合同內(nèi)容應(yīng)包括勞動(dòng)雙方的基本信息、工作內(nèi)容與職責(zé)、工作時(shí)間與休假、薪酬與福利、勞動(dòng)保護(hù)與安全等方面的內(nèi)容。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
定做西裝合同圖片 定做服裝合同優(yōu)質(zhì)篇一
定作方： （以下簡(jiǎn)稱：甲方）
承攬方： （以下簡(jiǎn)稱：乙方）
根據(jù)《xxx民法通則》、《xxx合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，本著平等、自愿、誠(chéng)信、公平的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方訂制服裝及其他物品的事宜達(dá)成如下合同，以資共同遵守。
2、量體工作完畢后，乙方應(yīng)當(dāng)在天內(nèi)完成服裝的制作任務(wù)并交付給甲方。
1、交貨地點(diǎn)：；
2、交貨方式：
1、付款方式： 銀行轉(zhuǎn)賬 ；
2、付款時(shí)間：
（1）合同簽訂且乙方向甲方出具相應(yīng)金額的收據(jù)（甲方收到發(fā)票后同時(shí)退還收據(jù)）后三個(gè)工作日內(nèi)甲方向乙方支付合同總價(jià)30%的定金（定金可沖抵貨款）。
（2）全部到貨并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格且收到乙方提供的全額普通正規(guī)商業(yè)發(fā)票后，甲方在十五個(gè)工作日內(nèi)付清余款。
1、面料在正常穿著、洗滌、晾曬下，不掉色、不起球，產(chǎn)品在交付需方一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)掉色、起球以及影響正常穿著使用的，供方應(yīng)無(wú)條件予以更換。
2、在正常穿著情況下，一年內(nèi)可享受下列保修服務(wù)：
（1）服裝及其他訂制物在穿著過(guò)程中出現(xiàn)粘合襯起泡或變形等相關(guān)情況，可免費(fèi)返修。
（2）服裝及其他訂制物在穿著過(guò)程中出現(xiàn)脫線、掉扣、拉鏈損壞可免費(fèi)返修。
3、在正常穿著情況下，兩年內(nèi)可享受下列維修服務(wù)：
（1）服裝及其他訂制物在穿著過(guò)程中，因穿著洗滌不當(dāng)而造成損壞，在允許的情況下按成本收取維修費(fèi)。
（2） 服裝及其他訂制物在穿著過(guò)程中，因當(dāng)事人的形體發(fā)生變化而造成不合體，在條件允許的情況下可以進(jìn)行返修，按成本收取維修服務(wù)費(fèi)。
（3）因人事變動(dòng)而將當(dāng)事人的制服轉(zhuǎn)交他人造成不合體不屬于保修范圍。在允許的情況下進(jìn)行返修，收取成本維修服務(wù)費(fèi)。
1、若乙方未按合同約定的交貨期限及時(shí)完全履行交付義務(wù)，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)1%的違約金；因乙方逾期交貨所產(chǎn)生的違約金，甲方有權(quán)直接從應(yīng)付未付貨款中扣除。逾期交付超過(guò)3天，甲方有權(quán)單方面解除本合同，乙方應(yīng)無(wú)條件退還甲方預(yù)付款。
2、若乙方按合同要求完全履行交付義務(wù)，甲方未按合同約定及時(shí)付款，每逾期一天，甲方應(yīng)向乙方支付應(yīng)付未付款金額1%的違約金。
3、合同生效后，未經(jīng)甲方書面同意，乙方擅自解除合同的，應(yīng)向甲方雙倍返還定金。
1、本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，可簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，
2、合同簽訂后，甲乙雙方因本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由甲方住所地人民法院訴訟管轄解除糾紛。
3、本合同自雙方簽字蓋章后生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）
年 月 日
定做西裝合同圖片 定做服裝合同優(yōu)質(zhì)篇二
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。
包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
結(jié)算方式及期限
其他約定
承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照 中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定做西裝合同圖片 定做服裝合同優(yōu)質(zhì)篇三
定作方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方：(以上簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《xxx合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠(chéng)信、互利、公平、公開(kāi)的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條 加工成品
