在商業(yè)交易中，合同起著至關重要的作用，確保交易的合法性與可靠性。在簽訂合同之前，雙方應當充分了解合同的內容和義務，避免盲目簽署。簽署合同前，可以參考一些常見的合同范本，了解合同的一般格式和內容安排。
版工程施工合同篇一
合同編號：
發(fā)包方（甲方）：簽訂地點：
承包方（乙方）：
甲乙雙方根據(jù)我國《合同法》及相關法律規(guī)定，在審核乙方的裝修資質后，簽訂本裝飾（修）合同，具體條款如下：
承包范圍：
承包方式：
承包內容：
3、開工日期：工期：
4、工程質量標準：
5、工程造價：(人民幣大寫)。
（人民幣小寫）。
6、施工單位須在水電管理部門指導下安裝水電表，按實用數(shù)繳納水電費，如無法安裝水電表，則按規(guī)定將從工程款中扣除水電費。
7、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。
8、付款方式：合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。工程全部完工、驗收合格，經(jīng)工程審計，并經(jīng)業(yè)主負責人簽字，支付至審計后決算價的%。尾款%做質保金。質保金支付程序，在質保期內，由用戶通知施工單位所需維修事項，若施工單位盡心盡責的服務，用戶滿意，則一年后，無任何質量問題，經(jīng)用戶單位及有關職能部門簽字，支付施工單位尾款。若施工單位不能及時響應及處理維修事項，用戶有權另找工程隊維修，經(jīng)費從尾款中支付。
9、工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
10、結算按執(zhí)行。
11、違約責任。
4）、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付合同總價的.%為違約金；
12、合同爭議的解決方式。
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第___種方式解決：
1)、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁；
2)、向合同簽訂地人民法院起訴。
13、其他具體規(guī)定。
14、附則。
1）、本合同由甲、乙雙方共同簽訂，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。
2）、本合同簽訂后工程不得轉包。
3）、本合同若有附件，則附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方乙方。
單位名稱：單位名稱：
（加蓋合同專用章）。
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人（簽字）：委托代理人（簽字）：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
帳號：
稅號：
郵編：郵編：
傳真號碼：傳真號碼：
開戶銀行：開戶銀行：
戶名：戶名：
賬號：賬號：
簽約日期（即合同生效日期）：年月日
版工程施工合同篇二
發(fā)包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
承包范圍：
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數(shù)天。
四、質量標準。
五、合同價款：
金額（大寫）：元（人民幣）。
六、發(fā)包人向承包人承諾按協(xié)議約定的期限和方式支付協(xié)議價款及其他應當支付款項。
七、協(xié)議生效。
協(xié)議訂立時間：年月日。
協(xié)議訂立地點：
本協(xié)議雙方約定生效，本協(xié)議生效后承包方和發(fā)包人各持一份。
發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
年月日年月日。
版工程施工合同篇三
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量治理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，通過協(xié)商簽訂本合同。
(一)工程名稱：_______________________________。
(二)工程地點：_____________________。
安全維護及整改。
工程造價為：____________元整。
5.1質量標準：達到現(xiàn)行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內容)。
5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地點的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地點標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7.1本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2017]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-2017)，《湖南省建設工程造價治理方法》(省人民政府令第192號)，《湖南省建設工程計價方法》，2017《湖南省修繕定額》、2017《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2017《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2017]237號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任尋出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災難，工程所在地量小時落雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方緣故造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期能夠按實際情況順延。
8.3因乙方緣故造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方緣故造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
9.1工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.
9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量咨詢題15天內全額返還，保修金不計利息。
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關治理要求，并做好安全治理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直截了當從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)________。
法定代表人(簽字)_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)_________。
法定代表人(簽字)_________。
_________年____月____日。
版工程施工合同篇四
3、按獲得承包任務的途徑分：計劃分配、投標競爭、委托（協(xié)商）承包、指令承包。
4、按合同類型和計價方法分：固定總價合同、單價合同、成本加酬金合同。
1、建設全過程承包。
承包方對工程全面負責，發(fā)包方僅需提出工程要求和工期。適用于各種大中型建設項目，要求施工企業(yè)實力雄厚、技術先進、經(jīng)驗豐富。
優(yōu)點：充分利用技術經(jīng)驗、節(jié)約投資，縮短工期，保證質量。
２、階段承包。
n包工包料：承包工程施工所用的全部人工和材料。是一種很普遍的施工承包方式，多由獲得等級證書的施工企業(yè)采用。
n包工部分包料：承包方只負責提供施工的全部人工及部分材料，其余部分由建設單位負責。
n包工不包料：廣泛應用于各類工程施工中，指承包人僅提供勞務而不承擔提供任何材料的義務，在園林工程中尤其適用于臨時民工承包。
３、專項承包。
指某一建設階段的某一專門項目，由于專業(yè)性強，技術要求高，如地質勘察、古建結構、假山修筑、雕刻工藝、音控光控設計等需要由專業(yè)施工單位承包。
４、招標費用包干。
通過招投標而取得的承包方式，這是國際上通用的獲得承包任務的主要方式。分為：招標費用包干、實際建設費用包干、施工圖預算包干等。
５、委托包干。
也稱為協(xié)商承包，即不需要經(jīng)過投標競爭，而由業(yè)主與承包商協(xié)商，簽訂委托其承包某項工程的合同。多用于資信好的習慣性客戶。這在園林工程建設中也較為常用。
６、分承包。
指承包者不直接與建設單位發(fā)生了關系，而是從總承包單位分包某一分享工程（如土方工程、混凝土工程等）或某項專業(yè)工程（如假山工程、噴泉工程等），并對總承包商負責的承包方式。這在園林建設工程中也經(jīng)常用到。
概念：工程施工承包合同是工程建設單位（發(fā)包方）和施工單位（承包方）根據(jù)國家基本建設的有關規(guī)定，為完成特定的工程項目而明確相互間權利和義務關系的協(xié)議。施工單位承諾按時、按質、按量為建設單位施工；建設單位則按規(guī)定提供技術文件，組織竣工驗收并支付工程款。合同一經(jīng)簽訂，即具有法律約束力。
１、原則。
（１）合法原則：訂立合同嚴格執(zhí)行《建設施工合同（示范文本）》，通過《合同法》與《建筑法》規(guī)范雙方的權利與義務關系。
（２）平等自愿、協(xié)商一致的原則。
主體雙方均依法享有自愿訂立施工合同的權利。
（３）公平、誠實信用的原則。
合同簽訂中，要誠實信用，當事人應實事求是向對方介紹自己訂立合同的條件、要求和履約能力；要充分考慮對方的合法利益和實際困難，以善意的方式設定合同的權利和義務。
（４）過錯責任原則。
合同中除了規(guī)定的權利義務，還要必須明確違約責任，必要時，還要注明仲裁條款。
版工程施工合同篇五
