現(xiàn)今社會(huì)公眾的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)，越來(lái)越多事情需要用到合同，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來(lái)看一看吧。
山西省建設(shè)施工合同書篇一
發(fā)包人 ：
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
工程內(nèi)容：建筑面積： m2，建筑高度 m或
跨度 m，結(jié)構(gòu)類型： ，
層數(shù) ，其它
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表 (附件1)
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：
資金來(lái)源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
開(kāi)工日期：
竣工日期：
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
五、合同價(jià)款金額 (大寫)： 元 (人民幣)￥： 元
六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間： 年 月 日
合同訂立地點(diǎn)：
本合同雙方約定 后生效。
發(fā)包人：(公章) 承包人：(公章)
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
山西省建設(shè)施工合同書篇二
發(fā)包人（全稱）：承包人（全稱）：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就工程施工及有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致，共同達(dá)成如下協(xié)議：
1。工程名稱：
2。工程地點(diǎn)：
3。工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)
4。資金來(lái)源：
5。工程內(nèi)容：
群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表》（附件1）。
6。工程承包范圍：
計(jì)劃開(kāi)工日期：年月日。
計(jì)劃竣工日期：年月日。
工期總?cè)諝v天數(shù)：天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開(kāi)竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
1。簽約合同價(jià)為：
人民幣（大寫）(￥元)；
其中：
（1）安全文明施工費(fèi)：
人民幣（大寫）(￥元)；
（2）材料和工程設(shè)備暫估價(jià)金額：
人民幣（大寫）(￥元)；
（3）專業(yè)工程暫估價(jià)金額：
人民幣（大寫）(￥元)；
（4）暫列金額：
人民幣（大寫）(￥元)。
2。合同價(jià)格形式：
項(xiàng)目經(jīng)理
承包人項(xiàng)目經(jīng)理：
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件：
（1）中標(biāo)通知書（如果有）；
（2）投標(biāo)函及其附錄（如果有）；
（3）專用合同條款及其附件；
（4）通用合同條款；
（5）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求；
（6）圖紙；
（7）已標(biāo)價(jià)工程量清單或預(yù)算書；
（8）其他合同文件。
在合同訂立及履行過(guò)程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。
1。發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
2。承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。
3。發(fā)包人和承包人通過(guò)招投標(biāo)形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語(yǔ)含義
本協(xié)議書中詞語(yǔ)含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
本合同于年月日簽訂。
十、簽訂地點(diǎn)
本合同在簽訂。
十一、補(bǔ)充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當(dāng)事人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)份，承包人執(zhí)份。
發(fā)包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（簽字）（簽字）
組織機(jī)構(gòu)代碼：組織機(jī)構(gòu)代碼：
地址：地址：
郵政編碼：郵政編碼：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
電子信箱：電子信箱：
開(kāi)戶銀行：開(kāi)戶銀行：
賬號(hào)：賬號(hào)：
山西省建設(shè)施工合同書篇三
甲方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)
在平等、自愿，并協(xié)議商一致的基礎(chǔ)上，甲、乙雙方協(xié)議合資建房，達(dá)成如下協(xié)議條款：
一、甲方準(zhǔn)備修建一幢六層半的樓房，因資金不足，現(xiàn)與乙方合資修建，修建期限從合同生效之日起一年內(nèi)交房(除不可抗力原因才延期：如下雨、洪災(zāi)、地震、停電等)。
二、分房情況：第四層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的何明杰所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的鄧芳所有。
三、付款方式：分三次付清房款，首付人民幣肆萬(wàn)元整;修到所需樓層付人民幣肆萬(wàn)元整;交房門鑰匙時(shí)付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內(nèi)，乙方必須付款，否則房屋由甲方自行處理。)
四、單價(jià)：按元/每平方米集資。
五、房屋竣工后辦理房屋土地使用證和房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)等費(fèi)用，由甲、乙雙方各自負(fù)責(zé)。
七、房屋竣工后房屋的水、電和數(shù)字電視：甲、乙雙方各自立戶，費(fèi)用由甲、乙雙方各自負(fù)責(zé)。
八、本協(xié)議生效后，雙方無(wú)條件遵守和履行，不得違反。
九、雙方在規(guī)定期限內(nèi)不按合同履行，違約方向?qū)Ψ劫r付違約金人民幣叁萬(wàn)元整。
十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
時(shí)間：
山西省建設(shè)施工合同書篇四
甲方：
乙方：
根據(jù)建筑法和《中華人民共和國(guó)民法典》以及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，雙方經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合，共同遵守：
第一條、承包方以包工及包石料形式承包建造。
一、大壩(按圖紙施工)：
1、乙方包石料及人工，圍水、圍堰、絕水墻開(kāi)挖筑建等，單價(jià)以整體方量計(jì)算，每立方110.00元。
2、甲方提供一臺(tái)拌和機(jī)，電費(fèi)甲、乙雙方各一半。
3、水泥、沙及監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)由甲方負(fù)責(zé)，但乙方必須按監(jiān)管部門要求施工，必須保證質(zhì)量。
二、機(jī)房、宿舍：
1、機(jī)房按圖紙施工，附設(shè)吊機(jī)梁包支架、模板、人工每平方米270.00元，包貼兩面外墻瓷片，包含基礎(chǔ)及機(jī)組基礎(chǔ)。
2、宿舍：按3.2米高，重力墻結(jié)構(gòu)筑建，兩房一廳一廚房一衛(wèi)生間結(jié)構(gòu)，包貼一面外墻瓷片，包支架、模板、人工每平方180.00元。
3、機(jī)房尾水檔土墻，包石料、人工，每立方105.00元。
4、壓力管鎮(zhèn)墩，包石料、人工，每立方105.00元。
5、變壓器臺(tái)，包石料、人工每立方105.00元。
三、渠道、前池：
1、按圖紙施工，平臺(tái)開(kāi)挖乙方派一人專職指揮平臺(tái)開(kāi)挖，石方段乙方取石爆破人工及工料不另計(jì)，如乙方取完石后，另爆破開(kāi)挖打炮人工按每工120.00元。
2、石方徹筑包石料人工每立方105.00元，(無(wú)抽勾段外墻要批石口)。
3、水渠底鋪蓋10厘米砼，包平整地面、壓光人工每立方70.00元。
4、水渠墻面批擋人工每平方6.00元。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及保質(zhì)、保修條件，期限
以上項(xiàng)目乙方保證質(zhì)量，發(fā)電站發(fā)電3個(gè)月內(nèi)保證不出現(xiàn)滲漏，崩塌(山體塌方除外)如質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)滲漏、崩塌，由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)修復(fù)或重建。
五、付款方式：
1、乙方進(jìn)場(chǎng)后一個(gè)星期內(nèi)，開(kāi)始按工程進(jìn)度，由甲方支付85%工程進(jìn)度款。
2、工程驗(yàn)收合格后，甲方五天內(nèi)支付10%工程款給乙方。
3、余款待工程確保沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，發(fā)電3個(gè)月余款5%保質(zhì)金，6個(gè)月內(nèi)付清。
六、施工期：
_________年_________月進(jìn)場(chǎng)施工，_________年_________月底必須全面完工。由于甲方造成中途停工的工期。按誤工期順延。
七、甲方派出駐工地代表，對(duì)工程進(jìn)度，工程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，檢查驗(yàn)收隱蔽工程。乙方要保證質(zhì)量，注意安全，如乙方在施工過(guò)程中發(fā)生一切事故，由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
八、雙方義務(wù)：
