2023年貨物買賣合同印花稅怎么算(十九篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-21 09:40:20
2023年貨物買賣合同印花稅怎么算(十九篇)
時間:2023-03-21 09:40:20     小編:zdfb

隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,越來越多的人通過合同來調和民事關系,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那么合同書的格式,你掌握了嗎?以下是我為大家搜集的合同范文,僅供參考,一起來看看吧

貨物買賣合同印花稅怎么算篇一

地址:____________ 郵編:_____ 地址:____________ 郵編:_____

電話:____________ 傳真:_____ 電話:____________ 傳真:_____

電子郵箱:__________ 電子郵箱:__________

甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。

第一條 名稱、品種、規(guī)格和質量

1.名稱、品種、規(guī)格:___________ (應注明產(chǎn)品的牌號或商標)。

2.質量,按下列第( )項執(zhí)行:

(1) 按照_______標準執(zhí)行(須注明按國家標準或部頒或企業(yè)具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2) 按樣本,樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

(3) 按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:____________(應具體約定產(chǎn)品質量要求)。

第二條 數(shù)量和計量單位、計量方法

1.數(shù)量:________ 。

2.計量單位和方法:__________。

3.交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法:____________。

第三條 包裝方式和包裝品的處理:_______(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。

第四條 交貨方式:

1.交貨時間:_______。

2.交貨地點:_______。

3.運輸方式:_______(注明由誰負責代辦運輸)。

4.保 險:_______(按情況約定由誰負責投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種)。

5.與買賣相關的單證的轉移:___________。

第五條 驗收:

1.驗收時間:_______。

2.驗收方式: ______(如采用抽樣檢驗,應注明抽樣標準或方法和比例)。

3.驗收如發(fā)生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產(chǎn)品進行檢驗。

第六條 價格與貨款支付:

1.單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付: 貨款的支付時間:____________; 貨款的支付方式:____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________。

3.預付貨款:________(根據(jù)需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條 提出異議的時間和方法:

1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不合規(guī)定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。

2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質量下降的,不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議后,應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條 甲方違約責任:

1.甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

甲方:乙方:

日期:

貨物買賣合同印花稅怎么算篇二

供方: (簡稱供方)

需方: (簡稱需方)

第一條 產(chǎn)品名稱、商標、型號、金額、供貨時間:住宅煙氣集中排放系統(tǒng),

第二條 質量要求、技術標準:按皖20xxj112標準驗收,供方對質量負責,供方將質保書、合格證隨貨提供給需方。(包括營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、稅務登記證、組織代碼機構證等)

第三條 交(提)貨地點、方式:供方送貨到需方工地。(江東大道東側與印山路南側交叉口)

第四條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔:由供方負擔。

第五條 交貨期限: 本合同生效后十天進場安裝

第六條 驗收標準、方法及提出異議期限:按本合同第二條款約定驗收。如遇質量異議,由需方收貨后

第七條 結算方式及期限:供方以實際安裝數(shù)量經(jīng)施工員、質檢員簽字確認為結算依據(jù),并向需方開具稅務發(fā)票。

第八條 付款方式: 安裝到頂后經(jīng)驗收付75%貨款,余款待甲方驗收后一個月內付清。

第九條 雙方責任

1、買方免費提供上樓吊運和少量鋼筋料頭及提供符合相應標準預留孔位。

2、賣方免費安裝就位(不吊模不灌縫)。

3、需方須提供安裝工人的住宿等生活條件。

第十條 違約責任:

1、供方如遲延供貨,除賠償需方損失外,遲延期間應向需方支付違約金,違約金每日按應供貨物價的千分之 十 計算;

2、如遇價格上漲停止供貨,除賠償損失外,應按未供部分貨物的總金額 %向需方支付違約金;

3、如供方未按合同履行,需方有權通知供方解除合同;

4、需方如未按約付款,應向供方支付逾期付款違約金,違約金每日按應付款的萬分之 一 計算。

第十一條 爭議解決方式:

1、雙方協(xié)商解決;

2、協(xié)商不成由需方所在地人民法院解決。

本合同一式 肆 份,供需方各 壹 份,公司財務、項目財務各 壹 份。供 方: 需 方:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

貨物買賣合同印花稅怎么算篇三

買方:____________ (下稱甲方)

賣方:____________ (下稱乙方)

甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。

第一條 名稱、品種、規(guī)格和質量

1.名稱、品種、規(guī)格:

____________ (應注明產(chǎn)品的牌號或商標)。

2.質量,按下列第( )項執(zhí)行:

(1) 按照_______標準執(zhí)行(須注明按國家標準或部頒或企業(yè)具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2) 按樣本,樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

(3) 按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:

_____________(應具體約定產(chǎn)品質量要求)。

第二條 數(shù)量和計量單位、計量方法

1.數(shù)量:________ 。

2.計量單位和方法:__________。

3.交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法:____________。

第三條 包裝方式和包裝品的處理:

_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。

第四條 交貨方式:

1.交貨時間:_______。

2.交貨地點:_______。

3.運輸方式:_______(注明由誰負責代辦運輸)。

4.保 險:_______(按情況約定由誰負責投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種)。

5.與買賣相關的單證的轉移:___________。

第五條 驗收:

1.驗收時間:_______。

2.驗收方式:

______(如采用抽樣檢驗,應注明抽樣標準或方法和比例)。

3.驗收如發(fā)生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產(chǎn)品進行檢驗。

第六條 價格與貨款支付:

1.單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付:

貨款的支付時間:____________;

貨款的支付方式:____________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________。

3.預付貨款:________(根據(jù)需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條 提出異議的時間和方法:

1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不合規(guī)定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。

2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質量下降的,不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議后,應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條 甲方違約責任:

1.甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。

4.甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

7.其它約定:_____________。

第九條 乙方的違約責任:

1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據(jù)具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

4.乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應由乙方承擔。

6.貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數(shù)補交,并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知后__日內通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復的,視為同意乙方發(fā)貨。

8.其它:_______________。

第十條 不可抗力:

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,應在不可抗力事件結束后___日內向對方通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條 爭議解決:

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,均應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實行的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。

第十二條 附加條款:

第十三條 其它事項:

1.按本合同規(guī)定應付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應當在明確責任后__日內,按銀行規(guī)定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。

2.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當于違約所造成的損失,包括合同履行后可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

3.本合同自___年__月__日起生效,合同有效期內,除非經(jīng)過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。

4.合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

5.雙方來往函件,按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應在變更后的___日內書面通知對方,否則,應承擔相應責任。

6.本合同正本一式___份,雙方各執(zhí)___份;合同副本一式__份,分送______等單位。

甲方:____________ 乙方:____________

受權代表:(簽字)______受權代表:(簽字)_______

委托代理人:(簽字)_____

本合同于____年____月____日訂立于____(地點)。

貨物買賣合同印花稅怎么算篇四

合同編號:

貨物買賣

合 同 書

項目名稱:____________________________

采購人(甲方):______________________

地 址:_____________________________

供應商(乙方):______________________

地 址:_____________________________

簽訂時間:____________________________

簽訂地點:____________________________

有效期限:____________________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方購買乙方_____________________________________事項簽訂本合同。

第一條 合同標的

1、乙方根據(jù)甲方需求提供下列貨物,貨物名稱、規(guī)格及數(shù)量詳見“供貨一覽表”。

格式如下:

注:供貨一覽表需附相關服務承諾均作為本合同附件。

2、交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法:____________。

第二條 交貨方式:

1、交貨時間:_______。

2、交貨地點:_______。

3、運輸方式:_______(注明由誰負責代辦運輸及運輸費用的承擔)。

4、保 險:_______(按情況約定由誰負責投保并具體規(guī)定投

保金額和投保險種)。

5、與買賣相關的單證的轉移:___________。

第三條 合同總價款

本合同項下貨物總價款為(大寫)_________人民幣。

1、在簽訂此合同后的15個工作日內,甲方向乙方首次支付合同總價的_________%,即人民幣________元,大寫_________;余款_________%即人民幣________元,大寫_________,于貨物在_____年____月____日交付驗收后的15個工作日內付清。

2、乙方需在簽訂此合同并交貨完畢后的5個工作日內,向甲方提交完畢下列文件材料,由甲方財務處撥付款項:

(1)由國家稅務機關監(jiān)制的正式發(fā)票,包括增值稅發(fā)票、普通發(fā)票和定額發(fā)票;

(2)經(jīng)甲方蓋章確認的發(fā)票復印件;

(3)經(jīng)甲方簽署的驗收單或區(qū)縣簽收單。

(4)合同副本。

3、本合同總價款是貨物設計、制造、包裝、倉儲、運輸、安裝及驗收合格之前及保修期內備品備件發(fā)生的所有含稅費用。

4、本合同總價款包含乙方應當提供的伴隨服務/售后服務費用。

5、本合同執(zhí)行期間合同總價款不變。

6、付款采取以下第

(1)現(xiàn)金

(2)支票

(3)付款至指定賬戶

開戶名:

開戶行:

賬號:

第四條 權利保證

乙方應保證買方在使用該貨物或其任何一部分時不受第三方提出侵犯其專利權、版權、商標權或其他權利的起訴。一旦出現(xiàn)侵權,乙方應承擔全部責任。由此給甲方造成損失的,應當對甲方予以賠償。

第五條 質量保證

1、乙方所提供的貨物應當滿足以下質量要求質量要求,則按國家有關部門最新頒布的標準及規(guī)范為準。)

2、乙方應保證貨物是全新、未使用過的原裝合格正品,并完全符合合同規(guī)定的質量、規(guī)格和性能的要求。乙方應保證其提供的貨物在正確安裝、正常使用和保養(yǎng)條件下,在其使用壽命內具有良好的性能。

3、除合同另有規(guī)定外,乙方提供的全部貨物均應按國家或主管部門的標準規(guī)定的保護措施進行包裝。如無相關標準的,雙方約定的該包裝應適應于遠距離運輸、防潮、防震、防銹和防野蠻裝卸,以確保貨物安全無損運抵指定地點。由于包裝不善所引起的貨物損失均由

