最新建設(shè)工程合同管理辦法(29篇)

現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

建設(shè)工程合同管理辦法篇一

甲方（發(fā)包單位）：_____________________________

乙方（承包單位）：_____________________________

為了規(guī)范建設(shè)市場，在工程建設(shè)中防止各種不正當(dāng)行為的發(fā)生，確保建設(shè)工程高效，優(yōu)質(zhì)，按時竣工投產(chǎn)，遵照國家建設(shè)部，監(jiān)察部《關(guān)于在工程建設(shè)中深入開展反對腐敗和反對不正當(dāng)競爭的通知》精神，根據(jù)_________________有關(guān)要求，并經(jīng)甲乙雙方同意，特訂立如下協(xié)議：

一、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同自覺遵守國家和_________________關(guān)于廉政建設(shè)的各項規(guī)定和關(guān)于建設(shè)工程承發(fā)包的各項規(guī)定。

二、甲方及其工作人員應(yīng)做到

（一）向乙方施工單位介紹本單位的有關(guān)廉政建設(shè)的各項制度和規(guī)定。

（二）對本單位工程項目人員進(jìn)行廉政教育；督促甲方人員嚴(yán)格遵守本單位制度和在工程項目建設(shè)中保持廉潔的若干規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的，出給予當(dāng)事人批評教育外，應(yīng)視情節(jié)輕重，后果大小給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰或紀(jì)律處分。

（三）甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；在工程建設(shè)項目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為，應(yīng)及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)。

（四）甲方人員在工程建設(shè)項目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為，應(yīng)及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)。

（五）甲方工作人員（含家屬、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。

（六）甲方工作人員應(yīng)當(dāng)保持與乙方的正常業(yè)務(wù)交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，難以拒收的，必須按有關(guān)規(guī)定登記上交；不得向乙方索要（或接受）通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應(yīng)由單位或個人支付的費用。

（七）甲方工作人員不得參加可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請和高消費的娛樂活動。

（八）甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。

（九）甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內(nèi)外旅游活動。

（十）甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關(guān)的材料設(shè)備供應(yīng)、工程分包等經(jīng)濟活動。

三、乙方及其工作人員應(yīng)當(dāng)做到

（一）乙方應(yīng)了解甲方單位有關(guān)廉政建設(shè)的各項制度和規(guī)定，支持甲方執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和制度。

（二）乙方有責(zé)任對本單位工程項目人員進(jìn)行廉政教育（包括甲方單位制定的有關(guān)廉政建設(shè)方面的規(guī)定），按時出席甲方召集的有關(guān)會議。

（三）乙方應(yīng)當(dāng)通過正常途徑開展相對業(yè)務(wù)工作，不得為獲取某些不正當(dāng)利益而向甲方工作人員（含家屬、子女下同）贈送禮金、有價證券和貴重物品等。

（四）乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設(shè)備供應(yīng)、工程量變動、工程驗收、工程質(zhì)量問題處理等進(jìn)行私下商談或者達(dá)成默契。

（五）乙方不得以洽談業(yè)務(wù)、簽訂合同等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游或進(jìn)入營業(yè)性高檔娛樂場所。

（六）乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。

四、獎懲

（一）乙方如發(fā)現(xiàn)甲方及其工作人員有違反上述協(xié)議者，應(yīng)及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并及時向甲方領(lǐng)導(dǎo)或者甲方上級單位舉報，甲方不得找任何借口對乙方進(jìn)行報復(fù)或刁難、延誤工作。情節(jié)嚴(yán)重的可向有關(guān)部門投訴或舉報。甲方對舉報屬實和嚴(yán)格遵守廉潔協(xié)議的乙方，在同等條件下給予承接后續(xù)工程的優(yōu)先邀請投標(biāo)權(quán)。

（二）甲方發(fā)現(xiàn)乙方有違反本協(xié)議或者采用不正當(dāng)?shù)氖侄涡匈V甲方工作人員，甲方根據(jù)具體情節(jié)和造成的后果追究乙方工程合同造價1～5％的違約金。由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔(dān)，乙方用不正當(dāng)手段獲取的非法所得由甲方單位予以追繳。

（三）乙方在工程項目建設(shè)中賄賂甲方人員，被檢察機關(guān)立案查處的，甲方有權(quán)取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔(dān)，并向甲方單位承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。

五、本工程發(fā)包、建設(shè)、竣工驗收全過程及協(xié)議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協(xié)議的行為，均適用本協(xié)議。

六、聲明及保證

（一）甲方：

1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

（二）乙方：

1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

七、保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

八、不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見，不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

九、通知

（一）根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

（二）各方通訊地址如下：________________________________________________。

（三）一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任

十、爭議的處理

（一）本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

（二）本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第__________種方式解決

1.提交_________仲裁委員會仲裁；

2.依法向人民法院起訴。

十一、解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

十二、補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

十三、合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_______年，自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份。

甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章)：________________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

地址：_______________________地址：_______________________

電話：_______________________電話：_______________________

_________年_______月_______日_________年_______月_______日

簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________

建設(shè)工程合同管理辦法篇二

甲方：_________________________

乙方：_________________________

為了在工程建設(shè)中防止各種不正當(dāng)行為的發(fā)生，促進(jìn)本單位的黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)國家和________________有關(guān)工程承發(fā)包和廉政建設(shè)的各項規(guī)定以及________________關(guān)于《________________》，特訂立如下協(xié)議：

一、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同自覺遵守國家和_________關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項規(guī)定和關(guān)于建設(shè)工程承發(fā)包的各項規(guī)定。

二、甲方及其工作人員應(yīng)做到

(一)甲方工作人員(含家屬、子女，下同)不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。

(二)甲方工作人員應(yīng)當(dāng)保持與乙方的正常業(yè)務(wù)交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得向乙方索要(或接受)通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應(yīng)由單位或個人支付的費用。

(三)甲方工作人員不得參加可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請和高消費的娛樂活動。

(四)甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。

(五)甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內(nèi)外旅游活動。

(六)甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關(guān)的材料設(shè)備供應(yīng)、工程分包等經(jīng)濟活動。

三、乙方及其工作人員應(yīng)當(dāng)做到

(一)乙方應(yīng)當(dāng)通過正常途徑開展相對業(yè)務(wù)工作，不得為獲取某些不正當(dāng)利益而向甲方工作人員(含家屬、子女，下同)贈送禮金、有價證券和貴重物品等。

(二)乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設(shè)備供應(yīng)、工程量變動、工程驗收、工程質(zhì)量問題處理等進(jìn)行私下商談或者達(dá)成默契。

(三)乙方不得以洽談業(yè)務(wù)、簽訂經(jīng)濟合同等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游或進(jìn)入營業(yè)性高檔娛樂場所。

(四)乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。

風(fēng)險告知：在結(jié)算工程量上實事求是，做到手續(xù)齊全，工程結(jié)算時要嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理，要廉潔自律，提高遵紀(jì)守規(guī)的自覺性，嚴(yán)格按結(jié)算管理辦法執(zhí)行。

四、乙方如發(fā)現(xiàn)甲方及其工作人員有違反上述協(xié)議者，應(yīng)當(dāng)向甲方領(lǐng)導(dǎo)或者甲方上級單位舉報，甲方不得找任何借口對乙方進(jìn)行報復(fù)或刁難、延誤工作。

五、甲方發(fā)現(xiàn)乙方有違反本協(xié)議或者采用不正當(dāng)?shù)氖侄钨V賂甲方工作人員，甲方應(yīng)向乙方上級領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門舉報，由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔(dān)。

六、本協(xié)議作為工程承發(fā)包合同的附件，經(jīng)協(xié)議雙方簽署后立即生效。

七、本協(xié)議一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，送交見證部門和紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)各_____份。

甲方(蓋章)：_______________乙方(蓋章)：_______________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年_______月_______日_________年_______月_______日

建設(shè)工程合同管理辦法篇三

甲方(委托人)：___________________________

乙方(居間人)：___________________________

甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國民法典》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達(dá)成如下協(xié)議：

一、委托事項

1、乙方接受甲方委托，負(fù)責(zé)就____________省_____________________工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設(shè)單位直接洽談，向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設(shè)單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的，均視為委托事項未完成。

二、乙方的義務(wù)

1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息，內(nèi)容包括但不限于中標(biāo)通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設(shè)單位供應(yīng)材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程項目進(jìn)行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權(quán)取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金壹百萬元。

3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業(yè)主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設(shè)單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項，無權(quán)取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。

4、乙方應(yīng)保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執(zhí)行。

5、乙方在甲方與建設(shè)單位進(jìn)行合同談判期間，應(yīng)盡到作為居間人的慎謹(jǐn)和誠實義務(wù)。如果能夠達(dá)成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務(wù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。

6、乙方領(lǐng)取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務(wù)發(fā)票，相關(guān)的所得稅由乙方自承擔(dān)。

三、甲方義務(wù)

1、甲方負(fù)責(zé)提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負(fù)責(zé)和建設(shè)單位進(jìn)行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。

3、如果居間成功，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的_________%向乙方承擔(dān)違約金。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間費用為工程施工合同金額的____________%。

2、居間成功后，在甲方正常施工的一個月內(nèi)，應(yīng)向乙方支付_______________元整;在正常施工的兩個月內(nèi)，應(yīng)支付_______________;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據(jù)甲方每月取得的驗工計價款，按_______________%的比例支付;竣工結(jié)算完畢，甲方取得全部工程款后____________日內(nèi)全部結(jié)清。

3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。

五、居間費用的承擔(dān)

居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔(dān)居間活動費用(或甲方同意承擔(dān)_________差_________等_________費用)。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。

3、乙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)向甲支支付__________________元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

七、合同終止

1、本合同簽字生效后，如果至__________________年__________________月__________________日，乙方仍未完成居間任務(wù)的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八、爭議解決方式

如發(fā)生合同爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委托事項進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方(蓋章)：__________________乙方(蓋章)：__________________

____________年_________月______日____________年_________月______日

建設(shè)工程合同管理辦法篇四

甲方：乙方：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，按照《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《建筑工程施工合同》（gf—19999—0201），及國家建筑安裝工程有關(guān)建筑市場勞務(wù)承包管理規(guī)定，為了明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特制定本合同。

一、工程名稱：

1、工程地點：____市沙安居工程（兩棟小區(qū)安居高層）

2、工程概況：約平方米（以實際建筑面積為準(zhǔn)）。

3、年日進(jìn)場（以甲方通知開工日期為準(zhǔn)）。

4、承包形式：勞務(wù)合同，土建勞務(wù)用工。

二、承包內(nèi)容：

1、主體泥作工程：磚砌體砌筑，砂漿試件制作，內(nèi)外裝飾，地面（包括公共部地磚，二次結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱門窗過梁的澆筑）。屋面及散水等所有土建泥作項目（含泥水作業(yè)所有機具，攪拌機、砂漿機、手推車、鐵鏟、灰桶、尺方等一切用品）。

2、砌體工程：該工程的室內(nèi)外填充墻砌筑及女兒墻零星砌筑施工等。

3、室內(nèi)抹灰：墻面抹灰（含鋼材網(wǎng)安裝拉毛等），門窗安裝后的塞口抹灰等。

4、樓地面工程：陽臺、廚房主、衛(wèi)生間、室內(nèi)及裙房（公用走道、樓梯間等）施工圖包含的所有內(nèi)容：公用部分裝修的封面及地面磚、洞口補洞及抹灰（不包括外墻涂料、裝飾、保溫層），兩棟補貼兩個磨兒機。

5、各項工種施工完結(jié)，人走場清，負(fù)責(zé)所有樓層清理工作，掃地出門達(dá)到交房標(biāo)準(zhǔn)。

三、工程承包標(biāo)準(zhǔn)：該工程中所有承包范圍實行包干制： 元㎡（以建筑面積計算，實際完成工程量，由乙方配合甲方結(jié)算，最后以甲、乙雙方的結(jié)算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，原則上不產(chǎn)生計時工。如因特殊原因經(jīng)甲方提前認(rèn)可，計工按 元工日，小工按 元工日結(jié)算）。

四、按建筑面積如下分項目支付工程月進(jìn)度款：

1、砌體工程： 元㎡

2、內(nèi)抹灰： 元㎡

3、抹灰： 元㎡

4、地坪： 元㎡

5、公用部分及屋面： 元㎡

6、散水： 元㎡

五、付款方式：甲方支付乙方每日完成工程量的85%進(jìn)度款，在每月____日前計量，在次月____日以內(nèi)支付工程量的85%，整體工程初驗合格支付工程款95%，余款二個月內(nèi)付清。

六、保證金：乙方自愿簽約合同時向甲方繳納工程質(zhì)量保證金20萬。

七、保證金退還：乙方在結(jié)構(gòu)磚體完工后退還50%，余款在內(nèi)抹灰完工后全部退還。

八、甲方責(zé)任：。

1、甲方確保簽訂合同之日起6個月內(nèi)磚工進(jìn)場砌磚，否則退還保證金20萬元正，并補乙方違約金6萬元整。

2、甲方嚴(yán)格執(zhí)行合同，工程款準(zhǔn)時到位。

3、甲方提供乙方住宿、食堂、辦公室、職工需用水和電。

4、甲方確保乙方施工需周轉(zhuǎn)材料、及施工機械、提升機、機械操作工和指揮工根據(jù)設(shè)備情況由甲方配備，乙方不承擔(dān)費用。

九、乙方責(zé)任：

1、乙方人員須無條件服從甲方項目經(jīng)理、有關(guān)管理人員管理，遵守甲方的各項規(guī)章制度，如違規(guī)甲方的各項規(guī)章制度，罰款自行負(fù)責(zé)，并進(jìn)行教育，嚴(yán)重者退出工地。

2、乙方對甲方的技術(shù)要求，圖紙交底等須無條件的認(rèn)真執(zhí)行，嚴(yán)格交底要求和規(guī)范施工。

3、乙方對罰款：安全員、質(zhì)檢員提出的安全質(zhì)量問題須無條件服從及時整改返工，直到滿足要求為止，返工所需工料自行負(fù)責(zé)。

4、乙方承擔(dān)自己現(xiàn)場機具維修。

5、乙方必須滿足工程進(jìn)度要求合理組織員工，安排好生產(chǎn)。

6、主體施工時，乙方現(xiàn)場管理人員不得少于2人，分別現(xiàn)場項目管理人員1名、施工放線人員1名。

7、庫房管理、生活區(qū)、后勤、安全文明施工必須按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保證現(xiàn)場達(dá)標(biāo)，獲市安全文明施工工地。

8、乙方必須專人管理安全生產(chǎn)工作，如發(fā)生在乙方承包范圍內(nèi)的安全事故伍仟元以下由乙方負(fù)責(zé)，伍仟元以上，除保險公司賠付以外的正常賠償，甲方80%，乙方負(fù)責(zé)20%。

9、乙方必須做好水電、門窗、暖通、電梯等一次補爛配合工作。

10、乙方自行負(fù)責(zé)開水、熱水，提供必要的清涼解暑藥品和急救外用藥品。1

1、勞保用品，安全帽、安全帶、安全繩、勞保制服等由乙方負(fù)責(zé)。1

2、工地所需燈具、電線、插板、燈泡等用品由乙方負(fù)責(zé)。

十、質(zhì)量要求及相應(yīng)處罰：

1、嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)行的施工規(guī)范及強制性規(guī)范條文進(jìn)行施工。

2、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)工程，嚴(yán)禁出現(xiàn)孔洞現(xiàn)象，出現(xiàn)一次每處罰款200元人民幣，支模過程巾發(fā)生亂鋸材料，發(fā)現(xiàn)每次罰款100—200元，并負(fù)責(zé)整改達(dá)到質(zhì)量要求。

3、主體結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量必須達(dá)到市合格結(jié)構(gòu)工程。

4、工程竣工必須達(dá)到一次性驗收通知。一次驗收通不過罰款1000元，兩次驗收通不過罰款3000元，三次驗收通不過算乙方違約。十

一、治安管理：乙方人員進(jìn)場小得因任何原因發(fā)生打架、斗毆、聚眾鬧事、賭博、賣淫、嫖、盜竊等現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方將給予乙方 300—500元次罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，將呈報公安機關(guān)。十

二、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。合同履行中如有爭議可向工程所在地的人民法院和勞動促裁庭起訴。十

三、本合同一式叁份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份，甲乙雙方簽字后生效，均具有同等法律效力。由圖紙設(shè)計變更原因，造成建筑面積內(nèi)的造價不超過1000元，不另行增減其工程單價。甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________法定代表人（簽字）：_________

法定代表人（簽字）：_________________年____月____日

________年____月____日

建設(shè)工程合同管理辦法篇五

合伙人：215;（以下簡稱甲方），居住地：215; 身份證號：;215;（以下簡稱乙方），居住地：215; 身份證號：;甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就合伙承包河南焦作南水北調(diào)工程事宜，達(dá)成如下一致，供各方信守。

一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建設(shè)，進(jìn)而實現(xiàn)各方利潤最大化。

