合同的簽署應遵循法律法規(guī)和合同的合法性原則。合同中的條款應當具備可執(zhí)行性和合法性，符合法律法規(guī)的規(guī)定。在簽署法律服務合同之前，您可以先參考以下的范文，了解合同的基本要素。
施工工程的合同篇一
（以下簡稱甲方）發(fā)包方：
（以下簡稱乙方）承包方：
一、甲方責任1、負責三通一平，場地須保證樁機作業(yè)的條件及順利進出場。
2、乙周邊關系的處理及因樁機施工造成的周邊居民的損壞由甲方處理，乙方概不負責．。
3、派施工員一名參與現場質量管理及數量簽證，并負責放樣及抽鑒工作。
4、施壓由甲方負責，協調各相關單位之間和周邊的關系。
二、乙方責任1、乙方根據地質資料及現場出現異常，應及時通知監(jiān)理及甲方等待處理。2、施工作業(yè)時聽從甲方指揮，按時填寫記錄，并保證施工安全。
3、乙方工程完工后，負責向申方提供現場打樁記錄。
三、工程款的支付。
1、此工程為包工包料，打樁單價c-300215;75a樁，單價為。
元米，如需配送8米以下（含8米）短樁，按實際配置的短樁工程量加10%的短樁費，此單價不含樁尖，不含稅，不開發(fā)票。
2、如需送樁，只計取送樁費30元米計算。
3、冒樁計算：如超過1米，歸乙方負責。如未超過，則由甲方負責。
4、進場付10萬元，打完20米付清80%，樁打完全部付清。
5、樁基驗收的檢測費由甲方負擔，乙方協助施壓、測壓。
6、如因甲方原因造成工地停工，超過三天，則由甲方負責工人的生活費和工資500元天。
四、解決合同糾紛的方式甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生的糾紛，雙方可通過協商或協調解決，協商或協調不成的，向仲裁部門申請仲裁或向人民法院起訴。
五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
六、本合同甲、乙雙方簽字生效。
甲方：電話：乙方：電話：________年____月____日。
施工工程的合同篇二
依照《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量治理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，通過協商簽訂本合同。
(一)工程名稱：_______________________________。
(二)工程地點：_____________________。
安全維護及整改。
工程造價為：____________元整。
5.1質量標準：達到現行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內容)。
5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地點的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地點標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7.1本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2017]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-2017)，《湖南省建設工程造價治理方法》(省人民政府令第192號)，《湖南省建設工程計價方法》，2017《湖南省修繕定額》、2017《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2017《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2017]237號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任尋出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災難，工程所在地量小時落雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方緣故造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期能夠按實際情況順延。
8.3因乙方緣故造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方緣故造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
9.1工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.
9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量咨詢題15天內全額返還，保修金不計利息。
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
認真執(zhí)行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關治理要求，并做好安全治理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直截了當從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)________。
法定代表人(簽字)_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)_________。
法定代表人(簽字)_________。
_________年____月____日。
施工工程的合同篇三
發(fā)包方（以下稱甲方）：
法定代表人：
身份證號碼：
承包方（以下稱乙方）：
法定代表人：
身份證號碼：
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)，結合________省有關規(guī)定及本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于《________》（合同編號________，以下簡稱原合同）甲乙雙方就其中未盡事宜經充分協商，達成一致，形成本補充協議。
2、工程地點：
計劃竣工日期：____年____月____日。
工期總日歷天數：____天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。
1、暫估合同價款為____________萬元（人民幣大寫：____________。暫估合同價款=綜合單價×暫估工程量（綜合單價和暫估工程量見工程量附件）。
2、付款方式：按原合同相關條款執(zhí)行。
補充協議所列工程量為暫估工程量，工程量計算規(guī)則以經甲方確認的實際工程量為準，按原合同計量條款執(zhí)行。
嚴格按照原施工合同執(zhí)行。因工程質量問題造成的一切損失由乙方完全負責。
乙方對承包范圍工程質量負有完全責任，并嚴格依照施工圖設計、設計變更、圖紙會審等設計文件要求施工。甲方將按此及現場情況進行施工監(jiān)督管理。
1、對本協議的訂立、履行、解釋、效力和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。
2、本協議是原合同的組成部分，與原合同具有同等法律效力。本協議與原合同相抵之處，以本協議為準。
3、凡因本協議的簽訂、履行而發(fā)生的或與本協議有關的一切爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，向工程所在地的人民法院提起訴訟。
本合同自_________________________生效。
本合同一式____份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)____份，承包人執(zhí)____份。
發(fā)包人：（公章）。
法定代表人或其委托代理人：（簽字）。
組織機構代碼：
地址：
郵政編碼：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶銀行：
賬號：
承包人：（公章）。
法定代表人或其委托代理人：（簽字）。
組織機構代碼：
地址：
郵政編碼：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶銀行：
賬號：
施工工程的合同篇四
甲方：_________________________乙方：_________________________甲乙雙方就甲方在_________樓，委托乙方貸資施工、貸資事宜，雙方經協商一致，達成貸資施工合同，合同如下：