乙方承擔。每一包裝單元內應附詳細的裝箱單。包裝材料及包裝費用均由乙方承擔。

4、因貨物的質量問題發(fā)生爭議的,應當邀請國家認可的質量檢測機構對貨物質量進行鑒定。貨物符合標準的,鑒定費由甲方承擔;貨物不符合質量標準的,鑒定費由乙方承擔。

5、雙方約定的貨物質量保證期為內,乙方應對由于設計、工藝或材料的缺陷所發(fā)生的任何不足或故障負責,因此給甲方造成損失的,還應當承擔賠償責任。乙方同意按照以下方式承擔責任:

(1)乙方同意退貨并將貨款退還給買方,并承擔由此發(fā)生的一切損失和費用,包括利息、銀行手續(xù)費、運費、保險費、檢驗費、倉儲費、裝卸費以及為保護退回貨物所需的其它必要費用。

(2)根據(jù)貨物低劣程度、損壞程度以及甲方退回貨物所遭受損失的金額,經(jīng)買賣雙方商定降低貨物的價格。

(3)用符合合同規(guī)定的規(guī)格、質量和性能要求的新零件、部件和/或設備來更換有缺陷的部分和/修補缺陷部分,乙方應承擔一切費用和風險并負擔買方蒙受的全部直接損失費用。同時,乙方應相應延長修補和/或更換件的質量保證期。

第六條 驗收

1、貨物的到貨驗收包括:型號、規(guī)格、數(shù)量、外觀質量、及貨物包裝是否完好。

2、乙方應將所提供貨物的配件(含裝箱清單、用戶手冊、原廠保修卡、隨機資料)及隨機工具等交付甲方;乙方不能完整交付貨物及本款規(guī)定的單證和工具的,視為未按合同約定交貨,乙方負責補齊,因此導致逾期交付的,由乙方承擔相關的違約責任。

3、甲方應當在到貨后的(_________)個工作日內對貨物進行驗收;需要乙方對貨物或系統(tǒng)進行安裝調試的,甲方應在貨物安裝調試完畢后的(_________)個工作日內進行質量驗收。驗收合格的,由甲方簽署驗收單并加蓋單位公章。

4、甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不合規(guī)定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付合同約定的尾款。

5、乙方在接到甲方書面異議后,應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第七條 伴隨服務/售后服務

1、乙方應按照國家有關法律法規(guī)規(guī)章和“三包”規(guī)定以及合同所附的“服務承諾”提供服務。

2、除前款規(guī)定外,乙方還應提供下列服務:

(1)貨物的現(xiàn)場安裝、調試和/或啟動監(jiān)督;

(2)就貨物的安裝、啟動、運行及維護等對甲方人員進行免費培訓。

第八條 違約責任

1、甲方在合約同定期內無正當理由拒收貨物、拒付貨物款的,由甲方向乙方支付違約金,按逾期提貨部分貨款金額每日千分之____計算 2、乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日千分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

3、乙方所交付的貨物品種、型號、規(guī)格不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收。甲方拒收的,應根據(jù)具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。換貨、修理后仍不能滿足要求的,甲方有權解除合同,乙方應當退還甲方已經(jīng)支付的金額, 4、在乙方承諾的或國家規(guī)定的質量保證期內(取兩者中最長的期限),如經(jīng)乙方兩次維修或更換,貨物仍不能達到合同約定的質量標準,甲方有權退貨,乙方應退回全部貨款,并支付合同總價 %的違約金。

5、乙方未按本合同的規(guī)定和“服務承諾”提供伴隨服務/售后服務的,應按合同總價款的_________%向甲方承擔違約責任。

6、乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應由乙方承擔。

7、貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

8、乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數(shù)補交,并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知后__日內通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復的,視為同意乙方發(fā)貨。

9、其它:_______________。

10、乙方在承擔上述一項或多項違約責任后,仍應繼續(xù)履行合同規(guī)定的義務(甲方解除合同的除外)。甲方未能及時追究乙方的任何一項違約責任并不表明甲方放棄追究乙方該項或其他違約責任。

第九條 破產(chǎn)終止合同

如果乙方破產(chǎn)或無清償能力,甲方可在任何時候以書面形式通知乙方終止合同而不給乙方補償。該終止合同將不損害或影響甲方已經(jīng)采取或將要采取的任何行動或補救措施的權力。

第十條 合同的變更、終止和轉讓

1、對合同的任何修改和變更,合同一方須向另一方發(fā)出書面通知,并得到另一方的同意。

2、任何對合同條款的變更或修改均須甲乙雙方簽訂書面補充協(xié)議。

3、未經(jīng)甲方允許,乙方不得擅自部分或全部轉讓其應履行的合同義務。

第十一條 不可抗力條款

1、本合同中不可抗力事件系指買賣雙方在締結合同時所不能預見的、并且它的發(fā)生及其后果是無法避免和無法克服的事件,諸如戰(zhàn)爭、嚴重火災、水災、洪水、臺風、地震、國家政策法規(guī)的變更和修改等。

2、由于不可抗力致使合同無法履行的,受不可抗力影響一方應立即將不能履行本合同的事實書面通知對方,并在不可抗力發(fā)生之日起 15 天內提供有關相關政府部門或公證機關出具的證明文件。

3、由于不可抗力的原因,阻止、限制、延遲或干擾雙方履行本合同,本合同執(zhí)行時間可根據(jù)中止的時間相應順延,免除雙方因不可抗力所延遲或阻止的部分合同的履行責任,但是,雙方應采取合理的措施避免或消除該等造成不履行的原因,并且一旦該等原因被消除,則雙方應就合同的履行及后續(xù)問題進行協(xié)商,按照該事件對合同履行的影響程度,決定繼續(xù)履行合同或終止合同。

4、一方遲延履行后發(fā)生不可抗力的,仍應承擔違約責任

第十二條 解決合同糾紛的方式

1、甲、乙雙方在合同履行過程中發(fā)生的一切爭議,由雙方及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時,雙方同意由北京仲裁委員會仲裁。

2、仲裁費由敗訴方負擔。

3、仲裁期間,除正在進行仲裁部分外,合同其它部分繼續(xù)執(zhí)行。除非仲裁部分與合同其他部分的履行存在時間上的先后關系。 第十三條 合同生效及其他

1、乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經(jīng)營的證明文件,并作為本合同的附件。

2、簽訂本合同時,雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同,同等法律效力。

3、本合同自雙方法定代表人簽字并加蓋公章之日起生效。

4、本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份,_________份交計生委財務處存檔。

甲方(購買人): 乙方(供應商):

(蓋章) (蓋章)

法定代表人:_________ 法定代表人:_________ 聯(lián) 系 人:_________ 聯(lián) 系 人:_________ 電 話:_________ 電 話:_________

開戶銀行:___________

帳號:_______________

年 月 日 年 月 日

貨物買賣合同印花稅怎么算篇五

買方:____________ (下稱甲方)

地址:____________ 郵編:_____ 電話:____________ 傳真:_____ 電子郵箱:__________

賣方:____________ (下稱乙方) 地址:____________ 郵編:_____ 電話:____________ 傳真:_____

電子郵箱:__________ 甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。

第一條 名稱、品種、規(guī)格和質量 1.名稱、品種、規(guī)格: ____________ (應注明產(chǎn)品的牌號或商標)。

2.質量,按下列第( )項執(zhí)行:

(1) 按照_______標準執(zhí)行(須注明按國家標準或部頒或企業(yè)具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2) 按樣本,樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

(3) 按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:

_____________(應具體約定產(chǎn)品質量要求)。

第二條 數(shù)量和計量單位、計量方法

1.數(shù)量:________ 。

2.計量單位和方法:__________。

3.交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法:__ __________。

第三條 包裝方式和包裝品的處理: _________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。

第四條 交貨方式:

1.交貨時間:_______。

2.交貨地點:_______。

3.運輸方式:_______(注明由誰負責代辦運輸)。

4.保 險:_______(按情況約定由誰負責投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種)。

5.與買賣相關的單證的轉移:___________。

第五條 驗收: 1.驗收時間:_______。

2.驗收方式:

______(如采用抽樣檢驗,應注明抽樣標準或方法和比例)。

3.驗收如發(fā)生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產(chǎn)品進行檢驗。

第六條 價格與貨款支付:

1.單價:____; 總價:_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付:

貨款的支付時間:____________;

貨款的支付方式:____________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________。

3.預付貨款:________(根據(jù)需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條 提出異議的時間和方法:

1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不合規(guī)定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。

2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質量下降的,不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議后,應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條 甲方違約責任: 1.甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。

4.甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支

付逾期付款的違約金。

5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。 7.其它約定:_____________。

第九條 乙方的違約責任:

1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據(jù)具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。 3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

4.乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應由乙方承擔。

6.貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數(shù)補交,并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知后__日內通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復的,視為同意乙方發(fā)貨。

8.其它:_______________。

第十條 不可抗力:

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,應在不可抗力事件結束后___日內向對方通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條 爭議解決: 凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,均應提交華南國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會,按照申請仲裁時該會實施的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。

第十二條 附加條款:

第十三條 其它事項:

1.按本合同規(guī)定應付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應當在明確責任后__日內,按銀行規(guī)定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。

2.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當于違約所造成的損失,包括合同履行后可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。 3.本合同自___年__月__日起生效,合同有效期內,除非經(jīng)過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。 4.合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

5.雙方來往函件,按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應在變更后的___日內書面通知對方,否則,應承擔相應責任。

6.本合同正本一式___份,雙方各執(zhí)___份;合同副本一式__份,分送______等單位。

甲方:______ 乙方:________

受權代表:(簽字)______ 受權代表:(簽字)_______

本合同于____年____月____日訂立于____(地點)。

貨物買賣合同印花稅怎么算篇六

買方:_______________________

地址:_______________________

傳真:_______________________ 電話:_______________________

賣方:_______________________

地址:_______________________

傳真:_______________________電話:_______________________

本合同由買方和賣方共同簽署,買方同意購買且賣方同意出售下列商品并遵守所列各項條款。

1.描述

項目

商品名稱、規(guī)格

單位

數(shù)量

單價

總金額

具體技術細節(jié)見附件“a”

包裝

保險和貨物重量

港(airport)到岸價總金額:

2.原產(chǎn)國和制造商名稱

________________________________________

3.包裝

包裝在結實的新木箱或紙箱里,適合遠距離的海運/包裹郵遞/空運和氣候的變化,能防護野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動和冷凍。