乙方進(jìn)退場(chǎng)費(fèi)用，生活生產(chǎn)設(shè)備。甲方負(fù)責(zé)提供生活用地，用電由乙方支付電費(fèi)，在施工工期間，由甲方處理好村民關(guān)系，甲方不按期支付工程款，超過(guò)3個(gè)工作日起，乙方有權(quán)停止施工，停工期間的窩工及其他損失實(shí)甲方承擔(dān)，工期順延。乙方不能按期完工，按每天100元對(duì)乙方進(jìn)行罰款。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同簽字后生效，雙方不得違約，有不盡事宜另行協(xié)商。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
山西省建設(shè)施工合同書篇五
發(fā)包人（全稱）：_________
承包人（全稱）：_________
依照《_____》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，發(fā)、承包人就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同，達(dá)成協(xié)議如下：
一、工程概況
工程名稱：_________
工程地點(diǎn)：_________
工程規(guī)模及結(jié)構(gòu)特征：_________
工程承包范圍：_________
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：_________
資金_________
二、合同工期
開(kāi)工日期：_________
竣工日期：_________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_________
四、合同價(jià)款
幣種：_________
合同總價(jià)（大寫）：_________元（小寫）￥：_________元
綜合單價(jià)或費(fèi)率：□詳見(jiàn)承包人的投標(biāo)報(bào)價(jià)書（招標(biāo)工程）；□詳見(jiàn)經(jīng)確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書（非招標(biāo)工程）
五、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書；
2、中標(biāo)通知書（適用招投標(biāo)工程）；
3、投標(biāo)文件（適用招投標(biāo)工程）；
4、經(jīng)確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書（適用非招投標(biāo)工程）；
5、本合同專用條款和補(bǔ)充條款；
6、本合同通用條款；
7、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件；
8、圖紙；
9、工程量清單；
10、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面記錄和文件；
11、發(fā)包人或工程師有關(guān)通知及工程會(huì)議紀(jì)要；
12、工程進(jìn)行過(guò)程中的有關(guān)信件、數(shù)據(jù)電文（電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）。
六、詞語(yǔ)含義
本協(xié)議書中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。
七、承包人承諾
承包人向發(fā)包人承諾按照本合同約定及工程師的指令進(jìn)行施工、竣工，在缺陷責(zé)_____內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量缺陷保修責(zé)任，并履行本合同書所約定的全部義務(wù)。
八、發(fā)包人承諾
發(fā)包人向承包人承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)，并履行本合同所約定的全部義務(wù)。
九、合同生效
本合同訂立時(shí)間：_________年_________月_________日
訂立地點(diǎn)：_________
發(fā)包人和承包人約定自雙方簽字蓋章并送工程所在地縣級(jí)以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門備案后本合同生效。
發(fā)包人（公章）：_________?承包人（公章）：_________
住所：_________?住所：_________
法定代表人：_________?法定代表人：_________
委托代理人：_________?委托代理人：_________
電話：_________?電話：_________
傳真：_________?傳真：_________
開(kāi)戶銀行：_________?開(kāi)戶銀行：_________
賬號(hào)：_________賬號(hào)：_________
編碼：_________?編碼：_________
山西省建設(shè)施工合同書篇六
甲方：食品有限公司
乙方：工程建筑有限公司
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：鍋爐房工程
2、工程地點(diǎn)：
3、承包范圍：包工包料形式。
4、工程建筑面積及計(jì)算方式：工程約平方，每平方米按元整計(jì)算(按工程完工后實(shí)際發(fā)生量計(jì)算)，工程總造價(jià)約貳佰萬(wàn)元。
5、付款方式：基礎(chǔ)完工后付款元，主體完工后付元，余款完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收合格七天內(nèi)結(jié)算，一個(gè)月內(nèi)付清。
6、工程期限：年月 日至年 月 日，共計(jì) 天完工。
7、如遇到下雨天災(zāi)，人為不可抗拒因素，工期相應(yīng)順延。
8、工程施工中如發(fā)生變更項(xiàng)目，另行計(jì)算。
9、建筑物回填 米以外由甲方負(fù)責(zé)。
10、煙筒不在承包范圍內(nèi)。
11、因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負(fù)責(zé)。
二、 甲方責(zé)任和權(quán)利
1、施工單位有權(quán)行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)乙方承建的工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2、施工單位所制定的施工進(jìn)度計(jì)劃，乙方嚴(yán)格執(zhí)行。
3、施工期間乙方不準(zhǔn)隨意停工。
4、每個(gè)單項(xiàng)工程向乙方提供一套完整圖紙，并進(jìn)行圖紙
三、乙方的責(zé)任和權(quán)利
1、 乙方必須遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度，接受施工單位有關(guān)人員對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量安全、文明施工方面的管理和監(jiān)督，但乙方不能因施工單位管理和監(jiān)督而免除自己的責(zé)任。
2、 必須遵守安全施工標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確使用安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、嚴(yán)格按照分部分項(xiàng)安全技術(shù)措施、安全施工方案、安全技術(shù)交底施工，必須遵守施工單位的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從施工單位現(xiàn)場(chǎng)指揮。
3、 有權(quán)拒絕違章指揮和冒險(xiǎn)作業(yè)，在施工中發(fā)生危險(xiǎn)及人身安全的緊急情況下，作業(yè)人員有權(quán)停止作業(yè)或撤離危險(xiǎn)區(qū)域。
4、 組建一支過(guò)硬的施工隊(duì)伍，配齊各項(xiàng)工種，配備專職人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)，安全文明施工。會(huì)審，如有變更甲方應(yīng)提前以書面形式通知乙方，避免造成不必要的損失。
5、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)管理工作及周邊關(guān)系的處理，給乙方造成一個(gè)良好的施工環(huán)境，并對(duì)工程質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不合格工程應(yīng)以書面形式勒令期限整改，否則由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
6、給乙方配備現(xiàn)場(chǎng)施工用電、用水及必要的生活用電、用水。
7、保證按時(shí)給乙方撥付工程款，如有延期甲方承擔(dān)一切后果。
8、甲方負(fù)責(zé)乙方場(chǎng)地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現(xiàn)場(chǎng)的土地。
四、施工安全措施
1、乙方在施工操作中，嚴(yán)格遵守工地的一切規(guī)章制度，注意安全，在施工中乙方人員的安全問(wèn)題，一切事故由乙方自負(fù)，甲方不承擔(dān)一切責(zé)任。
2、乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)，安全施工無(wú)事不得進(jìn)入建設(shè)單位生產(chǎn)車間，如果出事，乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
3、因乙方造成停工、打架，一切后果由乙方無(wú)條件承擔(dān)。
五、附則
1、本合同一式肆份，合同甲乙雙方各執(zhí)三份。
2、本合同簽訂后，承、發(fā)包雙方需提出修改時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽字確認(rèn)作為本合同補(bǔ)充合同。
3、任何一方不得違反本合同規(guī)定，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
年 月 日
山西省建設(shè)施工合同書篇七
建設(shè)單位：______(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承建單位：______(以下簡(jiǎn)稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，甲方將下列工程任務(wù)委托乙方進(jìn)行施工承包，為明確雙方責(zé)任，特制定本合同，希共同遵守。
一、工程名稱及建設(shè)地點(diǎn)：
1、工程名稱：______
2、建設(shè)地點(diǎn)：______
二、工程范圍：
園林綠化種植，園林景觀水電施工，園林景觀土建施工，園林綠化養(yǎng)護(hù)。
三、工程總造價(jià)：
