在總結中，我們可以找到自己的優(yōu)點和劣勢，以便更好地發(fā)展自己。寫總結時，我們可以運用一些恰當的修辭手法和表達方式，以使總結更具有吸引力和說服力。閱讀是拓寬視野和擴展知識的有效途徑。
拆遷協議行政訴訟篇一
住所：________________
法定代表人：________________
職務：________________
乙方：________________
住所：________________
法定代表人：________________
職務：________________
甲方經政府部門批準，擬在本市________________（以下簡稱該地塊）開發(fā)建設_________項目，甲、乙雙方經協商一致，就乙方對其下屬______________進行動拆遷達成一致意見，特訂立本協議書，以資共同遵守。
一、該地塊上占地________畝，建筑面積_______平方米。甲、乙雙方對該地塊上須動拆遷的房屋類型、產權性質等均已了解清楚。
二、甲、乙雙方商定，甲方以閉口價包干的方式，由乙方對該地塊上房屋實施動拆遷。
乙方包干該地塊動拆遷的費用總額為人民幣_______萬元，該費用為閉口價一次包定，甲、乙雙方不再另行結算。上述費用將按乙方完成動拆遷工作的具體進度分期支付：
第二期：乙方完成所有動拆遷工作，并做好場地設施水電等移交手續(xù)，經甲方驗收合格后七天內，甲方付清余款人民幣______萬元。
乙方提前完成動拆遷工作的，甲方不再另行支付獎勵費用。
三、乙方承諾在本協議簽訂后一個月內完成該地塊動拆遷工作，并做好相關設施和水電等移交工作。
乙方負責動拆遷過程中勞動力的補償、安置，相關費用已包括于動拆遷費用中。
乙方負責就拆遷房屋至房地局進行登記備案的工作。
四、乙方派駐
作為該地塊動拆遷負責人，全面負責該地塊動拆遷指揮工作，并負責甲方與乙方聯絡。
乙方逾期完成動拆遷工作的，每逾期一日，按動拆遷費用的日萬分之三向甲方支付違約金，如違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應賠償甲方由此遭受的損失。
六、本協議在履行過程中如有未盡事宜，雙方可協商訂立補充協議，補充協議與本協議書具有同等效力。
七、本協議履行過程中雙方發(fā)生爭議的，應本著友好合作的態(tài)度協商解決。協商不成的，雙方均有權向該地塊所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
八、本協議書自甲、乙雙方代表簽字并加蓋公章后生效，修改亦同。本協議書正本壹式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
甲方：________________房地產開發(fā)有限公司（公章）
授權代表（簽字）：________________
乙方：________________有限公司（公章）
授權代表（簽字）：________________
________年____月____日
拆遷協議行政訴訟篇二
甲方：
乙方：
甲乙雙方經過充分協商，自愿就市城區(qū)城鎮(zhèn)工業(yè)聯合社辦公樓拆遷事宜達成一致，為明確雙方的權利和義務，根據《中華人民共和國經濟合同法》和《山西省房屋拆遷條例》的規(guī)定，制訂本協議：
一、工程名稱：市城區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯合社辦公樓拆遷工程。
二、拆遷范圍：拆遷工程按約定分階段進行。
1、辦公樓為地上兩層，每層面積為453平米，兩層面積共計906平米。
2、第一階段拆除西墻至東會議室所有二樓部分，拆至地平線為止。
3、第二階段拆除東面資料室，拆至地平線為止。
三、拆遷工期：工期十天，自 年 月 日至 年 月 日止。
四、工程款項：
乙方負責甲方的房屋按本協議拆遷，所拆的建筑材料及樓內所有東西歸乙方所有，乙方支付甲方_______元。
五、工程保證金：
在開工之日前，乙方交付甲方元作為工程保證金。此款在拆遷工程完成并經甲方驗收合格后全部退還給乙方。
六、雙方的權利和義務
1、甲方在乙方進駐工地前負責協調好周邊鄰居關系并斷水斷電，具備拆遷條件;
2、施工前，乙方必須辦理有關拆遷、環(huán)保等審批手續(xù)，保證拆遷工程的正常開展，所需費用由乙方承擔。
3、乙方拆除的建筑材料及其垃圾應及時清運，所需費用由乙方承擔。
4、乙方必須嚴格執(zhí)行國家有關法律法規(guī)，規(guī)范施工程序，服從甲方的監(jiān)督和管理，合理調控工作時間，安全施工，文明施工，做到保安全，不擾民，講衛(wèi)生。
七、施工安全：
乙方應為施工人員辦理工傷保險或人身保險，嚴格按國家《安全生產法》規(guī)定，嚴格規(guī)范操作流程，遵守安全施工各項規(guī)定，并根據現場建筑物及周鄰建筑物的特性，存在的安全隱患等制訂出切實可行的施工方案及應急預案，施工過程中發(fā)生任何工傷安全事故由乙方全部負責，并承擔一切責任。
八、違約責任
1、在規(guī)定工期內，乙方未能按期完成拆除任務的，按每逾期一天支付1000元違約金的標準承擔違約責任，由甲方在工程保證金中直接扣除。
2、由于甲方原因造成停工的，責任由甲方承擔，工期順延。
3、如因下雨停工，工期順延。
九、其它約定：
十、合同糾紛：
甲乙雙方在履行協議過程中如發(fā)生爭議的，應本著互諒互讓的原則協商解決，協商不成時，應提交當地仲裁機關解決。
