在商業(yè)領(lǐng)域中,合同是保障合作關(guān)系穩(wěn)定的法律工具。合同的起草需要明確雙方的權(quán)益和義務(wù),語言要準(zhǔn)確、清晰。合同的簽署是雙方達(dá)成共識的重要環(huán)節(jié),請確保自身利益得到明確約定。
裝修施工合同本篇一
業(yè)主方:(以下簡稱甲方)。
施工方:(以下縮寫乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就本合同承包工程事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程總面積:
二、工程內(nèi)容:
_________。
三、承包方式:
本工程按發(fā)包展開施工總承包,主材由甲方提供更多,油漆及配件由乙方負(fù)責(zé)管理。
四、合同工期:
1、本工程合約工期為天,動工工期從年月日至年月日,按日歷天數(shù)。
2、本工程因人力不可抗拒的自然災(zāi)害或甲方原因致使施工不能正常進(jìn)行同意順延工期。
五、工程施工質(zhì)量和環(huán)評:
1、照施工圖紙、工程技術(shù)要求、經(jīng)甲方確認(rèn)的施工技術(shù)方案組織施工。
2、施工過程中甲、乙雙方溝通交流后按進(jìn)度分段環(huán)評。
六、甲方責(zé)任:
1、動工前,甲方應(yīng)付乙方展開施工技術(shù)交底,幫助乙方放線定位。
2、甲方應(yīng)委派相關(guān)負(fù)責(zé)人對工程質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)。
3、當(dāng)甲方須要展開圖紙更改和實行技術(shù)處置措施時,應(yīng)當(dāng)以通知單書面通知乙方。
4、乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好施工周邊關(guān)系,確保材料,機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場及施工的`順利進(jìn)行。
七、乙方責(zé)任:
1、乙方不能將本工程轉(zhuǎn)包,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)立即取消乙方的承包資格,因此造成的一切損失由乙方全部承擔(dān)。
2、乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)苛按施工圖紙及技術(shù)建議非政府施工,工程質(zhì)量必須達(dá)至施工規(guī)范和設(shè)計建議。
八、工程總造價:元人民幣(大寫:)。
九、退款方式:
1、合同簽定后,乙方進(jìn)場施工達(dá)到總工程量50%時,甲方付元人民幣進(jìn)度款乙方。
2、工程完工后,甲方環(huán)評合格兩周內(nèi)繳付至合約總金額的95%。
3、余款5%作為工程的質(zhì)保金,在半年質(zhì)保期滿,10個工作日內(nèi)付清工程余款。
十、償付行政處罰:
1、乙方施工總工期必須在月日晚前未能完工,甲方有權(quán)扣除乙方工程款一萬元。
2、乙方按時完工及環(huán)評合格后,甲方15天內(nèi)付清乙方工程余款。延后一天索賠甲方元,以此類推。
3、竣工日期為本工程竣工驗收通過的日期,此后半年為保修期。
十一、其他事項:
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商后簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、合同甲乙雙方在合同同期如發(fā)生糾紛,可協(xié)商解決或提交河源市法院裁決,或向工程所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同一式肆份,甲乙雙方各抱持兩份,蓋章蓋章后生效。
甲方:_________(蓋章)乙方:_________(蓋章)。
年月日年月日。
裝修施工合同本篇二
乙方(承包方):_________________。
簽訂地址:___________________。
簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________。
按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān),規(guī)定結(jié)合本工程實際情況,甲乙雙方遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則,經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下合同。
1.工程地點:___________________________。
2.工程內(nèi)容:
(1)房屋間數(shù):__________________________;
(2)建筑面積:__________________________;
(3)裝飾項目、內(nèi)容:______________________;
(4)規(guī)格:詳見甲方簽名認(rèn)定的裝飾設(shè)計施工圖紙(略)。
3.工程委托方式(下述三種方式選擇一種,甲方或乙方供料的,應(yīng)填寫材料清單,雙方簽名確認(rèn)):
(1)乙方包工包料;
(2)乙方包工,甲乙雙方各自部分包料;
(3)乙方包工,甲方負(fù)責(zé)全部供料。
4.工程圖紙?zhí)峁┓绞剑杭追綉?yīng)于開工前提供已確認(rèn)的圖紙____份給乙方作為施工依據(jù)。如圖紙變更或不符,雙方再進(jìn)行協(xié)商修改,重新確認(rèn)。
1.雙方商定,本工程總價款為人民幣_____元整(大寫:___)。
2.付款方式。
(1)合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付_____%的首期款_____元;
(5)工程進(jìn)度與付款進(jìn)度發(fā)生不同步的矛盾時,甲方應(yīng)按實際完成工程量進(jìn)度付款;
(6)雙方可以補充合同形式協(xié)商其他付款方式;
(8)甲方未按合同規(guī)定預(yù)付工程進(jìn)度款的,每逾期一天按逾期價款額的_____%支付給乙方。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,須經(jīng)雙方簽字認(rèn)可。
2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)。
(1)中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)____________________;
(2)國家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局制定的________________;
(3)甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn):_____________________。
3.工程因質(zhì)量問題的鑒定費用、調(diào)解費用及因此造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。
1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格規(guī)定,對合同中所用的材料、產(chǎn)品、設(shè)備一律實行明碼標(biāo)價,明碼的價格作為本結(jié)算的最終價格,不受市場價格波動影響。
2.甲方或設(shè)計單位指定的材料品種,由指定者提供式樣、色調(diào)和規(guī)格的樣品或樣本。
3.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、產(chǎn)品、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,如延期到達(dá),施工期順延,并按誤工期處罰。材料經(jīng)乙方驗收發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求,要及時與甲方聯(lián)系,驗收后由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
1.工程期限____天。
(1)開工日期:____年____月____日;
(2)竣工日期:____年____月____日。
2.如果因乙方原因而延遲完工,每天按裝修工程價款中人工費的____%作為違約金支付給甲方;如果因甲方原因而延遲完工,每天按裝修工程價款中人工費的_____%作為誤工費支付給乙方,違約金總額不超過人工費總額。
3.以下原因不能視為乙方延誤工期:
(1)工程設(shè)計變更和工程量變化;
(2)甲方未按時支付工程款;
(3)不可抗力;
(4)其他非乙方原因造成的停工。
4.由甲方自行挑選材料,產(chǎn)品、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),工期順延。由乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5.暫停施工。
(2)甲方在確有必要時,可要求乙方暫停施工,并在提出要求后_____小時內(nèi)提出處理意見。乙方應(yīng)按甲方要求停止施工,并妥善保護(hù)已完工工程,乙方實施甲方處理意見后,可提出復(fù)工要求,甲方應(yīng)及時給予答復(fù),由甲方承擔(dān)損失和費用,并相應(yīng)順延工期。停工責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用。因甲方不及時作答復(fù),施工無法進(jìn)行,乙方可認(rèn)為甲方部分或全部取消合同,由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
6.施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用。如因乙方原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
7.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
1.隱蔽工程的質(zhì)量驗收。
(1)隱蔽工程驗收范圍指電器線路和電線保護(hù)裝置、水管、家用中央空調(diào);
(2)乙方根據(jù)合同約定對隱蔽工程先自檢再驗收,乙方必須在_____小時前通知甲方參加。如甲方不能按時參加,須在開始驗收_____小時前向乙方提出延期要求,但延期不能超過_____天。如甲方既未提出延期要求,又不參加驗收,乙方可自行組織驗收,甲方應(yīng)承認(rèn)驗收記錄。
(3)如驗收不合格,乙方在限定時間內(nèi)整改后重新驗收,如工程符合規(guī)范要求,驗收_____小時后甲方不在驗收記錄上簽字,可視為甲方已經(jīng)同意,乙方可繼續(xù)進(jìn)行施工。
2.工程竣工質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方通知甲方進(jìn)行竣工驗收。驗收合格后辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
3.乙方應(yīng)在竣工驗收的_____天前通知甲方,甲方應(yīng)在_____天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄驗收權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方如自行搬進(jìn)入住,視為驗收合格。
