合同的撤銷通常需要雙方的一致同意或者符合法律規(guī)定的特定情況。在起草合同時,應(yīng)特別關(guān)注條款的明確性和可執(zhí)行性。如需更詳細的合同模板或法律咨詢,請聯(lián)系專業(yè)律師或咨詢機構(gòu)。
建房后的承包合同篇一
甲方: 乙方:
甲方現(xiàn)將坐落于 的一棟 層房屋的施工工程承包給乙方施工。 現(xiàn)就有關(guān)事項協(xié)議如下:
一、 承包方式。甲方以包工的形式承包給乙方施工,承包價格按每平方 元結(jié)算,乙方按建設(shè)規(guī)范施工,確保工程質(zhì)量達到相應(yīng)要求,乙方提供勞務(wù)〈泥工、木工、鋼筋工、架手工、付工〉和施工中所有的機械設(shè)備及施工工具〈升降、攪拌機、震動泵、切割機、模板、架管、灰桶、釘子、鐵絲〉及全部施工用的工具,施工間乙方員工生活自理。
二、 承包項目:乙方按照甲方提供的圖紙施工,房屋主體以磚混結(jié)構(gòu),樓面現(xiàn)澆,屋頂后半部份上樹蓋瓦,前半部份為平臺屋面, 粉刷方面是天井和前后照面鑲瓷板,踏步和一樓地面及前后階基溝渠化糞池為水泥沙漿光面,廚房和衛(wèi)生間為水泥沙漿,其他地方為水泥沙漿加白灰蓋面。
三、 面積結(jié)算:乙方按照甲方建房的實際面積結(jié)算,閣樓算滿層,屋頂上樹蓋瓦部份按 面積結(jié)算,超高則按滿層結(jié)算。
四、 付款方式:甲方按照乙方的工程進度付款
五、 質(zhì)量要求:乙方按照甲方要求,確保質(zhì)量達到甲方標準,如果因乙方施工原因而造成的損失由乙方承擔,甲方預(yù)留 作為質(zhì)量保證金,房屋交付使用滿一年后,如果房屋沒有質(zhì)時問題,甲方結(jié)清所有工程款。
六、 安全問題:乙方所有施工人員必須戴安全帽,著膠鞋,不允許穿涼鞋、拖鞋及高跟鞋,不允許酒后者和帶病者進場工作, 架子工空中作業(yè)必須系安全帶,如果因乙方施工人員的違章或不規(guī)范施工和乙方所有施工設(shè)備出現(xiàn)問題或造成的安全事故,甲方一概不負責任,由乙方自行承擔。
七、 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效,具有同等法律效果。
甲方:
乙方:
日期:
建房后的承包合同篇二
隨著農(nóng)村經(jīng)濟的不斷發(fā)展以及農(nóng)民生活水平的不斷提高,農(nóng)民新建、翻修房屋、院落也越來越多,那么,農(nóng)村自建房施工合同怎樣寫呢?下面給大家分享農(nóng)村自建房施工合同,歡迎借鑒!
一、工程概況。
工程名稱:
私人住宅。
工程地點:徽縣*洛鎮(zhèn)下寨村上莊合作社,*方原有住宅院內(nèi)。
工程內(nèi)容:設(shè)計圖以內(nèi)的所有建筑工程。
建筑面積:共148。8平方米。
二、工程承包范圍。
承包范圍:包工不包料。
三、合同工期。
開工日期:xx年3月8日(農(nóng)歷二月初一)。
竣工日期:xx年7月8日(農(nóng)歷六月初六)。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)102天。
四、合同價款。
工價為每平方米180元,建筑總面積平方米,合同總價款為**26780元。
付款方式:由*方分四次付清合同總價款。第一次在基礎(chǔ)工程完工后由*方付給乙方合同總價款的30%,即8000元;第二次在主體工程完工后,由*方付給乙方合同總價款的30%,即8000元;第三次在工程全面竣工后由*方付給乙方合同總價款的30%,即8000元;剩余10%(即2780元)作為質(zhì)量保*金,在工程交工一年后如無重大質(zhì)量問題,由*方全部付給乙方。
五、質(zhì)量標準。
工程質(zhì)量標準:按圖施工,確保工程質(zhì)量。
六、*乙雙方的權(quán)利及義務(wù)。
1、*方的權(quán)利及義務(wù):
(1)*方應(yīng)向乙方提供三通一平。
(2)按期付款。
(3)及時向乙方提供所需要的各種材料。
(4)在工程開工前向乙方提供設(shè)計圖紙2套。
(5)在施工過程中,如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題或私自變更設(shè)計圖紙的現(xiàn)象,*方有權(quán)要求乙方返工。
2、乙方的權(quán)利及義務(wù):
(1)按圖施工。在施工過程中如需對原設(shè)計作出更改,需經(jīng)*方同意后方可修改。
(2)保*工程質(zhì)量。
(3)保*工期,按時交工。
(4)在施工過程中,需要哪些材料,乙方應(yīng)提前2—3天告知*方,以便及時購置。乙方應(yīng)本著節(jié)約的原則,不得浪費材料。
(5)在每一項分項工程完工后,乙方應(yīng)征得*方驗收同意后方可進行下一道工序。
(6)乙方應(yīng)重視安全生產(chǎn),一切安全責任均由乙方自行承擔。
七、本合同未盡事宜由*乙雙方協(xié)商解決。
八、本合同自*乙雙方簽字之日起生效。
九、本合同一式二份,*乙雙方各持一份。
*方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
*方:
乙方:
*方在xx建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約xx平方米,二層約xx平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式。
采用包工不包料方式承包。
*方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二、承建項目。
乙方按照設(shè)計圖紙或*方提出的要求承建。*方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
三、承包價格。
每平方米**大寫:xxx元(),建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式。
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預(yù)付30%,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元,工程全部完工,交驗完畢付到90%,預(yù)留10%為質(zhì)量保*金,完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。
五、雙方責任。
*方負責水電到位供給及原材料及時進場。
乙方必須保*工程質(zhì)量和進度,按設(shè)計圖紙和*方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質(zhì)量要求。
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由*方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全。
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,*方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求。
主體工程工期為75(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在xx年xx月xx日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延*方建房完工時間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向*方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修。
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任。
十、其它。
其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
本合同一式二份,*乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
*方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
*方:
乙方:
*方擬在本村組原莊基上修建房屋,乙方長期從事農(nóng)村房屋修建,具有一定的*水平和知名度,*方現(xiàn)將修房承攬給乙方施工,雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下合同:
一、房屋結(jié)構(gòu)及承攬范圍:
二、房屋計價面積及工價支付方式:
3、支付方式:在本合同簽訂之日前,*方向乙方支付xxx元(大寫xxx元)作為定金,在主體修建打上圈梁上屋面后*方向乙方支付xx元(大寫元),在粉刷完畢*方驗收質(zhì)量合格后,向乙方支付xx元(大寫xx元),下剩款項在20xx年xx月xx日前付清。