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)之規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，自愿簽訂本承包合同，以資雙方共同信守。
1、項目名稱：
2、座落地點：
3、材料說明：詳見報價清單。
2.1承包方式：乙方以包勞務、包材料、包施工安全、包文明施工、包工期、包安裝質量、包安裝驗收合格等進行包干施工，向甲方交付勞務成果。
2.2具體的承包范圍如下：
本工程屬交鑰匙工程，乙方應按時完成電梯土建、基坑施工；電梯井道工程安裝施工；電梯安裝、調試、裝修。同時保證合同電梯安裝工程質量，包驗收(包括甲乙雙方組織的內部驗收及質檢部門對電梯的驗收)并取得電梯準用證。
嚴格執(zhí)行現(xiàn)行有效且的電梯安裝驗收規(guī)范、電梯技術條件、電梯制造與安裝安全規(guī)范、電梯試驗方法等質量標準以及電梯廠商的技術要求。
3.2乙方必須嚴格按照本合同約定的質量標準及甲方確認的施工圖紙和用料進行施工，保證質量。
4.1乙方應在本合同簽訂后天內安排材料進場，實施施工，并在年月日前完成本工程的全部工作，并將通過竣工驗收合格的工程移交給甲方。
4.2在履約過程中，如果由于甲方設計變更等甲方責任所延誤工期的，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，可對工期進行調整。
5.1本工程的包干總價(含稅)為：
5.2合同包干總價款已包含電梯土建、基坑施工，電梯井道工程安裝施工，電梯安裝、調試、裝修等乙方為完成本合同目的的全部工作的全部費用，甲方無須就本項目電梯工程之事宜另行向乙方支付任何其他費用。
6.1xxx付款方式。
7.1甲方指定項目代表為。
7.2甲方向乙方提供電梯廠商所提供的土建技術要求、井道鋼結構技術要求、電梯安裝技術要求給乙方，由乙方按照技術要求制作施工計劃、施工組織方案，交由甲方審定后乙方組織實施。
7.3甲方代表對工程進度、工程質量進行監(jiān)督與管理，并檢查隱蔽工程。對于工程進度或質量不符合甲方要求的，有及時下發(fā)《進度通知單》或《質量整改通知單》的權利；有要求乙方加快施工進度和整改工程的權利。
7.4協(xié)調業(yè)主給乙方提供施工期間的用電、用水、場地。
7.5按時向乙方支付合同款項。
7.6負責組織工程竣工驗收和辦理竣工結算。
7.7施工過程中，甲方有監(jiān)督按照圖紙施工的權力。
7.8按工程所在地建設部門及勞動安全監(jiān)察部門、消防部門等政府主管部門的要求提供所需資料文件給乙方，由乙方辦理安裝施工報批、有關安全施工手續(xù)及政府有關部門的驗收手續(xù)，相關費用乙方負責。
8.1乙方指定的項目代表為：________。
8.2乙方按甲方審定的施工組織計劃、施工方案和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交書面報告。
8.3乙方須保證施工人員具有從事本合同約定工程施工所需的施工資質，并保證其資質的真實性、合法性、有效性。
8.4乙方在安裝工程開始前，須根據(jù)工程規(guī)范編制設計及施工詳圖，并提交甲方審批，所有施工圖紙均應得到甲方確認。
8.5乙方應在安裝開始前將詳細施工組織方案、施工進度計劃報甲方審核確認。施工期間，乙方應作好施工原始記錄。
8.6井道及機房土建完工后，在雙方約定的時間內負責檢查電梯井道、機房以及土建預埋或預留的構件等。
8.7負責施工所需的水電費，按工程需要提供施工所需的照明、看護、圍欄等安全文明施工措施。
8.8乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。項目實施過程中的任何與電梯安裝有關的施工安全責任由乙方負責，并承擔由乙方過失造成的一切的法律責任與經(jīng)濟責任。
8.9施工所需的工料和施工設備均由乙方負責。
8.10安裝期間轎廂內加設保護板，試用期滿后拆除。井道照明的安裝。清理安裝雜物。
8.11負責電梯工程項目施工期間、安裝后至驗收合格且甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)前的所有保管工作。如發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。
8.12遵守政府有關部門對施工場地交通、衛(wèi)生文明施工和施工噪音等管理規(guī)定，辦理有關手續(xù)，因此產生的費用由乙方承擔。如受有關部門處罰，由乙方自行承擔罰款和一切損失。
8.13按本合同約定的工程質量及驗收標準進行施工，保證施工質量。按合同約定工期竣工。指定安全防火負責人，做好現(xiàn)場施工管理和安全管理，將施工物件堆放整齊、使道路暢通。乙方對乙方工作人員及乙方聘用的人員的人身安全負全部的責任。
8.14工程竣工驗收完成取得竣工驗收合格證書后，由甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)。
8.15竣工驗收合格后，乙方須按甲方規(guī)定提交正式的竣工結算報告，經(jīng)過甲方審定后作為確定結算款的依據(jù)。
8.16乙方在施工前辦理安裝施工報批和有關安全施工手續(xù)，以及安裝調試完畢后報勞動安全及電梯質量檢測部門進行安裝質量及安全檢驗，費用由乙方負責。乙方應承擔因報驗不合格造成的違約責任，并賠償因此造成的甲方的一切損失。因電梯本身質量原因不能通過驗收除外。
9.1本工程所需的所有材料、設備均由乙方負責購買和提供。乙方購買的材料應符合甲方的設計規(guī)范要求和工程質量要求，相關規(guī)定如下：
9.1.1乙方所采購的材料，由甲方驗收合格后方可使用。
9.1.2對乙方所采購的與設計和規(guī)范要求不符的材料，甲方代表有權拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間重新采購符合設計和規(guī)范和質量要求的材料，并承擔由此發(fā)生的費用，工期不予順延。
9.2若乙方提供的材料未經(jīng)甲方驗貨，乙方不得擅自開工。否則，應賠償甲方因此遭受的損失。由此造成逾期竣工的，乙方還應承擔相應的責任。
10.1隱蔽工程驗收：工程達到施工過程中的隱蔽工程驗收階段時，乙方應在隱蔽工程自檢合格后通知甲方驗收。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行此后工程施工。驗收不合格，乙方應在甲方要求的時間內修改后重新通知驗收并承擔由此而產生的全部費用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。若乙方自行隱蔽，甲方有權要求剝離或開孔，乙方應進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復，乙方應承擔有關費用，且工期不得順延。
10.2竣工驗收：本工程完成安裝調試后，乙方應通知甲方對本工程進行驗收。鑒于本工程還需要報有關政府部門驗收合格，故乙方應負責辦理該報驗工作并保證本工程通過政府有關部門的驗收。若本工程竣工驗收達到標準后，雙方簽字蓋章確認本工程驗收合格，同時乙方把竣工驗收資料(含竣工圖)及驗收報告一式四份移交給甲方。若本工程因乙方原因未能通過驗收的，乙方應在甲方要求的時限內對本工程進行整改并承擔由此而產生的全部費用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。
10.3如果在驗收中產生糾紛，由工程所在地質量監(jiān)督檢查部門核驗為準。
11.1甲方如不能按時付款的，每逾期一天，甲方須向乙方支付應付而未付款的萬分之五的違約金，但累計違約金總額不得超過合同總價的3%。
11.2乙方如不能按合同約定的竣工日期竣工的，每逾期一天，應向甲方償付逾期完工設備總價的萬分之五違約金，若乙方逾期竣工超過三十天的，甲方有權單方解除本合同，乙方除支付上述違約金外，還應向甲方支付相當于合同總價的20%的違約金。
11.3乙方必須按本合同及附件、甲方確認的施工圖紙、用料、施工規(guī)范和甲方的指令嚴格進行施工，保證質量，如不符合上述要求，甲方有權拒絕驗收，且對乙方進行處罰，金額為500元/次。乙方必須在甲方要求的時間內整改完畢。
11.4甲、乙雙方任何一方不得將本合同所涉及的技術或資料向第三方擴散、轉讓，違約方應向對方支付相當于合同總價的20%的違約金并賠償對方因此遭受的一切損失。
11.5在甲方根據(jù)本合同的約定解除合同后，乙方應在甲方發(fā)出解除合同的通知之日起5天內完成退場工作，包括人員撤場、材料的交接以及與第三方的交接等工作。
11.6未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本合同轉包或分包，否則，乙方須向甲方支付相當于合同包干總價的20%作為違約金，因此造成甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。
12.1本合同及其附件、技術標準、設計方案等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術標準、設計方案。
12.2甲乙雙方在履行合同中發(fā)生爭議的，除雙方協(xié)議停止施工外，乙方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，并在任何情況下，均須保護已完工程。
12.3本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
12.4當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時,可向甲方所在地人民法院起訴。
13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
13.2本合同未盡事宜，可另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
13.3本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，每份均具有同等法律效力。
雙方保證在本合同上注明的通訊地址及聯(lián)系電話為有效的聯(lián)系方式，若聯(lián)系方式發(fā)生變更，應及時以書面形式通知對方，未以書面形式通知的，任一方按本合同上注明的聯(lián)系方式發(fā)送有關通知、文件，即視為該有關通知、文件送達對方。
