隨著人們法律意識的加強，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
建設工程合同管理真題及答案篇一
甲方（發(fā)包單位）：_____________________________
乙方（承包單位）：_____________________________
為了規(guī)范建設市場，在工程建設中防止各種不正當行為的發(fā)生，確保建設工程高效，優(yōu)質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監(jiān)察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________________有關要求，并經甲乙雙方同意，特訂立如下協議：
一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和_________________關于廉政建設的各項規(guī)定和關于建設工程承發(fā)包的各項規(guī)定。
二、甲方及其工作人員應做到
（一）向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規(guī)定。
（二）對本單位工程項目人員進行廉政教育；督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規(guī)定，如發(fā)現有違反規(guī)定的，出給予當事人批評教育外，應視情節(jié)輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。
（三）甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意；在工程建設項目中發(fā)現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報告主管領導。
（四）甲方人員在工程建設項目中發(fā)現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報告主管領導。
（五）甲方工作人員（含家屬、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。
（六）甲方工作人員應當保持與乙方的正常業(yè)務交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，難以拒收的，必須按有關規(guī)定登記上交；不得向乙方索要（或接受）通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。
（七）甲方工作人員不得參加可能影響公正執(zhí)行公務的宴請和高消費的娛樂活動。
（八）甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。
（九）甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內外旅游活動。
（十）甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。
三、乙方及其工作人員應當做到
（一）乙方應了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規(guī)定，支持甲方執(zhí)行有關規(guī)定和制度。
（二）乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育（包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規(guī)定），按時出席甲方召集的有關會議。
（三）乙方應當通過正常途徑開展相對業(yè)務工作，不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員（含家屬、子女下同）贈送禮金、有價證券和貴重物品等。
（四）乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。
（五）乙方不得以洽談業(yè)務、簽訂合同等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游或進入營業(yè)性高檔娛樂場所。
（六）乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。
四、獎懲
（一）乙方如發(fā)現甲方及其工作人員有違反上述協議者，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并及時向甲方領導或者甲方上級單位舉報，甲方不得找任何借口對乙方進行報復或刁難、延誤工作。情節(jié)嚴重的可向有關部門投訴或舉報。甲方對舉報屬實和嚴格遵守廉潔協議的乙方，在同等條件下給予承接后續(xù)工程的優(yōu)先邀請投標權。
（二）甲方發(fā)現乙方有違反本協議或者采用不正當的手段行賄甲方工作人員，甲方根據具體情節(jié)和造成的后果追究乙方工程合同造價1～5％的違約金。由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔，乙方用不正當手段獲取的非法所得由甲方單位予以追繳。
（三）乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。
五、本工程發(fā)包、建設、竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協議的行為，均適用本協議。
六、聲明及保證
（一）甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
（二）乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
七、保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
八、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
九、通知
（一）根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
（二）各方通訊地址如下：________________________________________________。
（三）一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任
十、爭議的處理
（一）本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
（二）本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第__________種方式解決
1.提交_________仲裁委員會仲裁；
2.依法向人民法院起訴。
十一、解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
十二、補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
十三、合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_______年，自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份。
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章)：________________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
地址：_______________________地址：_______________________
電話：_______________________電話：_______________________
_________年_______月_______日_________年_______月_______日
簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________
建設工程合同管理真題及答案篇二
甲方：_________________________
乙方：_________________________
為了在工程建設中防止各種不正當行為的發(fā)生，促進本單位的黨風廉政建設，根據國家和________________有關工程承發(fā)包和廉政建設的各項規(guī)定以及________________關于《________________》，特訂立如下協議：
一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和_________關于黨風廉政建設的各項規(guī)定和關于建設工程承發(fā)包的各項規(guī)定。
二、甲方及其工作人員應做到
(一)甲方工作人員(含家屬、子女，下同)不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。
(二)甲方工作人員應當保持與乙方的正常業(yè)務交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得向乙方索要(或接受)通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。
(三)甲方工作人員不得參加可能影響公正執(zhí)行公務的宴請和高消費的娛樂活動。
(四)甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。
(五)甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內外旅游活動。
(六)甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。
三、乙方及其工作人員應當做到
(一)乙方應當通過正常途徑開展相對業(yè)務工作，不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員(含家屬、子女，下同)贈送禮金、有價證券和貴重物品等。
(二)乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。
(三)乙方不得以洽談業(yè)務、簽訂經濟合同等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游或進入營業(yè)性高檔娛樂場所。
(四)乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。
風險告知：在結算工程量上實事求是，做到手續(xù)齊全，工程結算時要嚴格按照規(guī)定程序辦理，要廉潔自律，提高遵紀守規(guī)的自覺性，嚴格按結算管理辦法執(zhí)行。
四、乙方如發(fā)現甲方及其工作人員有違反上述協議者，應當向甲方領導或者甲方上級單位舉報，甲方不得找任何借口對乙方進行報復或刁難、延誤工作。
五、甲方發(fā)現乙方有違反本協議或者采用不正當的手段賄賂甲方工作人員，甲方應向乙方上級領導或有關部門舉報，由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔。
六、本協議作為工程承發(fā)包合同的附件，經協議雙方簽署后立即生效。
七、本協議一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，送交見證部門和紀檢監(jiān)察機關各_____份。
甲方(蓋章)：_______________乙方(蓋章)：_______________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年_______月_______日_________年_______月_______日
建設工程合同管理真題及答案篇三
甲方(委托人)：___________________________
乙方(居間人)：___________________________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據《中華人民共和國民法典》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就____________省_____________________工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業(yè)主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發(fā)票，相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的_________%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的____________%。
2、居間成功后，在甲方正常施工的一個月內，應向乙方支付_______________元整;在正常施工的兩個月內，應支付_______________;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據甲方每月取得的驗工計價款，按_______________%的比例支付;竣工結算完畢，甲方取得全部工程款后____________日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔_________差_________等_________費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付__________________元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至__________________年__________________月__________________日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)：__________________乙方(蓋章)：__________________
____________年_________月______日____________年_________月______日
建設工程合同管理真題及答案篇四
甲方：乙方：經甲乙雙方協商，按照《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《建筑工程施工合同》（gf—19999—0201），及國家建筑安裝工程有關建筑市場勞務承包管理規(guī)定，為了明確雙方的權利和義務，特制定本合同。
一、工程名稱：
1、工程地點：____市沙安居工程（兩棟小區(qū)安居高層）
2、工程概況：約平方米（以實際建筑面積為準）。
3、年日進場（以甲方通知開工日期為準）。
4、承包形式：勞務合同，土建勞務用工。
二、承包內容：
1、主體泥作工程：磚砌體砌筑，砂漿試件制作，內外裝飾，地面（包括公共部地磚，二次結構構造柱門窗過梁的澆筑）。屋面及散水等所有土建泥作項目（含泥水作業(yè)所有機具，攪拌機、砂漿機、手推車、鐵鏟、灰桶、尺方等一切用品）。
2、砌體工程：該工程的室內外填充墻砌筑及女兒墻零星砌筑施工等。
3、室內抹灰：墻面抹灰（含鋼材網安裝拉毛等），門窗安裝后的塞口抹灰等。
4、樓地面工程：陽臺、廚房主、衛(wèi)生間、室內及裙房（公用走道、樓梯間等）施工圖包含的所有內容：公用部分裝修的封面及地面磚、洞口補洞及抹灰（不包括外墻涂料、裝飾、保溫層），兩棟補貼兩個磨兒機。
5、各項工種施工完結，人走場清，負責所有樓層清理工作，掃地出門達到交房標準。
三、工程承包標準：該工程中所有承包范圍實行包干制： 元㎡（以建筑面積計算，實際完成工程量，由乙方配合甲方結算，最后以甲、乙雙方的結算數據為準，原則上不產生計時工。如因特殊原因經甲方提前認可，計工按 元工日，小工按 元工日結算）。
四、按建筑面積如下分項目支付工程月進度款：
1、砌體工程： 元㎡
2、內抹灰： 元㎡
3、抹灰： 元㎡
4、地坪： 元㎡
5、公用部分及屋面： 元㎡
6、散水： 元㎡
五、付款方式：甲方支付乙方每日完成工程量的85%進度款，在每月____日前計量，在次月____日以內支付工程量的85%，整體工程初驗合格支付工程款95%，余款二個月內付清。
六、保證金：乙方自愿簽約合同時向甲方繳納工程質量保證金20萬。
七、保證金退還：乙方在結構磚體完工后退還50%，余款在內抹灰完工后全部退還。
八、甲方責任：。
1、甲方確保簽訂合同之日起6個月內磚工進場砌磚，否則退還保證金20萬元正，并補乙方違約金6萬元整。
2、甲方嚴格執(zhí)行合同，工程款準時到位。
3、甲方提供乙方住宿、食堂、辦公室、職工需用水和電。
4、甲方確保乙方施工需周轉材料、及施工機械、提升機、機械操作工和指揮工根據設備情況由甲方配備，乙方不承擔費用。
九、乙方責任：
1、乙方人員須無條件服從甲方項目經理、有關管理人員管理，遵守甲方的各項規(guī)章制度，如違規(guī)甲方的各項規(guī)章制度，罰款自行負責，并進行教育，嚴重者退出工地。
2、乙方對甲方的技術要求，圖紙交底等須無條件的認真執(zhí)行，嚴格交底要求和規(guī)范施工。
3、乙方對罰款：安全員、質檢員提出的安全質量問題須無條件服從及時整改返工，直到滿足要求為止，返工所需工料自行負責。
4、乙方承擔自己現場機具維修。
5、乙方必須滿足工程進度要求合理組織員工，安排好生產。
6、主體施工時，乙方現場管理人員不得少于2人，分別現場項目管理人員1名、施工放線人員1名。
7、庫房管理、生活區(qū)、后勤、安全文明施工必須按照公司相關規(guī)定執(zhí)行，保證現場達標，獲市安全文明施工工地。
8、乙方必須專人管理安全生產工作，如發(fā)生在乙方承包范圍內的安全事故伍仟元以下由乙方負責，伍仟元以上，除保險公司賠付以外的正常賠償，甲方80%，乙方負責20%。
9、乙方必須做好水電、門窗、暖通、電梯等一次補爛配合工作。
10、乙方自行負責開水、熱水，提供必要的清涼解暑藥品和急救外用藥品。1
1、勞保用品，安全帽、安全帶、安全繩、勞保制服等由乙方負責。1
2、工地所需燈具、電線、插板、燈泡等用品由乙方負責。
十、質量要求及相應處罰：
1、嚴格遵守國家現行的施工規(guī)范及強制性規(guī)范條文進行施工。
2、現澆結構工程，嚴禁出現孔洞現象，出現一次每處罰款200元人民幣，支模過程巾發(fā)生亂鋸材料，發(fā)現每次罰款100—200元，并負責整改達到質量要求。
3、主體結構工程質量必須達到市合格結構工程。
4、工程竣工必須達到一次性驗收通知。一次驗收通不過罰款1000元，兩次驗收通不過罰款3000元，三次驗收通不過算乙方違約。十
一、治安管理：乙方人員進場小得因任何原因發(fā)生打架、斗毆、聚眾鬧事、賭博、賣淫、嫖、盜竊等現象，一經發(fā)現，甲方將給予乙方 300—500元次罰款，情節(jié)嚴重者，將呈報公安機關。十
二、本合同未盡事宜，雙方協商解決。合同履行中如有爭議可向工程所在地的人民法院和勞動促裁庭起訴。十
三、本合同一式叁份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份，甲乙雙方簽字后生效，均具有同等法律效力。由圖紙設計變更原因，造成建筑面積內的造價不超過1000元，不另行增減其工程單價。甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________________年____月____日
________年____月____日
建設工程合同管理真題及答案篇五
合伙人：215;（以下簡稱甲方），居住地：215; 身份證號：;215;（以下簡稱乙方），居住地：215; 身份證號：;甲、乙雙方經平等協商，就合伙承包河南焦作南水北調工程事宜，達成如下一致，供各方信守。
一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化。
二、合伙經營項目和范圍合伙項目以福建215;公司中標合同確認的項目內容及范圍為準；甲、乙雙方合伙承包的項目，對外以福建215;公司名義出現。
三、合伙期限合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結算完畢為止。
四、出資額、方式及比例
1.甲方以現金出資，出資額為人民幣 萬元。該款為起動項目的前期費用，占全部出資比例 %。
2.乙方以設備出資（含當地協調社會關系），占 %。
五、盈余分配與債務承擔
1.盈余分配，以出資為依據，按比例分配；
2.合伙如產生債務，先由合伙財產償還；合伙財產不足清償時，以各合伙人的出資為依據，按比例承擔。
六、退伙合伙期間，一方退伙將嚴重影響合伙項目建設進行的，不得退伙；退伙需經對方同意，方可實行；未經合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償。
七、權利與義務
1.甲方為合伙期間的財務負責人，合伙項目的一切財務收入、支出均需經甲方同意方可支出與進帳；同時，甲方參與合伙項目的日常管理；
2.乙方負責項目的工程管理、設備維護及當地社會關系的協調，并參與日常管理；
3.甲、乙雙方共同決定合伙重大事項。
八、禁止行為
1.未經全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業(yè)務活動；
2.禁止合伙人在合伙不利時退伙。
九、合伙期滿合伙期滿，雙方按合伙協議進行結算，盈虧均按比例承擔、分配。
十、糾紛解決若雙方有糾紛則協商解決，簽訂的補充協議與此協議具有同樣法律效力。若協商不成，則215;所在地法院解決------
第一條 合伙宗旨：___________________________________________________
第二條 合伙名稱 、主要經營地：______________________________________
第三條 合伙經營項目和范圍：_________________________________________
第四條 合伙期限，自________年____月____日起，至________年____月____日止，共________年。
第五條 出資金額、 方式、期限
（一）合伙人_________（姓名）以_________方式出資，計人民幣_________元；______________（其他合伙人同上順序列出）
（二）各合伙人的出資，于________年____月____日以前交齊。
（三）本合伙出資共計人民幣_________元。合伙期間各合伙人的出資為共有財產，不得隨意請求分割。合伙終止后，各合伙人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。
第六條 盈余分配與債務承擔合伙各方共同經營、共同勞動，共擔風險，共負盈虧
建設工程合同管理真題及答案篇六
甲方：_____________________(以下簡稱甲方)
乙方：_____________________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議并共同遵照執(zhí)行。
第一條：工程名稱：
第三條：工程范圍：見附件.