二、合伙經(jīng)營項目和范圍合伙項目以福建215;公司中標(biāo)合同確認(rèn)的項目內(nèi)容及范圍為準(zhǔn)；甲、乙雙方合伙承包的項目，對外以福建215;公司名義出現(xiàn)。

三、合伙期限合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結(jié)算完畢為止。

四、出資額、方式及比例

1.甲方以現(xiàn)金出資，出資額為人民幣 萬元。該款為起動項目的前期費用，占全部出資比例 %。

2.乙方以設(shè)備出資（含當(dāng)?shù)貐f(xié)調(diào)社會關(guān)系），占 %。

五、盈余分配與債務(wù)承擔(dān)

1.盈余分配，以出資為依據(jù)，按比例分配；

2.合伙如產(chǎn)生債務(wù)，先由合伙財產(chǎn)償還；合伙財產(chǎn)不足清償時，以各合伙人的出資為依據(jù)，按比例承擔(dān)。

六、退伙合伙期間，一方退伙將嚴(yán)重影響合伙項目建設(shè)進(jìn)行的，不得退伙；退伙需經(jīng)對方同意，方可實行；未經(jīng)合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應(yīng)進(jìn)行賠償。

七、權(quán)利與義務(wù)

1.甲方為合伙期間的財務(wù)負(fù)責(zé)人，合伙項目的一切財務(wù)收入、支出均需經(jīng)甲方同意方可支出與進(jìn)帳；同時，甲方參與合伙項目的日常管理；

2.乙方負(fù)責(zé)項目的工程管理、設(shè)備維護及當(dāng)?shù)厣鐣P(guān)系的協(xié)調(diào)，并參與日常管理；

3.甲、乙雙方共同決定合伙重大事項。

八、禁止行為

1.未經(jīng)全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名義進(jìn)行業(yè)務(wù)活動；

2.禁止合伙人在合伙不利時退伙。

九、合伙期滿合伙期滿，雙方按合伙協(xié)議進(jìn)行結(jié)算，盈虧均按比例承擔(dān)、分配。

十、糾紛解決若雙方有糾紛則協(xié)商解決，簽訂的補充協(xié)議與此協(xié)議具有同樣法律效力。若協(xié)商不成，則215;所在地法院解決------

第一條 合伙宗旨：___________________________________________________

第二條 合伙名稱 、主要經(jīng)營地：______________________________________

第三條 合伙經(jīng)營項目和范圍：_________________________________________

第四條 合伙期限，自________年____月____日起，至________年____月____日止，共________年。

第五條 出資金額、 方式、期限

（一）合伙人_________（姓名）以_________方式出資，計人民幣_________元；______________（其他合伙人同上順序列出）

（二）各合伙人的出資，于________年____月____日以前交齊。

（三）本合伙出資共計人民幣_________元。合伙期間各合伙人的出資為共有財產(chǎn)，不得隨意請求分割。合伙終止后，各合伙人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。

第六條 盈余分配與債務(wù)承擔(dān)合伙各方共同經(jīng)營、共同勞動，共擔(dān)風(fēng)險，共負(fù)盈虧

建設(shè)工程合同管理辦法篇六

甲方：_____________________(以下簡稱甲方)

乙方：_____________________(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協(xié)商一致，訂立協(xié)議并共同遵照執(zhí)行。

第一條：工程名稱：

第三條：工程范圍：見附件.

第四條：工程總價：

人民幣 (此項為投標(biāo)價，支付以實際工程量為依據(jù)，此為稅后價)，乙方包工包料。

第五條：

5.1竣工日期：(竣工報告為準(zhǔn)) 交付日

5.2合同總工期： 元。

5.3甲方付款不以乙方向其提供發(fā)票為前提。

第六條：本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

按設(shè)計文件及相關(guān)規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)施工且符合國家相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)。

第七條：代表

甲方應(yīng)指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認(rèn)為是甲方的正式文件，此項人員的授權(quán)委托書作為本合同的一部分。如發(fā)生變更，甲方應(yīng)當(dāng)自變更后即日書面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔(dān)。

第八條：工地管理

8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業(yè)技能教育，在施工過程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發(fā)生。

8.2嚴(yán)格執(zhí)行工地上的各項管理制度,施工現(xiàn)場必須做到文明施工，做到工完場清，垃圾歸堆并運送指定地點。

8.3 乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。情節(jié)嚴(yán)重移交司法部門處理。

第九條：設(shè)備、材料、通行及配套

9.1 甲方提供乙方臨時用房，以及為了履行完成、養(yǎng)護分包工程所需的暫時或永久性質(zhì)的設(shè)備。

9.2 本工程使用的材料：見附件。

9.3 乙方堆置器材設(shè)備之場所，應(yīng)在甲方許可之范圍內(nèi)，不得妨礙工程之進(jìn)行與街道之暢通。甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應(yīng)向乙方提供使其設(shè)備足夠能進(jìn)入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。

9.4本工程施工期間工地及相關(guān)場所臨時水電設(shè)施由甲方負(fù)責(zé)提供，甲方應(yīng)隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設(shè)施之安全正常營運。

第十條：工程保險

10.1乙方應(yīng)對其員工購買保險

10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應(yīng)當(dāng)享有保險單內(nèi)利益，甲方應(yīng)當(dāng)將乙方享有的利益注明或特別載列于保險單上和附表本部份之上。

10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。

10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外，工期延長，應(yīng)由甲方支付續(xù)保費用。

第十一條：變更設(shè)計

11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：

11.2經(jīng)由本合同雙方協(xié)商一致減少的事項。

11.3為了甲方利益，由乙方可以書面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項。

11.4所增加或變更之費用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。

11.5減少之工程，甲方除承擔(dān)乙方已購材料之損失外，還應(yīng)支付乙方為此支付合理的費用。

第十二條：工程延期

12.1須延長完工日期時，乙方可于原因發(fā)生后3日內(nèi)據(jù)實將工程延期通知單書面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。

12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。

第十三條：驗收

13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達(dá)到中間驗收部位時，甲方應(yīng)在接到乙方通知之時起24小時內(nèi)進(jìn)行驗收。

13.2本工程進(jìn)度于符合完工或階段性驗收標(biāo)準(zhǔn)時，乙方應(yīng)以書面報請完工驗收。經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可后，由甲方驗收。

13.3乙方在驗收前3日，將驗收日期以書面通知甲方，如甲方不能按時參加，須提前2日書面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。

13.4甲方在收到乙方通知后3天內(nèi)未進(jìn)行驗收、也未提出延期的，乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認(rèn)可，通知的驗收日期即視為驗收合格之日，作為支付合同價款的依據(jù)。

13.5本工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方應(yīng)在10天內(nèi)移交予甲方。驗收合格之日即視為所有權(quán)及相關(guān)權(quán)利義務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)移。

第十四條：違約及損害賠償責(zé)任

14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應(yīng)給付另一方按工程總價10%計算之違約金。

14.2一方要求減少工程金額達(dá)原合約金額之百分之二十。

14.3一方要求停工達(dá)15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外 。

14.4一方有停業(yè)、倒閉、破產(chǎn)或財務(wù)發(fā)生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。

14.5本合約依上述原因而終止或解除時，或因其它原因致使合同但發(fā)生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。

14.6除能夠證明是乙方故意不按時進(jìn)場施工的，甲方應(yīng)賠償乙方違約金15萬元。

14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應(yīng)按每人100元/天對乙方承擔(dān)賠償金，并支付乙方因停工或延期而發(fā)生之費用包括但不限于施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。甲方應(yīng)于通知停工之十日內(nèi)主動賠償乙方。

14.8甲方不按照合同約定準(zhǔn)時支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。

第十五條：糾紛處理

甲乙雙方如對本合約條款發(fā)生爭議，雙方應(yīng)平等協(xié)商，協(xié)商不成，由 人民法院管轄。

第十六條：其它

16.1合約時效：本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。

16.2合同份數(shù)：本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。

16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。

16.4一方提供之地址為可送達(dá)之地址，如果變更應(yīng)及時通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達(dá)。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建設(shè)工程合同管理辦法篇七

工程項目名稱：_________

發(fā)包單位(甲方)：_________

承包單位(乙方)：_________

承包單位所在地址：_________

為了規(guī)范建設(shè)市場，確保建設(shè)工程高效，優(yōu)質(zhì)，按時竣工投產(chǎn)，遵照國家建設(shè)部，監(jiān)察部《關(guān)于在工程建設(shè)中深入開展反對腐敗和反對不正當(dāng)競爭的通知》精神，根據(jù)_________有關(guān)要求，并經(jīng)甲乙雙方同意，特簽訂建設(shè)工程保持廉潔的協(xié)議書。

1.甲方有責(zé)任向乙方施工單位介紹本單位的有關(guān)廉政建設(shè)的各項制度和規(guī)定。

2.甲方有責(zé)任對本單位工程項目人員進(jìn)行廉政教育;督促甲方人員嚴(yán)格遵守本單位制度和在工程項目建設(shè)中保持廉潔的若干規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的，除給予當(dāng)事人批評教育外，應(yīng)視情節(jié)輕重，后果大小給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰或紀(jì)律處分。

3.甲方有權(quán)對乙方在工程項目建設(shè)中保持廉潔的情況實行監(jiān)督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協(xié)議情況。

4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關(guān)規(guī)定登記上交。

5.甲方人員在工程建設(shè)項目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為，應(yīng)及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)。

6.乙方有權(quán)了解甲方單位有關(guān)廉政建設(shè)的各項制度和規(guī)定，支持甲方執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和制度。

7.乙方有責(zé)任對本單位工程項目人員進(jìn)行廉政教育(包括甲方單位制定的有關(guān)廉政建設(shè)方面的規(guī)定)，按時出席甲方召集的有關(guān)會議。

8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據(jù)具體情況和造成的后果，甲方有權(quán)向有關(guān)部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔(dān)。

9.乙方在工程項目建設(shè)中賄賂甲方人員，被檢察機關(guān)立案查處的，甲方有權(quán)取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔(dān)，并向甲方單位承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。

10.乙方在工程項目建設(shè)中發(fā)現(xiàn)甲方人員有不廉潔的行為，應(yīng)及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并及時告知甲方單位主管領(lǐng)導(dǎo);情節(jié)嚴(yán)重的可向區(qū)有關(guān)部門投訴或舉報。

11.本協(xié)議使用時間：本工程發(fā)包，建設(shè)，竣工驗收全過程及協(xié)議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協(xié)議的行為。

12.本協(xié)議的甲方指工程建設(shè)單位，分包工程的總包方和建設(shè)工程受托監(jiān)理單位。

13.甲乙雙方愿意接受建設(shè)主管部門，紀(jì)檢監(jiān)察部門，檢察部門對本協(xié)議執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查直到處罰。

14.本協(xié)議一式六份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建筑管理所一份，送甲方紀(jì)檢(監(jiān)察)，檢察室備案一份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法人代表(簽字)：_________法人代表(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建設(shè)工程合同管理辦法篇八

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： ?(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：

一、 工程概況及承包方式

1、 工程名稱：

2、 工程地點：

3、 工程承包方式：包工包料

4、 工程概況：建筑面積 平方米。

二、 工程裝修內(nèi)容

綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

三、 工程造價

工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);

工程造價為：￥ 元。(以甲方認(rèn)定的單價為準(zhǔn)，工程量竣工后以審計為準(zhǔn))

四、 工程期限

工程開工日期： 年 月 日

工程竣工日期： 年 月 日

五、 質(zhì)量要求

按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)jgj73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外)，屬于乙方責(zé)任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。辦公室裝修合同范本

六、 付款方式

完工一次性結(jié)算

七、雙方責(zé)任

1、 甲方：負(fù)責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場地要平整。

2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。

八、其它事宜

經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：

1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔(dān)。

2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認(rèn)定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn)，并列入竣工決算追加當(dāng)中。( 如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認(rèn)可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。)

3、 工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準(zhǔn)。

4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上饒市仲裁委員會進(jìn)行申訴。

5、 其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建設(shè)工程合同管理辦法篇九

設(shè)工程民法典律風(fēng)險防控措施本文關(guān)鍵詞：建設(shè)工程，防控，措施，風(fēng)險，合同

建設(shè)工程民法典律風(fēng)險防控措施本文簡介：摘要：在建設(shè)工程的合同中，明確規(guī)定著建設(shè)方與施工方的權(quán)利和義務(wù)。

雙方可以通過這種受法律保護的方式，對各自的責(zé)任與義務(wù)進(jìn)行細(xì)化，為施工過程和雙方利益提供法律保障。

近幾年來，伴隨著建筑行業(yè)的快速發(fā)展，卻涌現(xiàn)出很多法律糾紛案件。

究其原因，主要是對建設(shè)工程合同中的法律風(fēng)險缺少有效防控措施。

針對建設(shè)工程合理法

建設(shè)工程民法典律風(fēng)險防控措施本文內(nèi)容：

摘要：在建設(shè)工程的合同中，明確規(guī)定著建設(shè)方與施工方的權(quán)利和義務(wù)。

雙方可以通過這種受法律保護的方式，對各自的責(zé)任與義務(wù)進(jìn)行細(xì)化，為施工過程和雙方利益提供法律保障。

近幾年來，伴隨著建筑行業(yè)的快速發(fā)展，卻涌現(xiàn)出很多法律糾紛案件。

究其原因，主要是對建設(shè)工程合同中的法律風(fēng)險缺少有效防控措施。

針對建設(shè)工程合理法律風(fēng)險及其防控措施進(jìn)行了探討與分析，力求找到防范這類風(fēng)險的有效策略，為建筑行業(yè)的整體發(fā)展提供支持。

關(guān)鍵詞：建設(shè)工程合同;法律風(fēng)險防控

近些年來，雖然我國的建筑行業(yè)法規(guī)體系建設(shè)已經(jīng)取得了一定的成績，但伴隨著建設(shè)項目的日益增多，無論是建設(shè)企業(yè)和是施工單位依然面臨著較大的建設(shè)工程合理法律風(fēng)險。

且風(fēng)險一旦發(fā)生，責(zé)任歸屬一方將要承擔(dān)起巨大的法律責(zé)任，甚至將企業(yè)推入到生存危機當(dāng)中。

因此，建筑施工單位必須提高自身的法律風(fēng)險防范能力，實現(xiàn)企業(yè)的長期健康、穩(wěn)定發(fā)展。

1建設(shè)工程合同的法律風(fēng)險種類

11采購合同

在建筑施工的過程中，會涉及到多種物資的采購，同時產(chǎn)生多種物資采購合同。

在這些物資采購合同中，就存在很多不合理、不明確、不公平之處，給其它后續(xù)工作帶來諸多風(fēng)險隱患。

例如在機械設(shè)備采購合同中，只標(biāo)明了采購價格和生產(chǎn)廠家，卻缺少設(shè)備名稱、種類、型號、規(guī)格、維修方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等重要信息;還有一些合同缺少當(dāng)事人簽名，或存在提供信息和有效證件信息不符的問題。

對方一旦出現(xiàn)違約行為，無法通過這種信息不全的采購合理進(jìn)行追責(zé)，給違約方逃避責(zé)任提供了可乘之機。

12分包合同

現(xiàn)階段，很多施工單位會將部分施工環(huán)節(jié)進(jìn)行分包，分包的內(nèi)容、形式有多種多樣，承包方所承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)也不盡相同。

在這種情況下，雙方簽訂的分包合同就顯得非常重要了。

但實際情況是很多分包合同并不具有任何法律效力，所謂的分包合同只是形同虛設(shè)而已，還有些總承包單位根本不與分包單位簽訂合同，造成很多不合法的轉(zhuǎn)包和分包現(xiàn)象。

例如由于分包單位根本不具備施工資質(zhì)，只能將承包項目進(jìn)行再次轉(zhuǎn)包，最終導(dǎo)致施工責(zé)任不明、拖欠工程款、拖欠農(nóng)民工工資等一系列風(fēng)險問題。

13擔(dān)保合同

施工單位在進(jìn)行風(fēng)險擔(dān)保時，往往會涉及到很大的金額。

一旦擔(dān)保業(yè)務(wù)出現(xiàn)問題，就會對企業(yè)的經(jīng)濟效益造成極大的沖擊和影響。

具體的說，擔(dān)保合同風(fēng)險主要包括：合同內(nèi)容不具法律效力、高報金額、合同內(nèi)容與實際情況不符、合同雙方責(zé)任劃分不明確等等。

14勞動合同

勞動合同風(fēng)險主要是來自于施工單位與施工人員之間的法律糾紛問題。

具體風(fēng)險包括：短期雇傭不簽訂勞動合同，或者一些關(guān)鍵性條款內(nèi)容不夠明確;或存在霸王條款，個別約定不合法、不合理;合同內(nèi)容與我國相關(guān)法律不能有效吻合，導(dǎo)致勞動合同不具任何法律效力。

2工程合同的階段性風(fēng)險

21合同簽訂階段

施工單位在合同簽訂階段的風(fēng)險問題主要包括：首先，在招標(biāo)環(huán)節(jié)中，對相關(guān)單位的經(jīng)營資質(zhì)營審核不細(xì)致、不到位。