第二條 服裝交付
交貨時(shí)間：自本合同簽訂且乙方收到預(yù)付款后日內(nèi)交貨。
第三條 服裝質(zhì)量及驗(yàn)收
1、加工的服裝成品質(zhì)量及款式按乙方提供的并經(jīng)雙方封存的服裝樣衣執(zhí)行(合同附件一)。
2、產(chǎn)品驗(yàn)收方法。
第一步：初步抽檢。甲方在收到服裝后須認(rèn)真核對(duì)貨物的品名、款號(hào)、數(shù)量、準(zhǔn)確無(wú)誤后方可抽樣;驗(yàn)收方式：產(chǎn)品按30%抽檢;抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機(jī);驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、布料、做工一致;驗(yàn)收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。
第二步：試穿驗(yàn)貨。甲方收到乙方交付的全部服裝后3天內(nèi)組織員工進(jìn)行試穿，全部服裝尺寸合身且沒(méi)有其他質(zhì)量問(wèn)題的視為合格。
3、經(jīng)過(guò)兩步檢驗(yàn)，乙方提供的服裝部分不合格的，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方負(fù)責(zé)修改或者重做;如果不合格率超過(guò)15%，甲方有權(quán)解除合同要求乙方返還全部貨款并有權(quán)要求乙方支付貨款全額30%的違約金。
第四條 結(jié)算方式 1：此合同簽訂后貨款分二次付清。
2、簽訂當(dāng)日內(nèi)甲方須預(yù)付50%人民幣元整的訂金給乙方;余下貨款50%人民幣元整甲方收到乙方全部貨物并驗(yàn)收合格后，須當(dāng)日內(nèi)付清。
第五條 違約責(zé)任
1、甲方逾期付款的，乙方應(yīng)先行予以書面催告，催告發(fā)出7日內(nèi)，甲方仍未履行付款義務(wù)，開(kāi)始計(jì)算違約金。每逾期一天甲方應(yīng)向乙方支付應(yīng)付未付款千分之二的違約金。
2、乙方未按合同約定時(shí)間交付定做服裝，每逾期一天乙方應(yīng)承擔(dān)合同總價(jià)款的千分之二違約金。
第六條 其他
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同履行完畢即失效。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。
2、在履行本合同中發(fā)生爭(zhēng)議，經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成補(bǔ)充規(guī)定的，可向甲方所在地(城陽(yáng))人民法院起訴。
定作方：
承攬方：
年月日：
定做西裝合同圖片 定做服裝合同優(yōu)質(zhì)篇四
賣方(乙方)：
根據(jù)《_合同法》及其它相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在協(xié)商一致、平等互惠的基礎(chǔ)上，就甲方向乙方訂購(gòu)燈飾一事，達(dá)成如下合意，以資共同遵守。
風(fēng)險(xiǎn)提示：標(biāo)的物信息
買賣合同中應(yīng)根據(jù)標(biāo)的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清，而產(chǎn)生糾紛。
數(shù)量、價(jià)款要明確，包括數(shù)額的計(jì)量單位，大多數(shù)事項(xiàng)應(yīng)由雙方協(xié)定，同時(shí)需要標(biāo)出標(biāo)的物的單價(jià)、總價(jià)，幣種、支付方式及程序等，各項(xiàng)須明確填寫，不得含糊。
一、貨物名稱、品牌、數(shù)量、價(jià)格：
1、貨物名稱：
2、生產(chǎn)廠家：
3、產(chǎn)品型號(hào)：
4、產(chǎn)品規(guī)格：
5、產(chǎn)品數(shù)量：
二、質(zhì)量要求
甲乙雙方約定，甲方訂購(gòu)的這批燈具，質(zhì)量應(yīng)符合：____________________標(biāo)準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：履行期限、地點(diǎn)和方式
履行期限、地點(diǎn)和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān)，而且還將涉及貨物在運(yùn)輸途中發(fā)生毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)問(wèn)題;履行期限約定不明將會(huì)嚴(yán)重影響到合同內(nèi)容的順利履行、實(shí)施，產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點(diǎn)不明也會(huì)容易引發(fā)爭(zhēng)議。