第四條：工程總價：
人民幣 (此項為投標價，支付以實際工程量為依據，此為稅后價)，乙方包工包料。
第五條：
5.1竣工日期：(竣工報告為準) 交付日
5.2合同總工期： 元。
5.3甲方付款不以乙方向其提供發(fā)票為前提。
第六條：本工程質量標準
按設計文件及相關規(guī)范規(guī)定的標準施工且符合國家相關驗收標準。
第七條：代表
甲方應指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認為是甲方的正式文件，此項人員的授權委托書作為本合同的一部分。如發(fā)生變更，甲方應當自變更后即日書面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔。
第八條：工地管理
8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業(yè)技能教育，在施工過程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發(fā)生。
8.2嚴格執(zhí)行工地上的各項管理制度,施工現場必須做到文明施工，做到工完場清，垃圾歸堆并運送指定地點。
8.3 乙方進入施工現場后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。情節(jié)嚴重移交司法部門處理。
第九條：設備、材料、通行及配套
9.1 甲方提供乙方臨時用房，以及為了履行完成、養(yǎng)護分包工程所需的暫時或永久性質的設備。
9.2 本工程使用的材料：見附件。
9.3 乙方堆置器材設備之場所，應在甲方許可之范圍內，不得妨礙工程之進行與街道之暢通。甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應向乙方提供使其設備足夠能進入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。
9.4本工程施工期間工地及相關場所臨時水電設施由甲方負責提供，甲方應隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設施之安全正常營運。
第十條：工程保險
10.1乙方應對其員工購買保險
10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應當享有保險單內利益，甲方應當將乙方享有的利益注明或特別載列于保險單上和附表本部份之上。
10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。
10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外，工期延長，應由甲方支付續(xù)保費用。
第十一條：變更設計
11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：
11.2經由本合同雙方協商一致減少的事項。
11.3為了甲方利益，由乙方可以書面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項。
11.4所增加或變更之費用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。
11.5減少之工程，甲方除承擔乙方已購材料之損失外，還應支付乙方為此支付合理的費用。
第十二條：工程延期
12.1須延長完工日期時，乙方可于原因發(fā)生后3日內據實將工程延期通知單書面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。
12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。
第十三條：驗收
13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位時，甲方應在接到乙方通知之時起24小時內進行驗收。
13.2本工程進度于符合完工或階段性驗收標準時，乙方應以書面報請完工驗收。經監(jiān)理工程師認可后，由甲方驗收。
13.3乙方在驗收前3日，將驗收日期以書面通知甲方，如甲方不能按時參加，須提前2日書面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。
13.4甲方在收到乙方通知后3天內未進行驗收、也未提出延期的，乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認可，通知的驗收日期即視為驗收合格之日，作為支付合同價款的依據。
13.5本工程竣工并經甲方驗收合格后，乙方應在10天內移交予甲方。驗收合格之日即視為所有權及相關權利義務發(fā)生轉移。
第十四條：違約及損害賠償責任
14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應給付另一方按工程總價10%計算之違約金。
14.2一方要求減少工程金額達原合約金額之百分之二十。
14.3一方要求停工達15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外 。
14.4一方有停業(yè)、倒閉、破產或財務發(fā)生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。
14.5本合約依上述原因而終止或解除時，或因其它原因致使合同但發(fā)生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。
14.6除能夠證明是乙方故意不按時進場施工的，甲方應賠償乙方違約金15萬元。
14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應按每人100元/天對乙方承擔賠償金，并支付乙方因停工或延期而發(fā)生之費用包括但不限于施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。甲方應于通知停工之十日內主動賠償乙方。
14.8甲方不按照合同約定準時支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。
第十五條：糾紛處理
甲乙雙方如對本合約條款發(fā)生爭議，雙方應平等協商，協商不成，由 人民法院管轄。
第十六條：其它
16.1合約時效：本合同經雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。
16.2合同份數：本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。
16.4一方提供之地址為可送達之地址，如果變更應及時通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程合同管理真題及答案篇七
工程項目名稱：_________
發(fā)包單位(甲方)：_________
承包單位(乙方)：_________
承包單位所在地址：_________
為了規(guī)范建設市場，確保建設工程高效，優(yōu)質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監(jiān)察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________有關要求，并經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。
1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規(guī)定。
2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規(guī)定，如發(fā)現有違反規(guī)定的，除給予當事人批評教育外，應視情節(jié)輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。
3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監(jiān)督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。
4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規(guī)定登記上交。
5.甲方人員在工程建設項目中發(fā)現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報告主管領導。
6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規(guī)定，支持甲方執(zhí)行有關規(guī)定和制度。
7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規(guī)定)，按時出席甲方召集的有關會議。
8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的后果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。
9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。
10.乙方在工程項目建設中發(fā)現甲方人員有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并及時告知甲方單位主管領導;情節(jié)嚴重的可向區(qū)有關部門投訴或舉報。
11.本協議使用時間：本工程發(fā)包，建設，竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協議的行為。
12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受托監(jiān)理單位。
13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門，紀檢監(jiān)察部門，檢察部門對本協議執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查直到處罰。
14.本協議一式六份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建筑管理所一份，送甲方紀檢(監(jiān)察)，檢察室備案一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
法人代表(簽字)：_________法人代表(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程合同管理真題及答案篇八
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： ?(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定，經雙方協商簽定合同如下：
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 工程承包方式：包工包料
4、 工程概況：建筑面積 平方米。
二、 工程裝修內容
綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、 工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為：￥ 元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)
四、 工程期限
工程開工日期： 年 月 日
工程竣工日期： 年 月 日
五、 質量要求
按國家建設部行業(yè)標準jgj73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。辦公室裝修合同范本
六、 付款方式
完工一次性結算
七、雙方責任
1、 甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議：
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發(fā)生或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。)
3、 工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上饒市仲裁委員會進行申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程合同管理真題及答案篇九
設工程民法典律風險防控措施本文關鍵詞：建設工程，防控，措施，風險，合同
建設工程民法典律風險防控措施本文簡介：摘要：在建設工程的合同中，明確規(guī)定著建設方與施工方的權利和義務。
雙方可以通過這種受法律保護的方式，對各自的責任與義務進行細化，為施工過程和雙方利益提供法律保障。
近幾年來，伴隨著建筑行業(yè)的快速發(fā)展，卻涌現出很多法律糾紛案件。
究其原因，主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。
針對建設工程合理法
建設工程民法典律風險防控措施本文內容：
摘要：在建設工程的合同中，明確規(guī)定著建設方與施工方的權利和義務。
雙方可以通過這種受法律保護的方式，對各自的責任與義務進行細化，為施工過程和雙方利益提供法律保障。
近幾年來，伴隨著建筑行業(yè)的快速發(fā)展，卻涌現出很多法律糾紛案件。
究其原因，主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。
針對建設工程合理法律風險及其防控措施進行了探討與分析，力求找到防范這類風險的有效策略，為建筑行業(yè)的整體發(fā)展提供支持。
關鍵詞：建設工程合同;法律風險防控
近些年來，雖然我國的建筑行業(yè)法規(guī)體系建設已經取得了一定的成績，但伴隨著建設項目的日益增多，無論是建設企業(yè)和是施工單位依然面臨著較大的建設工程合理法律風險。
且風險一旦發(fā)生，責任歸屬一方將要承擔起巨大的法律責任，甚至將企業(yè)推入到生存危機當中。
因此，建筑施工單位必須提高自身的法律風險防范能力，實現企業(yè)的長期健康、穩(wěn)定發(fā)展。
1建設工程合同的法律風險種類
11采購合同
在建筑施工的過程中，會涉及到多種物資的采購，同時產生多種物資采購合同。
在這些物資采購合同中，就存在很多不合理、不明確、不公平之處，給其它后續(xù)工作帶來諸多風險隱患。
例如在機械設備采購合同中，只標明了采購價格和生產廠家，卻缺少設備名稱、種類、型號、規(guī)格、維修方式、質量標準等重要信息;還有一些合同缺少當事人簽名，或存在提供信息和有效證件信息不符的問題。
對方一旦出現違約行為，無法通過這種信息不全的采購合理進行追責，給違約方逃避責任提供了可乘之機。
12分包合同
現階段，很多施工單位會將部分施工環(huán)節(jié)進行分包，分包的內容、形式有多種多樣，承包方所承擔的責任和義務也不盡相同。
在這種情況下，雙方簽訂的分包合同就顯得非常重要了。
但實際情況是很多分包合同并不具有任何法律效力，所謂的分包合同只是形同虛設而已，還有些總承包單位根本不與分包單位簽訂合同，造成很多不合法的轉包和分包現象。
例如由于分包單位根本不具備施工資質，只能將承包項目進行再次轉包，最終導致施工責任不明、拖欠工程款、拖欠農民工工資等一系列風險問題。
13擔保合同
施工單位在進行風險擔保時，往往會涉及到很大的金額。
一旦擔保業(yè)務出現問題，就會對企業(yè)的經濟效益造成極大的沖擊和影響。