買方將對由于包裝不適當造成的任何貨物損壞、缺失和由此產(chǎn)生的費用負責;也對由于不充分或不適當?shù)陌b和保護措施所引起的銹蝕負責。隨箱應裝運一整套有關的服務和操作說明。

4.嘜頭

賣方用不褪色的油漆在每一個外包裝的四周寫上箱號、毛重、凈重、尺寸、合同號、目的港、收貨人編號和下列文字:“防止潮濕”,“輕拿輕放”,“此端向上”,提升位置,重心和嘜頭。嘜頭為:_______________________

5.裝船時間

_________________________________________

6.裝貨港

_________________________________________

7.目的港

_________________________________________

8.保險

在cif條款下,由賣方辦理以買方為受益人的保險額為發(fā)票金額110%的一切險。

9.付款

在信用證付款條件下:買方在合同簽訂后14天內,將開出一個由北京銀行為付款行,以賣方為受益人,全部發(fā)貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票(金額為發(fā)票金額的100%)以及在條款10中所列裝運文件時即有效。付款將由開證行在被提示上述匯票和文件時通過電匯或航空匯款向賣方付出,此信用證在裝船期后的15日內有效。

10.文件

(1)提單/空運單:

a)在海運條件下:

3份原始海運提單,注明:“運費先付(cif和c&f)”、合同號、嘜頭、空白背書,并寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。

b)在空運條件下:

一份原始和一份復印的空運單,注明“運費先付(cif和c&f)”、合同號、嘜頭,指定給買方。

(2)5份正本發(fā)票,注明:合同號、嘜頭(在多于一個嘜頭時,發(fā)票應分開打印),按照相關合同寫出明細。

(3)由廠商/供貨商確認的2份正本和2份復印的裝箱單,注明:重量、裝箱件數(shù)和相應發(fā)票的日期。

(4)2份由廠商/供貨商確認的質量、數(shù)量說明書。

(5)1份發(fā)給買方通知發(fā)貨詳情的傳真的復印件。除此之外,賣方將在發(fā)貨后7天內,將整套上述文件用空郵的方式直接寄給買方。

(6)在cif條款下,1份正本保險單或保險憑證以及2份復印件,按發(fā)票金額的110%保全險(all risks)。

(7)如果必要的話,一份由政府出具的出口許可證復印件。

(8)一份正本、兩份復印的原產(chǎn)地證明。

(9)文件的數(shù)量和內容一定是完整和正確的。如果由于賣方?jīng)]有提供上述的文件造成買方不能及時清關和提貨,全部損失由賣方負擔。買方的姓名和完整的地址和電話號碼必須打印在提單或空運單上,否則,賣方將負擔由此造成的損失。

以上所有文件的拷貝件要寄給:喀土穆和北京辦公室。

11.裝運

在cfr/cif條款下:

a.賣方負責將貨物在裝運期限內從裝運港運到目的港。不允許轉船。一旦發(fā)生轉船,由此產(chǎn)生的所有費用和風險全部由賣方承擔。不允許倉面裝載。裝載貨物的船只不允許懸掛買方不能接受的國家的國旗。貨船船齡不能超過15年。

b.如果貨物用空運/包裹方式郵遞,賣方將于條款5所列裝船期前30天,用傳真通知買方條款12(1)內容。賣方在發(fā)運貨物以后當即按條款12(2)規(guī)定通知買方,以使買方安排保險和及時辦理清關手續(xù)。

12.裝船通知

(1)賣方為了以下目的(a、b、c)將于合同條款5中列明的裝船日期前40天,用傳真通知買方合同號、品名、數(shù)量、價值、箱數(shù)、毛重、尺寸和在裝運港就緒的日期。如果任何一箱的總量超過9公噸、尺寸范圍達到或者超過12米長,2.7米寬,3米高,賣方需要在裝運前50天通知買方這些數(shù)據(jù)。如果有易燃和危險物品需要標明。

a.在條款9中的l/c付款條件下,開出一個信用證。

b.為了使買方在收到上述通知時能安排好其國內運輸,如果重量和尺寸超過此條款(1)中的規(guī)定時,買方將要求采取措施以適合買方進行內陸運輸。

c.如果賣方?jīng)]有履行上述規(guī)定,全部損失由賣方承擔。

(2)賣方在完成貨物裝運后,立即用傳真通知買方合同號、商品、數(shù)量、箱數(shù)、發(fā)票價值、毛重、船名、開船日期、提單號(海運時)或空運單、航班號以及估計到貨日期等等。如果有易燃或危險品,應將其明細一起標明。由于賣方?jīng)]及時通知造成買方?jīng)]有及時辦理保險和清單事宜,全部損失由賣方負責。

13.技術文件

_______________________________________________

14.質量保證

賣方保證其產(chǎn)品是用最好的材料、先進的技術制造、全新且沒有使用過,完全符合本合同的質量、性能和規(guī)格要求,與技術手冊相一致。質保期從貨物到達目的港后算18個月,或由雙方代表簽字后的驗收合格證明有效后算12個月。

15.檢驗

(1)在交貨以前,制造方將按條款10(4)的要求,對貨物的質量、規(guī)格、性能和數(shù)量/重量做一準確、全面的檢驗,并出具證明書,證明該商品與合同條款相符。這些證明將形成交給付款議付的文件的不可分割的一部分,但是不被認為是最終結果。制造方試運行的結果和細節(jié)必須作為質量證明的附件出現(xiàn)。

(2)當商品到達現(xiàn)場以后,買方將申請?zhí)K丹商品檢驗局對商品的質量、規(guī)格、數(shù)量/重量作一個初步檢驗,并作出檢驗報告,如果商檢局發(fā)現(xiàn)有規(guī)格和數(shù)量或者兩者都不符的地方,除非責任是保險公司或運輸公司的,買方將在商品現(xiàn)場檢驗之后30天以內有權拒收商品或向賣方索賠。

(3)如果商品的質量和規(guī)格與合同不符,或在條款14所列的質量保證期內,由于任何原因被證實有缺陷,包括潛在缺陷或使用了不合格的材料,買方將安排由商檢局進行檢驗,并有權向賣方索賠。

16.索賠

在貨物到達目的地后90天內,除非保險公司或船主負有責任,如果發(fā)現(xiàn)有質量、規(guī)格或數(shù)量有與合同條款不符之處,買方將有權進行索賠,更換貨物或索賠損失、所有的費用(如商檢費、運還和運回替換貨物、保險費、倉儲和裝卸費用等)將由賣方承擔。對于質量,賣方將保證:從貨物到達目的地后的18個月內,如果由于該設備由內在缺陷、制造材料不合格或做工低劣,買方將立即書面通知賣方。

檢驗證明將作為索賠的基礎。賣方對于買方的索賠,有責任迅速排除缺陷(全部或部分更換商品或根據(jù)損壞的程度降價)。如果有必要,將由賣方承擔費用買方自行排除缺陷,如果賣方在收到前述索賠一個月內不能回答買方,索賠將被認為已被賣方接受。

17.不可抗力

對于在生產(chǎn)過程或裝船或轉船過程中發(fā)生的不可抗力(如戰(zhàn)爭、嚴重火災、水災、臺風和地震或其他由雙方認可的事件)引起的延誤船期或不能交貨,賣方將不負任何責任。賣方將迅速通知買方上述發(fā)生的一切,并在從那以后的14日之內空郵一份由主管政府部門出具的事故證明書。

在這種情況下,賣方仍然有責任采取必要的措施盡快運輸貨物。如果事故持續(xù)超過10周,買方有權取消合同。

18.遲交貨和罰款

如果賣方?jīng)]有按合同要求及時交貨,除非是合同款17的不可抗力引起的,買方在賣方同意付罰金(經(jīng)付款行從貨款中扣除)的條件下同意延遲交貨,罰款總數(shù)不超過交貨全部金額的10%,每延遲交貨1天罰貨款的1%。如果超過合同交貨期10天后賣方仍不能交貨,買方有權取消合同,不管合同是否被取消,賣方仍要不推遲地交納前述罰款。

19.仲裁

與此合同有關的所有爭端及其執(zhí)行將通過談判友好地解決,如果不能協(xié)商解決,案例將提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)其公布的仲裁規(guī)則進行仲裁,仲裁將在北京進行,仲裁委員會的決定是終局性的,并對雙方都具有約束力,雙方既不能訴諸法庭,也不能向其他機構要求修改決定,仲裁費由敗訴的一方承擔。

20.合同的生效

合同從雙方簽字日期起生效。

21.售后服務

賣方要提供補口材料和售后服務。

22.特殊條款

茲證明本合同由買賣雙方共同簽署,雙方各保留一份正本。

本合同的附件都將被視為合同的不可分割的一部分并與合同具有同樣的效力。

買方:_____________________

_______年_______月_______日

賣方:_____________________

_______年_______月_______日

貨物買賣合同印花稅怎么算篇七

甲方:__________________________________乙方:__________________________________

為了增強甲乙雙方的責任感,加強經(jīng)濟核算,提高經(jīng)濟效益,確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格和質量

1、產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格:______________________________________。(應注明產(chǎn)品的牌號或商標)

2、產(chǎn)品的技術標準(包括質量要求),按下列第(____)項執(zhí)行:

(1)按國家標準執(zhí)行;(2)無國家標準而有部頒標準的,按部頒標準執(zhí)行;(3)無國家和部頒標準的,按企業(yè)標準執(zhí)行;(4)沒有上述標準的,或雖有上述標準,但需方有特殊要求的,按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執(zhí)行。

(在合同中必須寫明執(zhí)行的標準代號、編號和標準名稱。對成套產(chǎn)品,合同中要明確規(guī)定附件的質量要求;對某些必須安裝運轉后才能發(fā)現(xiàn)內在質量缺陷的產(chǎn)品,除產(chǎn)管部門另有規(guī)定外,合同中應具體規(guī)定提出質量異改的條件和時間;實行抽檢驗質量的產(chǎn)品,合同中應注明采用的抽樣標準或抽驗方法和比例;在商定技術條件后需要封存樣品的,應當由當事人雙方共同封存,分別保管,作檢驗的依據(jù)。)