第一條甲方興建的綜合樓，位于____________________，建筑面積_________，建筑物_________層，總投資約_________元。
第二條乙方同意貸資施工，貸資額為人民幣_________元，貸資期從開工之日起計時間為________年，貸資計算按年息________計。
第三條計算時間從開工之日起，按乙方施工進度報表計算，累計核實。
第四條乙方貸資由乙方管理投入，按工程進度核實貸資額度達_________元時，甲方應及時支付工程款。
第五條償還貸資額本金及利息，________年期必須償還清，如過期有困難，按年息_________計算，但不能過期二個月，如過期二個月，甲方用建筑物裙樓一至二層抵押給乙方，每方米_________元，乙方有權自行處理。
第六條乙方已承建工程甲方_________________花園工程和擬建綜合樓工程，該兩項工程不論那個工程發(fā)生經濟糾紛，均屬獨立的責權關系，即兩個工程之間的法律責任互不相關。
第七條陳述和保證7.1甲方的陳述和保證。
（1）其是一家依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司；
（3）本合同自簽定之日起對其構成有約束力的義務。7.2乙方的陳述和保證。
（1）其是一家依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司；
（3）本合同自簽定之日起對其構成有約束力的義務。
第八條違約責任8.1除不可抗力的原因外，任何一方違反本合同，應向對方支付合同約定工程總金額_________％的違約金。8.2任何一方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務，而使守約方遭受損失，則守約方有權要求違約方予以賠償。
第三方泄露，但中國現行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經另一方書面同意的除外。
第十條補充與變更本合同可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充協議，與合同具有相同法律效力。
第十一條合同附件11.1本合同附件包括但不限于：
（1）各方簽署的與履行本合同有關的修改、補充、變更協議；
（2）各方的營業(yè)執(zhí)照復印件、及相關的各種法律文件11.2任何一方違反本合同附件的有關規(guī)定，應按照本合同的違約責任條款承擔法律責任。
第十二條不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應自不可抗力事件發(fā)生之日起____日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發(fā)生之日起____日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十三條爭議的解決本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面協議，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條權利的保留任何一方沒有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任，不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。
第十五條后繼立法除法律本身有明確規(guī)定外，后繼立法（本合同生效后的立法）或法律變更對本合同不應構成影響。各方應根據后繼立法或法律變更，經協商一致對本合同進行修改或補充，但應采取書面形式。
第十六條通知16.1本合同要求或允許的通知或通訊，不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。16.2前款中的實際收到是指通知或通訊內容到達被通訊人（在本合同中列x的住所）的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍16.3一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，將變更后的地址通知另一方，否則變更方應對此造成的一切后果承擔法律責任。
第十七條合同的解釋本合同各條款的標題僅為方便而設，不影響標題所屬條款的意思。
施工工程的合同篇五
(甲方)建設需要，經同意委托由_____建設有限公司(乙方)負責施工，雙方除遵守國務院頒發(fā)的建筑安裝工程承包合同條例外，并結合本工程具體情況，特訂本施工合同，共同遵守執(zhí)行。
按規(guī)定實行包工包料。
1.合同簽訂后工程款一次性結清，同時乙方開具工程款發(fā)票給甲方。
2.乙方開戶銀行：工商銀行_____蠡園開發(fā)區(qū)支行賬號：11030233。
工所需材料由乙方組織供應。
乙方應按照圖紙為依據組織施工，如果實際需要變更，甲方必須辦妥相關工程變更手續(xù)，并作為增加工程量依據重新計算工程造價。
1.依照施工圖紙，施工說明，國家頒發(fā)的建筑安裝工程施工驗收規(guī)范及有關補充規(guī)定辦理。
2.如果設計不當造成返工的損失由相關方負擔，如果操作不善造成質量事故而發(fā)生的返工損失由乙方負擔。
3.工程竣工后在使用一年內乙方應負責回訪，如果施工不善乙方應負責修補或返工。
乙方在竣工前應做好自檢，竣工后10天內甲乙雙方協商并通知有關部門組織驗收。
甲乙雙方協同對職工加強安全生產教育，如乙方出現安全事故有乙方負全責。
甲方指定_____為工程負責人。
乙方指定_____為工程負責人。
雙方密切配合負責處理好施工中日常事務工作。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
施工工程的合同篇六
電話：_________________。
住址：_________________。
通訊地址：_________________。
乙方（承包方）：_________________。
法定住址：_________________。
法定代表人：_________________。
職務：_________________。
聯系人：_________________。
身份證號碼：_________________。
電話：_________________。
通訊地址：_________________。
郵政編碼：_________________。
1、工程地點：_________________市_____________區(qū)（縣）_____________路_____________號_____________樓_____________室。
2、住房結構：_________________房型_____________房_____________廳_____________套，施工面積_____________平方米。
3、工程造價：_________________家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據市場競爭、優(yōu)質優(yōu)價的原則，約定如下：_________________總價款：_________________元，大寫（人民幣）：_________________。其中：_________________材料費：_________________，人工費：_________________，管理費：_________________，設計費：_________________，垃圾清運費：_________________，稅金：_________________，其他費用：_________________。（詳見附表三：_________________家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
4、工程承包方式：_________________雙方商定采取下列第_____________種方式。
（1）乙方包工、包全部材料。（見附件五：_________________乙方提供裝飾裝修材料明細表）。
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附件四：_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：_________________乙方提供裝飾裝修材料明細表）。
（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附件四：_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表）。