乙方上報(bào)預(yù)算總價(jià)(含稅)為_(kāi)_____元(￥______元)，確定最終含稅合同總價(jià)為：______元(￥：______元)。
四、工期：
工期為：______至______。
五、承包方式：
包工包料
六、甲乙雙方負(fù)責(zé)完成的工作：
a)甲方負(fù)責(zé)完成的工作：
i、在開(kāi)工期間為乙方施工提供方便，為乙方提供生活及施工水電接口;負(fù)責(zé)為乙方駐地提供場(chǎng)地，其辦公或生活用房搭設(shè)費(fèi)用由乙負(fù)責(zé)。ii、甲方委派同志為工地代表，對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理、督促乙方按規(guī)定搞好各項(xiàng)技術(shù)資料報(bào)表整理及處理其它事宜。b)乙方負(fù)責(zé)完成的工作：
i、乙方委派同志為工地代表，負(fù)責(zé)在開(kāi)工前三天內(nèi)完成組織施工圖會(huì)審、編制詳細(xì)的施工計(jì)劃，并送交甲方，經(jīng)甲方確認(rèn)后，作為乙方施工及甲方檢查監(jiān)督執(zhí)行施工進(jìn)度的依據(jù)。
ii、保質(zhì)、保量，按時(shí)完成所承包的工程項(xiàng)目，服從甲方現(xiàn)場(chǎng)人員及監(jiān)理的指導(dǎo)。
iii、自覺(jué)遵守甲方的有關(guān)規(guī)定，愛(ài)護(hù)公物，不損壞甲方設(shè)施;在甲方指定的水電接口處安水、電表，并負(fù)責(zé)交納水電費(fèi)。
七、乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工圖紙，施工技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工。因乙方擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用及由此造成甲方的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
八、工程變更：
在工程施工中，如果有合同以外的變更項(xiàng)目或預(yù)算中漏項(xiàng)的情況，采用以下方式：
1、變更增減工程量由甲、乙雙方按實(shí)際發(fā)生量確認(rèn);
2、變更項(xiàng)目單價(jià)首先參照原合同預(yù)算報(bào)價(jià)中的相同或相近似的單價(jià)執(zhí)行，如果原合同預(yù)算報(bào)價(jià)中沒(méi)有可參照的項(xiàng)目單價(jià)，由甲、乙雙方根據(jù)市場(chǎng)價(jià)協(xié)商確認(rèn)。
3、變更項(xiàng)目金額一起并入工程決算中。
九、工程驗(yàn)收及竣工結(jié)算：
a)所承包工程全部完工后，由甲方根據(jù)雙方確認(rèn)工程報(bào)價(jià)書中所列項(xiàng)目、設(shè)計(jì)施工圖紙及國(guó)家相關(guān)施工技術(shù)規(guī)范進(jìn)行竣工驗(yàn)收，如有出入或施工質(zhì)量問(wèn)題，由乙方負(fù)責(zé)無(wú)償返工，直到符合要求為止。
b)工程竣工驗(yàn)收通過(guò)后，雙方在竣工工程驗(yàn)收證明書上蓋章，同時(shí)乙方將全部技術(shù)檔案資料移交給甲方。
c)雙方在竣工工程驗(yàn)收證明書上蓋章后，乙方在15個(gè)工作日內(nèi)將竣工資料和竣工結(jié)算書上報(bào)甲方審核;甲方在15個(gè)工作日內(nèi)將竣工結(jié)算審核完畢。
十、養(yǎng)護(hù)期：
該工程養(yǎng)期自通過(guò)竣工驗(yàn)收之日開(kāi)始計(jì)算，養(yǎng)護(hù)期為壹年，如在養(yǎng)護(hù)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天內(nèi)派出人員進(jìn)行處理。
d)本工程至20xx年10月15日養(yǎng)護(hù)期滿，苗木成活率未達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。在養(yǎng)護(hù)期間乙方應(yīng)對(duì)死亡的苗木進(jìn)行補(bǔ)植。
十一、合同款項(xiàng)支付：
工程完成到30%時(shí)支付第一次進(jìn)度款30萬(wàn)元元，完成到60%時(shí)支付第二次進(jìn)度款40萬(wàn)元，工程驗(yàn)收結(jié)算完成后支付至結(jié)算價(jià)的95%，一年養(yǎng)護(hù)期滿后若沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題，在7個(gè)工作日內(nèi)支付余款5%。
十二、其他事項(xiàng)：
a)在施工中，乙方應(yīng)建立安全防護(hù)措施，安全施工、文明施工，否則，因此造成的一切人身事故和其他損失均由乙方負(fù)責(zé)。
b)如果需要辦理出入的手續(xù)，由甲方協(xié)助乙方辦理，其費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
十三、本合同和施工設(shè)計(jì)圖、工程項(xiàng)目報(bào)價(jià)以及共同認(rèn)可的附件共同組合文件，并具有同等的法律效力。乙方施工設(shè)計(jì)圖、工程預(yù)算均經(jīng)甲方認(rèn)可后，方能正式開(kāi)始施工。
十四、本合同自簽訂之日起生效，到甲乙雙方履行所有合同義務(wù)，竣工結(jié)算價(jià)款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告終止。本合同未盡事宜，共同協(xié)商解決，雙方簽訂的其他條文同具法律效力。(預(yù)算書作為合同附件，同具法律效力)
本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份，副本二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：______乙方：______
代表：______代表：______
簽約地點(diǎn)：______簽約時(shí)間：______
山西省建設(shè)施工合同書篇八
甲方：(簡(jiǎn)稱甲方) 乙方：(簡(jiǎn)稱乙方)
為了解決都勻市城市名品小區(qū)住戶通信需求，按照(20xx)003號(hào)《黔南州通信行業(yè)駐地網(wǎng)聯(lián)合辦公室文件》精神，對(duì)小區(qū)ftth綜合接入工程地蠔施工安裝，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》達(dá)成本協(xié)議。
一、工程概況
(1)工程名稱：都勻市城市名品ftth綜合接入工程。
(2)工程內(nèi)容：以設(shè)計(jì)方案為準(zhǔn)。
二、施工規(guī)范要求
乙方必須按照《黔南州住宅小區(qū)及商住樓通信配套設(shè)施建設(shè)規(guī)范》施工。
三、施工費(fèi)用
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商工程采取包工包料施工，工程總承包價(jià)為人民幣：壹拾貳萬(wàn)元整(120xx0.00元整)，施工費(fèi)用為一次性包干工程。
四、付款方式
工程竣工驗(yàn)收合格后按照通信行業(yè)相關(guān)規(guī)定開(kāi)具建安發(fā)票，十五日內(nèi)一次性付清工程款人民幣：壹拾貳萬(wàn)元整(120xx0.00元整)。
乙方指定的銀行帳戶如下：
開(kāi)戶銀行：貴陽(yáng)銀行股份有限公司匯通支行
開(kāi)戶名稱：貴州天勤通通信工程有限公司
帳號(hào)：101177
五、雙方責(zé)任及義務(wù)
1、甲方
(一)、甲方負(fù)責(zé)安排專人進(jìn)行協(xié)調(diào)工作，并確認(rèn)規(guī)劃通信線路走向，避免與其他項(xiàng)目交錯(cuò)影響施工。
(二)、甲方負(fù)責(zé)審核路由按按規(guī)劃設(shè)計(jì)要求施工。
(三)、在不影響甲方施工進(jìn)度情況下，如因其他施工單位原因，造成通信線路損壞，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工單位賠償乙方的材料、人工及相關(guān)損失。
(四)、非甲方施工原因造成的通信線路損壞，甲方概不負(fù)責(zé)。
(五)、甲方在施工過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有危及通信光、電纜安全時(shí)，應(yīng)事先通知乙方，采取必要的安全措施。
2、乙方
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程、安全文明施工，在施工過(guò)程中所有安全事故及經(jīng)濟(jì)糾紛均由乙方自行負(fù)責(zé)承擔(dān)。
(二)、按照通信行業(yè)相關(guān)規(guī)范和技術(shù)要求組織施工，在通信行業(yè)主管部門的監(jiān)管下按時(shí)保質(zhì)保量完成工程。
(三)、負(fù)責(zé)提供工程范圍內(nèi)及現(xiàn)狀光纜位置圖給甲方。
(四)、乙方須在合同約定的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量的完成安裝工程，由于乙方原因造成工期延誤，損失由乙方負(fù)責(zé)。
(五)、乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理電信運(yùn)營(yíng)商驗(yàn)收、外線信號(hào)接入事宜的相關(guān)手續(xù)，并保證整個(gè)小區(qū)電信通信暢通使用。
(六)、乙方負(fù)責(zé)管理本工程施工垃圾及施工損壞的墻面的修復(fù)。
六、施工工期
施工工期為45天，設(shè)計(jì)審批通過(guò)次日起開(kāi)始計(jì)算工期，如因甲方協(xié)調(diào)等原因造成工期延誤，施工工期進(jìn)行順延。
七、未盡事宜雙方另行友好協(xié)商，因本合同發(fā)生爭(zhēng)議，雙方友好協(xié)商解決。
八、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各持二份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，供雙方共同遵守。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
山西省建設(shè)施工合同書篇九
常用版_____合同
甲方(委托方):___________ 簽約時(shí)間: ___________
乙方(施工方):___________ 簽約地點(diǎn): ___________
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，雙方協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況
