合同的簽訂應(yīng)當(dāng)注重合同的明確性和協(xié)商一致原則。細(xì)致入微地描述交易雙方的權(quán)益和義務(wù)是合同寫作的關(guān)鍵。在下面,我將為大家列舉一些合同樣本,希望對您起到一定的參考作用。
加工承包合同篇一
甲 方:合肥市華升泵閥股份有限責(zé)任公司 乙 方: 賬 戶:開戶行:賬 號:
一、焊接加工清單
二、雙方職責(zé)
1、本合同簽訂,經(jīng)甲方驗收合格后甲方即一次性付清焊接加工款。
2、最終按實際數(shù)量結(jié)算
3、乙方提供普票
三、本合同經(jīng)雙方簽字后有效,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日 年月日
加工承包合同篇二
發(fā)包人:(下稱甲方)。
承包人:(下稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議,雙方應(yīng)共同遵守。
一、合同標(biāo)的。
甲方將座落于的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。
二、承包方式。
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限。
1、承包經(jīng)營期限為年,即從年月日起至年月日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定,提前解除或終止協(xié)議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式。
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金:
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)。
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán),并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)。
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
4、合同期內(nèi),乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施,應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。
6、未經(jīng)甲方同意,不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔(dān)保,不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約,由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)?;驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng),對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、違約責(zé)任。
甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定,任何一方違約的,守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的,還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。
八、其它。
1、協(xié)議期滿后,甲方如重新對外發(fā)包加工的,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后,原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有,乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜,應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
年月日年月日。
加工承包合同篇三
甲方:
乙方:
本著互惠互利共同發(fā)展的原則,,就甲方二車間的原礦粗選承包給乙方生產(chǎn)管理,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議:
一、原礦粗選廠地址:
二、合同期限: 年 月 日至 年 月 日止。
四、 甲方職責(zé):
1、甲方提供現(xiàn)有的選礦設(shè)備、現(xiàn)場作業(yè)機(jī)車及運(yùn)輸車輛(司機(jī)伙食費(fèi)按乙方月均單人標(biāo)準(zhǔn)由甲方承擔(dān))、職工住宿、辦公室設(shè)施、職工食堂及灶房設(shè)備,工人洗浴設(shè)施。
2、甲方根據(jù)乙方生產(chǎn)量無條件提供滿足乙方原礦供給。
3、甲方保證乙方的生產(chǎn),生活用電,用水,尾礦堆放場地,礦石運(yùn)送和開采設(shè)備的正常運(yùn)行。
4、甲方負(fù)責(zé)配備現(xiàn)場生產(chǎn)協(xié)調(diào)人員,進(jìn)行甲乙雙方現(xiàn)場工作的.協(xié)調(diào)。
5、甲方提供乙方生產(chǎn)時所有備品備件及易損件的供應(yīng)(易燃易爆物品安全管理工作由乙方負(fù)責(zé))。
6、乙方應(yīng)每月提前申報備品、備件、易損件,由甲方統(tǒng)一采購。如因乙方已提計劃,甲方采購怠慢或儲備不足,所造成的一切損失全部由甲方承擔(dān)。
六、乙方的職責(zé):
1、乙方負(fù)責(zé)組織選礦廠的各種技術(shù)工作及勞動力的合理安排。承擔(dān)選礦廠生產(chǎn)設(shè)備的維修工作。
2、乙方負(fù)責(zé)完成甲方下達(dá)生產(chǎn)原礦石量的任務(wù)。
3、乙方負(fù)責(zé)進(jìn)廠工人的安全教育。
4、乙方至合同鑒定后進(jìn)廠工人的實際人數(shù)向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。
5、經(jīng)雙方商定乙方需向甲方繳納生產(chǎn)保證金xxx元。甲方在每月結(jié)算后從乙方結(jié)算金中扣除叁萬元作為生產(chǎn)保證金,直至扣清為止。合同期滿時,甲方在七日內(nèi)無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金,須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。
6、乙方在生產(chǎn)期間維護(hù)保養(yǎng)好甲方現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備(不包括各種生產(chǎn)車輛及與生產(chǎn)無關(guān)設(shè)備)。
7、乙方只負(fù)責(zé)處理礦石量,選礦指標(biāo)全部由甲方技術(shù)人員來完成,乙方積極配合完成。
七、結(jié)算方式:
1、結(jié)算按甲乙雙方實際處理礦石量(運(yùn)輸車數(shù),按xx噸/車計算)簽字認(rèn)可的數(shù)據(jù)報表,每自然月上報公司核實后給予結(jié)算。