甲方聯(lián)系人：聯(lián)系電話：通信地址：
乙方聯(lián)系人：聯(lián)系電話：通信地址：
甲方：乙方：
簽約代表：簽約代表：
____年____月____日____年____月____日。
版工程施工合同篇六
在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條“因建設工程質量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?！焙偷诙鶙l“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任?！?/p>
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念。
在我國現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質證書?！?/p>
解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應如何界定?！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規(guī)定：“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的，應當根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認定無效?！?/p>
第四條規(guī)定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效?！钡诙鍡l規(guī)定：“因建設工程質量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?！钡诙鶙l規(guī)定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任?！?/p>
目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權利義務關系，即此時轉承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設的目的是為了保護農民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發(fā)包人形成了事實上的權利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區(qū)別的。
版工程施工合同篇七
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。
承包方：（以下簡稱乙方）。
經(jīng)雙方協(xié)商，甲方將廠房工程部分防水卷材、防水涂料分項工程交由乙方承包施工，為明確雙方責任，特訂立本施工合同，具體條款如下：
一、工程地點及承包范圍：廠房屋面防水項目。
二、承包方式：按雙方協(xié)商的內部包工包料方式承包。
三、用料約定：經(jīng)乙方推薦，采用4mmsbs防水卷材。
四、工程質量等級及驗收約定：本工程質量應達合格標準。乙方應嚴格按照福建省防水工程新規(guī)范標準和甲方要求施工，防水工程應保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度。如不能達到驗收等級標準，乙方自愿返工至驗收合格并承擔由此給造成的任何責任。
五、工期要求：乙方應配合土建施工工期，確保不耽誤土建施工。
六、工程價款的核算和支付：
1、工程量計算：按實鋪面積計算。
2、單價：4mm厚sbs防水卷材包工包料22元/平方米。
3、付款方式：工程完工，工程量經(jīng)甲方確認后，甲方在20天內付工程結算總造價50%給乙方，其余50%在工程經(jīng)質檢部門驗收合格后付清。
七、甲方職責：
（1）提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
（2）提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。
（4）有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，可要求乙方整改至合格。
八、乙方職責：
（1）服從甲方管理，接受甲方的監(jiān)督。施工前應向甲方提供本工程的施工方案、技術保證措施文件。自行做好放樣、測定、抄平、質量自查工作，提交完整的施工資料包括防水工程隱蔽工程驗收資料。
（2）確保提供本工程使用的防水卷材質量合格。即時將防水材料進場，提交防水材料合格證、出廠證、檢測報告等內業(yè)資料原件。材料如不合格，自愿承擔由此引起的任何責任。
（3）配合本工程整體進度，按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。
（4）遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章制度，確保安全、文明施工。不得有違規(guī)行為，否則自愿接受甲方的處罰。
（5）嚴格按防水工程標準規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質量達到合格標準，并對工程保修三年。三年內如有質量問題，甲方應在24小時內到場承擔保修義務。
（6）對本班組施工操作人員進行上崗考核，所有施工人員均應有身份證、暫住證、建筑防水施工人員崗位合格證書，嚴禁使用童工和未成年人。施工操作期間，管理人員不得離開現(xiàn)場。
（7）對本分項工程的質量、安全、工期負全部責任。
九、其它事項：如乙方不服從甲方管理，不能保證工程質量、安全生產、文明施工，故意拖延工期，甲方有權終止本合同，由此引起的損失由乙方自行承擔。
十、本合同未盡事宜，雙方可另定補充協(xié)議，經(jīng)雙方簽字后與本合同具同等效力。
十一、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同自簽字后生效，至工程保修期滿時終止。
甲方：乙方：
代表：代表：
簽訂日期：年月日
版工程施工合同篇八
我單位擬新建xx大廈室內裝修工程，為確保工程質量、安全，提高經(jīng)濟效益，本著公開、公正、公平競爭的原則，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、中華人民共和國建設部令第89號、湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法等有關規(guī)定，并報經(jīng)市計委批準，該工程項目擬采用公開招標形式招標，擇優(yōu)選定施工隊伍?，F(xiàn)將該項目的招標條件及投標要求說明如下：
1、工程名稱：xx大廈室內裝修。
2、建設地點：xx路1。
3、計劃投資1700.00萬元，投資性質：單位自籌，已到位資金1700.00萬元。
4、功能布局：詳見業(yè)主提供的裝修設計施工圖。
5、工程類別整棟裝飾工程。
詳見業(yè)主提供的裝修設計施工圖（含燈飾、衛(wèi)生潔具及相應管線）。
1、本工程根據(jù)《招標投標法》等有關規(guī)定，按中標價、投標工期、投標質量等級和本招標書的其它條款、以及《合同法》的有關規(guī)定由建設方與施工單位簽訂合同，采取包工、包料、包工期、包質量的承包方式。
2、取費標準。
2-1、土建工程：按現(xiàn)行定額及其配套的取費標準，材料預算價格執(zhí)行x建價〔20xx〕08號文；取費標準執(zhí)行湘建〔1999〕價字第296號文；人工調整暫調系數(shù)按x建定〔20xx〕第09號文進行調整，列入稅前報價；施工現(xiàn)場安全、文明施工及職業(yè)衛(wèi)生增加費執(zhí)行郴建定〔20xx〕第011號文。
2-2、安裝工程（含水電安裝、采暖通風、管線敷設）：按現(xiàn)行定額取費，材料預算價格按現(xiàn)行市場價執(zhí)行。
2-3、裝飾裝修工程：按現(xiàn)行定額取費，材料預算價格執(zhí)行x建價〔20xx〕第08號文，取費標準執(zhí)行湘建〔1999〕價字第296號文以及有關配套文件規(guī)定執(zhí)行。
1、本工程報價不含勞保統(tǒng)籌基金（開標前，建設方按有關規(guī)定預繳勞?；?，開標后按實際規(guī)模核算，多退少補并納入總造價）。
四、主要材料供應及質量要求：材料的采購由業(yè)主和乙方共同考察后，經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理同意后方可使用。
本工程施工工期（日歷天數(shù)）參照國家現(xiàn)行工期定額、結合業(yè)主實際情況確定為xxx天；投標人可根據(jù)自己的實際情況自行確定投標工期。
按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范規(guī)程和質量標準施工，工程質量必須符合工程設計和現(xiàn)行規(guī)范要求?？⒐r，經(jīng)當?shù)刭|量監(jiān)督部門核定，質量等級必須達到優(yōu)良標準。
1、中標人不得將工程轉包；如發(fā)現(xiàn)有轉包行為，由建管部門按規(guī)定予以查處，建設單位報經(jīng)市招標辦批準，有權從未中標單位選定一個排名靠前的施工單位承包。
2、嚴格按國家的有關規(guī)定和《合同法》的有關要求簽訂建設工程施工承包合同。
3、工程結算：本工程以中標價作為工程價款結算的依據(jù)；增減部分（即招標時未予以計算或因設計變更增減的工作量），以及合同工期內因國家政策的變更而引起取費標準和材料預算價的變動，應予以調整。
本工程結算委托xxxxx審定。
4、工程價款的撥付：本工程在施工合同簽訂后、開工前10天，按中標價的10%預付工程備料款；其后，每月按上月實際完成的建安工作量的60％撥付。
工程款（含備料款、進度款）撥至中標價的60%時，停止撥付；其余40%待工程竣工驗收合格并符合合同要求，工程結算后兩年內付清。
5、違約責任和獎罰辦法：
5-1、本工程實行優(yōu)質優(yōu)價，工程竣工驗收評定為優(yōu)良工程的，按中標價的2%獎勵；質量等級未達到中標承諾的，按中標價的2%處罰。
5-2、本工程要求按中標工期完工；每提前或推遲一天交付使用，按中標價的萬分之二予以獎罰。