十一、協議文本及生效：
本協議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，兩份備案留存，至雙方簽字蓋章之日起生效，工程結束后自行失效。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
法人代表(委托法人)： 法人代表(委托法人)：
年月日
拆遷協議行政訴訟篇三
合同編號：_____________
甲方（委托方）：_______________
乙方（律師事務所）：_______________
甲方因 行政訴訟一案，委托乙方 律師事務所的律師出庭代理。經雙方協議，訂立以下條款，共同遵照履行：
第一條 乙方接受甲方的委托，指派 律師為甲方_____行政訴訟案的第 審訴訟代理人。
第二條 一方律師必須認真負責保護甲方合法利益，并按時出庭。
第三條 甲方必須真實地向律師敘述案情，提供有關本案證據。乙方接受委托后，發(fā)現甲方捏造事實、弄虛作假，有權中止代理，依約所收費用不予退還。
第四條 如乙方無故終止履行協議，代理費全部退還甲方；如甲方無故終止，代理費不退回。
第五條 甲方委托乙方代理權限： 。
第六條 根據《律師業(yè)務收費管理辦法及收費標準》的規(guī)定，甲方于協議簽訂之日起向乙方支付代理費 元；涉及財產關系的案件，甲方向乙方支付費用 元。支付方式和期限如下： 。
第六條 本協議有效期限，自簽訂之日起至本案終結止（判決、裁定或撤銷訴訟）。
第九條 雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應當協商解決；協商不能解決的'由鞍山仲裁委員會仲裁。
第十條 本協議未盡事宜，或一方要求變更本協議條款，需另行協議。
甲方（章）： 乙方（章）：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
居民身份證號碼： 居民身份證號碼：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
郵政編碼： 郵政編碼：
公證機關： （章）
簽約時間： 年 月 日 簽約時間： 年 月 日?
簽約地點： 簽約地點：
_________（以下簡稱甲方）因_________行政訴訟一案，委托_________律師事務所（以下簡稱乙方）的律師出庭代理。經雙方協議，訂立以下各條，共同遵照履行：
一、乙方接受甲方的委托，指派_________律師為甲方_________行政訴訟案的第_________審訴訟代理人。
二、乙方律師必須認真負責保護甲方合法權益，并按時出庭。
三、甲方必須真實地向律師敘述案情，提供有關本案證據。乙方接受委托后，發(fā)現甲方捏造事實、弄虛作假，有權中止代理，依約所收費用不予退還。
四、如乙方無故終止履行協議，代理費全部退還甲方；如甲方無故終止，代理費不退回。
五、甲方委托乙方代理權限：_________。
六、根據《律師業(yè)務收費管理辦法及收費標準》的規(guī)定，甲方于協議簽訂之日起向乙方支付代理費_________元；涉及財產關系的案件，甲方向乙方支付費用_________元。支付方式和期限如下：_________。
七、本協議有效期限，自簽訂之日起至本案審結止（判決、裁定或撤銷訴訟）。
八、本協議未盡事宜，或一方要求變更本協議條款，需另行協議。
拆遷協議行政訴訟篇四
由于用地需要，需要對一些地方的房屋進行拆遷，拆遷之前需在雙方協商情況下簽訂拆遷
協議書
，下面本站小編給大家?guī)聿疬w協議書范文，供大家參考!被拆遷人(以下簡稱甲方)：
拆遷人(以下簡稱乙方)：
根據《民法通則》、《
合同
法》和《土地管理法》的有關規(guī)定，雙方本著平等自愿的原則，就拆遷補償一事達成如下協議：一、被拆遷人情況：甲方目前家庭成員共有 名，其分別為 (男)、 (女)
二、拆遷人情況：乙方根據我國有關法律已經取得拆遷人資格證，乙方承諾將依法與甲方就拆遷補償情況達成協議。
三、房屋補償：甲方目前所有房屋的建筑面積為 平方米，其中包括套內建筑面積 平方米、公攤建筑面積 平方米;經過雙方共同委托具備房地產評估資格的評估機構的評估，此等房屋所有權的單位價格為 元/平方米，故甲方擁有房屋所有權的合計價值為 元。
四、土地補償：甲方目前房屋所占土地共有 平方米，其中甲方享有專有土地使用權的有 平方米，甲方與其他人共有土地使用權的有 平方米;經過雙方共同委托具備房地產評估資格的評估機構的評估，此等土地使用權的單位價格為 元/平方米，故甲方擁有土地使用權的合計價值為 元。
五、其他補償：考慮到甲方長期居住于此地，搬離家園將給甲方造成諸多不便，本著獎勵補償的原則，乙方承諾除房屋補償金與土地補償金以外，還應當向甲方支付以下補償金：
1、 電話號碼變更費用：
2、 有線電視安裝成本：
3、 交通運輸費用：
六、補償金支付方式：根據雙方之協議，乙方共計支付甲方補償金 元，乙方承諾將在 年 月 日前，一次性將全部補償金支付到甲方所銀行帳戶： 銀行帳號。
七、禁止行為：考慮到甲方的弱勢地位，乙方承諾在雙方沒有達成協議以前，絕對不會采取任何停水、停電、停暖等行為來影響甲方的正常生活，否則乙方將向甲方每天支付100元賠償金。
八、爭議解決：雙方如有爭議，將交由北京仲裁委員會解決。
九、其他：本協議壹式陸份，雙方各執(zhí)叁份，乙方提交房屋行政管理機構壹份。