具體的說，擔保合同風險主要包括：合同內容不具法律效力、高報金額、合同內容與實際情況不符、合同雙方責任劃分不明確等等。
14勞動合同
勞動合同風險主要是來自于施工單位與施工人員之間的法律糾紛問題。
具體風險包括：短期雇傭不簽訂勞動合同，或者一些關鍵性條款內容不夠明確;或存在霸王條款，個別約定不合法、不合理;合同內容與我國相關法律不能有效吻合，導致勞動合同不具任何法律效力。
2工程合同的階段性風險
21合同簽訂階段
施工單位在合同簽訂階段的風險問題主要包括：首先，在招標環(huán)節(jié)中，對相關單位的經營資質營審核不細致、不到位。
其次，在合同條款中，對雙方的利益、責任和義務劃分得不夠明確，也缺乏合理性;還有，合同內容與國家的法律法規(guī)相違背，沒有體現出公平性與公正性，合同中存在大量的漏標和暗箱操作等問題。
22合同履行階段
合同履行是雙方對合同內容給予保障和落實的主要階段。
因此，這一環(huán)節(jié)對于建設工程來說非常重要。
但是，在雙方履行約定的過程中，卻存在著很多的風險隱患。
具體表現為以下幾個方面：首先，業(yè)主在履行合同的過程中存在某種違約行為，但施工單位卻沒有及時發(fā)現，或沒有及時做出反應，最后導致施工單位的經濟利益或社會效益遭受損失;其次，施工單位在履行合同的過程中，不能對執(zhí)行過程進行有效管控，導致施工合同執(zhí)行不到位或不充分，對各類合同文件管理的效果也不夠好，嚴重影響著合同的執(zhí)行效果。
23合同終止階段
之所以現階段工程合同存在很大的風險隱患，是因為一些施工單位忽視了合同中止后的風險防范措施，往往都是片面地認為合同的風險僅僅存在于合同簽訂和合同履行階段，覺得合同終止階段不會對自身造成什么負面影響和傷害。
其實，這種想法是錯誤的。
如果在這一階段施工單位對合同資料保管得不夠到位或不夠嚴密，就容易導致合同中的保密信息外泄，或被不些不法分子所利用，給企業(yè)帶來極大的風險隱患。
3建設工程民法典律風險的防范措施
31完善相關管理制度
要想實現建設工程合同的有效管理，首先要建立起完善的合同管理制度。
對施工中的具體情況進行全面、細致的審查，并結合審查結果或工程現狀對可能出現的糾紛情況進行預測，從而對合同中不明確、不合理以及不合法的條款給予糾正，或通過雙方和協商進行修訂。
在合同起草階段，雙方要對條款內容進行積極的補充與完善，這對于施工合同的最終確定、審批與會簽等環(huán)節(jié)來說都是非常重要的。
企業(yè)要想很好規(guī)避合同風險，就要提高施工單位的準入標準，嚴格把控相關審核流程，最大限度的提高合同的法律效力，使自身利益在法律的框架內得到有效保護。
32強化責任意識與法律意識
為了避免合同履行過程中出現不可控的風險，想要想盡一切辦法強化建設單位和施工單位的法律意識，使雙方能夠充分地了解和學習與建筑行業(yè)相關的法規(guī)法律和制度政策，確保工程合同的各項內容與相關法律規(guī)定的高度契合。
企業(yè)也要積極主動地提高自己的責任意識與法律意識，保證建筑工程合同各項內容的科學性、合法性與嚴謹性。
只有這樣，才能從根本上減少由責任問題而引發(fā)的各類法律糾紛，保證施工過程的順利推進，提高了建設工程合同的踐行力與約束力。
33對履行合同的過程加強監(jiān)管
強有力的過程監(jiān)管能夠保證合同的有效執(zhí)行，確保各項條款的有效落實。
施工單位要主動聯合建設企業(yè)和相關主管部門，對施工過程進行監(jiān)管，確保每一個環(huán)節(jié)都符合質量要求。
針對合同中的主要條款，相關的人員要根據施工進度對相關條款的落實情況進行全面細致、及時到位的檢查。
只有這樣，才能有效保障合同條款的落實情況。
與此同時，施工單位還有不斷完善自身的獎勵措施與懲治辦法，對于在防范法律風險工作中具有突出貢獻者，要給予相應的獎勵，對于給企業(yè)帶來風險或造成損失的人員，要視情況給予一定的處罰，最大限度地避免由于法律風險對企業(yè)以及工程項目所造成的影響。
34提高管理人員的業(yè)務水平
對于建筑工程的承建雙方企業(yè)來說，合同管理人員的綜合素質與專業(yè)能力在很大程度上決定了民法典律風險的等級。
因此，必須加強合同管理人員的業(yè)務水平、道德修養(yǎng)、責任意識與敬業(yè)精神，進而提升他們的綜合素質水平。
企業(yè)可以面向相關人員開展定期或不定期的培訓，規(guī)定合同管理人員必須持有從業(yè)資格證才能上崗，也可以結合培訓內容進行業(yè)務考核，確保培訓的實際成效。
只有這樣，才能使合同管理人員的業(yè)務水平獲得真正意義上的提升。
4結束語
在建筑行業(yè)中，不論是建設單位還是施工單位，民法典律風險都會或多或少的存在，企業(yè)應將其視為推動自身快速成長的動力。
在日常經營和施工管理的過程中，不斷完善自身的管理體系，做好工作人員培訓工作，從而對法律風險進行有效控制與防范，使企業(yè)能夠在可控的風險范圍內實現健康發(fā)展，強化企業(yè)在面對風險時的應變能力與盈利能力。
建設工程合同管理真題及答案篇十
甲方：郴州xx公司乙方：甲、乙雙方經協商就小區(qū)項目配電工程達成如下協議：甲方將該小區(qū)項目配電工程設計、設備采購、安裝調試承包給乙方，現就雙方的責任、權利、義務作如下規(guī)定，以茲雙方共同信守執(zhí)行。
第一條 工程名稱及地點
1、工程名稱：配電工程
2、地點：
第二條 承包方式乙方按照甲方提供的經過圖審的配電施工圖紙(低壓配電房等必須有經過電力等有關部門審核合格的圖紙)承包施工，負責工程范圍和工程量內所有配電設備及主材、輔料的采購、成套、安裝、配電設備調試及負責協助辦理用電相關手續(xù)。
第三條 乙方的施工范圍和主要工程量
1、根據工程設計圖紙負責該配電工程，從高壓變壓器的低壓出線一側起到各業(yè)主用戶表廂的(含用戶表廂及電能卡表)所有供配電設備的采購和安裝調試驗收合格;所有供配電設備必須有合格證,電表必須取得當地供電及計量部門的檢驗認可。
2、負責該配電工程的規(guī)劃方案、查勘，取得通過管轄電業(yè)部門等相關職能部門的施工組織設計方案及配電施工設計圖紙的審核。
3、負責協助甲方與電業(yè)部門辦理相關用電手續(xù);
4、該工程雙電源外部電源引入工程由乙方協助甲方到電業(yè)部門辦理。
第四條 工程價款結算及付款方式
1、該工程采用總價包干的方式，即整個工程總包干價合計人民幣：元整(含稅價)。
2、付款方式
2.1本工程不撥付預付款，待材料、設備全部到達施工工地，經甲方代表、監(jiān)理驗收后 10 個工作日內支付整個工程款的 (即;設備安裝施工完畢經管轄電力主管部門驗收合格后10個工作日內支付整個工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作為質量保修期內質量保證金(即 元整)，待合格送電滿________年時一次性支付。
2.2工程的結算價格以簽訂合同價格為準，合同價格即為最終結算價格，在工程承包范圍如遇政策性調整及材料價格漲跌，均不變更包干總造價結算。
第五條 雙方的權利義務
1、合同簽訂后，甲方積極配合乙方辦理用電相關手續(xù)，及時提供相關資料。
2、甲方負責對工程質量、進度進行監(jiān)督，協調現場工作，對施工不合要求的，甲方有權要求整改、停工、返工直至清退。
3、乙方嚴格按施工規(guī)范和質量要求組織施工，接受甲方施工人員的監(jiān)督，做到安全、文明施工。
4、乙方負責現場施工環(huán)境的協調，甲方應積極配合。
第六條 工程期限驗收方式
1、工程期限：乙方應當按甲方要求保證在________年____月____日前完成施工調式合格并達到交付使用條件，在辦理有關手續(xù)及合同實施過程中，如遇國家政策或電業(yè)局規(guī)范發(fā)生變動、調整以及遇到不可抗力，工程期限由雙方另行協商確定順延。
2、驗收方式：設備安裝完畢后，甲方組織部門對配電工程進行驗收，以電力部門審核的施工圖紙為驗收標準進行驗收(憑電力部門驗收合格后的相關文件送電，視為驗收合格)，在驗收前甲方不啟用任何設備。
第七條 乙方質量承諾
1、由乙方組織施工設計方案及配電工程設計圖紙的審核，經報電力部門審查合格蓋章后報送甲方認可備案，并作為驗收及合同結算依據，作為同合附件一并使用。乙方保證：所有由其采購的配電設備及相關材料符合國家、行業(yè)標準(如通過國家用電認證等)，并保證質量可靠、使用率廣、售后服務體系完善的國內知名品牌;所有電線、電纜全部使用銅芯質材;乙方提供的控制設備是采用先進工藝制作的優(yōu)質鋼板及標準型鋼，并嚴格按國家標準設計圖紙。
2、乙方保證所交付的技術資料是完整、清楚的，并能夠滿足國家標準要求的設備安裝、調試運行操作和維修的要求。
3、乙方對由其提供的所有配電設備和相關材料進行質量三包。質量保修期為________年(除人為事故和不可抗力外，質保期從工程竣工電力局等有關部門驗收合格送電之日起計算)。在質保期內，如出現質量問題，乙方在甲方通知4小時內到場，否則，甲方有權請人維修，維修費由甲方從質保金中直接扣除。
第八條 違約責任
1、在工程施工過程中，乙方應根據合同工期以及施工進度，及時保質保量的完成施工。如因乙原因影響施工進度和施工工期，延誤工期 10 天以內時，乙方按 元天承擔違約責任;延誤工期超過 20 天，甲方有權解除本合同，同時有權要求乙方承擔相當于本工程總價款 10 %的違約責任。
2、乙方必須保證由其提供的所有配電設備及相關材料符合法定和本合同約定的要求，否則，甲方除有權按《產品質量法》等法律法規(guī)追究乙方產品質量責任外，還有權要求乙方承擔相當于本合同總價款 10 %的違約責任。
3、甲方應按合同約定時間和金額及時向乙方支付工程款，如果逾期支付，則應當按照所拖欠金額的日 1000 分之三向乙方支付違約金。
第九條 其他事項
1、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決，協商不成，雙方一致同意由甲方所在地人民法院裁決。
2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效應。
3、施工圖紙由乙方根據祥現狀按照國家標準進行設計，設計圖紙經電力局審查合格甲方(簽章)： 乙方簽字：________年____月____日
建設工程合同管理真題及答案篇十一
國家工商行政管理總局
第一部分 合同協議書
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 荔浦縣修仁鎮(zhèn)三誥小學綜合樓 工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：
一、工程概況
1.工程名稱： 。
2.工程地點： 。
3.工程立項批準文號： 。
4.資金來源： 。
5.工程內容：建筑、安裝工程(招標工程量清單范圍內工程) 。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍： 。
7.建設規(guī)模： 平方米
二、合同工期
計劃開工日期： 年 月 日。
計劃竣工日期： 年 月 日。
工期總日歷天數：天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。
三、質量標準
工程質量符合合格標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為：
人民幣(大寫)
(￥ 元);
其中：
(1)投標報價：
人民幣(大寫)
(￥ 元);
(2)安全防護、文明施工措施費：
人民幣(大寫)
(￥ 元);
(3)規(guī)費：
人民幣(大寫)
(￥ 元)(其中建安勞保費￥ 元)：
(4)稅金：人民幣(大寫)
(￥ 元);
2.合同價格形式： 。
五、項目經理
承包人項目經理： 。
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件：
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于 年 月 日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在 簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自 雙方簽字蓋章后 生效。
十三、合同份數
本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí) 一 份，承包人執(zhí) 一 份。
發(fā)包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
(簽字) (簽字)
組織機構代碼： 組織機構代碼：
地 址： 地 址：
郵政編碼： 郵政編碼：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
電子信箱： 電子信箱：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬 號： 賬 號：
第二部分 通用合同條款
按gf-20__-0201通用條款執(zhí)行(略)
第三部分 專用合同條款
1. 一般約定
1.1 詞語定義
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：經合同當事人約定的與工程施工有關的具有合同約束力的文件或書面協議。
1.1.2 合同當事人及其他相關方
1.1.2.4監(jiān)理人：
名 稱：荔浦縣建興土木工程監(jiān)理有限公司 ;
資質類別和等級：丙級;聯系電話：7222191;
1.1.2.5 設計人：
名 稱： ;
資質類別和等級： ;
聯系電話： ;
1.1.3 工程和設備
1.1.3.7 作為施工現場組成部分的其他場所包括： 永久占地和臨時占地。
1.1.3.9 永久占地包括： /。
1.1.3.10 臨時占地包括： 辦公室、材料倉庫、廚房、民工宿舍等施工所需臨時設施。
1.3法律
適用于合同的其他規(guī)范性文件：1、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國民法典》等，中華人民共和國及廣西壯族自治區(qū)頒布的與本合同有關的現行法律、行政法規(guī);2、桂林市政府部門有關規(guī)定 。
1.4 標準和規(guī)范
1.4.1適用于工程的標準規(guī)范包括：/。
1.5 合同文件的優(yōu)先順序
合同文件組成及優(yōu)先順序為：⑴合同協議書;⑵中標通知書;⑶投標函及投標函附錄;⑷專用合同條款及附件;⑸通用合同條款;⑹技術標準和要求;⑺圖紙;⑻已標價工程量清單或預算書;⑼其他合同文件。
1.6 圖紙和承包人文件
1.6.1 圖紙的提供
發(fā)包人向承包人提供圖紙的期限：開工前14天;
發(fā)包人向承包人提供圖紙的數量：2套;
發(fā)包人向承包人提供圖紙的內容：工程施工所需全套施工圖紙。
1.7 聯絡
1.7.1發(fā)包人和承包人應當在3 天內將與合同有關的通知、批準、證明、證書、指示、指令、要求、請求、同意、意見、確定和決定等書面函件送達對方當事人。
1.10 交通運輸
1.10.3 場內交通
關于場外交通和場內交通的邊界的約定：/。
關于發(fā)包人向承包人免費提供滿足工程施工需要的場內道路和交通設施的約定：發(fā)包人向承包人免費提供滿足工程施工所需的場內道路和交通設施。
1.13工程量清單錯誤的修正
出現工程量清單錯誤時，是否調整合同價格： 調整 。
允許調整合同價格的工程量偏差范圍：⑴工程量清單缺項、漏項的;⑵工程量偏差的;⑶未按照國家現行計量規(guī)范強制性規(guī)定計量的。
2. 發(fā)包人
2.2 發(fā)包人代表
發(fā)包人代表：
姓 名： ;
聯系電話： ;
發(fā)包人對發(fā)包人代表的授權范圍如下：負責處理合同履行過程中與發(fā)包人有關的具體事宜。
2.4 施工現場、施工條件和基礎資料的提供
2.4.1 提供施工現場
關于發(fā)包人移交施工現場的期限要求：開工前7天 。