第二條產(chǎn)品的數(shù)量和計量單位、計量方法

1、產(chǎn)品的數(shù)量:_______________。

2、計量單位、計量方法:___________。

(國家或主管部門有計量方法規(guī)定的,按國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行;國家或主管部門無規(guī)定的,由甲乙雙方商定。對機電設務,必要時應當在合同中明確規(guī)定隨主機的輔機、附件、配套的產(chǎn)品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供應的產(chǎn)品,應當明確成套供應的范圍,并提出成套供應清單。)

3、產(chǎn)品交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規(guī)定及計算方法:___________________________________。

第三條產(chǎn)品的包裝標準和包裝物的供應與回收__________________________。

(產(chǎn)品的包裝,國家或業(yè)務主管部門有技術規(guī)定的,按技術規(guī)定執(zhí)行;國家與業(yè)務主管部門無技術規(guī)定的,由甲乙雙方商定。產(chǎn)品的包裝物,除國家規(guī)定由甲方供應的以外,應由乙方負責供應??梢远啻问褂玫陌b物,應按有關主管部門制訂的包裝物回收辦法執(zhí)行;有關主管部門無規(guī)定的,由甲乙雙方商定包裝物回收辦,作為合同附件。產(chǎn)品的包裝費用,除國家另有規(guī)定者外,不得向甲方另外收取。如果甲方有特殊要求的,雙方應當在合同中商定,其包裝費超過原定標準的,超過部分由甲方負擔;其包裝費低于原定標準的,相應降低產(chǎn)品價格。)

第四條產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)

1、產(chǎn)品的交貨單位_____________________。

2、交貨方法,按下列第(____)項執(zhí)行:

(1)乙方送貨(國家主管部門規(guī)定有送貨辦法的,按規(guī)定的辦法執(zhí)行;沒有規(guī)定送貨辦法的,按甲乙協(xié)議執(zhí)行);

(2)乙方代運(乙方代辦運輸,應充分考慮甲方的要求,商定合理的運輸路線和運輸工具);

(3)甲方自提自運。

3、運輸方式______________________。

4、到貨地點和接貨單位(或接貨人)________________________。

(甲方如要求變更到貨地點或接貨人,應在合同規(guī)定的交貨期限〈月份或季度〉前四十天通知乙方,以便乙方編月度要車(船)計劃;必須由甲方派人押送的,應在合同中明確規(guī)定;甲乙雙方對產(chǎn)品的運輸和裝卸,應按有關規(guī)定與運輸部門辦理交換手續(xù),作出記錄,雙方簽字,明確甲、乙方和運輸部門的責任。)

第五條產(chǎn)品的交(提)貨期限____________________________________。

(規(guī)定送貨或代運的產(chǎn)品的交貨日期,以甲方發(fā)運產(chǎn)品時承運部門簽發(fā)的戳記日期為準,當事人另有約定者,從約定;合同規(guī)定甲方自提產(chǎn)品的交貨日期,以乙方按合同規(guī)定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中,應給予甲方必要的途中時間,實際交貨或提貨日期早于或遲于合同規(guī)定的日期,應視為提前或逾期交貨或提貨。)

第六條產(chǎn)品的價格與貨款的結算

1、產(chǎn)品的價格,按下列第(____)項執(zhí)行:

(1)按國家定價執(zhí)行;

(2)應由國家定價而尚無定價的產(chǎn)品,按物價主管部門的批準價執(zhí)行;

(3)不屬于國家定價的產(chǎn)品,或因對產(chǎn)品有特殊技術要求需要提高或降低價格的,按甲乙雙方的商定價執(zhí)行。

(執(zhí)行國家定價的,在合同規(guī)定的交貨或提貨期內,遇國家調整價格時,按交貨時的價格執(zhí)行。逾期交貨的,遇價格上漲時,按原價執(zhí)行;遇價格下降時,按新價執(zhí)行。逾期提貨或逾期付款的,遇價格上漲時,按新價格執(zhí)行;遇價格下降時,按原價執(zhí)行。由于逾期付而發(fā)生調整價格的差價,由甲乙雙方另行結算,不在原托收結算金額中沖抵。執(zhí)行浮動價和協(xié)商定價的,按合同規(guī)定的價格執(zhí)行。)

2、產(chǎn)品貨款的結算:產(chǎn)品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結算,按照中國人民銀行結算辦法的規(guī)定辦理。

(用托收承付方式結算的,合同中應注明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承付期限一般為十天,從運輸部門向收貨單位發(fā)出提貨通知的次日起算。凡當事人在合同中約定縮短或延長驗貨期限的,應當在托收憑證上寫明,銀行從其規(guī)定。)

第七條驗收方法______________________________________。

(合同應明確規(guī)定:1、驗收時間;2、驗收手段;3、驗收標準;4、由誰負責驗收和試驗;5、在驗收中發(fā)生糾紛后,由哪一級主管產(chǎn)品質量監(jiān)督檢查機關執(zhí)行仲裁等等。)

第八條對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法

1、甲方在驗收中,如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不合規(guī)定,應一面妥為保管,一面在__天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合同規(guī)定部分的貨款。

2、如甲方未按規(guī)定期限提出書面異議的,視為所交產(chǎn)品符合合同規(guī)定。

3、甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質量下降的,不得提出異議。

4、乙方在接到需方書面異議后,應在十天內(另有規(guī)定或當事人另行商定期限者除外)負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

(甲方提出的書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;說明不符合規(guī)定的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明;提出不符合規(guī)定的產(chǎn)品的處理意見,以及當事人雙方商定的必須說明的事項。)

第九條乙方的違約責任

1、乙方不能交貨的,應向甲方償付不能交貨部分貨款的___%(通用產(chǎn)品的幅度為1-5%,專用產(chǎn)品的幅度為10-30%)的違約金。

2、乙方所交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合同規(guī)定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據(jù)產(chǎn)品的具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的,按不能交貨處理。

3、乙方因產(chǎn)品包裝不符合同規(guī)定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。

4、乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。

5、乙方提前交貨的產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合同規(guī)定的產(chǎn)品,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,應當由乙方承擔。

6、產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。乙方未經(jīng)甲方同意,單方面改變運輸路線和運輸工具的,應當承擔由此增加的費用。

7、乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要的,乙方應照數(shù)補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后十五天內通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復的,視為同意發(fā)貨。

第十條甲方的違約責任

1、甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款___%(通用產(chǎn)品的幅度為____%,專用產(chǎn)品的幅度為____%)的違約金。

2、甲方未按合同規(guī)定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的,除交貨日期得順延外,應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按順延交貨部分貨款計算,向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的,按中途退貨處理。

3、甲方自提產(chǎn)品未按供方通知的日期或合同規(guī)定的日期提貸的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向乙方償付逾期提貨的違約金,并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。

4、甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。

5、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。

6、甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。

第十一條不可抗力

甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分全部免予承擔違約責任。

第十二條其它______________________________________。

按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規(guī)定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。

本合同如發(fā)生糾紛,當事人雙方應當及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可請業(yè)務主管機關調解或者向工商行政管理機關設立的經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合自__年__月__日起生效,合同執(zhí)行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式_份,分送甲乙雙方的主管部門、銀行(如經(jīng)公證或簽證,應送公證或簽證機關)……等單位各留存一份。

甲方:(蓋章)____________________乙方:(蓋章)_____________________

___________年_______月________日___________年_______月________日

貨物買賣合同印花稅怎么算篇八

賣方:(以下簡稱甲方)_________

買方:(以下簡稱乙方)_________

乙方因生產(chǎn)的需要,向甲方購買沙石,為明確雙方的權利義務,經(jīng)雙方平等友好協(xié)商,訂立以下條款。

1、甲方向乙方提供的生產(chǎn)所需的沙石質量、數(shù)量應當符合并滿足乙方生產(chǎn)需要,否則乙方有權解除合同。

2、乙方根據(jù)生產(chǎn)需要,分期分批向甲方購進所需沙石,乙方每次需貨時,應提前三天通知甲方所需沙石的種類、型量、經(jīng)甲方確認后,甲方應在日內將該沙石送到乙方指定地點。

3、由于沙石市場價格變動頻繁,該貨物的價格以固定價格_________元/m為準。

4、沙石接收驗收方式:乙方收到貨物后應先進行檢測,合格后方可使用,如有質量問題應在收到貨物之日起。

5、在合同履行期間甲方無質量問題及違約責任,該沙石款在雙方終止協(xié)議后一月內由乙方向甲方付清。

6、乙方付款實行滾動付款,月底結算。乙方并在次月10日前向甲方支付上月的沙石款。

7、乙方在收到甲方的沙石后應當就方量進行簽收確認,乙方指定專人出具的簽收單作為結算依據(jù)。

8、雙方應嚴格遵守本合同,如果雙方有爭議應先協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交人民法院裁決。

9、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,本合同雙方簽字生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

貨物買賣合同印花稅怎么算篇九

合同編號:

簽訂地點:

需方(甲方):

供方(乙方):

由于施工需要,甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,就木材買賣達成協(xié)議如下,并雙方一致同意,本合同項下所有權利義務不得轉讓:

第一條材料名稱、規(guī)格型號、廠家、數(shù)量、單價及金額:

1、表中數(shù)量為雙方結算的基本依據(jù),甲方可根據(jù)現(xiàn)場實際需要,依據(jù)工程進度提前向乙方發(fā)出變更通知,按實際需要對合同約定數(shù)量進行調整,乙方應予執(zhí)行。但數(shù)量的調整幅度不得大于合同約定總數(shù)的%(建議不超過合同約定數(shù)額的10%),超過合同總數(shù)10%的數(shù)量變更,雙方必須簽訂補充合同。

2、表中單價均為到交貨地點的落地價,包括必要的貨價、運輸費、裝卸費(除貨到現(xiàn)場的卸車費由甲方承擔外)、包裝保護費、檢疫費、稅金以及修復缺陷所需要的全部費用,未列明的,甲方認為已包括在單價內。

3、合同期內,單價不作調整。

第二條質量要求、技術標準:

1、木材實際尺寸誤差不得超過合同約定尺寸的-5%。

2、其他約定:。

第三條交貨方式、地點、時間:

1、乙方送貨到甲方施工現(xiàn)場指定地點,具體地址為。

2、甲方指定收貨人為。

3、交貨時間:。

第四條數(shù)量、質量驗收:

1、貨到現(xiàn)場甲方在現(xiàn)場驗收,如不合格,甲方可要求乙方退貨或按約定數(shù)量結算。

2、具體驗收方法為:。

第五條結算與支付:

1、本合同有/無預付款,預付款金額為萬元(如無預付款此處劃斜杠),預付款金額不超過合同暫定金額的30%。

2、貨到現(xiàn)場驗收合格,按以下第種方式結算:

(1)每月末25日前進行結算。

(2)供應數(shù)量每達到m3時結算一次。

(3)貨到驗收合格后結算。

3、結算后乙方提供國家規(guī)定稅務發(fā)票,甲方按結算金額%付款,付款方式為

4、另總金額%的余款待供貨結束個月后付清。

第六條違約責任:

1、如乙方提供的產(chǎn)品尺寸誤差超過合同約定誤差,甲方可按實際尺寸結算。如因其他質量不合格給甲方造成了相關損失,均由乙方予以賠償。

2、甲方需用木材時應提前兩天向乙方提報書面計劃,乙方應確保供應,不能按時送達現(xiàn)場的,乙方承擔20_元/次的賠償金。

3、乙方必須保證所提供的發(fā)票真實,如因提供 發(fā)票不真實造成甲方的損失由乙方承擔。

4、如甲方未能按時結算貨款,乙方可以停止供貨,但必須提前三十天書面通知甲方。

5、如甲方未能按合同約定比例按時支付已結算的貨款,乙方可向甲方要求支付未按時支付貨款的違約金,甲方每延期一天付款,應向乙方償付逾期付款部分的(萬分之一為上限)作為違約金,違約金不超過合同總額的%(5%為上限)。

第七條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成或不愿協(xié)商的,約定采取以下第種方式解決:

1、向仲裁委員會申請仲裁;

2、向甲方法人注冊所在地人民法院提起訴訟。

3、向法院提起訴訟。(選擇有利于我方的管轄法院)

第八條本合同一式份,乙方份,甲方份,雙方簽字蓋章后生效。

第九條其他約定事項:。

甲方(章)乙方:(章)

住所:住所:

法定代表人(簽名):法定代表人(簽名):(或)(或)

委托代理人(簽名):委托代理人(簽名):

電話:電話:

傳真:傳真:

開戶銀行:開戶銀行:

賬號:賬號:

年月日年月日

貨物買賣合同印花稅怎么算篇十

甲方:

乙方:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,在平等、自愿、公平、誠信、守法的原則下簽訂本合同,以資共同遵守。

一、主體資格

乙方在本合同簽訂時,應當提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、衛(wèi)生許可證等合法締約主體資格的證明。

二、合同標的

(一)供應的商品種類、品名、品牌、規(guī)格、生產(chǎn)廠廠名及廠址、等級、質量標準、包裝要求、計量單位、有效期及單價等,詳見本合同附件一《購銷商品確認單》。在合同期內,調整商品及價格時,以雙方確認的《購銷商品確認單》為準。

(二)乙方應當按《購銷商品確認單》提交相關商品生產(chǎn)、代理、批發(fā)、進口、專項經(jīng)營等許可或證明文件以及相關質量檢驗證明。有專利、注冊商標標識的,還應提供國家頒發(fā)的有關證明。

三、商品價格

(一)除屬于國家定價的商品外,乙方對所供貨商品自行定價,乙方報給甲方的價格,應公平合理。乙方應以書面送達方式向甲方報價。

(二)經(jīng)甲方書面確認之乙方《購銷商品確認單》將作為本協(xié)議之附件。雙方約定:報價單中商品的價格作為商品到達甲方指定收貨地點并交付給甲方的實際成交價格,包裝、運輸、裝卸等費用及風險由乙方承擔。

(三)乙方變更商品單價時,必須提前三天將該類商品的新報價以書面形式通知甲方,經(jīng)甲方書面確認后方可變價。

(四)甲方訂單不另標明交易價格,以保障雙方交易價格之機密性,雙方成交價格應以本條第(二)項所述之報價單為準。

四、商品質量

(一)乙方供應的商品必須符合以下要求:

a、具有符合國家和地方規(guī)定的產(chǎn)品質量檢驗合格證。

b、有中文標明的產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品產(chǎn)地、生產(chǎn)廠名及廠址。

c、有產(chǎn)品說明書(包含對規(guī)格、等級、所含成份的名稱及數(shù)量的說明)。

d、有使用期限說明書(包含:生產(chǎn)日期、安全使用期限、失效期限的說明)。

對于上述資料,如果商品包裝物上已有印刷,或者貼在商品上的商標(標志)上已具備的,可以不另行提供。

(二)乙方應在標明的該商品的保質期限及保質條件下對商品的質量全面負責,同時自付費用承擔提供商品質量所引起的相關責任。

(三)乙方不得向甲方提供假冒偽劣商品,所提供的商品,其剩余保質期時間必須在原有保質期的2/3以上。

(四)乙方供應的商品質量應當符合中華人民共和國相關法律法規(guī)規(guī)定的質量標準。

(五)乙方所提供商品的質量應當符合本合同或訂單約定的質量標準;質量要求不明確的,執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準;無國家標準、行業(yè)標準的,執(zhí)行通常標準或者符合合同目的的特定標準。

(六)因商品的售后服務所產(chǎn)生的費用,經(jīng)乙方確認后,甲方先行墊付的,甲方可在乙方貨款中直接抵扣或由乙方直接給付。另有約定的,從其約定。

(七)為保障消費者權益,貫徹國家食品等安全方面的有關規(guī)定,甲方可對乙方提供的商品每年度進行4次的定期抽檢,由此產(chǎn)生的檢驗費由乙方承擔。甲方也可進行不定期抽檢,抽檢商品質量合格的,檢驗費由甲方承擔,不合格的則由乙方承擔,甲方應出具檢驗報告單。

商品在銷售過程中由政府專門機構依有關規(guī)定進行的質量檢驗,如檢驗部分收取費用的,抽檢商品質量合格的,檢驗費由雙方共擔,不合格的檢驗費則由乙方承擔。

由消費者投訴而送檢的商品,檢驗后不合格的,檢驗費用由乙方承擔。

上述檢驗應由乙方承擔的費用,甲方需提供政府專門檢驗機構合法收費憑證,并以憑證金額向乙方結算。

五、交貨及驗收

(一)交貨實行送貨制,即:乙方應按訂單所規(guī)定的時間(以開出日起四天內)將商品運至甲方所指定的交貨地點交予甲方。

(二)乙方交貨時,貨到現(xiàn)場時商品從卸貨到進入甲方倉庫中所發(fā)生的搬運工作一律由乙方負責,貨到現(xiàn)場時甲方收貨人員僅點收箱數(shù)量或件數(shù),以后甲方開箱時如發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量、質量等不符合本合同的約定,則由乙方負責。

(三)乙方應按訂單一次性交完商品,不可多交或少交、分批交貨。遇到特殊情況,可同甲方相關人員協(xié)商。

(四)乙方交貨時,應提供甲方訂單復印峻或傳真件,乙方根據(jù)甲方訂單復印峻或傳真件開具送貨單,包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額。甲方根據(jù)訂單和送貨單驗收,點收完畢后,雙方交接人員簽字。

六、退、換貨

(一)乙方貨品進入甲方超市,如出現(xiàn)質量上問題或滯銷,乙方應對供應的貨品實行二包:包退、包換。但在退換滯銷貨品時該貨品的剩余保質期時間應不少于原有保質期1/3,單件外觀無破損且未使用。

(二)對出現(xiàn)滯銷或問題商品,乙方應盡快安排退換貨。甲方以書面形式通知乙方退換貨類別,如五天內乙方仍未安排貨品的退換,所涉及到需退換貨品的保質期的全部責任由乙方負責,甲方按退貨通知確定數(shù)量直接從應付貨款中扣減。

(三)甲方收貨后在實際銷售時開箱發(fā)現(xiàn)商品有殘損或短缺,乙方應組織退換或補貨。

(四)甲方收貨后發(fā)現(xiàn)乙方所提供的商品存在隱蔽瑕疵或其他質量問題,乙方應無條件組織退換。

七、質量保證金

乙方貨物進入甲方場地銷售前應向甲方繳納為質量保證金,在質量保證期屆滿或驗收交接日一年后,無質量問題無息返還質量保證金。

八、對帳

(一)甲乙雙方確認的對帳周期為:每月一次,對帳日期為每月3日至10日,對帳期限為8天。

(二)甲方更改訂單在合理的時間內以書面形式來實現(xiàn)。如乙方在收到該更改訂單的書面通知后二日內未提出書面異議,則視為乙方同意按該更改訂單交易,且交易單價不變。

(三)如乙方在收到甲方更改訂單的書面通知后二日內提出書面異議,則甲方的更改無效。如果乙方要求有條件地更改訂單的,則乙方應同甲方相關人員在平等互利、協(xié)商一致的基礎上予以處理。

(四)乙方應在收取貨款時,向甲方開具合法有效的增值稅專用發(fā)票并附送貨單結算聯(lián)。

九、結算

甲方以下列方式結算貨款:

乙方開戶行:

帳號:

稅號:

雙方確認的結算周期為:帳期30天

十、合同的終止

(一)乙方不能按訂單規(guī)定的交貨期限履行交貨義務的,甲方有權終止合同,并追究乙方的違約責任。

(二)乙方如果要求推遲履行、并取得甲方書面同意其延期履行后仍不能在規(guī)定期限內履行的,甲方有權單方終止合同,并追究乙方的責任。

(三)雙方經(jīng)協(xié)商一致后可修改、終止合同。

(四)雙方因發(fā)生不可抗力事件而致合同義務不能履行的,合同可以終止。

(五)出現(xiàn)本合同其他條款中有關允許一方終止合同的情況時,也可以終止合同。

十一、違約責任

(一)乙方因產(chǎn)品質量問題給甲方造成損失或違反本合同“商品質量”條款的,甲方從乙方交納的質量保證金里扣除損失的10倍作為違約金并終止合同。

(二)乙方供給甲方的商品價格如高于乙方供給其它同類客戶的價格,甲方有權終止合同并要求乙方按該訂單商品金額的5倍支付違約金。

(三)乙方配送率累計3次達不到95%,甲方有權終止合同。

(四)乙方不能按照本合同的規(guī)定履行交貨義務且逾期2天以上,則按未交貨物的價款的20%向甲方支付違約金。

(五)乙方違反本合同其他條款的,須賠償甲方的全部損失并支付甲方違約金伍萬元。

十二、合同期限

(一)本合同期自年月日起至年月日。

(二)合同期滿前個月,如雙方同意繼續(xù)合作,應重新簽訂新的合同;如未簽訂新的合同,甲方仍然下達訂單且乙方接受的,視為按原合同繼續(xù)履行。

十三、爭議解決

本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應當協(xié)商解決,也可向有關行政機關投訴處理;協(xié)商不成的,向合肥仲裁委員會申請仲裁。

