通過簽訂合同,雙方可以明確各自的責任,降低風險,保障自身權益。合同的起草要注意避免模糊不清的措辭和漏洞,以防止爭議的發(fā)生。以下是小編為大家整理的合同范文,供大家參考。這些范文涵蓋了各種類型的合同,如購買合同、租賃合同、勞動合同等。大家可以根據(jù)自己的需求進行參考和借鑒,以幫助順利起草自己的合同文本。請注意,這些范文僅供參考,具體的合同內(nèi)容應根據(jù)實際情況進行調(diào)整和修改。
裝修合同的法律條款篇一
《合同法》規(guī)定,承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。
二、承攬合同的特征
在承攬合同中,提出工作要求,按約定接受工作成果并給付酬金的一方稱為定作人;完成工作并交付工作成果,按約定獲取報酬的一方稱為承攬人。承攬合同具有以下法律特征:
(1)承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的。
(2)承攬人須以自己的設備、技術和勞力完成所承攬的工作。
(3)承攬人工作具有獨立性。
承攬合同當事人的權利義務
承攬合同屬于雙務合同。就是說,合同當事人一方享有的權利意味著對方要承擔相應的義務。所以,此處僅就雙方的義務進行闡述。
1.承攬人的義務
(1)按照合同約定完成承攬工作的義務。
(2)材料檢驗的義務。
(3)通知和保密的義務。
(4)接受監(jiān)督檢查和妥善保管工作成果等的義務。
(5)交付符合質(zhì)量要求工作成果的義務。
2.定作人的義務
(1)按照約定提供材料和協(xié)助承攬人完成工作的義務。
(2)支付報酬的義務。
(3)依法賠償損失的義務。
(4)驗收工作成果的義務。
四、承攬合同的解除
承攬合同是以當事人之間的信賴關系為基礎,所以在合同履行過程中,一旦這種信賴關系遭到破壞,法律允許當事人解除合同。
1.承攬人的法定解除權
定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在合理期限內(nèi)履行義務,并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的,承攬人可以依法解除合同。
2.定作人的法定解除權
承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經(jīng)定作人同意的,定作人可以解除合同。
3.定作人的法定任意解除權
定作人可以隨時解除承攬合同,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
根據(jù)《合同法》“總則”的規(guī)定,雙方當事人可以協(xié)商解除合同。當事人一方解除合同的,只限于兩種情況:一是發(fā)生不可抗力致使合同目的無法實現(xiàn);二是對方當事人嚴重違約。除此之外,當事人擅自解除合同的,應當承擔違約責任。
[承攬合同相關法律法規(guī)]
裝修合同的法律條款篇二
現(xiàn)在,讓我們試著寫一篇裝修合同。大多數(shù)購房者并不具備裝修方面的專業(yè)知識,因此每個有裝修經(jīng)歷的業(yè)主都知道裝修工程是一件繁瑣、費時勞神的事情。下面是小編為大家收集有關于裝修合同附加條款,希望你喜歡。
委托方(甲方):__________________________
承接方(乙方):__________________________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:________________________________;
2.居室規(guī)格:________________________________;
總計:施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.工程開工日期:______年______月______日
5工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準,雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
第四條:付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)
甲方付清工程價款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第五條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第六條:合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第七條:合同生效
1.本合同由雙方蓋章,簽字后生效。
2.本合同一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
委托方(甲方):__________________________
承接方(乙方):__________________________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:__________________________;
2.居室規(guī)格:房型類型為磚混框架3層,總計施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容:內(nèi)墻磚、地板磚、木地板鋪設,內(nèi)墻白灰掛灰,門窗燈飾安裝,衛(wèi)生間潔具安裝,廚房、衣柜安裝。詳見施工圖。
4.委托方式:____________________________;
5.工程開工日期:________________________;
6.工程竣工日期:________________________;
工程總天數(shù):___________________________。
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)__________元,詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款____________元;
2、工時費____________元;
3、施工清運費____________元;
4、搬卸費____________元。
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的______%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1. 合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付______%工程材料款和施工工費的______%;當工期進度過半(____________年_________月________日),甲方即第二次付施工工費的______%.剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的______%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的______%作為誤工費支付給乙方____________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3. 在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
第八條:其他事項
1. 甲方責任
必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2.乙方責任
負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的______%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
第十二條:合同生效
1.本合同經(jīng)雙方蓋章,簽字后生效。一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(發(fā)包方):_________________________
乙方(承包方):_________________________
第一條工程概況
1.1工程地點:_________________________________________________。
1.2住房結構:_________________________________,施工面積_________平方米。
1.3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
3施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條甲方權利義務
1開工前提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
2參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;
5因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第四條乙方權利義務
1施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設,保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8乙方施工應符合有關規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造;
9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;
第五條材料的提供
4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場。
第六條工期延誤
2甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第七條質(zhì)量標準
(1)乙方必須按照設計文件和國家現(xiàn)行的技術標準、規(guī)范進行施工。
(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標準驗收。
(3)凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程,乙方應在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工,達到工程質(zhì)量驗收標準。返工后仍達不到的,由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質(zhì)量標準的,由甲方承擔返工責任及經(jīng)濟支出。
第八條工程驗收和保修
1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
2保修
(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)。
(2)在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第九條工程款支付方式
1竣工驗收后_________日內(nèi),甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
2因變更施工內(nèi)容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
3雙方款項往來,均應出具收據(jù)。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。
第十條違約責任
11.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。
11.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
11.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十一條附則
12.1本合同簽訂后工程不得轉包。
12.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。
12.4合同履行完后自動終止。
12.5本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
12.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
甲方(委托方):________________________
乙方(施工方):________________________
為規(guī)范裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護-法》》以及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點:_____________________________________________。
2.建筑__________結構,建筑面積___________平方米。
3.裝飾施工內(nèi)容:詳見施工圖,工程預算書
4.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
5.本工程由__________設計。
6.工期:工程期限_____________天,從____________年_________月________日開工至____________年_________月________日竣工。
如遇審批有關事項,按委托人到相關職能部門辦妥備案手續(xù)之日起計算。
二、工程價款及結算方式
1.總價款:(大寫)________________元(其中:設計費____元,管理費(____%)元,稅金(____%)元。)經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后____天內(nèi)開工前,甲方支付總價款的____%,計_______元。泥工進場前或____年____月____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元;木工進場前或____年_____月_____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元;油漆工進場前或_____年____月____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元:其余款項為本工程尾款。第三次付款時,甲乙雙方應對已變更項目的工程和工程量進行核實和計算。并按合同比例進行支付和收款。尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后一周內(nèi)一次付清。
三、施工準備及雙方的義務
(一)甲方工作
1.甲方開工前,應向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權單位登記備案:確需改變房屋結構和使用性質(zhì)的,應當請具備相應資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后,領取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前______天,向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4.指派________為甲方代表,負責合同履行,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
(二)乙方工作
1.對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2.指派為________乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務協(xié)議》。