2.4.2 提供施工條件
關于發(fā)包人應負責提供施工所需要的條件，包括：(1)將施工用水、電力、通訊線路等施工所必需的條件接至施工現場內;
(2)保證向承包人提供正常施工所需要的進入施工現場的交通條件;
(3)協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物、古樹名木的保護工作，并承擔相關費用;
3. 承包人
3.1 承包人的一般義務
(9)承包人提交的竣工資料的內容： 施工資料、竣工圖 。
承包人需要提交的竣工資料套數： 壹套 。
承包人提交的竣工資料的費用承擔： 承包人承擔 。
承包人提交的竣工資料移交時間： 竣工驗收合格后28天內 。
(10)承包人應履行的其他義務：/ 。
3.2 項目經理
3.2.1 項目經理：
姓 名：呂高強
建造師執(zhí)業(yè)資格等級：二級
建造師注冊證書號：桂
安全生產考核合格證書號：桂建安b(20__)0006293
聯系電話：7215316
承包人對項目經理的授權范圍如下：作為承包人在項目的授權代表，全面履行工程項目的管理職責，為工程參與各方做好協調和服務，在資金、質量、安全、環(huán)境保護、文明施工等合同目標范圍向業(yè)主直接負責 。
3.3 承包人人員
3.3.1 承包人提交項目管理機構及施工現場管理人員安排報告的期限： 開工后7天內 。
3.6 工程照管與成品、半成品保護
承包人負責照管工程及工程相關的材料、工程設備的起始時間：
(1)自發(fā)包人向承包人移交施工現場之日起，承包人應負責照管工程及工程相關的材料、工程設備，直到工程竣工驗收合格之日止。
(2)在承包人負責照管期間，因承包人原因造成工程、材料、工程設備損壞的，由承包人負責修復或更換，并承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
4. 監(jiān)理人
4.1監(jiān)理人的一般規(guī)定
關于監(jiān)理人的監(jiān)理內容： 對工程施工相關事項進行檢查、查驗、審核、驗收、并簽發(fā)相關批示 。
關于監(jiān)理人的監(jiān)理權限： 1、在發(fā)出有關能引起工程費用實際增加(減少)或延長工期的指令前，應得到發(fā)包人的書面批準;2、監(jiān)理工程師在向承包人發(fā)出有關技術規(guī)范的重大變更或有關變更合同條款的任何指令前均應獲得發(fā)包人書面批準;3、工程實際竣工日期提前或超過工程承包合同規(guī)定的竣工期限的簽證之前應得到發(fā)包人的書面批準;4、監(jiān)理人無權修改合同，且無權減輕或免除合同約定的承包人的任何責任和義務 。
關于監(jiān)理人在施工現場的辦公場所、生活場所的提供和費用承擔的約定： 由承包人提供，所發(fā)生的費用由發(fā)包人承擔 。
4.2 監(jiān)理人員
總監(jiān)理工程師：
姓 名： ;
職 務： ;
監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書號： ;
聯系電話： ;
關于監(jiān)理人的其他約定： 。
5. 工程質量
5.1 質量要求
5.1.1質量標準和要求： 合格(必須符合現行國家有關工程施工質量驗收規(guī)范和標準的要求) 。
5.3 隱蔽工程檢查
5.3.2承包人提前通知監(jiān)理人隱蔽工程檢查的期限的約定： 48小時前 。
監(jiān)理人不能按時進行檢查時，應提前 24 小時提交書面延期要求。
關于延期最長不得超過： 48 小時。
6. 安全文明施工與環(huán)境保護
6.1.5 文明施工
合同當事人對文明施工的要求： 承包人在工程施工期間，應當采取措施保持施工現場整潔，物料堆放整齊，在工程移交之前，承包人應當從施工現場清除承包人的全部工程設備、多余材料、垃圾和各種臨時工程，并保持施工現場清潔整齊 。
6.1.6 關于安全文明施工費支付比例和支付期限的約定： 安全文明施工費由發(fā)包人承擔，與進度款同期支付，發(fā)包人不得以任何形式扣減該部分費用 。
7. 工期和進度
7.1 施工組織設計
7.1.1 合同當事人約定的施工組織設計應包括的其他內容：
(1)施工方案;
(2)施工現場平面布置圖;
(3)施工進度計劃和保證措施;
(4)勞動力及材料供應計劃;
(5)施工機械設備的選用;
(6)質量保證體系及措施;
(7)安全生產、文明施工措施;
(8)環(huán)境保護、成本控制措施;
7.1.2 施工組織設計的提交和修改
承包人提交詳細施工組織設計的期限的約定： 合同簽訂后14天內 。
發(fā)包人和監(jiān)理人在收到詳細的施工組織設計后確認或提出修改意見的期限： 收到后7天內 。
7.2 施工進度計劃
7.2.2 施工進度計劃的修訂
發(fā)包人和監(jiān)理人在收到修訂的施工進度計劃后確認或提出修改意見的期限： 7天內 。
7.3 開工
7.3.2開工通知
發(fā)包人應按照法律規(guī)定獲得工程施工所需的許可。監(jiān)理人應在計劃開工日期7天前向承包人發(fā)出開工通知，工期自開工通知中載明的開工日期起算。
7.4 測量放線
7.4.1發(fā)包人通過監(jiān)理人向承包人提供測量基準點、基準線和水準點及其書面資料的期限： 開工前7天 。
7.5 工期延誤
7.5.1 因發(fā)包人原因導致工期延誤
在合同履行過程中，因下列情況導致工期延誤和(或)費用增加的，由發(fā)包人承擔由此延誤的工期和(或)增加的費用，且發(fā)包人應支付承包人合理的利潤：
(1)發(fā)包人未能按合同約定提供圖紙或所提供圖紙不符合合同約定的;
(2)發(fā)包人未能按合同約定提供施工現場、施工條件、基礎資料、許可、批準等開工條件的;
(3)發(fā)包人提供的測量基準點、基準線和水準點及其書面資料存在錯誤或疏漏的;
(4)發(fā)包人未能在計劃開工日期之日起7天內同意下達開工通知的;
(5)發(fā)包人未能按合同約定日期支付工程預付款、進度款或竣工結算款的;
(6)監(jiān)理人未按合同約定發(fā)出指示、批準等文件的;
7.5.2 因承包人原因導致工期延誤
因承包人原因造成工期延誤，逾期竣工違約金的計算方法為：
因承包人原因不能按合同約定的時間竣工，由此產生的人工、材料價格上漲由承包人自行承擔 。
8. 材料與設備
8.2承包人采購材料與工程設備
承包人負責采購材料的，應按照設計和有關標準要求采購，并提供產品合格證明及出廠證明，對材料質量負責。
8.3材料與工程設備的接收與拒收
8.3.2 承包人采購的材料，應保證產品質量合格，承包人采購的材料不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監(jiān)理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料運出施工現場，并重新采購符合要求的材料，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔。
8.5禁止使用不合格的材料和工程設備
8.5.1 監(jiān)理人有權拒絕承包人提供的不合格材料，并要求承包人立即進行更換。監(jiān)理人應在更換后再次進行檢查和檢驗，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。
8.5.2 監(jiān)理人發(fā)現承包人使用了不合格的材料，承包人應按照監(jiān)理人的指示立即改正，并禁止在工程中繼續(xù)使用不合格的材料。
8.8 施工設備和臨時設施
8.8.1 承包人提供的施工設備和臨時設施
關于修建臨時設施費用承擔的約定：承包人自行承擔修建臨時設施的費用 。
9. 試驗與檢驗
9.3材料的試驗和檢驗
9.3.1承包人應按規(guī)定進行材料的試驗和檢驗，并為監(jiān)理人對上述材料的質量檢查提供必要的試驗資料和原始記錄。
10. 變更
10.1變更的范圍
關于變更的范圍的約定：
(1)增加或減少合同中任何工作，或追加額外的工作;
(2)設計變更;
(3)改變合同中任何工作的質量標準或其他特性;
(4)改變工程的基線、標高、位置和尺寸;
10.4 變更估價
10.4.1 變更估價原則
關于變更估價的約定：(1)已標價工程量清單或預算書有相同項目的，按照相同項目單價認定;
(2)已標價工程量清單或預算書中無相同項目，但有類似項目的，可參照類似項目的單價認定;
(3)已標價工程量清單或預算書中無相同項目及類似項目單價的，套相應的定額計算，無定額可套的，雙方協商定價。
11. 價格調整
11.1 市場價格波動引起的調整
市場價格波動是否調整合同價格的約定： 調整 。
因市場價格波動調整合同價格，按以下方式對合同價格進行調整：
若本合同施工期間鋼材、水泥、磚、砂、碎石由于市場價格上漲(或下跌)比20__年第4期《桂林市建設工程造價信息》的公布價格相差±5%以上時，可以進行調整，調整方法：鋼材、水泥、磚、砂、碎石高(低)出5%部分×竣工圖實際消耗量，該部分費用列入稅前獨立費。
其他價格調整方式： 有關法律、法規(guī)、規(guī)定引起的價格調整 。
12. 合同價格、計量與支付
12.1 合同價格形式：固定總價合同。
12.4 工程進度款支付
工程進度款支付方法： 基礎完成付合同價的15%(30萬元)，每完成一層主體付合同價的15%(￥30萬元)，裝飾工程完成付合同價的10%(￥20萬元)，余下工程款在工程竣工驗收合格，結算造價經荔浦縣審計局審定后一個月內全部付清(扣出質量保證金)。
13. 驗收和工程試車
13.1 分部分項工程驗收
13.1.2監(jiān)理人不能按時進行驗收時，應提前 24 小時提交書面延期要求。
關于延期最長不得超過： 48 小時。
13.2 竣工驗收
13.2.2竣工驗收程序
關于竣工驗收程序的約定：(1)承包人向監(jiān)理人報送竣工驗收申請報告，監(jiān)理人應在收到竣工驗收申請報告后14天內完成審查并報送發(fā)包人。監(jiān)理人審查后認為尚不具備驗收條件的，應通知承包人在竣工驗收前承包人還需完成的工作內容，承包人應在完成監(jiān)理人通知的全部工作內容后，再次提交竣工驗收申請報告。
(2)監(jiān)理人審查后認為已具備竣工驗收條件的，應將竣工驗收申請報告提交發(fā)包人，發(fā)包人應在收到經監(jiān)理人審核的竣工驗收申請報告后28天內審批完畢并組織監(jiān)理人、承包人、設計人等相關單位完成竣工驗收。
(3)竣工驗收合格的，發(fā)包人應在驗收合格后14天內向承包人簽發(fā)工程接收證書。發(fā)包人無正當理由逾期不頒發(fā)工程接收證書的，自驗收合格后第15天起視為已頒發(fā)工程接收證書。
(4)竣工驗收不合格的，監(jiān)理人應按照驗收意見發(fā)出指示，要求承包人對不合格工程返工、修復或采取其他補救措施，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。承包人在完成不合格工程的返工、修復或采取其他補救措施后，應重新提交竣工驗收申請報告，并按本項約定的程序重新進行驗收。
(5)工程未經驗收或驗收不合格，發(fā)包人擅自使用的，應在轉移占有工程后7天內向承包人頒發(fā)工程接收證書;發(fā)包人無正當理由逾期不頒發(fā)工程接收證書的，自轉移占有后第15天起視為已頒發(fā)工程接收證書。
14. 竣工結算
14.1 竣工結算申請
承包人提交竣工結算申請單的期限： 工程竣工驗收合格后28天內向發(fā)包人和監(jiān)理人提交竣工結算申請單，并提交完整的結算資料(主要包括合同、工程量計算書、結算書、變更設計通知單、簽證單、竣工圖)，經發(fā)包人和監(jiān)理人初審后交荔浦縣審計局終審，工程最終結算造價以荔浦縣審計局審定為準。
14.2 竣工結算審核
發(fā)包人完成竣工付款的期限： 收到承包人提交的竣工結算申請單后28天支付 。
14.4 最終結清
14.4.1 最終結清申請單
承包人提交最終結算申請單的期限： 缺陷責任期終止后7天內 。
14.4.2 最終結清支付
(1)發(fā)包人完成最終結算支付的期限： 收到承包人提交的最終結算申請單后7天內完成支付 。
15. 缺陷責任期與保修
15.2缺陷責任期
缺陷責任期的具體期限：缺陷責任期自實際竣工日期起計算 壹年 。
15.3.2 質量保證金的扣留
工程質量保證金為結算總造價的3%，工程竣工結算時一次性扣留質量保證金。
16. 違約
16.1 發(fā)包人違約
16.1.1發(fā)包人違約的情形 按通用條款16.1.1 。
16.1.2 發(fā)包人違約的責任
發(fā)包人違約責任的承擔方式和計算方法：
(1)因發(fā)包人原因未能在計劃開工日期前7天內下達開工通知的違約責任： 發(fā)包人應承擔因其違約給承包人增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤 。
(2)因發(fā)包人原因未能按合同約定支付合同價款的違約責任： 發(fā)包人應承擔因其違約給承包人增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤 。
16.2 承包人違約
16.2.1 承包人違約的情形： 按通用條款16.2.1。
16.2.2承包人違約的責任
承包人違約責任的承擔方式和計算方法：承包人應承擔因其違約行為而增加的費用和(或)延誤的工期。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的確認：按通用條款
除通用合同條款約定的不可抗力事件之外，視為不可抗力的其他情形：/ 。
18. 保險
18.1 工程保險
關于工程保險的特別約定： 承包人為施工現場全部人員辦理意外傷害保險并支付保險費 。
20. 爭議解決
20.4仲裁或訴訟
因合同及合同有關事項發(fā)生的爭議，按下列第 (1) 種方式解決：
(1)向 荔浦縣 仲裁委員會申請仲裁;
(2)向 荔浦縣 人民法院起訴。
發(fā)包人(公章)： 承包人(公章)：
地 址： 地 址：荔浦縣荔桂路223號
法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：
委托代理人(簽字)： 委托代理人(簽字)：
電 話： 電 話：7215316
傳 真： 傳 真：7215316
工程質量保修書
發(fā)包人(全稱)： 荔浦縣教育局
承包人(全稱)： 廣西富茂建設工程有限責任公司
發(fā)包人和承包人根據《中華人民共和國建筑法》和《建設工程質量管理條例》，經協商一致就 荔浦縣修仁鎮(zhèn)三誥小學綜合樓工程 (工程全稱)簽訂工程質量保修書。
一、工程質量保修范圍和內容
承包人在質量保修期內，按照有關法律規(guī)定和合同約定，承擔工程質量保修責任。
質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程，屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，供熱與供冷系統(tǒng)，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容，雙方約定如下：
承包人施工范圍內所有工程項目 。
二、質量保修期
根據《建設工程質量管理條例》及有關規(guī)定，工程的質量保修期如下：
1.地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規(guī)定的工程合理使用年限;
2.屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲為 五 年;
3.裝修工程為 兩 年;
4.電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為 兩 年;
5.供熱與供冷系統(tǒng)為 兩 個采暖期、供冷期;
6.住宅小區(qū)內的給排水設施、道路等配套工程為 兩 年;
三、缺陷責任期
缺陷責任期自工程實際竣工之日起計算。單位工程先于全部工程進行驗收，單位工程缺陷責任期自單位工程驗收合格之日起算。缺陷責任期終止后，發(fā)包人應退還剩余的質量保證金。