其次，在合同條款中，對雙方的利益、責(zé)任和義務(wù)劃分得不夠明確，也缺乏合理性;還有，合同內(nèi)容與國家的法律法規(guī)相違背，沒有體現(xiàn)出公平性與公正性，合同中存在大量的漏標(biāo)和暗箱操作等問題。

22合同履行階段

合同履行是雙方對合同內(nèi)容給予保障和落實的主要階段。

因此，這一環(huán)節(jié)對于建設(shè)工程來說非常重要。

但是，在雙方履行約定的過程中，卻存在著很多的風(fēng)險隱患。

具體表現(xiàn)為以下幾個方面：首先，業(yè)主在履行合同的過程中存在某種違約行為，但施工單位卻沒有及時發(fā)現(xiàn)，或沒有及時做出反應(yīng)，最后導(dǎo)致施工單位的經(jīng)濟利益或社會效益遭受損失;其次，施工單位在履行合同的過程中，不能對執(zhí)行過程進(jìn)行有效管控，導(dǎo)致施工合同執(zhí)行不到位或不充分，對各類合同文件管理的效果也不夠好，嚴(yán)重影響著合同的執(zhí)行效果。

23合同終止階段

之所以現(xiàn)階段工程合同存在很大的風(fēng)險隱患，是因為一些施工單位忽視了合同中止后的風(fēng)險防范措施，往往都是片面地認(rèn)為合同的風(fēng)險僅僅存在于合同簽訂和合同履行階段，覺得合同終止階段不會對自身造成什么負(fù)面影響和傷害。

其實，這種想法是錯誤的。

如果在這一階段施工單位對合同資料保管得不夠到位或不夠嚴(yán)密，就容易導(dǎo)致合同中的保密信息外泄，或被不些不法分子所利用，給企業(yè)帶來極大的風(fēng)險隱患。

3建設(shè)工程民法典律風(fēng)險的防范措施

31完善相關(guān)管理制度

要想實現(xiàn)建設(shè)工程合同的有效管理，首先要建立起完善的合同管理制度。

對施工中的具體情況進(jìn)行全面、細(xì)致的審查，并結(jié)合審查結(jié)果或工程現(xiàn)狀對可能出現(xiàn)的糾紛情況進(jìn)行預(yù)測，從而對合同中不明確、不合理以及不合法的條款給予糾正，或通過雙方和協(xié)商進(jìn)行修訂。

在合同起草階段，雙方要對條款內(nèi)容進(jìn)行積極的補充與完善，這對于施工合同的最終確定、審批與會簽等環(huán)節(jié)來說都是非常重要的。

企業(yè)要想很好規(guī)避合同風(fēng)險，就要提高施工單位的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把控相關(guān)審核流程，最大限度的提高合同的法律效力，使自身利益在法律的框架內(nèi)得到有效保護。

32強化責(zé)任意識與法律意識

為了避免合同履行過程中出現(xiàn)不可控的風(fēng)險，想要想盡一切辦法強化建設(shè)單位和施工單位的法律意識，使雙方能夠充分地了解和學(xué)習(xí)與建筑行業(yè)相關(guān)的法規(guī)法律和制度政策，確保工程合同的各項內(nèi)容與相關(guān)法律規(guī)定的高度契合。

企業(yè)也要積極主動地提高自己的責(zé)任意識與法律意識，保證建筑工程合同各項內(nèi)容的科學(xué)性、合法性與嚴(yán)謹(jǐn)性。

只有這樣，才能從根本上減少由責(zé)任問題而引發(fā)的各類法律糾紛，保證施工過程的順利推進(jìn)，提高了建設(shè)工程合同的踐行力與約束力。

33對履行合同的過程加強監(jiān)管

強有力的過程監(jiān)管能夠保證合同的有效執(zhí)行，確保各項條款的有效落實。

施工單位要主動聯(lián)合建設(shè)企業(yè)和相關(guān)主管部門，對施工過程進(jìn)行監(jiān)管，確保每一個環(huán)節(jié)都符合質(zhì)量要求。

針對合同中的主要條款，相關(guān)的人員要根據(jù)施工進(jìn)度對相關(guān)條款的落實情況進(jìn)行全面細(xì)致、及時到位的檢查。

只有這樣，才能有效保障合同條款的落實情況。

與此同時，施工單位還有不斷完善自身的獎勵措施與懲治辦法，對于在防范法律風(fēng)險工作中具有突出貢獻(xiàn)者，要給予相應(yīng)的獎勵，對于給企業(yè)帶來風(fēng)險或造成損失的人員，要視情況給予一定的處罰，最大限度地避免由于法律風(fēng)險對企業(yè)以及工程項目所造成的影響。

34提高管理人員的業(yè)務(wù)水平

對于建筑工程的承建雙方企業(yè)來說，合同管理人員的綜合素質(zhì)與專業(yè)能力在很大程度上決定了民法典律風(fēng)險的等級。

因此，必須加強合同管理人員的業(yè)務(wù)水平、道德修養(yǎng)、責(zé)任意識與敬業(yè)精神，進(jìn)而提升他們的綜合素質(zhì)水平。

企業(yè)可以面向相關(guān)人員開展定期或不定期的培訓(xùn)，規(guī)定合同管理人員必須持有從業(yè)資格證才能上崗，也可以結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，確保培訓(xùn)的實際成效。

只有這樣，才能使合同管理人員的業(yè)務(wù)水平獲得真正意義上的提升。

4結(jié)束語

在建筑行業(yè)中，不論是建設(shè)單位還是施工單位，民法典律風(fēng)險都會或多或少的存在，企業(yè)應(yīng)將其視為推動自身快速成長的動力。

在日常經(jīng)營和施工管理的過程中，不斷完善自身的管理體系，做好工作人員培訓(xùn)工作，從而對法律風(fēng)險進(jìn)行有效控制與防范，使企業(yè)能夠在可控的風(fēng)險范圍內(nèi)實現(xiàn)健康發(fā)展，強化企業(yè)在面對風(fēng)險時的應(yīng)變能力與盈利能力。

建設(shè)工程合同管理辦法篇十

甲方：郴州xx公司乙方：甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商就小區(qū)項目配電工程達(dá)成如下協(xié)議：甲方將該小區(qū)項目配電工程設(shè)計、設(shè)備采購、安裝調(diào)試承包給乙方，現(xiàn)就雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)作如下規(guī)定，以茲雙方共同信守執(zhí)行。

第一條 工程名稱及地點

1、工程名稱：配電工程

2、地點：

第二條 承包方式乙方按照甲方提供的經(jīng)過圖審的配電施工圖紙(低壓配電房等必須有經(jīng)過電力等有關(guān)部門審核合格的圖紙)承包施工，負(fù)責(zé)工程范圍和工程量內(nèi)所有配電設(shè)備及主材、輔料的采購、成套、安裝、配電設(shè)備調(diào)試及負(fù)責(zé)協(xié)助辦理用電相關(guān)手續(xù)。

第三條 乙方的施工范圍和主要工程量

1、根據(jù)工程設(shè)計圖紙負(fù)責(zé)該配電工程，從高壓變壓器的低壓出線一側(cè)起到各業(yè)主用戶表廂的(含用戶表廂及電能卡表)所有供配電設(shè)備的采購和安裝調(diào)試驗收合格;所有供配電設(shè)備必須有合格證,電表必須取得當(dāng)?shù)毓╇娂坝嬃坎块T的檢驗認(rèn)可。

2、負(fù)責(zé)該配電工程的規(guī)劃方案、查勘，取得通過管轄電業(yè)部門等相關(guān)職能部門的施工組織設(shè)計方案及配電施工設(shè)計圖紙的審核。

3、負(fù)責(zé)協(xié)助甲方與電業(yè)部門辦理相關(guān)用電手續(xù);

4、該工程雙電源外部電源引入工程由乙方協(xié)助甲方到電業(yè)部門辦理。

第四條 工程價款結(jié)算及付款方式

1、該工程采用總價包干的方式，即整個工程總包干價合計人民幣：元整(含稅價)。

2、付款方式

2.1本工程不撥付預(yù)付款，待材料、設(shè)備全部到達(dá)施工工地，經(jīng)甲方代表、監(jiān)理驗收后 10 個工作日內(nèi)支付整個工程款的 (即;設(shè)備安裝施工完畢經(jīng)管轄電力主管部門驗收合格后10個工作日內(nèi)支付整個工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作為質(zhì)量保修期內(nèi)質(zhì)量保證金(即 元整)，待合格送電滿________年時一次性支付。

2.2工程的結(jié)算價格以簽訂合同價格為準(zhǔn)，合同價格即為最終結(jié)算價格，在工程承包范圍如遇政策性調(diào)整及材料價格漲跌，均不變更包干總造價結(jié)算。

第五條 雙方的權(quán)利義務(wù)

1、合同簽訂后，甲方積極配合乙方辦理用電相關(guān)手續(xù)，及時提供相關(guān)資料。

2、甲方負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作，對施工不合要求的，甲方有權(quán)要求整改、停工、返工直至清退。

3、乙方嚴(yán)格按施工規(guī)范和質(zhì)量要求組織施工，接受甲方施工人員的監(jiān)督，做到安全、文明施工。

4、乙方負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工環(huán)境的協(xié)調(diào)，甲方應(yīng)積極配合。

第六條 工程期限驗收方式

1、工程期限：乙方應(yīng)當(dāng)按甲方要求保證在________年____月____日前完成施工調(diào)式合格并達(dá)到交付使用條件，在辦理有關(guān)手續(xù)及合同實施過程中，如遇國家政策或電業(yè)局規(guī)范發(fā)生變動、調(diào)整以及遇到不可抗力，工程期限由雙方另行協(xié)商確定順延。

2、驗收方式：設(shè)備安裝完畢后，甲方組織部門對配電工程進(jìn)行驗收，以電力部門審核的施工圖紙為驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收(憑電力部門驗收合格后的相關(guān)文件送電，視為驗收合格)，在驗收前甲方不啟用任何設(shè)備。

第七條 乙方質(zhì)量承諾

1、由乙方組織施工設(shè)計方案及配電工程設(shè)計圖紙的審核，經(jīng)報電力部門審查合格蓋章后報送甲方認(rèn)可備案，并作為驗收及合同結(jié)算依據(jù)，作為同合附件一并使用。乙方保證：所有由其采購的配電設(shè)備及相關(guān)材料符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(如通過國家用電認(rèn)證等)，并保證質(zhì)量可靠、使用率廣、售后服務(wù)體系完善的國內(nèi)知名品牌;所有電線、電纜全部使用銅芯質(zhì)材;乙方提供的控制設(shè)備是采用先進(jìn)工藝制作的優(yōu)質(zhì)鋼板及標(biāo)準(zhǔn)型鋼，并嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計圖紙。

2、乙方保證所交付的技術(shù)資料是完整、清楚的，并能夠滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)備安裝、調(diào)試運行操作和維修的要求。

3、乙方對由其提供的所有配電設(shè)備和相關(guān)材料進(jìn)行質(zhì)量三包。質(zhì)量保修期為________年(除人為事故和不可抗力外，質(zhì)保期從工程竣工電力局等有關(guān)部門驗收合格送電之日起計算)。在質(zhì)保期內(nèi)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方在甲方通知4小時內(nèi)到場，否則，甲方有權(quán)請人維修，維修費由甲方從質(zhì)保金中直接扣除。

第八條 違約責(zé)任

1、在工程施工過程中，乙方應(yīng)根據(jù)合同工期以及施工進(jìn)度，及時保質(zhì)保量的完成施工。如因乙原因影響施工進(jìn)度和施工工期，延誤工期 10 天以內(nèi)時，乙方按 元天承擔(dān)違約責(zé)任;延誤工期超過 20 天，甲方有權(quán)解除本合同，同時有權(quán)要求乙方承擔(dān)相當(dāng)于本工程總價款 10 %的違約責(zé)任。

2、乙方必須保證由其提供的所有配電設(shè)備及相關(guān)材料符合法定和本合同約定的要求，否則，甲方除有權(quán)按《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)追究乙方產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任外，還有權(quán)要求乙方承擔(dān)相當(dāng)于本合同總價款 10 %的違約責(zé)任。

3、甲方應(yīng)按合同約定時間和金額及時向乙方支付工程款，如果逾期支付，則應(yīng)當(dāng)按照所拖欠金額的日 1000 分之三向乙方支付違約金。

第九條 其他事項

1、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方一致同意由甲方所在地人民法院裁決。

2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效應(yīng)。

3、施工圖紙由乙方根據(jù)祥現(xiàn)狀按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，設(shè)計圖紙經(jīng)電力局審查合格甲方(簽章)： 乙方簽字：________年____月____日

建設(shè)工程合同管理辦法篇十一

國家工商行政管理總局

第一部分 合同協(xié)議書

發(fā)包人(全稱)： 

承包人(全稱)：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 荔浦縣修仁鎮(zhèn)三誥小學(xué)綜合樓 工程施工及有關(guān)事項協(xié)商一致，共同達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：  。

2.工程地點： 。

3.工程立項批準(zhǔn)文號：  。

4.資金來源：  。

5.工程內(nèi)容：建筑、安裝工程(招標(biāo)工程量清單范圍內(nèi)工程) 。

群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。

6.工程承包范圍： 。

7.建設(shè)規(guī)模： 平方米

二、合同工期

計劃開工日期： 年 月 日。

計劃竣工日期： 年 月 日。

工期總?cè)諝v天數(shù)：天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。

三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量符合合格標(biāo)準(zhǔn)。

四、簽約合同價與合同價格形式

1.簽約合同價為：

人民幣(大寫)

(￥ 元);

其中：

(1)投標(biāo)報價：

人民幣(大寫)

(￥ 元);

(2)安全防護、文明施工措施費：

人民幣(大寫)

(￥ 元);

(3)規(guī)費：

人民幣(大寫)

(￥ 元)(其中建安勞保費￥ 元)：

(4)稅金：人民幣(大寫)

(￥ 元);

2.合同價格形式： 。

五、項目經(jīng)理

承包人項目經(jīng)理： 。

六、合同文件構(gòu)成

本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件：

(1)中標(biāo)通知書(如果有);

(2)投標(biāo)函及其附錄(如果有);

(3)專用合同條款及其附件;

(4)通用合同條款;

(5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;

(6)圖紙;

(7)已標(biāo)價工程量清單或預(yù)算書;

(8)其他合同文件。

在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。

上述各項合同文件包括合同當(dāng)事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。

七、承諾

1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。

3.發(fā)包人和承包人通過招投標(biāo)形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。

八、詞語含義

本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

九、簽訂時間

本合同于 年 月 日簽訂。

十、簽訂地點

本合同在 簽訂。

十一、補充協(xié)議

合同未盡事宜，合同當(dāng)事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的組成部分。

十二、合同生效

本合同自 雙方簽字蓋章后 生效。

十三、合同份數(shù)

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí) 一 份，承包人執(zhí) 一 份。

發(fā)包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

(簽字) (簽字)

組織機構(gòu)代碼：  組織機構(gòu)代碼：

地 址：  地 址：

郵政編碼：   郵政編碼：

法定代表人：  法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

電 話： 電 話：

傳 真： 傳 真：

電子信箱： 電子信箱：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬 號：  賬 號：

第二部分 通用合同條款

按gf-20__-0201通用條款執(zhí)行(略)

第三部分 專用合同條款

1. 一般約定

1.1 詞語定義

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：經(jīng)合同當(dāng)事人約定的與工程施工有關(guān)的具有合同約束力的文件或書面協(xié)議。

1.1.2 合同當(dāng)事人及其他相關(guān)方

1.1.2.4監(jiān)理人：

名 稱：荔浦縣建興土木工程監(jiān)理有限公司 ;

資質(zhì)類別和等級：丙級;聯(lián)系電話：7222191;

1.1.2.5 設(shè)計人：

名 稱： ;

資質(zhì)類別和等級： ;

聯(lián)系電話： ;

1.1.3 工程和設(shè)備

1.1.3.7 作為施工現(xiàn)場組成部分的其他場所包括： 永久占地和臨時占地。

1.1.3.9 永久占地包括： /。

1.1.3.10 臨時占地包括： 辦公室、材料倉庫、廚房、民工宿舍等施工所需臨時設(shè)施。

1.3法律

適用于合同的其他規(guī)范性文件：1、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國民法典》等，中華人民共和國及廣西壯族自治區(qū)頒布的與本合同有關(guān)的現(xiàn)行法律、行政法規(guī);2、桂林市政府部門有關(guān)規(guī)定 。

1.4 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范

1.4.1適用于工程的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范包括：/。

1.5 合同文件的優(yōu)先順序

合同文件組成及優(yōu)先順序為：⑴合同協(xié)議書;⑵中標(biāo)通知書;⑶投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄;⑷專用合同條款及附件;⑸通用合同條款;⑹技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;⑺圖紙;⑻已標(biāo)價工程量清單或預(yù)算書;⑼其他合同文件。

1.6 圖紙和承包人文件

1.6.1 圖紙的提供

發(fā)包人向承包人提供圖紙的期限：開工前14天;

發(fā)包人向承包人提供圖紙的數(shù)量：2套;

