合同是一種法律約束力的文件，可以保護(hù)當(dāng)事人的權(quán)益并提供法律救濟(jì)。合同的條款應(yīng)具備合法性、合理性和可執(zhí)行性。現(xiàn)在就讓我們一起來看看一份典型的合同，了解一下合同的具體內(nèi)容和寫作方式。
產(chǎn)品定做承攬合同篇一
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。
數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。
二、相關(guān)事宜:。
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的`事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對(duì)方，協(xié)商解決。
四、加工費(fèi)用：
該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用__________萬元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜：
本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。
本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：__________。
乙方：__________。
時(shí)間：__________。
產(chǎn)品定做承攬合同篇二
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠(chéng)信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
品名：__________貨號(hào)：__________面料：__________。
顏色：__________尺碼：__________。
1、計(jì)量單位：__________。
2、數(shù)量：__________。
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱數(shù)量質(zhì)量：__________________。
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同。
1、甲方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在_________天時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在_________內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
1、加工單價(jià)：__________。
2、總金額：__________。
內(nèi)用_，外用_包裝，包裝費(fèi)由__________方承擔(dān)。
1、交貨地：
2、產(chǎn)品的交貨期限：_________。
1、驗(yàn)收期間：_________。
2、認(rèn)真核對(duì)貨物的品名、款號(hào)、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3、驗(yàn)收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機(jī)。
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致。
5、驗(yàn)收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。根據(jù)貨物實(shí)際情況，以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
6、對(duì)于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn)，對(duì)于再次檢驗(yàn)，不合格的'加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。
1、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。
2、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還;乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。
付款期限：甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起____日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項(xiàng);。
如甲方未支付價(jià)款，在雙方?jīng)]有例外約定時(shí)，乙方對(duì)完成的服裝享有留置權(quán)。
甲方的違約責(zé)任。
制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。
未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
甲方：_________乙方：_________。
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
產(chǎn)品定做承攬合同篇三
甲方：_______________（定做方）。
乙方：_______________（承攬方）附加身份證復(fù)印件。
加工_______，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：
一、甲方權(quán)利和義務(wù)。
1、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)（550元/?o），拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
1、通過考察同意后，自愿購(gòu)買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。
三、違約條款。
1、甲方違背合同第一條（2款）時(shí)以（550元/?o）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購(gòu)材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期_______月，______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
本合同期瞞后，乙方申請(qǐng)，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方_______。
乙方：_______。
_______年_______月_______日。
產(chǎn)品定做承攬合同篇四
承攬方：木具廠??（以下簡(jiǎn)稱甲方）。
定作方：百貨公司??（以下簡(jiǎn)稱乙方）。
甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
品名。
規(guī)格(長(zhǎng)，寬，高)。
單位。
數(shù)量。
備注。
玻璃柜臺(tái)。
塑料臺(tái)面柜臺(tái)。
玻璃臺(tái)面柜臺(tái)。
棉布貨架。
大百貨電器貨架。
小百貨貨架。
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于______年______月______日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款____元.
·服裝加工合同·鋼筋加工合同·加工貿(mào)易合同·進(jìn)料加工合同。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：______年______月______日至______月______日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元(大寫元).甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任。
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任。
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方：(蓋章)。
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號(hào)：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號(hào)：
產(chǎn)品定做承攬合同篇五
甲方：(定做方)。
乙方：(承攬方)。
加工xx，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：
一、甲方權(quán)利和義務(wù)。
1、合同簽定后，甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購(gòu)。如在本廠購(gòu)買材料，由于乙方個(gè)人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。
2、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(550元/m2)，拒收任何原因的.半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
1、通過考察同意后，自愿購(gòu)買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。
三、違約條款。
1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購(gòu)材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期月，年月日起至年月日止。
本合同期瞞后，乙方申請(qǐng)，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：乙方：
產(chǎn)品定做承攬合同篇六
定作方(甲方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
傳真：
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
承攬方(乙方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
傳真：
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
品名規(guī)格單位數(shù)量備注。
第二條加工成品質(zhì)量要求。
加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交貨日期的計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁┺k法。
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金。
價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)。
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
___________________________________________________________。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
___________________________________________________________。
第十條結(jié)算方式及期限。
___________________________________________________________。
第十一條其他。
1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任。
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，承攬方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.承攬方未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4.逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金元(大寫：);(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期天，按逾期交付部分的酬金總額的%償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的%(%--%幅度)或酬金總額的%(%--%幅度)違約金。
6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
7.實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8.由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量和數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10.擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任。