四、質量保修責任
1.屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理。
2.發(fā)生緊急事故需搶修的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。
3.對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，立即向當地建設行政主管部門和有關部門報告，采取安全防范措施，并由原設計人或者具有相應資質等級的設計人提出保修方案，承包人實施保修。
4.質量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。
五、保修費用
1、保修費為工程竣工結算造價的3%，保修金由發(fā)包方在應付款中扣除，從工程竣工驗收合格交付發(fā)包人之日起計算，滿壹年無質量缺陷或承包人已將出現的工程質量問題予以修復后，發(fā)包人將余下保修金一次性(無息)退回承包方;
2、保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
六、雙方約定的其他工程質量保修事項： / 。
工程質量保修書由發(fā)包人、承包人在工程竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。
發(fā)包人(公章)： 承包人(公章)：
法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：
委托代理人(簽字)： 委托代理人(簽字)：
日 期：年 月 日 日 期：年 月 日
建設工程合同管理真題及答案篇十二
發(fā)包單位(甲方)： 有限公司
承包單位(乙方)：
為確保拆除工程在施工中人身、設備的安全，依據《中華人民共和國安全生產法》、《建筑法》等法律、法規(guī)、規(guī)定，明確發(fā)、承包方安全責任，確保施工安全，保證員工和其他所有職工在工程建設過程中人身健康安全，預防發(fā)生各類施工安全事故，經雙方協商，甲乙雙方自愿簽訂本協議。
工程項目名稱：天津
工程地址：天津市 區(qū)
工程范圍：天津 拆除專業(yè)工程
協議期限：至本工程完工
本協議與工程施工合同同步有效;發(fā)包方的安全責任：工程項目發(fā)包前，發(fā)包方必須對承包方資質和條件進行審查，合格后方可進行工程施工。對乙方的資質進行審查，確認其符合且具備下列條件：持有有相關部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照和資質證書：持有法定代表人身份證明書、授權委托書。相關負責人、工程技術人員和特種作業(yè)人員的配置及持證符合安全生產要求。配備的機械、及安全防護設施、安全用具滿足安全生產需要。應有的安全管理制度齊全。保括各工種的安全操作規(guī)程、特種作業(yè)人員的審證考核制度、各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查、安全教育等制度。具有兩級機構的承包單位設有專職安全管理機構：施工隊伍超過30人的配有專職安全員：30人以下者設有兼專職安全員。在有危險性的電力生產區(qū)域內作業(yè)，開工前發(fā)包方必須對承包方項目負責人等，進行全面的安全技術及文明施工交底，應有完整的交底資料和交底記錄，并經雙方交底人員簽字。并要求承包方事先制定施工方案，明確“三措”(組織措施、安全措施、技術措施)，經發(fā)包方工程項目主管機構、技術和安全部門審查合格后方可施工。
一、發(fā)包方安全責任：
不定期檢查承包方施工現場，對承包方人員在生產工作中違反有關安全生產規(guī)章制度的行為予以制止和糾正，并發(fā)出有存底聯的書面整改通知書;對嚴整違章的行為立即勒令停止其工作。所有發(fā)包工程在竣工移交前，必須按標準逐項嚴格驗收合格。圖紙資料、試驗報告、現場測試數據和試驗項目不全，不得驗收;驗收不合格的不準投入使用。
二、承包方的安全責任：
1、承包方對所承擔的施工項目，必須制訂施工方案，并結合工程實際制定好保證安全的“三大措施” (組織、技術、安全措施)，經發(fā)包方工程項目主管部門、技術、安全審查合格后監(jiān)督實施。
2、承包方必須貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的方針、政策、法令、法規(guī)，遵守國家、行業(yè)及公司有關安全施工、文明施工的規(guī)定。遵守現場的各項規(guī)章制度。
3、工程開工前，承包方必須組織全體施工人員分工種進行安全教育、技能和安規(guī)考試，合格后方可進入現場施工。需調換工種、增補或調動人員者，在上崗前均必須進行安全教育和技能安規(guī)考試，并報給發(fā)包方安全部門備案。特種作業(yè)人員，必須持有有效的《特種作業(yè)證》。
4、承包方工作人員必須無妨礙工作的病癥，否則不得參與工作。凡已登記的工程施工人員不得隨意更換，不得冒名頂替。
5、工程開工前，必須向施工人員進行安全技術交底，讓全體施工人員掌握工程特點及施工安全措施。
6、承包方進行特殊作業(yè)、危險作業(yè)的項目施工時，必須事先編制安全施工措施，填寫安全施工作業(yè)票;從事電氣上的工作，一切施工活動都要辦理安全施工作業(yè)票(或工作票)，并派員監(jiān)督。
7、承包方應自覺接受發(fā)包方安全部門的監(jiān)督和指導。對發(fā)包方安監(jiān)部門檢查提出的安全整改通知，必須及時整改。施工中一旦發(fā)生人身事故或危及生產運行的不安全情況，必須立即報告發(fā)包方安全監(jiān)察部門。
8、承包方必須按國家有關規(guī)定，為施工人員配備合格的勞動防護用品及安全用具，并保證施工工具、器械使用安全。
9、開工前應對施工機械、工器具及安全防護設施進行一次檢查，確保符合安全規(guī)定并不超過檢驗周期。 承包方施工人員應對所在的施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境、操作設施、設備、工器具等進行認真檢查，發(fā)現隱患立即停止施工，并經落實整改后方準繼續(xù)施工。在施工期間所使用的各種設備及工用具等均應符合施工要求。對施工現場管網每天開工前須派專人進行檢查，發(fā)現隱患應及時整改。各類安全防護設施、遮欄、安全標志牌、警告牌和接地線等承包方不得擅自拆除、更改。
10、承包方承建的項目，禁止再行轉包，非主體工程需要分包的，必須報發(fā)包方工程項目主管部門、安全部門批準。發(fā)包方必須對承包方進行安全管理與監(jiān)督。
11、承包方應按《中華人民共和國勞動法》等法律、法規(guī)、規(guī)定用工，嚴禁使用未成年工和有職業(yè)禁忌的人員進行施工作業(yè)。
12、承包方應對工作地段采取的安全技術措施、工作班人員狀態(tài)以及施工中的安全責任負責;如因承包方采取的安全措施不當、違反有關安全操作規(guī)程、規(guī)定及本協議所列安全事項而造成的一切事故或對第三方造成損失的，均由承包方承擔所造成的經濟損失及法律責任。
三、承包方必須嚴格控制工程項目的施工范圍。
四、承包方施工人員違反有關安全生產規(guī)程制度時，發(fā)包方安全部門有權予以糾正制止，有權通知承包方并給予經濟處罰，直至停止承包方的工作。
五、因承包方責任造成的發(fā)包方安全事故，由發(fā)包方按事故調查規(guī)程處理，承包方安全部門參與調查。根據《中華人民共和國建筑法》第四十五條的規(guī)定：“施工現場安全由建筑施工企業(yè)負責”，因承包方的責任造成的人身傷亡、設備損壞事故及其造成的經濟損失,一切責任由承包方承擔，并通知有關政府部門調查處理、統(tǒng)計上報。
發(fā)包單位(章)：承包單位(章)：
法人代表: 法人代表:
法人委托代理人 : 法人委托代理人:
簽定日期： 年 月日
注：本責任書一式肆份,由發(fā)包方、承包方各執(zhí)兩份。
建設工程合同管理真題及答案篇十三
工程名稱：__________________________________
工程地點：__________________________________
合同編號：__________________________________
由設計人編填)
設計證書等級：______________________________
發(fā)包人：____________________________________
設計人：____________________________________
簽訂日期：__________________________________
深圳市規(guī)劃與國土資源局監(jiān)制
發(fā)包人：____________________________________
設計人：____________________________________
發(fā)包人委托勘察人承擔______________________________工程設計，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條本合同依據下列文件簽訂
1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。
1.2《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規(guī)定》。
1.3《深圳市城市規(guī)劃條例》、《建設用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。
1.4國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規(guī)和規(guī)章。
1.5建設工程批準文件。
第二條本合同設計項目的內容
2.1工程名稱：__________________________
2.2設計指標
建設用地面積
建筑總面積
規(guī)定建筑面積
建筑高度或層數
建筑覆蓋率
第三條發(fā)包人應向設計人提交的有關資料及文件：
序號，資料及文件名稱，文件編號，份數，提交日期，有關事宜。
《建設用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》
第四條設計人應向發(fā)包人交付的設計資料及文件：
序號
資料及文件名稱
份數
提交日期
有關事宜
第五條本合同設計收費估算為____________元人民幣。設計費支付進度詳見下表。
付費次序
占總設計費%
付費額(元)
付費時間(由交付設計文件所決定)
第一次付費
20%定金
20%定金
說明：1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。2.在提交最后一部分施工圖的同時結清全部設計費，不留尾款。3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定，多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時，雙方另行簽訂補充協議。4.本合同履行后，定金抵作設計費。
第六條雙方責任
6.1發(fā)包人責任：
6.1.1發(fā)包人按本合同第三條規(guī)定的內容，在規(guī)定的時間內向設計人提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責，發(fā)包人不得要求設計人違反《建設用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規(guī)定及國家有關標準進行設計。
6.1.2發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以內，設計人按合同第四條規(guī)定交付設計文件時間順延;超過規(guī)定期限15天以上時，設計人員有權重新確定提交設計文件的時間。
6.1.3發(fā)包人變更委托設計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，發(fā)包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。
在未簽合同前發(fā)包人已同意，設計人為發(fā)包人所做的各項設計工作，應按收費標準，相應支付設計費。
6.1.4發(fā)包人要求設計人比合同規(guī)定時間提前交付設計資料及文件時，如果設計人能夠做到，發(fā)包人應根據設計人提前投入的工作量，向設計人支付趕工費。
6.1.5發(fā)包人應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。
6.1.6發(fā)包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術。未經設計人同意，發(fā)包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發(fā)生以上情況，發(fā)包人應負法律責任，設計人有權向發(fā)包人提出索賠。
6.2設計人責任：
6.2.1設計人應嚴格按照《建設用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規(guī)定，有關工程強制性標準，國家和地方技術規(guī)范、標準、規(guī)程及發(fā)包人提出的設計要求，進行工程設計，技術經濟指標符合《深圳市建筑技術經濟指標計算規(guī)定》，按合同規(guī)定的進度要求提交質量合格的設計資料，并對其負責。
6.2.2設計人采用的主要技術標準是：__________________
6.2.3設計合理使用年限為__________________年。
6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規(guī)定的內容、進度及份數向發(fā)包人交付資料及文件。
6.2.5設計人交付設計資料及文件后，按規(guī)定參加有關的設計審查，并根據審查結論負責對不超出原定范圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規(guī)定時限交付設計資料及文件，本年內項目開始施工，負責向發(fā)包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，設計人仍負責上述工作，但應按所需工作量向發(fā)包人適當收取咨詢服務費，收費額由雙方商定。
6.2.6設計人應保護發(fā)包人的知識產權，不得向第三人泄露、轉讓發(fā)包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發(fā)生以上情況并給發(fā)包人造成經濟損失，發(fā)包人有權向設計人索賠。
第七條違約責任
7.1在合同履行期間，發(fā)包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發(fā)包人己付的定金;已開始設計工作的，發(fā)包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。
7.2發(fā)包人應按本合同第五條規(guī)定的金額和時間向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，發(fā)包人均按7.l條規(guī)定支付設計費。
7.3設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人員錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發(fā)包人支付賠償金，賠償金由雙方商定為實際損失的____________%.