如：有的合同對(duì)履行期限作出模糊約定，如“一個(gè)月內(nèi)履行完畢”，但從何時(shí)起算一個(gè)月沒(méi)有約定，這就容易使雙方產(chǎn)生歧義，都作出對(duì)自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產(chǎn)生。
三、交貨期限
甲乙雙方約定，乙方應(yīng)于合同簽訂后_______天內(nèi)交貨。如果乙方怠于履行，給甲方造成的損失，由乙方承擔(dān)。
四、乙方責(zé)任
1、乙方交貨時(shí)需提供以下資料：
(1)每件貨物分別列出內(nèi)部主要元器件、型號(hào)、品牌、數(shù)量、單價(jià)、產(chǎn)地。
(2)各貨物的規(guī)格尺寸。
(3)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告及有關(guān)質(zhì)量證書。
(4)產(chǎn)品的質(zhì)量保證及售后服務(wù)措施。
2、乙方要及時(shí)交付貨物。
五、甲方責(zé)任
1、甲方在合同簽訂時(shí)應(yīng)付定金：______________元。
2、在乙方履行完交付義務(wù)時(shí)，甲方要按時(shí)支付剩余貨款。
六、交貨地點(diǎn)和接貨單位
風(fēng)險(xiǎn)提示： 交貨地點(diǎn)
對(duì)于“交貨地點(diǎn)”應(yīng)當(dāng)明確約定，因?yàn)樗婕半p方的利益實(shí)現(xiàn)和標(biāo)的物毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)問(wèn)題。一一般情況下，標(biāo)的物的所有權(quán)自交付時(shí)轉(zhuǎn)移，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)隨之轉(zhuǎn)移。如：在合同中約定交貨地點(diǎn)為賣方的倉(cāng)庫(kù)，則意味著該貨物一旦出庫(kù)，其毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)則轉(zhuǎn)移到買方處，因此，在簽訂合同時(shí)，對(duì)于交貨地點(diǎn)的選擇上，應(yīng)慎重對(duì)待。
1、交貨地點(diǎn)：
2、接貨單位：
3、乙方應(yīng)于發(fā)貨前_______日發(fā)出接貨通知。接貨單位接貨后應(yīng)簽收確認(rèn)。
七、運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān)
乙方負(fù)責(zé)運(yùn)至交貨地點(diǎn)，并承擔(dān)貨物運(yùn)至交貨地點(diǎn)的所有(包括且不限于運(yùn)輸、保險(xiǎn)、稅費(fèi)、裝卸等)費(fèi)用。
八、包裝標(biāo)準(zhǔn)
按乙方出廠標(biāo)準(zhǔn)包裝，但該包裝應(yīng)適合于長(zhǎng)途運(yùn)輸及貨物運(yùn)至交貨地后的倉(cāng)儲(chǔ)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)款支付
在實(shí)務(wù)中，有的買賣合同只是簡(jiǎn)單地約定合同款項(xiàng)的金額，對(duì)于款項(xiàng)的支付時(shí)間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無(wú)限期不支付或遲延支付找到借口。
另外，需方應(yīng)盡量采取銀行轉(zhuǎn)賬方式來(lái)履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，盡量要簡(jiǎn)單、明確易實(shí)施，避免催款方因?yàn)闊o(wú)法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)定明確的逾期付款的違約責(zé)任，有效督促或威懾合同付款方。
九、貨款結(jié)算
1、本批燈具單價(jià)為_(kāi)_____________人民幣，合同總價(jià)款為_(kāi)_____________人民幣。
2、本合同價(jià)格為工地交貨價(jià)(包括但不限于貨物包裝、運(yùn)輸、稅費(fèi)、保險(xiǎn)、裝卸費(fèi)用，及雙方約定的乙方應(yīng)提供的售后服務(wù))。
3、合同簽訂時(shí)，甲方支付定金______________元。
4、驗(yàn)貨合格后七日內(nèi)，甲方支付剩余價(jià)款。
十、合同解除
1、任何一方需要提前解除合同，均應(yīng)提前_______天通知對(duì)方，對(duì)方為了履行合同做準(zhǔn)備工作支付的費(fèi)用，違約方應(yīng)支付。
2、任何一方嚴(yán)重違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，合同解除，責(zé)任方要負(fù)擔(dān)守約方的損失。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 違約責(zé)任