5-3、本工程如因建設方延誤工期，每天按中標價的萬分之二償付違約金給施工方。
1、投標人在獲取招標書的同時應按規(guī)定向招標人交納投標保證金xxx萬元。
2、投標人在中標后、簽訂合同前須向招標人提供投標履約擔保合同，以保證投標人一旦中標，即按招標文件的有關規(guī)定簽約并完成其中標工程；對未能按要求提供投標履約擔保的投標人將視為不響應招標條件而予以拒絕，其投標保證金不予退還。
2-1、履約擔保形式：現(xiàn)金擔保。
2-2、擔保額度：采用現(xiàn)金方式，其履約擔保額度為xxxx萬元，投標履約保證金將存入招標人指定的銀行賬戶。
2-3、履約擔保有效期：投標擔保的有效期為其中標工程經(jīng)認可的竣工工期。
3、工程現(xiàn)場勘察和招標答疑：
3-1、本工程于20xx年xx月xx日16：00時，在市交易中心召開發(fā)標會，并組織工程現(xiàn)場勘察。
3-2、本工程于20xx年xx月xx日09：00時，在市交易中心進行招標答疑。由各投標人對招標書和施工設計等尚不明確的問題提出意見，而后由招標人會同設計單位書面答復。
4、投標報價的取值：
投標報價的上限值為xxxx.00萬元；
投標報價的下限值為xxxx.00萬元。
5、投標書的編制、密封和投送。
5-1、投標書包括商務標書和技術標書。
5-2、商務標書的內容包括：
經(jīng)理部組成人員明細表；以及其它需要說明的文件和證明材料。
5-2-2、商務標b：投標報價、承諾表。
將以上資料裝訂成冊，一式貳份（其中正本壹份，副本壹份）。其中投標報價、承諾表中投標人及法人代表必須簽章。
5-3、技術標書主要是施工組織設計；本項目需要投標人提供施工組織設計一式柒份；其要求如下：
5-3-1、技術標書中的章節(jié)編排按如下順序和要求制作：
版工程施工合同篇九
甲方：_________________________乙方：_________________________甲乙雙方就甲方在_________樓，委托乙方貸資施工、貸資事宜，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達成貸資施工合同，合同如下：
第一條甲方興建的綜合樓，位于____________________，建筑面積_________，建筑物_________層，總投資約_________元。
第二條乙方同意貸資施工，貸資額為人民幣_________元，貸資期從開工之日起計時間為________年，貸資計算按年息________計。
第三條計算時間從開工之日起，按乙方施工進度報表計算，累計核實。
第四條乙方貸資由乙方管理投入，按工程進度核實貸資額度達_________元時，甲方應及時支付工程款。
第五條償還貸資額本金及利息，________年期必須償還清，如過期有困難，按年息_________計算，但不能過期二個月，如過期二個月，甲方用建筑物裙樓一至二層抵押給乙方，每方米_________元，乙方有權自行處理。
第六條乙方已承建工程甲方_________________花園工程和擬建綜合樓工程，該兩項工程不論那個工程發(fā)生經(jīng)濟糾紛，均屬獨立的責權關系，即兩個工程之間的法律責任互不相關。
第七條陳述和保證7.1甲方的陳述和保證。
（1）其是一家依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司；
（3）本合同自簽定之日起對其構成有約束力的義務。7.2乙方的陳述和保證。
（1）其是一家依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司；
（3）本合同自簽定之日起對其構成有約束力的義務。
第八條違約責任8.1除不可抗力的原因外，任何一方違反本合同，應向對方支付合同約定工程總金額_________％的違約金。8.2任何一方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務，而使守約方遭受損失，則守約方有權要求違約方予以賠償。
第三方泄露，但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外。
第十條補充與變更本合同可根據(jù)各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充協(xié)議，與合同具有相同法律效力。
第十一條合同附件11.1本合同附件包括但不限于：
（1）各方簽署的與履行本合同有關的修改、補充、變更協(xié)議；
（2）各方的營業(yè)執(zhí)照復印件、及相關的各種法律文件11.2任何一方違反本合同附件的有關規(guī)定，應按照本合同的違約責任條款承擔法律責任。
第十二條不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應自不可抗力事件發(fā)生之日起____日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發(fā)生之日起____日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十三條爭議的解決本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書面協(xié)議，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條權利的保留任何一方?jīng)]有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任，不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。
第十五條后繼立法除法律本身有明確規(guī)定外，后繼立法（本合同生效后的立法）或法律變更對本合同不應構成影響。各方應根據(jù)后繼立法或法律變更，經(jīng)協(xié)商一致對本合同進行修改或補充，但應采取書面形式。
第十六條通知16.1本合同要求或允許的通知或通訊，不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。16.2前款中的實際收到是指通知或通訊內容到達被通訊人（在本合同中列x的住所）的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍16.3一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，將變更后的地址通知另一方，否則變更方應對此造成的一切后果承擔法律責任。
第十七條合同的解釋本合同各條款的標題僅為方便而設，不影響標題所屬條款的意思。
版工程施工合同篇十
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協(xié)議條款，供雙方共同遵守。
地點：.二、承包方式。
三、
四、合同價款。
五、付款方式。
六、總工期要求個工作日。
七、甲方責任。
1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟損失。
八、乙方責任。
1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，并符合驗收要求。
建筑工程申請認證!財富值雙倍檢索優(yōu)先專屬展現(xiàn)同行交流。
2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款元。
九、工程質量、安全及保修。
1.乙方應按照圖紙精心施工，工程質量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法。
未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調解不成的，按以下方式解決爭議：
第一種解決方式：雙方達成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;。
第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：
乙方：
版工程施工合同篇十一
合同編號:甲方（發(fā)包單位）：江蘇xx公司乙方（承包單位）：無錫xx公司根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就鋼構雨篷加工與安裝事項協(xié)商一致，簽訂本專業(yè)分包合同，雙方共同遵照執(zhí)行。
1.工程名稱：住宅小區(qū)一期工程（17樓）。
2.工程地點：安徽____市紅十字會醫(yī)院南邊。
3.工程結構：框剪結構。
4.承包內容：小區(qū)單元門的鋼構雨篷加工與安裝。
二、承包形式：大包形式、包工包料、包安全、包質量、包竣工驗收。
三、材料要求：
1、工字鋼、圓鋼管及玻璃爪等必須按照圖紙施工，并且必須達到國家標準要求。
2、玻璃采用66夾膠鋼化玻璃。
四、工藝要求：鋼結構連接平整、防銹漆兩遍、面漆采用氟碳漆兩遍必須光澤顏色一致，面漆顏色以選樣為準。
五、加工、制作形式：按照圖紙加工安裝，乙方根據(jù)實際需要對圖紙進行修改時要及時通知甲方.
六、結算方式：
1、950元2，該報價含設計、加工制作費、運輸、安裝和稅金。
2、最后以竣工實際面積結算并提供正式稅務發(fā)票。
3、付款方式:工程量完工驗收合格一次性結算，雨棚主鋼構安裝完成付已完成的50%,工程完工后,再付全部的.35%,驗收合格后支付全部的10%，全部安裝費的5%為質保金，________年后無質量問題全額無息返還。
1、工期：合同簽訂后按甲方編制進度計劃實施。
2、暫停施工：甲方應以書面形式要求乙方停止施工，提出書面處理意見，乙方整改后以書面形式提出復工要求。
3、工期延誤：以下原因造成的工期延誤，經(jīng)甲方代表確認后，可考慮工期順延：
（1）施工現(xiàn)場未能達到開工條件；
（2）其它工種施工施工交叉而影響施工。
（3）發(fā)生重大設計變更，造成工程量增加或返工發(fā)生的天數(shù)。
（4）人力不可抗拒的因素而延誤工期。
八、質量標準符合以下有關鋼結構規(guī)范：
（3）質量要求：使用的原材料符合國標及圖紙要求。
十、雙方義務：甲方義務：
（1）配合乙方協(xié)調設計單位確保圖紙無誤。
（2）甲方負責提供施工現(xiàn)場所需的施工條件、施工所需水、電。乙方義務：