5.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應
1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標準,有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。
2.乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》
乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備,并應得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償經(jīng)甲方。
乙方提供的材料、設備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產(chǎn)
甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現(xiàn)場地應符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應當按規(guī)定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責賠償:屬乙方負責修復和賠償。
乙方在施工期間應加強安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
六、施工內(nèi)容和工期變更
在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四),方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
七、工程質(zhì)量及竣工驗收辦法
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《________________市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標準。
2.裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應當符合國家有關標準。
3.由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.甲方對工程存在的問題應及時向乙方工程負責人反映投訴,以免造成更大返工或損失。
6.乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)(見附件五《工程質(zhì)量驗收單》),甲方不能按預約規(guī)定時間日期參加驗收,由乙方組織人員驗收,甲方應予書面承認。
工期竣工后,乙方應及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內(nèi)進行驗收。
八、違約責任
1.本合同簽訂生效后,甲方雙方應履行合同規(guī)定的各項條款(包括經(jīng)雙方確認的合同附件、預算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預算總造價的10%的違約金,并承擔因此造成的其他經(jīng)濟損失。
2.甲方未辦任何手續(xù),要求乙方改變房屋結構和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。
3.未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改變房屋結構和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
九、工程保修
1.凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2.由于乙方原因造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修。
3.由于甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。
4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
十、住宅室內(nèi)裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的,可以通過協(xié)商或者調(diào)解解決,不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,由法定質(zhì)栓機構進行檢驗,費用由責任方承擔。
十一、本合同一式____份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點:________________________________________。
二、形式結構:________________________________________。
三、工程項目:
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設________瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛(wèi)生間墻面________鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪________瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設________瓷磚,要求平整。
2、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
五、質(zhì)量標準:施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,______個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責無償返工維修。
六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費________元人民幣。
八、合同生效:本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
裝修合同的法律條款篇三
勞動合同內(nèi)容與法律規(guī)定不符,主要有兩種情況。
一、勞動合同缺少法律規(guī)定的必備條款,不必然導致合同無效。
勞動合同是用人單位與勞動者真實意思的'體現(xiàn),勞動合同經(jīng)雙方簽字、蓋章即發(fā)生法律效力。勞動合同如果缺少工作內(nèi)容、工作地點、工作時間、休息休假制度、社會保險等必備條款,或對條款約定不明,可以按照集體合同約定的標準執(zhí)行,沒有集體合同或集體合同未規(guī)定的,按照有關法律執(zhí)行。如果勞動合同不具備必備條款給勞動者造成損害的,用人單位應當承擔賠償責任。像勞動合同中沒有約定社會保險條款,但是法律規(guī)定繳納社會保險是用人單位和勞動者的法定義務,無論用人單位與勞動者在勞動合同中是否約定、如何約定,都不能免除用人單位應當依法參加社會保險和繳納社會保險費的義務。
二、勞動合同中增加個人信息資料披露、損害賠償條款等法定條款以外的內(nèi)容,是否具有法律效力,不能一概而論。
首先,增加約定的條款不違反法律強制性規(guī)定,約定條款具有法律效力。勞動合同除具有人身屬性特點外,仍然具有合同的一般屬性,即合同雙方意思表示自治性。如用人單位和勞動者在勞動合同中約定勞動者故意損害公司財物,應當按照被損財物的價值予以賠償;解除勞動合同,勞動者應當辦理離職工作交接手續(xù),工作交接完畢后用人單位結算薪資及支付經(jīng)濟補償?shù)葍?nèi)容,均合法有效。用人單位與勞動者在法律規(guī)定范圍內(nèi)約定一些必備條款之外而具有操作性的合同條款,是非常必要的。
其次,如果增加約定的條款違反法律規(guī)定,約定條款無效。像完成一定工作任務為期限的勞動合同,《勞動合同法》規(guī)定以完成一定工作任務為期限的勞動合同不得約定試用期,因此,如果勞動合同約定了試用期,則違反法律規(guī)定,是無效的合同條款。
設計和制作勞動合同應當盡量包含《勞動合同法》所規(guī)定的必備條款,同時應當對雙方認為需要約定的特殊事項予以明確的約定。千萬不可圖一時省力而草率地制定勞動合同,致使勞動合同違法或無效而引發(fā)勞動爭議。
裝修合同的法律條款篇四
在有些合同中我們會有保修期這一項,但是又的裝修公司利用消費者不了解行情的漏洞,往往把合同里的裝修期寫的不夠清楚或籠統(tǒng)寫成保修一年等樣式。
按照國家的相關規(guī)定,住宅室內(nèi)的裝修裝飾工程最低保修期為兩年,具有防水要求的衛(wèi)生間、廚房和外墻面一般為五年。對于沒有明確保修期和保修期縮短的情況,消費者應立刻提出并與裝修公司進行協(xié)商。
按照規(guī)定,裝修方如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)收到工程款,是可以通過合法的有效途徑來進行維權,對于單方規(guī)定的“不予免費保修”則無法律效力。這里建議廣大消費者在簽訂合同之前就需要跟裝修施工方協(xié)商好,把相關事宜寫的清清楚楚,明明白白。
在簽署的裝修合同中,會出現(xiàn)如果消費者索要發(fā)票,就需要承擔稅額。
消費者是有權利向裝修公司索要發(fā)票的,而且國家也提倡以發(fā)票作為日后維權的依據(jù)。發(fā)票產(chǎn)生的稅收是企業(yè)應該承擔的義務和責任,制定上述合同條款的施工方必定是有意想要逃稅。
有的裝修合同中規(guī)定,施工過程當中如果消費者減少施工項目,需要支付該項目的減項費,或者規(guī)定施工方在施工過程當中擁有使用房屋的權利等條款。
在施工當中,如果消費者要求減少施工項目,應該按照實際情況(施工方已經(jīng)付出勞動成果)來收取減項費,在我們簽訂合同之前就應該對于這些細則進行協(xié)商。施工當中,施工方只有對房屋施工的權利,并沒有有對房屋的使用權。
在一些不規(guī)范的裝修合同當中,有的甚至沒有明確規(guī)定工期,也沒有注明工期按照什么方式來計算。
工期是由消費者和裝修公司兩方人員一起來進行協(xié)商的,一般為2個月左右。工期的計算方式一般按照工作日來進行計算。除非遇到特殊的情況需要改變工期的情況下,必須經(jīng)雙方商議,并寫明工期是按照工作日還是按日歷天數(shù)來計算。
一些霸王合同條款中會規(guī)定,施工預付款開工前支付一部分,施工進度中途支付第二部,施工結束后支付最后的'尾款。此處施工方中途沒有確切定義,如果出現(xiàn)爭議,消費者就比較被動。
對于這些合同條款,不僅僅要按照范本簽訂,還應該明確標出施工進度具體指那個階段。
裝修合同的法律條款篇五
本協(xié)議中的所有術語,除非另有說明,否則其定義與雙方于 年月 日簽訂的《___合同/協(xié)議》(下稱“原協(xié)議”)中的定義相同 。
鑒于:
甲方和乙方于 年月日共同簽署了《___合同/協(xié)議》,雙方本著互利互惠的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就《___合同/協(xié)議》中未盡事項特訂立以下補充協(xié)議。
合同內(nèi)容補充部分
其它事項說明
本協(xié)議生效
本協(xié)議生效后,即成為《___合同/協(xié)議》不可分割的組成部分,與《___合同/協(xié)議》具有同等的法律效力。
除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外,原協(xié)議的其余部分應完全繼續(xù)有效。
甲方(公章):乙方(公章):
法定人代表 法定人代表
(或授權代表):(或授權代表):
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行帳號:銀行帳號:
通訊地址: 通訊地址:
聯(lián) 系 人: 聯(lián) 系 人:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
傳真:傳真:
裝修合同的法律條款篇六
1、最高人民法院《關于裝修裝飾工程款是否享有合同法第二百八十六條規(guī)定的優(yōu)先受償權的函復》的答復意見及理由中明確提到“最高人民法院民事審判第一庭經(jīng)研究后認為:裝修裝飾工程屬于建設工程………..”。
2、建設部于xxxx年xx月xx日頒布實施的《建設部關于建筑裝修裝飾歸口管理問題的復函》中明確了建筑裝修裝飾屬于建筑行業(yè)的重要組成部分,而且其根據(jù)的法律也是根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》等法律。
綜上,既然裝飾裝修工程屬于建設工程,那么裝飾裝修合同就應當屬于建設工程合同,就應當適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等相關法律。
附上述復函:
民一他字第14號
福建省高級人民法院:
你院閩高法[2004]143號《關于福州市康輝裝修工程有限公司與福州天勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、福州綠葉房產(chǎn)代理有限公司裝修工程承包合同糾紛一案的請示》收悉。
經(jīng)研究,答復如下:
裝修裝飾工程屬于建設工程,可以適用《中華人民共和國合同法》第二百八十六條關于優(yōu)先受償權的規(guī)定,但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權人或者承包人與該建筑物的所有權人之間沒有合同關系的除外。
享有優(yōu)先權的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內(nèi)優(yōu)先受償。
此復。
xxxx年xx月xx日
答復意見及理由:
最高人民法院民事審判第一庭經(jīng)研究后認為:裝修裝飾工程屬于建設工程,可以適用《中華人民共和國合同法》第286條關于優(yōu)先受償權的.規(guī)定,但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權人或者承包人與該建筑物的所有權人之間沒有合同關系的除外。
享有優(yōu)先權的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內(nèi)優(yōu)先受償。
理由如下:
第一,裝修裝飾工程本質(zhì)上屬于建設工程,應當適用《合同法》第286條關于優(yōu)先受償權的規(guī)定。
國務院xxxx年xx月xx日頒布的《建設工程質(zhì)量管理條例》第2條、xxxx年xx月xx日公布的《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第2條第2款規(guī)定:“本條例所稱建設工程,是指土木工程、建筑工程、線路管道和設備安裝工程及裝修工程”。
國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》國家標準,建筑業(yè)按從事工程建設的不同專業(yè)劃分為“土木工程建筑業(yè)”、“線路、管道和設備安裝業(yè)”和“裝飾、裝修業(yè)”三大類。
因此,將裝修裝飾工程納入建設工程的范圍符合國家規(guī)定和行業(yè)規(guī)范。
裝修合同的法律條款篇七
1、最高人民法院《關于裝修裝飾工程款是否享有合同法第二百八十六條規(guī)定的優(yōu)先受償權的函復》的答復意見及理由中明確提到“最高人民法院民事審判第一庭經(jīng)研究后認為:裝修裝飾工程屬于建設工程………..”。