違約責(zé)任要條款化，在出現(xiàn)違約情形時(shí)，能有效執(zhí)行，避免糾紛。很多合同對(duì)違約責(zé)任沒(méi)作約定或約定太過(guò)含糊，不具可操作性。比如有的合同約定“違反合同約定，支付違約金10萬(wàn)元”，這個(gè)約定就太過(guò)籠統(tǒng)，實(shí)務(wù)中很難操作。
具體應(yīng)明確，違反合同的哪條約定，應(yīng)承擔(dān)何種違約責(zé)任，如：質(zhì)量不符、數(shù)量不符、未按時(shí)足額付款、未及時(shí)交貨等等，不同違約情況應(yīng)制定相應(yīng)的違約責(zé)任，另外，違約金的數(shù)額要具體化、數(shù)字化，以便于向違約方主張。
十一、違約責(zé)任
1、甲方逾期付款，每延期一日，應(yīng)按逾期付款額的_______%向乙方支付違約金。
2、乙方逾期交貨，每逾期一日，應(yīng)按逾期交貨金額的_______%向甲方支付違約金。
3、對(duì)不符合雙方約定的貨物，甲方有權(quán)拒絕接貨并解除合同。
4、甲方遲延接貨，應(yīng)承擔(dān)遲延期間內(nèi)保管、保養(yǎng)貨物的有關(guān)費(fèi)用。
5、乙方所提供的貨物經(jīng)驗(yàn)收不合格，視為乙方不能如約交貨，乙方應(yīng)按合同規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任外，還應(yīng)賠償甲方因此而遭受的損失。
風(fēng)險(xiǎn)提示：爭(zhēng)議解決方式
合同雙方一旦發(fā)生爭(zhēng)議，協(xié)商不成的只能求助于仲裁機(jī)構(gòu)或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當(dāng)事人雙方約定，如果選擇仲裁機(jī)構(gòu)就一定要明確是哪個(gè)仲裁委員會(huì)，否則就會(huì)因約定不明而致約定條款無(wú)效。
當(dāng)然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標(biāo)的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無(wú)效。
十二、爭(zhēng)議解決方式
雙方因合同及本合同的履行發(fā)生爭(zhēng)議，首先應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，雙方均可向合同簽訂地、合同履行地的人民法院起訴。
十三、附則
1、本合同一式_______份，甲方執(zhí)_______份，乙方執(zhí)_______份，均具同等法律效力。
2、本合同自雙方簽字后生效。
3、本合同未盡事宜雙方另行約定。
風(fēng)險(xiǎn)提示：證據(jù)保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行過(guò)程中形成的補(bǔ)充協(xié)議、送貨單、購(gòu)銷憑證、發(fā)票簽收記錄、雙方的來(lái)往函件、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要、傳真件，交通票據(jù)、運(yùn)輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發(fā)生糾紛，這些證據(jù)都將有可能成為有力的事實(shí)證據(jù)。
甲方：
地址：
聯(lián)系方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽約時(shí)間：_______年_______月_______日
乙方：
地址：
聯(lián)系方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽約時(shí)間：_______年_______月_______日
定做西裝合同圖片 定做服裝合同優(yōu)質(zhì)篇五
承租方：(乙方)________________________
根據(jù)《_合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同。
1、甲方將其所有的_________車型，車牌號(hào)碼__________，從______年_____月______日時(shí)起租給乙方使用至______年______月______日時(shí)止收回。
2、交付地點(diǎn)：______________________。
3、使用范圍：只限海南省內(nèi)使用。
1、每天租金______元，共計(jì)人民幣_(tái)______元，訂立合同時(shí)，乙方一次性向甲方付清。
2、乙方辦理租賃手續(xù)時(shí)需一次性繳納押金________元。
3、乙方還車時(shí)需繳納交通違章保證金________元，二十個(gè)工作日后、如無(wú)違章記錄即退回。如有違章甲方將代付出交通違章款后余額返還乙方。
4、乙方所租汽車，每天(按24小時(shí)計(jì))行駛不得超過(guò)400公里，超出部分由甲方每公里收______元;還車時(shí)，6小時(shí)以內(nèi)按半天計(jì)算，超過(guò)6小時(shí)(含6小時(shí))按全天計(jì)費(fèi)。