第二條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_____________種方式提供：
1、甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_____________年_____________月_____________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。（見附件六：_________________家庭裝飾裝修工程設計圖紙）。
2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份（見附件六：_________________家庭裝飾裝修工程設計圖紙），設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內）。
3、施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條甲方權利義務。
1、開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項。
2、參與對工程質量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收。
3、工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物業(yè)管理所需的相關材料。
4、房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點、方式、時間堆放，并按有關規(guī)定清運。
5、因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第四條乙方權利義務。
1、施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質量，按期完成工程。
2、安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全。
3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通。
4、家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品。
6、乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任。
7、乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8、乙方施工應符合有關規(guī)范要求，不得偷工減料、粗制濫造。
9、乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全。
第五條材料的提供。
1、由甲方提供的材料、設備，其規(guī)格、質量應符合設計要求（見附件四：_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表）。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔。
2、由乙方提供的材料、設備的（見附件五：_________________乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收。若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提。
3、甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的（見附件四：_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購），在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的_____________%）+材料運輸費（根據實際情況確定）。若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任。
4、除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場。
第六條工期延誤。
1、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
2、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
3、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延。因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第七條質量標準。
（1）乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規(guī)范進行施工。
（2）乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準驗收。
（3）凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規(guī)定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。
第八條工程驗收和保修。
1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收。
（2）油漆、面層涂料施工前驗收。
（3）竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。
2、保修。
（1）工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)（見附件九：_________________工程結算單），并填寫工程保修單（保修期為貳年）（見附件十：_________________工程保修單）。
（2）在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第九條工程款支付方式。
1、竣工驗收后_____________日內，甲方支付相當于總價款_____________%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業(yè)務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
2、因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
3、雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發(fā)票。
第十條違約責任。
1、合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付工程造價_____________%的違約金。若因此造成損失的，違約方應予以賠償。
2、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
3、由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十一條附則。
1、本合同簽訂后工程不得轉包。
2、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份。
4、合同履行完后自動終止。
5、本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。
6、合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
甲方（簽字）：_________________。
乙方（蓋章）：_________________。
法定代表人（簽字）：_________________。
委托代理人（簽字）：_________________。
簽訂地點：_________________。
簽訂地點：_________________。
_________________年__________月__________日。
_____________年__________月__________日。
委托代理人（簽字）：_________________。
聯系電話：_________________。
施工工程的合同篇七