1.中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途無正當(dāng)理由解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的%(%--%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的%(%--%幅度)的違約金。
3.未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第5款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5.超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期天，按酬金總額的%償付違約金。
6.無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7.變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式份，各交留存一份。
(以下無正文，合同簽署頁)。
定作方(簽章)：承攬方(簽章)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：
開戶銀行：
賬號(hào)：委托代理人：
開戶銀行：
賬號(hào)：
年月日年月日。
簽于：簽于：
產(chǎn)品定做承攬合同篇七
甲方(定作方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為。
2、制作內(nèi)容。
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：;噸位：;單價(jià)約元(大寫：);。
(3)其他：以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式。
1、合同總價(jià)暫定為元，(大寫)(以實(shí)際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求。
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為：
(1)檢測(cè)內(nèi)容：
(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目：
(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用：
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間。
1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間：年月日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸。
1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)包含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)。
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)?，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答，若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知，否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任。
按《中華人民共和國(guó)民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式。
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則。
1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：
年???月??日?????年??月??日。
產(chǎn)品定做承攬合同篇八
甲方：（定做方）。
乙方：（承攬方）。
雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：
一、甲方權(quán)利和義務(wù)。
1、合同簽定后，甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購(gòu)。如在本廠購(gòu)買材料，由于乙方個(gè)人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。
2、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
1、通過考察同意后，自愿購(gòu)買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的.樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。
三、違約條款。
1、甲方違背合同第一條（2款）時(shí)以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購(gòu)材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期月，年月日起至年月日止。
本合同期瞞后，乙方申請(qǐng)，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方。
乙方：
產(chǎn)品定做承攬合同篇九
甲方：
乙方：
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項(xiàng)目。
規(guī)格、型號(hào)。
單位。
數(shù)量。
單價(jià)。
價(jià)款或酬金。
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分。
6.違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值________%或酬金總額________的違約金。
不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12.本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________承攬方：____________。
法定代表人：__________法定代表人：________。
開戶銀行：____________開戶銀行：__________。
帳號(hào)：________________帳號(hào)：______________。
________年____月____日。
產(chǎn)品定做承攬合同篇十
一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨日期合同編號(hào)：
品名。
規(guī)格（長(zhǎng)×寬×高）。
單位。
數(shù)量。
單價(jià)（元）。
金額（元）。
合計(jì)人民幣金額（大寫）______整金額（小寫）：______元。
交貨日期：合同簽定起______日內(nèi)
其它說明：
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：
三、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法：按樣品工藝為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
五、交貨方式及地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方安裝地（北京范圍內(nèi)），
六、結(jié)算方式及期限：
七、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項(xiàng)：由雙方協(xié)商解決。
十、戶名：______有限公司帳號(hào)：______開戶行：____________。
訂做方___________制作方____________。
單位名稱：____________單位名稱：____________。
法人代表：____________法人代表：____________。
委托代理人：____________委托代理人：____________。
電話：____________電話：____________。
簽單日期：______年______月______日
產(chǎn)品定做承攬合同篇十一
甲方______________________(簡(jiǎn)稱借款方)。
乙方____________________行(簡(jiǎn)稱貸款方)。
借款方為下年度基本建設(shè)工程儲(chǔ)備設(shè)備(材料)所需貸款，經(jīng)貸款方審查同意發(fā)放。為明確雙方責(zé)任，恪守信用，根據(jù)《中央級(jí)基本建設(shè)儲(chǔ)備貸款管理暫行辦法》規(guī)定，特簽訂本合同。
第一條本年度貸款方向借款方計(jì)劃發(fā)放基本建設(shè)儲(chǔ)備貸款人民幣(大寫)______________萬元，用于______________。本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_______年。
第二條本貸款是為建設(shè)項(xiàng)目下年度儲(chǔ)備國(guó)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備(材料)的專項(xiàng)貸款，實(shí)行?？顚Ｓ谩２坏糜糜跀U(kuò)大基本建設(shè)工程量、彌補(bǔ)投資缺口、計(jì)劃外工程儲(chǔ)備、墊付工程款、不符合國(guó)家規(guī)定的設(shè)備(材料)預(yù)付款、長(zhǎng)線產(chǎn)品和能源緊張地區(qū)耗能高的產(chǎn)品項(xiàng)目、地方級(jí)建設(shè)項(xiàng)目的儲(chǔ)備、不符合貸款對(duì)象的其他基本建設(shè)所需的儲(chǔ)備貸款、其他開支等。
第三條自支用貸款之日起，貸款方按實(shí)際支用數(shù)按季計(jì)收利息。在合同規(guī)定的借款期內(nèi)，月利率為_______‰。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息30%，對(duì)超儲(chǔ)積壓設(shè)備(材料)占用的貸款加收利息50%。
第四條借款方保證在_______年_______月之前，用國(guó)家規(guī)定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權(quán)限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。
第五條貸款方保證在下達(dá)的貸款指標(biāo)額度內(nèi)發(fā)放貸款，如未按期提供貸款，應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第六條貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經(jīng)營(yíng)管理、計(jì)劃執(zhí)行、設(shè)備采購(gòu)、財(cái)務(wù)活動(dòng)、物資庫(kù)存等情況。借款方應(yīng)向借款方提供有關(guān)設(shè)計(jì)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的文件資料。
借款方不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權(quán)扣回貸款本息，并對(duì)違約使用部分加收罰息100%。
第七條本合同條款以外的其他事項(xiàng)，雙方遵照《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)規(guī)定辦理。
第八條本合同經(jīng)雙方簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。合同一式五份，借貸雙方簽章后各執(zhí)一份，報(bào)送主管部門、總行、分行各一份。
借款方：(公章)___________。
負(fù)責(zé)人：(簽章)___________。
地址：_____________________。
貸款方：(公章)___________。
負(fù)責(zé)人：(簽章)___________。
地址：_____________________。
_______年_______月_______日。
產(chǎn)品定做承攬合同篇十二
定做方：(稱甲方)。
承攬方：(稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
主鋼構(gòu)：鋼梁.h(400~800)x200x6x9.35。材質(zhì)為q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價(jià)格及結(jié)算方式：
1.合同造價(jià)按/噸。合同總價(jià)款為，以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)。
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款。
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時(shí)付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。