三、合同期限:
四、雙方的權(quán)利與義務(wù)。
2、*方應(yīng)當提供乙方使用的水、電,并保*水電能正常使用;
4、乙方施工中自行指揮所雇人員各負其責,組織施工并進行監(jiān)督,對房屋質(zhì)量負責,乙方積極采取安全措施,確實抓好安全生產(chǎn),施工中如發(fā)生安全事故,所造成的傷害均由乙方承擔,*方不承擔任何責任。
5、*方不參與乙方組織的施工,但有權(quán)對乙方施工過程進行監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)乙方修建房屋存在出現(xiàn)質(zhì)量問題,*方應(yīng)當及時與乙方溝通,有權(quán)讓乙方進行及時糾正。*方驗收乙方所建房屋質(zhì)量合格后雙方簽字,乙方完成交付義務(wù)。
五、違約責任:
七、本合同經(jīng)*、乙雙方簽字后生效,一式三份,由*乙各執(zhí)一份,中間人執(zhí)一份,具有同等法律效力。
*方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日________年____月____日。
建房后的承包合同篇三
七、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效,一式三份,由甲乙各執(zhí)一份,中間人執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:中間人:
年月日年月日年月日。
近兩年來,隨著新農(nóng)村建設(shè)的快速發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟增長以及農(nóng)民生活水平的提高,廣大農(nóng)民改善居住條件的熱情又一次迸發(fā),繼上個世紀九十年代農(nóng)村建房熱后,各地農(nóng)村新一輪建房熱潮正在興起。但就我縣農(nóng)村建筑市場來看,市場秩序很不規(guī)范,從事建筑活動的大部分都是無證、無照、無資金、無設(shè)備、無技術(shù)的農(nóng)民建筑隊。建房主力多是忙時拿起鐮刀的農(nóng)民,閑時變成拿起瓦刀的“建筑工人”,因施工價格便宜,彌補了大型建筑企業(yè)不愿承攬農(nóng)村民用住房的缺口,在農(nóng)村很有市常同時,農(nóng)村建房施工隊缺乏應(yīng)有的崗前從業(yè)培訓(xùn),以致房屋建筑質(zhì)量無法保證,常因房屋質(zhì)量問題發(fā)生糾紛、工程款支付糾紛訴至法院。據(jù)不完全統(tǒng)計,2006年以來僅縣法院受理的農(nóng)村建房糾紛案件就有50起占民二庭受理案件的25%。該類案件訴至法院后,由于法律規(guī)定的缺失和審判實踐的尺度不一,導(dǎo)致多種處理結(jié)果,不僅為今后建設(shè)社會主義新農(nóng)村留下了安全隱患,同時也引發(fā)審判機關(guān)對處理農(nóng)村建房問題的一些思考。本文針對我院民二庭受理的幾起農(nóng)村建房合同糾紛,從案件的案由確定談起,對農(nóng)村建房合同糾紛的解決做出如下調(diào)研探討:
一、農(nóng)村建房合同糾紛的案由定性爭議。
農(nóng)村建房合同糾紛訴至法院后,涉及的首要問題即是案由的確定問題。在審判實踐中,有兩種案由意見:
(一)應(yīng)認定為建設(shè)工程施工合同糾紛。首先,從立法的角度來看,因建設(shè)工程的特殊性和安全性要求,立法將建設(shè)工程施工合同從承攬合同中獨立出來,并制定專門的法律規(guī)定予以完善規(guī)范,以維護建筑市場的秩序和保證建設(shè)工程的質(zhì)量。因此,農(nóng)村的建房合同列為建設(shè)工程施工合同是與立法本意相符的。其次,從農(nóng)村建房的特點來看,雖然表面上是施工隊提供勞務(wù)為原告建房,實際上施工隊不僅提供了勞務(wù),而且利用自已的設(shè)備和技術(shù),按房主提供的設(shè)計圖紙或相關(guān)要求施工,最后交付勞動成果。因此,農(nóng)村建房已經(jīng)是一個完整的小工程建設(shè),應(yīng)認定為建設(shè)工程施工合同。最后,從規(guī)范農(nóng)村建筑市場秩序來看,司法機關(guān)將農(nóng)村建房合同認定為建設(shè)施工合同,更有利于促進相關(guān)的行政管理部門制定實施農(nóng)村建筑市場的配套政策,進一步推動農(nóng)村建筑市場的規(guī)范化。
(二)應(yīng)認定為承攬合同。根據(jù)承攬合同的概念和特征,農(nóng)村建房是建房施工隊按房主的各種具體要求完成建房工作,向房主交付房屋,并由房主支付一定報酬的行為,其各項特征均符合承攬合同的特征。同時,農(nóng)村建房是比較簡單的建筑活動,它無需經(jīng)過嚴格的規(guī)劃、勘察、設(shè)計等工作,而且大多數(shù)建房工程都是包工不包料的勞務(wù)工程,這與建設(shè)施工合同規(guī)范的大型、復(fù)雜的土木工程建筑工程是有明顯區(qū)別的。最后,農(nóng)村建房合同中的發(fā)包方和承包方均為個人,從合同的權(quán)利義務(wù)來看,將農(nóng)村建房合同定性為承攬合同更有利于保護合同雙方當事人的權(quán)利。
二、不同的案由引發(fā)不同的法律效果和社會效果。
我國合同法第十六章專門對建設(shè)工程施工合同糾紛作了相關(guān)規(guī)定,最高人民法院也出臺了關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的司法解釋,對建設(shè)工程施工做出了更詳細的規(guī)定,因此,將農(nóng)村建房合同糾紛的案由確定為建設(shè)工程施工合同還是承攬合同,適用的是不同的法律規(guī)定,案件的處理結(jié)果也會截然不同。
(一)建設(shè)工程施工合同和承攬合同的不同法律效果分析。
建設(shè)工程施工合同承攬合同。
合同效力無效有效。
工程量通過鑒定機構(gòu)鑒定按約計算工程量。
工程質(zhì)量施工隊不承擔質(zhì)量責任施工隊按約承擔質(zhì)量責任。
違約責任合同雙方無違約責任按約承擔違約責任。
第一,合同的效力問題。如果將案由定性為建設(shè)工程施工合同,根據(jù)司法解釋的規(guī)定,施工人必須具備相關(guān)資質(zhì),而農(nóng)村建房的施工人基本上是個體的泥工、瓦工等自行招募組織起來的個體施工隊,不可能具備任何資質(zhì),因此,定性為建設(shè)工程施工合同的農(nóng)村建房合同應(yīng)為無效合同。如果將案由定性為承攬合同,根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬人無需具備特別的資質(zhì),只要合同內(nèi)容不違法,則定性為承攬合同的農(nóng)村建房合同為有效合同。
第二,工程量問題。將案由定性為建設(shè)工程施工合同后,因為合同的無效,工程量就無法按約計算,如果工程已經(jīng)完工,且合同雙方對工程量無異議,工程量就按雙方合意的數(shù)字計算。如果工程未完工,或是雙方對工程量有異議,只能申請相關(guān)的鑒定機關(guān)進行鑒定。將案由定性為承攬合同,因為合同是有效的,所以工程量的計算嚴格按合同約定履行。
第三、工程價款問題。如果將案由定性為建設(shè)工程施工合同,按司法解釋的規(guī)定,工程款的結(jié)算有如下幾種情況:(1)建設(shè)工程施工合同無效,但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格,承包人請求參照合同約定支付工程價款的,應(yīng)予支持。(2)建設(shè)工程施工合同無效,且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的,修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格,發(fā)包人請求承包人承擔修復(fù)費用的,應(yīng)予支持。(3)建設(shè)工程施工合同無效,且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的,修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格,承包人請求支付工程價款的,不予支持。如果將案由定性為承攬合同,因為合同是有效的,則工程價款按約計算。
第四,房屋質(zhì)量問題。如果將案由定性為建設(shè)工程施工合同,因為造成合同無效,房主和施工隊均有過錯,房主明知施工隊無任何施工資質(zhì)而與其簽訂建房合同,施工隊明知沒有施工資質(zhì)而承建建房工程,所以,房主和施工隊按具體的過錯程度承擔房屋的質(zhì)量責任。如果將案由定性為承攬合同,根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬人交付的工作成果不符合質(zhì)量要求的,定作人可以要求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等責任,因此,房屋的質(zhì)量責任應(yīng)由施工隊承擔。