在我國法律現行的法律規(guī)范中尚沒有出現“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條“因建設工程質量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?！焙偷诙鶙l“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任?！?/p>
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念。
在我國現行法律中，到目前為止并沒有出現“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現實、政策與法律妥協的產物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質證書。”
解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應如何界定?！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規(guī)定：“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的，應當根據合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認定無效。”
第四條規(guī)定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效?！钡诙鍡l規(guī)定：“因建設工程質量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?！钡诙鶙l規(guī)定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任?！?/p>
目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權利義務關系，即此時轉承包人、違法分包的承包人已經取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設的目的是為了保護農民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發(fā)包人形成了事實上的權利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區(qū)別的。
施工工程的合同篇八
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。
承包方：（以下簡稱乙方）。
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，現就本建設工程具體施工事項，為明確雙方的權利和義務，經友好協商一致，達成如下合同條款：
3、承包范圍和內容：
（1）發(fā)包人責任：
a、負責協調各施工單位之間的關系和現場施工監(jiān)督。
b、做好施工現場三通一平，保證做好供電、供水。
c、甲方應按時支付乙方工程進度款，按合同簽訂之日如有拖延則每天支付合同總額的0、05%為違約金。
（2）承包人責任：
a、嚴格按圖施工，工程質量就符合設計方案圖材料標準甲、乙雙方驗收，確保工程質量、
b、做好現場文明施工、安全生產。
c、組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
d、在施工過程中，原因由承包方造成的事故由承包人負責。
e、服從甲方統(tǒng)一安排指揮。
f、由乙方原因造成工期拖延每天支付合同總額的_______%違約金。
1、本合同工期總日歷天數天。以合同簽訂正式開工之日起開始計算。如遇以下情況，工期相應順延：
a、發(fā)包方要求更改已確認的設計方案影響工程進度；
b、一周內非承包方原因停電、停水8小時以上，影響正常施工；甲方材料未及時進場。
c、發(fā)包方原因造成影響下一道工序施工；
d、未按合同規(guī)定支付工程款而影響施工工期；
f、發(fā)包方代表同意工期順延的其它情況。
1、承包方必須嚴格按照施工方案圖施工，接受發(fā)包方代表監(jiān)督。
2、承包方在施工中若發(fā)生質量問題，就及時報告發(fā)包方代表，協同解決。
本合同簽訂生效后，施工人員進入現場，甲方支付乙方合同總額：30%計人民幣作為進場費；余款隨工程完工后結清。
1、經甲方確認的設計圖紙和有關資料，作為施工的有效依據，甲、乙雙方均不得擅自修改。
2、甲方生產工藝需要變更設計的，必須作出設計修改通知書，乙方方可實施并組織施工，因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價，必須另行協商。
乙方在施工期間，若發(fā)生任何事故與甲方無關。施工期間甲方必須協助配合乙方工作。任何一方違反本合同規(guī)定，雙方協商解決，如協商不成時，可通過當地仲裁機關或人民法院訴訟途徑解決。
1、本合同雙方簽字確認后即生效，工程竣工驗收符合要求，付清工程款后終止，保修責任仍然保留。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、合同履行過程中，雙方確認的資料、圖紙、通知、簽證單、聯系單、會議紀要等均作為合同附件，具有與合同同等的約束力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
施工工程的合同篇九
合同編號:甲方（發(fā)包單位）：江蘇xx公司乙方（承包單位）：無錫xx公司根據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就鋼構雨篷加工與安裝事項協商一致，簽訂本專業(yè)分包合同，雙方共同遵照執(zhí)行。
1.工程名稱：住宅小區(qū)一期工程（17樓）。
2.工程地點：安徽____市紅十字會醫(yī)院南邊。
3.工程結構：框剪結構。
4.承包內容：小區(qū)單元門的鋼構雨篷加工與安裝。
二、承包形式：大包形式、包工包料、包安全、包質量、包竣工驗收。
三、材料要求：
1、工字鋼、圓鋼管及玻璃爪等必須按照圖紙施工，并且必須達到國家標準要求。
2、玻璃采用66夾膠鋼化玻璃。
四、工藝要求：鋼結構連接平整、防銹漆兩遍、面漆采用氟碳漆兩遍必須光澤顏色一致，面漆顏色以選樣為準。
五、加工、制作形式：按照圖紙加工安裝，乙方根據實際需要對圖紙進行修改時要及時通知甲方.
六、結算方式：
1、950元2，該報價含設計、加工制作費、運輸、安裝和稅金。
2、最后以竣工實際面積結算并提供正式稅務發(fā)票。
3、付款方式:工程量完工驗收合格一次性結算，雨棚主鋼構安裝完成付已完成的50%,工程完工后,再付全部的.35%,驗收合格后支付全部的10%，全部安裝費的5%為質保金，________年后無質量問題全額無息返還。
1、工期：合同簽訂后按甲方編制進度計劃實施。
2、暫停施工：甲方應以書面形式要求乙方停止施工，提出書面處理意見，乙方整改后以書面形式提出復工要求。
3、工期延誤：以下原因造成的工期延誤，經甲方代表確認后，可考慮工期順延：
（1）施工現場未能達到開工條件；
（2）其它工種施工施工交叉而影響施工。
（3）發(fā)生重大設計變更，造成工程量增加或返工發(fā)生的天數。
（4）人力不可抗拒的因素而延誤工期。
八、質量標準符合以下有關鋼結構規(guī)范：
（3）質量要求：使用的原材料符合國標及圖紙要求。
十、雙方義務：甲方義務：
（1）配合乙方協調設計單位確保圖紙無誤。
（2）甲方負責提供施工現場所需的施工條件、施工所需水、電。乙方義務：
（1）乙方負責提供施工所需的全部機械以及二級箱以下的電纜等，所有焊條、切割片、油漆、鋼絲刷等輔料。配合甲方完成監(jiān)理及施工所需的有關技術資料，檢驗資料和檢驗報告，報驗資料等等。
（2）乙方現場施工人員服從甲方及有關單位的管理。
（3）及時接受并完成監(jiān)理單位提出的整改意見。十。
乙方：無錫xx公司甲方代表（簽名）：
乙方代表（簽名）：甲方法人代表或授權人（簽名）。
乙方法人代表或授權人（簽名）：地址：
地址：電話：
電話：開戶銀行：開戶銀行：帳號：
施工工程的合同篇十
本協議中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方于________年____月____日簽訂施工合同編號為的《施工合同》（以下簡稱“原施工合同”）中的定義相同。鑒于：甲乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，依據實際情況，在原施工合同基礎上變更施工合同條款部分內容，特訂立以下補充協議。