2、建設部于xxxx年xx月xx日頒布實施的《建設部關于建筑裝修裝飾歸口管理問題的'復函》中明確了建筑裝修裝飾屬于建筑行業(yè)的重要組成部分,而且其根據(jù)的法律也是根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》等法律。
綜上,既然裝飾裝修工程屬于建設工程,那么裝飾裝修合同就應當屬于建設工程合同,就應當適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等相關法律。
附上述復函:
(2004)民一他字第14號
福建省高級人民法院:
你院閩高法[2004]143號《關于福州市康輝裝修工程有限公司與福州天勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、福州綠葉房產(chǎn)代理有限公司裝修工程承包合同糾紛一案的請示》收悉。
經(jīng)研究,答復如下:
裝修裝飾工程屬于建設工程,可以適用《中華人民共和國合同法》第二百八十六條關于優(yōu)先受償權的規(guī)定,但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權人或者承包人與該建筑物的所有權人之間沒有合同關系的除外。
享有優(yōu)先權的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內(nèi)優(yōu)先受償。
此復。
xxxx年xx月xx日
答復意見及理由:
最高人民法院民事審判第一庭經(jīng)研究后認為:裝修裝飾工程屬于建設工程,可以適用《中華人民共和國合同法》第286條關于優(yōu)先受償權的規(guī)定,但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權人或者承包人與該建筑物的所有權人之間沒有合同關系的除外。
享有優(yōu)先權的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內(nèi)優(yōu)先受償。
理由如下:
第一,裝修裝飾工程本質(zhì)上屬于建設工程,應當適用《合同法》第286條關于優(yōu)先受償權的規(guī)定。
國務院xxxx年xx月xx日頒布的《建設工程質(zhì)量管理條例》第2條、xxxx年xx月xx日公布的《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第2條第2款規(guī)定:“本條例所稱建設工程,是指土木工程、建筑工程、線路管道和設備安裝工程及裝修工程”。
國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》國家標準,建筑業(yè)按從事工程建設的不同專業(yè)劃分為“土木工程建筑業(yè)”、“線路、管道和設備安裝業(yè)”和“裝飾、裝修業(yè)”三大類。
因此,將裝修裝飾工程納入建設工程的范圍符合國家規(guī)定和行業(yè)規(guī)范。
裝修合同的法律條款篇八
房產(chǎn)項目開發(fā)過程法律服務合同
合同雙方:
甲方:深圳市___________有限公司
乙方:廣東融商誠達律師事*所
甲方聘請乙方為______公司所屬房產(chǎn)開發(fā)項目提供專業(yè)法律服務,要求乙方指派熟悉房地產(chǎn)行業(yè)且擅長代理房地產(chǎn)糾紛案件的律師負責甲方項目的法律服務,以確保和維護甲方在整個項目銷售過程中的合法權益。經(jīng)協(xié)商,雙方達成以下條款:
一、??乙方接受甲方委托指派律師為?????房地產(chǎn)開發(fā)項目以下階段提供下述非訴訟法律服務:
(一)?商品房銷售階段
2、審查委托人提供的有關樓宇預、銷售的廣告等宣傳資料,根據(jù)具體情況提出修改意見。
3、?提供預售和現(xiàn)售的法律服務,參與大宗購房談判。
4、協(xié)助委托人監(jiān)督商品房銷售合同的履行,調(diào)解處理在合同履行中產(chǎn)生的糾紛。
5、參與委托人與有關銀行的談判,起草或修改委托人和銀行的合作貸款協(xié)議。如有資金監(jiān)管協(xié)議,則同時起草或審查該協(xié)議并提出修改意見。
6、審查、修改項目預、銷售及租賃的有關法律文件:
b:接受因上述法律文書而產(chǎn)生的法律問題咨詢;
10、經(jīng)委托人指定由本所律師代為辦理下列事宜(費用由購房業(yè)主和承租人承擔);
a:代為審查辦理購房業(yè)主個人購房抵押貸款手續(xù)及提供律師見證服務;
b:代為辦理該項目涉外預、銷售合同公正手續(xù);
c:代為申領購房業(yè)主的〈房地產(chǎn)權證〉
d:代為辦理房屋租賃登記手續(xù);
(二)、交付驗房階段律師服務
1、審查房屋是否具備交付條件并出具法律意見書;
2、?審查修改《商品房使用說明書》、《住宅質(zhì)量保證書》《房屋交付交接單》;
3、?審查修改《入住手冊》、《業(yè)主臨時公約》、《前期物業(yè)管理協(xié)議》;
5、?協(xié)助調(diào)解處理項目完成后工程結算產(chǎn)生的爭議,及時提出法律意見。
(三)為委托人提供的動態(tài)跟蹤法律服務
1、?及時向委托人介紹新頒布的房地產(chǎn)相關法律、法規(guī)、政策,必要時出具相關法律意見。
2、?及時解答和解決有關法律咨詢和法律事務。
二、乙方根據(jù)本合同第一條規(guī)定的法律服務內(nèi)容,安排有關律師或工作人員提供法律服務,其費用包含在本合同規(guī)定的服務報酬中。
三、法律服務報酬與支付方式:
1、雙方商定:甲方支付乙方以上全過程專項法律服務代理費為人民幣____萬元。
2、支付的方式:律師服務報酬以人民幣支付。支付期限為:
第一期:自簽約之日七天內(nèi),支付人民幣____萬元;
第二期:??年??月??日之前,支付人民幣____萬元;
第三期:年???月??日之前,支付余款人民幣____萬元;
四、本合同第一條注明由業(yè)主或銀行支付的法律服務費用,另行計算,由乙方向業(yè)主或銀行收取。
五、乙方提供的上述法律服務的各項法律關系,如因爭議導致訴訟或仲裁時,乙方可代表甲方全權處理,其費用另行計算。
六、??乙方提供的法律服務應保證服務質(zhì)量,確保經(jīng)律師審
查修改后的合同和法律文件的合法性有效性(在法律、法規(guī)發(fā)生變化的特殊情況下除外)如因工作疏漏或失誤致使甲方利益受損,乙方應當承擔賠償責任。
七、??甲方應根據(jù)乙方提供法律服務的需要,按乙方的要求
提供各種有關書面材料,并如實向律師闡明情況。
八、???本合同自簽訂之日起生效,至乙方完成所有約定的法律服務時終止。
九、???本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:深圳市____有限公司????乙方:廣東融*誠達律師所?
法定代表人:????????????????代表:
年?????月????日
裝修合同的法律條款篇九
1、消費者無正當理由,未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,應當向家裝公司支付延遲部分工程款2%的違約金。
違法解讀:加重了消費者應承擔的違約金責任,2%的違約金過高。
2、裝飾工程所在區(qū)域如果存在環(huán)境污染現(xiàn)象,則家裝公司有權拒絕檢測,對消費者自行檢測的結果,不承擔任何責任。
違法解讀:經(jīng)營者免除自身故意或重大過失造成的損失責任。消費者有權進行檢測,檢測不合格的裝修公司應當返工并承擔相應損失。
3、消費者對合同中已確定的工程項目提出減項時,如未開工的須向家裝公司支付該項目款5%的減項費,在同時有增項時,按增減項差額的負值作為實際的`減項款額收取5%減項費;如該項目已開工,消費者應承擔由此造成的損失。
違法解讀:經(jīng)營者設定的減項費過高,超過法定數(shù)額。
4、凡在xx裝修公司以外采購的材料,xx裝修公司不負責保修與環(huán)保質(zhì)量保證。
違法解讀:無論消費者購買的裝飾材料是否在裝修公司處采購,裝修公司都應當承擔保修責任,這是法定義務。
5、消費者需要開發(fā)票,另加工程總款6%的稅款。
違法解讀:向消費者開具發(fā)票,是裝修公司的法定義務,稅收應當由裝修公司承擔,不能轉嫁給消費者。
6、凡私自與施工人員商定更改施工內(nèi)容引起的一切后果,均由消費者自負,給裝修公司造成損失的,還應予以賠償。
違法解讀:施工人員代表了施工一方,施工人員答應,就代表了施工方同意,由此引發(fā)的后果應由施工方承擔,不應當由消費者負擔。
裝修合同的法律條款篇十
根據(jù)《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》規(guī)定,在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝修裝飾工程的最低保修時間為兩年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。
2、偷換責任概念免除保修責任
例如“甲方在驗收合格后的十日內(nèi)未結清工程款,將失去免費保修的資格”。而《合同法》規(guī)定,發(fā)包方未按期結算工程款,承包方可通過其他多種途徑來尋求救濟,承包方不能借此免除其所應承擔的主要責任。
3、加額外條款蒙騙消費者
例如,“合同實施過程中,甲方如對合同中已確定的工程項目提出減項,須向乙方支付該項目預算款的10%作為減項費……”而據(jù)《合同法》規(guī)定,這屬于強加給發(fā)包方的責任,違背了權利義務相一致原則。
4、將納稅義務轉嫁給消費者
例如,“本合同中所標明的合同價格未含稅金,如客戶需要開發(fā)票另加稅額”。根據(jù)《消費者權益保護法》《稅收征收管理法》規(guī)定,制定上述合同條款的承包方有故意逃避國家稅收的嫌疑。
5、承包方權利過大消費者利益受損
例如,“甲乙雙方協(xié)議簽訂后,自乙方開工之日至甲方尾款交納之日,乙方擁有甲方房屋的使用權”。根據(jù)《合同法》及其相關的規(guī)定,承包方在施工過程中享有的權利僅限于與施工有關的各項權利,而不能將上述權利隨意擴大于整個房屋的使用權。
6、工期規(guī)定暗藏貓膩
例如,“工期自開工之日起60個工作日竣工。”根據(jù)《建筑裝飾工程施工合同(示范文本)》的解釋:“工期應為協(xié)議條款約定的按日歷總天數(shù)(包括一切法定節(jié)假日在內(nèi))計算的工期天數(shù)”。
7、工期預付款套牢消費者
例如,“支付次數(shù),第一次,開工前三日,支付60%;第二次,工程進度過半,支付35%及工程變更款”。這一做法沒按《合同法》規(guī)定辦,工程進度過半沒有確切的定義,若出現(xiàn)了質(zhì)量問題,產(chǎn)生爭議,消費者也處于被動地位。
8、驗收標準不一消費者很茫然
例如,“工程質(zhì)量標準:按照設計圖紙和施工說明及有關規(guī)定進行驗收”。專家認為,這實際上指由業(yè)主自己組織驗收。實際上,目前已經(jīng)有裝修行業(yè)驗收的國家標準(gb)、行業(yè)標準,建議簽訂合同前消費者應當熟悉驗收標準,將具體的驗收標準文件名稱寫入合同中。
9、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量不寫入合同有隱患
90%合同沒有對室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量(如空氣等)確定具體標準。根據(jù)《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》規(guī)定:裝修人委托企業(yè)對住宅室內(nèi)進行裝飾裝修的,裝飾裝修工程竣工后,空氣質(zhì)量應當符合國家有關標準。裝修人可以委托有資格的檢測單位對空氣質(zhì)量進行檢測。
裝修合同的法律條款篇十一
聯(lián)系電話:__________________
承包方(以下簡稱乙方):__________________
聯(lián)系電話
第一條工程概況
一、工程名稱(地址):__________________
二、工程裝飾裝修面積:__________________
三、工程戶型:__________________
四、施工內(nèi)容:__________________詳見本合同附件(一):__________________預算表及有關設計方案、施工圖紙。
六、工期:__________________
開工日期:_____________年_______月______日
竣工日期:_____________年______月_____日
總工期限:_____________天
七、合同總款:__________________
本合同工程造價為(人民幣)
金額大寫(人民幣):__________________
第二條甲方工作
一、開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
二、無償提供施工期間的水源、電源以及其他約定的必要條件保障。
三、負責辦理房屋物業(yè)部門開工手續(xù)和應由業(yè)主支付的有關費用。
四、遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
五、負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關系。
第三條乙方工作
一、施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防火規(guī)范、質(zhì)量標準,按期、保質(zhì)、安全完成本合同約定的工程內(nèi)容。
二、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定,不得擾民、污染環(huán)境
(1)負責工程成品,設備和居室留存家居陳設的保護。
(2)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔保證施工現(xiàn)場的整潔,每道工序完工后清掃施工現(xiàn)場。
三、施工過程中,施工人員的安全由乙方負責。
第四條材料供應
一、按乙方工程預算所約定的供料方式和內(nèi)容進行提供。
(1)乙方提供材料,甲方驗收合格后方可開始施工。
(2)如一方對對方提供的材料持有異需要進行復檢的,檢測費由其先行墊付材料經(jīng)檢測卻是不合格的,檢測費用有責任方承擔。
(3)甲方所提供的材料、設備經(jīng)乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質(zhì)量控制均有乙方負責。
第五條工程變更
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應協(xié)商一致。有合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費及工期。工程變更單,作為竣工結算和順延工期的根據(jù)。
第六條、工作驗收和保養(yǎng)
(1)隱蔽工程驗收:__________________
(2)竣工驗收。
二、如甲方未能按約定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。
三、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到通知三日內(nèi)組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結清尾款。
四、保修期自工程竣工甲方驗收日期起為一年。
五、乙方包工包料(不包括甲方自行購買之部分材料)工程,保修期內(nèi)因質(zhì)量原因所產(chǎn)生的材料費、人工費均由乙方承擔。
六、保修期內(nèi)非裝飾的外力因素所產(chǎn)生的結果,不再保修范圍。維修的材料和人工費均由甲方負責。
第七條工程款支付方式
一、合同簽字生效后,甲方按工程進度支付工程款。
第八條特別約定
一、甲乙雙方之間一切約定需簽訂書面協(xié)議。
二、甲乙雙方均有責任核實工程項目及工程量。乙方為甲方施工的項目以預算書上文字寫明的項目為準,工程量按施工中實際發(fā)生地為準,竣工后進行結算。