第五、違約責任問題。如果將案由定性為建設(shè)工程施工合同,因為合同的無效,合同中關(guān)于違約責任的承擔方式,例如違約金、滯納金、利息等條款的約定均失去效力。如果將案由定性為承攬合同,合同中的違約條款可以得到有效保護。
(二)建設(shè)工程施工合同和承攬合同的不同社會效果分析。
建設(shè)工程施工合同承攬合同。
建筑市場的影響因不受合同的約束,市場秩序會更亂。有效合同適當?shù)囊?guī)范了建筑市場秩序。
新農(nóng)村建設(shè)的影響嚴懲了無資質(zhì)施工隊,促進建筑管理機關(guān)嚴格規(guī)范農(nóng)村建筑市場符合農(nóng)民現(xiàn)在的意識水平和農(nóng)村建筑市場的實際情況。
農(nóng)民的生命、財產(chǎn)安全問題更加嚴格的保護農(nóng)民的生命、財產(chǎn)不利于保護農(nóng)民的生命、財產(chǎn)。
1、將案由定性為建設(shè)工程合同所產(chǎn)生的社會效果。
第一,合同無效,將使房主逃脫及時支付工程款的責任(不必因遲延付款而承擔違約責任),等于變相鼓勵房主尋找個人施工,這樣花費少而且責任也小,同時,這樣也會產(chǎn)生農(nóng)民工不能及時獲取工資的社會問題。
第二、合同無效,則施工人的一些違約行為,比如遲延完工、質(zhì)量問題,即使給房主造成損害,房主也無從要求賠償,而且施工人對工程也沒有保修責任,這對房主的保護也是不周到的。這樣就會造成一個惡性循環(huán),房主會盡力拖欠工程款,而施工方相應(yīng)的也會不注意施工質(zhì)量。
第三,合同無效,則工程款的數(shù)額將難以確定。這類案件中,通常雙方對工程款都會有一個確認,如果合同無效,就要進行鑒定來確定工程款,這些小工程是很難找鑒定機構(gòu)的,而且這樣數(shù)量眾多的案件全部都鑒定,會增加審判的周期和成本,不利于及時保護當事人的合法權(quán)益。
第四、合同無效,會使當事人游離于合同保護之外而無須遵守任何約定,導(dǎo)致市場秩序更加混亂。
第五、合同無效,嚴懲了房主和施工隊,從司法層面對工程的建設(shè)門檻進行了嚴格把關(guān),有利于促進我國農(nóng)村建筑市場的逐步完善,進一步保護農(nóng)民的生命、財產(chǎn)安全。
2、將案由定性為承攬合同所產(chǎn)生的社會效果。
第一,合同有效,房主和施工隊的合同權(quán)利得到很好的保護,包括工程款的支付、工程質(zhì)量的責任、違約責任的承擔等。
第二、簽訂承攬合同手續(xù)簡單、合同內(nèi)容不復(fù)雜,工程價款比較實惠,實際操作比較靈活,符合農(nóng)民的意識水平和農(nóng)村建筑市場的實際情況。
第三、認定合同有效,就等于默認了無資質(zhì)施工對建房的資質(zhì),因此,會變相的助長農(nóng)村建筑市場無資質(zhì)施工隊建房遍地開花,不利于我國農(nóng)村建筑市場的規(guī)范和農(nóng)民生命、財產(chǎn)安全的保護。
三、給農(nóng)村建房糾紛案件案由確定的建議。
綜合上文對農(nóng)村建房合同定性為建設(shè)工程施工合同和承攬合同的各項分析,我們可以看到,無論是從法律效果角度考慮,還是從社會效果角度考慮,兩種案由都各有所長。因此,在審判實踐中,我們應(yīng)該綜合全案的具體情況,給農(nóng)村建房合同一個明確而合適的案由。在現(xiàn)有的法律框架下,筆者建議可以采用以下辦法處理:
(一)如果建設(shè)的是二層以下(不包括兩層)的房屋,根據(jù)建筑法的規(guī)定,農(nóng)民自建低層住宅的建筑活動不適用本法,故對承建農(nóng)村居民低層住房的行為,一般視為承攬行為,不屬于建設(shè)工程合同的范疇。其建設(shè)行為受《村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理條例》調(diào)整,根據(jù)《村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理條例》的規(guī)定,要求從事建筑施工的個體工匠辦理施工資質(zhì)審批手續(xù)的范圍僅限于“村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)”,而非全部建筑活動。故筆者認為,在存在個體工匠資質(zhì)審查機構(gòu)的地方,未取得相應(yīng)資質(zhì)的個體工匠從事建筑活動應(yīng)屬于非法建筑活動;而在沒有個體工匠資質(zhì)審查機構(gòu)的地方,原則上不宜就工匠沒有資質(zhì)而認定合同無效,特別是在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)外的建筑活動。
另外,如果承建的工程規(guī)模比較小,比如只是一些“鋪磚、挖溝、拆除改造、或者零星土建”,而并不涉及大的樓房主體建設(shè),也可以認定屬于承攬合同,而非建設(shè)工程合同。
(二)如果個人是包清工,無論是建設(shè)多高的房屋,只提供勞務(wù),則可以認定屬于勞務(wù)合同。
(三)如果建設(shè)的是二層或兩層以上的房屋,其建設(shè)活動的規(guī)范應(yīng)適用我國建筑法的規(guī)定,將農(nóng)村建房合同定性為建設(shè)工程施工合同。此時施工隊因沒有資質(zhì)而合同無效,則可以參考司法解釋中的規(guī)定,即只要質(zhì)量合格,承包方可以按約定要求工程款,但同時還應(yīng)當明確,承包方按約定受領(lǐng)工程款,也必須承擔對應(yīng)的約定義務(wù),如保修、按期完工等,以貫徹權(quán)利義務(wù)相一致的公平原則。
建房后的承包合同篇四
甲方:身份證號碼:
乙方:身份證號碼:
甲方在xx鎮(zhèn)xx村新農(nóng)村建三間三層半房屋一棟,建筑落地面積約xxx米xxx米,由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,主要包括:紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等,水電接至施工現(xiàn)場(配電箱后的線路由乙方負責)。乙方提供承包施工過程中的全部勞務(wù)、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的輔助材料、施工用具等。
乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;室內(nèi)裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦,同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作,配合甲方做好材料保管。
按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內(nèi)容及乙方責任,施工費用總價包干,包干價格為xxxxx元,含安全文明施工措施費及購買農(nóng)村建房保險費。(施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水)
乙方進場開工x天后甲方付款xxx元,完成第一層磚砌并搗制好樓面付款xxx元,完成第二層付款xxxx元,完成第三層付款xxxx元,屋面完工后付款xxxx元,工程全部完工,經(jīng)驗收合格后付至xxxx元,余款xxxx元作為保修金待x個月后,經(jīng)檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質(zhì)量缺陷,付清余款。
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質(zhì)量,安全文明施工及購買農(nóng)村建房保險,按施工圖紙和甲方要求進行施工,節(jié)約材料,并做好材料保管,不得丟失。
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工,工程質(zhì)量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
文明施工,如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
工程總工期為x個月,從x月xx號乙方進場施工開始算起,乙方必須在xxxx年xx月底前完成承包范圍內(nèi)的全部工程,最遲不能拖延到xx月xx日,如超過xx月xx日甲方要給予乙方經(jīng)濟處罰。乙方所需材料,應(yīng)x天前向甲方提出計劃,以便迅速籌備。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):乙方簽字(章):