十四、其它

(一)在履行本合同過程中,雙方明確授權代理人和具體執(zhí)行交易過程中各環(huán)節(jié)代理人以及代理行為的法律效力,從而確保合同的順利履行。

(二)本合同涉及的通知,應當以雙方約定的形式送達。

(三)一方向另一方收取貨款或者費用的,應向對方開具發(fā)票或收據(jù)。

(四)本合同的變更和補充,雙方應當另行簽訂補充協(xié)議,且補充協(xié)議不得與本合同相沖突。

(五)本合同經(jīng)雙方法定代表人或其代理人簽署并加蓋公章后生效。

(六)本合同一式六份,雙方各執(zhí)三份,均具同等法律效力。

(七)乙方需繳納作為新品促銷服務費。

(八)年終返利

年配送額0-50(含)萬元返%;

年配送額50-100(含)萬元返%,以此類推。

酷算方式:乙方于年月日前將年終返利轉賬至甲方,甲方提供相關票據(jù)。

甲方:乙方:

簽約代表:簽約代表:

蓋章:蓋章:

簽字日期:年月日

貨物買賣合同印花稅怎么算篇十一

買方:____________ (下稱甲方)

賣方:____________ (下稱乙方)

甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。

1.名稱、品種、規(guī)格:

____________ (應注明產(chǎn)品的牌號或商標)。

2.質量,按下列第( )項執(zhí)行:

(1) 按照_______標準執(zhí)行(須注明按國家標準或部頒或企業(yè)具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2) 按樣本,樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

(3) 按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:

_____________(應具體約定產(chǎn)品質量要求)。

1.數(shù)量:________ 。

2.計量單位和方法:__________。

3.交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法:____________。

_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。

1.交貨時間:_______。

2.交貨地點:_______。

3.運輸方式:_______(注明由誰負責代辦運輸)。

4.保 險:_______(按情況約定由誰負責投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種)。

5.與買賣相關的單證的轉移:___________。

1.驗收時間:_______。

2.驗收方式:

______(如采用抽樣檢驗,應注明抽樣標準或方法和比例)。

3.驗收如發(fā)生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產(chǎn)品進行檢驗。

1.單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付:

貨款的支付時間:____________;

貨款的支付方式:____________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________。

3.預付貨款:________(根據(jù)需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不合規(guī)定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。

2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質量下降的,不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議后,應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

1.甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。

4.甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

7.其它約定:_____________。

1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據(jù)具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

4.乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應由乙方承擔。

6.貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到

貨物買賣合同印花稅怎么算篇十二

合同編號:_________

買方:_________

賣方:_________

買方同意購買,賣方同意出售下述商品,并按下列條款簽訂本合同:

一、商品名稱,規(guī)格,數(shù)量及單價:

│項目序號│ 商品名稱及規(guī)格 │ 單 位 │ 數(shù) 量 │單價│總價│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│總值 │

二、生產(chǎn)國別和制造廠:

_________。

三、包裝:

以新的,堅固的木箱或紙箱包裝,并能防潮,防濕,防震,防銹及防止粗暴裝卸,適合于遠程海運,郵包郵寄,空運運輸。由于采用不適當或不妥當?shù)陌b而引起生銹,損壞,丟失,其責任應由賣方承擔。

四、嘜頭:

賣方應在每件包裝箱上用不退色的油漆刷上箱號,尺碼,毛重,凈重和諸如“勿倒置”,“小心輕放”,“防潮”等字樣,以及提升位置和下列嘜頭。

五、裝船時間:

_________。

六、裝船港口:

_________。

七、目的港口:

_________。

八、保險:

裝船后由買方負擔。

九、支付條件:

1.如以信用證支付:買方接到本合同11條規(guī)定的賣方裝船通知后在交貨期15~20天前,由_________銀行開立以賣方為受益人,金額為裝貨總值的不可撤銷的信用證.憑開戶銀行開具的匯票和本合同第10條中所規(guī)定的裝船單據(jù)付款。

2.如以托收方式支付:交貨后,賣方經(jīng)由賣方銀行通過_________銀行寄送本合同第10條所規(guī)定的裝船單據(jù)向買方收取貨款。

3.如以信匯或電匯方式支付:接到本合同第10條所規(guī)定的裝船單據(jù)后于七天內付款。

十、付款單據(jù):

1.為了議付貨款,賣方應向支付銀行呈交下列單據(jù):

(1)全套清潔無瑕疵,注明“運費到付”,空白抬頭,空白背書和通知目的港已“裝船”的海運提單。

(2)發(fā)票_________份:注明合同號和嘜頭(一個以上嘜頭應分別開發(fā)票)。

(3)裝箱單_________份:注明發(fā)貨重量及相應發(fā)票的編號和日期。

(4)由制造廠出具的品質和數(shù)量證明書兩份,如14條第(1)項中所規(guī)定。

(5)通知買方已裝船的電報抄件一份。

2.裝船同時,賣方應將上述單據(jù)副本各一份(本條5項除外)寄送目的港。

十一、裝船條件:

1.賣方應于本合同規(guī)定的裝船期前_________天,以電報通知買方如下內容:合同號,品名,數(shù)量,價值,件數(shù),毛重,尺碼,港口備妥待運日期,以便買方洽訂艙位。

2._________(電報掛號:_________),將作為買方的船代理洽訂艙位。

3.買方應于船只預計抵港日期前十天,將船名,預計裝貨日期,合同號通知賣方,以便賣方安排裝船。賣方應與船代理保持密切聯(lián)系。當必須換船或船提前或推遲到港時,買方或其船代理應及時通知賣方。如船只不能在買方通知的船期后_________內到達港口,買方應擔負自_________天起所帶來的倉租費和保險費。

4.如船只按時抵達裝船港口后,而賣方不能按時備貨裝船,由此產(chǎn)生的空倉費和滯期費應由賣方負擔。

5.貨物越過船舷和脫鉤前的全部費用,風險由賣方負擔;貨物越過船舷和脫鉤以后的全部費用,風險由買方承擔。

十二、裝船通知:

賣方應于貨物裝船完畢后,立即以電報通知買方合同號,貨物名稱,數(shù)量,毛重,發(fā)票價值,船名和起航日期。若由于賣方未及時以電報通知買方,而使買方不能及時辦理保險時,由此產(chǎn)生的一切損失,均應由賣方承擔。

十三、質量保證:

賣方保證貨物采用最好的和未用過的全新材料,第一流制造工藝,其成品質量,規(guī)格和性能與本合同規(guī)定相符。貨物的保證期為貨物抵目的港后_________月。

十四、檢驗和索賠:

1.發(fā)貨前,制造廠應對貨物的質量,規(guī)格,性能和數(shù)量/重量作精密全面的檢驗,并出具證明書,證明貨物符合本合同規(guī)定。質量證明書應附有制造廠試驗項目和結果的報告。

2.貨到目的港后,買方將申請中國商品檢驗局(以下簡稱局)對貨物的品質,規(guī)格和數(shù)量/重量進行初檢,并出具檢驗報告。如該局發(fā)現(xiàn)規(guī)格或數(shù)量或二者有出入,除保險公司或輪船公司的責任外,買方有權在貨物到達目的港后_________日內拒收該貨物或向賣方提出索賠。

3.如貨物的質量和規(guī)格與合同規(guī)定不符,買方將申請商檢局進行檢驗,并憑檢驗報告有權向賣方索賠(包括換貨)。所有費用(檢驗費,退貨和換貨的運費,保險費,倉儲費和裝卸費等)均應由賣方承擔。

4.若買方提出索賠后三十天內賣方未予答復,則認為賣方已接受上述索賠。

十五、人力不可抗拒:

凡是制造或裝船運輸過程當中,因人力不可抗拒的事故,致使賣方推遲交貨或不能交貨時,賣方可不負責任。但發(fā)生上述事故時,賣方應立即通知買方,并在十四日內,給買方航寄一份由主管政府當局頒發(fā)的事故證明書。在此情況下,賣方仍有責任采取一切必要措施加速交貨。如事故延續(xù)十周以上,買方有權撤銷合同。

十六、遲交貨罰款:

除本合同第15條規(guī)定的人力不可抗拒原因外,如賣方不能按合同規(guī)定的時間交貨,買方應同意在賣方支付罰款的條件下延期交貨。罰款可由支付銀行在議付貨款時扣除,但罰款不得超過遲交貨物總價的5%。罰款率按每七天收0。5%,不足七天時以七天計算。如賣方延期交貨超過合同規(guī)定十周時,買方有權撤銷合同。此時,賣方仍應不遲延地按上述規(guī)定向買方支付罰款。

十七、仲裁:

凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決;如果協(xié)商不能解決,當提交中國國際貿(mào)易促進委員會對外經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會仲裁程序暫行規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方都有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。

十八、補充條款:

_________。

十九、本合同正本共_________份,采用中,_________文(略)書就,兩種文字具有同等效力,簽字后即生效,雙方各執(zhí)一份為憑。

買方(公章):_________ 賣方(公章):_________

代表(簽字):_________ 代表(簽字):_________

見證人(簽字):_________ 見證人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

貨物買賣合同印花稅怎么算篇十三

買方:____________________________________

地址:____________________________________

郵碼:____________________________________

電話:____________________________________

法定代表人:______________________________

賣方:____________________________________

地址:____________________________________

郵碼:____________________________________

電話:____________________________________

法定代表人:______________________________

經(jīng)買賣雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致,達成本合同各條款,共同履行:

第一條 貨物名稱:____________________

第二條 產(chǎn)地:____________________

第三條 數(shù)量:____________________

第四條 商標:____________________

第五條 價格:____________________

第六條 包裝:____________________

第七條 付款方式:______________________________(以時間為條件)

第八條 運輸:________________________________________(是否要保險)

第九條 定金:________________________________________(不得超過總金額的20%)

第十條 應附的單據(jù)

賣方向買方提供:

1.提貨單;

2.發(fā)票(vat);

3.使用說明書;

4.保修單;

5.其他單據(jù)。

第十一條 裝運通知:__________________________________________________(用傳真方式?)