（1）乙方負責提供施工所需的全部機械以及二級箱以下的電纜等，所有焊條、切割片、油漆、鋼絲刷等輔料。配合甲方完成監(jiān)理及施工所需的有關技術資料，檢驗資料和檢驗報告，報驗資料等等。
（2）乙方現(xiàn)場施工人員服從甲方及有關單位的管理。
（3）及時接受并完成監(jiān)理單位提出的整改意見。十。
乙方：無錫xx公司甲方代表（簽名）：
乙方代表（簽名）：甲方法人代表或授權人（簽名）。
乙方法人代表或授權人（簽名）：地址：
地址：電話：
電話：開戶銀行：開戶銀行：帳號：
版工程施工合同篇十二
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。
承包方：（以下簡稱乙方）。
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，現(xiàn)就本建設工程具體施工事項，為明確雙方的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商一致，達成如下合同條款：
3、承包范圍和內容：
（1）發(fā)包人責任：
a、負責協(xié)調各施工單位之間的關系和現(xiàn)場施工監(jiān)督。
b、做好施工現(xiàn)場三通一平，保證做好供電、供水。
c、甲方應按時支付乙方工程進度款，按合同簽訂之日如有拖延則每天支付合同總額的0、05%為違約金。
（2）承包人責任：
a、嚴格按圖施工，工程質量就符合設計方案圖材料標準甲、乙雙方驗收，確保工程質量、
b、做好現(xiàn)場文明施工、安全生產。
c、組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
d、在施工過程中，原因由承包方造成的事故由承包人負責。
e、服從甲方統(tǒng)一安排指揮。
f、由乙方原因造成工期拖延每天支付合同總額的_______%違約金。
1、本合同工期總日歷天數(shù)天。以合同簽訂正式開工之日起開始計算。如遇以下情況，工期相應順延：
a、發(fā)包方要求更改已確認的設計方案影響工程進度；
b、一周內非承包方原因停電、停水8小時以上，影響正常施工；甲方材料未及時進場。
c、發(fā)包方原因造成影響下一道工序施工；
d、未按合同規(guī)定支付工程款而影響施工工期；
f、發(fā)包方代表同意工期順延的其它情況。
1、承包方必須嚴格按照施工方案圖施工，接受發(fā)包方代表監(jiān)督。
2、承包方在施工中若發(fā)生質量問題，就及時報告發(fā)包方代表，協(xié)同解決。
本合同簽訂生效后，施工人員進入現(xiàn)場，甲方支付乙方合同總額：30%計人民幣作為進場費；余款隨工程完工后結清。
1、經(jīng)甲方確認的設計圖紙和有關資料，作為施工的有效依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改。
2、甲方生產工藝需要變更設計的，必須作出設計修改通知書，乙方方可實施并組織施工，因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價，必須另行協(xié)商。
乙方在施工期間，若發(fā)生任何事故與甲方無關。施工期間甲方必須協(xié)助配合乙方工作。任何一方違反本合同規(guī)定，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成時，可通過當?shù)刂俨脵C關或人民法院訴訟途徑解決。
1、本合同雙方簽字確認后即生效，工程竣工驗收符合要求，付清工程款后終止，保修責任仍然保留。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、合同履行過程中，雙方確認的資料、圖紙、通知、簽證單、聯(lián)系單、會議紀要等均作為合同附件，具有與合同同等的約束力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
版工程施工合同篇十三
甲方：(以下稱甲方)。
乙方：(以下稱乙方)。
根據(jù)市規(guī)劃與建設局和______公司簽訂的工程施工合同，甲方將綠化工程1標段的綠化委托乙方養(yǎng)護，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、養(yǎng)護項目相關情況養(yǎng)護項目名稱：綠化工程1標段綠化養(yǎng)護養(yǎng)護地點：養(yǎng)護面積：
二、養(yǎng)護期限養(yǎng)護期限自綠化工程1標段工程竣工后至該工程移交給建設局止。
三、養(yǎng)護職責。
1、承養(yǎng)護期限內，乙方應按照園林綠化養(yǎng)護操作規(guī)程及園林綠化養(yǎng)護質量標準，合理組織，精心養(yǎng)護，保質保量完成養(yǎng)護管理任務。
2、綠化設施及主要養(yǎng)護內容。
(1)修剪：根據(jù)各類植物的生長特點、立地環(huán)境、景觀要求，按照操作規(guī)程適時進行。
(2)施___：根據(jù)各類植物的生長特點及植物對肥料的需要，要求年施___不得少于2次以上，新種植物視生長情況，適時適量進行施___，以保持各類植物的生長旺盛達到一定景觀效果。
(3)除草：各類綠地、樹穴、綠帶要結合松土及時清理各類雜草。
(4)抹芽：主要用于喬___、大型灌木，對不定芽要及時清除，以保持樹木骨架清晰，促使生長形態(tài)美觀，營養(yǎng)集中。
(5)病蟲害防治：病蟲害防治是園林植物養(yǎng)護中較為重要的手段和內容，要根據(jù)各類植物的寄生對象及時做好預測預報，及時采取措施防治。
(6)抗旱、抗臺、抗?jié)常汉导炯靶路N植物要及時進行灌溉，防止植物因脫水而造成枯死。臺汛期間要做好加固、排澇搶險工作，防止植物受損。
3、對本合同養(yǎng)護項目實施養(yǎng)護管理所用的一切勞動力、材料設備和服務由乙方自行組織，由此產生的一切費用由乙方承擔。
4、承包期限內，本合同養(yǎng)護項目設施量發(fā)生減少及毀損的，乙方應及時補齊或修復，并自行承擔所需費用。合同期限屆滿時，乙方應保證本合同養(yǎng)護項目設施量完好無損。未完好的，由乙方負責補齊或修復。屆時，未補齊或修復的，甲方可自行或委托他人補齊或修復，費用由乙方負責。
5、乙方應定期向甲方匯報養(yǎng)護管理計劃及有關措施。
6、乙方必須重視安全生產，確保全年不出安全責任事故。養(yǎng)護期間，養(yǎng)護工人由于操作不規(guī)范等因素造成的安全責任事故，由乙方承擔一切責任及損失。
7、根據(jù)合同的養(yǎng)護項目，________年養(yǎng)護經(jīng)費為綠化工程1標段竣工后工程量(即759863.00元)的5%，合計養(yǎng)護費大寫叁萬柒仟玖佰玖拾叁元整，小寫37993元，承包方式為全額經(jīng)濟責任制承包。
8、________年養(yǎng)護經(jīng)費待養(yǎng)護期滿后一次性付給乙方，由業(yè)主方建設局將原扣留的5%工程質量保證金通過移交驗收后直接拔交給乙方。
四、________年園林養(yǎng)護工作具體安排：____月份：全年中氣溫最低的月份，露地樹木處于休眠狀態(tài)。
1、冬季修剪：全面展開對落葉樹木的整形修剪作業(yè);大小喬___上的枯枝、傷殘枝、病蟲枝及妨礙架空線和建筑物的枝杈進行修剪。
2、行道樹檢查：及時檢查行道樹綁扎、立樁情況，發(fā)現(xiàn)松綁、鉛絲嵌皮、搖樁等情況時立即整改。
3、防治害蟲：冬季是消滅園林害蟲的有利季節(jié)?？稍跇湎率杷傻耐林型诩潭甑南x蛹、蟲繭，集中燒死。____月中旬的時候，蚧殼蟲類開始活動，但這時候行動遲緩，我們可以采取刮除樹干上的幼蟲的方法。在冬季防治害蟲，往往有事半功倍的效果。
4、綠地養(yǎng)護：綠地、花壇等地要注意挑除大型野草;草坪要及時挑草、切邊;綠地內要注意防凍澆水。____月份：氣溫較上月有所回升,樹木仍處于休眠狀態(tài)。
1、養(yǎng)護基本與____月份相同。
2、修剪：繼續(xù)對大小喬___的枯枝、病枝進行修剪。月底以前，把各種樹木修剪完。
3、防治害蟲：繼續(xù)以防刺蛾和蚧殼蟲為主。____月份：氣溫繼續(xù)上升，中旬以后，樹木開始萌芽，下旬有些樹木(如山茶)開花。
1、植樹：春季是植樹的有利時機。土壤解凍后，應立即抓緊時機植樹。植大小喬___前作好規(guī)劃設計，事先挖(刨)好樹坑，要做到隨挖、隨運、隨種、隨澆水。種植灌木時也應做到隨挖、隨運、隨種，并充分澆水，以提高苗木存活率。
2、春灌：因春季干旱多風，蒸發(fā)量大，為防止春旱，對綠地等應及時澆水。
3、施___：土壤解凍后，對植物施用基肥并灌水。
4、防治病蟲害：本月是防治病蟲害的關鍵時刻。一些苗木出現(xiàn)了煤污病，瓜子黃______螟也出現(xiàn)了(采用噴灑殺螟松等農藥進行防治)。防治刺蛾可以繼續(xù)采用挖蛹方法。____月份：氣溫繼續(xù)上升，樹木均萌芽開花或展葉開始進入生長旺盛期。
1、繼續(xù)植樹：____月上旬應抓緊時間種植萌芽晚的樹木，對冬季死亡的灌木(杜鵑、紅花繼木等)應及時拔除補種，對新種樹木要充分澆水。
2、灌水：繼續(xù)對養(yǎng)護綠地進行及時的澆水。
3、施___：對草坪、灌木結合灌水，追施速效氮肥，或者根據(jù)需要進行葉面噴施。
4、修剪：剪除冬、春季干枯的枝條，可以修剪常綠綠籬。
5、防治病蟲害：
(1)蚧殼蟲在。
第二次蛻皮后陸續(xù)轉移到樹皮裂縫內、樹洞、樹干基部、墻角等處分泌白色蠟質薄繭化蛹?？梢杂糜仓駫咧銙叱?，然后集中深埋或浸泡。或者采用噴灑殺螟松等農藥的方法。
(2)______開始活動了，可以采用嫁接刀或自制鋼絲挑除幼蟲，但是傷口要做到越小越好。
(3)其它病蟲害的防治工作。
6、綠地內養(yǎng)護：注意大型綠地內的雜草及攀援植物的挑除。對草坪也要進行挑草及切邊工作。
7、草花：迎五一替換冬季草花，注意做好澆水工作。____月份：氣溫急驟上升，樹木生長迅速。
1、澆水：樹木展葉盛期，需水量很大，應適時澆水。
2、修剪：修剪殘花。行道樹進行。
第一次的剝芽修剪。
3、防治病蟲害：繼續(xù)以捕捉______為主。刺蛾。
第一代孵化，但尚未達到危害程度，根據(jù)養(yǎng)護區(qū)內的實際情況做出相應措施。由蚧殼蟲、蚜蟲等引起的煤污病也進入了盛發(fā)期(在紫薇、海桐、夾竹桃等上)，在____月中、下旬噴灑1020倍的松脂合劑及50%三硫磷乳劑150020倍液以防治病害及殺死蟲害。(其它可用殺蟲素、花保等農藥)____月份：氣溫高。