發(fā)包人向承包人提供圖紙的內(nèi)容：工程施工所需全套施工圖紙。

1.7 聯(lián)絡(luò)

1.7.1發(fā)包人和承包人應(yīng)當(dāng)在3 天內(nèi)將與合同有關(guān)的通知、批準(zhǔn)、證明、證書、指示、指令、要求、請求、同意、意見、確定和決定等書面函件送達(dá)對方當(dāng)事人。

1.10 交通運輸

1.10.3 場內(nèi)交通

關(guān)于場外交通和場內(nèi)交通的邊界的約定：/。

關(guān)于發(fā)包人向承包人免費提供滿足工程施工需要的場內(nèi)道路和交通設(shè)施的約定：發(fā)包人向承包人免費提供滿足工程施工所需的場內(nèi)道路和交通設(shè)施。

1.13工程量清單錯誤的修正

出現(xiàn)工程量清單錯誤時，是否調(diào)整合同價格： 調(diào)整 。

允許調(diào)整合同價格的工程量偏差范圍：⑴工程量清單缺項、漏項的;⑵工程量偏差的;⑶未按照國家現(xiàn)行計量規(guī)范強制性規(guī)定計量的。

2. 發(fā)包人

2.2 發(fā)包人代表

發(fā)包人代表：

姓 名：   ;

聯(lián)系電話：    ;

發(fā)包人對發(fā)包人代表的授權(quán)范圍如下：負(fù)責(zé)處理合同履行過程中與發(fā)包人有關(guān)的具體事宜。

2.4 施工現(xiàn)場、施工條件和基礎(chǔ)資料的提供

2.4.1 提供施工現(xiàn)場

關(guān)于發(fā)包人移交施工現(xiàn)場的期限要求：開工前7天 。

2.4.2 提供施工條件

關(guān)于發(fā)包人應(yīng)負(fù)責(zé)提供施工所需要的條件，包括：(1)將施工用水、電力、通訊線路等施工所必需的條件接至施工現(xiàn)場內(nèi);

(2)保證向承包人提供正常施工所需要的進(jìn)入施工現(xiàn)場的交通條件;

(3)協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物、古樹名木的保護工作，并承擔(dān)相關(guān)費用;

3. 承包人

3.1 承包人的一般義務(wù)

(9)承包人提交的竣工資料的內(nèi)容： 施工資料、竣工圖 。

承包人需要提交的竣工資料套數(shù)： 壹套 。

承包人提交的竣工資料的費用承擔(dān)： 承包人承擔(dān) 。

承包人提交的竣工資料移交時間： 竣工驗收合格后28天內(nèi) 。

(10)承包人應(yīng)履行的其他義務(wù)：/ 。

3.2 項目經(jīng)理

3.2.1 項目經(jīng)理：

姓 名：呂高強

建造師執(zhí)業(yè)資格等級：二級

建造師注冊證書號：桂

安全生產(chǎn)考核合格證書號：桂建安b(20__)0006293

聯(lián)系電話：7215316

承包人對項目經(jīng)理的授權(quán)范圍如下：作為承包人在項目的授權(quán)代表，全面履行工程項目的管理職責(zé)，為工程參與各方做好協(xié)調(diào)和服務(wù)，在資金、質(zhì)量、安全、環(huán)境保護、文明施工等合同目標(biāo)范圍向業(yè)主直接負(fù)責(zé) 。

3.3 承包人人員

3.3.1 承包人提交項目管理機構(gòu)及施工現(xiàn)場管理人員安排報告的期限： 開工后7天內(nèi) 。

3.6 工程照管與成品、半成品保護

承包人負(fù)責(zé)照管工程及工程相關(guān)的材料、工程設(shè)備的起始時間：

(1)自發(fā)包人向承包人移交施工現(xiàn)場之日起，承包人應(yīng)負(fù)責(zé)照管工程及工程相關(guān)的材料、工程設(shè)備，直到工程竣工驗收合格之日止。

(2)在承包人負(fù)責(zé)照管期間，因承包人原因造成工程、材料、工程設(shè)備損壞的，由承包人負(fù)責(zé)修復(fù)或更換，并承擔(dān)由此增加的費用和(或)延誤的工期。

4. 監(jiān)理人

4.1監(jiān)理人的一般規(guī)定

關(guān)于監(jiān)理人的監(jiān)理內(nèi)容： 對工程施工相關(guān)事項進(jìn)行檢查、查驗、審核、驗收、并簽發(fā)相關(guān)批示 。

關(guān)于監(jiān)理人的監(jiān)理權(quán)限： 1、在發(fā)出有關(guān)能引起工程費用實際增加(減少)或延長工期的指令前，應(yīng)得到發(fā)包人的書面批準(zhǔn);2、監(jiān)理工程師在向承包人發(fā)出有關(guān)技術(shù)規(guī)范的重大變更或有關(guān)變更合同條款的任何指令前均應(yīng)獲得發(fā)包人書面批準(zhǔn);3、工程實際竣工日期提前或超過工程承包合同規(guī)定的竣工期限的簽證之前應(yīng)得到發(fā)包人的書面批準(zhǔn);4、監(jiān)理人無權(quán)修改合同，且無權(quán)減輕或免除合同約定的承包人的任何責(zé)任和義務(wù) 。

關(guān)于監(jiān)理人在施工現(xiàn)場的辦公場所、生活場所的提供和費用承擔(dān)的約定： 由承包人提供，所發(fā)生的費用由發(fā)包人承擔(dān) 。

4.2 監(jiān)理人員

總監(jiān)理工程師：

姓 名：  ;

職 務(wù)：  ;

監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書號： ;

聯(lián)系電話：  ;

關(guān)于監(jiān)理人的其他約定：  。

5. 工程質(zhì)量

5.1 質(zhì)量要求

5.1.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求： 合格(必須符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求) 。

5.3 隱蔽工程檢查

5.3.2承包人提前通知監(jiān)理人隱蔽工程檢查的期限的約定： 48小時前 。

監(jiān)理人不能按時進(jìn)行檢查時，應(yīng)提前 24 小時提交書面延期要求。

關(guān)于延期最長不得超過： 48 小時。

6. 安全文明施工與環(huán)境保護

6.1.5 文明施工

合同當(dāng)事人對文明施工的要求： 承包人在工程施工期間，應(yīng)當(dāng)采取措施保持施工現(xiàn)場整潔，物料堆放整齊，在工程移交之前，承包人應(yīng)當(dāng)從施工現(xiàn)場清除承包人的全部工程設(shè)備、多余材料、垃圾和各種臨時工程，并保持施工現(xiàn)場清潔整齊 。

6.1.6 關(guān)于安全文明施工費支付比例和支付期限的約定： 安全文明施工費由發(fā)包人承擔(dān)，與進(jìn)度款同期支付，發(fā)包人不得以任何形式扣減該部分費用 。

7. 工期和進(jìn)度

7.1 施工組織設(shè)計

7.1.1 合同當(dāng)事人約定的施工組織設(shè)計應(yīng)包括的其他內(nèi)容：

(1)施工方案;

(2)施工現(xiàn)場平面布置圖;

(3)施工進(jìn)度計劃和保證措施;

(4)勞動力及材料供應(yīng)計劃;

(5)施工機械設(shè)備的選用;

(6)質(zhì)量保證體系及措施;

(7)安全生產(chǎn)、文明施工措施;

(8)環(huán)境保護、成本控制措施;

7.1.2 施工組織設(shè)計的提交和修改

承包人提交詳細(xì)施工組織設(shè)計的期限的約定： 合同簽訂后14天內(nèi) 。

發(fā)包人和監(jiān)理人在收到詳細(xì)的施工組織設(shè)計后確認(rèn)或提出修改意見的期限： 收到后7天內(nèi) 。

7.2 施工進(jìn)度計劃

7.2.2 施工進(jìn)度計劃的修訂

發(fā)包人和監(jiān)理人在收到修訂的施工進(jìn)度計劃后確認(rèn)或提出修改意見的期限： 7天內(nèi) 。

7.3 開工

7.3.2開工通知

發(fā)包人應(yīng)按照法律規(guī)定獲得工程施工所需的許可。監(jiān)理人應(yīng)在計劃開工日期7天前向承包人發(fā)出開工通知，工期自開工通知中載明的開工日期起算。

7.4 測量放線

7.4.1發(fā)包人通過監(jiān)理人向承包人提供測量基準(zhǔn)點、基準(zhǔn)線和水準(zhǔn)點及其書面資料的期限： 開工前7天 。

7.5 工期延誤

7.5.1 因發(fā)包人原因?qū)е鹿て谘诱`

在合同履行過程中，因下列情況導(dǎo)致工期延誤和(或)費用增加的，由發(fā)包人承擔(dān)由此延誤的工期和(或)增加的費用，且發(fā)包人應(yīng)支付承包人合理的利潤：

(1)發(fā)包人未能按合同約定提供圖紙或所提供圖紙不符合合同約定的;

(2)發(fā)包人未能按合同約定提供施工現(xiàn)場、施工條件、基礎(chǔ)資料、許可、批準(zhǔn)等開工條件的;

(3)發(fā)包人提供的測量基準(zhǔn)點、基準(zhǔn)線和水準(zhǔn)點及其書面資料存在錯誤或疏漏的;

(4)發(fā)包人未能在計劃開工日期之日起7天內(nèi)同意下達(dá)開工通知的;

(5)發(fā)包人未能按合同約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款或竣工結(jié)算款的;

(6)監(jiān)理人未按合同約定發(fā)出指示、批準(zhǔn)等文件的;

7.5.2 因承包人原因?qū)е鹿て谘诱`

因承包人原因造成工期延誤，逾期竣工違約金的計算方法為：

因承包人原因不能按合同約定的時間竣工，由此產(chǎn)生的人工、材料價格上漲由承包人自行承擔(dān) 。

8. 材料與設(shè)備

8.2承包人采購材料與工程設(shè)備

承包人負(fù)責(zé)采購材料的，應(yīng)按照設(shè)計和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求采購，并提供產(chǎn)品合格證明及出廠證明，對材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。

8.3材料與工程設(shè)備的接收與拒收

8.3.2 承包人采購的材料，應(yīng)保證產(chǎn)品質(zhì)量合格，承包人采購的材料不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時，承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料運出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔(dān)。

8.5禁止使用不合格的材料和工程設(shè)備

8.5.1 監(jiān)理人有權(quán)拒絕承包人提供的不合格材料，并要求承包人立即進(jìn)行更換。監(jiān)理人應(yīng)在更換后再次進(jìn)行檢查和檢驗，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔(dān)。

8.5.2 監(jiān)理人發(fā)現(xiàn)承包人使用了不合格的材料，承包人應(yīng)按照監(jiān)理人的指示立即改正，并禁止在工程中繼續(xù)使用不合格的材料。

8.8 施工設(shè)備和臨時設(shè)施

8.8.1 承包人提供的施工設(shè)備和臨時設(shè)施

關(guān)于修建臨時設(shè)施費用承擔(dān)的約定：承包人自行承擔(dān)修建臨時設(shè)施的費用 。

9. 試驗與檢驗

9.3材料的試驗和檢驗

9.3.1承包人應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行材料的試驗和檢驗，并為監(jiān)理人對上述材料的質(zhì)量檢查提供必要的試驗資料和原始記錄。

10. 變更

10.1變更的范圍

關(guān)于變更的范圍的約定：

(1)增加或減少合同中任何工作，或追加額外的工作;

(2)設(shè)計變更;

(3)改變合同中任何工作的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或其他特性;

(4)改變工程的基線、標(biāo)高、位置和尺寸;

10.4 變更估價

10.4.1 變更估價原則

關(guān)于變更估價的約定：(1)已標(biāo)價工程量清單或預(yù)算書有相同項目的，按照相同項目單價認(rèn)定;

(2)已標(biāo)價工程量清單或預(yù)算書中無相同項目，但有類似項目的，可參照類似項目的單價認(rèn)定;

(3)已標(biāo)價工程量清單或預(yù)算書中無相同項目及類似項目單價的，套相應(yīng)的定額計算，無定額可套的，雙方協(xié)商定價。

11. 價格調(diào)整

11.1 市場價格波動引起的調(diào)整

市場價格波動是否調(diào)整合同價格的約定： 調(diào)整 。

因市場價格波動調(diào)整合同價格，按以下方式對合同價格進(jìn)行調(diào)整：

若本合同施工期間鋼材、水泥、磚、砂、碎石由于市場價格上漲(或下跌)比20__年第4期《桂林市建設(shè)工程造價信息》的公布價格相差±5%以上時，可以進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整方法：鋼材、水泥、磚、砂、碎石高(低)出5%部分×竣工圖實際消耗量，該部分費用列入稅前獨立費。

其他價格調(diào)整方式： 有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定引起的價格調(diào)整 。

12. 合同價格、計量與支付

12.1 合同價格形式：固定總價合同。

12.4 工程進(jìn)度款支付

工程進(jìn)度款支付方法： 基礎(chǔ)完成付合同價的15%(30萬元)，每完成一層主體付合同價的15%(￥30萬元)，裝飾工程完成付合同價的10%(￥20萬元)，余下工程款在工程竣工驗收合格，結(jié)算造價經(jīng)荔浦縣審計局審定后一個月內(nèi)全部付清(扣出質(zhì)量保證金)。

13. 驗收和工程試車

13.1 分部分項工程驗收

13.1.2監(jiān)理人不能按時進(jìn)行驗收時，應(yīng)提前 24 小時提交書面延期要求。

關(guān)于延期最長不得超過： 48 小時。

13.2 竣工驗收

13.2.2竣工驗收程序

關(guān)于竣工驗收程序的約定：(1)承包人向監(jiān)理人報送竣工驗收申請報告，監(jiān)理人應(yīng)在收到竣工驗收申請報告后14天內(nèi)完成審查并報送發(fā)包人。監(jiān)理人審查后認(rèn)為尚不具備驗收條件的，應(yīng)通知承包人在竣工驗收前承包人還需完成的工作內(nèi)容，承包人應(yīng)在完成監(jiān)理人通知的全部工作內(nèi)容后，再次提交竣工驗收申請報告。

(2)監(jiān)理人審查后認(rèn)為已具備竣工驗收條件的，應(yīng)將竣工驗收申請報告提交發(fā)包人，發(fā)包人應(yīng)在收到經(jīng)監(jiān)理人審核的竣工驗收申請報告后28天內(nèi)審批完畢并組織監(jiān)理人、承包人、設(shè)計人等相關(guān)單位完成竣工驗收。

(3)竣工驗收合格的，發(fā)包人應(yīng)在驗收合格后14天內(nèi)向承包人簽發(fā)工程接收證書。發(fā)包人無正當(dāng)理由逾期不頒發(fā)工程接收證書的，自驗收合格后第15天起視為已頒發(fā)工程接收證書。

(4)竣工驗收不合格的，監(jiān)理人應(yīng)按照驗收意見發(fā)出指示，要求承包人對不合格工程返工、修復(fù)或采取其他補救措施，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔(dān)。承包人在完成不合格工程的返工、修復(fù)或采取其他補救措施后，應(yīng)重新提交竣工驗收申請報告，并按本項約定的程序重新進(jìn)行驗收。

(5)工程未經(jīng)驗收或驗收不合格，發(fā)包人擅自使用的，應(yīng)在轉(zhuǎn)移占有工程后7天內(nèi)向承包人頒發(fā)工程接收證書;發(fā)包人無正當(dāng)理由逾期不頒發(fā)工程接收證書的，自轉(zhuǎn)移占有后第15天起視為已頒發(fā)工程接收證書。

14. 竣工結(jié)算

14.1 竣工結(jié)算申請

承包人提交竣工結(jié)算申請單的期限： 工程竣工驗收合格后28天內(nèi)向發(fā)包人和監(jiān)理人提交竣工結(jié)算申請單，并提交完整的結(jié)算資料(主要包括合同、工程量計算書、結(jié)算書、變更設(shè)計通知單、簽證單、竣工圖)，經(jīng)發(fā)包人和監(jiān)理人初審后交荔浦縣審計局終審，工程最終結(jié)算造價以荔浦縣審計局審定為準(zhǔn)。

14.2 竣工結(jié)算審核

發(fā)包人完成竣工付款的期限： 收到承包人提交的竣工結(jié)算申請單后28天支付 。

14.4 最終結(jié)清

14.4.1 最終結(jié)清申請單

承包人提交最終結(jié)算申請單的期限： 缺陷責(zé)任期終止后7天內(nèi) 。

14.4.2 最終結(jié)清支付

(1)發(fā)包人完成最終結(jié)算支付的期限： 收到承包人提交的最終結(jié)算申請單后7天內(nèi)完成支付 。

15. 缺陷責(zé)任期與保修

15.2缺陷責(zé)任期

缺陷責(zé)任期的具體期限：缺陷責(zé)任期自實際竣工日期起計算 壹年 。

15.3.2 質(zhì)量保證金的扣留

工程質(zhì)量保證金為結(jié)算總造價的3%，工程竣工結(jié)算時一次性扣留質(zhì)量保證金。

16. 違約

16.1 發(fā)包人違約

16.1.1發(fā)包人違約的情形 按通用條款16.1.1 。

16.1.2 發(fā)包人違約的責(zé)任

發(fā)包人違約責(zé)任的承擔(dān)方式和計算方法：

(1)因發(fā)包人原因未能在計劃開工日期前7天內(nèi)下達(dá)開工通知的違約責(zé)任： 發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)因其違約給承包人增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤 。