4.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。
1.乙方在裝修施工質(zhì)量范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝修裝修工程保修期限為_____年;有防水要求的廚房、衛(wèi)生間等的防滲漏保修期限為_____年。保修期自住宅室內(nèi)裝修裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2.保修期內(nèi),乙方應(yīng)在接到修理通知后_____天內(nèi)派人修理。
3.保修期的保修內(nèi)容均采用修復(fù)形式。
4.保修期內(nèi)因使用不當(dāng)和非裝潢的外力原因所造成的損壞,不屬于保修范圍,維修的材料和人工費均由甲方自行負(fù)責(zé)。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充合同,補充合同與本合同具有相同法律效力。
2.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的______%作為違約金付給對方,因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行賠償。
3.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)約,可視為本合同解除。
4.甲方?jīng)]有及時給予確認(rèn)簽證,不按合同約定支付款項或履行自己的義務(wù)及發(fā)生其他使合同無法履行的行為,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任(包括支付因違約導(dǎo)致增加的費用和從支付之日起計算的應(yīng)支付款項的利息),并相應(yīng)順延工期,按合同條款約定支付違約金,賠償因違約給乙方造成的損失。
5.乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計要求,或發(fā)生其他使合同無法履行的行為。乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,按約定向甲方支付違約金,賠償因違約給甲方造成的損失。
1.合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決,或憑本合同向裝修協(xié)會或消費者協(xié)會投訴,請求協(xié)調(diào)處理。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決、或協(xié)商,調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向_____人民法院提起訴訟。
1.本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字生效,雙方依合同約定嚴(yán)格執(zhí)行合同條款內(nèi)容。
2.本合同(包括補充合同)一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)_____份,具有與同等法律效力。
裝修施工合同本篇三
甲方:
乙方:
本著“自愿互利、真誠合作”的原則,為明確工程施工內(nèi)容和雙方責(zé)任,甲乙雙方根據(jù)本程的具體情況和施工環(huán)境的特點,經(jīng)雙方商定,達(dá)成以下合同條文,供雙方共同遵守:
一、工程概況。
1、工程名稱:室內(nèi)裝修工程。
2、工程地點:
3、工程范圍:室內(nèi)裝修,水工工程。
4、承包范圍:包工。
5、施工工期:本工程自__年__月__日開工,至__年__月__日。
二、承包造價及工程量:
各項造價詳見工程報價清單,工程量按最終實際工程量結(jié)算。
三、施工要求及驗收約定:
1、乙方在施工過程中,按照圖紙施工;
2、不得浪費材料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按實際價格的二倍從工程款中扣除;
3、甲方材料出倉并經(jīng)乙方簽領(lǐng)后由乙方負(fù)責(zé)保管;
5、由于乙方施工錯誤造成材料損壞,其損壞材料按實際價格從工程款中扣除;
6、如果因甲方提供的材料及設(shè)備不合格而影響工程質(zhì)量,從而造成返工的費用由甲方承擔(dān)。
四、付款方式:
按實際工程量進(jìn)度的付款,工程款完成后十五天付清總工程款。
五、雙方責(zé)任:
1、甲方的責(zé)任:協(xié)助乙方現(xiàn)場施工,并及時提供施工材料給乙方施工使用;
2、乙方的責(zé)任:安全施工,施工途中避免一切安全事故,發(fā)生工傷事故或造成第三方損失,由乙方自行承擔(dān)一切后果責(zé)任,與甲方無關(guān)。
六、本合同未盡事宜由甲乙雙方另議條文履行或協(xié)商解決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
八、合同從雙方簽字之日起生效。
甲方代表:
乙方代表:
日期:
裝修施工合同本篇四
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
(1)______室,計______平方米;
(2)______廳,計______平方米;
(3)______廚房,計______平方米;
(4)______衛(wèi)生間,計______平方米;
(5)______陽臺,計______平方米;
(6)________過道,計______平方米;
3、其他(注明部位)____________,計________平方米。
總計:施工面積____________平方米。
4、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
6、工程開工日期:______年______月______日
7、工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設(shè)計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、稅金(3.41%)___________元;
8、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照上海市地方標(biāo)準(zhǔn)db31/t30—1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:上海市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
5、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
6、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。詳見《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)
付款百分比
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
甲方付清工程價款,詳見《家庭裝潢工程工程結(jié)算表》,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
4、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
1、工程質(zhì)量驗收,詳見《家庭裝潢工程質(zhì)量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。
(1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
(2)二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。
(3)如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
(1)應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機(jī)構(gòu),也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
(2)指派(姓名)__________為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
(3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
(4)嚴(yán)格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
(5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補償。
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決?;驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向上海市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向——仲裁委員會申請仲裁;——人民法院提起訴訟。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):(簽章)________乙方:(簽章)________
住所地址:________ 企業(yè)地址:________
郵政編碼:________ 郵政編碼:________
工作單位:________ 法人代表:________
委托代理人:________ 委托代理人:________
電話:________ 電話:________
簽約地址:________ 簽約日期:________
裝修施工合同本篇五
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》,雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方將工程分包給乙方施工。本著平等互利、協(xié)商一致的原則雙方就有關(guān)事項達(dá)成以下協(xié)議:
第1條總包工程概況:
1.1工程名稱:_________________。
1.2工程地點:_________________。
1.3整體工程開竣工日期:
第2條本分包合同承包范圍:按人工報價清單的工程項。
第3條承包方式:清包工(包工不包料)。
第4條合同工期:
4.1本項目施工期:_________________年_________________月_________________日止。
4.2根據(jù)施工現(xiàn)場具體情況雙方確定本分包合同施工的詳細(xì)工程施工進(jìn)度計劃,乙方應(yīng)嚴(yán)格按施工進(jìn)度計劃施工,保證每區(qū)段工作和整個分包工程按時完工,任一區(qū)段工作的延誤都應(yīng)被視為工期延誤。
第5條合同價款。
5.1本工程合同款單價:按人工報價清單(報價清單作為合同的符件1)(不含稅價)。
5.2工程量計算原則:實際面積或人工報價清單說明。
5.3零工按每人每天_________________元結(jié)算(八小時制)。
第6條分項工程質(zhì)量要求:
6.1分項工程質(zhì)量達(dá)到國家驗收規(guī)范及建設(shè)方的驗收標(biāo)準(zhǔn)要求(建設(shè)方的驗收標(biāo)準(zhǔn)要求,作為合同的符件2)。
第7條甲方責(zé)任:
7.1分項工程開始施工前,甲方負(fù)責(zé)組織圖紙技術(shù)交底,審查乙方的裝修分項工程施工方案。
7.6協(xié)調(diào)本分包合同范圍內(nèi)分項工程施工與其它工序施工之間的關(guān)系。
7.7及時提供乙方施工所需指令、批文、圖紙洽商等有關(guān)工程文件。
7.8監(jiān)督檢查乙方施工,辦理驗收手續(xù)。
第8條乙方責(zé)任:
8.1按合同約定及甲方要求的`時間準(zhǔn)時進(jìn)場;
8.2按設(shè)計質(zhì)量要求編制施工方案,根據(jù)甲方月、周施工計劃組織施工。
8.3施工前先做樣板,經(jīng)甲方和監(jiān)理單位同意后方可進(jìn)行大面積施工。
8.5明確工地負(fù)責(zé)人,并向甲方提供施工人員名單及本工種上崗證。
8.6負(fù)責(zé)分包工程的成品保護(hù)工作,并保證不損壞其它施工方的已完項目,如有損壞,乙方自費予以修復(fù)。
8.7乙方如果施工中途故意停工,影響工程施工進(jìn)度,甲方有權(quán)解除合同,并不支費已完成工程量的所余工程款,并追究其法律責(zé)任。
8.8乙方如果中途自動退場的,甲方有權(quán)扣除乙方所有工程款,并保留對其追查法律責(zé)任的權(quán)力。
8.9分包方負(fù)責(zé)施工所用工具(含各種電鋸及鋸片、各種電鉆及各種型號電鉆頭、云石機(jī)及云石機(jī)介片、各種型號的開孔器、鋁合金靠尺、介刀介刀片、施工用手套、沙紙架、沙紙打磨機(jī)、切割機(jī)、磨機(jī))及所用的電線、地拖線等,并保證所用工具性能良好,符合甲方的安全要求、形象要求及國家和當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定。
8.10遵守甲方現(xiàn)場關(guān)于安全、文明施工、后勤衛(wèi)生、環(huán)保、消防、保衛(wèi)等方面的管理規(guī)定。違反規(guī)定,造成的一切責(zé)任及損失均由乙方承擔(dān)。
8.11每天下午下班時乙方必須清理現(xiàn)場衛(wèi)生,否則每次罰款100元;
8.12負(fù)責(zé)配合甲方對本分包工程竣工驗收及資料的編制。
8.13乙方必須嚴(yán)格按照施工進(jìn)度計劃施工,如因乙方人力不足或其他原因造成工期延誤,甲方有權(quán)按500元/天處罰。
第9條工程質(zhì)量與驗收:
9.1甲乙雙方根據(jù)建設(shè)方工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)驗收規(guī)范進(jìn)行施工和驗收。
9.2乙方隨時接受甲方對工程質(zhì)量的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,如乙方施工的工程未能達(dá)到建設(shè)方工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范,應(yīng)進(jìn)行返工、修改并承擔(dān)返工修改的費用,工期不予順延。
9.3在分包施工中,乙方應(yīng)服從甲方發(fā)出的任何工作指令,因甲方指令或其它非乙方原因?qū)е碌墓こ藤|(zhì)量事故責(zé)任及經(jīng)濟(jì)支出或因甲方指令引起的合同外經(jīng)濟(jì)支出,均由甲方承擔(dān)。
第10條工程款支付:
10.1本分包工程進(jìn)度款支付方式按月進(jìn)度付款。
10.3保修期兩年??⒐そY(jié)算時留5%保修金,保修期滿后十天內(nèi)結(jié)清。
第11條違約:
11.1甲方代表不能及時給出明確指令、確認(rèn)、批準(zhǔn),不履行合同約定的有關(guān)責(zé)任,應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切違約責(zé)任。
11.2乙方施工質(zhì)量達(dá)不到建設(shè)方工程質(zhì)量要求、不履行合同約定的有關(guān)責(zé)任,應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的一切損失。
11.3因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應(yīng)提前3天通知違約方后,方可中止或解除合同,由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
第12條安全及文明施工:
12.1乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,對其施工人員進(jìn)行安全教育及安全交底,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用。非乙方責(zé)任造成的傷亡事故,由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任和有關(guān)費用。
發(fā)生重大傷亡事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報有關(guān)部門并通知甲方代表。同時按政府有關(guān)部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件,發(fā)生的費用由事故責(zé)任方承擔(dān)。
在有毒有害環(huán)境中施工,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定自備相應(yīng)的防護(hù)措施,費用由乙方自行承擔(dān)。
12.2乙方負(fù)責(zé)所承包工程施工的安全防護(hù)工作,配備專職安全員,對操作工人的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。
12.3乙方在施工中所用的全部機(jī)具必須經(jīng)檢驗合格,并符合國家有關(guān)規(guī)定和機(jī)具安全使用標(biāo)準(zhǔn)。若乙方違反操作規(guī)程或使用不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的各類機(jī)械設(shè)備及生產(chǎn)機(jī)具,而造成的一切安全事故,均由分包方自行負(fù)責(zé),并承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。第13條工期、質(zhì)量約定:
13.1由于乙方原因造成工期延誤,每拖延一天,乙方應(yīng)向甲方交納1000元,乙方不預(yù)繳納的,甲方有權(quán)利直接在乙方工程合同款里扣除作為拖期罰款。
13.2甲方未能按時提供合格工作面或其他原因致使乙方不能按期施工,由此產(chǎn)生的一切損失由甲方承擔(dān),并且每延誤一天甲方支付乙方實際發(fā)生的窩工損失費。
13.3因乙方原因致使本分包工程施工質(zhì)量不符合建設(shè)方的規(guī)定或質(zhì)量驗收達(dá)不到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)按甲方的要求進(jìn)行拆除、剝離及重做,并承擔(dān)因此發(fā)生的所有經(jīng)濟(jì)支出以及因此給甲方帶來的經(jīng)濟(jì)損失。
第14條合同生效與終止。
14.1本合同自雙方簽字蓋章或簽字之日起生效;
15.2本合同在雙方完成約定工作內(nèi)容,工程款結(jié)算后即告終止。
第15條合同份數(shù)。
15.1本合同一式兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。
甲方(蓋章):_________________。
甲方代表簽字:_________________。
聯(lián)系電話:_________________。
乙方(蓋章):_________________。
乙方代表簽字:_________________。
聯(lián)系電話:_________________。
日期:_________________
裝修施工合同本篇六
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人綜合樓的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.1工程地點:________________________。
1.2工程承包方式:承包人包工、包料。
1.3工程期限____天,開工日期____年___月___日,竣工日期_____年___月___日。
1.4合同價款:本合同工程暫定造價為(大寫)_________________________。
第二條工程結(jié)算方式。
工程結(jié)算造價編制以《____年_____省建筑裝飾工程預(yù)算定額》及____年____月《_____省工程造價信息》為依據(jù),不能直接套用定額及信息價的,應(yīng)提前通知甲方,由甲方確認(rèn)品牌及價格后再行施工。特別貴重材料及器材品牌及價格由雙方另行面議。工程量按實結(jié)算。
發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙貳份,發(fā)包人、承包人各壹份(詳見附表:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)。
第四條發(fā)包人義務(wù)。
4.1開工前7天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。
4.2提供施工期間的水源、電源。
4.3派置______為甲方代表協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工監(jiān)理。
4.4參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收。
第五條承包人義務(wù)。
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
5.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
5.3乙方在施工中發(fā)生的安全事故,一切責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
5.4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場,施工人員和設(shè)備必須在7天內(nèi)撤離施工現(xiàn)場。
5.5乙方應(yīng)對該單位工程的產(chǎn)品負(fù)責(zé),應(yīng)做好設(shè)備、器材的防盜、防竊及產(chǎn)品保護(hù)工作至驗收交付甲方時為止。
5.6乙方派項目經(jīng)理_______負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工工作。
第六條工程變更。
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
第七條材料的提供。
第八條工期延誤。
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計變更。
(2)不可抗力。
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