5、司機(jī)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：每天8小時(shí)工作時(shí)間，服務(wù)費(fèi)每日50元，節(jié)假日100元，超時(shí)加班每小時(shí)付加班費(fèi)10元，節(jié)假日20元，乙方負(fù)擔(dān)司機(jī)食宿費(fèi)用。該費(fèi)用由乙方在租車時(shí)向甲方繳納，還車時(shí)按實(shí)際工作量據(jù)實(shí)結(jié)算。
6、乙方租車期滿，如需續(xù)租車輛，應(yīng)以電話或傳真方式通知甲方，經(jīng)甲方允許，方可延期租賃，否則，將視為騙租。
1、提供合同規(guī)定之車輛，保證其處于適租姿態(tài)。
2、確保車輛的手續(xù)合法齊全，牌證有效，保險(xiǎn)手續(xù)完備。
3、負(fù)責(zé)車輛的維護(hù)保養(yǎng)和年檢。
4、乙方租賃其間車輛出現(xiàn)故障、發(fā)生事故，甲方提供救援，協(xié)助乙方處理，但相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
5、租賃期間對(duì)車輛使用情況實(shí)施監(jiān)督。
1、租賃期間，應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、法令，安全行車，因違法，違紀(jì)、違章所造成的法律責(zé)任，自行負(fù)責(zé)。并承擔(dān)由此給甲方造成的全部責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。
2、不得用租賃車輛從事?tīng)I(yíng)業(yè)情活動(dòng)，不得將車輛轉(zhuǎn)租、出借、典當(dāng)、抵押;不得將車輛交給無(wú)證人員駕駛。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除向甲方支付5000元的違約金外，還應(yīng)承擔(dān)由此帶來(lái)的一切后果，賠償甲方全部經(jīng)濟(jì)損失，并提交有關(guān)部門處理。
3、承擔(dān)車輛租賃期的燃油費(fèi)、通用費(fèi)、停車費(fèi)及違章罰款。
4、租賃期間車輛發(fā)生交通事故，除及時(shí)向當(dāng)?shù)亟煌?、保險(xiǎn)部門報(bào)案聯(lián)系外，還應(yīng)及時(shí)通知甲方協(xié)助解決。并承擔(dān)車輛出險(xiǎn)維修停駛期間的損失及車輛折舊費(fèi)，停駛期間損失費(fèi)每天按日租金的50%計(jì)算;車輛折舊費(fèi)按保險(xiǎn)公司賠付以外，不足部分由乙方負(fù)責(zé)賠償。
5、租賃車輛被盜搶應(yīng)及時(shí)報(bào)警、通知甲方，并承擔(dān)保險(xiǎn)公司賠付后的不足部分。
6、租賃期間負(fù)責(zé)保存好各種證件，如有遺失，除承擔(dān)補(bǔ)辦證件的各種費(fèi)用外，并交納停駛損失費(fèi)，停駛期間按租賃標(biāo)準(zhǔn)的50%計(jì)收。
7、發(fā)車時(shí)，甲、乙雙方《按車輛交接表》檢查車況，如租賃過(guò)程中，車輛出現(xiàn)故障損壞，后果由乙方自行承擔(dān)，與甲方無(wú)關(guān)。
8、按合同規(guī)定還車，必須保證車輛清潔，使用性能良好，設(shè)備齊全有效，無(wú)刮痕，燃油量與出租前相同，否則甲方有權(quán)收取車輛清潔費(fèi)和其他損失費(fèi)、燃油費(fèi)、異地還車收取車輛空駛費(fèi)。如提前還車，退還未使用時(shí)間租金的50%;未經(jīng)批準(zhǔn)逾期返還，逾期租金按原標(biāo)準(zhǔn)150%計(jì)。
1、本合同雙方簽定蓋章生效，本合同一式二份，甲、乙各一份，《承租人須知》、《車輛交接單》為本合同組成部分，具有同等法律效力。
2、本合同未盡事宜，按有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
出租方：海南鴻順自駕車租賃有限公司 承租方：(章)
委托經(jīng)辦人： 委托經(jīng)辦人：
地址： 地址：
電話：傳真：
定做西裝合同圖片 定做服裝合同優(yōu)質(zhì)篇六
承攬方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：
甲方委托乙方 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：定做物
第二條：定做物質(zhì)量要求：
1.按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2.乙方提供封存樣品，由雙方代表當(dāng)面封簽，作為驗(yàn)收的依據(jù)
第三條：原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1.定做物加工所需的所有原材料全部由乙方提供，具體原材料名稱、規(guī)格、單位、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求以雙方確認(rèn)的附件內(nèi)容為準(zhǔn)。