被拆遷人(以下簡稱甲方)： 拆遷人(以下簡稱乙方)：
年 月 日 年 月 日
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定，甲乙雙方經協商，就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
一、項目名稱、地點
建設項目名稱_________，建設地點_________，建設單位_________，《拆遷許可證》文號_________。
二、房屋基本狀況
1.乙方在拆遷范圍內有房屋_________間，建筑面積_________平方米，使用面積_________平方米，居住面積_________平方米。
2.乙方有正式戶口_________人，常住人口_________人，應安置人口_________人，分別是_________。
3.被拆遷房屋的產權屬于_________。
三、拆遷安置
甲方安置乙方的住房位于_________，共_________套_________間，_________層_________號，配有_________等設備。
四、拆遷補償
1.房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整;
2.附屬物補償金額為人民幣_________整;
3.搬遷補助費為人民幣_________元整;
4.設施設備遷移費為人民幣_________元整;
5.其他費用為人民幣_________元整。
五、搬遷
乙方在_________年_________月_________日前搬遷騰空房屋，經甲方確認，舊房由甲方拆除。
六、補償金額支付時間及方式
甲方在_________年_________月_________日前按本協議第四條規(guī)定的補償總額一次支付給乙方。
七、注銷
乙方應在_________年_________月_________日前向甲方移交有關房屋、土地證件，由甲方統一向房管、土地部門辦理注銷手續(xù)。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉戶、銷戶手續(xù)，乙方自行到有關部門申請辦理，并結清已使用的水、電、氣等費用。
八、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_________領取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續(xù)糾紛等，一律不負責任。
九、違約責任
甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金;甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_________元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
十、聲明及保證
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十一、保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十二、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十三、通知
1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十四、爭議的處理
(一)本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
1.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
十五、解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
十六、補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
十七、合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
授權代表(簽字)：_________授權代表(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
甲方：_________
地址：_________
法定代表人：_________
乙方：_________
地址：_________
法定代表人：_________
就甲方委托乙方搬遷事宜，經雙方協商達成如下協議：
一、甲方應將搬運的小件物品提前打包、整理，文件資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運物品集中堆放。
二、乙方應派專業(yè)負責人員，配合甲方工作。
三、乙方在搬運過程中，做到服務熱情周到，保證物品完整無損，服從甲方的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運過程中發(fā)生丟失或損壞，乙方應負責賠償。
四、搬遷日期：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，具體搬遷時間待電話通知而定。
五、搬運費用：每車次_________元人民幣，按實際車次結算。