8.3發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
8.4因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔(dān),工期不順延。
第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):《建筑裝飾施工質(zhì)量驗收規(guī)程》以及相關(guān)的驗收標(biāo)準(zhǔn)。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由相關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān)。
第十條工程驗收和保修。
10.1雙方約定在施工過程中屬隱蔽工程的需書面通知甲方進(jìn)行隱蔽驗收;承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收,驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。
10.2工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人接到驗收通知后七天內(nèi)組織驗收,經(jīng)相關(guān)部門驗收合格后填寫工程驗收單并辦理移交手續(xù)。
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為一年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
第十一條工程款支付方式。
11.1雙方約定按以下方式支付工程款:
(1)開工前按暫定價的20%預(yù)付施工備料款_____元。
(2)工程進(jìn)度至50%時再付_____元。
(3)工程進(jìn)度至80%時再付_____元。
(4)工程竣工驗收后10天內(nèi)付______元。
(5)工程竣工結(jié)算后留5%作為工程質(zhì)量保證金,余款7天內(nèi)一次性付清。
11.2工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后___日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。
11.3工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條違約責(zé)任。
12.1合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
12.2未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
12.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)發(fā)行時,該方應(yīng)及時通知另一方辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
12.4發(fā)包人未按期支付工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。
12.5由于承包人原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
12.6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金________元。
第十三條合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的地點。
第十五條附則。
15.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
15.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
15.3本合同一式肆份,雙方各執(zhí)貳份。
15.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人(簽字)___________承包人(蓋章)___________。
法定代表人_______________法定代表人_______________。
委托代理人_______________委托代理人_______________。
裝修施工合同本篇七
甲方:
乙方:
甲方因生產(chǎn)(工作)需要,雇請乙方。經(jīng)雙方自愿協(xié)商同意,訂立本裝修用工合同。
自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。其中試用期二個月,試用期間工資為xxx元(其中生活費,房租,水電費每月xx元)。
乙方同意服從甲方的生產(chǎn)(工作)需要:在崗位,承擔(dān)生產(chǎn)(工作)任務(wù)。
甲方應(yīng)根據(jù)上級部門的有關(guān)規(guī)定制定各項管理規(guī)章制度,乙方應(yīng)自覺遵守國家的法律,法規(guī)和本單位制定的各項規(guī)章制度,服從管理,積極做好工作。
甲方有權(quán)對乙方履行職責(zé)和執(zhí)行制度的情況檢查、督促、考核和獎懲。
1、甲方實行8小時工作制度,因工作需要,有時要進(jìn)休息換班,乙方應(yīng)服從甲方的安排。
2、甲方執(zhí)行本市中等工資標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,保證乙方的工資收入不低于本市當(dāng)年規(guī)定的中等工資標(biāo)準(zhǔn)。
3、乙方工資按元/月,試用期滿根據(jù)乙方所從事的工作表現(xiàn)在位認(rèn)證由甲方負(fù)責(zé)給予乙方加薪。
4、甲方每月十五日如期發(fā)放工資,(逾期未發(fā)工資的,從超過發(fā)薪日期第六日起,甲方每天按拖欠工資額1%的標(biāo)準(zhǔn)賠償給乙方)。
1、退職費,凡在本單位連續(xù)鑒定用工裝修用工合同,裝修用工合同期滿后,視工作年限發(fā)一次性退職費,滿三年的發(fā)給人民幣800元,滿五年的發(fā)給人民幣1500元,滿八年的發(fā)給人民工幣2000元,滿十年的發(fā)給人民幣3500元。
2、探親休假,凡在本單位連續(xù)工作時間達(dá)到兩年以上者,分別可享受探親假待遇,休假其間發(fā)給基本工資,路費自理。工作滿兩年可享受七天假期,滿三年可享受十天假期,滿四年以上者可享受十四天假期。
1、乙方有權(quán)拒絕甲方的違章指揮,對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為,有權(quán)提出批評并向有關(guān)部門檢舉、控告。
1、有下列情形之一的裝修用工合同一方可以隨時解除勞動裝修用工合同。
(1)雙方一致同意的。
(2)乙方試用期不合錄用條件或乙方不愿供職的。
(3)乙方被叛刑,送勞動教養(yǎng)、以及有、盜竊、賭博、打架斗毆、營私舞弊等嚴(yán)重問題,或因失職給單位造成重大損失和屢次違犯勞動紀(jì)律,經(jīng)教不改的。
(4)甲方有以暴力威脅或非法限制乙方的人身自由,強迫勞動、侮辱乙方合法權(quán)益行為的。
(5)甲方連續(xù)二個月不支付乙方工資的。
(6)有關(guān)部門確認(rèn)勞動安全、衛(wèi)生條件惡劣的'。
(7)律法規(guī)規(guī)定的其它情形。
2、有一方提出解出勞動裝修用工合同的,應(yīng)提前15天書面通知另一方。
甲方辭退:
(1)甲方因生產(chǎn)經(jīng)營,技術(shù)條件等客觀情況發(fā)生變化,需裁減人員的。
(2)乙方患病或因公負(fù)傷的醫(yī)療期滿,不能從事原來的工作,也不能從事另行安排的工作。
3、如在裝修用工合同其內(nèi)提出辭工沒有得到批準(zhǔn)離開的甲方有權(quán)不退還給乙方壓金和當(dāng)月工資。
4、在裝修用工合同期內(nèi)乙方嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律被甲方開除的,甲方不退還壓金和當(dāng)月工資。
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商同意,自愿簽訂本裝修用工合同,共同遵守本裝修用工合同所列條款。
甲方:
乙方:
裝修施工合同本篇八
甲方:
乙方:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
1.工程地址:
2.居室規(guī)格:室廳廚衛(wèi),面積。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢設(shè)計施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式:甲方參與采購材料,設(shè)備,家具,家電,乙方負(fù)責(zé)設(shè)計,施工安裝,并代付所有款項_。
5.工程開工日期:年月日
6.工程竣工日期:年月日
第二條:工程價款。
工程價款(金額大寫)。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的60%,當(dāng)工期進(jìn)度過半,甲方即第二次付施工工費的30%,剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)。甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的`材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
1.工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。
1.甲方責(zé)任。
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
2)如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方責(zé)任。
1)應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
4)嚴(yán)格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補償。
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(業(yè)主):_________(簽章)乙方:_________(簽章)。
簽約日期:_________簽約日期:_________
裝修施工合同本篇九
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.1工程名稱:_________。
1.2工程地點:_________。
1.3承包范圍:_________。
1.4承包方式:_________。
1.5工期:本工程自_________年_________月_________日開工,于_________年_________月_________日竣工。
1.6工程質(zhì)量:_________。
1.7合同價款(人民幣大寫):_________。
第二條甲方工作。