一、協議內容變更部分為：
1、因乙方新購置一批自卸車輛，甲方應保證乙方土方總運量，不低于方。
2、因甲方原因導致車輛停工，每天補償車輛誤工費500元。
具體包括：
2.4、甲方保證施工工地內有人發(fā)貨、驗收，因甲方工作不到位造成乙方不能夠正常施工，因此造成乙方經濟損失的由甲方按乙方實際生產的經濟損失向乙方進行賠償。
3、付款方式及價格按原有施工合同條款執(zhí)行。如有新標段，價格另議。
二、本協議生效后，即成為原施工合同不可分割的組成部分，與原施工合同具有同等的法律效力。除本協議中明確所作修改的條款之外，原施工合同的其余部分應完全繼續(xù)有效。本協議與原施工合同有相互沖突時，以本協議為準。
三、本協議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：（公章）______________。
乙方：（公章）_____________。
法定代表人或委托代理人簽字：_________________。
法定代表人或委托代理人簽字：_________________。
________年____月____日________年____月____日。
施工工程的合同篇十一
工程發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲乙雙方本著自愿、公平、誠實守信為宗旨，根據《中華人民共和國經濟合同法》的有關規(guī)定和《壓力管道安裝修繕工程承包合同條例》等國家行政法律、法規(guī)為依據，經甲乙雙方協商一致，達成以下協議條款：
一、工程項目。
工程名稱：喀什聯創(chuàng)投資管理有限責任公司的天然氣管道安裝工程。
1、工程內容：天然氣dn160的pe管（聚乙烯）熱熔管道安裝，全長5095米。
2、承包方式：單包工方式進行（含人力、技術）。所有材料及輔材由甲方負責。
3、工程承包范圍：甲方保證施工現場三通一平。乙方嚴格按壓力管道特種設備、設計圖紙進行施工，確保安全使用。
二、壓力管道安裝及驗收標準。
按國家現行有關壓力管道特種設備、建筑標準規(guī)范施工和甲方技術要求驗收。
三、工程造價為：壹拾貳萬元整，（120000元）不含稅金。預算合同外其它修理、材料費、工時費按實際所發(fā)生的費用另行結算。
四、付款方式：
合同簽訂甲方預付乙方60000元整，經鍋檢所驗收合格后，甲方向乙方支付該工程的工程款60000元。
五、工期：20xx年3月6日至20xx年6月25日完成。
六、雙方責任。
（一）甲方責任。
1、甲方負責提供施工所需場地，保證施工現場三通一平及施工隊伍按時進場及工作時間，積極配合乙方材料按時到達施工現場。
2、甲方按合同規(guī)定付款要求履約，甲方由于不可抗力原因，未能在本合同規(guī)定時間支付合同款項時，應事先告知乙方，并征得乙方同意。
（二）乙方責任：
1、乙方在具備條件施工以后，乙方應及時進場，文明施工，不得損壞甲方設備及設施，保持現場衛(wèi)生。
2、乙方必須在合同規(guī)定的工程期完成工作，乙方由于非不可抗拒原因延誤工期，應事先告知甲方，并征得甲方同意。
3、乙方在施工現場要有完善的項目管理體系，確保此工程的正常運轉。
4、乙方要求嚴格按照《建設市政工程施工合同》、施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的相關壓力管道特種設備安裝驗收規(guī)范、規(guī)程和質量標準進行施工。
七、安全責任。
乙方在施工過程中，應做好職工安全工作，若出現人員安全事故，乙方負全部責任，甲方不承擔任何連帶責任。
八、違約責任。
雙方嚴格按以上協議執(zhí)行，若有違約，可通過協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。
九、本協議經雙方簽字蓋章生效，如有未盡事宜，雙方共同協商修改。
十、本協議一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方（章）：
乙方：
地址：
地址：
法人代表：
法人代表：
電話：
電話：
日期：
日期：
施工工程的合同篇十二
發(fā)包人：
承包人：
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿公平和誠信原則，雙方就13樓下水道維修工程施工事宜協商一致訂立本合同。
臺階、欄桿拆除、挖溝拆除下水管道、安裝下水管道、管道穿墻、井補洞、回填土、恢復臺階原裝（相似）、安裝欄桿，垃圾清理外運。
小區(qū)內。
開竣工時間________至________。
質量標準嚴格按照甲方要求及建筑行業(yè)相關標準執(zhí)行。
本工程資金由乙方先期墊付，工程完工3天內結算支付100%。
1、甲方按約定時間及時清理現場維持秩序，為乙方施工創(chuàng)造適合條件。
2、甲方負責因施工所需水、電等設施的供應，提供相應的圖紙及測量紀錄。
3、甲方應協助對已完成工程的保護工作。
4、乙方負責施工材料及設備的采購供應，負責施工的組織與設計，維護施工秩序，承擔施工安全及保衛(wèi)工作。
5、乙方應維護甲方的正常工作秩序，采取合理措施保護現場內環(huán)境，避免不必要的污染及噪音。
6、乙方施工期間如需夜間施工或特殊工作業(yè)應征的甲方同意。
1、驗收標準：以甲、乙雙方約定標準或建筑行業(yè)相關標準為準。
2、驗收程序：乙方按合同完工后，由甲方對工程質量進行內部驗收核準。驗收合格后甲方出具工程簽證。
甲方如有工程量變化，應提前____日報教育主管部門同意后并書面通知乙方，待雙方協商訂立變更協議后執(zhí)行。
本工程因工程量較小，施工比較困難，施工時間受限制，工期短，施工完畢，經甲方驗收合格后，工程款一次撥付。
任何一方違約，另一方有權提起訴訟，申請勞動仲裁部門或當地人民法院進行調節(jié)。
本合同自簽訂之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）。
法定代表人：法定代表人：
________年______月____日_______年____月____日。
施工工程的合同篇十三
委托方：(以下簡稱甲方)。
居間方：(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》的相關規(guī)定，在互惠互利和自愿誠信的原則下，雙方達成以下合同條款：
聯系承攬開發(fā)區(qū)萬達廣場公寓室內裝修工程。
1、項目工程名稱：
2、項目工程地點：
3、項目工程內容：
4、項目工程造價：
1、乙方前期投入了大量的人力物力財力促成甲方與正簽合同甲方自愿付給乙方費用(報酬)。
2、無論合同名稱或項目，工程負責人及法人發(fā)生變化，甲方付給乙方的報酬都要如約履行。
3、本合同在執(zhí)行過程中結束，甲方在上述發(fā)包方繼續(xù)簽訂裝修工程合同也要按合同執(zhí)行。
1、工程報酬：按本工程總造價3%提取報酬(稅后)，以實際發(fā)生工程量為準。
2、付款方式：年完工結算剩余50%一次性付清。
甲乙雙方發(fā)生爭議時，乙方有權向仲裁機構和法院起訴。
本合同一式貳份，甲乙雙方每人各執(zhí)一份，經甲乙雙方簽字蓋章生效。
甲方：
乙方：
______年______月_______日。
施工工程的合同篇十四
依照(中華人民共和國合同法)、(中華人民共和國建筑法)及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程項目協商一致，訂立本合同。
2、分項工程名稱：橋梁分項工程。
3、工程地點：
本標段的所有橋梁系梁、承臺、肋板、立柱、蓋梁及上部構造、附屬工程等除樁基以外的所有工程。具體內容見附件(橋梁工程分包內容及單價清單)。
一、承包方式。
1、乙方按包工、包小型材料、包小型機械設備、包質量、包安全及文明施工、包驗收合格、包保修的方式承包本工程。
2、甲方負責鋼筋、砼、壓漿用水泥、支座、伸縮縫以及支座鋼板和泄水管到現場的一切費用，其它材料及施工機械設備、工具等全部由乙方負責承包。相關的材料檢測費、儀器設備標定等費用甲供由甲方負責，乙方自購由乙方負責。
二、承包單價。
綜合承包單價中已包括：工人勞務及伙食費用(含工人社保、福利等)、小型材料、機械使用、進出場費用、管理費、利潤及安全文明施工、臨時設施等全部費用，以及合同圖紙明示或暗示的所有責任、義務和一般風險。
2、乙方必須按甲方排出的進度計劃組織足夠的機械設備及人力進行施工，技工、力工進場人數按甲方要求人數進常如果進度計劃完不成并且施工人數達不到項目部要求的人數，甲方按規(guī)定人數每少一人每天罰款100元或有權不經乙方同意自己另外安排人員或其他施工隊伍來完成，大、小工按人頭算每人每工日150～200元，在乙方進度款或結算款中扣除。
3、乙方自動退場，甲方將乙方所剩的工程款全部作為乙方的賠償金賠償給甲方，彌補甲方的各項損失。