第十二條 其他條款:__________________________________________________(保密?)

第十三條 供貨時間:______________________________(與付款聯(lián)系?)

第十四條 違約金:________________________________________( 延期費?)

第十六條 不可抗力:________________________________________(水災地區(qū)?)

第十七條 合同爭議的解決:______________________________(約定法院管轄?)

第十八條本合同于_______年_____月_____日在________市用________文簽署,正本一式兩份,買賣雙方各執(zhí)一份,買賣雙方簽字或蓋章生效。

買方:_____________________

代理人:___________________

賣方:_____________________

代理人:___________________

簽約日期:_____年___月___日

貨物買賣合同印花稅怎么算篇十四

甲方:

乙方:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》的有關規(guī)定,為明確雙方的權利、義務和責任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂此合同。

一、適用法律法規(guī):國家有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件均對本合同具有約束力。

二、工程名稱:成都銳凱機電有限公司生產(chǎn)車間a1、b1

工程地點:清白江工業(yè)園區(qū)施工工藝要求:防火涂料涂膜厚度必須符合國標。備注:質量及施工標準:按國家現(xiàn)行質量評定標準和施工技術驗收規(guī)范執(zhí)行。

承包方式:包公包料

工程內容包括:按圖紙和實際需要。

三、合同單價x元/㎡

合同總價:工程量暫定x㎡,總價款x元,大寫

注:結算經(jīng)實際鋼結構展開面積發(fā)生的涂刷面積為準。

四、甲方主要責任

1.甲方負責向乙方進行工程、技術、質量、工期、安全交底,監(jiān)督焊工處理好焊口(焊口干凈、飽滿、達到現(xiàn)場監(jiān)理驗收標準)

2.為乙方提供施工條件,其中包括現(xiàn)場的水、電、腳手架等。

3.向乙方提供其現(xiàn)場施工人員的住宿和材料庫房。

4.負責工程施工過程中的檢驗和驗收。

5.甲方在乙方進場后,向乙方出示鋼結構電焊驗收報告,以證明現(xiàn)場已具備涂刷作業(yè)條件。

五、乙方的主要責任

1.乙方對其雇傭的施工人員進行資格審查并有責任保證其人員的人身安全。施工現(xiàn)場因違章作業(yè)發(fā)生的傷亡事故,由乙方自行負責其經(jīng)濟賠償,甲方不承擔任何責任及經(jīng)濟賠償。

2.雇傭人員的身體素質和技術水平能夠滿足工作需要,工人最小不得小于18周歲,不得超過55周歲。進入施工現(xiàn)場的施工人員必須購買意外傷害保險。

3.乙方必須提供材料廠家的檢驗報告、合格證及相關資料。

4.乙方嚴格按照鋼結構涂刷施工工藝操作,保證施工質量。

5.在質保期間內,如屬于乙方質量問題需要維修,乙方負責免費維修服務;如因認為破壞或者其他一切非正常損壞原因需要維修,甲乙雙方共同協(xié)商,乙方終身成本維修。

6.乙方負責防火涂料施工消防驗收。

7.乙方進場后,嚴格遵守現(xiàn)場管理制度,配合甲方項目經(jīng)理的管理。

六、付款方式及期限

1.乙方進場3日內,甲方預付總工程款的30%作為定金;

2.工程完工50%,甲方支付30%;

3、全部面涂刷完畢3個工作日內雙方按照驗收標準驗收,驗收合格后5日內甲方應付清工程余款,即工程總款的40%。

4.變更工程項目的,甲方應按雙方協(xié)商好的價格支付涂刷完成工程款的同時一并支付給乙方。

七、工期

1.合同工期:按甲方進度要求,從進場施工之日起個晴天內,完成本工程。

2.以下情況造成工期延誤雙方確認后可以順延。

(1)不可抗力,其中包括地震、江澇、戰(zhàn)爭等。

(2)設計變更原因。

(3)業(yè)主原因。

八、雙方違約責任

1.合同生效后,擅自撤除合同一方,應按合同總金額的`10%作為違約金付給對方。

2.無正當理由,甲方在應付款日期不付款,乙方催討時仍不付款,乙方有權停止施工,由此所造成的后果由甲方承擔。

3.甲方未按合同規(guī)定付款,或甲方原因而造成延遲完工,每逾期一天,按本合同工程價款的1‰支付給乙方。

4.乙方不能按合同工期竣工或施工質量達不到國家規(guī)范要求,乙方必須返工修理,因返工造成的工期延誤,每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰.

九、附則

1.本合同一經(jīng)簽訂便具有法律效力,單方無權終止合同。

2.本合同在執(zhí)行過程中,發(fā)生糾紛與矛盾時由雙方協(xié)商解決,在協(xié)商無果的情況下可依法向所在地人民法院提起訴訟。

3.本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,合同具有同等法律效力。未盡事宜可經(jīng)雙方協(xié)商后列入補充條款,之后補充條款與正文具有同等效力。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):

貨物買賣合同印花稅怎么算篇十五

供方:(以下簡稱甲方)

需方:(以下簡稱乙方)

合同簽訂地點:

一、產(chǎn)品名稱:鉛精礦

二、質量要求及技術標準:

本著雙方互惠互利長期友好合作的原則,從供需雙方的利益出發(fā)。as≤1%,如超上述要求,鉛金屬單價按as品位每超出0.1度扣200元。鉛精礦重量扣減袋重千分之六。

三、計價辦法(梯級計價方式):

1、主品位鉛以上海有色網(wǎng)1#電解鉛錠平均報價計算單價。

①、當pb>60%時,每升1%金屬單價增價20元/噸;

②、當60%>pb≥50%時,每降1%金屬單價降20%元/噸;

③、當50%>pb≥45%時,先按②計價標準執(zhí)行,50%以下每降1%金屬單價降40元/噸;④、當45%>pb≥40%時,先按②、③計價標準執(zhí)行,45%以下每降1%金屬單價降80元/噸;

⑤、當40%>pb時,價格另議。比如:pb=48%時,實際減價等于-2750-20×10-40×2=-3030元/噸pb=43%時,實際減價等于-2750-20×10-40×5-80×2=-3310元/噸

2、鉛精礦含銀計價以上海有色網(wǎng)白銀2#銀錠平均結算價乘以計價系數(shù)計算。

①、200g>ag≥100g時,76%系數(shù)計價結算;

②、500g>ag≥200g時,77%系數(shù)計價結算;

③、1000g>ag≥500g時,79%系數(shù)計價結算;

④、20__g>ag≥1000g時,81%系數(shù)計價結算;

⑤、ag≥20__g時,83%系數(shù)計價結算;

⑥、ag<100g時不計價。

四、交(提)貨地點,方式:

在需方指定工廠交貨,承運車輛由供方負責,運費由需方承擔,并要求開具運輸發(fā)票經(jīng)需方。供方出具本公司開具發(fā)票或出具實際供貨礦產(chǎn)品企業(yè)開具發(fā)票。雙方在場取樣,測出水份,并以擊破方過磅重量、化驗結果為結算依據(jù),如化驗結果有異議,以國家標準(gb8152.1~8152.8-87)為依據(jù),如果超過其誤差標準時,雙方友好協(xié)商,如雙方不能就化驗結果協(xié)商達成一致,必須進行仲裁時,由雙方協(xié)商一致選擇在廣西桂林地質礦產(chǎn)研究院、廣西壯族自治區(qū)冶金產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗站、廣州有色金屬研究院分析測試中心或北京國家重有色金屬質量監(jiān)督檢驗中心等仲裁機構進行仲裁,并以仲裁結果為準。

五、結算單價:

鉛精礦含pb60%單價,上海有色網(wǎng)報價1#電解鉛價格在17000元到時18000元時,以1#電解鉛錠平均價減2750元/噸金屬;上海有色網(wǎng)報價1#電解鉛價格在18000元到時19000元時,以1#電解鉛錠平均價減2850元/噸金屬;1#電解鉛價格低于17000元或高于19000元時價格另議,以當月需方價格委員會定價為準。結算價格以到貨(到乙方貨場或倉庫過了重磅)當天上海有色網(wǎng)1#電解鉛錠報價均價為準(周六、周日到貨按下周一的價格結算)。

六、數(shù)量:本批1200噸金屬(以實際收貨數(shù)量為準)。

七、結算方式及期限:本合同自簽訂起30日內,需方向供方支付預付款人民幣貳佰伍拾萬元(¥2500000.00元),此后需方按供方書面通知付款金額(根據(jù)供方預算產(chǎn)量及市場行情估算貨款)每月5號前將當月貨款預付給供方,并于每月底結清。如有余款轉入下月預付款中。

八、違約責任:按《合同法》有關違約責任條款執(zhí)行。

九、合同爭議的解決方式:由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成,依法向簽約所在地人民法院起訴。

十、供需雙方簽字蓋章后,合同生效。有效期20__年9月2日止。

十一、其它約定事項:傳真件具有同等法律效力。其它未盡事宜,供需雙方協(xié)商解決。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

貨物買賣合同印花稅怎么算篇十六

房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀

上訴人(原審被告):某某建設集團有限公司,住所地:某某市某某鎮(zhèn)。

法定代表人:某某 職務:董事長。

被上訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區(qū)某某北路 號111室。

原審被告:某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。

負責人:某某,經(jīng)理。

上訴請求:

1、依法撤銷某某火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決,發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。

事實和理由:

上訴人因不服某某火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書,現(xiàn)提起上訴。

一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。

該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據(jù)的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關系是存在的,但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據(jù)以證明的相關證據(jù)存在異議的,且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:要求某某公司與原告協(xié)商解決”,眾所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同??墒牵撆袥Q卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。

二、該判決認定事實錯誤。

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中并無闡述,本案案由是房屋買賣合同糾紛,購房款是現(xiàn)金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明并列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。

(二)該判決認定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結算完畢,不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是,結算并未辦理完畢,且房屋買賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結算款項并無直接因果關系。另:該判決認定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

(三)該判決認定事實證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù),僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據(jù)。并且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質疑。

上訴人認為,未經(jīng)當庭舉證、質證和法院認證的證據(jù),不能作為定案的依據(jù)。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據(jù)。本案案由是房屋買賣合同糾紛,即便合同無效,也只須返還購房價款,至于雙方存在的經(jīng)濟損失必須有經(jīng)濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據(jù),該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經(jīng)濟損失。

尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。上訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。

四、該判決程序違法。

本案案情復雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣合同的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決,那么,法院應當主持調解,并在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,為何不是調解結案而是直接判決呢?對此,上訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程序違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護上訴人的合法權益,支持上訴人的上訴請求!謝謝!