三、施工圖或效果圖等一切相關圖紙或文檔中所標注的用材若與預算和主材料清單中所列明的用材有差異,以預算和主材料清單為準。
四、施工期間,甲方將外屋門鑰匙1把,交給乙方施工隊負責人負責保管。工程竣工驗收后,乙方負責將鑰匙還與甲方。
第十四條其他約定事項由雙方共同協(xié)商并填寫補充協(xié)議
(簽章) (簽章)
裝修合同的法律條款篇十二
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
姓名:
聯(lián)系電話
承包方(以下簡稱乙方):
姓名:
工程責任人:
聯(lián)系電話
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其它有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
1工程地點
2工程承包方式:包工包料
3工程期限____天
開工日期_____年_____月______日
竣工日期_____年_____月______日
4雙方商定,本工程的價款為人民幣(大寫)___________元。首付,第二次付元。
5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續(xù)。
6本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后,即填寫工程保修單。
7工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字。
8凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的損失。
9因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的損失。
10本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
11甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:乙方:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
年月日
裝修合同的法律條款篇十三
第一條??附加條款的訂立
本“生命尊嚴提前給付”附加條款(以下簡稱“本附加條款”)之效力經(jīng)附加于主合同后始生效力。
第二條??“提前給付保險金”的給付
在主合同有效期間且于保單生效日起1年后,被保險人經(jīng)本公司認可的醫(yī)院診斷確定為嚴重疾病末期,并經(jīng)本公司醫(yī)師認定其所患疾病依現(xiàn)有醫(yī)療技術無法治愈,且根據(jù)醫(yī)學及臨床經(jīng)驗其平均存活期間在6個月以下者,可向本公司申領“提前給付保險金”,但申領以一次為限。
“提前給付保險金”的金額以申請當時主合同疾病身故保險金的50%為限,且同一被保險人依各保險合同所申領的“提前給付保險金”總額以人民幣10萬元為限。
本公司給付“提前給付保險金”后,主合同的保險金額、各項保險給付、保險單現(xiàn)金價值及續(xù)期保險費均按“提前給付保險金”與當年度疾病身故保險金的比例相應減少,該減少部分視為效力終止。
第三條??“提前給付保險金”的申請
由受益人填寫保險金給付申請書,并憑下列證明和資料向本公司申請給付“提前給付保險金”:
1.主合同保險單或其他保險憑證;
2.最近一期交費收據(jù);
3.被保險人戶籍證明及身份證明;
4.本公司指定或認可的醫(yī)院出具的診斷證明書及必要的檢查報告;
5.被保險人所能提供的與確認保險事故的性質(zhì)、原因等有關的其他證明和資料。
被保險人申領“提前給付保險金”時,本公司如認為必要可對被保險人的身體進行檢查,其費用由本公司負擔。
第四條??受益人的指定及變更
“提前給付保險金”的受益人為被保險人本人,本公司不受理指定或變更。
本公司依此附加條款給付“提前給付保險金”后,若主合同仍屬有效,則主合同所指定的各項保險金受益人僅可申領減額后的保險金額。如被保險人未申領“提前給付保險金”,則受益人的權益依主合同的規(guī)定辦理,不受本附加條款的影響。
第五條??欠交保費及未還款項的扣除
本公司在給付“提前給付保險金”時,如投保人有欠交保險費或其他款項未還清者,則本公司將按“提前給付保險金”與給付當年度主合同疾病身故保險金的比例扣除上述欠款及應付利息后給付。
第六條??適用范圍
有下列情形之一者,不適用本附加條款:
一、被保險人曾依本附加條款申領“提前給付保險金”;
二、主合同終止或已變更為減額交清;
三、主合同為定期死亡保險。
裝修合同的法律條款篇十四
甲方(房主):
乙方(施工方):
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《河南省建筑市場管理條例》的規(guī)定,結合家庭裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
一、合同主要內(nèi)容:
1、甲方將自己位于 區(qū)(縣) 小區(qū)(街道) 樓 門 號 室 廳住宅的室內(nèi)裝飾工程以 形式交給乙方承做。
2、工程總造價(大寫):其中設計費(大寫):
3、工期--天。
4、工程款付款方式列下表:
5、工程保修期: 一年
6、甲方代表:
7、乙方代表:
8、工程內(nèi)容詳見施工圖紙及報價單,并以報價單為準(附表一)。
9、甲方提供主要材料及設備情況詳見材料設備表(附表二)。
10、工藝做法詳見工藝質(zhì)量說明(附表三)。
11、本合同簽訂生效后,甲、乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對方工程預算總造價10%的違約金,并承擔因此造成的其它經(jīng)濟損失。
二、合同細節(jié)說明:
1、甲方工作
(1)開工前,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明1份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰或部分騰出房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰出的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施,并與乙方簽定協(xié)議。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
(2)甲方代表對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需通過甲方代表與乙方接觸。
(3)負責協(xié)調(diào)鄰里關系,保證乙方施工時間。
2、乙方工作:
(1)組織施工圖交底,擬定施工方案和進度計劃,必要時與甲方審定并簽字認可。
(2)嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
(3)遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保護工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。
(4)施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
(5)工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
3、工期:
(1)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,支付乙方趕工費并簽訂工期變更協(xié)議。
(2)因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延,對乙方造成誤工的,應付誤工費。
(3)因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
(4)因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工4小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。因此造成乙方的誤工損失費用雙方協(xié)商解決。
4、工程質(zhì)量及驗收
(2)甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予以承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工、工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用同乙方承擔,但工期也予順延。
(3)由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5、變更
如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯(lián)系,在簽定變更單后方能進行該項目施工。凡私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方還應賠償。
6、結算
工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料3天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在3天內(nèi),結清尾數(shù)。
7、材料供應
(1)本工程甲方負責采購供應的材料、設備必須有材料設備表,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。
(2)凡由乙方采購的主要材料、設備必須在材料設備表中注明品牌、規(guī)格或質(zhì)量標準并經(jīng)甲方簽字認可,如與材料設備表不符,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
8、安全生產(chǎn)和防火
(1)甲方或乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
(2)乙方在施工期內(nèi)應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》。
(3)由于甲方提供的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
(4)由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
9、獎勵和違約責任
(1)由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方停工、誤工所造成的損失,每停工或誤工一天,甲方支付乙方工程總價款的1‰;甲方不按合同的約定撥付款,每拖延一天,按工程總價款的1‰支付滯納金。
(2)由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工費用外,每提前一天,甲方支付乙方工程總價款的1‰,作為獎勵。
(3)甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
(4)未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
(5)未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
(6)因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
10、爭議或糾紛處理
(1)本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或有關部門進行調(diào)解。
(2)當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,可向人民法院起訴。
11、其它約定
12、附則
(1)本合同一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份。
(2)本合同履行完成后自動終止。簽字(章)生效。
甲方:
乙方:
日期:
裝修合同的法律條款篇十五
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
一、工程概況
1、施工地點:沙坪壩藍溪谷地10號樓1單元7—6號房
2、住房結構:框架剪力墻
3、承包方式:總價包干(含基礎裝修、乙供基裝材料和人工)
4、工程造價:元(大寫 萬 千 百 拾 元人民幣)
5、工程工期: 年 月 日至 年 月 日, 年 月 日竣工。
二、主要施工項目
1、石工部分:拆除保溫層,打線槽,打水管槽,打燃氣槽(線槽轉彎角度成90度),打空開洞,打書房、次臥空調(diào)洞,打鞋柜半墻(剩下部分在靠廚房里面砌墻,以保證墻的安全性),打廚房與生活陽臺共用墻(含撤除生活陽臺門窗),擴充廚房門洞,兩臥室靠窗的平臺墻垛拆除,生活陽臺外墻移位,書房兩邊的門洞處理(保證兩邊的滑門能順利安裝),書房外陽臺預留空調(diào)位處做鋼筋水泥板兩張(放空調(diào)用),陽臺水景池造型等本房屋同屬石工部分。
2、水電工部分:放線(線路接頭必須在線盒里面),安水管,管線安裝要符合平、直、固定等規(guī)范要求,安裝燈、潔具、移空開、移可視電話安裝位置,裝4個角閥,強電做7個回路等本房屋同屬水電工部分。
3、泥工部分:客廳、飯廳及過道,兩陽臺,廚衛(wèi)地面鋪貼地磚,廚衛(wèi)、兩陽臺墻面鋪貼面磚,兩臥室及書房地面找平,所有墻面找平,包衛(wèi)生間及兩陽臺落水管,廚房、衛(wèi)生間、兩陽臺做防水,做踏腳線,敷線槽,陽臺水景池貼磚、嵌石等本房屋同屬泥工部分。
4、木工部分:客廳、餐廳、玄關、過道用石膏板吊頂(根據(jù)甲方要求),客廳陽臺用杉木板吊頂,電視墻處理(根據(jù)甲方要求),餐廳墻處理(根據(jù)甲方要求),次臥室衣柜(不含門)、陽臺雜物柜(含門)、玄關鞋柜(含門)等本房屋同屬木工部分。
5、漆工部分:墻面刮膩子找平,上底漆一遍,上面漆三遍等本房屋同屬漆工部分。
6、以上所列項目為本合同主要施工項目,但不限于上述所列項目,乙方不得以上述項目未列入而要求增加費用。
三、乙供基裝材料、品牌和規(guī)格
1、乙供主要材料清單
材料名稱
品牌
規(guī)格
等級
備注
2、乙供基裝材料包含但不限于上表所列材料,其它屬于基裝部分的材料也應由乙方提供。
3、乙供基裝材料不包含地磚、墻磚、所有門窗套及門、石材、玻璃鏡片、墻紙、五金件、燈具、潔具、掛衣桿、開關、插座、地漏、水管總閘等。
4、乙供材料按《乙供主要材料清單》購買,如甲方想換高檔材料,其差價由甲方自付。
5、乙方采購的所有材料必須符合國家規(guī)定的家裝材料質(zhì)量和環(huán)保標準以及本合同約定。
6、乙供材料運到施工現(xiàn)場后,應立即通知甲方進行檢驗材料的品牌、質(zhì)量、規(guī)格,如不符合應禁止使用,對工程造成的損失由乙方承擔。
四、工程質(zhì)量要求和驗收
1、墻地磚鋪貼平整牢固,接縫均勻,對縫要直,局部空鼓不能超過總量的3%。
2、隱蔽工程,水管工程無滲漏,電線工程嚴格按國家有關電線工程施工的規(guī)定執(zhí)行,其他弱電工程按有關施工規(guī)定執(zhí)行。
3、廚衛(wèi)地磚排水應暢通,無積水、無堵塞,不得溢水或滲漏。
4、膩子要刮得牢固,不起波紋,不粉化。
5、乳膠漆嚴禁脫皮、起層、漏刷、透底,無明顯刷痕、無色差、無流淌。
6、清水漆噴漆應平整光滑,顏色一致。
7、門窗套裝修線條垂直,對稱、橫平豎直、高度一致。
8、墻面、地面、頂棚平整,陰陽角、線條豎直。
9、每道工序完工、單項工程或階段性工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,乙方的施工質(zhì)量必須滿足規(guī)范要求和甲方要求,如因施工質(zhì)量問題返工,材料及人工費均由乙方承擔。
10、在施工過程中,如甲方發(fā)現(xiàn)乙方的施工人員技術差,有權要求乙方更換施工人員,乙方不得拒絕。