六、結算方式：甲方在全部搬運結束后_________個工作日內結清運費，乙方同時提供正式運輸發(fā)票。
七、未盡事宜，雙方協商解決。
八、此協議一式二份，雙方各持一份，雙方代表簽字后生效。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________代表(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
拆遷協議行政訴訟篇五
當事人在房屋拆遷補償糾紛訴訟中需要收集的證據有：
1、被拆除房屋的所有權證；
2、證明被拆除房屋的結構、房屋的性質、房屋的建筑面積等證據；
4、證明房屋被拆除的時間的證據；
5、已達成前拆補償協議的，還應當提交拆遷補償協議；
6、經過房屋拆遷主管部門的裁決的，還應提交裁決書；
7、拆遷許可證；
8、房屋拆遷公告及張貼公告的照片資料；
9、新建建筑物的《建設工程規(guī)劃許可證》及工程竣工驗收證明；
10、房屋被拆除前的面積丈量報告；
11、向被拆遷人支付補償金、房屋搬遷費、電話遷移費、及過渡期安排補助費的憑證；
12、提供過渡時期臨時用房給被拆遷人的證據；
13、用以安置被拆遷人的房屋平面圖、建筑面積、竣工驗收報告等。
拆遷協議行政訴訟篇六
被拆遷人(以下簡稱甲方)：
拆遷人(以下簡稱乙方)：
根據《民法通則》、《最新合同樣本法》和《土地管理法》的有關規(guī)定，雙方本著平等自愿的原則，就拆遷補償一事達成如下最新協議范本：
甲方目前家庭成員共有名，其分別為(男)、(女)。
乙方根據我國有關法律已經取得拆遷人資格證，乙方承諾將依法與甲方就拆遷補償情況達成最新協議范本。
經過雙方共同委托具備房地產評估資格的評估機構的評估，此等房屋所有權的單位價格為元/平方米，故甲方擁有房屋所有權的合計價值為元。
經過雙方共同委托具備房地產評估資格的評估機構的評估，此等土地使用權的單位價格為元/平方米，故甲方擁有土地使用權的合計價值為元。
考慮到甲方長期居住于此地，搬離家園將給甲方造成諸多不便，本著獎勵補償的原則，乙方承諾除房屋補償金與土地補償金以外，還應當向甲方支付以下補償金：
1、電話號碼變更費用：
2、有線電視安裝成本：
3、交通運輸費用：
根據雙方之最新協議范本，乙方共計支付甲方補償金元，乙方承諾將在年月日前，一次性將全部補償金支付到甲方所銀行帳戶：銀行帳號。
考慮到甲方的弱勢地位，乙方承諾在雙方沒有達成最新協議范本以前，絕對不會采取任何停水、停電、停暖等行為來影響甲方的正常生活，否則乙方將向甲方每天支付元賠償金。
雙方如有爭議，將交由北京仲裁委員會解決。
本最新協議范本壹式陸份，雙方各執(zhí)叁份，乙方提交房屋行政管理機構壹份。
被拆遷人(以下簡稱甲方)：拆遷人(以下簡稱乙方)：
20xx年12月xx日20xx年12月xx日
拆遷協議行政訴訟篇七
原告:
名稱:____地址:______________電話:___
法定代表人:姓名:_________________職務:___
委托代理人:姓名:______性別:______年齡:___
民族:___職務:___工作單位:_______
住所:_________________電話:___
被告:
名稱:____地址:______________電話:___
法定代表人:姓名:_________________職務:___
此致
_____人民法院
原告人：_______(蓋章)
法定代表人：_____(簽章)
____年__月__日
附：1、本訴狀副本____份。
2、行政處理決定書__份。
3、其它材料_____份。
拆遷協議行政訴訟篇八
協議編號：
定州市
城中村改造村民拆遷安臵補償協議書
被拆遷人：（以下簡稱甲方）
拆遷人： （以下簡稱乙方）
為貫徹落實省、市政府關于加快城中村改造步伐，改善堯方頭村村民的居住環(huán)境，按照定州市人民政府《關于加強城中村改造的實施意見》（試行）文件精神，為維護各自的利益，明確甲、乙雙方的責任和義務，經協商一致自愿達成如下協議：
1、住宅樓臵換方法：
按照村民的實際宅基地面積，依據相關法規(guī)按1：0.9的比例給予臵換(即1平方米宅基地臵換0.9平方米新建住宅樓建筑面積），地上附著物不另計算。臵換住房為新建住宅樓（住宅樓為毛坯房標準），甲方自愿將宅基地按標準臵換成新建住宅樓。
2、車庫臵換方法：
甲方需要臵換一層車庫的，臵換比例應按照村民的實際宅基地面積1:0.7（即1平方米宅基地臵換0.7平方米車庫建筑面積）。甲方所需臵換一層車庫的個數每戶（以戶口登記簿登記為準）僅限一個。
3、村民民房二層、三層臵換新住宅樓的方法：
（1）民房二層的依據相關法規(guī)按1：0.7的比例給予臵換(即1平方米民房二層建筑面積臵換0.7平方米新建住宅樓建筑面積）。
（2）民房三層的依據相關法規(guī)按1：0.5的比例給予臵換(即1平方米民房三層建筑面積臵換0.5平方米新建住宅樓建筑面積）。
（3）20xx年7月以后加蓋二層及以上建筑，不給予任何臵換與補償。
4、按以上方法進行新住宅臵換的，地上建筑物不再做任何補償。
5、甲方保證將宅基地面積臵換為新建樓房面積。若甲方臵換樓房時，超出安臵建筑面積部分以現金結算。在8平方米以下（含8平方米），單價每平方米20xx元，超出8平方米的部分單價按開盤后所臵換樓層同期的售價進行結算；若甲方臵換新建樓房剩余的面積不超過8平方米（含8平方米），按20xx元每平米現金收購，超出8平方米的部分按1600元每平米計價收購。