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
日期:xxxx年xx月xx日日期:xxxx年xx月xx日
建房后的承包合同篇五
甲方:
乙方:
甲方擬在******村建房屋一座,房屋占地面積約60平方米,共一層(一層高3.5米),經(jīng)雙方約定,由乙方負責承包工程建設(shè),經(jīng)雙方充分協(xié)商后,特訂立如下合同:
一、 承包方式
采用包工不包料的方式承建,甲方提供建房所需材料,包括磚、河沙、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、鐵釘、扎絲、水電、桶等,乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、扎鋼筋技術(shù)、模板夾板撐樹,腳手架用材、吊機、碼釘、連板及生產(chǎn)生活的一切用具等,乙方根據(jù)施工進度,應(yīng)提前6天通知甲方購買上述由甲方負責購買的材料,乙方所提供的材料費用由乙方自理。
二、承建項目
乙方必須按照甲方設(shè)計圖紙和要求進行施工。(1)甲方房屋的主體工程的建設(shè)(從地梁到樓頂?shù)闹黧w工程)包括墻體、倒2層的立柱、梁柱、簡梁柱、樓梯、樓面、裝模拆模、扎鋼筋,每層樓面混凝土澆灌。(2)除倒混凝土以外的吊磚、吊鋼筋、吊河沙、水泥、石灰、卵石、廊河的建砌。(3)門窗戶的過梁。(4)樓梯的夾層 、衛(wèi)生間的夾層、倉庫的夾層。(5)括漿。(6)樓面磨面。
三、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方遵照乙方要求,在規(guī)定期限內(nèi),提供建房所需材料。
2、乙方應(yīng)遵照圖紙施工和甲方要求施工,加強質(zhì)量管理,明確施工要求,在重要的施工過程中,如下鋼筋、倒水泥板經(jīng)甲方驗收同意后,方能進行下一道工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中,有偷工減料,工作不負責,影響房屋質(zhì)量行為時,有權(quán)要求乙方停工或返工整改。
4、房屋建成一年后,甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方必須按照甲方要求免費維修,費用由乙方負責。
5、乙方必須加強對其人員的`安全教育,嚴格管理,精心施工、安全施工、文明施工,由于乙方人員過失引發(fā)的安全問題概由乙方負責,甲方概不負責。
6、乙方所屬人員的報酬由乙方負責支付,與甲方無關(guān),在施工過程中,應(yīng)注意不必要的材料浪費,節(jié)約原材料。
7、 墻面確保水平,誤差不超0. 1厘米。
四、工程付款
1、工程款結(jié)算方式,完工后,以建房實際面積結(jié)算,每平方米人民幣88元。
2、付款方式,每層完工付每層的80%,后20%待全部完工后支付。
五、工程期限
工期從20xx年7月1日起開始建設(shè)至12月底完工(最遲不超過20xx年1月中旬),工期為 天,如發(fā)生下雨、停電等自然因素,可延長工期,如因乙方消極怠工或其他原因延誤工期等做法為難甲方,甲方可視乙方違約,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)承擔違約金5000元。
六、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自簽字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
建房后的承包合同篇六
甲方:身份證號碼:
乙方:身份證號碼:
甲方在_鎮(zhèn)_村新農(nóng)村建三間三層半房屋一棟,建筑落地面積約_x米_x米,由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:
一、承包方式:
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,主要包括:紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等,水電接至施工現(xiàn)場(配電箱后的線路由乙方負責)。乙方提供承包施工過程中的全部勞務(wù)、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的輔助材料、施工用具等。
二、承包范圍:
乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;室內(nèi)裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦,同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作,配合甲方做好材料保管。
三、承包價格:
按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內(nèi)容及乙方責任,施工費用總價包干,包干價格為__x元,含安全文明施工措施費及購買農(nóng)村建房保險費。(施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水)。
四、付款方式:
乙方進場開工x天后甲方付款_x元,完成第一層磚砌并搗制好樓面付款_x元,完成第二層付款__元,完成第三層付款__元,屋面完工后付款__元,工程全部完工,經(jīng)驗收合格后付至__元,余款__元作為保修金待x個月后,經(jīng)檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質(zhì)量缺陷,付清余款。
五、雙方責任:
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質(zhì)量,安全文明施工及購買農(nóng)村建房保險,按施工圖紙和甲方要求進行施工,節(jié)約材料,并做好材料保管,不得丟失。
六、質(zhì)量要求:
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工,工程質(zhì)量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
七、施工安全:
文明施工,如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求:
工程總工期為x個月,從x月_號乙方進場施工開始算起,乙方必須在__年_月底前完成承包范圍內(nèi)的全部工程,最遲不能拖延到_月_日,如超過_月_日甲方要給予乙方經(jīng)濟處罰。乙方所需材料,應(yīng)x天前向甲方提出計劃,以便迅速籌備。
九、其它未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):乙方簽字(章):
建房后的承包合同篇七
乙方按照甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑, 包括墻體、梁、、樓梯、樓面、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土地板及門前臺階、水池板面現(xiàn)澆混凝土,另按平方單價計算,房屋四周外墻上造粒且用水泥漿刮平整、內(nèi)墻同樣上造粒用水泥漿刮平,二樓板面廊水圈用磚砌,高度為20公分兩面用水泥光面。
甲方在達居干凼子建房屋一棟,建筑總面積約 平方米,由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:
一、承包方式
甲方采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、石砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務(wù)建筑技術(shù)、模板、撐樹腳手架用材、馬釘及生產(chǎn)生活用具及所有建筑中用到的一切工具、注;乙方生活費用自理,甲方提供澆混泥土板當天生活。
二、承建項目
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆房屋混凝土地板、內(nèi)墻面上造粒刮平整、外墻四周上造粒且用石灰膏刮平,頂層樓面加水泥漿光面同時作好防滲處理。
三、承包單價:
每平方米 元,按板面每平方米 計算 元,。
四、付款方式
完成第一層磚砌并搗制好房屋板面付 元,完成第二層付款 元,工程全部完工經(jīng)驗收合格后一次付清。
五、雙方責任
甲方負責水電供給及原材料及時進場,施工時間為兩個月(60)天左右,如因天氣情況或其他特殊原因耽誤除外,乙方必須保證工程質(zhì)量,按甲方設(shè)計和要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料, 如造成材料大量浪費和丟失的,由乙方照價賠償。