7.4由于設計人自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。
7.5合同生效后，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還定金。
第八條其他
8.1發(fā)包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協議或技術咨詢服務合同。
8.2設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖，由發(fā)包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規(guī)定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程設計收費標準》規(guī)定的份數，設計人另收工本費。
8.3本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構配件和設備，應當注明其規(guī)格、型號、性能等技術指標，設計人不得指定生產廠、供應商，發(fā)包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時，所需要費用由發(fā)包人承擔。
8.4發(fā)包人委托設計配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用，除制裝費外，其它費用由發(fā)包人支付。
8.5發(fā)包人委托設計人承擔本合同內容之外的工作服務，另行支付費用。
8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。
8.7本合同發(fā)生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由_____仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。
8.8本合同一式____________份，發(fā)包人____________份，設計人____________份。
8.9本合同經雙方簽章并在發(fā)包人向設計人支付訂金后生效。
8.10本合同生效后，按規(guī)定到深圳市規(guī)劃與國土資源局或其派出機構備案。雙方履行完合同規(guī)定的義務后，本合同即行終止。
8.11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
8.12其它約定事項：_______________________________
發(fā)包人名稱：______________設計人名稱：_______________
(蓋章)(蓋章)
法定代表人：(簽字)______法定代表人：(簽字)_______
委托代理人：(簽字)______委托代理人：(簽字)_______
住所：____________________住所：_____________________
郵政編碼：________________郵政編碼：_________________
電話：____________________電話：_____________________
傳真：____________________傳真：_____________________
開戶銀行：________________開戶銀行：_________________
銀行帳號：________________銀行帳號：_________________
建設行政主管部門備案：____鑒證意見：_________________
備案號：__________________經辦人：___________________
備案日期：____年___月___日鑒證日期：_____年___月___日
看了“深圳市建設工程合同范本”的人還看了：
4.深圳市家政服務合同范本
建設工程合同管理真題及答案篇十四
標準版建設工程合同
合伙人（以下簡稱甲方）：____________身份證號碼：________________
合伙人（以下簡稱乙方）：____________身份證號碼：________________
為建設好房地產投資建設的號樓工程，保證工程質量、建設工期、保障工程實施達到預期的各項計劃和指標，雙方就合同條款的有關事宜本著平等、自愿、公平和誠信的原則達成如下合作協議，本協議與將來備案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力，請雙方自覺遵守。
一、工程概況
工程名稱：__________________
工程地點：__________________
工程內容：__________________
資金來源：__________________
二：工程承包范圍
承包范圍：樁基、土建和安裝（樁基由甲方分包不收取任何費用）
三：工程承包方式
承包方式：包工包料施工，但鋼材、水泥、商品混凝土、門窗、水電暖通主材、高級裝飾材料由甲方供應及水電施工由甲方提供。（甲供材料款不進入直接費，乙方決算時鋼材、水泥、商品砼按定額含量所購材料市場___%取費進入決算，（材料費檢測和馬造________年___號文件的_____由甲方一次性支付______萬元_____包干價）。
水電主材（計取___%保管費加稅金），門窗、消防系統(tǒng)、人防系統(tǒng)、智能化系統(tǒng)、暖通工程及防盜門、安裝工程及其他專項分包工程由甲方另行分包并組織施工，乙方不對該部分進行工程預算，前述甲方分包工程應向乙方支付___%的配合費，配合費內容包括：留眼、補眼共用腳手架（不含分包單位需單獨搭設的手腳架）和垂直運輸機械、影響進度安排、作業(yè)降效等。除此之外，乙方不得再向甲方收取配合費。分包項目水電費用由分包單位另行掛表。另外，電梯按每臺______元人民幣付配合費。
四、合同工期
開工日期：甲方通知進廠為準
竣工日期：___層___個月完成，___層___個月完成。（從乙方破土動工開始計算）。（指承包的土建、安裝工程）。
五、合同價格
本工程合同金額：暫定價約為______萬元，具體數額按以下條款予以確定。
六、結算方式
1.采用可調價合同，以會審后的'施工圖紙和工程設計變更通知單及現場簽證為計算依據，按工程量據實核算。
2.結算依據：定額執(zhí)行________年《______省綜合估價表》、及________年《______省建設工程補充定額估價表》裝飾采用________年《______省裝飾工程綜合估價表》，安裝執(zhí)行________年《全國統(tǒng)一安裝定額______省單位估價表》定額。乙方采購材料價格參照從施工至竣工期間____市造價部門公布的市場材料信息價加權平均價下浮___%（沒有信息價的由甲乙雙方確定價格）。不同階段的施工工期要以監(jiān)理公司和工程部負責人簽證為準。定額人工按________年33號文件新規(guī)定執(zhí)行，如有政策調整，甲方不承擔任何責任。注：（不再調整）
標準：本工程___層樓按三類工程類別收取，優(yōu)惠讓利綜合費率下浮___個點，___層樓按三類工程類別收取，優(yōu)惠讓利綜合費率下浮___個點。五層及以下樓按四類工程類別收取，優(yōu)惠讓利綜合費率下浮___個點。
七、工程款的支付
1.在單位工程施工到春節(jié)期間，甲方須向乙方支付已玩擦很能夠工程量的___%的工程款。
2.在后期施工中，乙方每月____日向甲方上報經現場監(jiān)理符合認可的當月完成工程量，以甲方審核的工程量為工程款支付依據，如乙方向甲方提交工程量報告后____日內，甲方未向乙表示異議，視同甲方接受該工程量報告。
3.甲方在每月___號前（節(jié)假日順延）根據一份上月上報經監(jiān)理、甲方審核后的已完成工程量的___%支付乙方工程進度款。（如遇特殊情況雙方協商解決）。
4.工程取得竣工驗收報告合格后___天內，甲方向乙方支付至已完成工程量的___%工程款；工程竣工決算審計應在業(yè)內資料上報市城建檔案歸檔并出具歸檔合格備案單后___個月內完成，另外___%的工程款在工程竣工驗收備案并審計結束后十天內付清。
5.生于的___%工程款作為本工程的保修金，該保修金在竣工驗收合格后的________年內支付。此款項___%工程量保修金，甲方在竣工驗收、備案期間代乙方繳納到市建管處，保修期滿乙方到建管處領取。
八、違約責任
1.若雙方中任何一方違約，違約方須向對方賠償由此造成的實際經濟損失。
2.甲方應以議標方式（乙方應選二家施工企業(yè)參與投標）選定乙方承接《______號樓》工程。涉及其他二家企業(yè)參與投標，費用由乙方自付。
3.乙方應當確保自購的各種施工材料的產品質量和本項目工程的施工質量，若因乙方選材不當和施工中發(fā)生質量問題有乙方自行全部承擔，乙方應按照《勞動法》、《安全法》用工。乙方在施工過程中如發(fā)生安全意外事故由乙方全部負責，甲方不承擔任何形式的連帶責任且乙方應處理好周邊居民單位關系，文明施工，不擾亂市民正常生活，工作秩序。
4.由于乙方施工過程中存在工程質量瑕疵，并被他人發(fā)現和取證，使甲方市場信譽下降給甲方造成損失的，乙方應承擔由此而產生的全部責任。若由于甲方原因造成工程停工或相關事項產生的損失由甲方全部負責。
5.工期每提前一天按______元獎勵，每逾期一天按4000元罰款。若由于甲方原因造成停工工期順延并承擔相應的損失。
九、履保證金
1.本項目履約保證金______萬元人民幣
2.該保證金小高層竣工之日起退還全款的___%，高層竣工之日退還剩余的___%
3.本保證金不計利息。甲方超期還款時，超期之日起，每天按銀行利息支付。
十、其他事項
1.本協議書未盡事宜，由雙方另行協商解決。
2.本協議與格式合同文本具有同等法律效力，在各文本內容不一致時執(zhí)行本協議書的規(guī)定。
3.安裝審定的工程量，甲方將工程款轉入乙方在______設立的銀行賬戶，確保甲方付給乙方的工程款全部用于該項目的建設，若因工程款的流逝給甲方帶來直接或間接的損失，由乙方全部負責。
5.乙方對外簽訂的任何材料購銷合同等所產生的經濟法律責任，由乙方自負全責，甲方不承擔任何連帶責任，甲乙雙方采購的材料檢驗若需檢測由乙方承擔檢測檢驗費。
6.乙方不得將本工程轉包或分包。
7.甲乙雙方按照國家有關規(guī)定辦理相關手續(xù)。
8.甲方向乙方一次性支付風險金壹仟元整（包干價）。
9.凡因本協議發(fā)生爭議，雙方友好協商解決；協商不成時，由___________委員會裁決。
10.雙方當事人對本協議全部條款的理解完全一致，本協議書經甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本協議一式四份，雙方各執(zhí)貳份。
甲方：____________聯系方式：________________
乙方：____________聯系方式：________________
簽訂日期：________年____月____日________年____月____日
建設工程合同管理真題及答案篇十五
貸款方：
聯系方式：
借款方：
聯系方式：
根據國家規(guī)定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條借款用途：
第二條借款金額
借款方向貸款方借款人民幣______元。
第三條借款利率
自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規(guī)定的借款期內，年息為______%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率______%。
第四條借款期限
借款方保證從______年____月起至______年____月止，用國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。
第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第六條違約責任
貸款方保證按照本合同的規(guī)定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條貸款方有權檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執(zhí)行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統(tǒng)計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的，應按規(guī)定減收利息。
第八條本合同條款以外的其它事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定辦理。
第九條爭議解決方式
甲乙雙方在本合同履行期間如果發(fā)生爭議，雙方應該協商解決，協商不成，任何一方可向本合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十條本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。
本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報送主管部門、總行、分行各一份，具有同等法律效力。
貸款方：
負責人：
___年____月____日
借款方：
負責人：
___年____月____日
建設工程合同管理真題及答案篇十六
申請借款單位：__________________(以下簡稱甲方)，由______________單位擔保，并經_____________批準，向______________信托投資公司(以下簡稱乙方)申請借款，雙方議定以下條款，共同遵守：
第一條甲方申請借款總額為人民幣______________.借款用于____________________________，保證專款專用。
第二條乙方根據甲方報送的工程用款計劃和用款借據及時審查發(fā)放貸款，以保證甲方工程需要。甲方違反政策、擅自改變計劃，挪用貸款或物資，乙方有權停止發(fā)放貸款。被挪用的貸款要加收百分之五十的利息或如數扣回。
第三條借款期限定為_______年_______月(指從第一筆貸款之日起到最后還清全部本息)。借款利率，月息為_______‰;年息為_______%(如國家利率調整：1.利率不變;2.相應調整)，按_______計收利息。貸款逾期不還，按國家規(guī)定的相應貸款利率加收百分之二十利息。
第四條甲方保證按期歸還貸款。甲方如不能按期還清貸款，擔保單位必須承擔連帶還款責任。乙方有權從甲方或擔保單位存款賬戶中扣回。
第五條甲方同意按時向乙方報送工程進度、貸款使用情況的統(tǒng)計報表和資料，為乙方工作提供方便。
第六條簽定本合同后，貸款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按規(guī)定的時間提用借款，都應視違約，并視違約天數、額度，每天按_______付違約金。
第七條本合同一式叁份，由甲乙雙方和擔保單位各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
借款單位：(蓋章)_________________貸款單位：(蓋章)_________________
建設工程合同管理真題及答案篇十七
建設工程借款合同
合同編號：
貸款方：___
借款方：___
根據國家規(guī)定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條 借款用途_________________________________________________________
第二條 借款金額 借款方向貸款方借款人民幣(大寫)__元。預計用款為__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。
第三條 借款利率 自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規(guī)定的借款期內，年息為__%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率20%。
第四條 借款期限 借款方保證從__年_月起至__年_月止，用國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。預定為__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。
第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第六條 貸款方保證按照本合同的規(guī)定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條 貸款方有權檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執(zhí)行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統(tǒng)計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的，應按規(guī)定減收利息。
第八條 本合同條款以外的其它事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定辦理。
第九條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方___(蓋章) 貸款方___(蓋章)
負責人：___ 負責人：___
地 址：___ 地 址：___
簽約日期：___
簽約地點：___
建設工程合同管理真題及答案篇十八
工程項目名稱：_________
承包單位：_________
承包單位所在地址：_________
為了規(guī)范建設市場，確保建設工程高效，優(yōu)質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監(jiān)察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________有關要求，并經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。
1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規(guī)定。
2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規(guī)定，如發(fā)現有違反規(guī)定的，除給予當事人批評教育外，應視情節(jié)輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。
3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監(jiān)督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。
4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規(guī)定登記上交。
5.甲方人員在工程建設項目中發(fā)現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報告主管領導。
6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規(guī)定，支持甲方執(zhí)行有關規(guī)定和制度。
7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育，按時出席甲方召集的有關會議。
8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的后果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。
9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。