2.1開工前_________天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙做法說明_________份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及汛等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托監(jiān)理公司進(jìn)行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師,其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方_________份。
2.4負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
第三條乙方工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條關(guān)于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300—88)等國家制訂的施工及驗收為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項目達(dá)以優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)得驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。
6.1雙方商定本合同價款采用第_________種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加_________%包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括內(nèi)容。
(3)可調(diào)價格:按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2本合同生效后,甲方分_________次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_________天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在_________天內(nèi),結(jié)清尾款。
第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定。
7.1本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表一),應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔(dān)運輸用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條獎勵和違約責(zé)任。
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方_________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的_________%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方_________元,作為獎勵。
9.3乙方按照甲方要求,全部蔌部分工程項目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方_________元,作為獎勵。.
9.4乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙主方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.7未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.8因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十條爭議或糾紛處理。
10.1本合同在履期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
10.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁;當(dāng)事人未在合同中約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。
第十一條其他約定。
_________。
第十二條附則。
12.1本工程需要進(jìn)行保修或保險時,應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2本合同正本_________份,雙方各執(zhí)_________份。副本_________份,甲方執(zhí)_________份,乙方執(zhí)_________份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4附件。
(1)施工圖紙或作法說明。
(2)工程項目一覽表。
(3)工程預(yù)算書。
(4)甲方提供貨物清單。
(5)會議紀(jì)要。
(6)設(shè)計變更。
(7)其他。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
法定代表人(簽):_________法定代表人(簽):_________。
代理人(簽):_________代理人(簽):_________。
單位地址:_________單位地址:_________。
電話:_________電話:_________。
傳真:_________傳真:_________。
郵編:_________郵編:_________。
開戶銀行:_________開戶銀行:_________。
戶名:_________戶名:_________。
賬號:_________賬號:_________。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
裝修施工合同本篇十
一、協(xié)議內(nèi)容:甲方委托乙方對甲方門面裝修的店內(nèi)裝飾進(jìn)行設(shè)計及施工。
二、乙方按甲方書面確認(rèn)的裝飾方案進(jìn)行施工。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
甲方的權(quán)利。
1、甲方有權(quán)對不符合甲方設(shè)計意圖的地方要求返工的權(quán)利;
2、對乙方裝修過程中的重大質(zhì)量問題,甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外,還有終止合同的權(quán)利。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
乙方的權(quán)利。
1、乙方有按時取得勞動報酬的權(quán)利,甲方應(yīng)按合同約定的付款方式支付裝飾款。
乙方的義務(wù)。
1、乙方應(yīng)做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);
乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);
因乙方原因造成的火災(zāi)事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負(fù)責(zé)賠償相應(yīng)損失。
2、自甲方交付乙方之日起,乙方應(yīng)協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負(fù)責(zé)。
5、精心施工,認(rèn)真負(fù)責(zé),打造精品工程,質(zhì)量要求:
所有墻壁外向?qū)谴纱u的鋪貼均采用45度切對角,切角過程包括:機(jī)器切割和人工打磨。
瓷磚的'鋪貼后還不得有出現(xiàn)地面不平和積水的現(xiàn)象。
墻面括完后,不得有不平,括刷痕跡、劃傷及不光滑現(xiàn)象。
工藝天花板不得有接縫不嚴(yán)不平,接角脫落及明釘眼等現(xiàn)象。
具體質(zhì)量要求參照乙方在形象店的施工質(zhì)量;
施工過程中如因施工不當(dāng)所造成的材料破損由乙方負(fù)責(zé)按原價賠償。
五、工程內(nèi)容及合同金額:
工程內(nèi)容及單價按甲乙雙方認(rèn)定的裝飾項目預(yù)算單按實際項目計算;
合同預(yù)算金額:
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣:本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣:要求:最終裝飾總金額不得超出預(yù)算金額的10%,超出部分友好協(xié)商,協(xié)商不成功,則由乙方完全負(fù)責(zé)。
六、分期付款方式:
首期:甲方先付工程預(yù)算造價的5%訂金給承包方,即籌備施工圖。
二期:乙方電工、水工材料進(jìn)場開工十天內(nèi)甲方付預(yù)算金額的30%給乙方。
三期:木工材料進(jìn)場后十天內(nèi)甲方付預(yù)算金額的25%給乙方。
四期:工程完工后二十天內(nèi)進(jìn)行驗收,合格后,甲方付預(yù)算金額的35%給乙方。
余款5%作為乙方對整個工程的質(zhì)量保證金,在保修期滿后五天內(nèi)支付給乙方。
七、協(xié)議工程完成期限:
本工程施工期限自公元____年____月____日起至____年____月____日止,共計____天。
八、違約責(zé)任:
甲方在乙方施工過程中發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量問題或乙方在設(shè)計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然后在施工過程中要求增加并抬高單價,甲乙雙方在協(xié)商不成功的條件下,甲方有權(quán)中止合同,合同中止后,乙方應(yīng)該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失,而已經(jīng)完工的合格工程量甲方可按裝飾預(yù)算單價支付給乙方。
乙方未經(jīng)甲方同意中止合同,則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金,并退回已經(jīng)預(yù)付的所有款項。
而戰(zhàn)爭及自然災(zāi)害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協(xié)議無法履行除外。
本協(xié)議未完善之外、雙方友好、平等協(xié)商解決,如協(xié)商不成按本合同相關(guān)的法律法規(guī)處置。
九、若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方,或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工,則工期順延。
若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費____元。
如因甲方拖欠此類材料造成的誤工,則工期順延。
若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費____元。
十一、工程期間,裝飾押金為甲方支付,辦理屋村出入證等。
工程所使用的水電費用如不超過200元,由甲方負(fù)責(zé),如超出部分則由乙方負(fù)責(zé)。
十二、甲方必須在工程完工后二十天內(nèi)進(jìn)行工程驗收,不經(jīng)驗收而經(jīng)營則視為甲方已驗收合格而經(jīng)營。
十三、保修期限:自甲方驗收合格起算,保修時間為一年。