1、澆水：植物需水量大，要及時澆水，不能“看天吃飯”。
2、施___：結合松土除草、施___、澆水以達到最好的效果。
3、修剪：繼續(xù)對行道樹進行剝芽除蘗工作。對綠籬、球類及部分花灌木實施修剪。
4、排水工作：有大雨天氣時要注意低洼處的排水工作。
5、防治病蟲害：____月中、下旬刺蛾進入孵化盛期，應及時采取措施，現(xiàn)基本采用50%殺螟松乳劑500800倍液噴灑。(或用復合b乳劑進行噴施)繼續(xù)對______進行人工捕捉。
6、做好樹木防汛防臺前的檢查工作，對松動、傾斜的樹木進行扶正、加固及重新綁扎。____月份：氣溫最高，中旬以后會出現(xiàn)大風大雨情況。
1、移植常綠樹：雨季期間，水分充足，可以移植針葉樹和竹類，但要注意天氣變化，一旦碰到高溫要及時澆水。
2、排澇：大雨過后要及時排澇。
3、施______：在下雨前干施氮肥等速效肥。
4、行道樹：進行防臺剝芽修剪，對與電線有矛盾的樹枝一律修剪，并對樹樁逐個檢查，發(fā)現(xiàn)松垮、不穩(wěn)立即扶正綁緊。事先做好勞力組織、物資材料、工具設備等方面的準備，并隨時派人檢查，發(fā)現(xiàn)險情及時處理。
5、防治病蟲害：繼續(xù)對______及刺蛾進行防治。防治______可以采用50%殺螟松1：50倍液注射，(或果______、或園科三號)然后封住洞口，也可達到很好的效果。香樟樟巢螟要及時的剪除，并銷毀蟲巢，以免再次危害。____月份：仍為雨季。
1、排澇：大雨過后，對低洼積水處要及時排澇。
2、行道樹防臺工作：繼續(xù)做好行道樹的防臺工作。
3、修剪：除一般樹木夏修外，要對綠籬進行造型修剪。
4、中耕除草：雜草生長也旺盛，要及時的除草，并可結合除草進行施___。
5、防治病蟲害：捕捉______為主，注意根部的______捕捉。蚜蟲危害、香樟樟巢螟要及時防治。潮濕天氣要注意白病及腐爛病，要及時采取措施。____月份：氣溫有所下降，迎國慶做好相關工作。
1、修剪：迎接國慶工作，行道樹三級分叉以下剝芽。綠籬造型修剪。綠地內除草，草坪切邊，及時清理死樹，做到樹木青枝綠葉，綠地干凈整齊。
2、施___：對一些生長較弱，枝條不夠充實的樹木，應追施一些磷、鉀肥。
3、草花：迎國慶，草花更換，選擇顏色鮮艷的草花品種，注意澆水要充足。
4、防治病蟲害：穿孔病為發(fā)病高峰，采用500%多菌靈1000倍液防止侵染。______開始轉向根部危害，注意根部______的捕捉。對楊、柳___的木蠹蛾也要及時防治。做好其它病蟲害的防治工作。
5、節(jié)前做好各類綠化設施的檢查工作。____月份：氣溫下降，____月下旬進入初冬，樹木開始落葉，陸續(xù)進入休眠期。
1、做好秋季植樹的準備，下旬耐寒樹木一落葉，就可以開始栽植。
2、綠地養(yǎng)護：及時去除死樹，及時澆水。綠地、草坪挑草切邊工作要做好。草花生長不良的要施___。
3、防治病蟲害：繼續(xù)捕捉根部______。香樟樟巢螟也要注意觀察防治。十____月份：土壤開始夜凍日化，進入隆冬季節(jié)。
1、植樹：繼續(xù)栽植耐寒植物，土壤凍結前完成。
2、翻土：對綠地土壤翻土，暴露準備越冬的害蟲。
3、澆水：對干、板結的土壤澆水，要在封凍前完成。
4、病蟲害防治各種害蟲在下旬準備過冬，防治任務相對較輕。____月份：低氣溫，開始冬季養(yǎng)護工作。
1、冬季修剪：對些常綠喬___、灌木進行修剪。
2、消滅越冬病蟲害。
五、考核驗收甲方每月不定期采取普查與隨機抽查相結合的辦法，對乙方養(yǎng)護質量進行考核驗收。
六、附則。
1、所有經(jīng)費，甲方不再對乙方進行取費。
3、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，并作書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
七、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份，經(jīng)雙方簽章后生效。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
合同簽訂時間：
版工程施工合同篇十四
工程名稱：______首貴谷腳農場道路改造工程。
工程地點：____________省____________縣谷腳鎮(zhèn)。
乙方的資質名稱：______房屋建筑工程施工總承包叁級。
乙方的安全生產許可證：____________。
說明：______乙方應將資質、安全生產資格證書、安全生產條件有關資料原件送給甲方審核并對資料真實性負責，資料復印件交到甲方工程指揮部備案。
1、向乙方提供本單位的安全生產規(guī)章制度。
2、對乙方安全生產進行監(jiān)督、協(xié)調和管理，對違規(guī)、違章有權制止，限期整改，并根根據(jù)具體情況進行處罰。
3、甲方有權責成有資質單位或個人對乙方所制定的安全方案和安全技術措施進行審查、審批和檢查落實，對無方案、無措施和措施不落實的有權責令停止施工，限期整改，并根據(jù)具體情況進行處罰。
1、乙方負責人是安全生產的第一責任人，對安全生產負全責。
2、乙方的安全目標應與甲方總體安全目標相一致。
行業(yè)標準和安全技術操作規(guī)程。
4、健全安全生產保證體系及安全組織機構，設立專職安全生產管理人員，建立健全現(xiàn)場安全責任制、消防安全責任制度、文明施工制度。
5、乙方的項目負責人、專職安全生產管理人員和特種作業(yè)。
人員應按國家有關規(guī)定經(jīng)過考核合格后，持證上崗，同時做好安全教育和安全技術交底工作，保證進場施工人員經(jīng)過安全教育，必須持本崗位有效證書上崗。
6、乙方投入現(xiàn)場的各類機械及各類生產工具，必須經(jīng)檢驗合格，符合國家有關標準并遵守操作規(guī)程。
7、乙方必須為從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險，支付保險費，并將保單復印件交給甲方被查。
8、根據(jù)工程特點在施工組織設計（或施工方案）中編制安全技術措施和施工現(xiàn)場臨時用電、用水、用氣等方案，危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案。
9、施工過程中對人不安全行為，物的不安全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的不安全因素和管理缺陷進行控制。嚴格按照安全是公共要求進行施工，杜絕強令員工冒險作業(yè)和違章作業(yè)現(xiàn)象出現(xiàn)。
10、乙方現(xiàn)場的安全控制由乙方單位負責人負責，服從政府有關部門、監(jiān)理單位、建設單位對施工現(xiàn)場的安全管理。
11、按部頒《建筑施工安全檢查標準jgj59-99》標準要求施工現(xiàn)場進行有效控制。如有嚴重違反《建筑施工安全檢查標準jgj59-99（20xx）》標準保證項目條款，甲方單位有權提出停工并罰款。
12、定期進行安全檢查，對安全隱患及時整改。對政府、監(jiān)理、甲方簽發(fā)的安全整改通知單應無條件的整改。
13、乙方有權對甲方的安全管理提出合理化建議。
14、在每月規(guī)定的時間內及時向甲方上報各種安全統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
15、乙方在施工過程中一旦發(fā)生安全事故，應按照國家有關傷亡事故報告和調查處理的規(guī)定，及時如實上報；生產事故發(fā)生后，乙方應當采取措施防止事故擴大，保護事故現(xiàn)場。同時作好事故的善后處理工作，不得將事故隱瞞不報。
16、乙方在施工中必須加強安全管理，由于管理不到位造成損害乙方承擔全部責任。
17、簽訂施工合同時乙方向甲方交納安全保證金。
18、如果乙方不遵守本合同條款，乙方將承擔違約責任，情節(jié)嚴重的甲方將取消其資格，不再繼續(xù)與其合作。
1、本合同簽訂后，未經(jīng)雙方共同協(xié)商同意，任何一方同意不得私自改動或終止。
2、本合同與工程合同具有同等效力，期限與工程合同一致，如果工程合同工期有變動，本合同期限也隨之變動，工程成果責任期結束以后，本合同也一同解除。
3、合同履行過程中發(fā)生爭議時，雙方應協(xié)商解決，如果協(xié)商不成，雙方可向仲裁機構申請仲裁。
4、本合同自簽字之日起生效。
甲方：____________乙方：______。
代表：____________代表：______。
日期：_年___月___日日期：_年___月___日
版工程施工合同篇十五
第一臺260元，自。
第二臺起每臺120元，采取背靠背付款方式。付款方式。
二：單極化室分天線28元臺，工程驗收通過后付款30%；安裝每個站點。
第一臺260元，自。
第二臺起每臺120元，采取背靠背付款方式。付款方式。
第一臺260元，自。
1、工費剩余部分待建設方審計付款后，甲方按照同比例在15個工作日內支付給乙方，不得拖欠。
1、乙方自行承攬工作量并自行解決工程中遇到的各種問題。乙方人員在工程中應完全按照施工標準和合同規(guī)定內容施工。
2、配合甲方按照施工計劃要求組織人員。
3、提供施工所需要的工具及車輛。
4、負責甲方工地代表到施工現(xiàn)場的往返交通。
5、在此合同的有效期內，認真做好工程中的安全防護工作，必須為其工作人員購買人身保險以及必須的勞動保護用品，如出現(xiàn)任何因乙方違反安全操作規(guī)程造成的人員傷亡事故以及其他非甲方原因所致的有關工程事故、糾紛，責任應完全由乙方負責，甲方不負責任何間接和直接責任。
6、乙方有責任保管好各種工程材料，施工過程中發(fā)生的材料丟失、損壞，由乙方負全責。
7、若有搶修工程，乙方須無條件配合甲方，否則甲方有權利對乙方進行處罰。
1、所需輔材由乙方提供；
1、乙方必須嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行有關安全施工規(guī)范和操作規(guī)程，保證自身及他人的安全，保證場地，場容整潔有序。凡違反有關規(guī)章操作規(guī)程發(fā)生的人身安全事故責任均有乙方承擔全部費用和責任。
2、乙方應服從和積極配合甲方，組織新工人三級安全知識教育，考試合格后發(fā)放上崗證，保證每位員工熟悉安全操作規(guī)程，無上崗證人員和婦女兒童不準進入施工現(xiàn)場。