4、如果因業(yè)主及甲方原因延誤工期，經甲方簽證后，工期相應順延。施工進度必須滿足業(yè)主和監(jiān)理的要求，否則甲方有權依照監(jiān)理和業(yè)主的要求進行處罰。
一、質量標準。
1、本工程應達到的質量標準：按照設計文件及國家、公路施工技術規(guī)范、質量驗收標準、施工技術條件、施工指南及相關規(guī)定進行施工，工程一次合格率100％，質量達到合格標準。
2、凡因乙方原因造成工程質量達不到驗收標準，乙方必須在甲方規(guī)定時間內無償返工直至達到質量驗收標準，否則甲方不予驗工計價。勒令不改者，甲方有權提前單方面解除合同，同時乙方負責承擔由此給甲方造成的所有損失。
二、管理要求。
1、乙方在施工期間必須服從甲方人員的管理，遵守甲方制定的各項規(guī)章制度。在施工現場中，服從甲方相關人員的合理調配、安排，服從甲方的進度、質量和安全的管理。
2、乙方必須服從建設辦與總監(jiān)辦相關人員的監(jiān)管。
1、嚴格執(zhí)行國家頒布的各項政策和安全法規(guī)、規(guī)程，及其它相關的標準、規(guī)范。
2、遵守甲方制定的各項安全規(guī)章制度，服從甲方相關人員的管理。
3、乙方從事特殊工種的人員必須持證上崗。
4、若乙方在生產過程中由于違反各種規(guī)程制度引起安全事故，乙方負全部責任，并且由此導致的政府相關部門、建設辦與總監(jiān)辦的處罰由乙方自行負責，同時甲方也將追究乙方的責任。
一、甲方責任。
1、負責技術交底和施工控制測量及對乙方的施工進行監(jiān)督、指導、檢查。
2、按期召開生產調度會，及時解決施工中出現的問題，按月下達施工生產計劃，并檢查落實情況。確保運梁車能暢通運到橋梁現常確保橋梁現場地基密實，保證大型吊車能就位。
4、工程量以設計圖紙工程量計量，若設計數量錯誤按最終設計變更圖紙進行計算。
5、混凝土澆筑時甲方攪拌站要隨時保持和現場的聯系，保證混凝土施工用量和甲供材的及時供應。
6、及時對現場的測量放線和通知監(jiān)理對乙完成的工序驗收。
二、乙方責任。
1、嚴格按照施工設計圖紙和國家及交通部頒發(fā)的施工規(guī)范、技術要求組織施工，完成甲方下達的施工生產計劃。
2、遵守國家、地方公司和甲方的有關政策規(guī)定、要求，文明施工達標，材料堆放整齊，創(chuàng)建標準化工地。隨時接受甲方、公司、建設單位及工程監(jiān)。
3、乙方內部發(fā)生勞資糾紛，甲方不承擔任何責任，并追究乙方責任。同時甲方有權扣除乙方的工程款直接撥付工人工資與乙方租用其它施工設備、機具的租金。
4、每施工完一道工序，經甲方和公司技術人員及監(jiān)理工程師檢驗合格后，方可進行下道工序施工；乙方提前6個小時通知甲方，未按規(guī)定通知甲方到現場進行檢查，需重做檢查，檢查和返工的費用均由乙方承擔。但檢驗要及時，最長時間為二個小時，否則視為合格。
5、乙方進場的人員及小型機械設備必須滿足施工進度的要求，如果趕工期甲方要求增加機械設備及人員，乙方必須無條件的服從。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽字日生效。
甲方簽字：乙方簽字：
日期：日期：
施工工程的合同篇十五
按照《中華人民共和國合同法》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
承包范圍：
2.開工日期：
竣工日期：
總日歷日期：
3.質量等級：
4.合同價款：
第二條合同文件及解釋順序。
第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。
1.合同語言：
2.適用法律法規(guī)：
3.適用標準、規(guī)范：
第四條圖紙。
1.圖紙?zhí)峁┤掌冢?/p>
2.圖紙?zhí)峁┨祝?/p>
3.圖紙?zhí)厥獗Ｃ芤蠛唾M用：
第五條甲方駐工地代表。
1.甲方駐工地代表及委派人員名單：
2.實行社會監(jiān)理工程師姓名及其被授權范圍(如果有)：
第六條乙方駐工地代表。
第七條甲方工作。
1.施工場地具備開工條件和完成時間的要求：
2.水、電、電訊等施工管線進入施工場地的時間、地點和供應要求：
3.施工場地內主要交通干道及其與道路的開通時間和起止地點：
4.工程地質和地下管網線資料的提供時間：
5.******、批件的名稱和完成時間：
6.水準點與坐標控制點位置提供和交驗要求：
7.會審圖紙和設計交底的時間：
8.施工場地周圍建筑物和地下管線的保護要求：
第八條乙方工作。
1.施工圖和配套設計名稱、完成時間及要求：
2.提供計劃、報表的名稱、時間和份數：
3.施工防護工作的要求：
4.向甲方代表提供辦公和生活設施的要求：
5.對施工現場交通和噪音的要求：
6.成品保護的要求：
7.施工場地周圍建筑物和地下管線的保護要求：
8.施工場地整潔衛(wèi)生的要求：
第九條進度計劃。
1.乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃的時間：
2.甲方代表批準的時間。
第十條延期開工。
第十一條暫停施工。
第十二條工期延誤。
第十三條工期提前。
第十四條檢查和返工。
第十五條工程質量等級。
1.工程質量等級要求的經濟支出：
2.質量評定仲裁部門名稱：
第十六條隱蔽工程、中間驗收。
中間驗收部位和時間：
第十七條試車。
第十八條驗收和重新檢驗。
第十九條合同價款的調整。
1.調整的條件：
2.調整的方式：
第二十條工程預付款。
1.預付工程款總金額：
2.預付時間和比例：
3.扣回時間和比例：
4.甲方不按時付款應承擔的違約責任：
第二十一條工程量的核實確認。
乙方提交工程量報告的時間和要求：
第二十二條工程款支付。
2.工程款支付金額和時間：
3.甲方違約的責任：
第二十三條甲方供應材料設備。
甲方供應材料、設備的要求(附清單)：
第二十四條乙方采購材料設備。
第二十五條設計變更。
第二十六條確定變更價款。
第二十七條竣工驗收。
1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間：
2.乙方提交竣工圖的時間和份數：
第二十八條竣工結算。
1.結算方式：
2.乙方提交結算報告的時間：
3.甲方批準結算報告的時間：
4.甲方將撥款通知送達經辦的銀行的時間：
5.甲方違約的責任：
第二十九條保修。
1.保修內容、范圍：
2.保修期限：
3.保修金額和支付方法：
4.保修金利率：
第三十條爭議。
1.爭議的解決程序：
2.爭議解決方式：
第三十一條違約。
1.違約的處理：
2.違約金的數額：
3.損失的計算方法：
4.甲方不按時付款的利息率：
第三十二條索賠。
第三十三條安全施工。
第三十四條專利技術、特殊工藝和合理化建議。
第三十五條地下障礙和文物。
1.分包單位和分包工程內容：
2.分包工程價款的結算辦法：
第三十七條不可抗力。
不可抗力的自然災害認定標準：
第三十八條保險。
第三十九條工程停建或緩建。
第四十條合同生效與終止。
1.合同生效日期：
2.合同份數：
3.合同副本份數：
4.合同副本的分送責任：
5.合同書制定費用：
合同訂立時間：________年____月__。
施工工程的合同篇十六
發(fā)包方：
承包方：
根據《中華人民共和國勞動法》及《中華人民共和國合同法》等有關法律法規(guī)規(guī)定，本著對雙方負責的態(tài)度，甲乙雙方公平、公正、互惠互利的原則，共同擬定本項目合同，并嚴格認真負責執(zhí)行。
內容如下：
技術指導及包工包料;價格見施工方案報價清單。
屋面伸縮縫處理，屋面、陰陽角處理及保護層。
(約34108。00元，大寫：叁萬肆仟壹佰零捌圓)：以現場實際方量為準;。
1、乙方進場施工個工作日由甲方付給乙方元材料款。
2、本工程完工驗收合格甲方付乙方工程總款的92%;。
3、本工程總款項預留8%為此工程質量保證金，一年期滿甲方如數撥付給乙方。
1、乙方必須按本工程屋面防水維修施工方案，保質保量完成該工程施工;施工時應無條件接受甲方施工代表和質量監(jiān)督負責人監(jiān)督，否則造成的返工損失由乙方負責。
2、乙方在施工中必須做到安全生產，文明施工，并尊重當地群眾的民族風情，由此引發(fā)的工傷事故及糾紛由乙方負責。
3、若在工程驗收過程中發(fā)現質量問題，應由承包方負責返工維修，并承擔一切返工維修費用，若因此造成經濟損失的，承包方應負責賠償。
乙方完善施工過程中圖片或文字資料，及驗收清單，歸類存檔并移交甲方。
1、甲方負責協調項目所在地的一切事項。
2、甲方保證該項目施工所具備的的水通，電通，路通。
3、甲方為乙方負責生產生活提供便利，費用由乙方自行承擔。
4、乙方在施工中發(fā)現施工方案有變更，需取得甲方同意方可實施。
5、乙方在施工前必須將編制的技術設計施工方案報甲方備案，并向甲方提供施工大事記，施工記錄。