(2)因發(fā)包人原因未能按合同約定支付合同價款的違約責(zé)任： 發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)因其違約給承包人增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤 。

16.2 承包人違約

16.2.1 承包人違約的情形： 按通用條款16.2.1。

16.2.2承包人違約的責(zé)任

承包人違約責(zé)任的承擔(dān)方式和計算方法：承包人應(yīng)承擔(dān)因其違約行為而增加的費用和(或)延誤的工期。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的確認(rèn)：按通用條款

除通用合同條款約定的不可抗力事件之外，視為不可抗力的其他情形：/ 。

18. 保險

18.1 工程保險

關(guān)于工程保險的特別約定： 承包人為施工現(xiàn)場全部人員辦理意外傷害保險并支付保險費 。

20. 爭議解決

20.4仲裁或訴訟

因合同及合同有關(guān)事項發(fā)生的爭議，按下列第 (1) 種方式解決：

(1)向 荔浦縣 仲裁委員會申請仲裁;

(2)向 荔浦縣 人民法院起訴。

發(fā)包人(公章)：   承包人(公章)： 

地 址：  地 址：荔浦縣荔桂路223號

法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：

委托代理人(簽字)： 委托代理人(簽字)：

電 話： 電 話：7215316

傳 真： 傳 真：7215316

工程質(zhì)量保修書

發(fā)包人(全稱)： 荔浦縣教育局

承包人(全稱)： 廣西富茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司

發(fā)包人和承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，經(jīng)協(xié)商一致就 荔浦縣修仁鎮(zhèn)三誥小學(xué)綜合樓工程 (工程全稱)簽訂工程質(zhì)量保修書。

一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容

承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律規(guī)定和合同約定，承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程，屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，供熱與供冷系統(tǒng)，電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內(nèi)容，雙方約定如下：

承包人施工范圍內(nèi)所有工程項目 。

二、質(zhì)量保修期

根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)規(guī)定，工程的質(zhì)量保修期如下：

1.地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計文件規(guī)定的工程合理使用年限;

2.屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲為 五 年;

3.裝修工程為 兩 年;

4.電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為 兩 年;

5.供熱與供冷系統(tǒng)為 兩 個采暖期、供冷期;

6.住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為 兩 年;

三、缺陷責(zé)任期

缺陷責(zé)任期自工程實際竣工之日起計算。單位工程先于全部工程進(jìn)行驗收，單位工程缺陷責(zé)任期自單位工程驗收合格之日起算。缺陷責(zé)任期終止后，發(fā)包人應(yīng)退還剩余的質(zhì)量保證金。

四、質(zhì)量保修責(zé)任

1.屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)當(dāng)在接到保修通知之日起7天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理。

2.發(fā)生緊急事故需搶修的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場搶修。

3.對于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門和有關(guān)部門報告，采取安全防范措施，并由原設(shè)計人或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計人提出保修方案，承包人實施保修。

4.質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。

五、保修費用

1、保修費為工程竣工結(jié)算造價的3%，保修金由發(fā)包方在應(yīng)付款中扣除，從工程竣工驗收合格交付發(fā)包人之日起計算，滿壹年無質(zhì)量缺陷或承包人已將出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題予以修復(fù)后，發(fā)包人將余下保修金一次性(無息)退回承包方;

2、保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。

六、雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項： / 。

工程質(zhì)量保修書由發(fā)包人、承包人在工程竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。

發(fā)包人(公章)：   承包人(公章)： 

法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：

委托代理人(簽字)： 委托代理人(簽字)：

日 期：年 月 日 日 期：年 月 日

建設(shè)工程合同管理辦法篇十二

發(fā)包單位(甲方)： 有限公司

承包單位(乙方)：

為確保拆除工程在施工中人身、設(shè)備的安全，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建筑法》等法律、法規(guī)、規(guī)定，明確發(fā)、承包方安全責(zé)任，確保施工安全，保證員工和其他所有職工在工程建設(shè)過程中人身健康安全，預(yù)防發(fā)生各類施工安全事故，經(jīng)雙方協(xié)商，甲乙雙方自愿簽訂本協(xié)議。

工程項目名稱：天津

工程地址：天津市 區(qū)

工程范圍：天津 拆除專業(yè)工程

協(xié)議期限：至本工程完工

本協(xié)議與工程施工合同同步有效;發(fā)包方的安全責(zé)任：工程項目發(fā)包前，發(fā)包方必須對承包方資質(zhì)和條件進(jìn)行審查，合格后方可進(jìn)行工程施工。對乙方的資質(zhì)進(jìn)行審查，確認(rèn)其符合且具備下列條件：持有有相關(guān)部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書：持有法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書。相關(guān)負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和特種作業(yè)人員的配置及持證符合安全生產(chǎn)要求。配備的機械、及安全防護設(shè)施、安全用具滿足安全生產(chǎn)需要。應(yīng)有的安全管理制度齊全。保括各工種的安全操作規(guī)程、特種作業(yè)人員的審證考核制度、各級安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制和定期安全檢查、安全教育等制度。具有兩級機構(gòu)的承包單位設(shè)有專職安全管理機構(gòu)：施工隊伍超過30人的配有專職安全員：30人以下者設(shè)有兼專職安全員。在有危險性的電力生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)作業(yè)，開工前發(fā)包方必須對承包方項目負(fù)責(zé)人等，進(jìn)行全面的安全技術(shù)及文明施工交底，應(yīng)有完整的交底資料和交底記錄，并經(jīng)雙方交底人員簽字。并要求承包方事先制定施工方案，明確“三措”(組織措施、安全措施、技術(shù)措施)，經(jīng)發(fā)包方工程項目主管機構(gòu)、技術(shù)和安全部門審查合格后方可施工。

一、發(fā)包方安全責(zé)任：

不定期檢查承包方施工現(xiàn)場，對承包方人員在生產(chǎn)工作中違反有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為予以制止和糾正，并發(fā)出有存底聯(lián)的書面整改通知書;對嚴(yán)整違章的行為立即勒令停止其工作。所有發(fā)包工程在竣工移交前，必須按標(biāo)準(zhǔn)逐項嚴(yán)格驗收合格。圖紙資料、試驗報告、現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)和試驗項目不全，不得驗收;驗收不合格的不準(zhǔn)投入使用。

二、承包方的安全責(zé)任：

1、承包方對所承擔(dān)的施工項目，必須制訂施工方案，并結(jié)合工程實際制定好保證安全的“三大措施” (組織、技術(shù)、安全措施)，經(jīng)發(fā)包方工程項目主管部門、技術(shù)、安全審查合格后監(jiān)督實施。

2、承包方必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法令、法規(guī)，遵守國家、行業(yè)及公司有關(guān)安全施工、文明施工的規(guī)定。遵守現(xiàn)場的各項規(guī)章制度。

3、工程開工前，承包方必須組織全體施工人員分工種進(jìn)行安全教育、技能和安規(guī)考試，合格后方可進(jìn)入現(xiàn)場施工。需調(diào)換工種、增補或調(diào)動人員者，在上崗前均必須進(jìn)行安全教育和技能安規(guī)考試，并報給發(fā)包方安全部門備案。特種作業(yè)人員，必須持有有效的《特種作業(yè)證》。

4、承包方工作人員必須無妨礙工作的病癥，否則不得參與工作。凡已登記的工程施工人員不得隨意更換，不得冒名頂替。

5、工程開工前，必須向施工人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，讓全體施工人員掌握工程特點及施工安全措施。

6、承包方進(jìn)行特殊作業(yè)、危險作業(yè)的項目施工時，必須事先編制安全施工措施，填寫安全施工作業(yè)票;從事電氣上的工作，一切施工活動都要辦理安全施工作業(yè)票(或工作票)，并派員監(jiān)督。

7、承包方應(yīng)自覺接受發(fā)包方安全部門的監(jiān)督和指導(dǎo)。對發(fā)包方安監(jiān)部門檢查提出的安全整改通知，必須及時整改。施工中一旦發(fā)生人身事故或危及生產(chǎn)運行的不安全情況，必須立即報告發(fā)包方安全監(jiān)察部門。

8、承包方必須按國家有關(guān)規(guī)定，為施工人員配備合格的勞動防護用品及安全用具，并保證施工工具、器械使用安全。

9、開工前應(yīng)對施工機械、工器具及安全防護設(shè)施進(jìn)行一次檢查，確保符合安全規(guī)定并不超過檢驗周期。 承包方施工人員應(yīng)對所在的施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境、操作設(shè)施、設(shè)備、工器具等進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，并經(jīng)落實整改后方準(zhǔn)繼續(xù)施工。在施工期間所使用的各種設(shè)備及工用具等均應(yīng)符合施工要求。對施工現(xiàn)場管網(wǎng)每天開工前須派專人進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時整改。各類安全防護設(shè)施、遮欄、安全標(biāo)志牌、警告牌和接地線等承包方不得擅自拆除、更改。

10、承包方承建的項目，禁止再行轉(zhuǎn)包，非主體工程需要分包的，必須報發(fā)包方工程項目主管部門、安全部門批準(zhǔn)。發(fā)包方必須對承包方進(jìn)行安全管理與監(jiān)督。

11、承包方應(yīng)按《中華人民共和國勞動法》等法律、法規(guī)、規(guī)定用工，嚴(yán)禁使用未成年工和有職業(yè)禁忌的人員進(jìn)行施工作業(yè)。

12、承包方應(yīng)對工作地段采取的安全技術(shù)措施、工作班人員狀態(tài)以及施工中的安全責(zé)任負(fù)責(zé);如因承包方采取的安全措施不當(dāng)、違反有關(guān)安全操作規(guī)程、規(guī)定及本協(xié)議所列安全事項而造成的一切事故或?qū)Φ谌皆斐蓳p失的，均由承包方承擔(dān)所造成的經(jīng)濟損失及法律責(zé)任。

三、承包方必須嚴(yán)格控制工程項目的施工范圍。

四、承包方施工人員違反有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程制度時，發(fā)包方安全部門有權(quán)予以糾正制止，有權(quán)通知承包方并給予經(jīng)濟處罰，直至停止承包方的工作。

五、因承包方責(zé)任造成的發(fā)包方安全事故，由發(fā)包方按事故調(diào)查規(guī)程處理，承包方安全部門參與調(diào)查。根據(jù)《中華人民共和國建筑法》第四十五條的規(guī)定：“施工現(xiàn)場安全由建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)”，因承包方的責(zé)任造成的人身傷亡、設(shè)備損壞事故及其造成的經(jīng)濟損失,一切責(zé)任由承包方承擔(dān)，并通知有關(guān)政府部門調(diào)查處理、統(tǒng)計上報。

發(fā)包單位(章)：承包單位(章)：

法人代表: 法人代表:

法人委托代理人 : 法人委托代理人:

簽定日期： 年 月日

注：本責(zé)任書一式肆份,由發(fā)包方、承包方各執(zhí)兩份。

建設(shè)工程合同管理辦法篇十三

工程名稱：__________________________________

工程地點：__________________________________

合同編號：__________________________________

由設(shè)計人編填)

設(shè)計證書等級：______________________________

發(fā)包人：____________________________________

設(shè)計人：____________________________________

簽訂日期：__________________________________

深圳市規(guī)劃與國土資源局監(jiān)制

發(fā)包人：____________________________________

設(shè)計人：____________________________________

發(fā)包人委托勘察人承擔(dān)______________________________工程設(shè)計，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條本合同依據(jù)下列文件簽訂

1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。

1.2《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計市場管理規(guī)定》。

1.3《深圳市城市規(guī)劃條例》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》。

1.4國家及地方有關(guān)建設(shè)工程勘察設(shè)計管理法規(guī)和規(guī)章。

1.5建設(shè)工程批準(zhǔn)文件。

第二條本合同設(shè)計項目的內(nèi)容

2.1工程名稱：__________________________

2.2設(shè)計指標(biāo)

建設(shè)用地面積

建筑總面積

規(guī)定建筑面積

建筑高度或?qū)訑?shù)

建筑覆蓋率

第三條發(fā)包人應(yīng)向設(shè)計人提交的有關(guān)資料及文件：

序號，資料及文件名稱，文件編號，份數(shù)，提交日期，有關(guān)事宜。

《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》

第四條設(shè)計人應(yīng)向發(fā)包人交付的設(shè)計資料及文件：

序號

資料及文件名稱

份數(shù)

提交日期

有關(guān)事宜

第五條本合同設(shè)計收費估算為____________元人民幣。設(shè)計費支付進(jìn)度詳見下表。

付費次序

占總設(shè)計費%

付費額(元)

付費時間(由交付設(shè)計文件所決定)

第一次付費

20%定金

20%定金

說明：1.提交各階段設(shè)計文件的同時支付各階段設(shè)計費。2.在提交最后一部分施工圖的同時結(jié)清全部設(shè)計費，不留尾款。3.實際設(shè)計費按初步設(shè)計概算(施工圖設(shè)計概算)核定，多退少補。實際設(shè)計費與估算設(shè)計費出現(xiàn)差額時，雙方另行簽訂補充協(xié)議。4.本合同履行后，定金抵作設(shè)計費。

第六條雙方責(zé)任

6.1發(fā)包人責(zé)任：

6.1.1發(fā)包人按本合同第三條規(guī)定的內(nèi)容，在規(guī)定的時間內(nèi)向設(shè)計人提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負(fù)責(zé)，發(fā)包人不得要求設(shè)計人違反《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》的有關(guān)規(guī)定及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計。

6.1.2發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以內(nèi)，設(shè)計人按合同第四條規(guī)定交付設(shè)計文件時間順延;超過規(guī)定期限15天以上時，設(shè)計人員有權(quán)重新確定提交設(shè)計文件的時間。

6.1.3發(fā)包人變更委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設(shè)計人設(shè)計需返工時，雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關(guān)條款外，發(fā)包人應(yīng)按設(shè)計人所耗工作量向設(shè)計人增付設(shè)計費。

在未簽合同前發(fā)包人已同意，設(shè)計人為發(fā)包人所做的各項設(shè)計工作，應(yīng)按收費標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)支付設(shè)計費。

6.1.4發(fā)包人要求設(shè)計人比合同規(guī)定時間提前交付設(shè)計資料及文件時，如果設(shè)計人能夠做到，發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計人提前投入的工作量，向設(shè)計人支付趕工費。

6.1.5發(fā)包人應(yīng)為派赴現(xiàn)場處理有關(guān)設(shè)計問題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。

6.1.6發(fā)包人應(yīng)保護設(shè)計人的投標(biāo)書、設(shè)計方案、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、計算軟件和專利技術(shù)。未經(jīng)設(shè)計人同意，發(fā)包人對設(shè)計人交付的設(shè)計資料及文件不得擅自修改、復(fù)制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目，如發(fā)生以上情況，發(fā)包人應(yīng)負(fù)法律責(zé)任，設(shè)計人有權(quán)向發(fā)包人提出索賠。

6.2設(shè)計人責(zé)任：

6.2.1設(shè)計人應(yīng)嚴(yán)格按照《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)工程強制性標(biāo)準(zhǔn)，國家和地方技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及發(fā)包人提出的設(shè)計要求，進(jìn)行工程設(shè)計，技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)符合《深圳市建筑技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)計算規(guī)定》，按合同規(guī)定的進(jìn)度要求提交質(zhì)量合格的設(shè)計資料，并對其負(fù)責(zé)。

6.2.2設(shè)計人采用的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是：__________________

6.2.3設(shè)計合理使用年限為__________________年。

6.2.4設(shè)計人按本合同第二條和第四條規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度及份數(shù)向發(fā)包人交付資料及文件。

6.2.5設(shè)計人交付設(shè)計資料及文件后，按規(guī)定參加有關(guān)的設(shè)計審查，并根據(jù)審查結(jié)論負(fù)責(zé)對不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補充。設(shè)計人按合同規(guī)定時限交付設(shè)計資料及文件，本年內(nèi)項目開始施工，負(fù)責(zé)向發(fā)包人及施工單位進(jìn)行設(shè)計交底、處理有關(guān)設(shè)計問題和參加竣工驗收。在一年內(nèi)項目尚未開始施工，設(shè)計人仍負(fù)責(zé)上述工作，但應(yīng)按所需工作量向發(fā)包人適當(dāng)收取咨詢服務(wù)費，收費額由雙方商定。

6.2.6設(shè)計人應(yīng)保護發(fā)包人的知識產(chǎn)權(quán)，不得向第三人泄露、轉(zhuǎn)讓發(fā)包人提交的產(chǎn)品圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況并給發(fā)包人造成經(jīng)濟損失，發(fā)包人有權(quán)向設(shè)計人索賠。

第七條違約責(zé)任

7.1在合同履行期間，發(fā)包人要求終止或解除合同，設(shè)計人未開始設(shè)計工作的，不退還發(fā)包人己付的定金;已開始設(shè)計工作的，發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計人已進(jìn)行的實際工作量，不足一半時，按該階段設(shè)計費的一半支付;超過一半時，按該階段設(shè)計費的全部支付。

7.2發(fā)包人應(yīng)按本合同第五條規(guī)定的金額和時間向設(shè)計人支付設(shè)計費，每逾期支付一天，應(yīng)承擔(dān)支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設(shè)計人有權(quán)暫停履行下階段工作，并書面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設(shè)計審批部門對設(shè)計文件不審批或本合同項目停緩建，發(fā)包人均按7.l條規(guī)定支付設(shè)計費。

7.3設(shè)計人對設(shè)計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負(fù)責(zé)修改或補充。由于設(shè)計人員錯誤造成工程質(zhì)量事故損失，設(shè)計人除負(fù)責(zé)采取補救措施外，應(yīng)免收直接受損失部分的設(shè)計費。損失嚴(yán)重的根據(jù)損失的程度和設(shè)計人責(zé)任大小向發(fā)包人支付賠償金，賠償金由雙方商定為實際損失的____________%.