1、甲乙雙方的條件：甲方裝飾的住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)依法核準(zhǔn)登記的企業(yè)或個(gè)體工商戶。
2、裝飾施工地點(diǎn)：_______縣(市、區(qū))______路(小區(qū))____幢____號(hào)(單元)____室。
3、住房結(jié)構(gòu)：_____室______廳______結(jié)構(gòu)，建筑面積______平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容：詳見(jiàn)《工程施工報(bào)價(jià)單》(附件
一)和圖紙。
5、承包采用下列第______種方式：
(1) 乙方包工、包全部材料(見(jiàn)附件
三);
(2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見(jiàn)附件
二、
三);
(3) 乙方包清工。
6、本工程由__________設(shè)計(jì)。
7、工期：工程期限______天，從________年____月____日開(kāi)工，至________年____月____日竣工。
二、工程價(jià)款及結(jié)算方式
1、總價(jià)款：(大寫)_______元(其中：人工費(fèi)_____元，材料費(fèi)______元，設(shè)計(jì)費(fèi) ______元，管理費(fèi)_____%，計(jì)_____元，稅金_____%，計(jì)______元)。如雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
2、付款方式
(1)合同簽訂后_____天內(nèi)，甲方支付總價(jià)款的____%計(jì)_____元;
(2)木工進(jìn)場(chǎng)當(dāng)天，甲方支付總價(jià)款的_____%計(jì) _____元;
(3)油漆進(jìn)場(chǎng)當(dāng)天，甲方支付總價(jià)款的_____%計(jì) ______元;
(4)尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收合格后____日內(nèi)一次付清。
三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)
(
一)甲方工作
1、甲方在開(kāi)工前，應(yīng)向所在地房產(chǎn)管理部門或物業(yè)管理單位登記;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后，領(lǐng)取《住宅裝修許可單》。
2、甲方應(yīng)在開(kāi)工前，向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。_________空房屋，清除影響施工的障礙物，對(duì)只能部分_________空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備設(shè)備，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
3、做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4、指派_______為甲方代表，負(fù)責(zé)合同履行，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)理、驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事項(xiàng)。
(
二)乙方工作
1、對(duì)甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。
2、指派______為乙方代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的`各項(xiàng)事宜。
3、未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門或物業(yè)管理單位批準(zhǔn)，不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4、因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔(dān)修理和賠償責(zé)任。
5、與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)
1、甲方提供的材料：詳見(jiàn)《甲方提供的材料、設(shè)備表》(附件
二)。
本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出，甲方仍表示使用的、經(jīng)書面認(rèn)可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2、乙方提供的材料：詳見(jiàn)附件《乙方提供的材料報(bào)價(jià)單》。
乙方提供的材料，均應(yīng)得到甲方認(rèn)可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應(yīng)按提供材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
乙方提供的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
五、安全生產(chǎn)和防火要求
乙方在施工期間應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)，文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。
六、施工內(nèi)容和工期的變更
在施工過(guò)程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
七、材料供應(yīng)
1、按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備，甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；
2、按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收。
八、工期延誤
1、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
（1）工程量變化或設(shè)計(jì)變更；
（2）不可抗力；
（3）甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
4、因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
九、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程質(zhì)量按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：
1、《____市住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。
2、雙方商定條款：施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，申請(qǐng)由_________部門對(duì)工程質(zhì)量予以鑒定，經(jīng)鑒定工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，鑒定過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，經(jīng)鑒定工程質(zhì)量符合約定的標(biāo)準(zhǔn)，鑒定過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
十、工程驗(yàn)收和保修
1、雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：_________，乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。
2、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后，辦理移手續(xù)。
3、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為_(kāi)_______年，有防水要求的廚房，衛(wèi)生間等保修期為_(kāi)_______年。驗(yàn)收合格簽字后，填寫工程保修。
十一、其它約定事項(xiàng)
1、______________________________________
2、______________________________________
3、______________________________________
十二、本合同一式______份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
附件
1、工程施工報(bào)價(jià)單
附件
2、甲方提供的材料、設(shè)備明細(xì)表
附件
3、乙方提供的材料、設(shè)備明細(xì)表
附件
4、工程項(xiàng)目更單
附件
5、工程質(zhì)量驗(yàn)收單
附件
6、工程包修單
附件
7、施工業(yè)務(wù)通知單
甲 方：________________ 乙 方：_________________________
姓名（簽名）：__________ 單位名稱（蓋章）：_______________
身份證號(hào)：______________ 法定代表人（或委托代理人）：_____
聯(lián)系電話：______________ 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：___________________
聯(lián)系電話：______________
附件
一：工程施工報(bào)價(jià)單
序號(hào) 項(xiàng)目 單位
單價(jià)
數(shù)量
合計(jì)金額
工藝做法、用料說(shuō)明
甲方代表（簽字蓋章）：_______
乙方代表（簽字蓋章）：_______
________年____月____日
附件
二：甲方提供的材料、設(shè)備明細(xì)表
序號(hào) 材料或設(shè)備
名稱 品牌 規(guī)格
型號(hào) 質(zhì)量
等級(jí) 單位 數(shù)量 單價(jià) 供應(yīng)時(shí)間 送達(dá)地點(diǎn)
乙方驗(yàn)收意見(jiàn)
甲方代表：__________
乙方代表：__________
________年____月____日
附件
三：乙方提供的材料、設(shè)備明細(xì)表
序號(hào) 裝飾內(nèi)容 材料
規(guī)格型號(hào) 品牌 等級(jí) 數(shù)量 單位 單價(jià) 合價(jià)
甲方驗(yàn)收意見(jiàn)
甲方代表：_________
乙方代表：_________
________年____月____日
附件
