨，乙方有權(quán)扣除甲方訂金。
2.如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等，一經(jīng)查證，無論數(shù)量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金，并追究乙方法律責任。
3.凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。
4.甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權(quán)終止本合同。因甲方提供的商標及授權(quán)手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來和經(jīng)濟損失。
第七條合同有效期限本委托加工合同期限為______個月，自______年______月______日至______年______月______日止，生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條合同如遇爭議，甲乙雙方可協(xié)商解決，達不成協(xié)議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條本合同正本一式二份，經(jīng)雙方當?shù)厝舜砗炞稚w章后生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方：____________乙方：____________
代表人：__________代表人：__________
日期：____________日期：____________
委托加工合同【推薦】
【推薦】委托加工合同
加工的合同
外加工協(xié)議書參考
【精】委托加工合同
【薦】委托加工合同
委托加工合同【精】
【熱】委托加工合同
委托加工合同【薦】
代加工合作合同
加工協(xié)議合同篇二十
____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守，機械外加工合同協(xié)議書。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結(jié)算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償，合同范本《機械外加工合同協(xié)議書》。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的`，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理：
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________
加工協(xié)議合同篇二十一
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：上海xx金屬材料有限公司（以下簡稱乙方）
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進行鋼材加工等業(yè)務達成如下協(xié)議：
1、甲方將根據(jù)生產(chǎn)或貿(mào)易需要，委托乙方加工卷板，該卷板的所有權(quán)歸甲方所有。
2、根據(jù)甲方要求，乙方開具加工通知單，甲方確認，除此乙方不得擅自挪用、調(diào)撥和加工所有權(quán)屬甲方的貨物。
3、乙方根據(jù)事先約定的提貨時間，加工好指定鋼材，保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況，需要提前提貨，應提前8小時與乙方協(xié)商，甲方將盡量滿足乙方需求。
4、甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內(nèi)容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調(diào)整收費標準，雙方可以協(xié)商。
5、協(xié)議期限內(nèi)，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行協(xié)議，應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協(xié)議影響的程度，由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議，或者部分免除履行協(xié)議的責任，或者延期履行協(xié)議。
但因戰(zhàn)爭、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行，則雙方均免于責任。
6、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
7、本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
8、本協(xié)議有效期從簽訂之日起到年月日
甲方：乙方：上海xx金屬材料有限公司
代表：代表：
簽約地：
年月日訴訟委托代理合同項目處置委托管理合同農(nóng)業(yè)水利服務事項委托協(xié)議書
加工協(xié)議合同篇二十二
甲方：
住所：
聯(lián)系電話：
乙方：
住所：
聯(lián)系電話：
甲方委托乙方加工_____________產(chǎn)品，為維護甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關(guān)代加工事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品，加工數(shù)量、款式（或開發(fā)信息）、標準、質(zhì)量要求由甲方提供，價格由雙方協(xié)商確定。
1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標注冊證、授權(quán)書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件。
3、向乙方提供加工品款式（或開發(fā)信息）、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。
4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產(chǎn)品。
5、甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議，確認的樣品驗收貨品。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
8、本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
9、甲方不得交乙方設計生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商。
1、嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2、甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標準打版進行生產(chǎn)，生產(chǎn)標準符合____________質(zhì)量要求，不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。
3、負責原材料的采購、驗收、供應，并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進行。
4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失，應承擔相應法律責任。
5、不得將甲方提供的款式用于其他商標生產(chǎn)。
6、嚴守甲方的商業(yè)秘密。
7、對生產(chǎn)的產(chǎn)品實行三包，三包標準按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標準后，與乙方簽訂委托加工通知單，并于簽訂之日起_______星期內(nèi)乙方支付總貨款的________作為預付款，乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進倉后財務核實即付款，交貨地點為甲方庫房。
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量主管之監(jiān)督要求（以書面內(nèi)容要求為準）作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起________日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收。
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金；如甲方?jīng)]按合同要求提貨，乙方有權(quán)扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等，一經(jīng)查證，無論數(shù)量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金，并追究乙方法律責任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權(quán)終止本合同。因甲方提供的商標及授權(quán)手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來和經(jīng)濟損失。
本委托加工合同期限為______個月，自______年______月______日至______年______月______日止，生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。
甲方（簽字）：
簽訂地點：
_________年________月______日
乙方（簽字）：
簽訂地點：
_________年________月______日
鋼筋加工合同
外加工協(xié)議書參考
加工合同范本
進料加工貿(mào)易合同
委托加工保密合同
模具加工合同樣本
委托加工合同范本
鋼材加工合同范本
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/5819985.html】