6、工程施工期間，甲方可以隨時派員對工程進度，經費使用進行檢查，監(jiān)督，乙方應按月向甲方報送工程進度和經費使用情況，甲方視其工程完工情況按進度撥款。
7、工程完工后3個工作日內，乙方應向甲方提交申請驗收報告和竣工資料，甲方組織有關部門參加驗收，驗收合格后移交甲方管理使用。
年月日始——年月日此。
九、本工程人為或不可抗拒因素造成的質量問題，乙方概不承擔任何責任。如甲方需要乙方繼續(xù)維修，乙方有權另取費用。
若甲、乙雙方在合同執(zhí)行中出現爭議，應本著對工程實施有利原則協商解決，或到工程所在地仲裁委員會申請仲裁，或通過司法程序解決。
十一、本合同為盡事宜，雙方另行商定。
十二、本協議書經雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效。本協議一式2份，雙方各持1份，具有同等效力。
發(fā)包人：
承包人：
施工工程的合同篇十七
發(fā)包人：________(甲方)。
承包人：________(乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿公平和誠信原則，雙方就13#樓下水道維修工程施工事宜協商一致訂立本合同。
一、項目名稱：
二、工程內容：臺階、欄桿拆除、挖溝拆除下水管道、安裝下水管道、管道穿墻、井補洞、回填土、恢復臺階原裝(相似)、安裝欄桿，垃圾清理外運。
四、合同工期：開竣工時間________年________月________日至________年________月________日。
五、質量標準及材料：質量標準嚴格按照甲方要求及建筑行業(yè)相關標準執(zhí)行。
六、工程款：________萬元，大寫：________。
七、資金來源及結算辦法：本工程資金由乙方先期墊付，工程完工3天內結算支付100%。
八、雙方權利義務：
1、甲方按約定時間及時清理現場維持秩序，為乙方施工創(chuàng)造適合條件。
2、甲方負責因施工所需水、電等設施的供應，提供相應的圖紙及測量紀錄。
3、甲方應協助對已完成工程的保護工作。
4、乙方負責施工材料及設備的采購供應，負責施工的組織與設計，維護施工秩序，承擔施工安全及保衛(wèi)工作。
5、乙方應維護甲方的正常工作秩序，采取合理措施保護現場內環(huán)境，避免不必要的污染及噪音。
6、乙方施工期間如需夜間施工或特殊工作業(yè)應征的甲方同意。
九、驗收標準：
1、驗收標準：以甲、乙雙方約定標準或建筑行業(yè)相關標準為準。
2、驗收程序：乙方按合同完工后，由甲方對工程質量進行內部驗收核準。驗收合格后甲方出具工程簽證。
十、工程量變更：甲方如有工程量變化，應提前3日報教育主管部門同意后并書面通知乙方，待雙方協商訂立變更協議后執(zhí)行。
十一、補充內容：
本工程因工程量較小，施工比較困難，施工時間受限制，工期短，施工完畢，經甲方驗收合格后，工程款一次撥付。
十二、違約責任：任何一方違約，另一方有權提起訴訟，申請勞動仲裁部門或當地人民法院進行調節(jié)。
十三、合同生效：本合同自簽訂之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
施工工程的合同篇十八
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，為明確雙方責任、權利、義務關系，經雙方協商一致,特訂立如下合同條款,以資共同遵守。
1、工程項目名稱:_______________。
2、工程項目地點:_______________。
3、工程內容:照明等所有圖紙包含及甲方指定內容。
4、工程預算總投資:人民幣:以甲方審核的預算為準。
第二條工程進度與驗收。
1、根據雙方約定，乙方先進行樣板房的綠化工程。乙汙年月日進場施工，乙方進度依據甲方場地情況盡快實施，竣工日期定為年月日,并提供綠化驗收證明，防在施工期內不得以任何理由推遲工期。
2、本工程質量驗收與等級統(tǒng)一按市園林局二級綠地有關標準設計要求及圖紙要求進行，道路i程按國家及上海市有關標準驗收。
第三條工程結算與付款方法。
1、本工程合同造價結算，綠化按93園林定額，道路基層、園林小品、地面鋪裝按93土建定額，水、電按93安裝定額，四類取費，黑色馬路按市政定額,其余地材按______市定額站20______年10、11月造價信息的平均價，主要材料、苗木價格按合同附件所列單價，苗木數量以圖紙所示、設計變更吸現場清點為準，乙方不得隨意施工。土坊按合同附件中乙方所報價格,不再計取其他費率，進出土坊總量以現場甲方核定為準，以簽證形式發(fā)生，稅金另取。
2、工程驗收合格后，乙方應在三十天內提出竣工結算,肪在接到結算書詬及竣工資料及時報有關審計部門]進行審計,審計期貳個月。甲、乙雙方按相關規(guī)定承擔各自的審計費用。
3、工程款支付方式:本協議生效乙方進場后支付暫定總價的20%，乙方完成綠化、鋪地、景觀照明等所有工程量后,甲方付乙方暫定造價的40%，審計結束后一周內支付乙方至結算總價的80%,剩余20%工程質保金在保修期滿后結清。
4、付款形式為支票。
第四條:雙方職責。
甲方職責:。
1、甲方應在開工前向乙方提供施工圖紙六套，同時向乙方做好技術交底工作。
2、甲方應在乙方施工前，根據乙方要求遷移和拆除施i范圍內重大障礙物，并協調好現場各施工隊之間的配合。
3、根據乙方要求,提供施工用水源、電源，乙方接表以便計量。
4、甲方按乙工程進展及時提供甲供材料。
5、甲方如需變更或修改設計方案，須出變更通知書，雙方及時辦妥圖紙、手續(xù),于變更產生的工程費增加部分，按定額甲方簽證后結算。
乙方職責:。
1、根據甲方要求,乙方須按質按量、按期完成，因質量不符合要求而造成的經濟損失，乙方承擔。
2、乙方在施i中應嚴格按施工安全操作規(guī)范進行施工，如發(fā)生傷亡事故,乙方自負責。
3、乙方保證苗木成活率100%，并符合苗木清單中所示的規(guī)格,竣工驗收后養(yǎng)護壹年,乙方不再收取任何費用。
4、園林土建工程中的隱蔽工程，乙方必須提前向防提出通知，經鉀、乙雙方到現場驗收后，向進行下一道工序施工,如乙方不經甲方檢查即進行下一道工序施工，防有權提出拆除檢查,由此造成的損失由乙方負責。此處所指"甲方”亦可是甲方委托的監(jiān)理。
5、凡因不符合驗收標準造成的返工,以及吸竣工驗收交付后保修期內發(fā)生的確因施工原因造成的問題，郵放責返修并承擔其費用。
6、綠化苗木進場后，須經甲方檢驗確認后方可種植，則一切后果乙方負責。
7、乙方在施工期內，食宿自理，甲方如有條件可提供方便。
8、乙方負責辦理該工程前期及后期的有關手續(xù),費用自理，甲方予以配合。乙負責所涉及的道路環(huán)境衛(wèi)生和道路修復。
9、乙方應就本工程建立項目部，項目經理須常駐施工現場處理協調有關事務,并且安排專職技術人員協調設計與施工的關系,不能勝任本職工作的管理人員及技術工人，防有權要求乙方更換。
10、乙方在正式施工前不含方工程周，向甲方提供施工預算及施工組織設計。乙方負責竣工資料的編制，并在工程竣工后審計以前提交給甲方。
11、乙方進入現場的苗木、材料的規(guī)格、數量,先前必須核實清楚,不得多進，多進的以及不合規(guī)格的苗木、材料必須在規(guī)定的時間內運出現場。
12、做好竣工資料的編制，在審計前的竣i資料1份原件，1份復印件及竣工圖3套原件提交甲方，并需得到甲方驗收通過以書面意見為準，則甲紡有權扣除工程款內相應的竣工圖編制費用，環(huán)承擔由此造成審計工作拖延的后果。
13、乙方在施工中應充分注意所有的地下管線、各類檢修,如有損壞，無條件承擔一切責任。
14、乙方對所有道路井蓋標負責,并不計調整費用。
15、施工電和用水應每月按實際發(fā)生費用向供電所及水廠繳納。
甲方：___________。
乙方：___________。
____年_____月_____日。
施工工程的合同篇十九
合同編號:甲方（發(fā)包單位）：江蘇xx公司乙方（承包單位）：無錫xx公司根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就鋼構雨篷加工與安裝事項協商一致，簽訂本專業(yè)分包合同，雙方共同遵照執(zhí)行。
1.工程名稱：住宅小區(qū)一期工程（17樓）。
2.工程地點：安徽____市紅十字會醫(yī)院南邊。
3.工程結構：框剪結構。
4.承包內容：小區(qū)單元門的鋼構雨篷加工與安裝。
二、承包形式：大包形式、包工包料、包安全、包質量、包竣工驗收。
三、材料要求：
1、工字鋼、圓鋼管及玻璃爪等必須按照圖紙施工，并且必須達到國家標準要求。
2、玻璃采用66夾膠鋼化玻璃。
四、工藝要求：鋼結構連接平整、防銹漆兩遍、面漆采用氟碳漆兩遍必須光澤顏色一致，面漆顏色以選樣為準。
五、加工、制作形式：按照圖紙加工安裝，乙方根據實際需要對圖紙進行修改時要及時通知甲方.