五、關于設計變更
單項工程施工前,甲方有權要求乙方改變設計樣式或風格;單項工程施工過程中,甲方有權要求乙方調(diào)整設計樣式或風格。單項工程實際竣工樣式風格與經(jīng)甲方確認的設計樣式風格一致而甲方要求改變新樣式風格的,乙方應按甲方要求無條件改變,但費用由甲方承擔;單項工程實際竣工樣式風格與經(jīng)甲方確認的設計樣式風格不一致而甲方要求改變新樣式的`,乙方應按甲方要求無條件改變,但費用由乙方承擔。
六、雙方簽訂合同后兩天之內(nèi),乙方應向甲方提供裝修項目的設計圖,經(jīng)甲方認可后,乙方才能進場施工。
七、工程進度及付款
石工工程完工后,甲方支付合同總價的15%;
水電工程完工后,甲方支付合同總價的15%;
泥工工程完工后,甲方支付合同總價的15%;
木工工程完工后,甲方支付合同總價的15%;
漆工工程完工后,甲方支付合同總價的15%;
整個工程完工,經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付合同總價的20%;甲方留合同總價的5%作為工程質(zhì)保金,半年后如無質(zhì)量問題,甲方支付尾款。
八、違約責任
1、甲方應按合同規(guī)定進度付款,逾期一天,甲方應按應付款的千分之三付給乙方違約金。
2、甲方應在乙方竣工后的七日內(nèi)安裝完木地板,木地板安裝完后,墻面如有損傷由乙方負責修復。
3、如因停水、停電和非乙方原因耽誤工期,工期應順延。
4、乙方不得以任何理由故意拖延工期,由于乙方原因逾期竣工,逾期一天,乙方按總價款的千分之三支付給甲方。
5、一方提前終止合同,應向無過錯方支付合同總價5%的違約金。
九、合同的變更和解除
1、經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以變更合同的內(nèi)容、解除合同。
2、工程項目竣工后自動解除合同。
3、乙方工程質(zhì)量必須符合驗收規(guī)范要求,否則甲方有權提前解除合同。
十、乙方自行負責辦理物業(yè)管理方面的出入證等證件。
十一、其他事項
1、本合同簽訂時,乙方應向甲方提供本次項目的施工隊伍人員名單和聯(lián)系方式(含總負責人、設計負責人、采購負責人、石工負責人、水電工負責人、泥工負責人、木工負責人、漆工負責人)。同時,乙方還應向甲方出示身份證原件和提供身份證復印件。
2、乙方負責乙供材料的運輸及搬運,乙方負責平時工程中的清潔以及每道工序完工后的清潔,裝修完畢做一次開荒保潔。
3、乙方負責現(xiàn)場施工的安全,嚴防火災,文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞,滲漏水、停電,物品損壞等事故發(fā)生而影響他人,萬一發(fā)生必須盡快修復或賠償。
4、需甲方購買的材料,乙方應提前四天與甲方聯(lián)系購買并運到施工現(xiàn)場,經(jīng)乙方驗收后由乙方保管,因保管不當造成的損失由乙方負責。
5、乙方在施工期間不能損壞房屋的設備、設施(水表、氣表、管線及上、下水管和已安裝好的門窗以及電梯、墻壁等)和甲供材料,若有損壞、失竊,由乙方負責賠償。
6、乙方在施工期間不能故意浪費甲供材料,應乙方原因造成甲供材料浪費的,由乙方負責賠償。
7、乙方在施工期間應嚴格執(zhí)行物管的有關規(guī)定。
8、質(zhì)量保修問題:表面工程包兩年維修,隱蔽工程包五年維修,乙方不得以任何理由拒絕承擔維修義務。
9、在施工過程中發(fā)生各種安全事故,均由乙方負責。
10、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字后生效,具有同等的法律效力。
11、甲、乙雙方如有分歧,應協(xié)商解決,如協(xié)商不能達成一致意見,向沙坪壩區(qū)人民法院提起訴訟。
12、本合同附件為合同的有效組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
身份證號碼: 身份證號碼:
住址: 住址:
電話: 電話:
郵編: 郵編:
簽訂地點:
簽訂日期: 年 月 日
裝修合同的法律條款篇十六
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
委托代理人:
統(tǒng)一社會信用代碼:
住所地址:
聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
統(tǒng)一社會信用代碼:
法定代表人:
委托代理人:
注冊地址:
聯(lián)系電話:
依照《_____》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條?工程概況
1.1?工程地點:___市____區(qū)(縣)____路____號____樓____?室。
1.2?住房結構:___房型___房______廳___套,施工面積____平方米。
1.3?工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
(3)乙方包工、甲方包全部材料
1.4總價款:___元,大寫(人民幣):____。其中:材料費:___,人工費:__,管理費:___,設計費:___,垃圾清運費:____,稅金:____,其他費用:___。(詳見附表:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方簽字確認,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.6?工程內(nèi)容及做法(見附表:裝飾裝修工程施工項目確認表、裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條?施工單位資格
乙方是經(jīng)過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質(zhì)的,甲方有權終止本合同,乙方同意立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條?材料供應
3.2?按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收,以雙方代表簽字為準。
第四條?工程質(zhì)量
4.1本工程執(zhí)行____(填建筑裝飾工程技術規(guī)程)、____(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準)。
4.2?本工程由___方設計施工方案。
4.3?甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.4?由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.5?在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定并簽字確認。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
4.6?施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由_______部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第五條?工程驗收
5.3?本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表:工程保修單)。
第六條?工程款支付方式
6.1?雙方約定按下列第___種方式支付工程款:
(3)竣工驗收后___日內(nèi),甲方支付相當于總價款____%的工程款。
(4)竣工驗收合格___年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款____%的工程款。?甲方支付工程款,乙方的業(yè)務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2?因變更施工內(nèi)容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3?雙方款項往來,均應出具收據(jù)。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。
6.4?竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的____%的保修基金??⒐を炇蘸细窈骭__年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條?有關安全生產(chǎn)和防火約定
第八條?工程監(jiān)理
8.1?本工程甲方委托監(jiān)理,應與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應履行的職責。
8.2?本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意,總監(jiān)理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監(jiān)理工程師應作出公正的處理。
8.3?為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時,按協(xié)議條款的約定處理??偙O(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應同時通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權利和義務。
第九條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供:
9.1?甲方在開工日期____天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應代為復制,復制費用由乙方承擔。
9.2?甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式___份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_____元由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
9.3?使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協(xié)議條款內(nèi)約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。
第十條?乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權利,履行合同約定的義務:
10.1?乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。
10.2?乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
10.3?乙方代表易人,乙方應于易人前____天通知甲方,后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權利和義務。
第十一條?甲方工作
11.1?甲方應在開工前____天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明___份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
11.2?做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等的協(xié)調(diào)工作。
11.3?如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù),并承擔有關費用。
11.6?參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第十二條?乙方工作
12.2?嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
12.3?保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設,保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
12.4?保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
12.5?參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
12.6?指派___為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
12.7?乙方應當提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
第十三條?工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期(見附表:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條?工期延誤
14.1?對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:?(1)工程量變化或設計變更;?(2)不可抗力;?(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14.2?因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
14.3?甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
14.4?因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十五條?違約責任
15.4?由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方___元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。
15.6?由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的____%向甲方支付違約金。
15.7?甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
15.8?乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
第十六條?合同的變更和解除
17.1?合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
17.2?施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
第十七條?垃圾清運
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定的____地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)___元(此費用不在工程價款內(nèi))。
第十八條?聲明及保證
甲方:
18.1?甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
18.2?甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.3?在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4?甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