2.甲方可按合同規(guī)定的原材料要求對(duì)乙方在加工過(guò)程中進(jìn)行檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知乙方調(diào)換或補(bǔ)充，乙方應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)按照甲方的要求調(diào)換或補(bǔ)充完畢，否則甲方拒絕付款。乙方未經(jīng)甲方同意，不得對(duì)甲方要求的原材料更換，。
第四條：技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1.甲方應(yīng)當(dāng)在協(xié)議簽訂后2 天內(nèi)向乙方提供定做物相關(guān)的洞口尺寸、施工圖紙、技術(shù)交底等相關(guān)技術(shù)資料。
2.乙方應(yīng)當(dāng)在收到定作物等相關(guān)資料后遵照甲方要求兩天內(nèi)向甲方提供定作物的風(fēng)格設(shè)計(jì)圖紙及加工尺寸表、門窗加工用料優(yōu)化單、生產(chǎn)下料單等，甲方在收到乙方上述材料后需在 兩天內(nèi)對(duì)乙方提供的資料進(jìn)行審核，經(jīng)甲方審核無(wú)誤（簽字）后乙方方可進(jìn)行加工。
3.甲方在定作物加工期間，發(fā)現(xiàn)乙方的門窗風(fēng)格設(shè)計(jì)圖紙、加工尺寸或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)回復(fù)，出具修改意見(jiàn)。如甲方在2日內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)要求乙方停止工作，因此造成的損失，由乙方賠償。
4.乙方需按照甲方的要求進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、下料，按照合同約定按時(shí)交付設(shè)計(jì)圖紙、下料單、優(yōu)化單。對(duì)于在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，甲方有權(quán)要求乙方更換重作，費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)，否則甲方有權(quán)拒絕付款。
5.乙方必須對(duì)于承攬的工作保密，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。一經(jīng)查實(shí)，乙方留存甲方的技術(shù)資料和復(fù)制品，無(wú)論是否投入使作或是否創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值，乙方均承擔(dān)違約金。
6.乙方必須使用自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成加工、定作、修繕等任務(wù)的全部?jī)?nèi)容，不得將本合同約定的部分或全部?jī)?nèi)容擅自轉(zhuǎn)包給第三方完成工作，否則甲方有權(quán)要求乙方停止施工，解除合同，并承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條：價(jià)款和付款方式：
1.合同暫定總價(jià)款為 元，總價(jià)款包括由乙方包工、包原材料、包稅金（17%增值稅）、包制作、包質(zhì)量、包工期、包安全、包風(fēng)險(xiǎn)、包售后服務(wù)。本合同履行過(guò)程中不管市場(chǎng)價(jià)格如何變化，雙方均按本合同確定的價(jià)格結(jié)算。乙方如在價(jià)格增長(zhǎng)而不履行或不完全履行合同，按合同暫定總價(jià)的20%給付甲方違約金。
2.合同預(yù)付款為 元。進(jìn)度付款按批次進(jìn)行。甲方每次提貨前，乙方需向甲方提供每批次對(duì)應(yīng)價(jià)款金額的增值稅發(fā)票，否則甲方可先行提貨并順延付款時(shí)間。
3.付款均以銀行方式進(jìn)行結(jié)算，所有結(jié)算款必須按雙方約定的地址及賬號(hào)匯出，甲方不得對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)金結(jié)算。
4.甲方每次付款給乙方時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)提供金額相同的正式商業(yè)發(fā)票給予甲方。否則甲方有權(quán)不予付款。
第六條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。甲方指派專人駐乙方廠內(nèi)，協(xié)助乙方進(jìn)行定做產(chǎn)品的加工、檢驗(yàn)、提貨相關(guān)工作。如乙方在定作產(chǎn)品過(guò)程中以次充好、偷工減料或其它質(zhì)量問(wèn)題，甲方一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，乙方必須重新更換或重新制作，費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)，如果造成合同延期，乙方承擔(dān)違約責(zé)任，同時(shí)甲方有權(quán)解除合同。