10.乙方在工程項目建設中發(fā)現甲方人員有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并及時告知甲方單位主管領導;情節(jié)嚴重的可向區(qū)有關部門投訴或舉報。
11.本協議使用時間：本工程發(fā)包，建設，竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協議的行為。
12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受托監(jiān)理單位。
13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門，紀檢監(jiān)察部門，檢察部門對本協議執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查直到處罰。
14.本協議一式六份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建筑管理所一份，送甲方紀檢，檢察室備案一份。
甲方：_________乙方：_________
法人代表：_________法人代表：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程合同管理真題及答案篇十九
木門定制合同范本
木門定作合同
__________(簡稱甲方)，向______木器加工廠(簡稱乙方)，定作下列木器家具，經雙方協商訂立本合同，共同信守。
1.木料：_________________甲方供應，乙方完成定作的家具后，如有余料應退還給甲方。
2.規(guī)格標準：_________________按圖紙式樣規(guī)格制作。
圖號
家具名稱
單位(個)
數量
單價
總價
油漆顏色
交貨日期
以上共計加工費人民幣(大寫) _______________
3.技術標準：_________________按統(tǒng)一規(guī)定的企業(yè)標準執(zhí)行。
4.交貨地點和付款辦法：_________________在乙方廠內交貨，由甲方自提;在交貨日期前，乙方可陸續(xù)交貨，甲方可陸續(xù)驗收付款。
5.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時，應由違約者負賠償責任。
本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)
經手人：_____________經手人：______________
__________年_____月_____日簽訂
建設工程合同管理真題及答案篇二十
甲方：乙方：根據《民法典》的規(guī)定，甲、乙雙方在平等自愿的原則上，經協商一致，簽訂本合同。
一、甲方開發(fā)的?土方分項工程由乙方承包施工。
二、承包范圍：
1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遺留的基礎磚、石、砼的挖掘，破碎、裝卸、運輸和清理棄至場外。
2、施工所需的機械、工具、能耗、維修等均由乙方承擔。
三、承包價格：
1、土方、建筑垃圾、雜物、破碎快料外運，每立方米?元，甲方需留用的土方，乙方應在甲方指定位置及要求堆放，每立方米?元。以上價格的工作內容包括挖、裝、運、卸、外運，還包括途中產生的費用和卸物的地點由乙方解決和費用承擔。
2、施工時遇到體積大于0.6立方米砼、鋼砼，或厚度在30厘米以上的基礎需要破碎，按實際體積計算，破碎費每立方米?元。
3、砼地坪厚度超過20厘米，需要使用炮頭機打，每平方米?元，含破碎物清理外運。
四、工程量、計量方式：原始地面標高每棟房屋測6-8個點的平均數，由甲、乙雙方共同測量并做好記錄。(監(jiān)理單位進場后可同時參加)，參加人員簽字后土方開挖，待基坑挖好后，基底標高再測量記錄，經參加人員簽字生效，(砼破碎工程也同樣記錄、簽字生效)。記錄表格采用土方測量記錄單(甲方提供)。
五、施工質量和進度：乙方在施工進度中應根據甲方和監(jiān)理人員指定的時間、施工范圍和施工圖要求進行施工，工作完成后應?甲方和監(jiān)理對質量認可后雙方測量簽單。
六、安全、文明施工：
1、乙方應定期對所屬員工進行安全生產和文明施工教育，并做好安全工作措施，現場管理人員和操作人員必須有上崗證，因安全事故而引起的一切損失由乙方承擔。
2、施工過程中，遇到通信光纜，電纜和文物等重要跡象應立即停止施工，報告現場管理人員或甲方領導，待事情處理后再施工。
七、付款方式：
1、考慮到施工周期(各棟房屋不一定同時開工)，定于每月的?號結算一次，結算根據施工時每棟房子已經簽字的記錄單，按完成量的70﹪付款，余款待小區(qū)改期工程全部完工1個月后的3個月工作日內結清。
2、付款時憑稅票并經相關人員簽字注明已完成付款的房屋樓號。
八、其它事項：
1、如甲方需工程進度加快而乙方無法跟進施工時，甲方可另行施工單位進場施工。
2、由于甲方付款不到位，乙方可順延工期。
九、本合同經雙方商定，不得違約，如一方違約，則守約方有權解除合同。?如在合同履行過程中發(fā)生爭議，應協商解決。如協商不成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，經雙方簽字蓋章后生效。甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________________年____月____日
________年____月____日
建設工程合同管理真題及答案篇二十一
借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發(fā)放。為明確雙方責任，恪守信用，根據有關規(guī)定，特簽訂本合同。
第一條、本年度貸款方向借款方計劃發(fā)放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元，用于_________.本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。
第二條、本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行專款專用。不得用于擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規(guī)定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區(qū)耗能高的產品項目、地方級建設項目的.儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。
第三條、自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規(guī)定的借款期內，月利率為_________。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%.
第四條、借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規(guī)定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。
第五條、貸款方保證在下達的貸款指標額度內發(fā)放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。
第六條、貸款方有權檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執(zhí)行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統(tǒng)計等方面的文件資料。借款方不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，并對違約使用部分加收罰息_________%.
第七條、本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定辦理。
第八條、本合同經雙方簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章后各執(zhí)一份，報送_________各一份。
借款方(公章)_________貸款方(公章)_________
負責人(簽字)_________負責人(簽字)_________
地址：_________地址：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程合同管理真題及答案篇二十二
借 款 方：
法定代表人：
地 址：
貸 款 方：
法定代表人：
地 址：
根據國家法律規(guī)定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條 借款用途：________________________________________
第二條 借款金額：借款方向貸款方借款人民幣 (大寫)元。預計用款為一年 元; 年 元; 年 元; 年 元; 年 元;
第三條 借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規(guī)定的借款期內，年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.
第四條 借款期限：借款方保證從 年 月起至 年 月止，就國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。預定為 年 元; 年 元; 年 元; 年 元; 年 元;。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第六條 代款方保證按照本合同的規(guī)定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條 貸款方有權檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執(zhí)行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統(tǒng)計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的，應按規(guī)定減收利息。
第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定辦理。
第九條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方：____________(蓋章) 貸款方：____________(蓋章)
代表人：____________ 代表人：____________
年 月 日 年 月 日
建設工程合同管理真題及答案篇二十三
甲方：_____________________(以下簡稱甲方)
乙方：_____________________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議并共同遵照執(zhí)行。
第一條：工程名稱：
第三條：工程范圍：見附件.
第四條：工程總價：
人民幣 (此項為投標價，支付以實際工程量為依據，此為稅后價)，乙方包工包料。
第五條：
5.1竣工日期：(竣工報告為準) 交付日
5.2合同總工期： 元。
5.3甲方付款不以乙方向其提供發(fā)票為前提。
第六條：本工程質量標準
按設計文件及相關規(guī)范規(guī)定的標準施工且符合國家相關驗收標準。
第七條：代表
甲方應指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認為是甲方的正式文件，此項人員的授權委托書作為本合同的一部分。如發(fā)生變更，甲方應當自變更后即日書面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔。
第八條：工地管理
8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業(yè)技能教育，在施工過程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發(fā)生。
8.2嚴格執(zhí)行工地上的各項管理制度,施工現場必須做到文明施工，做到工完場清，垃圾歸堆并運送指定地點。
8.3 乙方進入施工現場后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。情節(jié)嚴重移交司法部門處理。
第九條：設備、材料、通行及配套
9.1 甲方提供乙方臨時用房，以及為了履行完成、養(yǎng)護分包工程所需的暫時或永久性質的設備。
9.2 本工程使用的材料：見附件。
9.3 乙方堆置器材設備之場所，應在甲方許可之范圍內，不得妨礙工程之進行與街道之暢通。甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應向乙方提供使其設備足夠能進入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。
9.4本工程施工期間工地及相關場所臨時水電設施由甲方負責提供，甲方應隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設施之安全正常營運。
第十條：工程保險
10.1乙方應對其員工購買保險
10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應當享有保險單內利益，甲方應當將乙方享有的利益注明或特別載列于保險單上和附表本部份之上。
10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。
10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外，工期延長，應由甲方支付續(xù)保費用。
第十一條：變更設計
11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：
11.2經由本合同雙方協商一致減少的事項。
11.3為了甲方利益，由乙方可以書面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項。
11.4所增加或變更之費用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。 11.5減少之工程，甲方除承擔乙方已購材料之損失外，還應支付乙方為此支付合理的費用。
第十二條：工程延期
12.1須延長完工日期時，乙方可于原因發(fā)生后3日內據實將工程延期通知單書面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。
12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。
第十三條：驗收
13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位時，甲方應在接到乙方通知之時起24小時內進行驗收。
13.2本工程進度于符合完工或階段性驗收標準時，乙方應以書面報請完工驗收。經監(jiān)理工程師認可后，由甲方驗收。
13.3乙方在驗收前3日，將驗收日期以書面通知甲方，如甲方不能按時參加，須提前2日書面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。 13.4甲方在收到乙方通知后3天內未進行驗收、也未提出延期的，乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認可，通知的驗收日期即視為驗收合格之日，作為支付合同價款的依據。
13.5本工程竣工并經甲方驗收合格后，乙方應在10天內移交予甲方。驗收合格之日即視為所有權及相關權利義務發(fā)生轉移。
第十四條：違約及損害賠償責任
14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應給付另一方按工程總價10%計算之違約金。
14.2一方要求減少工程金額達原合約金額之百分之二十。
14.3一方要求停工達15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外 。
14.4一方有停業(yè)、倒閉、破產或財務發(fā)生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。
14.5本合約依上述原因而終止或解除時，或因其它原因致使合同但發(fā)生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。
14.6除能夠證明是乙方故意不按時進場施工的，甲方應賠償乙方違約金15萬元。
14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應按每人100元/天對乙方承擔賠償金，并支付乙方因停工或延期而發(fā)生之費用包括但不限于施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。甲方應于通知停工之十日內主動賠償乙方。
14.8甲方不按照合同約定準時支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。
第十五條：糾紛處理
甲乙雙方如對本合約條款發(fā)生爭議，雙方應平等協商，協商不成，由 人民法院管轄。
第十六條：其它
16.1合約時效：本合同經雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。
16.2合同份數：本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。
16.4一方提供之地址為可送達之地址，如果變更應及時通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程合同管理真題及答案篇二十四
招標編號：
(投標侯選人名稱)：
鑒于你單位已通過招標人組織的的投標資格預審，且已確認將按即將發(fā)出的招標文件的要求參與上述工程的投標，現邀請貴司作為資格預審合格的投標人就上述工程的施工招標進行密封投標。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程規(guī)模：
結構形式：
場地面積：
計劃開工日期：
計劃竣工日期：
質量等級：
資金來源：
招標范圍：
二、招標文件的取得招標文件將于年月日時至時在以下地點發(fā)售： 地 址：聯系人：每套招標文件售價為，以方式支付給 。(說明費用是否退還，是否要求準備圖紙等的押金以及具體規(guī)定，還應說明購買多套招標文件的規(guī)定)
三、投標地點及截止時間本招標工程投標截止時間為年月日時分。投標人應按前款規(guī)定的時間或按招標文件規(guī)定所延長的時間到以下地點遞交投標文件：
地址：
如果投標人在非投標截止時間當日遞交投標文件，投標人應將投標文件遞送至下列地址：地 址：聯系人：
四、開 標本招標工程將于年月日時分在以下地點開標：
地址：
投標人須按招標文件的有關規(guī)定派代表出席。
五、自投標截止日期起，投標文件有效期為日歷天。
六、中標通知書將在年月日之前發(fā)出(傳真有效)。
七、如投標人需咨詢有關本工程招標投標的其它事宜，請按下述方式聯系：
地 址：
聯系人：電話/傳真：
招標人：(蓋章)
法定代表人或授權委托人：(簽字)
日期：年月日
經辦人：
日期：年月日
建設工程合同管理真題及答案篇二十五
發(fā)包人(全稱)：_______________________
承包人(全稱)：_______________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_______________________
工程地點：_______________________
工程內容：_______________________
工程立項批準文號：_______________________
資金來源：自籌
二、工程承包范圍
承包范圍：施工圖內除合同約定的發(fā)包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發(fā)包人提供)