四：工程項(xiàng)目變更單
變更內(nèi)容 原價(jià)格 新價(jià)格 增減金額（、-）
詳細(xì)說(shuō)明
工程原定金額 甲方已付金額
元 元
增加工程金額 減項(xiàng)工程金額 （增―減）金額 結(jié)算應(yīng)付金額
元 元 元 元
甲方代表：___________
乙方代表：___________
________年____月____日
附件
五：工程質(zhì)量驗(yàn)收單____日期 檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱 檢驗(yàn)結(jié)果（合格、不合格、補(bǔ)驗(yàn)） 甲方簽名
整體
工程
驗(yàn)收
意見(jiàn)
甲方代表：____________
乙方代表：____________
注：分項(xiàng)檢驗(yàn)評(píng)分：合格打“√”，不合格打“;”，補(bǔ)驗(yàn)合格打“√”簽名。
________年____月____日
附件
六：工程保修單
公司名稱 保修電話
用戶姓名 登記編號(hào)
裝修房屋地址 聯(lián)系電話
施工單位負(fù)責(zé)人 施工負(fù)責(zé)人
現(xiàn)場(chǎng)施工日期________年____月____日至________年____月____日 竣工驗(yàn)收日期
保修期限________年____月____日至________年____月____日
維修記錄
甲方代表：__________
乙方代表：__________
________年____月____日
備注：
（1）凡包工包料的“雙包”工程，從竣工驗(yàn)收合格之日計(jì)算，保修期為_(kāi)_______年，其中水、電工程保修________年。
（2）由于乙方原因造成質(zhì)量問(wèn)題，乙方無(wú)條件地進(jìn)行維修。
（3）由于甲方使用不當(dāng)造成損壞，或不能正常使用，不屬保修范圍。
（4）本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
附件
七：施工業(yè)務(wù)通知單
客戶姓名 施工地點(diǎn) 聯(lián)系電話
施工負(fù)責(zé)人 施工日期 聯(lián)系電話
序號(hào) 業(yè)務(wù)名稱 具體安排要求
說(shuō)明：
甲方簽字（蓋章）：________
________年____月____日
乙方簽字（蓋章）：________
________年____月____日
山西省建設(shè)施工合同書篇十
甲方：_______________乙方：_______________因公路建設(shè)施工需要，甲方需要使用乙方荒山作為施工取土場(chǎng)。
本著公平、合理、誠(chéng)信信用和自愿的原則，訂立本協(xié)議書。
一、臨時(shí)用山項(xiàng)目名稱：信發(fā)鋁連線第24標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部臨時(shí)施工取土場(chǎng)。
二、臨時(shí)用山位置：________左側(cè)大道街荒山。
三、臨時(shí)用山面積：按年計(jì)算四、使用期限：自簽協(xié)議之日始計(jì)滿一年。
五、臨時(shí)用荒山補(bǔ)償費(fèi)：該荒山由甲方開(kāi)踩滿一年止，一次性補(bǔ)償________元整，計(jì)(大寫)________萬(wàn)元整。
六、臨時(shí)使用荒山期滿，該協(xié)議自行終止，甲方如需要繼續(xù)使用，必須在協(xié)議期滿十五日前與乙方另行簽訂臨時(shí)用山協(xié)議書及辦理相關(guān)手續(xù)。
七、本協(xié)議雙方簽字蓋章后生效，不得反悔，反悔方需承擔(dān)因此造成的一切損失。
八、本協(xié)議壹式肆份，甲乙雙方各壹份、村民委員會(huì)壹份、武平鄉(xiāng)人民政府壹份。
甲方：_______________乙方：_______________
甲方代表：_______________乙方代表：______________
_________年________月________日________年________月________日
村(街)民委員會(huì)(蓋章)：_______________村(街)主任簽字：_______________
________年________月________日
山西省建設(shè)施工合同書篇十一
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。
系個(gè)體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營(yíng)者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號(hào)廠房，注冊(cè)號(hào)：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊(cè)號(hào)：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請(qǐng)求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算，從_____________年__________月__________日起暫計(jì)至起訴之日，實(shí)際應(yīng)計(jì)至還清全部款項(xiàng)之日止);
2、判令被告二對(duì)被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_(kāi)____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來(lái)被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對(duì)所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請(qǐng)法院支持原告全部訴訟請(qǐng)求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
山西省建設(shè)施工合同書篇十二
發(fā)包方：(簡(jiǎn)稱甲方)
承包方：(簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及國(guó)家工商行政管理局和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)工程施工合同gf–1999–0201示范文本》結(jié)合天津市有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：
1.3 工程內(nèi)容：(詳見(jiàn)工程項(xiàng)目一覽表)
1.2 工程地點(diǎn)：
1.4 承包范圍：
1.6 合同價(jià)款：本工程造價(jià) 元。 金額大寫：
第二條 工程期限
2.1 全部工程開(kāi)工日期：本工程定于 年 月 日開(kāi)工。
2.2 全部工程竣工日期：本工程定于 年 月 日竣工。
2.3 全部工程總?cè)諝v天數(shù) 天。
2.4 各單項(xiàng)工程開(kāi)竣工日期詳見(jiàn)工程項(xiàng)目一覽表。 第三條 工期延誤與工期獎(jiǎng)罰
3.1 延期開(kāi)工。乙方因故不能按時(shí)開(kāi)工，應(yīng)在約定的開(kāi)工日期提前五天，向甲方提出延期開(kāi)工的理由和要求。甲方代表應(yīng)在三天內(nèi)書面答復(fù)乙方。甲方同意延期要求或三天內(nèi)不予答復(fù)，工期相應(yīng)順延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出延期開(kāi)工要求，工期不予順延。
3.2 暫停施工。甲方代表認(rèn)為必要時(shí)，可提出暫停施工要求并在停工后48小時(shí)內(nèi)提出處理意見(jiàn)。乙方在實(shí)施甲方代表處理意見(jiàn)后，應(yīng)及時(shí)提出復(fù)工要求，甲方代表在24小時(shí)內(nèi)予以答復(fù)。甲方未能在規(guī)定時(shí)間提出處理意見(jiàn)，或收到乙方復(fù)工要求時(shí)限內(nèi)未予答復(fù)，乙方可自行復(fù)工，停工責(zé)任在甲方的，由甲方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)支出，工期相應(yīng)順延。停工責(zé)任在乙方的，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。因甲方代表不及時(shí)做出答復(fù)，施工無(wú)法進(jìn)行，乙方可認(rèn)為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
1.5 承包方式：
3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的，經(jīng)甲方代表確認(rèn)，工期相應(yīng)順延。
3.3.1 工程量變化和設(shè)計(jì)變更。
3.3.2 一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計(jì)超過(guò)8小時(shí)。
3.3.3 施工中遇到不可預(yù)見(jiàn)障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時(shí)。
3.3.4 甲方未按約定時(shí)間供應(yīng)材料，甲方未按時(shí)撥付工程款及甲方代表簽認(rèn)同意給予順延的情況。
3.3.5 不可抗力(指戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災(zāi)，以及協(xié)議條款約定的等級(jí)以上的風(fēng)、雨、雪、震等對(duì)工程造成損害的自然災(zāi)害。)乙方在以上情況發(fā)生后五天內(nèi)向甲方提出報(bào)告，甲方在收到報(bào)告后五天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù)，逾期不答復(fù)，乙方即可視為延期要求已被確認(rèn)。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
3.4 工期獎(jiǎng)罰。根據(jù)工期定額標(biāo)準(zhǔn)雙方約定的工期完成日期，工程提前或延誤的獎(jiǎng)罰費(fèi)用，雙方應(yīng)擬定如下條款：
第四條 甲方工作
4.1 辦理施工所需證件、批件，清理場(chǎng)地，修復(fù)現(xiàn)場(chǎng)干道，保證運(yùn)輸通暢。
4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場(chǎng)地外部接至施工現(xiàn)場(chǎng)雙方商定地點(diǎn)，并保證施工期間的需要。
4.3 將水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)以書面形式交給乙方，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)。