六、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費及材料費由乙方負責。
七、注意安全
文明施工,如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方慨不承擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求
工期開工時間是 年 月 日,完工時間由甲方另行通知,乙方不能因任何原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料,應(yīng)提前三天向甲方提出計劃,以便迅速籌備。
九、其它未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字: 乙方簽字
日期
建房后的承包合同篇八
甲方在______鎮(zhèn)______村新農(nóng)村建三間三層半房屋一棟,建筑落地面積約___米×___米,由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,主要包括:紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等,水電接至施工現(xiàn)場(配電箱后的.線路由乙方負責)。乙方提供承包施工過程中的全部勞務(wù)、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的輔助材料、施工用具等。
乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;室內(nèi)裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦,同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作,配合甲方做好材料保管。
按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內(nèi)容及乙方責任,施工費用總價包干,包干價格為___元,含安全文明施工措施費及購買農(nóng)村建房保險費。(施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水)。
乙方進場開工___天后甲方付款___元,完成第一層磚砌并搗制好樓面付款___元,完成第二層付款___元,完成第三層付款___元,屋面完工后付款___元,工程全部完工,經(jīng)驗收合格后付至___元,余款___元作為保修金待___個月后,經(jīng)檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質(zhì)量缺陷,付清余款。
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質(zhì)量,安全文明施工及購買農(nóng)村建房保險,按施工圖紙和甲方要求進行施工,節(jié)約材料,并做好材料保管,不得丟失。
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工,工程質(zhì)量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
文明施工,如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
工程總工期為___個月,從___月號乙方進場施工開始算起,乙方必須在___年______月底前完成承包范圍內(nèi)的全部工程,最遲不能拖延到______月______日,如超過______月______日甲方要給予乙方經(jīng)濟處罰。乙方所需材料,應(yīng)___天前向甲方提出計劃,以便迅速籌備。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
建房后的承包合同篇九
甲方在__________鎮(zhèn)__________村新農(nóng)村建三間三層半房屋一棟,建筑落地面積約_______________米_______________米,由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:
一、承包方式:
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,主要包括:紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等,水電接至施工現(xiàn)場(配電箱后的線路由乙方負責)。乙方提供承包施工過程中的全部勞務(wù)、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的輔助材料、施工用具等。
二、承包范圍:
乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;室內(nèi)裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦,同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作,配合甲方做好材料保管。
三、承包價格:
按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內(nèi)容及乙方責任,施工費用總價包干,包干價格為_________________元,含安全文明施工措施費及購買農(nóng)村建房保險費。(施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水)。
四、付款方式:
乙方進場開工_____天后甲方付款_______________元,完成第一層磚砌并搗制好樓面付款_______________元,完成第二層付款_____________元,完成第三層付款_____________元,屋面完工后付款_____________元,工程全部完工,經(jīng)驗收合格后付至_____________元,余款_____________元作為保修金待_____個月后,經(jīng)檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質(zhì)量缺陷,付清余款。
五、雙方責任:
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質(zhì)量,安全文明施工及購買農(nóng)村建房保險,按施工圖紙和甲方要求進行施工,節(jié)約材料,并做好材料保管,不得丟失。
六、質(zhì)量要求:
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工,工程質(zhì)量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
七、施工安全:
文明施工,如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求:
工程總工期為_____個月,從_____月__________號乙方進場施工開始算起,乙方必須在_____________年__________月底前完成承包范圍內(nèi)的全部工程,最遲不能拖延到__________月__________日,如超過__________月__________日甲方要給予乙方經(jīng)濟處罰。乙方所需材料,應(yīng)_____天前向甲方提出計劃,以便迅速籌備。
九、其它未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
建房后的承包合同篇十
甲方在陽華路南華小區(qū)31#建房屋一棟,建筑總面積約300平方米,由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等。
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲處理。
每平方米伍拾肆元,建筑面積按每層樓外墻計算。女兒墻按每米壹拾元計算,包括水泥砂漿抹面。樓面混凝土搗制另請施工隊伍,所需費用甲乙雙方各負擔50%。
完成第一層磚砌并搗制好樓面付叁仟元,完成第二層付款叁仟元,完成第三層付款叁仟元,工程全部完工,經(jīng)驗收合格后一次付清。
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質(zhì)量,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
文明施工,如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