2.甲方應(yīng)當(dāng)在接到乙方書面通知后 10 天內(nèi)驗(yàn)收乙方所完成的工作。驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，雙方協(xié)商，質(zhì)量保證期為 90 天。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換，費(fèi)用乙方自行承擔(dān)。
3.雙方對(duì)承攬的定作物質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行鑒定，并以其檢驗(yàn)結(jié)果為確定貨物質(zhì)量的最終依據(jù)。
第七條：提貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
1.提貨時(shí)間：本合同簽訂后，甲方按所需要的訂貨批次、訂貨量及交貨時(shí)間向乙方發(fā)出書面訂貨制作通知，乙方應(yīng)根據(jù)該通知的要求進(jìn)行制作并按時(shí)向甲方供貨。
2.交貨地點(diǎn)為乙方加工工廠，接貨單位（或接貨人）為甲方。每次提貨甲方應(yīng)以書面蓋章或簽字為準(zhǔn)。
3.原材料到加工廠內(nèi)卸貨和定作物在加工廠內(nèi)裝貨，運(yùn)輸費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
第八條：包裝要求
1.包裝要求：型材貼膜不破壞，整體纏繞保護(hù)。由于包裝不合格導(dǎo)致定作物損壞或滅失，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2.包裝費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條：運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
1.運(yùn)輸方式：汽運(yùn)。
2.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān) 。
第十條：乙方的違約責(zé)任：
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，并向甲方賠償被拒部分定作物總價(jià)值的兩倍。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)拒收，拒收部分的原材料損失由乙方負(fù)責(zé)。
3.未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損，丟失的，由乙方賠償損失。
4.乙方逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的定作物總額的1‰償付違約金。逾期5天不能交付，視為乙方不能完成交貨，甲方可解除合同，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，支付數(shù)額為不能交貨部分定作物總價(jià)值的30%，并承擔(dān)甲方因此所受的損失。在甲方發(fā)出書面解除合同通知后，乙方需將甲方未加工制作部分的原材料全部運(yùn)送至甲方指定地點(diǎn)，在辦理解除合同的過(guò)程中，乙方不得有任何阻撓。
5.甲方有權(quán)對(duì)乙方的設(shè)計(jì)提出建議和要求，以使乙方設(shè)計(jì)的更符合甲方的生產(chǎn)要求。如乙方所交定作物不符合甲方規(guī)定的，或在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤，甲方有權(quán)要求乙方應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)正之責(zé)任，乙方拒絕補(bǔ)正的，甲方有權(quán)單方解除合同。因乙方違反本合同約定致使合同全部或部分解除的，乙方應(yīng)向甲方支付合同解除部分所涉總價(jià)款15％的違約金，并承擔(dān)甲方因此所受的損失。甲方違約致使合同無(wú)法執(zhí)行，甲方補(bǔ)償乙方已發(fā)生損失并支付乙方解除部分10％違約金。
第十一條甲方的違約責(zé)任：
未按合同規(guī)定的日期付款，每按逾期一天 ，按逾期部分的1‰支付逾期付款違約金。
第十二條 其他約定：
其他有關(guān)技術(shù)協(xié)議書、技術(shù)資料、圖紙等也是合同的組成部分。
第十三條：糾紛的處理：發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可直接向甲方住所地法院提起訴訟。
本合同自_ _年 _月___日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，做出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
開(kāi)戶銀行： 開(kāi)戶銀行：
帳號(hào)： 帳號(hào)：
日期： 日期：
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/3263135.html】