4.4 甲方在開(kāi)工前15天將工程施工圖八份及有關(guān)技術(shù)資料提供乙方。
4.5 組織設(shè)計(jì)院、乙方進(jìn)行圖紙會(huì)審，并向乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。
4.6 協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場(chǎng)周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)要求，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
甲方不按合同約定完成工作造成施工損失，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，工期相應(yīng)順延。
第五條 乙方工作
5.1 按雙方約定日期，向甲方提供年、季、月工程進(jìn)度計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)報(bào)表和工程事故報(bào)告，并提供施工用電、用水計(jì)劃。
5.2 乙方應(yīng)在 年 月 日前將施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)交與甲方，甲方應(yīng)在 日內(nèi)批準(zhǔn)或提出修改意見(jiàn)，逾期即可認(rèn)為已經(jīng)批準(zhǔn)。
5.3 乙方必須按批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃組織施工，接受甲方對(duì)進(jìn)度的檢查監(jiān)督。
5.4 已竣工程在驗(yàn)收之前，負(fù)責(zé)對(duì)已完工程的成品保護(hù)。保護(hù)期間發(fā)生損壞系乙方責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，系甲方提前使用后發(fā)生損壞的修理費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
5.5 按約定的要求做好施工現(xiàn)場(chǎng)地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)工作。
5.6 嚴(yán)格執(zhí)行我市關(guān)于施工現(xiàn)場(chǎng)管理的有關(guān)規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到建筑物無(wú)污染，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)建筑垃圾。乙方不按合同約定完成工作，造成工程損失，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
第六條 價(jià)款支付與調(diào)整
6.1 工程預(yù)付款：在合同簽訂后，按天津市有關(guān)文件規(guī)定，三日內(nèi)甲方按工程合同造價(jià) %，計(jì)人民幣 元，支付給乙方。
6.2 工程進(jìn)度款按天津市關(guān)于工程進(jìn)度款撥付辦法的規(guī)定。
6.3 合同價(jià)款的調(diào)整。在合同簽定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生以下情況之一的可以調(diào)整。
6.3.1 甲方同意的設(shè)計(jì)變更及工程量增減。
6.3.2 工程造價(jià)管理部門公布的價(jià)格調(diào)整。
6.3.3 雙方約定的其它增減或調(diào)整。
6.4 甲方不按合同規(guī)定的付款方式撥付工程款時(shí)，乙方可向甲方發(fā)出付款要求通知，甲方在收到乙方通知 天內(nèi)仍不能按要求支付時(shí)，甲方應(yīng)承擔(dān)從拖欠之日起的違約責(zé)任。
第七條 材料設(shè)備供應(yīng)
7.1 甲供材料設(shè)備(見(jiàn)附表二)。甲方應(yīng)向乙方提供所供材料設(shè)備產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證書。
7.2 甲供材料設(shè)備甲方委托乙方保管時(shí)，保管費(fèi)用 元由甲方承擔(dān)。保管期間材料設(shè)備發(fā)生損壞丟失，乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.3 甲供材料應(yīng)按雙方約定時(shí)間、地點(diǎn)供應(yīng)，未按要求時(shí)間供貨所造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。甲供材料設(shè)備品種、數(shù)量、規(guī)格與清單不符時(shí)，由甲方重新采購(gòu)并補(bǔ)齊數(shù)量。
7.4 乙方采購(gòu)的材料設(shè)備應(yīng)符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，并附有合格證。
7.5 根據(jù)工程需要，經(jīng)甲方批準(zhǔn)，乙方可使用代用材料。
7.6 甲方委托乙方采購(gòu)的材料設(shè)備，采購(gòu)前，在價(jià)格、質(zhì)量方面應(yīng)取得甲方同意簽證，價(jià)差由甲方承擔(dān)。
第八條 質(zhì)量與驗(yàn)收
8.1 乙方應(yīng)認(rèn)真按照國(guó)家頒布的施工驗(yàn)收規(guī)范及工程設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行施工，接受甲方監(jiān)督，質(zhì)量驗(yàn)收必須達(dá)到合格。對(duì)不合格的分項(xiàng)工程，乙方應(yīng)按規(guī)范要求，承擔(dān)返修工作及費(fèi)用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的經(jīng)濟(jì)支出由甲方承擔(dān)。甲方要求優(yōu)良工程，其增加費(fèi)用雙方商定納入補(bǔ)充條款。
8.2 隱蔽工程驗(yàn)收。工程具備復(fù)蓋、掩埋條件或達(dá)到條款約定的部位，乙方自檢合格后在隱蔽施工前24小時(shí)通知甲方驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行隱蔽工程施工。
8.3 工程具備竣工驗(yàn)收條件，雙方根據(jù)國(guó)家工程竣工有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。
8.4 乙方在工程驗(yàn)收前5天將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告送甲方。甲方在收到報(bào)告后5天內(nèi)組織驗(yàn)收，無(wú)正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收或驗(yàn)收后5天內(nèi)不予批準(zhǔn)且不能提出修改意見(jiàn)，可視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被批準(zhǔn)。
8.5 已竣工未驗(yàn)收工程，交工前由乙方保管，甲方不得動(dòng)用。甲方如需提前使用，即視為通過(guò)竣工驗(yàn)收。
8.6 乙方在驗(yàn)收后 天內(nèi)向甲方提供完整的竣工資料和竣工圖 套。
第九條 設(shè)計(jì)變更
9.1 施工中如需設(shè)計(jì)變更，須由甲方取得以下批準(zhǔn)：超過(guò)原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模時(shí)，經(jīng)原設(shè)計(jì)和規(guī)劃審查部門批準(zhǔn)，送原設(shè)計(jì)單位審查后，取得相應(yīng)圖紙和說(shuō)明。
9.2 乙方對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，須經(jīng)甲方同意。甲方對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，須向乙方發(fā)出正式變更通知，乙方按通知進(jìn)行變更。
9.3 由于設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)支出，由雙方以補(bǔ)充協(xié)議方式予以明確。
第十條 竣工結(jié)算
10.1 已完工程竣工驗(yàn)收后，乙方在 天內(nèi)將工程結(jié)算書送交甲方，甲方在 天內(nèi)審核完畢，并簽署審核意見(jiàn)。雙方無(wú)爭(zhēng)議時(shí)，甲方負(fù)責(zé)向乙方支付工程結(jié)算款，乙方收到工程款后 天內(nèi)將工程交付甲方。如雙方意見(jiàn)不一致時(shí)，可報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門調(diào)解。若甲方在收到結(jié)算后 天內(nèi)未提出審查意見(jiàn)，工程結(jié)算視為批準(zhǔn)。
10.2 由于甲方違反有關(guān)規(guī)定，經(jīng)辦行不能支付工程款，乙方可將部分或全部工程妥善保護(hù)，保護(hù)費(fèi)由甲方承擔(dān)。
10.3 甲方無(wú)正當(dāng)理由在批準(zhǔn)竣工報(bào)告后30天內(nèi)不辦理結(jié)算，從第31天起按施工企業(yè)計(jì)劃外貸款的利率支付拖欠工程款利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條 工程保修
11.1 保修金。甲方從應(yīng)付乙方工程款內(nèi)，按合同工程價(jià)款的 %預(yù)留工程保修費(fèi)用。待保修期過(guò)后，退還乙方本金及利息。
11.2 保修項(xiàng)目及保修期限
11.3 保修期間，因施工質(zhì)量問(wèn)題，甲方提出要求，乙方應(yīng)在接到修理通知后10天內(nèi)派人修理。否則，甲方可委托其它單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費(fèi)用，甲方在保修金內(nèi)扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修經(jīng)濟(jì)支出由甲方承擔(dān)。
第十二條 爭(zhēng)議、仲裁
12.1 甲乙雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，當(dāng)事人應(yīng)本著協(xié)商的原則解決，協(xié)商不成時(shí)，可按下列第 種方法解決:
①向 仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
②向人民法院起訴。
第十三條 甲、乙方駐工地代表
13.1 甲方駐工地代表姓名： (委派人員和職責(zé)附后)。