六、結算方式：
1、950元2，該報價含設計、加工制作費、運輸、安裝和稅金。
2、最后以竣工實際面積結算并提供正式稅務發(fā)票。
3、付款方式:工程量完工驗收合格一次性結算，雨棚主鋼構安裝完成付已完成的50%,工程完工后,再付全部的35%,驗收合格后支付全部的10%，全部安裝費的5%為質保金，________年后無質量問題全額無息返還。
1、工期：合同簽訂后按甲方編制進度計劃實施。
2、暫停施工：甲方應以書面形式要求乙方停止施工，提出書面處理意見，乙方整改后以書面形式提出復工要求。
3、工期延誤：以下原因造成的工期延誤，經甲方代表確認后，可考慮工期順延：
（1）施工現場未能達到開工條件；
（2）其它工種施工施工交叉而影響施工。
（3）發(fā)生重大設計變更，造成工程量增加或返工發(fā)生的天數。
（4）人力不可抗拒的因素而延誤工期。
八、質量標準符合以下有關鋼結構規(guī)范：
（3）質量要求：使用的原材料符合國標及圖紙要求。
十、雙方義務：
甲方義務：
（1）配合乙方協調設計單位確保圖紙無誤。
（2）甲方負責提供施工現場所需的施工條件、施工所需水、電。
乙方義務：
（1）乙方負責提供施工所需的全部機械以及二級箱以下的電纜等，所有焊條、切割片、油漆、鋼絲刷等輔料。配合甲方完成監(jiān)理及施工所需的有關技術資料，檢驗資料和檢驗報告，報驗資料等等。
（2）乙方現場施工人員服從甲方及有關單位的管理。
（3）及時接受并完成監(jiān)理單位提出的整改意見。
十一、安全生產：乙方應按本合同的規(guī)定建立健全安全保證體系，并制定一系列安全防范措施，以確保施工現場安全，教育施工人員堅持文明施工，按章操作。凡在施工期間發(fā)生的一切不安全事故和經濟損失均由乙方承擔，甲方概不承擔任何經濟及法律責任。乙方在施工中必須遵守甲方的各項安全管理制度，自覺搞好與其他單位的關系，絕不允許出現酗酒鬧事，打架斗毆、偷盜等有損甲方形象的現象發(fā)生。否則每次罰款500—1000元，并承擔造成的一切后果。乙方負責其所管轄全體工人安全措施的落實，嚴格執(zhí)行現場管理規(guī)定，教導工人進入現場必須戴安全帽，不得穿拖鞋、背心進入施工現場，施工操作嚴格按操作規(guī)程進行，嚴格用火管理制度，嚴防火災事故發(fā)生，如發(fā)生一切不安全事故責任由乙方承擔。
十二、合同糾紛：未盡事宜，雙方協商解決。協商不成，由投訴方仲裁委員會仲裁，沒有達成書面仲裁協議的，由合同簽訂地的人民法院處理，雙方另行協商解決。
十三、合同時效：本合同經雙方簽章生效，甲方將合同款全部付給乙方后，此合同自行失效。（此合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)二份）（乙方報價單和已經確認的圖紙作為合同附件）。
甲方：江蘇xx公司。
乙方：無錫xx公司甲方代表（簽名）：
乙方代表（簽名）：甲方法人代表或授權人（簽名）。
乙方法人代表或授權人（簽名）：地址：
地址：電話：
電話：開戶銀行：開戶銀行：帳號：
施工工程的合同篇二十
甲方承建鹽田希望小學新增化糞池、公共衛(wèi)生間、門衛(wèi)水電安裝工程，現委托乙方采取包工包料包機械設備包安全生產及安全設施等大包干方式進行施工，為了明確工程內容以及雙方責任，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行。
一、工程內容及施工質量要求。
1、新增5#化糞池1個。
2、水電安裝按水電圖紙施工。
3、工程量清單價格為準。
4、合同造價：約8萬(具體已財政審核為準)。
二、付款方式。
從簽訂合同書日起50天內完工。
四、未盡事宜可經甲乙雙方協商解決。
五、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。望雙方共同執(zhí)守，自簽訂即日起生效，至乙方負責施工項目驗收交接并竣工驗收工程款付清后，除保修條款依然有效外，即告終止。
甲方：乙方：______。
法人代表：法人代表：______。
簽訂日期:______年____月____
施工工程的合同篇二十一
發(fā)包方：_________________(以下簡稱甲方)。
承包方：_________________(以下簡稱乙方)。
甲方將電力線路改造工程承包給乙方，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守：
三、工程造價。
四、施工期限自本合同簽訂之日起，至_________________年_________________月_________________日前全部完工。
五、付款方式工程完工經驗收合格后，甲方于乙方提供稅票后一次性付清工程款。
六、工程內容：將原16平方線改裝成50平方線。
七、雙方的權利和義務。
1.甲方有權派監(jiān)理人員對工程質量進行監(jiān)理，乙方必須接受甲方監(jiān)理人員的現場技術監(jiān)理，對不符合質量的施工路段及時進行返工。
2.甲方做好各項協調工作，保證乙方能順利的施工。
3.乙方施工人員必須持有合格上崗證,施工過程中,施工人員必須穿戴絕緣勞保用品(如勞保鞋、手套等)，如有高空作業(yè)，必須佩帶安全帶、安全帽。
4.乙方要牢固樹立安全意識，切實加強安全生產管理，凡施工中出現的安全責任事故均由乙方承擔。
5.乙方提供施工所用的電線、電纜材料指定為廣東電纜廠產品。
八.違約責任。
1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的'自然災害外)，每延長一天罰款元。
2.工程完工后，經驗收不合格的路段及保修期內出現質量問題的路段，由乙方無條件修復或返工。
3.工程經驗收合格后，按甲乙雙方約定時間，甲方必須按時向乙方支付工程余款，否則乙方將終止向甲方該工程供電，所造成的一切后果由甲方自行承擔。
九.其它。
1.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.本合同自雙方蓋章，簽字之日起生效，具有法律效力。
甲方(簽章)：_________________。
負責人簽名：_________________。
_______年____月______日。
乙方(簽章)：_________________。
負責人簽名：_________________。
____年______月_____日。
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/15530501.html】