十四、協(xié)議到期甲方如有意續(xù)約,應(yīng)在計劃時間內(nèi)與乙方進(jìn)行協(xié)商。
本協(xié)議共2頁一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
十六、其它約定事項。
十五、本協(xié)議附附件一份。
甲方:____乙方:____。
地址:____地址:____。
代表人:____代表人:____。
電話:____電話:____。
簽約日期:____年____月____日簽約日期:____年____月____日
裝修施工合同本篇十一
甲方:
乙方:
甲方就乙方對商鋪進(jìn)行裝修改造活動,根據(jù)《北京市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《鳳翔商廈經(jīng)營管理制度》及其它各項規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本裝修用工合同。
本裝修用工合同裝修場地位于懷柔區(qū)商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內(nèi)之層號商鋪。
裝修期限自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。
乙方進(jìn)入場地裝修前,需向商廈管理處繳納裝修抵押金2000元,裝修完成后,經(jīng)商廈管理處確認(rèn)無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設(shè)施設(shè)備等條件后,一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
1、甲方有權(quán)對乙方提出的商鋪裝修改造方案進(jìn)行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復(fù)后方可進(jìn)行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內(nèi)容等詳盡信息。
3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔(dān)。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設(shè)施、設(shè)備等造成損毀的由乙方負(fù)全責(zé)并承擔(dān)所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內(nèi)完成,否則每逾期一日應(yīng)交納違約金(日租的兩倍)元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內(nèi)設(shè)置固定裝置),應(yīng)經(jīng)甲方事先書面同意。未經(jīng)書面同意改造的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進(jìn)行改造,或增加照明設(shè)施等,須報經(jīng)商廈管理處審核,并經(jīng)書面回復(fù)后嚴(yán)格按照《北京市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復(fù)原狀,并承擔(dān)由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應(yīng)對建筑物的主體結(jié)構(gòu)安全,消防、電路、空調(diào)和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營,否則,乙方應(yīng)立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈,不得影響商廈內(nèi)的整體環(huán)境美觀,否則,將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內(nèi)的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。
11、乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條裝修用工合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本裝修用工合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
20xx年xx月xx日。
裝修施工合同本篇十二
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國價格法》,中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況。
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點:__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結(jié)構(gòu):_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款:____元,大寫(人民幣):_____。
其中:
材料費:______,人工費:______。
管理費:______,設(shè)計費:______。
垃圾清運費:______,稅金(3.41%):____。
其他費用:______。
經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。
二、關(guān)于材料供__________的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供__________的材料、設(shè)備,__________為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并__________按時供__________到現(xiàn)場,乙方__________辦理驗收手續(xù)。如甲方供__________的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方__________及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供__________的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均__________用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,__________按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供__________的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,__________禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,__________按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1、本工程執(zhí)行db08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》____市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由___方設(shè)計施工方案。
3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進(jìn)行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方__________予賠償。
6、工程驗收。
甲、乙雙方__________及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進(jìn)行驗收,甲方__________予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗,乙方__________按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
7、工程竣工:乙方__________提前三天通知甲方驗收,甲方__________自接到通知____日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方__________承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地__________符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中__________采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結(jié)算:詳見附件六《工程結(jié)算單》。
3、工程保修期________年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均__________出具收據(jù),施工結(jié)束須開具發(fā)票。
六、其它事項。
1、甲方工作:
(1)甲方__________在開工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部__________或部分__________房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分__________的房屋中所滯留的家具、陳_____等__________采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相__________審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
(2)指派____為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜,對其行為乙方__________予認(rèn)可。如更換人員,乙方__________及時書面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方__________補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的1%支付違約金。
2、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、糾紛處理方式:
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向____省建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向市仲裁委員會申請仲裁,如仲裁亦不能解決則向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除:
1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,__________經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,__________按合同總價款5%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