3、乙方施工人員必須嚴格遵守項目部各項規(guī)章制度和各工種的安全操作規(guī)程，開展班組安全活動。有特殊要求的工種必須根據(jù)規(guī)定持特殊工種操作證上崗。
4、乙方進場人員必須具備勞動、公安、計生等有關部分所要求的各種證件。如乙方人員證件不齊全，被有關職能部門查處罰款的經(jīng)濟責任由乙方自負。乙方進場前必須與甲方簽訂《班組安全責任書》，如乙方在現(xiàn)場有違章行為則按《項目部安全生產獎罰制度》和有關條例執(zhí)行。
版工程施工合同篇十六
發(fā)包人(全稱)：(簡稱甲方)承包人(全稱)：(簡稱乙方)。
遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：
二、合同工期。
計劃開工日期：****年**月**日。計劃竣工日期：****年**月**日。工期總日歷天數(shù)：***天。工期總日歷天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總日歷天數(shù)為準。
三、質量標準：工程質量符合**標準。
四、簽約合同價與合同價格形式。
1.簽約合同價為：
人民幣(大寫)捌拾捌萬捌仟捌佰捌拾捌圓(888888元);。
2.合同價格形式：固定價+變更簽證。
五、結算及付款方式：
1.發(fā)包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。********。
2.承包人承諾按照合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3.發(fā)包人和承包人雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協(xié)議。
六、違約責任及處理方式。
1、發(fā)包方的責任：周邊施工環(huán)境及現(xiàn)場協(xié)調工作由甲方負責，由此造成的窩工等問題工期順延。
2、承包方的責任：工程質量不符合合同規(guī)定的，承包方負責無償修理或返工。
3、發(fā)生爭議時，雙方請當?shù)刂俨梦瘑T會或人民法院裁決。
七、補充協(xié)議。
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的組成部分。
八、合同生效。
本合同自簽字、蓋章之日起生效。
九、附則。
1、本合同一式*份，其中發(fā)包方*份，承包方*份。
2、本合同自雙方簽字后生效，全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。發(fā)包人：(公章)承包人：(公章)。
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字):。
年月日年月日。
版工程施工合同篇十七
承包方(乙方)：_____________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》有關規(guī)定，結合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同，以資共同遵守。
一、工程名稱：_____________。
工程地點：_____________。
工程內容：_____________。
質量等級：必須保證合格，爭創(chuàng)優(yōu)良。
合同價款：(詳見工程預算表)。
二、承包方式：全包(即包工、包料、包工程質量)。
開工日期：________年____月____日;
竣工日期：________年____月____日;
總日歷工期：______天。
第二條圖紙。
一、圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：_____套;。
二、圖紙?zhí)峁┤掌冢篲_______年____月____日;
第三條雙方一般責任。
一、甲方駐工地代表：姓名：_________;聯(lián)系電話：________________。
二、乙方駐工地代表：姓名：_________;聯(lián)系電話：________________。
三、甲方工作。
1、乙方提供工程施工的有關設計圖紙，并進行技術交底。
2、駐地工程現(xiàn)場甲方代表對工程施工方案、進度、工程質量進行監(jiān)督、檢查、簽證。并參與各階段的驗收工作，負責設計圖紙的處理，設計變更的簽證。
3、審核乙方工程進度月報。
4、協(xié)助施工單位調解與當?shù)馗鲉挝坏募m紛。
5、審查認可工程決算，組織工程驗收。
6、甲方有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗。若發(fā)現(xiàn)不合格可發(fā)出返工、停工及復工通知書，而造成的損失由乙方負責。
四、乙方工作。
1、乙方與甲方簽訂合同后，乙方不得轉包。如果承包單位擅自將工程轉包出去，屬承包者違約，承包者應承擔違約責任。
2、程項目經(jīng)理必須常駐工地(每月不得少于22天)，配合甲方施工技術人員處理和解決有關工程事宜。
3、程施工前，編制施工組織設計，組織施工管理人員和施工設備進入施工現(xiàn)場后，交甲方審查認可。
4、乙方必須安全施工，如乙方原因發(fā)生工傷事故和對周圍的人、物造成傷害，由乙方自行承擔，甲方不負任何責任。
5、工程施工期間于每月25日向甲方報送工程進度(包括工程量和形象進度)。
6、乙方應按水利工程質量驗評標準對工程質量進行自我評定，建設方復核，質檢單位核定。
第四條工程質量。
一、乙方工程必須按甲方提供的設計圖紙、施工技術要求以及有關技術規(guī)范進行施工;甲方施工技術負責人有權對施工質量進行監(jiān)督、檢查，對不合格的部分有權提出返工要求，乙方必須服從。
二、乙方應建立和健全質量保證體系。在工地設置專門的質量檢查機構，配備專職的質量檢查人員，建立完善的質量檢查制度。
三、乙方應嚴格對工程使用的材料和工程設備以及工程的所有部位及其施工工藝，進行全過程的質量檢查，作好質量檢查記錄，并向甲方遞交自檢報告。
四、乙方的質量檢測機構必須取得省級以上計量認證合格證書，并經(jīng)州水利工程質量監(jiān)督站認可，方可從事質量檢測工作，檢測人員必須持證上崗。
五、隱蔽工程和工程的隱蔽部位由乙方的自檢確認具備覆蓋條件后，填寫《隱蔽工程驗收單》通知現(xiàn)場甲方代表驗收，甲方代表接到通知書24小時內應到現(xiàn)場檢驗，認可簽證后，乙方才能進行覆蓋，進行下一道工序施工。甲方代表未按時檢查驗收，乙方質量檢驗部門檢驗確認合格后，即可隱蔽繼續(xù)施工，甲方應予承認并辦理檢驗合格手續(xù)。如提出異議，經(jīng)復查合格者，其費用由甲方負責;不合格者，由乙方負責，因此造成工期損失由責任方負責。
一、建筑工程按雙方認可價，實行總報價中的綜合單價承包，因工期短，施工中綜合單價不因市場、政策的變化而變化，一次性包死。
二、本合同工程量清單中所開列的工程量，為估算工程量，結算時的工程量應是承包方實際完成的工程量，并得到甲方認可的工程量(經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商決定，松動爆破土方按總壓壩取土方量的______%計，閘閥結算價格以購買發(fā)票為準)。
三、新增及漏項的工程項目，經(jīng)甲方認可，其工程量的價款可由甲方按承包綜合單價計付給乙方，若無綜合單價項目，按部頒水利水電工程定額編制出綜合單價，需經(jīng)雙方協(xié)商認定。
第六條材料、設備供應。
材料、設備供應范圍的劃分檢驗：
一、本工程所需材料、設備一般由承包方組織供應，按規(guī)定需群眾投工投勞備運砂石料等，承包方應積極配合。
二、所有材料、設備、成品、半成品均附有合格證，都要經(jīng)甲方檢查驗收，簽交物資驗收合格單，方可進場，已進場的物資未經(jīng)甲方許可簽署出場證書，不得運出場外。
三、已進場的物資，若發(fā)現(xiàn)不合格，供料一方必須迅速將其運出場外。
四、沒有合格證書，且未經(jīng)試驗鑒定或經(jīng)過試驗鑒定為不合格的建筑材料、設備、構配件等，均不得用于本工程，若屬材料人員失職或其他原因造成不良后果，由責任一方負責。
五、任何一方強迫對方使用不合格的建筑材料、設備和構配件于本工程的，都要簽證記在案，由此引起的一切后果由強迫一方負責。
第七條工期順延。
如遇下列情況，經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后，工期作相應順延，并用書畫形式確定順延期限：
一、甲方在合同規(guī)定開工日期前，不能提交乙方施工場地、進場道路、施工用水或電源未按規(guī)定接通(根據(jù)需要)，影響承包方進場。
二、屬包干系數(shù)范圍的重大設計變更;提供的工程地質資料不準，使基礎超深;施工方法與設計規(guī)定不符而增加工程量影響施工進度。
三、甲方現(xiàn)場代表無故拖延辦理簽證手續(xù)而影響下一工序施工。
四、因遇人力不可抗拒的自然災害(如臺風、水災、自然原因發(fā)生的火災、地震等)而影響工程進度。
五、甲方上級主管部門下達與本工程施工工期有直接影響的因素。
第八條工程款支付方式。
一、工程款支付方式：銀行轉賬。
二、工程付款：該工程由乙方墊資，工程竣工后政府安排資金到位，甲方一次性支付工程款。
三、本工程稅金由乙方到當?shù)囟悇詹块T自行繳納。
第九條竣工與結算。
一、工程竣工驗收前，做好施工范圍內的場地清理及工程的養(yǎng)護，當工程具備驗收的條件下，乙方即可向甲方提交工程驗收申請報告，并附完工資料一式八份：
2、工程施工進度及工程驗收時的照片、驗收結論;。
3、工程竣工、竣工決算及竣工工程量清單;。
4、本工程單元質量評定表(含原始施工記錄資料)、建筑材料的試驗檢測資料。
甲方審核后認為工程具備驗收條件，應在收到驗收申請報告后的28天內組織驗收。
二、本合同造價結算方式：按實際發(fā)生工程量結算。
乙方在施工過程中，應按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，并承擔由于自身措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。非乙方責任造成的傷亡、事故概由責任______方承擔和有關費用。
第十一條違約責任。
一、乙方不能按甲方的質量、安全、進度、文明施工要求施工，甲方有權終止合同。
二、按經(jīng)濟合同法的有關規(guī)定，如工程質量不符合設計要求，甲方有權要求乙方對工程限期處理或返工，費用乙方自理。不按甲方意見返工，甲方有權不支付費用。