18.1?乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
18.2?乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.3?在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4?乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條?保密
第二十條?不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。?如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在____天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十一條?通知
21.1?根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用____(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
21.2?各方通訊地址如下:
甲方:________________________________________________________________。
乙方:_________________________________________________________________。
21.3?一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第二十二條?爭議的處理
22.1?本合同受___國法律管轄并按其進行解釋。
22.2?本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第___種方式解決:
(1)提交________委員會_____;?(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條?解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第二十四條?補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條?合同效力
1.?本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為___年,自___年___月?___日至____年___月__日。
2.本合同正本一式___份,雙方各執(zhí)___份,具有同等法律效力;合同副本___份,送____留存一份。
3.?合同附件為本合同的組成部分。
合同簽訂地點:________省______市_______區(qū)/縣
(以下無正文)
甲方(蓋章):
委托代理人(簽字):
_______年____月____日
簽訂地點:
乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):
______年____月____日
裝修合同的法律條款篇十七
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室室內(nèi)裝飾裝修有關事宜(以下稱工程),達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1、工程名稱: ;
2、居室規(guī)格: 室 廳 ;總計施工面積: 平米;
3、工程地點: ;
4、工程總造價: 元(大寫: 元整) ;
5、承包范圍:設計、包工、包料全包。
第二條 施工圖紙
1、發(fā)包人委托承包人設計圖紙;
2、施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同附件。
第三條 甲方工作
1、開工前,清除障礙物,對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構之間的關系。
4、按照約定的期限支付工程費。
第四條 乙方工作
1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底;
3、未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線;
第五條 工期
1、工程限期 天,開工日期 年 月 日??⒐と掌?年 月 日。
2、因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任;
d、經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費;
e、經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條 材料供應和保管
1、任何一方負責提供的材料和設備,均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品,還必須符合本合同約定的標準和設計要求。提供方應當將材料和設備按時按量運送到施工現(xiàn)場,并通知對方當事人驗收簽字確認。
2、對于一方提供的任何材料和設備,如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的,對方有全要求更換,提供方應當予以更換。對于因此而造成的費用增加部分,由提供方承擔。
3、材料和設備進場后,統(tǒng)一由乙方負責保管和使用,如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失,應當由乙方負責。
第七條 質(zhì)量和驗收
2、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查和驗收手續(xù)。甲方不按時參加驗收的,工期予以順延。
3、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應當自接到驗收通知后組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。
4、乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修半年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機構在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項目或者材料有特定保修年限或免保修的,以國家行政部門或者行業(yè)機構的規(guī)定為準。
5、工程未驗收的,甲方不得先行使用;若甲方先行使用,視為該工程已驗收交付。
第八條 工程價款及結算
2、雙方同意工程的結算方法按下列方式進行結算;
a、單價不變,按實際發(fā)生數(shù)量為準計算;
b、乳膠漆和油漆類為:墻面面積(門窗減半計算);
c、瓷磚面積為:墻面面積(門窗減半);
d、木工衣柜類面積為:實際面積平方米取整數(shù)值;超過0.5以上取整數(shù)。
3、特別費用約定
a、 施工過程中,施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
b、施工過程中,因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機構或管理機構罰款的,罰款由乙方支付。如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負責。
第九條 工程預算文件(表)屬于本合同附件,所列工程項目除經(jīng)過甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。
第十條 責任與罰則
1、施工調(diào)度、安全管理等事務由乙方負責,其他人士包括甲方不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由其自行負責。
3、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
4、乙方在遭遇不可抗力因數(shù)影響施工的,應當及時采取措施避免損失的擴大,并將有關情況通知甲方。否則,應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任損失。
第十一條 雙方如歲合同的執(zhí)行發(fā)生爭議,應通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無效的,可提交人民法院訴訟。
第十二條 附則
1、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,同具法律效力。
2、本合同履行完成后自動終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
裝修合同的法律條款篇十八
房屋裝修是一件費心費力的事,選好裝飾公司后,簽訂一份具體、嚴密、規(guī)范的
裝修合同
,那么對于裝修合同補充條款協(xié)議書
你了解多少呢?以下是在本站小編為大家整理的裝修合同補充條款協(xié)議書范文,感謝您的欣賞。1、項目變更須有文字約定,詳細注明變更數(shù)量及價格并經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理人員簽字認可,方可作為結算依據(jù)。
2、保修期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)有嚴重變形或修復后影響整體美觀的,乙方應承擔更換責任。
3、禁止非本工地施工人員在現(xiàn)場進餐和私自留宿,由此造成的治安問題由裝飾企業(yè)承擔全部責任。
4、工程量驗收按實際量決算,工程中非業(yè)主意愿增加項目或屬設計計算失誤或有意漏項的不增加工程款,工程報價和竣工結算的水電報價誤差不得超過5%;超出部分由施工方承擔(增加項目除外) ;業(yè)主需增加項目的價格參照合同單項報價執(zhí)行。
5、水路改造后進行打壓試驗,實驗方法和試驗結果要符合國家標準;如果施工單位未能打壓或未按國家標準打壓,由此造成的任何損失均由施工方承擔。
6、現(xiàn)場施工人員必須進行施工現(xiàn)場成品保護,因施工不當造成業(yè)主財物損壞, 由施工方承擔賠償責任。
7、由于施工方造成的一切安全事故,由施工方承擔全部責任。
8、保修期間業(yè)主通知施工方需要維修的,施工方必須在24小時內(nèi)到達現(xiàn)場,未在24小時內(nèi)到場的由施工單位賠償業(yè)主合同價的1%。
9、乙方施工所用的材料必須與乙方提供的預算書中所列的材料名稱規(guī)格一致,且必須是正宗合格產(chǎn)品,不得提供假冒、偽劣產(chǎn)品,如使用假冒、偽劣產(chǎn)品施工的,必須重新使用正宗合格產(chǎn)品進行返工,由此發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
10、本《補充條款》的內(nèi)容有效期至保修期結束。
甲方(業(yè)主) : 日 期:
乙方(施工方) : 日 期:
為了使甲乙雙方公正、公平、自愿的實現(xiàn)家居裝飾工程交易,降低業(yè)主的消費風險,充分體現(xiàn)家居裝飾監(jiān)理在家居裝飾行業(yè)的作用,讓優(yōu)秀企業(yè)有更多的經(jīng)營商機,給消費者提供更加優(yōu)質(zhì)的裝飾裝修服務,倡導環(huán)保、質(zhì)量雙達標,特制定本補充條款,望交易雙方遵守執(zhí)行。
1,施工方必須嚴格按照現(xiàn)行國家施工規(guī)范和相應法規(guī)進行施工,并服從甲方委托的監(jiān)理工程師的監(jiān)督。否則,業(yè)主有權終止合同。
2,乙方在合同簽訂前應主動向甲方出示工商營業(yè)執(zhí)照及其他從事裝修需要具備的資格證書,并向甲方指明其經(jīng)營范圍中具有“承攬室內(nèi)裝飾裝修工程”一項,由甲方在該營業(yè)執(zhí)照的復印件上簽字。乙方不具有其中任何一項相關資質(zhì)或者在簽訂合同前未向甲方出示,甲方得知后向乙方提出的,乙方應向甲方支付 元違約金,并且甲方有權要求解除合同。
3,乙方在合同簽訂前應向甲方提供設計人員和施工人員的名單
4,施工方自行采購的材料須自覺按合同約定進料,對該工地材料質(zhì)量、施工質(zhì)量把關,實行自查自檢;業(yè)主提供的材料,施工方應檢驗后方可使用(施工方不能以業(yè)主提供材料質(zhì)量問題推托施工質(zhì)量問題,業(yè)主提供材料確有質(zhì)量問題的須經(jīng)業(yè)主簽字認可后方可使用)。
5,施工方須在下列關鍵工序完成后提前48小時通知甲方委托的監(jiān)理人員進行驗收,驗收合格后方可進行下一道工序施工:a、材料進場 b、隱蔽工程c、水路、電路改造及打壓試驗 d、防水工程及蔽水實驗 e、細木工襯底工程 f、面板、實木收口 g、底漆、面漆 h、 墻、頂面基礎處理 i、吊頂工程龍骨及面板 j、各部位板塊鋪貼 k、工程中期驗收 l、工程竣工驗收;以上分項工程未經(jīng)監(jiān)理驗收,施工單位擅自進行下一道工序施工,由此造成工料損失及質(zhì)量問題的由施工方承擔責任。
6,施工方所供主材及數(shù)量清單:各種板材、龍骨、水電材料、油漆、水泥、膠類、涂料、墻襯、石膏線等必須與
施工合同
中材質(zhì)約定相符并在進場時通知甲方委托的監(jiān)理人員進行核實,同時提供相關廠商發(fā)貨憑證(建材超市或材料生產(chǎn)廠家辦事處)、銷售許可證、產(chǎn)品合格證書及環(huán)保證明材料等。7,特殊工種如電工、水暖工須持相關上崗證書并經(jīng)監(jiān)理人員查驗后方可上崗施工。 8,項目變更須有文字約定,詳細注明變更數(shù)量及價格并經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理人員簽字認可方可作為結算依據(jù)。
9,施工方所購材料須符合國家環(huán)保標準,業(yè)主所購材料施工方認為可能造成環(huán)保超標的應及時提出并辦理相應手續(xù),否則工程結束環(huán)保檢測超標,乙方承擔全部責任。
10,保修期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)有嚴重變形或修復后影響整體美觀的乙方應承擔更換責任。 11,此工程不得轉包或外包,若發(fā)現(xiàn)一切責任由乙方負責。
12,該工程開工時乙方應出具工程進度表,水電竣工后乙方須出具水電路走向圖交給甲方。
13,所有工程施工完畢驗收時除制作工藝工程量水路驗收外,電路工程驗收應打開所有電源開關考驗電路承受力12小時。
14,水電路改造所訂價格應包含所有輔材,電路包括強弱電,電路應含接插件、控制柜等墻內(nèi)材料,強弱電護導管品牌為 ,強電電線品牌為 ,電話線品牌為 ,閉路電視線品牌為 ,網(wǎng)絡線品牌為 ;水路應含墻內(nèi)各連接件, 水管品牌為 。
15,工程施工所使用的電不超過 度,水不超過 噸,超過部分由乙方承擔。 16,業(yè)主委托監(jiān)理人員負責竣工驗收不超過2次,超過2次的每多驗收一次業(yè)主扣罰施工方合同價的1%作為監(jiān)理補償,因施工方原因造成工期延誤的,每天處罰合同價的1%。
17,施工工藝標準執(zhí)行《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-20xx)、工程驗收標準執(zhí)行《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50210-20xx)、環(huán)保標準執(zhí)行《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325-20xx)、同時執(zhí)行《家居裝飾工程質(zhì)量驗收標準》dbj/t01-43-20xx、高級標準執(zhí)行dbj/t01-27-20xx(高級標準執(zhí)行建設部110號令),未達到標準的施工方承擔不達標項目的賠償。