三、合同工期
開工日期：_____年____月___日(實際開工日期以發(fā)包人、監(jiān)理人下達開工令為準);
竣工日期：_____年____月___日;
合同工期總日歷天數：______天。
四、質量標準
工程質量標準：合格(其中主體為優(yōu)質結構)
五、合同價款
金額(大寫)：________;預算價約計_______萬元。
六、組成合同文件
本合同文件包括：
1、本合同協議書;
2、圖紙;
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、違約、索賠和爭議
1、發(fā)包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償;
2、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。
八、工程結算
1、工程竣工驗收報告經發(fā)包方認可后____天內，承包方向發(fā)包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容，進行工程竣工結算。
2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為：
竣工結算工程款=預算(或概算)或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額-預付及已結算工程價款-保修金。
3、發(fā)包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金 ，發(fā)包人從應付的工程款中預留，用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金，質量保證金為___________________________________元(人民幣);：____________元(人民幣)。
九、合同生效合同訂立時間：__________年______月______日
1、合同訂立地點：________________________。
2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規(guī)定并無任何糾紛后合同自行解除。
發(fā)包人：_______________________
法定代表人：_______________________
_______年______月_____日
承包人：_______________________
法定代表人：_______________________
_______年______月_____日
建設工程合同管理真題及答案篇二十六
發(fā)包方(以下簡稱甲方)
承包方(一下簡稱乙方)
本工程于20xx年----月----日議定，由乙方承建。為明確甲、乙雙方在施工過程中權利和義務，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合工作，保證質量按期完成任務，根據《中華人民共和國建筑合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》經雙方協商簽訂本合同以使共同遵守。
第一條 工程概況
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包范圍：
四、結構形式及建筑面積：
第二條 承包方式和工程造價
一、承包方式：按甲、乙雙方商定后意見及預算項目工程，包工我、包工期、包質量、包安全
二、承包金額，暫定工程造價：
第三條 工期總天數(有效工期)----天
一、開工日期于20xx年----月----日開工，竣工日期于20xx年----月----日竣工。
三、竣工日期，遇到有下列情況經甲方簽證，工期方可順延
1、因遇人力不可抗拒的自然災害造成停工。
2、工程變更。
3、其他原因。
四、物資材料
凡乙方采購的物資材料要及時通知甲方，經驗收合格后方可用于工程上。凡由乙方采購的物資，資料不符合要求的，而造成的損失，應由乙方負責。
五、工程支付方式
工程施工隊進場撥付包工，工程資----，主體一層封頂后撥----，主體合格后撥---，總體驗收合格后撥----(包括材料)
六、乙方負責
1、按《施工及技術驗收規(guī)范》要求進行精心施工，確保工程質量，確保工期，由乙方造成的返工，停工費用由乙方承擔(包括材料)
2、按施工安全要求和文明施工要求，搞好安全和文明施工，由于自身原因造成的設備損壞和人員傷亡事故的，其費用乙方自負
3、若因乙方責任發(fā)生的人身傷亡施工員，其費用均由乙方負責。
4、乙方進場前后，運輸費、機械費、人工費等由乙方負責。
5、乙方不得拖欠工人工資，若拖欠工人工資或工人上訪鬧事，與甲方無關。
七、因一方不履行合同，而造成的經濟損失，由違約方承擔經濟責任和賠償對方的經濟損失。
八、在履行合同中若雙方發(fā)生爭議，應本著實事求是的原則，協商決定。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各1份，本合同簽字之日生效，注(未盡事宜由雙方協商后解決)
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程合同管理真題及答案篇二十七
發(fā)包方(甲方)： 承包方(乙方)：依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合室內裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發(fā)包方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：______________________________________。
1.2 工程內容及做法(室內裝飾裝修工程施工項目預算表)。
1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包方包工、包料;
(2)承包方包工、部分包料(承包方提供裝飾裝修材料表)，發(fā)包方提供部分材料(發(fā)包方提供裝飾裝修材料表);
(3)承包方包工、發(fā)包方包料(發(fā)包方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限________個工作日，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。
1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：________________________元,小寫:______________元(室內裝飾裝修工程報價單)。
第二條 工程監(jiān)理 若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯系方式及監(jiān)理工程師的.職責等通知承包方。
第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：
(1)發(fā)包方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發(fā)包方委托承包方設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包方支付(此費用不在工程價款內)。
第四條 發(fā)包方義務
4.1 開工前________天，為承包方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負責協調施工隊與周邊鄰居之間的關系;
4.4 不拆室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);
4.5 施工期間發(fā)包方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛(wèi)及消防等項工作;
4.6 參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條 承包方義務
5.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程;
5.2 嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;
5.3 保護好原室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
5.5 施工期間現場施工人員安全責任由乙方負責。
第六條 工程變更 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議(或變更項目預算表)，同時調整相關工程費用及工期。
第七條 材料的提供
7.1 由發(fā)包方提供的材料、設備。發(fā)包方應在材料運到施工現場前通知承包方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
7.2 由承包方提供的材料、設備(承包方提供裝飾裝修材料表)，承包方應在材料運到施工現場前通知發(fā)包方，并接受發(fā)包方檢驗。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發(fā)包方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
8.2 因發(fā)包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延; 因發(fā)包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發(fā)包方承擔，工期順延。
8.3 發(fā)包方未按期支付工程款，工期相應順延。
8.4 因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延; 因承包方原因造成工程質量存在問題的，在____日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔，工期協商順延, 同一質量問題
第二次整改工期不順延。
第九條 質量標準：雙方約定本工程施工質量標準：，施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，由____省裝飾協會主管部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包方承擔。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
(1)水電施工改造完工, 開關插座定位驗收; 防水層經48小時試水不漏;
(2)泥工粉砌新墻完畢, 墻、地磚鋪貼完工;
(3)木工吊頂,木制品完工;
(4)油漆工程完工;
(5)全部工程完工。 承包方應提前兩天通知發(fā)包方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。
10.2 工程竣工后，承包方應通知發(fā)包方驗收，發(fā)包方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續(xù)。
10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月，12個月后收費保修。保修內容為本公司施工過的項目，因外力引起的損壞和其它單位提供的設備，工程項目收費維修。
第十一條 工程款支付方式1
1.1 雙方約定按以下__2_方式支付工程款：
(1)合同簽定后，發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款的35%預付款，即_________元;水電改造完工后，發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款的45%進度款，即___________元;木作工程工程完工后發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款20%余額款加(減)增減項,即_________元(-增減項)。全部工程竣工驗收合格后三天內支付余款5%,即_________元.( 2 )其他支付方式：1
1.2 工程驗收合格后，承包方應向發(fā)包方提出工程結算，并將有關資料送交發(fā)包方。發(fā)包方接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)并簽字，發(fā)包方應在簽字后三天內向承包方結清每期工程進度款。1
1.3 工程款全部結清后，承包方應向發(fā)包方開具正式統(tǒng)一發(fā)票(稅金另計)。
第十二條 違約責任1
2.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。1
2.2 未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包方負責。1
2.3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。1
2.4 發(fā)包方未按期支付每次工程進度款的(驗收簽字____日內)，每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價2‰元,七天后乙方可中止合約。1
2.5 由于承包方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價2‰元。
第十三條 合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交____省裝飾協會或_________________________________________________仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 幾項具體規(guī)定1
4.1 工程施工中產生的垃圾，由承包方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發(fā)包方負責支付垃圾清運費用 (此費用含在工程價款內)。有關單位向發(fā)包方收取的各項收費和押金由發(fā)包方支付(此費用不在工程價款內)。1
4.2 施工期間，承包方每天的工作時間為：上午________點______分至______點______分;下午______點______分至______點______分。
第十五條 其他約定事項：1
6.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。1
6.2 本合同簽訂后工程不得轉包。1
6.3 本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份。1
6.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。承包方(乙方) (簽字、蓋章)： 發(fā)包方(甲方)(簽字、蓋章)： 法定代表人(簽字)： 委托代理人(簽字):委托代理人(簽字)： 身份證號：聯系方式： 聯系方式：________年____月____日
建設工程合同管理真題及答案篇二十八
發(fā)包方(全稱)：(以下簡稱為甲方)承包人(全稱)： (以下簡稱為乙方依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就電焊工程施工事項經協商達成一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：中學電焊維修工程
2、工程地點：學校操場欄桿及乒乓球場。
二、工程承包范圍與承包方式
1、承包范圍：學校主路東欄桿圍墻進行維護維修;同時焊接安裝八個乒乓球臺架子。
2、承包方式：本工程由乙方以包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的方式承包。
三、合同工期
1、土方開工日期：定為________年____月____日
2、工期要求：預計工期一個月。
四、質量標準
1、工程質量標準：按規(guī)范要求施工，并服從甲方的要求。
2、因乙方施工原因產生的事故，均由乙方承擔。
3、乙方必須做好施工安全預案，該預案必須經甲方認可。
4、乙方于本合同簽訂____日內，向甲方交納1000元質量保證金。
五、合同價款本合同內所有工程量按中標預算價格計算，不得擅自提價，工程實際總價不得超出中標價格，超出部分甲方不予承擔。
六、付款方式：
1、乙方應向甲方提供相應金額的工程建筑發(fā)票，否則甲方有權延遲付款，并不視為甲方付款違約。
2、工程全部完成，甲方支付乙方總成工程款的70%并退還保證金;
七、竣工驗收本合同所指竣工驗收合格為經甲方簽字確認的，對本合同范圍內的工程頒發(fā)的竣工驗收證明內注明的通過日期。
八、履約保證金、違約責任
1、乙方有下列情形之一的，甲方有權終止本合同，并由乙方承擔全部責任：乙方無故停工達三天以上，且經甲方催促仍不復工的;因乙方原因出現安全、質量事故，或文明施工無法達到合同要求，經甲方通知整改后未能有效整改方案的;乙方未經甲方同意擅自轉包，分包工程的，甲方除追究責任外，乙方還必須支付本工程造價的15%違約金》;其它嚴重違約或嚴重損害甲方利益的行為的。
2、甲方終止合同后，乙方不得以任何理由要求甲方支付款項或退還款項，甲方有權要求乙方承擔由此造成的一切損失。
九、本合同未盡事宜另行協商，商定條款與本合同同時有效。
十、本合同一式貳份，甲、乙方各份，雙方簽字并交清保證金后生效。甲方(簽章)：法人代表：乙方承保人
建設工程合同管理真題及答案篇二十九
上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)
住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓
法定代表人：_________________黃__________執(zhí)行董事
被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生
身份證號：_____________
住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號
被上訴人(一審被告)：_________________乙公司
住所地：_________________成都市__________巷__________號
法定代表人：_________________劉__________總經理
上訴請求：_________________
1、撤銷成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。
上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。
上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。
年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發(fā)包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發(fā)生在建設發(fā)包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規(guī)則》。
根據《民事訴訟證據規(guī)則》第七十四條規(guī)定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外?！憋@然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發(fā)生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。
此致
成都市中級人民法院
上訴人：_________________甲公司
年_____月_____日
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/1483867.html】