7.4由于設(shè)計人自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計資料及設(shè)計文件的交付時間，每延誤一天，應(yīng)減收該項目應(yīng)收設(shè)計費的千分之二。

7.5合同生效后，設(shè)計人要求終止或解除合同，設(shè)計人應(yīng)雙倍返還定金。

第八條其他

8.1發(fā)包人要求設(shè)計人派專人留駐施工現(xiàn)場進(jìn)行配合與解決有關(guān)問題時，雙方應(yīng)另行簽訂補充協(xié)議或技術(shù)咨詢服務(wù)合同。

8.2設(shè)計人為本合同項目所采用的國家或地方標(biāo)準(zhǔn)圖，由發(fā)包人自費向有關(guān)出版部門購買。本合同第四條規(guī)定設(shè)計人交付的設(shè)計資料及文件份數(shù)超過《工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的份數(shù)，設(shè)計人另收工本費。

8.3本工程設(shè)計資料及文件中，建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)當(dāng)注明其規(guī)格、型號、性能等技術(shù)指標(biāo)，設(shè)計人不得指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商，發(fā)包人需要設(shè)計人的設(shè)計人員配合加工定貨時，所需要費用由發(fā)包人承擔(dān)。

8.4發(fā)包人委托設(shè)計配合引進(jìn)項目的設(shè)計任務(wù)，從詢價、對外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各個階段，應(yīng)吸收承擔(dān)有關(guān)設(shè)計任務(wù)的設(shè)計人參加。出國費用，除制裝費外，其它費用由發(fā)包人支付。

8.5發(fā)包人委托設(shè)計人承擔(dān)本合同內(nèi)容之外的工作服務(wù)，另行支付費用。

8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。

8.7本合同發(fā)生爭議，雙方當(dāng)事人應(yīng)及時協(xié)商解決。也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當(dāng)事人同意由_____仲裁委員會仲裁。雙方當(dāng)事人未在合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又未達(dá)成仲裁書面協(xié)議的，可向人民法院起訴。

8.8本合同一式____________份，發(fā)包人____________份，設(shè)計人____________份。

8.9本合同經(jīng)雙方簽章并在發(fā)包人向設(shè)計人支付訂金后生效。

8.10本合同生效后，按規(guī)定到深圳市規(guī)劃與國土資源局或其派出機構(gòu)備案。雙方履行完合同規(guī)定的義務(wù)后，本合同即行終止。

8.11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，有關(guān)協(xié)議及雙方認(rèn)可的來往電報、傳真、會議紀(jì)要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

8.12其它約定事項：_______________________________

發(fā)包人名稱：______________設(shè)計人名稱：_______________

(蓋章)(蓋章)

法定代表人：(簽字)______法定代表人：(簽字)_______

委托代理人：(簽字)______委托代理人：(簽字)_______

住所：____________________住所：_____________________

郵政編碼：________________郵政編碼：_________________

電話：____________________電話：_____________________

傳真：____________________傳真：_____________________

開戶銀行：________________開戶銀行：_________________

銀行帳號：________________銀行帳號：_________________

建設(shè)行政主管部門備案：____鑒證意見：_________________

備案號：__________________經(jīng)辦人：___________________

備案日期：____年___月___日鑒證日期：_____年___月___日

看了“深圳市建設(shè)工程合同范本”的人還看了：

4.深圳市家政服務(wù)合同范本

建設(shè)工程合同管理辦法篇十四

標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)工程合同

合伙人（以下簡稱甲方）：____________身份證號碼：________________

合伙人（以下簡稱乙方）：____________身份證號碼：________________

為建設(shè)好房地產(chǎn)投資建設(shè)的號樓工程，保證工程質(zhì)量、建設(shè)工期、保障工程實施達(dá)到預(yù)期的各項計劃和指標(biāo)，雙方就合同條款的有關(guān)事宜本著平等、自愿、公平和誠信的原則達(dá)成如下合作協(xié)議，本協(xié)議與將來備案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力，請雙方自覺遵守。

一、工程概況

工程名稱：__________________

工程地點：__________________

工程內(nèi)容：__________________

資金來源：__________________

二：工程承包范圍

承包范圍：樁基、土建和安裝（樁基由甲方分包不收取任何費用）

三：工程承包方式

承包方式：包工包料施工，但鋼材、水泥、商品混凝土、門窗、水電暖通主材、高級裝飾材料由甲方供應(yīng)及水電施工由甲方提供。（甲供材料款不進(jìn)入直接費，乙方?jīng)Q算時鋼材、水泥、商品砼按定額含量所購材料市場___%取費進(jìn)入決算，（材料費檢測和馬造________年___號文件的_____由甲方一次性支付______萬元_____包干價）。

水電主材（計取___%保管費加稅金），門窗、消防系統(tǒng)、人防系統(tǒng)、智能化系統(tǒng)、暖通工程及防盜門、安裝工程及其他專項分包工程由甲方另行分包并組織施工，乙方不對該部分進(jìn)行工程預(yù)算，前述甲方分包工程應(yīng)向乙方支付___%的配合費，配合費內(nèi)容包括：留眼、補眼共用腳手架（不含分包單位需單獨搭設(shè)的手腳架）和垂直運輸機械、影響進(jìn)度安排、作業(yè)降效等。除此之外，乙方不得再向甲方收取配合費。分包項目水電費用由分包單位另行掛表。另外，電梯按每臺______元人民幣付配合費。

四、合同工期

開工日期：甲方通知進(jìn)廠為準(zhǔn)

竣工日期：___層___個月完成，___層___個月完成。（從乙方破土動工開始計算）。（指承包的土建、安裝工程）。

五、合同價格

本工程合同金額：暫定價約為______萬元，具體數(shù)額按以下條款予以確定。

六、結(jié)算方式

1.采用可調(diào)價合同，以會審后的'施工圖紙和工程設(shè)計變更通知單及現(xiàn)場簽證為計算依據(jù)，按工程量據(jù)實核算。

2.結(jié)算依據(jù)：定額執(zhí)行________年《______省綜合估價表》、及________年《______省建設(shè)工程補充定額估價表》裝飾采用________年《______省裝飾工程綜合估價表》，安裝執(zhí)行________年《全國統(tǒng)一安裝定額______省單位估價表》定額。乙方采購材料價格參照從施工至竣工期間____市造價部門公布的市場材料信息價加權(quán)平均價下浮___%（沒有信息價的由甲乙雙方確定價格）。不同階段的施工工期要以監(jiān)理公司和工程部負(fù)責(zé)人簽證為準(zhǔn)。定額人工按________年33號文件新規(guī)定執(zhí)行，如有政策調(diào)整，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。注：（不再調(diào)整）

標(biāo)準(zhǔn)：本工程___層樓按三類工程類別收取，優(yōu)惠讓利綜合費率下浮___個點，___層樓按三類工程類別收取，優(yōu)惠讓利綜合費率下浮___個點。五層及以下樓按四類工程類別收取，優(yōu)惠讓利綜合費率下浮___個點。

七、工程款的支付

1.在單位工程施工到春節(jié)期間，甲方須向乙方支付已玩擦很能夠工程量的___%的工程款。

2.在后期施工中，乙方每月____日向甲方上報經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理符合認(rèn)可的當(dāng)月完成工程量，以甲方審核的工程量為工程款支付依據(jù)，如乙方向甲方提交工程量報告后____日內(nèi)，甲方未向乙表示異議，視同甲方接受該工程量報告。

3.甲方在每月___號前（節(jié)假日順延）根據(jù)一份上月上報經(jīng)監(jiān)理、甲方審核后的已完成工程量的___%支付乙方工程進(jìn)度款。（如遇特殊情況雙方協(xié)商解決）。

4.工程取得竣工驗收報告合格后___天內(nèi)，甲方向乙方支付至已完成工程量的___%工程款；工程竣工決算審計應(yīng)在業(yè)內(nèi)資料上報市城建檔案歸檔并出具歸檔合格備案單后___個月內(nèi)完成，另外___%的工程款在工程竣工驗收備案并審計結(jié)束后十天內(nèi)付清。

5.生于的___%工程款作為本工程的保修金，該保修金在竣工驗收合格后的________年內(nèi)支付。此款項___%工程量保修金，甲方在竣工驗收、備案期間代乙方繳納到市建管處，保修期滿乙方到建管處領(lǐng)取。

八、違約責(zé)任

1.若雙方中任何一方違約，違約方須向?qū)Ψ劫r償由此造成的實際經(jīng)濟損失。

2.甲方應(yīng)以議標(biāo)方式（乙方應(yīng)選二家施工企業(yè)參與投標(biāo)）選定乙方承接《______號樓》工程。涉及其他二家企業(yè)參與投標(biāo)，費用由乙方自付。

3.乙方應(yīng)當(dāng)確保自購的各種施工材料的產(chǎn)品質(zhì)量和本項目工程的施工質(zhì)量，若因乙方選材不當(dāng)和施工中發(fā)生質(zhì)量問題有乙方自行全部承擔(dān)，乙方應(yīng)按照《勞動法》、《安全法》用工。乙方在施工過程中如發(fā)生安全意外事故由乙方全部負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何形式的連帶責(zé)任且乙方應(yīng)處理好周邊居民單位關(guān)系，文明施工，不擾亂市民正常生活，工作秩序。

4.由于乙方施工過程中存在工程質(zhì)量瑕疵，并被他人發(fā)現(xiàn)和取證，使甲方市場信譽下降給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)由此而產(chǎn)生的全部責(zé)任。若由于甲方原因造成工程停工或相關(guān)事項產(chǎn)生的損失由甲方全部負(fù)責(zé)。

5.工期每提前一天按______元獎勵，每逾期一天按4000元罰款。若由于甲方原因造成停工工期順延并承擔(dān)相應(yīng)的損失。

九、履保證金

1.本項目履約保證金______萬元人民幣

2.該保證金小高層竣工之日起退還全款的___%，高層竣工之日退還剩余的___%

3.本保證金不計利息。甲方超期還款時，超期之日起，每天按銀行利息支付。

十、其他事項

1.本協(xié)議書未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

2.本協(xié)議與格式合同文本具有同等法律效力，在各文本內(nèi)容不一致時執(zhí)行本協(xié)議書的規(guī)定。

3.安裝審定的工程量，甲方將工程款轉(zhuǎn)入乙方在______設(shè)立的銀行賬戶，確保甲方付給乙方的工程款全部用于該項目的建設(shè)，若因工程款的流逝給甲方帶來直接或間接的損失，由乙方全部負(fù)責(zé)。

5.乙方對外簽訂的任何材料購銷合同等所產(chǎn)生的經(jīng)濟法律責(zé)任，由乙方自負(fù)全責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任，甲乙雙方采購的材料檢驗若需檢測由乙方承擔(dān)檢測檢驗費。

6.乙方不得將本工程轉(zhuǎn)包或分包。

7.甲乙雙方按照國家有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。

8.甲方向乙方一次性支付風(fēng)險金壹仟元整（包干價）。

9.凡因本協(xié)議發(fā)生爭議，雙方友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，由___________委員會裁決。

10.雙方當(dāng)事人對本協(xié)議全部條款的理解完全一致，本協(xié)議書經(jīng)甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)貳份。

甲方：____________聯(lián)系方式：________________

乙方：____________聯(lián)系方式：________________

簽訂日期：________年____月____日________年____月____日

建設(shè)工程合同管理辦法篇十五

貸款方：

聯(lián)系方式：

借款方：

聯(lián)系方式：

根據(jù)國家規(guī)定，借款方為進(jìn)行基本建設(shè)所需貸款，經(jīng)貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責(zé)任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

第一條借款用途：

第二條借款金額

借款方向貸款方借款人民幣______元。

第三條借款利率

自支用貸款之日起，按實際支用數(shù)計算利息，并計算復(fù)利。在合同規(guī)定的借款期內(nèi)，年息為______%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率______%。

第四條借款期限

借款方保證從______年____月起至______年____月止，用國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。貸款逾期不還的部分，貸款方有權(quán)限期追回貸款，或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。

第五條因國家調(diào)整計劃、產(chǎn)品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

第六條違約責(zé)任

貸款方保證按照本合同的規(guī)定供應(yīng)資金。因貸款方責(zé)任未按期提供貸款，應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計算相同。

第七條貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務(wù)活動、物資庫存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)的統(tǒng)計、會計報表及資料。

借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權(quán)收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的，應(yīng)按規(guī)定減收利息。

第八條本合同條款以外的其它事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定辦理。

第九條爭議解決方式

甲乙雙方在本合同履行期間如果發(fā)生爭議，雙方應(yīng)該協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方可向本合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第十條本合同經(jīng)過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。

本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報送主管部門、總行、分行各一份，具有同等法律效力。

貸款方：

負(fù)責(zé)人：

___年____月____日

借款方：

負(fù)責(zé)人：

___年____月____日

建設(shè)工程合同管理辦法篇十六

申請借款單位：__________________(以下簡稱甲方)，由______________單位擔(dān)保，并經(jīng)_____________批準(zhǔn)，向______________信托投資公司(以下簡稱乙方)申請借款，雙方議定以下條款，共同遵守：

第一條甲方申請借款總額為人民幣______________.借款用于____________________________，保證?？顚Ｓ?。

第二條乙方根據(jù)甲方報送的工程用款計劃和用款借據(jù)及時審查發(fā)放貸款，以保證甲方工程需要。甲方違反政策、擅自改變計劃，挪用貸款或物資，乙方有權(quán)停止發(fā)放貸款。被挪用的貸款要加收百分之五十的利息或如數(shù)扣回。

第三條借款期限定為_______年_______月(指從第一筆貸款之日起到最后還清全部本息)。借款利率，月息為_______‰;年息為_______%(如國家利率調(diào)整：1.利率不變;2.相應(yīng)調(diào)整)，按_______計收利息。貸款逾期不還，按國家規(guī)定的相應(yīng)貸款利率加收百分之二十利息。

第四條甲方保證按期歸還貸款。甲方如不能按期還清貸款，擔(dān)保單位必須承擔(dān)連帶還款責(zé)任。乙方有權(quán)從甲方或擔(dān)保單位存款賬戶中扣回。

第五條甲方同意按時向乙方報送工程進(jìn)度、貸款使用情況的統(tǒng)計報表和資料，為乙方工作提供方便。

第六條簽定本合同后，貸款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按規(guī)定的時間提用借款，都應(yīng)視違約，并視違約天數(shù)、額度，每天按_______付違約金。

第七條本合同一式叁份，由甲乙雙方和擔(dān)保單位各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

借款單位：(蓋章)_________________貸款單位：(蓋章)_________________

建設(shè)工程合同管理辦法篇十七

建設(shè)工程借款合同

合同編號：

貸款方：___

借款方：___

根據(jù)國家規(guī)定，借款方為進(jìn)行基本建設(shè)所需貸款，經(jīng)貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責(zé)任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

第一條 借款用途_________________________________________________________

第二條 借款金額 借款方向貸款方借款人民幣(大寫)__元。預(yù)計用款為__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。

第三條 借款利率 自支用貸款之日起，按實際支用數(shù)計算利息，并計算復(fù)利。在合同規(guī)定的借款期內(nèi)，年息為__%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率20%。

第四條 借款期限 借款方保證從__年_月起至__年_月止，用國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。預(yù)定為__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。貸款逾期不還的部分，貸款方有權(quán)限期追回貸款，或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。

第五條 因國家調(diào)整計劃、產(chǎn)品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

第六條 貸款方保證按照本合同的規(guī)定供應(yīng)資金。因貸款方責(zé)任未按期提供貸款，應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計算相同。

第七條 貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務(wù)活動、物資庫存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)的統(tǒng)計、會計報表及資料。

借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權(quán)收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的，應(yīng)按規(guī)定減收利息。

第八條 本合同條款以外的其它事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定辦理。

第九條 本合同經(jīng)過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

借款方___(蓋章) 貸款方___(蓋章)