6、其他約定：
（2）凡是占有的集體土地不予補償（如大隊部、生產隊部、場院閑散土地及其他
集體所有土地等）；
（3）凡是土地有糾紛者必須由村兩委協商確認后，再予以臵換補償。如糾紛無法確認或確認不成功者不予補償。
7、甲方自簽訂本協議書之日起7日內搬出現住宅，否則而引起的延誤工期等一切經濟損失及后果均由甲方承擔。
8、甲、乙雙方簽訂協議后，甲方搬家時，除房屋建筑物必須保持原狀外，其它所有財產均屬甲方所有，逾期不搬走則視為自動丟棄，乙方有權處臵。
1、房屋產權本所載明宅基坐落的具體位臵。被拆遷人宅基地房屋產權人姓名，房屋坐落的土地證號,宅基地長 米，寬 米，總面積 平方米，應臵換樓房建筑面積為 平方米。
樓房：樓房二層結構為 ，長米，寬米，二層建筑面積為 平方米；樓房三層結構為 ，長米，寬米，三層建筑面積為 平方米。
2、按以上條件計算后，總臵換新住宅面積為 平方米。
3、甲方家庭成員只要年齡在18周歲以上且具有完全民事行為能力者簽字，乙方即視為其代表全家同意。甲方宅基地及房產所有產權分割、繼承等所發(fā)生的糾紛，一切由甲方自行處理，與乙方無關，并不影響本協議履行。
甲方自行搬遷騰空，自行安臵過渡，甲方在簽訂協議書后xx日內搬遷，在保證房屋原樣的情況下，將房屋交給乙方拆除,乙方付給甲方一次性搬遷費每戶800元。從甲方搬清之日起乙方每月補助甲方租房費600元，每年共計7200元，每年支付一次，直到交鑰匙為止。危房及空宅基地，乙方不支付搬遷費和租房費用。回遷戶住宅樓層分配原則采取先簽先選的方式，由村委會具體組織實施。乙方做到拆遷多少,按臵換標準安臵多少。
乙方在甲方全部搬清后，辦理相關手續(xù)，自政府批準開工建設許可證之日起兩年內交付使用新樓房。如未按期交房，乙方向甲方將每月租房費由每月600元調至800元。
1、主體結構：
磚混結構，樓板采用現澆鋼筋混凝土，塑鋼窗，外墻貼面磚或外墻涂料。
2、室內裝修標準：
（1）戶內地面墊層施工到位，廚衛(wèi)間地面麻面并做好防水層，公共樓梯間部位地
面水泥壓光；廚衛(wèi)間墻面麻面，其它內墻為水泥面壓光，每戶進門安裝防盜門一個。
（2）采用地暖供暖，按國家標準嚴格采購安裝，一戶一管制；
（4）公共樓梯安裝聲控燈具，墻面刮仿瓷涂料，樓道安裝品牌電梯。
3、配套設施：
（1）戶外地面除綠化外全部硬化，下水通市政管網；
（2）小區(qū)自備供暖設施，變壓器，供水管道；
（3）小區(qū)綠化、體育器材安裝由乙方負責，不向住戶收取費用。
1、因不可抗力造成的安臵房建設延期的；
2、因被拆遷房搬遷延遲造成的安臵房開工延期的；
3、因國家法律、法規(guī)或政策發(fā)生變化、城市總體規(guī)劃發(fā)生變化而導致延期的。
1、甲方及時履行該協議中有關條款責任；
2、乙方及時落實項目建設資金和工程進度，確保項目順利完工。
甲方（簽字、手?。? 乙方：河北鑫皇房地產 身份證號碼： 開發(fā)有限公司（蓋章） 聯系電話：
年 月 日
拆遷協議行政訴訟篇九
現住址:某某市某某辦事處
現住址同上
被告:xx建設局
法定代表人:xxx職務:局長
第三人:xx市房地產開發(fā)有限公司
請求依法撤銷xx市建設局發(fā)給xx市房地產開發(fā)有限公司拆許字【2008】第xx號房屋拆遷許可證。
二原告是位于xx市xx辦事處的居民。二原告于2008年x月x日接到xx市拆遷安置辦公室拆通字2008第xx號房屋拆遷通知書。稱因“xx安居花園”建設，對二原告所有的房屋實施拆遷。拆遷協商工作開始后，二原告為了維護自己的合法權益，要求先查看拆遷人是否具備《xx省城市房屋拆遷管理條例》第七條所具備的五項批準文件，(1，建設項目批準文件:2，建設用地規(guī)劃許可證(附紅線圖):3，國有土地使用權批準文件:4，拆遷計劃和拆遷方案:5，辦理存款業(yè)務的金融機構出具的拆遷補償安置資金的`專戶存款證明)。被告及第三人拒不提供。
二原告認為，作為利害關系人二原告有權查閱該五項批準文件并且對其真實及有效性進行陳述和申辯。被告及第三人拒不提供該五項批準文件的行為侵犯了二原告的合法權益。因被告提供不了上述五項批準文件，所以二原告認為被告違法核發(fā)拆許字【2008】第xx號房屋拆遷許可證。據此，二原告訴至人民法院，請求人民法院依法撤銷xx市建設局發(fā)給xx市房地產開發(fā)有限公司拆許字【2008】第xx號房屋拆遷許可證。
此致
xx市人民法院
xxx
具狀人:xxx
二0xx年xx月xx日
拆遷協議行政訴訟篇十
乙方：
為順利進行房屋拆遷，確保拆遷安全，本著“安全第一、預防為主”的原則，制定本責任書。
一、拆遷項目：
二、拆遷地點：
三、拆遷時間：
四、拆遷范圍：
五、實施拆除工程的施工企業(yè)應是具備三級以上資質的建設企業(yè)。
六、乙方應成立拆遷安全督察小組，由專人負責拆遷安全，確保做到100%無安全事故。在施工區(qū)域設置明顯標志，對于時間較長的施工項目要做封閉處理，施工人員應在施工區(qū)域內活動，不得隨意進入非施工區(qū)域。
七、施工隊伍的安全防護器材必須配置到位，安全措施得力。
八、拆除現場設置安全圍檔，布置安全警戒。施工時隨時監(jiān)視被拆除建筑物的變化，發(fā)現險情立即通知拆除工作人員撤離現場，同時疏導行人及圍觀人員，維護施工現場的秩序。對危險的部位、地段、交通道口要懸掛警示標志，夜間設紅燈警示。