十一、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方:
乙方:
裝修施工合同本篇十三
______________有限公司(以下簡稱甲方)。
______________(以下簡稱乙方)。
為統(tǒng)一和提高店面和產(chǎn)品形象,為乙方營造更好的銷售環(huán)境,經(jīng)雙方協(xié)商,本著自愿、平等、互惠、互利的原則,達(dá)成如下合同:
自合同簽定之日,甲方負(fù)責(zé)為乙方提供店面整體設(shè)計及裝修。裝修內(nèi)容包括:
門頭廣告牌的設(shè)計、制作、安裝;
產(chǎn)品形象墻的設(shè)計、制作、安裝;
產(chǎn)品展示架的設(shè)計、制作、安裝;
店內(nèi)主體色調(diào)的制定、粉刷;
店內(nèi)棚頂?shù)跗斓脑O(shè)計、制作、安裝;
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產(chǎn)品說明。
自合同簽訂之日起,乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。
乙方在合同簽訂之日起一年內(nèi)不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產(chǎn)品,否則將扣除乙方的裝修保證金。
甲、乙雙方合作滿一年后,乙方能很好的維護(hù)甲方的產(chǎn)品形象,并無違約情況,甲方將如數(shù)返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現(xiàn))。
本合同一式_______份,甲方_______份,乙方_______份。
本合同修改由雙方協(xié)商解決。
本合同自雙方蓋章之日起生效至_______年_______月_______日終止。
甲方:_______乙方:_______。
負(fù)責(zé)人:_______負(fù)責(zé)人:_______。
聯(lián)系電話:_______聯(lián)系電話:_______。
____年___月___日____年___月___日。
裝修施工合同本篇十四
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
依據(jù)【民法典】以及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲乙雙方在平等互利的基礎(chǔ)上達(dá)成一致意見,為明確雙方在履行過程中的.權(quán)力、義務(wù)和責(zé)任,就乙方承攬甲方工程等事宜,制定本合同,以供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點:德安縣楊橋工業(yè)園。
工程內(nèi)容:貼地面墻面磚、防水、衛(wèi)生間地面墻面磚蹲坑安裝門、樓梯踏步等。
二、結(jié)算單價:
1、工程造價按600x600地面磚每平方米15元,地腳線每米3元,樓梯踏步每步40元包括三角,衛(wèi)生間每個800元,公衛(wèi)按地面平方350元/平方。灶臺每組80元,廚房墻面磚每平方20元。
2、工程完成后付總工程款的80%,剩余工程款驗收合格后兩個月內(nèi)付清。
三、工程質(zhì)量。
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求施工。
2、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按有關(guān)規(guī)定和本合同規(guī)定。經(jīng)甲方和有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門檢驗,工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
3、甲方可以隨時對工程作業(yè)進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行檢查,乙方施工不符合雙方約定的要求或有關(guān)技術(shù)規(guī)定,甲方可要求乙方停工。
四、安全責(zé)任。
1、乙方必須加強施工人員安全管理,在施工過程中必須嚴(yán)格按照安全規(guī)范施工,如出現(xiàn)安全事故由甲乙雙方共同承擔(dān)。
五、雙方責(zé)任。
1、甲方責(zé)任:
2、乙方責(zé)任:
服從甲方現(xiàn)場質(zhì)量、安全、按期完成本合同約定胡全部工作內(nèi)容并交付使用,如出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,經(jīng)檢查后是乙方技術(shù)問題,乙方應(yīng)負(fù)全責(zé)。
六、爭議解決。
如雙方發(fā)生爭議,甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商,協(xié)商不成可以向人民法院提起訴訟。
七、未盡事宜,雙方協(xié)商一致可以訂立補充條款合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
八、本合同自雙方簽字或蓋章后生效,本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:
聯(lián)系方式:
乙方:
聯(lián)系方式:
_________年_________月_________日。
裝修施工合同本篇十五
甲方:
乙方:
現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商,甲方現(xiàn)將___樓的外墻裝修承包給乙方施工,現(xiàn)為了雙方的共同責(zé)、權(quán)、利,達(dá)成如下協(xié)議:
一、承包范圍:
1、___棟所有外墻貼面、滴水線條、臺面抹灰的壓光、所有窗臺(不含飄窗套)、窗套接口刷到位(后道工序負(fù)責(zé)接口),乙方負(fù)責(zé)拆架及碼堆至指定地方。
2、乙方進(jìn)場后,只負(fù)責(zé)灰桶、鏟、扁擔(dān),其余次材均不負(fù)責(zé)。
二、承包單價:
外墻裝修以外墻貼面實際面積___元___平方米計算。
三、付款方式。
1、乙方進(jìn)場后外墻拉毛至第四層甲方付乙方生活費____%。
2、該項目拉毛完工后,甲方付乙方工程進(jìn)度費用(拉毛費)____%(按每平方___元計?。?/p>
3、乙方外墻貼面完成三層后,經(jīng)甲方驗收合格,甲方付給乙方已完成部分工程進(jìn)度款的____%,待乙方全部完成外墻貼面,經(jīng)甲方驗收合格后,甲方付至整個工程量的____%。
4、余下____%作為質(zhì)保金,一年后的30個工作日內(nèi)付清。
四、質(zhì)量安全:
1、乙方必須確保外墻粉刷分項工程驗收合格。如出現(xiàn)質(zhì)量問題,概由乙方承擔(dān)所有相關(guān)責(zé)任。
4、乙方必須加強安全防范意識,加強對施工人員的安全培訓(xùn)和班前教育,確保施工安全。嚴(yán)禁酒后作業(yè),穿拖鞋上工作平臺工作,如乙方施工人員違規(guī)操作或違章作業(yè)而造成的不良后果,一切損失和責(zé)任概由乙方自行承擔(dān)。
五、進(jìn)度。
本合同內(nèi)粉刷工程總工期為30天(日歷工期),乙方必須按時完成。如乙方拖延工期,每拖延一天,罰款200元。
六、其他未盡事宜,需甲乙雙方共同協(xié)商解決,此協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
甲方:
乙方:
裝修施工合同本篇十六
申請再審人(一審被告,二審上訴人):酈先生,性別,出生日期,民族,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
被申請人(一審被告,二審上訴人):____________________云南電網(wǎng)__________局:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
負(fù)責(zé)人:王__________,該局局長。
被申請人(一審原告,二審上訴人):肖__________,性別,出生日期:_________________,民族:_________________,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
被申請人(一審被告,二審被上訴人):昭通__________公司:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
法定代表人:李__________,該公司執(zhí)行董事。
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案,不服云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當(dāng)事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當(dāng)再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,向貴院申請再審。
1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔(dān)責(zé)任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔(dān)。
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當(dāng)事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當(dāng)再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,具體理由如下:
原審以國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定,認(rèn)定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊,對承攬人具有選任不當(dāng)?shù)倪^錯,認(rèn)定申請再審人承擔(dān)30%的責(zé)任是法律適用錯誤。
首先,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊,并無對承攬人選任不當(dāng)?shù)倪^錯。
其次,建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工。
再次,《建筑法》第四十九條規(guī)定,涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案;沒有設(shè)計方案的,不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案。