負(fù)責(zé)人：___ 負(fù)責(zé)人：___

地 址：___ 地 址：___

簽約日期：___

簽約地點：___

建設(shè)工程合同管理辦法篇十八

工程項目名稱：_________

承包單位：_________

承包單位所在地址：_________

為了規(guī)范建設(shè)市場，確保建設(shè)工程高效，優(yōu)質(zhì)，按時竣工投產(chǎn)，遵照國家建設(shè)部，監(jiān)察部《關(guān)于在工程建設(shè)中深入開展反對腐敗和反對不正當(dāng)競爭的通知》精神，根據(jù)_________有關(guān)要求，并經(jīng)甲乙雙方同意，特簽訂建設(shè)工程保持廉潔的協(xié)議書。

1.甲方有責(zé)任向乙方施工單位介紹本單位的有關(guān)廉政建設(shè)的各項制度和規(guī)定。

2.甲方有責(zé)任對本單位工程項目人員進(jìn)行廉政教育;督促甲方人員嚴(yán)格遵守本單位制度和在工程項目建設(shè)中保持廉潔的若干規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的，除給予當(dāng)事人批評教育外，應(yīng)視情節(jié)輕重，后果大小給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰或紀(jì)律處分。

3.甲方有權(quán)對乙方在工程項目建設(shè)中保持廉潔的情況實行監(jiān)督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協(xié)議情況。

4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關(guān)規(guī)定登記上交。

5.甲方人員在工程建設(shè)項目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為，應(yīng)及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)。

6.乙方有權(quán)了解甲方單位有關(guān)廉政建設(shè)的各項制度和規(guī)定，支持甲方執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和制度。

7.乙方有責(zé)任對本單位工程項目人員進(jìn)行廉政教育，按時出席甲方召集的有關(guān)會議。

8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據(jù)具體情況和造成的后果，甲方有權(quán)向有關(guān)部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔(dān)。

9.乙方在工程項目建設(shè)中賄賂甲方人員，被檢察機關(guān)立案查處的，甲方有權(quán)取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔(dān)，并向甲方單位承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。

10.乙方在工程項目建設(shè)中發(fā)現(xiàn)甲方人員有不廉潔的行為，應(yīng)及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并及時告知甲方單位主管領(lǐng)導(dǎo);情節(jié)嚴(yán)重的可向區(qū)有關(guān)部門投訴或舉報。

11.本協(xié)議使用時間：本工程發(fā)包，建設(shè)，竣工驗收全過程及協(xié)議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協(xié)議的行為。

12.本協(xié)議的甲方指工程建設(shè)單位，分包工程的總包方和建設(shè)工程受托監(jiān)理單位。

13.甲乙雙方愿意接受建設(shè)主管部門，紀(jì)檢監(jiān)察部門，檢察部門對本協(xié)議執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查直到處罰。

14.本協(xié)議一式六份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建筑管理所一份，送甲方紀(jì)檢，檢察室備案一份。

甲方：_________乙方：_________

法人代表：_________法人代表：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建設(shè)工程合同管理辦法篇十九

木門定制合同范本

木門定作合同

__________(簡稱甲方)，向______木器加工廠(簡稱乙方)，定作下列木器家具，經(jīng)雙方協(xié)商訂立本合同，共同信守。

1.木料：_________________甲方供應(yīng)，乙方完成定作的家具后，如有余料應(yīng)退還給甲方。

2.規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)：_________________按圖紙式樣規(guī)格制作。

圖號

家具名稱

單位(個)

數(shù)量

單價

總價

油漆顏色

交貨日期

以上共計加工費人民幣(大寫) _______________

3.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：_________________按統(tǒng)一規(guī)定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4.交貨地點和付款辦法：_________________在乙方廠內(nèi)交貨，由甲方自提;在交貨日期前，乙方可陸續(xù)交貨，甲方可陸續(xù)驗收付款。

5.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時，應(yīng)由違約者負(fù)賠償責(zé)任。

本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。

甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

經(jīng)手人：_____________經(jīng)手人：______________

__________年_____月_____日簽訂

建設(shè)工程合同管理辦法篇二十

甲方：乙方：根據(jù)《民法典》的規(guī)定，甲、乙雙方在平等自愿的原則上，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

一、甲方開發(fā)的?土方分項工程由乙方承包施工。

二、承包范圍：

1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遺留的基礎(chǔ)磚、石、砼的挖掘，破碎、裝卸、運輸和清理棄至場外。

2、施工所需的機械、工具、能耗、維修等均由乙方承擔(dān)。

三、承包價格：

1、土方、建筑垃圾、雜物、破碎快料外運，每立方米?元，甲方需留用的土方，乙方應(yīng)在甲方指定位置及要求堆放，每立方米?元。以上價格的工作內(nèi)容包括挖、裝、運、卸、外運，還包括途中產(chǎn)生的費用和卸物的地點由乙方解決和費用承擔(dān)。

2、施工時遇到體積大于0.6立方米砼、鋼砼，或厚度在30厘米以上的基礎(chǔ)需要破碎，按實際體積計算，破碎費每立方米?元。

3、砼地坪厚度超過20厘米，需要使用炮頭機打，每平方米?元，含破碎物清理外運。

四、工程量、計量方式：原始地面標(biāo)高每棟房屋測6-8個點的平均數(shù)，由甲、乙雙方共同測量并做好記錄。(監(jiān)理單位進(jìn)場后可同時參加)，參加人員簽字后土方開挖，待基坑挖好后，基底標(biāo)高再測量記錄，經(jīng)參加人員簽字生效，(砼破碎工程也同樣記錄、簽字生效)。記錄表格采用土方測量記錄單(甲方提供)。

五、施工質(zhì)量和進(jìn)度：乙方在施工進(jìn)度中應(yīng)根據(jù)甲方和監(jiān)理人員指定的時間、施工范圍和施工圖要求進(jìn)行施工，工作完成后應(yīng)?甲方和監(jiān)理對質(zhì)量認(rèn)可后雙方測量簽單。

六、安全、文明施工：

1、乙方應(yīng)定期對所屬員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和文明施工教育，并做好安全工作措施，現(xiàn)場管理人員和操作人員必須有上崗證，因安全事故而引起的一切損失由乙方承擔(dān)。

2、施工過程中，遇到通信光纜，電纜和文物等重要跡象應(yīng)立即停止施工，報告現(xiàn)場管理人員或甲方領(lǐng)導(dǎo)，待事情處理后再施工。

七、付款方式：

1、考慮到施工周期(各棟房屋不一定同時開工)，定于每月的?號結(jié)算一次，結(jié)算根據(jù)施工時每棟房子已經(jīng)簽字的記錄單，按完成量的70﹪付款，余款待小區(qū)改期工程全部完工1個月后的3個月工作日內(nèi)結(jié)清。

2、付款時憑稅票并經(jīng)相關(guān)人員簽字注明已完成付款的房屋樓號。

八、其它事項：

1、如甲方需工程進(jìn)度加快而乙方無法跟進(jìn)施工時，甲方可另行施工單位進(jìn)場施工。

2、由于甲方付款不到位，乙方可順延工期。

九、本合同經(jīng)雙方商定，不得違約，如一方違約，則守約方有權(quán)解除合同。?如在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________________年____月____日

________年____月____日

建設(shè)工程合同管理辦法篇二十一

借款方為下年度基本建設(shè)工程儲備設(shè)備(材料)所需貸款，經(jīng)貸款方審查同意發(fā)放。為明確雙方責(zé)任，恪守信用，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，特簽訂本合同。

第一條、本年度貸款方向借款方計劃發(fā)放基本建設(shè)儲備貸款人民幣(大寫)_________元，用于_________.本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。

第二條、本貸款是為建設(shè)項目下年度儲備國內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備(材料)的專項貸款，實行專款專用。不得用于擴大基本建設(shè)工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規(guī)定的設(shè)備(材料)預(yù)付款、長線產(chǎn)品和能源緊張地區(qū)耗能高的產(chǎn)品項目、地方級建設(shè)項目的.儲備、不符合貸款對象的其他基本建設(shè)所需的儲備貸款、其他開支等。

第三條、自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數(shù)按季計收利息。在合同規(guī)定的借款期內(nèi)，月利率為_________。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設(shè)備(材料)占用的貸款加收利息_________%.

第四條、借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規(guī)定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權(quán)限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。

第五條、貸款方保證在下達(dá)的貸款指標(biāo)額度內(nèi)發(fā)放貸款，如未按期提供貸款，應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟損失。

第六條、貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、設(shè)備采購、財務(wù)活動、物資庫存等情況。借款方應(yīng)向借款方提供有關(guān)設(shè)計、會計、統(tǒng)計等方面的文件資料。借款方不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權(quán)扣回貸款本息，并對違約使用部分加收罰息_________%.

第七條、本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定辦理。

第八條、本合同經(jīng)雙方簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章后各執(zhí)一份，報送_________各一份。

借款方(公章)_________貸款方(公章)_________

負(fù)責(zé)人(簽字)_________負(fù)責(zé)人(簽字)_________

地址：_________地址：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建設(shè)工程合同管理辦法篇二十二

借 款 方：

法定代表人：

地 址：

貸 款 方：

法定代表人：

地 址：

根據(jù)國家法律規(guī)定，借款方為進(jìn)行基本建設(shè)所需貸款，經(jīng)貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責(zé)任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

第一條 借款用途：________________________________________

第二條 借款金額：借款方向貸款方借款人民幣 (大寫)元。預(yù)計用款為一年 元; 年 元; 年 元; 年 元; 年 元;

第三條 借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數(shù)計算利息，并計算復(fù)利。在合同規(guī)定的借款期內(nèi)，年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.

第四條 借款期限：借款方保證從 年 月起至 年 月止，就國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。預(yù)定為 年 元; 年 元; 年 元; 年 元; 年 元;。貸款逾期不還的部分，貸款方有權(quán)限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

第五條 因國家調(diào)整計劃、產(chǎn)品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

第六條 代款方保證按照本合同的規(guī)定供應(yīng)資金。因貸款方責(zé)任未按期提供貸款，應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計算相同。

第七條 貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務(wù)活動、物資庫存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)的統(tǒng)計、會計報表及資料。

借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權(quán)收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的，應(yīng)按規(guī)定減收利息。

第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定辦理。

第九條 本合同經(jīng)過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

借款方：____________(蓋章) 貸款方：____________(蓋章)

代表人：____________ 代表人：____________

年 月 日 年 月 日

建設(shè)工程合同管理辦法篇二十三

甲方：_____________________(以下簡稱甲方)

乙方：_____________________(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協(xié)商一致，訂立協(xié)議并共同遵照執(zhí)行。

第一條：工程名稱：

第三條：工程范圍：見附件.

第四條：工程總價：

人民幣 (此項為投標(biāo)價，支付以實際工程量為依據(jù)，此為稅后價)，乙方包工包料。

第五條：

5.1竣工日期：(竣工報告為準(zhǔn)) 交付日

5.2合同總工期： 元。

5.3甲方付款不以乙方向其提供發(fā)票為前提。

第六條：本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

按設(shè)計文件及相關(guān)規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)施工且符合國家相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)。

第七條：代表

甲方應(yīng)指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認(rèn)為是甲方的正式文件，此項人員的授權(quán)委托書作為本合同的一部分。如發(fā)生變更，甲方應(yīng)當(dāng)自變更后即日書面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔(dān)。

第八條：工地管理

8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業(yè)技能教育，在施工過程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發(fā)生。

8.2嚴(yán)格執(zhí)行工地上的各項管理制度,施工現(xiàn)場必須做到文明施工，做到工完場清，垃圾歸堆并運送指定地點。

8.3 乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。情節(jié)嚴(yán)重移交司法部門處理。

第九條：設(shè)備、材料、通行及配套

9.1 甲方提供乙方臨時用房，以及為了履行完成、養(yǎng)護分包工程所需的暫時或永久性質(zhì)的設(shè)備。

9.2 本工程使用的材料：見附件。

9.3 乙方堆置器材設(shè)備之場所，應(yīng)在甲方許可之范圍內(nèi)，不得妨礙工程之進(jìn)行與街道之暢通。甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應(yīng)向乙方提供使其設(shè)備足夠能進(jìn)入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。

9.4本工程施工期間工地及相關(guān)場所臨時水電設(shè)施由甲方負(fù)責(zé)提供，甲方應(yīng)隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設(shè)施之安全正常營運。

第十條：工程保險

10.1乙方應(yīng)對其員工購買保險

10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應(yīng)當(dāng)享有保險單內(nèi)利益，甲方應(yīng)當(dāng)將乙方享有的利益注明或特別載列于保險單上和附表本部份之上。

10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。

10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外，工期延長，應(yīng)由甲方支付續(xù)保費用。

第十一條：變更設(shè)計

11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：

11.2經(jīng)由本合同雙方協(xié)商一致減少的事項。

11.3為了甲方利益，由乙方可以書面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項。

11.4所增加或變更之費用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。 11.5減少之工程，甲方除承擔(dān)乙方已購材料之損失外，還應(yīng)支付乙方為此支付合理的費用。

第十二條：工程延期

12.1須延長完工日期時，乙方可于原因發(fā)生后3日內(nèi)據(jù)實將工程延期通知單書面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。

12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。

第十三條：驗收

13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達(dá)到中間驗收部位時，甲方應(yīng)在接到乙方通知之時起24小時內(nèi)進(jìn)行驗收。

13.2本工程進(jìn)度于符合完工或階段性驗收標(biāo)準(zhǔn)時，乙方應(yīng)以書面報請完工驗收。經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可后，由甲方驗收。

13.3乙方在驗收前3日，將驗收日期以書面通知甲方，如甲方不能按時參加，須提前2日書面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。 13.4甲方在收到乙方通知后3天內(nèi)未進(jìn)行驗收、也未提出延期的，乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認(rèn)可，通知的驗收日期即視為驗收合格之日，作為支付合同價款的依據(jù)。

13.5本工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方應(yīng)在10天內(nèi)移交予甲方。驗收合格之日即視為所有權(quán)及相關(guān)權(quán)利義務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)移。

第十四條：違約及損害賠償責(zé)任

14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應(yīng)給付另一方按工程總價10%計算之違約金。

14.2一方要求減少工程金額達(dá)原合約金額之百分之二十。

14.3一方要求停工達(dá)15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外 。

14.4一方有停業(yè)、倒閉、破產(chǎn)或財務(wù)發(fā)生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。

14.5本合約依上述原因而終止或解除時，或因其它原因致使合同但發(fā)生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。

14.6除能夠證明是乙方故意不按時進(jìn)場施工的，甲方應(yīng)賠償乙方違約金15萬元。

14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應(yīng)按每人100元/天對乙方承擔(dān)賠償金，并支付乙方因停工或延期而發(fā)生之費用包括但不限于施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。甲方應(yīng)于通知停工之十日內(nèi)主動賠償乙方。

14.8甲方不按照合同約定準(zhǔn)時支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。

第十五條：糾紛處理

甲乙雙方如對本合約條款發(fā)生爭議，雙方應(yīng)平等協(xié)商，協(xié)商不成，由 人民法院管轄。

第十六條：其它

16.1合約時效：本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。

16.2合同份數(shù)：本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。

16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。

16.4一方提供之地址為可送達(dá)之地址，如果變更應(yīng)及時通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達(dá)。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建設(shè)工程合同管理辦法篇二十四

招標(biāo)編號：

(投標(biāo)侯選人名稱)：

鑒于你單位已通過招標(biāo)人組織的的投標(biāo)資格預(yù)審，且已確認(rèn)將按即將發(fā)出的招標(biāo)文件的要求參與上述工程的投標(biāo)，現(xiàn)邀請貴司作為資格預(yù)審合格的投標(biāo)人就上述工程的施工招標(biāo)進(jìn)行密封投標(biāo)。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程規(guī)模：

結(jié)構(gòu)形式：

場地面積：

計劃開工日期：

計劃竣工日期：

質(zhì)量等級：

資金來源：

招標(biāo)范圍：

二、招標(biāo)文件的取得招標(biāo)文件將于年月日時至?xí)r在以下地點發(fā)售： 地 址：聯(lián)系人：每套招標(biāo)文件售價為，以方式支付給 。(說明費用是否退還，是否要求準(zhǔn)備圖紙等的押金以及具體規(guī)定，還應(yīng)說明購買多套招標(biāo)文件的規(guī)定)

三、投標(biāo)地點及截止時間本招標(biāo)工程投標(biāo)截止時間為年月日時分。投標(biāo)人應(yīng)按前款規(guī)定的時間或按招標(biāo)文件規(guī)定所延長的時間到以下地點遞交投標(biāo)文件：

地址：

如果投標(biāo)人在非投標(biāo)截止時間當(dāng)日遞交投標(biāo)文件，投標(biāo)人應(yīng)將投標(biāo)文件遞送至下列地址：地 址：聯(lián)系人：

四、開 標(biāo)本招標(biāo)工程將于年月日時分在以下地點開標(biāo)：

地址：

投標(biāo)人須按招標(biāo)文件的有關(guān)規(guī)定派代表出席。

五、自投標(biāo)截止日期起，投標(biāo)文件有效期為日歷天。

六、中標(biāo)通知書將在年月日之前發(fā)出(傳真有效)。

七、如投標(biāo)人需咨詢有關(guān)本工程招標(biāo)投標(biāo)的其它事宜，請按下述方式聯(lián)系：

地 址：

聯(lián)系人：電話/傳真：

招標(biāo)人：(蓋章)