十、落實消防管理制度，增強防火安全工作力度，杜絕火災、火警事故發(fā)生。
十一、根據拆除建筑的情況，乙方向拆遷辦繳納 元拆除安全保證金，拆除完畢安全無事故的，拆遷辦及時返還拆除安全保證金。
十二、本責任書一式兩份，簽字雙方各持一份
合城市城市房屋拆遷管理辦公室: (章) 簽字：
乙 方 ：（章） 簽字：
年 月 日
拆遷協議行政訴訟篇十一
甲方：
乙方：姓名（魏永憲）男：漢族、現年：50歲、家住昭通市魯甸縣火德紅鄉(xiāng)，機車村下壩社。
甲方決定將綏江縣南岸鎮(zhèn)，何家壩水電站淹沒區(qū)，房屋附屬建筑物，各種電線、電桿、閘壩、電站、煙囪、牌坊、橋梁、橋墩、手機塔、等各種廢舊材料，將工抵料給乙方拆除根據《中華人民共和國合同法》《城市房屋拆遷管理條例》等有關法律法規(guī)，甲乙雙方在平等自愿協商一致的基礎，就房屋拆遷事宜達成以下協議：
一、拆遷范圍甲方指定的范圍
二、甲方責任
1、做好拆遷房屋的前期準備工作，不能以搬遷戶未遷。耽誤乙方，確保乙方拆遷工作順利完成。
2、協助乙方做好相關協調工作
3、拆除的舊材料全部歸乙方所有，甲方不能干涉乙方自由處理廢舊材料。
4、在拆遷的各種房屋、建筑物、廢舊材料、不能給予其它人或其它公司在此拆遷，如果給予拆遷，由我們乙方來處理，或是由你們甲方來處理解決。
5、在我們乙方拆遷的過程中，在此住房或是在此施工方等其它，不能干擾我們進行拆遷，不能耽誤我們工期，耽誤我們乙方拆遷，由你們甲方負責。
6、在拆遷的前提下，做好一切拆遷工作。
三、乙方責任
1、需服從甲方指揮，在甲方要求的時間保質、保量、完成指定的房屋拆遷工作。
2、需嚴格遵守安全生產的有關規(guī)定和規(guī)章制度，建立必須的防護措施，在保證安全的前提下施工，因乙方安全措施不力所造成的安全事故其責任由乙方承擔。
四、拆遷協商，以及過程
1、在綏江縣南岸鎮(zhèn)房屋建筑物時，原本歸我們拆遷的，電站、手機塔，現以被別人拆去，給我們乙方帶來了一部份損失。
2、在拆遷南岸老鎮(zhèn)時，房屋全部是一些空板高，什么東西也沒有也帶來了一部分損失。
3、拆遷南岸鎮(zhèn)街道時，由以你們相關部門沒有處理好移民搬遷，村民來干擾我們拆遷，甚至要來打我們拆遷方，來偷我們的拆遷物，讓我們乙方不能順利的進行拆遷，導致我們機械挖機停工，人工停斷，給我們拆遷方帶來了，一定的難度和經濟損失。
4、在拆遷南岸中學時，有施工方的石頭，煉方在此處，讓我們不能順利進行拆遷，甚至施工方的人來阻止我們進行拆遷，原本我們機械挖機一天要干以十小時以上的工作時間，現在因，村民干擾、電線、電桿、施工方的石頭、煤等阻斷，導致我們機械挖機下以十小時的工作時間，我們挖機費用是，人民幣，450元/小時現在種種原因，讓我們挖機費用增高，帶來了一定的經濟損失。
5、在拆遷南岸鎮(zhèn)，這片區(qū)域，有些是老土房，有些是空板房，有些地方我們機械挖機都走不了，給我們拆遷方增加了相當大的難度、6、因沒有處理好以上這些問題，導致我們拆遷方，挖機停工，人工停斷，給我們的費用增高，給我們拆遷方帶了相當大的經濟損失。
7、我們甲、乙雙方協商，因要補給予26萬元人民市
8、未盡事宜、雙方協商解決。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
年 月 日
拆遷協議行政訴訟篇十二
為搞好老村莊土地復墾，增擴土地面積，________將________生產組原老莊房進行改造復墾，現____________與拆遷戶________________就房屋拆遷相關事宜達成如下協議：
一、拆遷項目：
乙方將自己老莊房________間主房、____________間附屬房;____________間豬圈、________間廁所，____________座水井;________________棵銀杏樹等地上物進行拆除讓地。
二、補嘗標準：
甲方將參照有關拆遷標準給乙方補嘗，其標準如下：
(一)房屋補償金額________________元/平方米;
(二)豬圈補償金額________________元/間;
(三)廁所補償金額________________元/間;
(四)水井補償金額________________元/座;
(五)銀杏樹補償金額________________元/棵。
三、拆遷時間：
____________對本建筑物的拆除期間為________年____月____日至________年____月____日，拆除后應將所拆除的物料全部運走，將土地按約定時間交由________________。
四、安全責任：
____________在組織房屋拆遷過程中，應注重安全，對拆遷過程中出現不安全因素造成后果，由____________自行負責，與________________無任何因果關系。
五、拆遷補償金額：
(1)房屋拆遷面積____________平方米，按建筑面積每平方米____________元，小計________________元。
(2)附屬物：豬圈________間，按補償金額____________元，小計____________元;廁所____________間，按補償金額____________元，小計____________元;水井____________座，按補償金額____________元，小計____________元;銀杏樹____________棵，按補償金額____________元，小計____________元.