13.2 甲方委托監(jiān)理工程師姓名： 被授權(quán)范圍
13.3 乙方駐工地代表姓名： (有關(guān)人員名單和職責(zé)附后)。
第十四條 合同附件
14.1 在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準(zhǔn)備工程協(xié)議書。
14.2 招標(biāo)文件
14.3 工程項(xiàng)目一覽表
14.4 甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料設(shè)備一覽表。
14.5 全部施工圖紙(合同正本及審查標(biāo)底部門有此附件)
14.6 有關(guān)協(xié)議條款及補(bǔ)充合同：
第十五條 合同份數(shù)及有效期
15.1 本合同一式 份。甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本 份，甲方 份，乙方 份，由甲方送經(jīng)辦銀行，合同管理辦公室一份備案。
15.2 本合同自雙方簽訂之日起生效。
合同簽訂時(shí)間： 年 月 日 合同簽訂地點(diǎn)：
發(fā)包方(蓋章)： 承包方(蓋章)：
單位地址： 單位地址：
山西省建設(shè)施工合同書篇十三
甲方：____________________________
乙方：____________________________
甲方為改善居住條件，在自家院內(nèi)新建一棟兩層住房，經(jīng)雙方協(xié)商，承包給乙方施工建設(shè)。依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，結(jié)合房屋具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條：承建項(xiàng)目
1. 工程名稱：________________________。
2. 工程結(jié)構(gòu)：底框磚混結(jié)構(gòu)房屋一棟，一樓一底共兩層。
3. 建筑面積：約310㎡(最后以實(shí)際建筑面積為準(zhǔn))。
4. 工程內(nèi)容：乙方按照甲方實(shí)地、內(nèi)部結(jié)構(gòu)草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及一樓地面、門前臺(tái)階施工。
第二條：承包方式及費(fèi)用
1. 工程包工不包料。甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)施工所需的建筑材料，乙方負(fù)責(zé)施工，并負(fù)責(zé)所有施工用具設(shè)備。
2. 施工費(fèi)用：按建筑面積甲方付給乙方每平方米________元(大寫____________元整)，澆灌好一層合格后預(yù)付____萬(wàn)元，工程結(jié)束驗(yàn)收合格后全部結(jié)算付清。
第三條：工程質(zhì)量要求
1. 整個(gè)工程應(yīng)按照甲方實(shí)地、內(nèi)部結(jié)構(gòu)草圖及甲方提出的要求施工，達(dá)到國(guó)家建筑施工規(guī)范要求。墻體、梁、柱水平度、垂度相差不超過(guò)
1.5cm。
2. 房屋內(nèi)部按甲方草圖布局，工程施工中科學(xué)合理放線，具體尺寸需要變更時(shí)，甲乙雙方共同協(xié)商處理，每一道施工環(huán)節(jié)需經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方能進(jìn)行下一施工環(huán)節(jié)。
3. 若乙方施工中質(zhì)量不合格，一律拆除重新施工，所造成的施工費(fèi)及材料費(fèi)損失由乙方負(fù)責(zé)。
第四條：工程工期
1. 經(jīng)雙方協(xié)商，工程從澆灌鋼混柱之日起，兩個(gè)月完工(日期為_(kāi)___________年_________月_______日____________年_________月_______日)
2. 在保證工程質(zhì)量的前提下，因?yàn)橄掠旰徒ㄖ牧贤涎?，交房日期可順?若由于乙方人為原因工程延時(shí)或故意拖延工期，甲方扣除乙方施工費(fèi)，延時(shí)一天扣除施工費(fèi)____________元(大寫__________________元整)。
第五條：安全責(zé)任
甲、乙方共同提高安全意識(shí)，乙方必須嚴(yán)格按照《安全生法》，勞保措施，施工防護(hù)措施到位，安全規(guī)范施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)病、傷、亡，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。
第六條：雙方責(zé)任
1.甲方負(fù)責(zé)在______月______日前完成地基開(kāi)挖，石腳支砌，地基回填，準(zhǔn)備好水路電路，確保乙方按時(shí)施工。
2.乙方在施工工程中，必須聽(tīng)從甲方提出的意見(jiàn)和建議，在保證工程質(zhì)量的前提下，堅(jiān)持節(jié)省、不浪費(fèi)的原則，不能隨意帶走甲方的任何建材。
3.施工前，乙方應(yīng)將工程材料預(yù)算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數(shù)量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方及時(shí)采購(gòu);施工中，工程需增減用料時(shí)，甲乙雙方共同協(xié)商。
4.甲方應(yīng)按照約定時(shí)間支付乙方施工費(fèi)用，乙方不得長(zhǎng)期停工或提出多加工錢等無(wú)理要求，否則本合同終止。
5.施工中本合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商處理。
6.本合同自簽訂之日起生效。本合同共二頁(yè)，一式兩份，甲乙雙方各保存一份。
甲方(簽章)：___________________乙方(簽章)：___________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日
山西省建設(shè)施工合同書篇十四
市區(qū)建設(shè)施工合同書
發(fā)包方：_______________________________________________
承包方：_______________________________________________
工程名稱：_______________________________________________
工程地點(diǎn)：_______________________________________________
建筑面積：_________________平方米;層數(shù)：_______________
結(jié)構(gòu)類型：________________;檐高/跨度：________________米
批準(zhǔn)文號(hào)：(有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)工程立項(xiàng)的文號(hào))_________________
工程性質(zhì)：(指基建、技改、合資等)：_____________________
承包范圍：_______________________________________________
承包方式：_______________________________________________
質(zhì)量等級(jí)(優(yōu)良或合格)：_________________________________
工程承包造價(jià)(金額大寫)：_______________________________￥：_____________________________元建設(shè)工程施工合同(小型工程本)是依據(jù)擬定的，適用于建筑面積在平方米以內(nèi)或承包造價(jià)在-元以內(nèi)的建筑工程。建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，就本項(xiàng)工程建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
第1條工期
1·1本合同工程定于____年____月____日開(kāi)工;于____年____月____日竣工。合同工期日歷天數(shù)為_(kāi)___天。工期如需提前，按約定的開(kāi)、竣工日期計(jì)算的合同工期總天數(shù)為_(kāi)____天。
1·2承包方為提前工期采取的相應(yīng)措施及因此增加的經(jīng)濟(jì)支出：_______
1·3工期提前或延誤的獎(jiǎng)罰，由雙方協(xié)商后在合同中約定：
第2條圖紙發(fā)包方于_____年_____月_____日，向承包方提供_____套圖紙。
第3條發(fā)包方、承包方駐工地代表。發(fā)包方工程師姓名：___________;項(xiàng)日經(jīng)理姓名：_______________。
第4條發(fā)包人工作
開(kāi)工前辦理完畢土地征用，青苗、樹(shù)木賠償，墳地遷移，房屋、構(gòu)筑物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現(xiàn)場(chǎng)，并保證施工期間的需要，向承包方提供施工現(xiàn)場(chǎng)工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料，提交辦理有關(guān)證件、批件的合法手續(xù)，將水準(zhǔn)點(diǎn)與座標(biāo)控制點(diǎn)位置以書面形式提交給承包方，并于現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)，協(xié)調(diào)、處理施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護(hù)建筑)、古樹(shù)名木和地下管線的保護(hù)及施工擾民問(wèn)題，合同簽訂后______天內(nèi)組織會(huì)審圖紙和設(shè)計(jì)交底，在收到承包方提供的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)和進(jìn)度計(jì)劃后_______天內(nèi)予以確認(rèn)。凡在有毒有害環(huán)境中施工時(shí)，發(fā)包方按有關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的防護(hù)措施，并承擔(dān)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)支出。
山西省建設(shè)施工合同書篇十五
甲方：乙方：經(jīng)甲、乙雙方在有關(guān)法規(guī)的前提下，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)將市外墻涂裝工程項(xiàng)目協(xié)商一致。
一、承包范圍：