18,中期付款的標準為:木器制作結束;廚房、衛(wèi)生間墻地磚鋪貼結束;吊頂結束;墻面找平結束;水電改造結束。
19,付款方式:材料按照質(zhì)量及數(shù)量進場驗收合格支付30%;中期驗收合格支付30%;竣工驗收合格支付30%;保潔、清場后支付5%;其余5%作為保修金;清場發(fā)現(xiàn)問題不能修復的,業(yè)主可拒絕支付10%工程款。
20,施工企業(yè)必須提供《環(huán)保預評價》計算表,對材料進行環(huán)保分析。業(yè)主提供的裝修設備到達現(xiàn)場,施工單位經(jīng)品質(zhì)、數(shù)量驗收即負責保管責任,由此造成的安裝質(zhì)量問題或損壞或數(shù)量丟失的,由施工方承擔全部責任。
21,禁止非本工地施工人員在現(xiàn)場進餐和私自留宿,由此造成的治安問題由裝飾企業(yè)承擔全部責任,如有違反的,施工方給予業(yè)主合同價1%的精神賠償。
22,工程量驗收按實際量決算,工程中非業(yè)主意愿增加項目或屬設計計算失誤或有意漏項的不增加工程款,工程報價和竣工結算的水電報價誤差不得超過10%;超出部分由一方承擔(增加項目除外);業(yè)主需增加項目的價格參照合同單項報價執(zhí)行,所有增加項目須由監(jiān)理審核。
23,施工期間業(yè)主或監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)施工隊不能勝任本項裝飾工作時有權要求裝飾企業(yè)更換施工人員。
24,水路改造后進行打壓試驗,實驗方法和試驗結果要符合國家標準;如果施工單位未能打壓或未安國家標準打壓,由此造成的任何損失均由施工方承擔。
25,現(xiàn)場施工人員,必須進行施工現(xiàn)場成品保護,因施工不當,造成業(yè)主財物損壞,由施工方承擔賠償責任。
26,每項工程項目未經(jīng)裝修監(jiān)理驗收簽字,業(yè)主不支付工程款項。
27,由于施工方造成一切安全事故,由施工方承擔全部責任。
28,保修期間業(yè)主通知施工方需要維修的,施工方必須在24小時內(nèi)到達現(xiàn)場,未到場的施工單位賠償業(yè)主合同價的5%,施工單位同樣承擔保修期的保修。
29,在未接到業(yè)主通知或未經(jīng)業(yè)主同意施工人員在竣工后進入業(yè)主住宅的視為騷擾,無論何種原因,施工企業(yè)應承擔業(yè)主合同價10%以上的精神賠償責任。
30,工程進行中,業(yè)主有權對原設計進行改動。在未接到業(yè)主書面申請時施工單位無權變動任何設計方案及材料品質(zhì)。設計方案應包括效果圖、平面圖、天花圖、節(jié)點圖、制作尺寸詳圖。凡無以上圖紙的現(xiàn)場制作業(yè)主有權拒付工程款,其設計知識產(chǎn)權歸業(yè)主所有。
31,工程質(zhì)量驗收按照國家標準并以業(yè)主委托的監(jiān)理公司的驗收結果為最終驗收結果,施工方必須進行家居裝飾工程結束后的兩項環(huán)保檢測(甲醛、苯)。環(huán)保達標的業(yè)主承擔費用,反之施工單位負責雙倍賠償。
32,業(yè)主與裝飾公司簽訂的合同與本條款有沖突時以本條款為準。
33,本《補充條款》的內(nèi)容有效期至保修期結束。
甲方(業(yè)主): 乙方(施工方):
日 期: 日 期:
甲方:
乙方:
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就甲方位于 房屋裝修合同的有關條款達成補充協(xié)議如下,本協(xié)議與裝修合同不一致的,以本協(xié)議為準:
一、標的房屋的裝修工程款甲方分四期支付,具體支付細則如下:
1、首期工程款為預算工程款的30%,甲方于裝修合同簽訂之日支付給乙方;
2、第二期工程款為預算工程款的30%,甲方于水電項目施工前支付給乙方;
3、第三期工程款為預算工程款的30%,甲方于墻漆項目施工前支付給乙方;
4、第四期工程款為工程實際結算總額減去甲方已支付工程款的余額,甲方須在施工完畢后經(jīng)甲乙雙方驗收合格之日起計算一個月內(nèi)支付;但如果在此期間,裝修工程因乙方施工質(zhì)量之原因發(fā)生問題的,乙方應及時予以解決,甲方在乙方妥善解決裝修工程問題后支付剩余工程款。
二、標的房屋墻漆顏色在兩種以下(含兩種)的,不另增加工程款;如果墻漆顏色超過兩種的,超過部分按裝修合同的約定增加相應工程款。
三、乙方鋪設地磚應按安全使用之標準進行施工,水泥沙漿層厚度不應少于3厘米,如按工程實際施工需要水泥沙漿厚度超過3厘米的,不另增加工程款。
四、乙方應保證裝修合同的預算金額已包括正常施工之費用,如在施工過程中按工程驗收標準而需在預算項目外增加工程項目的,所增加的項目和價格由甲乙雙方共同確定。甲乙雙方如在裝修合同預算工程量之外增加需計算工程款的施工項目的,所增加的工程項目及價格應由雙方簽名確認。如乙方未經(jīng)甲方同意增加施工項目的,甲方有權就乙方單方增加的施工項目部分不予支付工程款。
五、乙方承諾在甲方付清所有工程款后,向甲方贈送科龍牌小一匹分體式空調(diào)機一臺。
六、在施工過程中,如甲乙雙方遇到裝修合同及本補充協(xié)議未約定的情況而產(chǎn)生爭議時,雙方以公平為原則按照相關法律法規(guī)解決。
七、本補充協(xié)議一式兩份,由甲、乙雙方各持一份。
甲方: 乙方(蓋章)
聯(lián)系電話: 乙方代表:
日期: 聯(lián)系電話:
日期:
裝修合同的法律條款篇十九
住所地址:____________
聯(lián)系電話:__________手機號:_______
乙方:___________
單位名稱:___________
地址:___________服務電話:___________
設計負責人:________聯(lián)系電話:____________手機:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》,以及裝飾行業(yè)的有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
第一條工程項目
甲方委托乙方承擔以下家裝設計任務:
工程地址:__________
第二條設計收費及支付方法
(一)本工程設計收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標準執(zhí)行。
元,金額大寫元。
(二)付款方式
甲乙雙方采用以下付款方式
1、量房前付預付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);
2、方案通過后,出全套施工圖,客戶付清余款并可帶走全套圖紙;
3、出電腦效果圖,價格:800元/張(a4);
第三條設計內(nèi)容及完成日期的約定
(一)乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。
(二)平立面圖
1、原房型圖
2、墻體改造圖
3、平面家具布置圖
4、地面圖
5、天花圖
6、現(xiàn)場制作的家具立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
7、門立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖
(三)剖面圖
1、應標明材質(zhì)、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、玄關剖面圖
4、天花剖面圖
5、電視背景墻剖面圖
6、其它需施工處剖面圖
(四)水電施工圖
(五)甲乙雙方約定,從合同生效之日起,7天內(nèi)完成平面方案圖;
平面方案甲方通過后,乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。
第四條雙方責任
(一)甲方責任
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預付款和工程設計費;
(二)乙方責任
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);
第五條違約責任
(四)甲方通過方案,但不認可施工圖,則甲方不退還所有預付款,同時不得帶走施工圖紙。
第六條合同生效、中止與結束
(一)本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責人章)后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。
(二)本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部家裝設計文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設計費之日起,結束本合同關系,本合同另有條款約定的除外。
第七條合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時,采取下列第____種方式解決:
一、向消費者委員會申請調(diào)解;
二、向有管轄權的人民法院起訴;
三、其它解決方式:_______________。
第八條未盡事宜與附加條款
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下:
1、設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);
3、設計師免費參加工程竣工的驗收(工地現(xiàn)場圖紙驗收)(一次);
4、設計完成后由工程助理提供詳細的工程量清單;
5、設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(一次);
第九條合同文本
一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、本合同簽訂后乙方不得轉包設計工程。
三、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、合同履行完后自動終止。
五、本合同實行當事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進行合同鑒證,以保護合同雙方當事人的合法權益。
甲方:___________乙方:___________
簽章:___________簽章:___________
簽約地址:___________簽約地址:___________
簽約日期:___________簽約日期:___________
裝修合同的法律條款篇二十
甲方(房 主):
乙方(施工方):
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《河南省建筑市場管理條例》的規(guī)定,結合家庭裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
一、合同主要內(nèi)容:
1、甲方將自己位于 區(qū)(縣) 小區(qū)(街道) 樓 門 號 室 廳住宅的室內(nèi)裝飾工程以 形式交給乙方承做。
2、工程總造價(大寫):其中設計費(大寫):
3、工期 天,自 年 月 日起至 年 月 日止。
4、工程款付款方式列下表:
5、工程保修期: 一年
6、甲方代表:
7、乙方代表:
8、工程內(nèi)容詳見施工圖紙及報價單,并以報價單為準(附表一)。
9、甲方提供主要材料及設備情況詳見材料設備表(附表二)。
10、工藝做法詳見工藝質(zhì)量說明(附表三)。
11、本合同簽訂生效后,甲、乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對方工程預算總造價10%的違約金,并承擔因此造成的其它經(jīng)濟損失。
二、合同細節(jié)說明:
1、甲方工作
(1)開工前,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明1份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰或部分騰出房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰出的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施,并與乙方簽定協(xié)議。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
(2)甲方代表對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需通過甲方代表與乙方接觸。
(3)負責協(xié)調(diào)鄰里關系,保證乙方施工時間。
2、乙方工作:
(1)組織施工圖交底,擬定施工方案和進度計劃,必要時與甲方審定并簽字認可。
(2)嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
(3)遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保護工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。
(4)施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
(5)工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
3、工期:
(1)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,支付乙方趕工費并簽訂工期變更協(xié)議。
(2)因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延,對乙方造成誤工的,應付誤工費。
(3)因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
(4)因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工4小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。因此造成乙方的誤工損失費用雙方協(xié)商解決。
4、工程質(zhì)量及驗收
(2)甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予以承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工、工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用同乙方承擔,但工期也予順延。
(3)由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5、變更
如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯(lián)系,在簽定變更單后方能進行該項目施工。凡私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方還應賠償。
6、結算
工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料3天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在3天內(nèi),結清尾數(shù)。
7、材料供應
(1)本工程甲方負責采購供應的材料、設備必須有材料設備表,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。
(2)凡由乙方采購的主要材料、設備必須在材料設備表中注明品牌、規(guī)格或質(zhì)量標準并經(jīng)甲方簽字認可,如與材料設備表不符,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
8、安全生產(chǎn)和防火