(3)拆遷補助費________________元。
合計：________________________元。
六、結算方法：
拆遷費用結算與鎮(zhèn)費用結算同步。
七、相關事宜：
因____________申請需要重新安排房屋宅基，經________________________雙方商量，甲方原則同意在原基地給予定位，其條件：
(一)經上級國土部門驗收后;
(二)________________具備開工條件，____________________方可負責安排。
本協議正本一式二份，雙方各執(zhí)一份，簽字后具有法律效力。
甲方：____________乙方：____________
________年____月____日
拆遷協議行政訴訟篇十三
拆遷人(以下簡稱甲方)：
法定代表人：____，_____;
單位名稱______________;
郵編_____，電話_____
委托代理人：
法定代表人______，______
單位名稱__________;
郵編：______，電話：_______。
被拆遷人(以下簡稱乙方)：
姓名：____，性別：_____;年齡：______
住址：____________________
委托代理人：
姓名：____，性別____;年齡：_____
住址：____________________
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定，甲乙雙方經協商，就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條房屋拆遷依據
建設項目名稱___，建設地點___，建設單位____《拆遷許可證》文號____。
第二條被拆除房屋現狀
1、乙方在拆遷范圍內有房屋___間，建筑面積___平方米，使用面積___平方米，居住面積___方米。
2、乙方有正式戶口___人。常住人口___人，應安置人口___人.分別是(姓名、性別、年齡、關系等)__________________________________________________________3、被拆遷房屋的產權屬于_______。
第三條拆遷安置
1、乙方安置到___，房屋___間，建筑面積___平方米，使用面積___平方米，居住面積____平方米、甲方負責為乙方辦理住房進住手續(xù)。
2、乙方臨時過渡到____，房屋___間。
3、乙方臨時過渡期限自___年___月___日至___年___月___日。
甲方保證乙方在過渡期限內回遷，乙方在收到正式安置通知___日內，應遷入安置用房用。
第四條安置房屋的標準
3、房屋內應當有以下設施
第五條拆遷安置房屋產權
1、乙方被安置房屋的產權屬于___
乙方應與___簽訂房屋租賃合同并交納民租及其他費用。
2、乙方被安置房屋的產權屬于______
甲、乙雙方應另行簽訂___買賣合同，持該合同辦理房屋產權簽訂手續(xù)，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條房屋拆遷補助
甲方支付乙方房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整;附屬物補償金額為人民幣_________整;搬家補助費為人民幣_________元整;臨時過渡費(含交能補助、供暖補助等)為人民幣_________元整;轉學補助費為人民幣_________元整;提前搬家獎勵費為人民幣_________元整;設施設備遷移費為人民幣_________元整;其他補助費為人民幣_________元整;共計為人民幣_________元整。
第七條拆遷
1、乙方在___年___月___日前應將原住房騰空，經甲方確認，舊房由甲方拆除。
2、乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在___年___月___日前自行拆除，逾期不拆除的甲方有權拆除。
第八條違約責任
1、甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金;甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
2、乙方如經甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_________元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
3、乙方安置屬于臨時過渡的'，應在收到甲方正式安置通知___日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的，不再享受各種補助費，并每逾期一天罰款___元。
第九條聲明及保證
1、甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
5、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_________領取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續(xù)糾紛等，一律不負責任。
第十條不可抗力
1、本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
2、如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十一條通知
式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：
甲方_________.
乙方_________.
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十二條爭議的處理
1、本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十三條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十四條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十五條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
合同副本_________份，送_________留存一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
拆遷協議行政訴訟篇十四
出賣人（甲方）： (以下簡稱甲方)， 族，現住： 電話： 身份證號碼：
（房屋共有產權人）身份證號碼： （房屋共有產權人）以上 人是本協議中所述房屋的共有產權人。
買受人（乙方）： (以下簡稱乙方)， 族，現?。?電話： 身份證號碼：
現甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買拆遷安置房產簽訂本協議，以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況：
甲方拆遷安置房屋座落在 ，安置房屋面積為 平方米，房屋用途為住宅。裝修情況： 無，屬毛坯房 。
第二條、本協議中所述房屋為甲方拆遷安置房，是甲方的家庭共同財產。該房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押，債權債務，以及其他權利瑕疵。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任。
第三條、上述房產的交易房屋面積和價格：
買賣房屋面積為 平方米（最終面積以房產管理部門實測為準），按 元/每平方米計價，共計人民幣 元整(大寫： 元整)。
第四條、付款時間與方式：