二、承包內(nèi)容：外墻平面涂料工程，包括業(yè)主對(duì)工程的技術(shù)要求或施工必須完成的工程量；裝飾工期要求；安全生產(chǎn)要求；文明施工。
三、承包方式：乙方以包工的形式承包本工程。包工的范圍：包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包單價(jià)為元包括施工工具（平涂滾筒油掃等）。
四、雙方的責(zé)任：
1、甲方提供乙方的住宿問(wèn)題，施工用的材料采購(gòu)到位；負(fù)責(zé)協(xié)商解決施工中存在的問(wèn)題。
2、乙方按工程量的大小，合理安排施工人員，乙方必須在________年____月____日前外墻涂裝全部完工，如拖延工期，按每天罰款伍佰元計(jì)算給甲方，（如因抹灰原因造成工期，拖延一天可順延一天）。
3、乙方在施工中出現(xiàn)人中傷亡事故，由乙方負(fù)責(zé)。
4、乙方必須為甲方節(jié)約材料。
5、乙方施工質(zhì)量必須達(dá)到驗(yàn)收合格，如因施工而造成的驗(yàn)收不合格及質(zhì)量問(wèn)題，所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)。
五、質(zhì)量要求：乙方須達(dá)到甲方與建設(shè)方簽訂的合同要求--優(yōu)良工程。
六、涂裝材料施工工序：白水泥打底二次，底漆一次，平涂面漆滾涂?jī)杀椤?/p>
七、工程量：預(yù)計(jì)為2（外墻包工單價(jià)為元2）包工造價(jià)元以實(shí)際驗(yàn)收數(shù)目為準(zhǔn)。
八、付款方式：乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方先墊付每個(gè)工人每天伙食費(fèi)元，平涂面漆全部完工，甲方應(yīng)付工程款的（其中包括：工人每支付的生活費(fèi)），余下的工程總款的在工程驗(yàn)收合格后三天內(nèi)全部付清，如逾期不付，按每天罰款伍佰元計(jì)算給乙方。工程負(fù)責(zé)人：工程質(zhì)量監(jiān)理：本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字生效，具有法律效力。甲方：乙方：代表人：代表人：身份證號(hào)碼：身份證號(hào)碼：電話：電話：簽訂日期：________年____月____日
山西省建設(shè)施工合同書篇十六
甲方：乙方：根據(jù)《民法典》和建設(shè)承包合同條例及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則，雙方就本建筑分包工程外墻瓦施工事項(xiàng)協(xié)商一致訂立本合同。(注：進(jìn)場(chǎng)時(shí)間聽(tīng)甲方通知)。
一、 工程名稱：
二、 工程地點(diǎn)：
三、 技術(shù)要求：依據(jù)甲方對(duì)乙方技術(shù)交底進(jìn)行施工，外墻采用
西瓦，甲方應(yīng)安排質(zhì)檢人員進(jìn)行質(zhì)量抽查，達(dá)到驗(yàn)收合格，乙方可繼續(xù)施工，對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題，乙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改。施工驗(yàn)收合格為：《建設(shè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定》及《建筑裝飾工程驗(yàn)收規(guī)范》。
四、 承包方式合同價(jià)格：本工程由甲方提供材料及外墻瓦，乙方專業(yè)人員負(fù)責(zé)鋪貼工作。本工程外墻瓦人工費(fèi)按實(shí)際鋪貼面積計(jì)算，計(jì) 元平方米。
四、承包范圍：
1、甲方提供主材料，攪拌機(jī)、提升機(jī)、主電箱。其它的`小型機(jī)具由乙方負(fù)責(zé)：(如：切割機(jī)、切割片、插板線、電燈、電線、灰桶、鐵鏟、施工所用的膠線、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。
2、如乙方在途中找借口退場(chǎng)，工程款按已完成工程量的50%計(jì)算。
3、在乙方施工過(guò)程中要保質(zhì)，保量、保安全，要服從甲方管理人員的安排。
4、材料搬運(yùn)由乙方負(fù)責(zé)。
五、付款方式：乙方施工完成一棟外墻瓦后，鋪
第二棟時(shí)，待甲方、施工員，驗(yàn)收
第一棟瓦面合格后，付
第一棟瓦面的總面積造價(jià)80%，待公司全部工程完工后，全部工程驗(yàn)收合格后____日之內(nèi)，將剩余的工程款全部付清給乙方。
六、工期要求：每棟鋪貼時(shí)間 天。如果完不成超期按每天1000元罰款處理。
七、雙方遵守責(zé)任：
(一)甲方責(zé)任：
1、甲方提供主材料，攪拌機(jī)、提升機(jī)、手推車。
2、按合同約定支付分包工程款。
3、甲方給乙方提供住宿及水電。
(二)乙方責(zé)任：
1、乙方提供工人的安全用具，如安全帶、安全帽等。乙方施工需按甲方的技術(shù)交底進(jìn)行施工。乙方施工的工藝必須達(dá)到甲方的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保驗(yàn)收達(dá)到合格工程。
2、乙方在施工工期必須按甲方的施工進(jìn)度進(jìn)行。如因乙方自身原因耽誤工期，產(chǎn)生的后果由乙方負(fù)責(zé)。
3、乙方現(xiàn)場(chǎng)工作人員禁止穿拖鞋、喝酒進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)，若喝酒后上班，被公司項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)，發(fā)款從工程款里直接開(kāi)單扣除。
4、乙方必須安全生產(chǎn)，服從項(xiàng)目部的指揮及安排去施工，乙方在施工工程中，出現(xiàn)返工事件由乙方自付。
八、違約責(zé)任：甲、乙雙方必須覆約雙方的責(zé)任，并按合同約定的相關(guān)條款進(jìn)行施工。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字或蓋章生效。
十、如乙方質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，人力跟不上，管理跟不上，甲方有權(quán)單方解除合同，結(jié)算方式按合同《
四、2》條執(zhí)行。甲方簽字：乙方簽字：簽訂日期：________年____月____日
山西省建設(shè)施工合同書篇十七
發(fā)包人： (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包人： (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
工程內(nèi)容：建筑面積約 960 平方米
資金來(lái)源：自籌、集資建戶
二、工程承包范圍
承包范圍：設(shè)計(jì)圖紙范圍內(nèi)(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外墻普通涂料裝飾、內(nèi)墻粉刷粗到、室內(nèi)排污排水系統(tǒng)、化糞池、出檐、公共過(guò)道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。
三、合同工期
開(kāi)工日期：
竣工日期：
合同工期總?cè)諝v天數(shù)： 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格，并保證房頂不滲水。
五、合同價(jià)款
金額(大寫)：約 壹佰肆拾貳萬(wàn)零捌佰元整 (￥：1420800元)，按 1480 元/㎡計(jì)算。甲方不再支付其他任何費(fèi)用給乙方，即不再支付任何補(bǔ)助費(fèi)用。
六、合同付款方式：乙方第貳層封頂后(含基礎(chǔ))，甲方按造價(jià)70%支付前兩層工程款，以后每現(xiàn)澆一層按造價(jià)80%付款。
七、承包人向發(fā)包人承諾：按合同約定進(jìn)行施工，竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價(jià)款。
九、相關(guān)合同條款(未用條款)：
(一)甲方將水、電在開(kāi)工前接入施工現(xiàn)場(chǎng)，包括路道，施工過(guò)程中，所耗用的水電費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
(二)甲方提代承擔(dān)人搭建施工人員辦公、臨時(shí)住房的場(chǎng)地，積極配合內(nèi)助分理施工過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。
(三)甲方負(fù)責(zé)處理施工場(chǎng)地周圍地下管線以及鄰近建筑物、建筑物的保護(hù)工作，乙方不承擔(dān)一切稅費(fèi)。
(四)乙方承擔(dān)所有施工使用的水、電費(fèi)用。
(五)工程所需繳納的建筑營(yíng)業(yè)稅及其他各種稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，乙方不負(fù)責(zé)任。其他的所有報(bào)建費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
(六)乙方負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的所有保衛(wèi)、安全工作責(zé)任，并對(duì)其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負(fù)全部責(zé)任，甲方不需承擔(dān)任何責(zé)任。
(七)工程如中途因甲方報(bào)建等原因停工，甲方應(yīng)按完成進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算，并承擔(dān)與工程直接相關(guān)的經(jīng)濟(jì)損失。
(八)相關(guān)施工要求及計(jì)算方法、違約責(zé)任：
l、出檐、走廊、陽(yáng)臺(tái)折半計(jì)算面積，屋頂如有斜屋面折半計(jì)算。
2、工程所需的所有用材必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問(wèn)題由乙方負(fù)全責(zé)，甲方還可要求返工。
3、排污排水系統(tǒng)必須布局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。
4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元處罰。
十、1、如果甲方按進(jìn)度無(wú)法支付工程款，按3%月息計(jì)算。
2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標(biāo)號(hào)325#。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/533390.html】