(1)甲方或乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
(2)乙方在施工期內(nèi)應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》。
(3)由于甲方提供的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
(4)由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
9、獎勵和違約責任
(1)由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方停工、誤工所造成的損失,每停工或誤工一天,甲方支付乙方工程總價款的1‰;甲方不按合同的約定撥付款,每拖延一天,按工程總價款的1‰支付滯納金。
(2)由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工費用外,每提前一天,甲方支付乙方工程總價款的1‰,作為獎勵。
(3)甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
(4)未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
(5)未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
(6)因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
10、爭議或糾紛處理
(1)本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或有關部門進行調(diào)解。
(2)當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,可向人民法院起訴。
11、其它約定
12、附則
(1)本合同一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份。
(2)本合同履行完成后自動終止。簽字(章)生效。
甲方:乙方:
裝修合同的法律條款篇二十一
身份證號:_________________________
聯(lián)系電話:_________________________
承包方(乙方):_____________________
法定代表人/委托代理人:____________
身份證號:_________________________
聯(lián)系電話:_________________________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合本市裝飾裝修的特點,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為了更好的確保施工安全順利的進行完成,雙方達成如下協(xié)議。
第一條:工程概況
1、工程承包方式:雙方協(xié)商按下列第______種包方式。
(1)承包方包工、包料
(2)承包方包工、部分包料,發(fā)包人提供主要材料
(3)承包方包工,發(fā)包人負責提供材料
2、工期施工日期自_________年_____月_____日,于_________年_____月_____日竣工。
3、本合同工程承包總造價為____________元,大寫金________________________。
第二條:甲方工作
(1)開工前____________天甲方提供經(jīng)確認的施工圖紙或做法說明并自乙方進行現(xiàn)場的前期工作和現(xiàn)場交底。
(2)為確實需要拆改原建筑結構或設備管線,甲方負責到有關部門辦理相應有關審批手續(xù),并承擔相關費用。
(3)協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)及垃圾處理工作。
第三條:關于工期的約定
(1)甲方要求合同約定的工期是前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工期所采取的措施費用。
(2)工程項目或施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議。同時調(diào)整相關工程費用及工程工期。
(3)因乙方責任不能安期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順正。
(4)因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電等不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)。工期相應順正。
第四條:關于工程質(zhì)量及驗收的約定
(1)由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格或延期供質(zhì),而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
(2)工程竣工后,乙方應通知甲方直接驗收,甲方接到驗收通知兩日內(nèi)組織驗收,辦理驗收移交手續(xù),如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認工序工程的驗工日期,并承擔乙方看管費和相關費用。
第五條:關于工程價款及結算的約定
關于簽署本合同三日內(nèi),甲方向乙方支付儲料款紅程總造價的70%____________元的工程款(光人工不帶料付30%,中期付40%)。工程全部完工,驗收結算后甲方向乙方支付工程余下的30%元的工程尾款。(在簽定合同三日內(nèi)或在規(guī)定期限內(nèi)工程款沒有到位的乙方有權停工,甲方承擔違約責任)。
第六條:設計變更
(1)、施工中甲方對原設計進行變更應在變更前3—5天通知乙方,如乙方已經(jīng)做成形后,甲方應支付其費用如甲方增加項目,如合同面上有的按相同價格往上加,沒有按市場價格。
(2)乙方嚴格按甲方提提供的圖紙施工,如甲方圖紙有改動的應提前3—5天通知乙方,如不通知一切損失由甲方負責。
(3)由于甲方原因導致延期開工或中途停工,誤工所造成的損失,停工或誤工一天,甲方支付乙方____________元,甲方不按合同的約定撥付工程款,每延期一天,按拖欠款額的____________%支付滯納金。
第七條:驗收標準甲方應在乙方完工一項,驗收一項,以免造成更大的損失。
第八條:本合同簽字蓋章生效后,甲乙方須共同遵守并執(zhí)行本合同每項條款,如合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議時,雙方應協(xié)商解決或調(diào)解,若協(xié)商或調(diào)解不能解決,可以向人民法院起訴。
第九條:本合同一式兩份,雙方各持一份,自雙方簽字之日起生效,履行完成后自動終止。
第十條:補充條款:
甲方(簽章):___________________
_________年_____月_____日
乙方(簽章):___________________
_________年_____月_____日
裝修合同的法律條款篇二十二
(以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
本合同文本是參照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等有關法律法規(guī)所制定的示范文本,僅供雙方當事人參照約定使用。簽訂合同前請仔細閱讀:
一、家庭居室裝飾裝修是居民較大的一筆消費,涉及的標的額較大,專業(yè)性較強,合同服約期較長,雙方訂立合同時應慎重,力求內(nèi)容具體、全面、嚴密,正確選擇示范文本所提供的選項條款。
二、家庭居室裝飾裝修工程禁止損壞房屋承重結構及公用管線和設施。
三、開工和竣工日期必須明確。這關系到違約責任的認定。
四、工程款付款方式原則上按工程進度分階段付款。甲、乙雙方另有協(xié)商約定,可在合同中寫明。
五、甲方承若有權對該住房進行裝飾,由此而產(chǎn)生的一切后果由甲方承擔所有責任。
六、合同簽訂生效后,如有變更施工內(nèi)容的、或者材料要調(diào)整的,甲方應立即通知乙方,材款應當按實計算。
七、甲方或者乙方提供的材料,應當符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)量10項強制性國家標準》。
八、甲方提供的材料、電器、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費由甲方承擔,工期順延。
九、如由乙方原因造成工程質(zhì)量事故,其返工費由乙方負責,工期不變。
十、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不能按預約日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予以承認。
十一、工程竣工后,乙方應通知甲方在7天內(nèi)組織驗收,驗收通過后辦理移交手續(xù),并按合同付清工程全部價款,如有質(zhì)量不過關之類的情況,乙方應立即落實整改。從可移交之日起,由乙方所提供的材料質(zhì)量和施工質(zhì)量應保修一年。
十二、在裝飾施工前,甲方應向施工所在地的物業(yè)管理企業(yè)申報登記,如需押金或其他手續(xù),甲方應予以辦理完成。
十三、在施工中,甲方應做好施工中因臨時占用公用部位或施工操作而影響鄰里關系等的協(xié)調(diào)工作。
十四、甲方應在開工前三日內(nèi)全部騰空房屋內(nèi)所有影響施工的物品,向乙方提供所需的水、電等必備條件并說明使用注意事項。
十五、工程開工前,甲方應將房屋鑰匙交乙方保管,工程交付后,乙方應把新鎖鑰匙交付甲方。
十六、甲方負責清運施工中產(chǎn)生的垃圾,并按物業(yè)管理企業(yè)所指定的地點堆放。
十七、工程未辦理驗收及結算手續(xù)而甲方提前入住使用,由此造成的后果應由甲方負責。
十八、自合同訂立之日起,乙方必須保質(zhì)保量按期完成施工任務。
十九、工期:自 年 月 日開工,至 年 月 日竣工,工期 天。
二十、付款時間及付款方式:
二十一、簽訂合同:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
裝修合同的法律條款篇二十三
合同編號:
發(fā)包人:
營業(yè)地址:_____________
委托代理人:_________
營業(yè)執(zhí)照號:___________
電話:_______________
法定代表人:___________
電話:_________
承包人:
委托代理人:___________
電話:_________
本工程設計人:_________
電話:_________
施工隊負責人:_________
電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1。2工程內(nèi)容及做法(詳見:預算表。施工圖紙)。
1。3工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料
(3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1。4工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1。5合同價款:本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見預算報價單)。
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第三條發(fā)包人義務
3。2提供施工期間的水源、電源;
3。3負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系;
3。6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條承包人義務
4。2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
4。3保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設,保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;
4。4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條材料的提供
6。2由承包人提供的材料、設備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第七條工期延誤
7。1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
7。2因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
7。3發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7。4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第八條工程款支付方式
8。1雙方約定按以下第種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
支付方式支付時間支付金額
第一次開工前三日支付元
第二次工程進度過半支付元
第三次雙方驗收合格支付元
8。2工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,發(fā)包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。
8。3工程款全部結清后,承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
8。4本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起月。
第九條違約責任
9。1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
9。2未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
9。3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
9。4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_________元。
9。5由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
9。6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金________元。
第十條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條附則
11。1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
11。2本合同簽訂后工程不得轉包。
11。3本合同一式_______份,雙方各執(zhí)________份,_________部門___________份。
11。4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人:____________(簽字)承包人:_______________(簽章)
法定代理人:_____________法定代理人:_____________
委托代理人:_____________委托代理人:_____________
________年_____月_____日_________
年_____月_____日
【本文地址:http://www.mlvmservice.com/zuowen/5292256.html】