此致

某某市中級人民法院

上訴人: 某某建設集團有限公司

20年 月日

貨物買賣合同印花稅怎么算篇十七

買 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________ 國籍:____________

賣 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________ 國籍:____________

經(jīng)買賣雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致,達成本協(xié)議各條款,共同履行:

第一條 貨物名稱:____________________

第二條 產(chǎn)地:____________________

第三條 數(shù)量:____________________

第四條 商標:____________________

第五條 價格:____________________fob________________

第六條 包裝:____________________

第七條 付款條件:簽訂合同后買方于7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經(jīng)確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。

第八條裝船:從賣方收到買方信用證日期算起,45天內予以裝船,若發(fā)生買方所訂船舶未按時到達裝貨,按本合同規(guī)定,賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費,按總金額____%計算為限。因此,買方需向賣方提供銀行保證。

第九條 保 證 金:賣方收到買方信用證的14個銀行日內,向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執(zhí)行本合同,其保證金買方予以沒收。

第十條 應附的'單據(jù):賣方向買方提供:

1.全套清潔提貨單;

2.一式四份經(jīng)簽字的商業(yè)發(fā)票;

3.原產(chǎn)地證明書;

4.裝箱單;

5.為出口________ 所需的其他主要單據(jù)。

第十一條 裝船通知:賣方在規(guī)定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方,買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

第十二條 其他條款:質量、數(shù)量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行,若要求提供所需的其他證件,其辦理手續(xù)費、領事簽證費應由買方負擔。

第十三條 裝船時間:

第十四條 裝貨效率:每一個晴天工作日,除星期日、節(jié)假日外,每艙口進貨為________ 立方(噸)。

第十五條 延期費/慢裝卸罰款:對于________載重噸船來說,每天________u.s.d.。

第十六條 不可抗力:簽約雙方的任何一方由于臺風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執(zhí)行時,則延遲合同的期限應相當于事故所影響的時間。

第十七條 合同爭議的解決:

第十八條 本合同于____年__月__日在________市用________文簽署,正本一式兩份,買賣雙方各執(zhí)一份,買賣雙方簽字生效。

買方:____________________________ 賣方:____________________

代表:____________________________ 代表:____________________

日期:____________________________ 日期:____________________

貨物買賣合同印花稅怎么算篇十八

訂購方(甲方):

生產(chǎn)方(乙方):

第一條名詞定義:本合同所指茶葉是經(jīng)過加工制作的成品茶葉。

第二條對茶葉的基本質量要求:

(一)質量安全要求:農(nóng)藥殘留必須符合ny5244———20__《無公害食品茶葉》標準要求。

(二)茶葉質量標準:

山東省地方標準db37/t541————20__《日照綠茶》。

第三條訂購數(shù)量及價格:

茶葉價格及總價款

特級:元/公斤;合計:(大寫)(小寫)元。

一級:元/公斤;合計:(大寫)(小寫)元。

二級:元/公斤;合計:(大寫)(小寫)元。

三級:元/公斤;合計:(大寫)(小寫)元。等外品:元/公斤;合計(大寫)(小寫)元。貨款總計:_________________。

(三)如果因特除情況,茶葉價格有較大波動,甲乙雙方根據(jù)市場行情另行議定。

(四)交貨時間在年月日左右,具體時間將按季節(jié)氣候變化情況確定。當交貨時間確定以后,均應提前天通知對方。

第四條茶葉包裝

日照綠茶的包裝是保證茶葉質量的重要條件,甲方批量訂購的茶葉乙方應封裝保存在干燥、清潔、無毒、無味、不影響茶葉品質的包裝容器內,保質期可不低于12個月;否則,茶葉出現(xiàn)質量問題由乙方負責。

散裝茶葉驗收之前的包裝和費用由乙方承擔,驗收之后的包裝和費用由甲方承擔。

第五條付款方式:有三種方式供選擇:

1、甲方用現(xiàn)金當場付款。

2、甲方用支票付款。

3、甲方于天之內將貨款打入乙方帳戶。支付原則:先付款后提貨。

第六條違約責任:

(一)生產(chǎn)方無正當理由,擅自將茶葉賣給他人的,應向訂購方支付自銷金額____%的違約金。

(二)訂購方不按市場價或保護價收購的,應向生產(chǎn)方支付銷售額____%的違約金。違約金應當在確定責任后____天內支付,逾期付款應承擔萬分之三以日累計滯納金。

第七條不可抗力:

合同履行期內如發(fā)生自然災害或其它事故等不可抗力的原因,致使當事人一方不能履行,應向對方當事人通報理由,經(jīng)有關主管部門證實后,可不承擔違約責任,并允許變更或解除合同。

第八條合同爭議解決方式:

本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人協(xié)商解決,也可以申請向生產(chǎn)地工商部門調解,調解不成的,按下列第種方式解決:

(一)提交仲裁委員會仲裁。

(二)依法向_______人民法院起訴。

第九條其它事項:

(一)當事人一方要求變更或解除合同,應當提前____天通知對方,應采用書面形式達成變更協(xié)議,接到要求變更或解除合同通知的一方,應在___天內作出答復,逾期不答復的,視為默認。

(二)其它約定事項:

本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。

本合同自雙方簽字并蓋章(或手印)之日起生效。

甲方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日

貨物買賣合同印花稅怎么算篇十九

供方:

需方:

1.本合同是依照《合同法》訂立的,經(jīng)雙方簽字蓋章后,即發(fā)生法律效力,雙方必須嚴格履行。

2.合同條款:

簽訂雙方商妥訂貨產(chǎn)品總值人民幣玖拾叁萬陸仟元。其產(chǎn)品名稱的規(guī)格、質量、數(shù)量、單價、總值、交貨付款等詳見銷售票。

3.經(jīng)濟責任:

(1)供方如未能履行合同,須負下列責任:

①產(chǎn)品、規(guī)格、質量不符合同規(guī)定:需方同意利用的,按質論價,退貨貶值總值價款,不能利用的,應負責保修、保退、保換。由于延誤交貨時間,每天應償付需方千分之一的余款。

②產(chǎn)品數(shù)量不符合規(guī)定:少交需方仍有需要的照數(shù)補交;因延期而不要的,可以退貨,并承擔因此而造成的損失;不能交貨的,應償付需方以不能交貨的貨款總值的百分之一的罰金。

(2)需方未能履行合同時,須負以下責任:

①中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質量或包裝的規(guī)格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值百分之一罰金。

②中途退貨,由雙方根據(jù)實際情況商定,同意退貨的償付退貨部分貨款總值百分之一的罰金。

③自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨,每延期一天,應償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之一罰金。

④未按規(guī)定日期付款,每延期一天,應償付以延期付款總額千分之一的罰金。

⑤實行送貨或代運的產(chǎn)品拒絕接貨,應承擔由此而造成的損失和運輸費用及罰金。

(3)產(chǎn)品價格:如需要調整,必須經(jīng)雙方協(xié)商方能變更。

(4)任何一方要求全部或部分解除合同,必須提出充分理由,經(jīng)雙方協(xié)商,并報請鑒證機關備案。

(5)如因生產(chǎn)原料、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化,需要變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質量、包裝時,應提前七天與對方協(xié)商修訂調整,并報鑒證機關備案,任何一方不得擅自變更合同。一方變更合同,對方有權拒絕收購,因此而不能執(zhí)行合同應償付對方千分之五的罰金。

(6)確因自然災害等原因,影響執(zhí)行合同或延期交貨,需提前七天通知對方,經(jīng)有關機構證明,可酌情減免罰金。

4.執(zhí)行合同中,發(fā)生爭議和糾紛,簽約雙方協(xié)商不成,均可向法院提出訴訟。向仲裁機關申請仲裁(兩者選一)

5.本合同及附件一式兩份,供需雙方各執(zhí)一份。

供方單位(蓋章):__需方單位(蓋章):

經(jīng)辦人:年月日

經(jīng)辦人:年月日

城區(qū)貨物買賣合同4

甲方:__________________________________乙方:__________________________________

為保護供需雙方的合法權益,根據(jù)《__________》,經(jīng)協(xié)商一致同意簽訂本合同。

一、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、質量標準、包裝要求、計量單位、數(shù)量、單價、金額、供貨時間及數(shù)量品名規(guī)格、型號、牌號、商標產(chǎn)地或廠家質量標準包裝要求計量單位數(shù)量單價總金額交(提)貨時間及數(shù)量備注執(zhí)行記錄

合計人民幣(大寫)

二、供方對質量負責的條件和期限:____

三、交(提)貨方式及地點:____________

四、運輸方式到達

站(港)及收貨單位:______________

五、運輸費用負擔:________________

六、合理損耗計算及負擔:____________

七、包裝費用負擔:________________

八、驗收方法及提出異議的期限:____

九、結算方式及期限:________________

十、違約責任:____________________

十一、合同附件:____________________

十二、其他約定事項:

1、合同正本一式兩份,雙方各執(zhí)一份。

2、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。有效期限自__________年____月____日至__________年____月____日。

甲方:(蓋章)____________________乙方:(蓋章)_____________________

___________年_______月________日___________年_______月________日

【本文地址:http://www.mlvmservice.com/zuowen/1727221.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