三、乙方不服從甲方安排、指揮造成的損失由乙方承擔，由甲方造成的損失由甲方承擔。
四、施工中若發(fā)現(xiàn)乙方不能按設計要求和工期組織施工或保證施工質量，進度達不到要求時，甲方有權終止合同，變更施工隊伍，由此所造成的損失由乙方負責。
第十二條糾紛處理。
承包單位與發(fā)包單位發(fā)生合同糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。
第十三條工程保修。
工程竣工驗收后，甲方在乙方工程總價款中扣下____%的工程款作為工程保修金，保修期____年。在保修期內屬乙方的工程質量問題，則由乙方無條件及時進行返修，費用自理，保修期滿，工程運行正常，無質量問題，甲方一次性退還乙方工程保證金。
第十四條附則。
一、本合同共____份，正本兩份，副本____份，合同附件二份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，其余由甲乙雙方送有關部門備案。
二、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收符合設計要求，保修期滿終止。
三、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決，甲、乙雙方達成協(xié)議作為本合同的一部份，具有同等法律效力。
發(fā)包方(章)：_____________。
地址：_____________電話：_____________。
法定代表人：_____________委托代理人：_____________。
開戶銀行：_____________賬號：_____________。
合同簽訂日期：________年____月____日
承包方：(蓋章)。
地址：_____________電話：_____________。
法定代表人：_____________委托代理人：_____________。
開戶銀行：_____________賬號：_____________。
合同簽訂日期：________年____月____日
一、發(fā)包人的相對義務。
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
二、關于實際竣工日期的規(guī)定
當因實際竣工日期的確認發(fā)生糾紛時，可以以相關規(guī)定參照具體情形：
工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
三、工程質量未符合標準的歸責。
因發(fā)包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發(fā)包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
四、保修責任的起算。
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據(jù)有關法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。
五、明確違約責任。
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。
六、對于采購材料和工程設備的義務與責。
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監(jiān)理人要求的'合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔。
發(fā)包人提供的材料和工程設備的規(guī)格、數(shù)量或質量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
版工程施工合同篇十八
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，甲、乙雙方就某工程基坑支護工程施工事項協(xié)商一致，達成如下合同條款。
承包內容：
詳見甲方提供基坑支護圖紙(由于施工圖紙造成塌方等損失甲方負責)。承包方式：
包材料包設備包人工(甲方負責管理，所有材料費乙方負責，乙方免費配合甲方加蓋印章及提供決算所需材料)。
單價合同270元/平方不含稅金，按照甲方提供圖紙約工程量5000平方(結算時按照實際噴射混凝土面積結算，預算造價135萬元。(水電、白天鉤機工作面由甲方提供并承擔費用)。
付款方式：
1、機械設備進場2日內付總價20%小計10萬。
2、工程進度完成到噴射混凝土20xx平方付總價40%小計20萬。
3、工程完工，驗收合格、甲方允許乙方機械設備退場付到?jīng)Q算總價97%。
4、余款3%基坑支護回填或乙方退場后3月內付清(時間以先到為準)。
5、乙方委派一名施工現(xiàn)場負責人對質量、進度、安全、工程進度款支付。
參照國家有關規(guī)定及行業(yè)標準，施工規(guī)范執(zhí)行。
1、乙方應服從甲方指派的人員和監(jiān)理的管理，文明施工。
2、乙方負責按施工方案進行施工，保證施工質量、安全、進度。
3、乙方確保按基坑方案施工，保證質量，如出現(xiàn)安全、質量問題乙方全權負責(除外部因素造成的如外部荷載基坑邊線2米內堆放超過10噸構件、基坑四周管道及不明水源侵泡及雨水沖刷等)。
4、乙方在簽訂合同后5天內組織完成人力、物力、機械設備進場等工作，保證甲方工作順利開展、工期順利進行。
5、乙方應對現(xiàn)場施工人員加強安全文明管理，施工中出現(xiàn)的安全事故，由此造成的一切經(jīng)濟損失及醫(yī)療費用全部歸乙方承擔與甲方無關。
6、乙方按照甲方要求做好材料機具堆放等現(xiàn)場管理。
7、乙方只負責原材料(鋼筋、水泥)復檢、不負責錨桿抗拉拔實驗費用。
9、施工結束后，乙方退場，如果屬乙方基坑支護方案和施工問題造成的質量安全問題，造成塌方，由乙方負責，并承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失。
1、甲方提供精準的地質勘查報告，現(xiàn)場實際施工地質情況跟地勘報告有不符，在保證安全情況下，乙方有權提出方案變更。
2、甲方以書面形式提供給乙方現(xiàn)場施工所需的控制樁位和支護邊線并負責其準確性、水準點與坐標控制點。
3、甲方負責協(xié)調當?shù)仃P系，確保乙方機械設備等順利進場。
4、提供乙方施工臨時場地。
5、基坑支護施工方案不得擅自更改，更改后造價另議。
6、甲方負責挖掘機基坑支護工作面10公分以外土方修坡及地面平整。
9、基坑四周安全圍擋由施工單位完成，乙方不負責。
1、須按施工設計方案施工(詳見施工圖紙)乙方基坑支護噴射混凝土厚度滿足設計要求、錨桿長度、注漿量等施工工序，嚴把質量關，施工過程中發(fā)現(xiàn)質量問題甲方有權以書面形式提出扣款，施工結束后無權提出扣款。
2、基坑支護結束，甲方及時組織相關人員驗收，5個工作日內甲方無法組織相關人員驗收，視作基坑支護驗收合格.
3、基坑支護施工結束，雖未經(jīng)驗收甲方施工隊伍對基坑底(清基槽、做墊層等)進行施工，視作基坑支護驗收合格。
4、基坑開挖之前，主體施工單位及甲方嚴格復核基坑開挖基槽上邊線準確性，乙方按照基坑設計坡度施工，滿足設計要求，否則乙方負責。
5、甲方允許乙方機械設備及工人退場視作基坑支護驗收合格。
6、甲方驗收合格后，乙方5個工作日組織人員、設備安全退場。
1、基坑支護回填時甲方通知乙方對周轉性材料(鋼梁、錨頭、錨具，腳手架等)在乙方保證安全前提下拆除，拆除周轉性材料(鋼梁、錨頭、錨具，腳手架等)歸乙方所有。
2、合同未盡事宜，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議具有同等法律效力及工程結算依據(jù)。
3人住所地人民法院提起訴訟。
4、本合同一式六份，甲方五份，乙方一份。本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，在全部工程款結清后失效。
甲方：
乙方：
xx年xx月xx日。
版工程施工合同篇十九
經(jīng)雙方協(xié)商，甲方同意將新陽路292號面粉廠舊改項目立筒庫爆破拆除工程承包給乙方施工。根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家法律的有關規(guī)定，為明確雙方的有關責任、權利和義務，特簽訂以下協(xié)議條款，雙方共同遵守。
一、工程名稱：新陽路292號面粉廠舊改項目立筒庫爆破拆除工程。
二、工程地點：新陽路292號面粉廠。
三、工程承包范圍和內容：
1、按甲方安排的爆破范圍及拆除順序。
2、爆破拆除內容包括：布孔裝藥、起爆網(wǎng)路敷設、警戒起爆、爆后檢查、進行砼塊大于50厘米以及鋼筋砼未炸脫落部分的破碎。
3、辦理全部爆破工程審批手續(xù)。
4、做好安全防護欄的搭設，并滿足驗收要求。
四、工程量：按實際方量。
五、結算方式：按實際方量，以單方人民幣1120xx0元包干，結算時扣除稅金后支付給乙方。
七、施工要求：確保安全快速施工，爆破后鋼筋與混凝土塊基本分離，滿足甲方、監(jiān)理及業(yè)主的要求。
八、雙方責任：
(一)甲方責任。
1、協(xié)助乙方辦理有關爆破報批手續(xù)和協(xié)調施工現(xiàn)場內的施工單位業(yè)主的關系;。
2、負責為乙方提供施工用房兩間，作為乙方施工材料、施工人員休息和爆破時匯集點;。
3、負責提供施工有關的圖紙;。
6、負責提供乙方施工用電。
(二)乙方責任。
3、在甲方氣割鋼筋時，乙方派安全員全程監(jiān)護;。
7、滿足業(yè)主、監(jiān)理、甲方要求，因爆破、防護等原因，業(yè)主、監(jiān)理及主管部門對甲方的處罰由乙方承擔，并有權暫緩支付工程款。
九、本合同雙方代表簽字蓋章后生效，如發(fā)生爭議由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)調不成由人民法院解決。
十、本合同一式肆份，甲方持貳份，乙方持貳份，雙方簽字蓋章后生效，工程款結清后自動失效。
甲方：法定代表人(或委托代理人)簽字：日期：年月日
乙方：法定代表人(或委托代理人)簽字：日期：年月日
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/15104325.html】