主體工程工期為4個月,從簽訂合同之日起計算,乙方必須在20______年10月30日前完成主體工程,完工時間不能超過10天,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料,應(yīng)兩天前向甲方提出計劃,以便迅速籌備。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
建房后的承包合同篇十一
甲方:
乙方:
甲方擬在xxxxxx村建房屋一座,房屋占地面積約60平方米,共一層(一層高3.5米),經(jīng)雙方約定,由乙方負責承包工程建設(shè),經(jīng)雙方充分協(xié)商后,特訂立如下合同:
一、承包方式。
采用包工不包料的方式承建,甲方提供建房所需材料,包括磚、河沙、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、鐵釘、扎絲、水電、桶等,乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、扎鋼筋技術(shù)、模板夾板撐樹,腳手架用材、吊機、碼釘、連板及生產(chǎn)生活的一切用具等,乙方根據(jù)施工進度,應(yīng)提前6天通知甲方購買上述由甲方負責購買的材料,乙方所提供的材料費用由乙方自理。
二、承建項目。
乙方必須按照甲方設(shè)計圖紙和要求進行施工。
(1)甲方房屋的'主體工程的建設(shè)(從地梁到樓頂?shù)闹黧w工程)包括墻體、倒2層的立柱、梁柱、簡梁柱、樓梯、樓面、裝模拆模、扎鋼筋,每層樓面混凝土澆灌。
(2)除倒混凝土以外的吊磚、吊鋼筋、吊河沙、水泥、石灰、卵石、廊河的建砌。
(3)門窗戶的過梁。
(4)樓梯的夾層、衛(wèi)生間的夾層、倉庫的夾層。
(5)括漿。
(6)樓面磨面。
三、雙方權(quán)利及義務(wù)。
1、甲方遵照乙方要求,在規(guī)定期限內(nèi),提供建房所需材料。
2、乙方應(yīng)遵照圖紙施工和甲方要求施工,加強質(zhì)量管理,明確施工要求,在重要的施工過程中,如下鋼筋、倒水泥板經(jīng)甲方驗收同意后,方能進行下一道工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中,有偷工減料,工作不負責,影響房屋質(zhì)量行為時,有權(quán)要求乙方停工或返工整改。
4、房屋建成一年后,甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方必須按照甲方要求免費維修,費用由乙方負責。
5、乙方必須加強對其人員的安全教育,嚴格管理,精心施工、安全施工、文明施工,由于乙方人員過失引發(fā)的安全問題概由乙方負責,甲方概不負責。
6、乙方所屬人員的報酬由乙方負責支付,與甲方無關(guān),在施工過程中,應(yīng)注意不必要的材料浪費,節(jié)約原材料。
7、墻面確保水平,誤差不超0.1厘米。
四、工程付款。
1、工程款結(jié)算方式,完工后,以建房實際面積結(jié)算,每平方米人民幣88元。
2、付款方式,每層完工付每層的80%,后20%待全部完工后支付。
五、工程期限。
工期從20xx年7月1日起開始建設(shè)至12月底完工(最遲不超過20xx年1月中旬),工期為天,如發(fā)生下雨、停電等自然因素,可延長工期,如因乙方消極怠工或其他原因延誤工期等做法為難甲方,甲方可視乙方違約,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)承擔違約金5000元。
六、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建房后的承包合同篇十二
甲方:
乙方:
甲方將位于縣鎮(zhèn)路的自住用房的.建房施工工程承包給乙方施工。甲方與乙方在真實平等、互利的基礎(chǔ)上經(jīng)過充分協(xié)商,為了明確甲、乙雙方的責任,保證如質(zhì)如量按期完成該工程,就該建房工程的施工承包事宜達成如下合同:
乙方嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工(如發(fā)生變更,雙方協(xié)商)主要包括:自基腳面起,上至屋面的全部磚混砌體。水泥立柱、橫梁、圈梁、衛(wèi)生間、陽臺、廚房、屋面等整體現(xiàn)澆,全部門、窗、孔洞預(yù)留,木工負責搭架、裝模板等工程。
工程期限從 年 月 日至 年 月 日完工。乙方應(yīng)按時施工,如期完工。
此次建房的施工承包方式為乙方包工的形式。具體如下:
2、乙方負責召集建筑施工人員,并組織、管理、指揮
工人施工,乙方施工人員的生活由乙方自理,乙方及其施工人員與甲方不存在雇傭關(guān)系。
3、甲方負責提供相應(yīng)的建房屋有效圖紙,乙方按甲方提供的圖紙修建。施工所有的所有機器設(shè)備由乙方自行提供(包括攪拌機、吊頂制板上樓的機器、搭架使用的全部設(shè)備、振動器切割機等)并負責安裝、調(diào)試及使用過程中的安全。因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導(dǎo)致的傷亡事故由乙方承擔。
1、乙方照圖進行施工,甲方按要求驗收工程質(zhì)量;
2、樓層高度以圖紙為準。圈梁和挑梁、澆注凝固后不應(yīng)有蜂窩、麻面等。更不能出現(xiàn)鋼筋外漏現(xiàn)象。在砌筑及澆注圈梁過程中,乙方施工時要保證質(zhì)量,墻面要平整、房屋直角的地方不能縱角。
3、廚房、廁所、屋面不得有絲毫滲漏,如出現(xiàn)滲漏視為不合格,甲方有權(quán)要求返工并賠償損失,全部鋼筋混凝土部位均要求使用震動機搗實。
乙方在施工過程中,全程對施工安全負完全責任。乙方應(yīng)在工地安裝一切必要的安全防護裝臵。搭架、使用起重設(shè)備、使用電氣設(shè)備必須有專人負責安全檢查。違規(guī)操作導(dǎo)致的一切事故與甲方無關(guān),甲方不承擔乙方在施工過程中發(fā)生的一切傷亡事故的賠償責任。由于乙方對施工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產(chǎn)損害的,乙方應(yīng)對此負全部責任。
泥工 元/m,木工 元/m,面積按實際工程面積計算。房屋竣工后,經(jīng)檢查屋面、廚房、廁所通過試水后沒有滲漏,墻體樓面沒有任何異常驗收后付清。
本合同自簽訂之日起生效,一經(jīng)簽字即具有法律效力。合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 乙方:
年 月 日
建房后的承包合同篇十三
甲方(授建方):
姓名:身份證號:
住址:______________________________________________乙方(承建方):惠州市幸福園林綠化工程有限公司姓名:身份證號:
根據(jù)《建筑法》,《經(jīng)濟合同法》及有關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原則下,通過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議,為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為,特制定本合同。
一、承包方式。
1、采用包工包料方式承包,面積價格一次性包死,工程面積必須嚴格按圖紙設(shè)計施工,乙方不得隨意改變圖紙設(shè)計,未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積,不得偷工減料,使用劣質(zhì)材料,因施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題,確實需要變更的,需雙方協(xié)商一致,乙方在施工中必須接受甲方的監(jiān)工,并接受合理化建議并采納。
3、乙方的施工人員住宿問題由甲方解決,飲食等生活費用由乙方自理。
二、承建項目。
1、乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。主樓、樓梯、屋面、平臺、三樓平臺,游泳池等與主樓相關(guān)聯(lián)的所有鋼筋混凝土工程,同時作好防滲處理。
2、主樓外的沙井、排水管道、化糞池等工程。
三、承包價格及付款方式。
承建項目的報價詳見(附表1);在工程開工后按合同造價先期預(yù)付40%,主體完工后預(yù)付30%,粉刷完工后預(yù)付20%,總體竣工驗收合格后剩余款項10%部分一次性付清。
四、雙方責任。
五、質(zhì)量要求。
1、乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時,有權(quán)要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,如:
1),所進材料一定確保質(zhì)量,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板,鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。