此外,參考最高人民法院(20xx)民申字第938號朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書,最高人民法院認(rèn)為,關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案朱__________及其經(jīng)營的設(shè)計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì),不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同無效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工,且該規(guī)定系部門規(guī)章,不能作為認(rèn)定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應(yīng)認(rèn)定為無效的主張,缺乏法律依據(jù),本院不予采信。因此,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。
綜上所述,原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審,糾正錯誤,維護(hù)申請再審人的合法權(quán)益。
此致
__________高級人民法院。
申請人:_________________。
__________年___月___日。
裝修施工合同本篇十七
發(fā)包人:_______________(以下簡稱甲方)。
承包人:_______________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合同權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
3、總價款:按實際面積結(jié)算,具體如下:
包輕工,單價每平方_____元,包含(衛(wèi)生間里墻面磚,地面磚,馬賽克,淋浴區(qū)擋水槽,大理石,填縫,清潔)。
施工過程中甲方提供一處電源箱,從電源箱到具體施工地點的電線乙方自備。吊頂過程中使用的移動腳手架或梯子由乙方自備。
4、甲方對裝飾質(zhì)量要求:
1)裝飾質(zhì)量達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),且必須通過政府相關(guān)部門的驗收合格;
2)裝飾效果要求以甲方提供的裝飾施工圖,效果圖要求為準(zhǔn);
3)按照甲方所規(guī)定的裝飾時間完工并順利通過驗收;
甲方提供的材料由甲方按時提供到施工工地,乙方負(fù)責(zé)將材料搬運至具體施工點位,乙方所產(chǎn)生的垃圾自行清潔干凈。
1、本工程執(zhí)行dbj08-62-97《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制度的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由甲方設(shè)計施工圖。
3、由于乙方原因造成事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進(jìn)行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以政府相關(guān)部門的驗收合格為準(zhǔn)。
按工程進(jìn)度付款_____%,工程完工(驗收合格)后,付_____%,剩余_____%質(zhì)保金,從工程驗收合格后年底內(nèi)付清。
1、由于甲方原因或者其他施工工種原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,工期順延。
2、由于乙方自身原因逾期竣工的,每逾期_____天,乙方按_____萬元/天向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質(zhì)量進(jìn)行施工制作,一切損失由乙方承擔(dān),并賠付甲方相應(yīng)違約金為工程款的_____%。且甲方有權(quán)不支付后續(xù)工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方支付的貸款外,并賠償總工程款_____%的相應(yīng)違約金。
5、乙方在施工過程中因乙方原因造成人身、財產(chǎn)損失,由乙方負(fù)一切責(zé)任,與甲方無涉。
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可以向長興縣人民法院提起訴訟。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方違反合同約定的,守約方除有權(quán)要求違約方承違約責(zé)任外,可單方立即終止本合同。
2、施工過程中任何一方提出中出合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為合同解除。
3、施工過程中,乙方應(yīng)當(dāng)配合其他工種施工,服從甲方安排。
___________________________。
本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日期生效。本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):___________。
乙方(公章):___________。
裝修施工合同本篇十八
一、甲方要求乙方把次臥室新做的南南鋁鋁合金窗,其材料為厚11毫米,寬96毫米的鋁合金窗中:____上面4個推玻門、紗窗2個做好。
二、4個推玻門鋁合金材料厚毫米,寬毫米,紗窗和推玻門每個高厘米,寬厘米。玻璃為厚0、5厘米優(yōu)級鋼化玻璃,紗窗為不生銹紗窗,鋁合金推玻門和紗窗輪子要買最好的,玻璃膠要買防水、防曬抗裂性較好的',打玻璃膠時,要求美觀、均勻、無裂縫、不漏水。
三、4個推玻門每個平方,每個__________元,共__________元。2個紗窗每個__________元,共__________元。人工錢和材料費共人民幣元。
五、要求以上工作做到保證質(zhì)量,安裝牢固,使業(yè)主安全使用,保修期。
六、(1)、要求乙方自帶工具,安裝時,搬鋁合金窗材料進(jìn)業(yè)主家,要輕拿輕放,不得損壞業(yè)主的門窗、水管、電路和已刮好的膩子粉墻,特別是天面吊頂?shù)确浅ky補。另外在打玻璃膠時,邊緣要貼上分色紙,以免把膩子粉墻搞臟。避免業(yè)主不應(yīng)有的損失。
(2)、在安裝過程中,不得往屋外丟棄任何物品,不得在屋內(nèi)吸煙,如借用業(yè)主的梯子、凳子,一定要釘牢固才能使用,在工作中必要時要系安全帶等設(shè)施,絕對安全才能施工。如以上出現(xiàn)事故由安裝工人負(fù)責(zé)。
七、工作時間從年月日起至年月日止。
八、此協(xié)議書一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后,立即生效。
聯(lián)系電話:_____________聯(lián)系電話:_____________。
身份證號碼:_____________身份證號碼:_____________。
住址:_____________住址:_____________。
_____年____月____日_____年____月____日。
裝修施工合同本篇十九
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本精裝修工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱:"___________________"精裝修工程。
工程地點:___________________。
工程概況:___________________"。
(一)工程內(nèi)容:
1.裝修工程:墻體砌筑抹灰、輕鋼龍骨隔墻、地面鋪裝、內(nèi)墻面裝飾、天花吊頂裝飾、屏風(fēng)、造型隔斷、衛(wèi)生間隔斷、室內(nèi)裝飾門、百葉簾、紗窗、窗簾、衛(wèi)生間回填防水工程、臺柜制作、樓梯鋼架、樓梯玻璃欄桿等。
2.安裝工程:強電及室內(nèi)給排水系統(tǒng)安裝等。
(二)資金來源:
二、工程承包范圍。
承包范圍:發(fā)包人審定蓋章確認(rèn)后的施工圖、設(shè)計變更等包含的全部(或指定)內(nèi)容,及所有安全技術(shù)和施工措施。
三、合同工期。
開工日期:__________年____月_____日。
竣工日期:__________年____月_____日。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)日歷天(開工日期以總監(jiān)理工程師簽發(fā)的開工令為準(zhǔn))
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程質(zhì)量合格。
五、合同價款(暫定,以最終結(jié)算金額為準(zhǔn))。
1、13號樓金額(大寫):___________________(人民幣)。
2、10號樓一樓架空層金額(大寫):___________________(人民幣)。
3、8號樓一樓架空層金額(大寫):___________________(人民幣)。
六、組成合同的文件。
組成本合同的文件包括:本合同協(xié)議書、專用條款、通用條款、中標(biāo)通知書、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件、圖紙、工程量清單、工程報價單或預(yù)算書。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
九、合同生效。
合同訂立時間:__________年____月_____日。
合同訂立地點:___________________。
本合同雙方約定:雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包人:___________________(公章)。
承包人:___________________(公章)。
__________年____月_____日。
裝修施工合同本篇二十
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本市裝飾裝修的特點,經(jīng)甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,就乙方承包甲方的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
工程地點:__________________。
工程權(quán)屬(房屋所有者姓名):__________________。
工程結(jié)構(gòu)面積:____。
工程其它狀況,如:是否為清水房、二手房,需保留部分詳細(xì)說明:
工程承包方式,雙方商定采取下列第(1)種承包方式:
(1)乙方包工及包全部材料;
(2)乙方包工、包部分材料及甲方提供部分材料;
(3)乙方包工。甲方提供全部材料。
工程期限____天。
合同價款:本合同工程造價為(人民幣元。金額大寫:____。
見裝飾設(shè)計圖。
負(fù)責(zé)提供水源、電源為乙方使用;
施工期間甲方仍需部分使用居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防工作;
對現(xiàn)場已有所損壞的地方或物品,甲方應(yīng)在乙方進(jìn)場前明確告知。
本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。
本合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。具有同等效力。
甲方:_________________________。
乙方:________________________。
______年____月____日。
【本文地址:http://www.mlvmservice.com/zuowen/19376169.html】