甲乙雙方同意，乙方一次性付清房款人民幣 元整交付甲方，在 年 月 日支付，甲方的銀行帳戶：開戶行： 戶名： 賬號： 。乙方可現金支付給甲方也可將購房款存入甲方上述的帳戶。
第五條、房屋交付：
本協議簽訂后 日內甲方將約定買賣的房屋及其附帶的鑰匙全部交付給乙方，由乙方所有。
第六條、關于產權登記及過戶的約定：
對本房屋以后需要辦理房屋產權證，土地證等其它手續(xù)，經甲乙雙方協商，按以下約定進行。
1、買賣房屋辦理到甲方名下所有權證、土地使用權證、契稅、房屋維修基金、水電開戶費及其他手續(xù)所需繳納的稅收和費用均由甲方承擔。辦理到甲方名下后，甲方應自領取之日起 日內，將領到的產權證書交由乙方。
2、在已辦理到甲方名下房屋產權證，土地證等其它手續(xù)之后，自乙方向甲方提出辦理房屋產權證過戶請求之日起30天內甲方須無條件協助乙方辦理房屋產權證、土地證及其過戶手續(xù)，所須相關費用（包含雙方交易費、營業(yè)稅等）全部由乙方承擔。甲方應該提供一切與之有關的手續(xù)及資料（原房屋產權人的產權證及國土證，原房屋產權人結婚證及復印件，原房屋產權人夫妻雙方身份證復印件，其他房屋共有人同意出售的書面意見等），不得用任何方式拒絕阻撓。
第七條、違約責任條款：
1、乙方沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方，逾期達到 30 天的，甲方有權解除本協議，乙方付給甲方的定金歸甲方所有，其余款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除協議，若甲方擅自解除協議，乙方有權要求甲方繼續(xù)履行協議或要求甲方退還乙方已付房款，并有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款，同時有權要求甲方支付違約金人民幣 元整給乙方。
3、甲方不根據本協議的約定將房屋和產權證書交付給乙方，視為甲方違約，乙方有權要求甲方交付房屋和產權證書，并有權要求甲方支付違約金人民幣 元整。
4、乙方根據本協議第五條的規(guī)定向甲方提出辦理產權過戶手續(xù)，甲方超過30天不協助乙方辦理手續(xù)，視為甲方違約，乙方有權要求甲方履行協議，并有權要求甲方支付違約金人民幣 元整。
第八條、本協議發(fā)生爭議的解決方式：
雙方本著友好協商，公平合理的原則簽定本協議，簽定本協議后，雙方應嚴格遵守執(zhí)行，不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協商解決。協商不成的，雙方同意通過法律方式解決糾紛。
第九條、本協議未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定由甲方，乙方共同協商解決，與本協議同具法律效力。
本協議在雙方簽字之日（ 年 月 日）起生效。本協議中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。本協議一式叁份，甲方產權人共持一份，乙方一份，公正部門一份留存?zhèn)洳椤?/p>
甲方（簽字生效）： 年 月 日
乙方（簽字生效）： 年 月 日
拆遷協議行政訴訟篇十五
甲方：
乙方：
甲乙雙方經過充分協商，自愿就市城區(qū)城鎮(zhèn)工業(yè)聯合社辦公樓拆遷事宜達成一致，為明確雙方的權利和義務，根據《中華人民共和國經濟合同法》和《山西省房屋拆遷條例》的規(guī)定，制訂本協議：
市城區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯合社辦公樓拆遷工程。
拆遷工程按約定分階段進行。
1、辦公樓為地上兩層，每層面積為453平米，兩層面積共計906平米。
2、第一階段拆除西墻至東會議室所有二樓部分，拆至地平線為止。
3、第二階段拆除東面資料室，拆至地平線為止。
工期十天，自年月日至年月日止。
乙方負責甲方的房屋按本協議拆遷，所拆的建筑材料及樓內所有東西歸乙方所有，乙方支付甲方_______元。
在開工之日前，乙方交付甲方元作為工程保證金。此款在拆遷工程完成并經甲方驗收合格后全部退還給乙方。
1、甲方在乙方進駐工地前負責協調好周邊鄰居關系并斷水斷電，具備拆遷條件；
2、施工前，乙方必須辦理有關拆遷、環(huán)保等審批手續(xù)，保證拆遷工程的正常開展，所需費用由乙方承擔。
3、乙方拆除的建筑材料及其垃圾應及時清運，所需費用由乙方承擔。
4、乙方必須嚴格執(zhí)行國家有關法律法規(guī)，規(guī)范施工程序，服從甲方的監(jiān)督和管理，合理調控工作時間，安全施工，文明施工，做到保安全，不擾民，講衛(wèi)生。
乙方應為施工人員辦理工傷保險或人身保險，嚴格按國家《安全生產法》規(guī)定，嚴格規(guī)范操作流程，遵守安全施工各項規(guī)定，并根據現場建筑物及周鄰建筑物的特性，存在的安全隱患等制訂出切實可行的施工方案及應急預案，施工過程中發(fā)生任何工傷安全事故由乙方全部負責，并承擔一切責任。
1、在規(guī)定工期內，乙方未能按期完成拆除任務的，按每逾期一天支付1000元違約金的標準承擔違約責任，由甲方在工程保證金中直接扣除。
2、由于甲方原因造成停工的，責任由甲方承擔，工期順延。
3、如因下雨停工，工期順延。
甲乙雙方在履行協議過程中如發(fā)生爭議的，應本著互諒互讓的原則協商解決，協商不成時，應提交當地仲裁機關解決。
本協議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，兩份備案留存，至雙方簽字蓋章之日起生效，工程結束后自行失效。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
法人代表（委托法人）：法人代表（委托法人）：
年月日
拆遷協議行政訴訟篇十六
(第一聯：_________________拆遷人)
拆遷人：_________________國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)房屋拆遷管理辦公室(2)(以下簡稱甲方)
根據_______________[20xx]第94號文件，乙方所有住宅已列入老廟社區(qū)舊城改造項目拆遷范圍，根據《__________市征收集體所有土地房屋拆遷條例》、《__________市征收集體所有土地房屋拆遷條例實施細則》及高新區(qū)《新明街道老廟社區(qū)集體土地房屋拆遷補償安置實施方案》(以下簡稱《條例》、《細則》、《方案》)的規(guī)定，現就房屋拆遷貨幣補償安置等事宜簽定如下協議：
第一條：_________________乙方被拆房屋座落于老廟社區(qū)，貨幣補償安置確權建筑面積平方米。
第二條：_________________被拆住宅貨幣補償單價按每平方米5981元結算，一次性過渡補貼費元。乙方合計拆遷補償資金為元(大寫：_________________萬仟佰拾元角分)。
房及附屬物歸甲方所有，乙方不得拆除、損壞房屋，違者照價在房屋補償金額中扣除。乙方交清應交款項并搬遷，經拆遷單位驗收后10日內，甲方一次性支付給乙方拆遷補償資金。
償金額每日萬分之二的標準向乙方支付違約金;乙方未能在約定的時間內將舊房交付給甲方，從逾期之日起按房屋拆遷補償金額每日萬分之二的標準向甲方支付違約金。
第五條：_________________甲、乙雙方如有違反本協議的，按市有關規(guī)定處理。
第六條：_________________本協議由雙方簽字蓋章后生效。
第七條：_________________本協議一式三份，甲、乙雙方及拆遷主管部門各持一份。
拆遷人：_________________(蓋章)被拆遷人：_________________(蓋章)
_____年_____月_____日
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/5396766.html】