4、主體四角端正、墻面、地面平,墻體粉刷平整,杜絕空鼓,符合相關(guān)標準。門面貼瓷磚。
六、注意安全。
乙方必須按照安全規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴格的安全防護措施,文明施工,在施工過程中要特別注意安全施工,確保人身和財產(chǎn)安全,杜絕一切事故發(fā)生,因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導(dǎo)致的傷亡事故,由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產(chǎn)損害的乙方應(yīng)當負全部責任。如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故,一切由乙方負全部負責,甲方不負擔任何責任和費用。
七、工期要求。
主體工程工期為天,從簽訂合同之日起計算,乙方必須在年月日前完成主體工程,完工時間不能超過天,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的,每拖延一天,減少工錢元,因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。
八、其它未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):
乙方簽字(章):
20xx年月日。
建房后的承包合同篇十四
甲方: 身份證號碼:
乙方: 身份證號碼:
甲方在xx鎮(zhèn)xx村新農(nóng)村建三間三層半房屋一棟,建筑落地面積約xxx米×xxx米,由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:
一、承包方式:
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,主要包括:紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等,水電接至施工現(xiàn)場(配電箱后的線路由乙方負責)。乙方提供承包施工過程中的全部勞務(wù)、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的輔助材料、施工用具等。
二、承包范圍:
乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;室內(nèi)裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦,同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作,配合甲方做好材料保管。
三、承包價格:
按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內(nèi)容及乙方責任,施工費用總價包干,包干價格為xxxxx元,含安全文明施工措施費及購買農(nóng)村建房保險費。(施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水)
四、付款方式:
乙方進場開工x天后甲方付款xxx元,完成第一層磚砌并搗制好樓面付款xxx元,完成第二層付款xxxx元,完成第三層付款xxxx元,屋面完工后付款xxxx元,工程全部完工,經(jīng)驗收合格后付至xxxx元,余款xxxx元作為保修金待x個月后,經(jīng)檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質(zhì)量缺陷,付清余款。
五、雙方責任:
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質(zhì)量,安全文明施工及購買農(nóng)村建房保險,按施工圖紙和甲方要求進行施工,節(jié)約材料,并做好材料保管,不得丟失。
六、質(zhì)量要求:
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工,工程質(zhì)量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
七、施工安全:
文明施工,如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求:
工程總工期為x個月,從x月xx號乙方進場施工開始算起,乙方必須在xxxx年xx月底前完成承包范圍內(nèi)的全部工程,最遲不能拖延到xx月xx日,如超過xx月xx日甲方要給予乙方經(jīng)濟處罰。乙方所需材料,應(yīng)x天前向甲方提出計劃,以便迅速籌備。
·九、其它未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章): 乙方簽字(章):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
日期:xxxx年xx月xx日 日期:xxxx年xx月xx日
建房后的承包合同篇十五
甲方(發(fā)包人):乙方(承包人):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,合同就雙方項目工程總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點:
工程承包范圍:
二、合同日期:
合同期限:
施工期限:
三、工程質(zhì)量標準:
工程質(zhì)量標準:
四、合同價格和付款貨幣:
合同價格為人民幣(大寫):元。
除根據(jù)合同約定的在工程實施過程中需進行增減的項目外,合同價格不作調(diào)整。
五、承包價格:
每平方米元,竣工結(jié)算建筑面積按工程實際面積計算。附屬工程價格參照市場價格計算。
六、付款方式
乙方進場后甲方付乙方進場費;完成第一層框架樓面甲方付款_____元;甲方付清后乙方開始第二層施工,第二層框架樓面完成后甲方付款_______元;付清后乙方開始磚砌抹灰工程,工程全部完工付款;甲方扣壓乙方10%的總工程款作為竣工驗收押金,經(jīng)驗收合格后7天內(nèi)一次性付清。(如果甲方修改房屋樣式或加高屋頂?shù)仍驅(qū)е鹿こ塘吭黾?,則對增加的工程量另外計算價錢。)
七、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
八、雙方責任
甲方負責“三通一平”,并負責購買“建安險”兩份;乙方必須保證工程質(zhì)量,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
九、注意安全
文明安全施工,如果施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故,一切由肇事者負責,文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
十、其它未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,可簽訂補充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力
十一、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,從簽字之日起生效,具有同等的法律效力
發(fā)包人簽字(蓋章):承包人簽字(蓋章):
年月日
建房后的承包合同篇十六
承包合同為合同。那么建房承包合同又是怎么樣的呢以下是小編整理的建房承包合同,歡迎參考閱讀。建房承包合同范x一甲方:身份證號碼:乙方:身份證號碼:甲方在鎮(zhèn)村新農(nóng)村建三間三層半房屋一棟,建筑落地面積約米米,由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:
一、承包方式:采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,主要包括:紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等,水電接至施工現(xiàn)場(配電箱后的線路由乙方負責)。乙方提供承包施工過程中的全部勞務(wù)、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的輔助材料、施工用具等。
二、承包范圍:乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;室內(nèi)裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦,同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作,配合甲方做好材料保管。