法定代表人或授權(quán)委托人：(簽字)

日期：年月日

經(jīng)辦人：

日期：年月日

建設(shè)工程合同管理辦法篇二十五

發(fā)包方(甲方)： 承包方(乙方)：依照《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合室內(nèi)裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包方的室內(nèi)裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條 工程概況

1.1 工程地點：______________________________________。

1.2 工程內(nèi)容及做法(室內(nèi)裝飾裝修工程施工項目預(yù)算表)。

1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

(1)承包方包工、包料;

(2)承包方包工、部分包料(承包方提供裝飾裝修材料表)，發(fā)包方提供部分材料(發(fā)包方提供裝飾裝修材料表);

(3)承包方包工、發(fā)包方包料(發(fā)包方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

1.4 工程期限________個工作日，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：________________________元,小寫:______________元(室內(nèi)裝飾裝修工程報價單)。

第二條 工程監(jiān)理 若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的.職責(zé)等通知承包方。

第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

(1)發(fā)包方自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);

(2)發(fā)包方委托承包方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費(大寫)____________元，由發(fā)包方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。

第四條 發(fā)包方義務(wù)

4.1 開工前________天，為承包方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

4.2 提供施工期間的水源、電源;

4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與周邊鄰居之間的關(guān)系;

4.4 不拆室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

4.5 施工期間發(fā)包方仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

4.6 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收。

第五條 承包方義務(wù)

5.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;

5.2 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

5.3 保護好原室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;

5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

5.5 施工期間現(xiàn)場施工人員安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

第六條 工程變更 工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議(或變更項目預(yù)算表)，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。

第七條 材料的提供

7.1 由發(fā)包方提供的材料、設(shè)備。發(fā)包方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

7.2 由承包方提供的材料、設(shè)備(承包方提供裝飾裝修材料表)，承包方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包方，并接受發(fā)包方檢驗。

第八條 工期延誤

8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

(1)工程量變化和設(shè)計變更;

(2)不可抗力;

(3)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。

8.2 因發(fā)包方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延; 因發(fā)包方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包方承擔(dān)，工期順延。

8.3 發(fā)包方未按期支付工程款，工期相應(yīng)順延。

8.4 因承包方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延; 因承包方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，在____日內(nèi)由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔(dān)，工期協(xié)商順延, 同一質(zhì)量問題

第二次整改工期不順延。

第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：，施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由____省裝飾協(xié)會主管部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由承包方承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包方承擔(dān)。

第十條 工程驗收和保修

10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：

(1)水電施工改造完工, 開關(guān)插座定位驗收; 防水層經(jīng)48小時試水不漏;

(2)泥工粉砌新墻完畢, 墻、地磚鋪貼完工;

(3)木工吊頂,木制品完工;

(4)油漆工程完工;

(5)全部工程完工。 承包方應(yīng)提前兩天通知發(fā)包方進(jìn)行驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(室內(nèi)裝飾裝修工程驗收單)。

10.2 工程竣工后，承包方應(yīng)通知發(fā)包方驗收，發(fā)包方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單(室內(nèi)裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。

10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月，12個月后收費保修。保修內(nèi)容為本公司施工過的項目，因外力引起的損壞和其它單位提供的設(shè)備，工程項目收費維修。

第十一條 工程款支付方式1

1.1 雙方約定按以下__2_方式支付工程款：

(1)合同簽定后，發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款的35%預(yù)付款，即_________元;水電改造完工后，發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款的45%進(jìn)度款，即___________元;木作工程工程完工后發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款20%余額款加(減)增減項,即_________元(-增減項)。全部工程竣工驗收合格后三天內(nèi)支付余款5%,即_________元.( 2 )其他支付方式：1

1.2 工程驗收合格后，承包方應(yīng)向發(fā)包方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包方。發(fā)包方接到資料后____日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程驗收單(室內(nèi)裝飾裝修工程驗收單)并簽字，發(fā)包方應(yīng)在簽字后三天內(nèi)向承包方結(jié)清每期工程進(jìn)度款。1

1.3 工程款全部結(jié)清后，承包方應(yīng)向發(fā)包方開具正式統(tǒng)一發(fā)票(稅金另計)。

第十二條 違約責(zé)任1

2.1 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。1

2.2 未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包方負(fù)責(zé)。1

2.3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。1

2.4 發(fā)包方未按期支付每次工程進(jìn)度款的(驗收簽字____日內(nèi))，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2‰元,七天后乙方可中止合約。1

2.5 由于承包方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2‰元。

第十三條 合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：

(一)提交____省裝飾協(xié)會或_________________________________________________仲裁;

(二)依法向人民法院提起訴訟。

第十四條 幾項具體規(guī)定1

4.1 工程施工中產(chǎn)生的垃圾，由承包方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的地點，發(fā)包方負(fù)責(zé)支付垃圾清運費用 (此費用含在工程價款內(nèi))。有關(guān)單位向發(fā)包方收取的各項收費和押金由發(fā)包方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。1

4.2 施工期間，承包方每天的工作時間為：上午________點______分至______點______分;下午______點______分至______點______分。

第十五條 其他約定事項：1

6.1 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。1

6.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。1

6.3 本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份。1

6.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。承包方(乙方) (簽字、蓋章)： 發(fā)包方(甲方)(簽字、蓋章)： 法定代表人(簽字)： 委托代理人(簽字):委托代理人(簽字)： 身份證號：聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：________年____月____日

建設(shè)工程合同管理辦法篇二十六

發(fā)包方(全稱)：(以下簡稱為甲方)承包人(全稱)： (以下簡稱為乙方依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就電焊工程施工事項經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：中學(xué)電焊維修工程

2、工程地點：學(xué)校操場欄桿及乒乓球場。

二、工程承包范圍與承包方式

1、承包范圍：學(xué)校主路東欄桿圍墻進(jìn)行維護維修;同時焊接安裝八個乒乓球臺架子。

2、承包方式：本工程由乙方以包工、包料、包工期、包質(zhì)量、包安全文明施工的方式承包。

三、合同工期

1、土方開工日期：定為________年____月____日

2、工期要求：預(yù)計工期一個月。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按規(guī)范要求施工，并服從甲方的要求。

2、因乙方施工原因產(chǎn)生的事故，均由乙方承擔(dān)。

3、乙方必須做好施工安全預(yù)案，該預(yù)案必須經(jīng)甲方認(rèn)可。

4、乙方于本合同簽訂____日內(nèi)，向甲方交納1000元質(zhì)量保證金。

五、合同價款本合同內(nèi)所有工程量按中標(biāo)預(yù)算價格計算，不得擅自提價，工程實際總價不得超出中標(biāo)價格，超出部分甲方不予承擔(dān)。

六、付款方式：

1、乙方應(yīng)向甲方提供相應(yīng)金額的工程建筑發(fā)票，否則甲方有權(quán)延遲付款，并不視為甲方付款違約。

2、工程全部完成，甲方支付乙方總成工程款的70%并退還保證金;

七、竣工驗收本合同所指竣工驗收合格為經(jīng)甲方簽字確認(rèn)的，對本合同范圍內(nèi)的工程頒發(fā)的竣工驗收證明內(nèi)注明的通過日期。

八、履約保證金、違約責(zé)任

1、乙方有下列情形之一的，甲方有權(quán)終止本合同，并由乙方承擔(dān)全部責(zé)任：乙方無故停工達(dá)三天以上，且經(jīng)甲方催促仍不復(fù)工的;因乙方原因出現(xiàn)安全、質(zhì)量事故，或文明施工無法達(dá)到合同要求，經(jīng)甲方通知整改后未能有效整改方案的;乙方未經(jīng)甲方同意擅自轉(zhuǎn)包，分包工程的，甲方除追究責(zé)任外，乙方還必須支付本工程造價的15%違約金》;其它嚴(yán)重違約或嚴(yán)重?fù)p害甲方利益的行為的。

2、甲方終止合同后，乙方不得以任何理由要求甲方支付款項或退還款項，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。

九、本合同未盡事宜另行協(xié)商，商定條款與本合同同時有效。

十、本合同一式貳份，甲、乙方各份，雙方簽字并交清保證金后生效。甲方(簽章)：法人代表：乙方承保人

建設(shè)工程合同管理辦法篇二十七

上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達(dá)州__________公司)

住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

法定代表人：_________________黃__________執(zhí)行董事

被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

身份證號：_____________

住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

住所地：_________________成都市__________巷__________號

法定代表人：_________________劉__________總經(jīng)理

上訴請求：_________________

1、撤銷成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔(dān)連帶支付責(zé)任。

3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔(dān)。

上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現(xiàn)提起上訴。

上訴人“甲公司“認(rèn)為：_________________我單位從沒有參與過“達(dá)州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達(dá)州市建設(shè)局簽訂《建設(shè)工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認(rèn)定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據(jù)不足，認(rèn)定錯誤。其理由有三：_________________

一、達(dá)州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風(fēng)馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯(lián)營合同》錯誤的認(rèn)定萬__________以“達(dá)州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關(guān)于__________街整治工程的《施工聯(lián)營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進(jìn)行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標(biāo)，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達(dá)州建設(shè)局簽訂了關(guān)于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設(shè)工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達(dá)州__________公司”則沒有任何關(guān)聯(lián)。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認(rèn)定牽強附會，缺乏根據(jù)，不能成立。

二、一審判決認(rèn)定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進(jìn)行了結(jié)算。這也是毫無根據(jù)的。首先，萬__________同“達(dá)州__________公司”既沒有轉(zhuǎn)包、分包合同、協(xié)議，又沒有結(jié)算書依據(jù)，哪來的工程結(jié)算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設(shè)工程造價預(yù)(結(jié))算書》復(fù)印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設(shè)局。為什么施工單位沒有結(jié)算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結(jié)算內(nèi)容。同時，既沒有發(fā)包建設(shè)單位建設(shè)局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達(dá)州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術(shù)負(fù)責(zé)人，并非項目經(jīng)理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結(jié)算，是發(fā)生在建設(shè)發(fā)包單位同施工承包單位之間，而這份結(jié)算書卻不是。如果是轉(zhuǎn)包結(jié)算，那么“乙公司”應(yīng)有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內(nèi)部分包結(jié)算，那為什么不是萬__________同“達(dá)州__________公司”結(jié)算，而又是“達(dá)州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結(jié)算?既然是萬__________個人沒有資質(zhì)需打“達(dá)州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質(zhì)為何還打“達(dá)州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認(rèn)定工程總結(jié)算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標(biāo)底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據(jù)呢?毫無疑問，這是一份重復(fù)復(fù)印嫁接“達(dá)州__________公司”公章的偽造證據(jù)。一審法院卻不加認(rèn)真核實審查，主觀武斷的認(rèn)為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進(jìn)行了關(guān)于__________橋亮化、美化工程的結(jié)算，因此認(rèn)定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據(jù)。

三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認(rèn)定“乙公司”將工程交“達(dá)州__________公司”承建，“達(dá)州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》。

根據(jù)《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》第七十四條規(guī)定：_________________“訴訟過程中，當(dāng)事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認(rèn)的對己方不利的事實和認(rèn)可的證據(jù)，人民法院應(yīng)當(dāng)予以確認(rèn)，但當(dāng)事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外?！憋@然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認(rèn)。同時，本案有其他證據(jù)足以證實“達(dá)州__________公司”并未介入該工程。除上列證據(jù)外，還有“乙公司”給建設(shè)局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達(dá)州__________公司”與萬__________發(fā)生的分包關(guān)系，那既是“達(dá)州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認(rèn)定顯然不能成立。

綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關(guān)的__________橋亮化、美化工程強行認(rèn)定在上訴人身上，并以一份施工內(nèi)容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯(lián)營合同》來認(rèn)定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關(guān)于__________橋亮化、美化工程約定的依據(jù)，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關(guān)的一份無法與原件核對的證據(jù)復(fù)印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔(dān)連帶支付責(zé)任的做法，實屬認(rèn)定事實錯誤，沒有任何法律依據(jù)，應(yīng)予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權(quán)益。

此致

成都市中級人民法院

上訴人：_________________甲公司

年_____月_____日

建設(shè)工程合同管理辦法篇二十八

發(fā)包人(全稱)：_______________________

承包人(全稱)：_______________________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：_______________________

工程地點：_______________________

工程內(nèi)容：_______________________

工程立項批準(zhǔn)文號：_______________________

資金來源：自籌

二、工程承包范圍

承包范圍：施工圖內(nèi)除合同約定的發(fā)包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預(yù)埋工程的施工和竣工所需的勞務(wù)、材料、設(shè)備、施工機械和服務(wù)等全部內(nèi)容(其中部分材料和鋼結(jié)構(gòu)由發(fā)包人提供)

三、合同工期

開工日期：_____年____月___日(實際開工日期以發(fā)包人、監(jiān)理人下達(dá)開工令為準(zhǔn));

竣工日期：_____年____月___日;

合同工期總?cè)諝v天數(shù)：______天。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格(其中主體為優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu))

五、合同價款

金額(大寫)：________;預(yù)算價約計_______萬元。

六、組成合同文件

本合同文件包括：

1、本合同協(xié)議書;

2、圖紙;

雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

七、違約、索賠和爭議

1、發(fā)包方、承包方應(yīng)當(dāng)共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟損失，應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的賠償;

2、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。

八、工程結(jié)算

1、工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包方認(rèn)可后____天內(nèi)，承包方向發(fā)包方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調(diào)整內(nèi)容，進(jìn)行工程竣工結(jié)算。

2、辦理工程價款竣工結(jié)算的一般公式為：

竣工結(jié)算工程款=預(yù)算(或概算)或合同價款+施工過程中預(yù)算或合同價款調(diào)整數(shù)額-預(yù)付及已結(jié)算工程價款-保修金。

3、發(fā)包人與承包人在建設(shè)工程承包合同中約定質(zhì)量保證金 ，發(fā)包人從應(yīng)付的工程款中預(yù)留，用以保證承包人在缺陷責(zé)任期內(nèi)對建設(shè)工程出現(xiàn)的缺陷進(jìn)行維修的資金，質(zhì)量保證金為___________________________________元(人民幣);：____________元(人民幣)。

九、合同生效合同訂立時間：__________年______月______日

1、合同訂立地點：________________________。

2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質(zhì)量保修書》各項條款之規(guī)定并無任何糾紛后合同自行解除。

發(fā)包人：_______________________

法定代表人：_______________________

_______年______月_____日

承包人：_______________________

法定代表人：_______________________

_______年______月_____日

建設(shè)工程合同管理辦法篇二十九

發(fā)包方(以下簡稱甲方)

承包方(一下簡稱乙方)

本工程于20xx年----月----日議定，由乙方承建。為明確甲、乙雙方在施工過程中權(quán)利和義務(wù)，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合工作，保證質(zhì)量按期完成任務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國建筑合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同以使共同遵守。

第一條 工程概況

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、承包范圍：

四、結(jié)構(gòu)形式及建筑面積：

第二條 承包方式和工程造價

一、承包方式：按甲、乙雙方商定后意見及預(yù)算項目工程，包工我、包工期、包質(zhì)量、包安全

二、承包金額，暫定工程造價：

第三條 工期總天數(shù)(有效工期)----天

一、開工日期于20xx年----月----日開工，竣工日期于20xx年----月----日竣工。

三、竣工日期，遇到有下列情況經(jīng)甲方簽證，工期方可順延

1、因遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害造成停工。

2、工程變更。

3、其他原因。

四、物資材料

凡乙方采購的物資材料要及時通知甲方，經(jīng)驗收合格后方可用于工程上。凡由乙方采購的物資，資料不符合要求的，而造成的損失，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)。

五、工程支付方式

工程施工隊進(jìn)場撥付包工，工程資----，主體一層封頂后撥----，主體合格后撥---，總體驗收合格后撥----(包括材料)

六、乙方負(fù)責(zé)

1、按《施工及技術(shù)驗收規(guī)范》要求進(jìn)行精心施工，確保工程質(zhì)量，確保工期，由乙方造成的返工，停工費用由乙方承擔(dān)(包括材料)

2、按施工安全要求和文明施工要求，搞好安全和文明施工，由于自身原因造成的設(shè)備損壞和人員傷亡事故的，其費用乙方自負(fù)

3、若因乙方責(zé)任發(fā)生的人身傷亡施工員，其費用均由乙方負(fù)責(zé)。

4、乙方進(jìn)場前后，運輸費、機械費、人工費等由乙方負(fù)責(zé)。

5、乙方不得拖欠工人工資，若拖欠工人工資或工人上訪鬧事，與甲方無關(guān)。

七、因一方不履行合同，而造成的經(jīng)濟損失，由違約方承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任和賠償對方的經(jīng)濟損失。

八、在履行合同中若雙方發(fā)生爭議，應(yīng)本著實事求是的原則，協(xié)商決定。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各1份，本合同簽字之日生效，注(未盡事宜由雙方協(xié)商后解決)

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/1483900.html】