三、質(zhì)量要求：
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：
1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時(shí)間：
五、包裝及運(yùn)輸：
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn)，要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。
4.甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任：
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁。
九、附則：
1.本合同。
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為年月日至年月日。
3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
委托代理人：委托代理人：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：
開戶行：開戶行：
賬號(hào)：賬號(hào)：
產(chǎn)品定做承攬合同篇十三
定作方：
承攬方：
簽訂地點(diǎn)：
一、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額簽訂時(shí)間：年月日。
產(chǎn)品名稱。
規(guī)格型號(hào)。
計(jì)量單位。
數(shù)量。
單價(jià)。
總金額。
合計(jì)人民幣金額(大寫)：
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定做方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：
三、交(提)貨時(shí)間、：
四、交(提)貨地點(diǎn)、方式：
五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
六、合理損耗及計(jì)算方式：
七、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收：
八、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：
九、結(jié)算方式及期限：
十、違約責(zé)任：
十一、解決合同糾紛的方式：
十二、其他約定事項(xiàng)：本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效，高于任何的書面口頭協(xié)議。
定作方。
單位名稱：
(章)。
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號(hào)：
郵政編碼：
承攬方。
單位名稱：
(章)。
單位地址：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號(hào)：
郵政編碼：
稅號(hào)：
鑒(公)證意見。
經(jīng)辦人：
監(jiān)(公)證機(jī)關(guān)(章)。
(注：除國(guó)家另有規(guī)定外，鑒(公)證實(shí)行自愿原則)。
產(chǎn)品定做承攬合同篇十四
編號(hào)：
天津五市政公路工程有限*司。
合同編號(hào)：
承攬方（全稱）：
定做方（全稱）：
簽訂日期：?合同簽訂地點(diǎn)：
定做方委托承攬方加工?，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：定做產(chǎn)品。
品名?規(guī)格?單位?數(shù)量?備注。
第二條：定做成品質(zhì)量要求：
（加工定做物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）。
第三條：原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
原材料的消耗定額：
（1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做物的質(zhì)量時(shí)，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2.用定做方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定做方應(yīng)按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定做方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條：技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
（1.承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定做方；定做方應(yīng)當(dāng)在?（時(shí)間）內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在?（時(shí)間）內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定做方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定做方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定做方應(yīng)當(dāng)在協(xié)議簽訂后?天內(nèi)提供技術(shù)資料，圖紙等。）。
第五條：價(jià)款或酬金：
第六條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
天。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定做物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。）。
第七條：交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
第八條：包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第九條：運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第十條：結(jié)算方式及期限：
第十一條：其他：
第十二條：承攬方的違約責(zé)任：
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定做方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.未按合同規(guī)定包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定做物毀損，丟失的，由承攬方賠償損失。
4.逾期交付定做物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之五償付違約金。逾期15天不能交付，視為承攬方不能完成。未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。
5.不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%（10%—30%幅度）或酬金總額的_____%（20%—60%幅度）違約金。
6.異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定做方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
7.實(shí)行代運(yùn)或送貨的定做物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定做物的責(zé)任。
8.由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、丟失的、應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。
9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10.擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條?定做方的違約責(zé)任：
1.中途變更定做物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%—30%幅度）的違約金。
3.未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定做方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失。
4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定做物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定做方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定做物的，承攬方有權(quán)將定做物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定做方；變賣定做物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定做方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定做物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5.超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6.無故拒絕接收定做物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7.變更交付定做物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定做物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定做方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定做方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條：糾紛的處理：發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可直接向人民法院起訴。
產(chǎn)品定做承攬合同篇十五
訂立合同雙方：
定作人：____________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
承攬人：____________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
根據(jù)《_____》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_____萬元。
1、____________________。
2、____________________。
3、____________________。
注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報(bào)刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍(lán)色陽光板封頂，并有通風(fēng)口一處。
1、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
2、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。
1、交貨時(shí)間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
2、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
3、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
1、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;。
3、乙方承諾對(duì)甲方使用的'報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
2、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
4、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
2、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。
3、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____%的違約金。
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
2、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
_____年_____月_____日。
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/19555172.html】