三、承包價格:按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內(nèi)容及乙方責任,施工費用總價包干,包干價格為元,含安全文明施工措施費及購買農(nóng)村建房保險費。(施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水)。
四、付款方式:乙方進場開工天后甲方付款元,完成。
第一層磚砌并搗制好樓面付款元,完成。
第二層付款元,完成。
第三層付款元,屋面完工后付款元,工程全部完工,經(jīng)驗收合格后付至元,余作為保修金待個月后,經(jīng)檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質(zhì)量缺陷,付清余款。
五、雙方責任:甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質(zhì)量,安全文明施工及購買農(nóng)村建房保險,按施工圖紙和甲方要求進行施工,節(jié)約材料,并做好材料保管,不得丟失。
六、質(zhì)量要求:乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工,工程質(zhì)量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
七、施工安全:文明施工,如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求:工程總工期為個月,從月號乙方進場施工開始算起,乙方必須在年月底前完成承包范圍內(nèi)的全部工程,最遲不能拖延到月日,如超過月日甲方要給予乙方經(jīng)濟處罰。乙方所需材料,應(yīng)天前向甲方提出計劃,以便迅速籌備。
九、其它未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。甲方簽字(章):乙方簽字(章):聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:____日期:________年____月____日____日期:________年____月____日建房承包合同范x二甲方(發(fā)包人):乙方(承包人):依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,合同就雙方項目工程總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況:工程名稱:工程地點:工程承包范圍:
二、合同日期:合同期限:施工期限:
三、工程質(zhì)量標準:工程質(zhì)量標準:
四、合同價格和付款貨幣:合同價格為人民幣(大寫):元。除根據(jù)合同約定的在工程實施過程中需進行增減的項目外,合同價格不作調(diào)整。
五、承包價格:每平方米元,竣工結(jié)算建筑面積按工程實際面積計算。附屬工程價格參照市場價格計算。
六、付款方式乙方進場后甲方付乙方進場費;完成。
第一層框架樓面甲方付款_____元;甲方付清后乙方開始。
第二層施工,
第二層框架樓面完成后甲方付款_______元;付清后乙方開始磚砌抹灰工程,工程全部完工付款;甲方扣壓乙方10%的總工程款作為竣工驗收押金,經(jīng)驗收合格后7天內(nèi)一次性付清。(如果甲方修改房屋樣式或加高屋頂?shù)仍驅(qū)е鹿こ塘吭黾樱瑒t對增加的工程量另外計算價錢。)。
七、質(zhì)量要求乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
八、雙方責任甲方負責三通一平,并負責購買兩份;乙方必須保證工程質(zhì)量,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
九、注意安全文明安全施工,如果施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故,一切由肇事者負責,文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
十、其它未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,可簽訂補充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力十。
一、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,從簽字之日起生效,具有同等的法律效力發(fā)包人簽字(蓋章):承包人簽字(蓋章):________年____月____日建房承包合同范x三甲方(授建方):姓名:身份證號:住址:______________________________________________乙方(承建方):____xx公司姓名:身份證號:住址:______________________________________________根據(jù)《建筑法》,《民法典》及有關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原則下,通過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議,為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為,特制定本合同。
一、承包方式。
1、采用包工包料方式承包,面積價格一次性包死,工程面積必須嚴格按圖紙設(shè)計施工,乙方不得隨意改變圖紙設(shè)計,未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積,不得偷工減料,使用劣質(zhì)材料,因施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題,確實需要變更的,需雙方協(xié)商一致,乙方在施工中必須接受甲方的監(jiān)工,并接受合理化建議并采納。
2、乙方自帶建筑所需一切工具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板,搭架用的竹木等,費用由乙方自理。
3、乙方的施工人員住宿問題由甲方解決,飲食等生活費用由乙方自理。
二、承建項目。
1、乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。主樓、樓梯、屋面、平臺、三樓平臺,游泳池等與主樓相關(guān)聯(lián)的所有鋼筋混凝土工程,同時作好防滲處理。
2、主樓外的沙、排水管道、化糞池等工程。
三、承包價格及付款方式承建項目的報價詳見(附表。
1);在工程開工后按合同造價先期預(yù)付40%,主體完工后預(yù)付30%,粉刷完工后預(yù)付20%,總體竣工驗收合格后剩余款項10%部分一次性付清。
四、雙方責任甲方提供施工的水電,乙方必須保證工程質(zhì)量,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工。
五、質(zhì)量要求。
1、乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時,有權(quán)要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,如:
1),所進材料一定確保質(zhì)量,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板,鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。
2),主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;主體柱地面不垂直、斷裂、露筋:橫梁斷裂、露筋;天板或地板開裂、塌陷、露筋等等),由乙方承擔賠償一切損失,乙方必須進行維修。
4、主體四角端正、墻面、地面平,墻體粉刷平整,杜絕空鼓,符合相關(guān)標準。門面貼瓷磚。
第三人人身傷亡及財產(chǎn)損害的乙方應(yīng)當負全部責任。如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故,一切由乙方負全部負責,甲方不負擔任何責任和費用。
七、工期要求主體工程工期為天,從簽訂合同之日起計算,乙方必須在________年____月____日前完成主體工程,完工時間不能超過天,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的,每拖延一天,減少工錢元,因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。
返
【本文地址:http://www.mlvmservice.com/zuowen/19419256.html】