2、甲方公司每月核實雙方簽字認(rèn)可的乙方生產(chǎn)量后在次月十五日內(nèi)給予發(fā)放一切承包費(fèi)用。
3、乙方員工工資發(fā)放時有雙方財務(wù)人員在場統(tǒng)一由甲方給予發(fā)放,除去工資一項,剩余款項甲方一次性付給乙方。
八、承包單價、獎罰和任務(wù):
1、承包單價為每處理一頓原礦x元人民幣。
九、甲方的權(quán)利和義務(wù):
1、甲方有權(quán)監(jiān)督、檢查乙方的選礦全過程。發(fā)現(xiàn)問題及時提出,雙方協(xié)商及時糾正處理。
2、甲方中途無故解除合同或不按月發(fā)承包費(fèi),致使乙方無法按本合同約定的去執(zhí)行。甲方應(yīng)按乙方月處理原礦石量xx萬噸(合同簽訂有效期限)進(jìn)行賠償乙方損失。
3、在乙方生產(chǎn)維修期間,材料費(fèi)用為甲方支付,人員工資由乙方承擔(dān)。如遇工藝流程改造,設(shè)備增減時生產(chǎn)的一切費(fèi)用及工人工資生活費(fèi)用全部由甲方承擔(dān)。
4、在生產(chǎn)期間如遇工傷事故發(fā)生時甲方墊付前期所有費(fèi)用,事后由保險公司賠付后給予扣除,剩余款項交付當(dāng)事工人。
5、生產(chǎn)期間由于政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產(chǎn)累計三天以上時,甲方應(yīng)相應(yīng)按日產(chǎn)量xxxx噸從承包任務(wù)中遞減當(dāng)月任務(wù)量,停產(chǎn)影響總量(xxx噸/天)剔除三天產(chǎn)量后按每噸xx元雙方結(jié)算進(jìn)行補(bǔ)償。
十、乙方的權(quán)利和義務(wù):
1、生產(chǎn)中工人生活費(fèi)、勞保用品等均有乙方自行解決。
2、確保安全生產(chǎn),并配有專業(yè)管理技術(shù)人員,在承包期負(fù)責(zé)設(shè)備保養(yǎng)和維修,如遇設(shè)備損壞雙方有專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場鑒定,如是乙方責(zé)任則有乙方承擔(dān)(如正常損耗乙方不予承擔(dān)任何損失)。
3、經(jīng)常性對工人進(jìn)行安全教育,嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程操作,管理好自己的職工。
4、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一管理,協(xié)調(diào)調(diào)配,一切以公司整體利益為主。
5、乙方員工必須遵守一切國家規(guī)定安全勞動規(guī)則。上班期間不準(zhǔn)酗酒,嚴(yán)禁打架,睡覺,脫崗,玩手機(jī)等一切與工作無關(guān)的事情。
十一、違約責(zé)任:
1、雙方嚴(yán)格遵守合同,不得違約。如有違約,由違約方向守約方賠償造成的一切經(jīng)濟(jì)損失,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
2、乙方必須按時完成甲方下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),乙方如連續(xù)兩個月不能完成甲方下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),甲方有權(quán)單方面終止承包合同。
3、雙方如有特殊原因需終止合同,應(yīng)提前1個月以書面形式告知對方。并說明原因,取得對方同意后,雙方協(xié)商終止本合同。
加工承包合同篇四
發(fā)包人:(下稱甲方)。
承包人:(下稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方承包加工甲方的__木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議,雙方應(yīng)共同遵守。
一、合同標(biāo)的。
甲方將座落于____的__木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的__木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。
二、承包方式。
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限。
1、承包經(jīng)營期限為___年,即從___年___月___日起至___年___月___日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定,提前解除或終止協(xié)議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式。
乙方承包木材廠的承包保證金為___元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金:
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)。
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將__木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán),并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)。
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
4、合同期內(nèi),乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施,應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。
6、未經(jīng)甲方同意,不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔(dān)保,不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將__木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約,由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)?;驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng),對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、違約責(zé)任。
甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定,任何一方違約的,守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金____元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的,還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。
八、其它。
1、協(xié)議期滿后,甲方如重新對外發(fā)包加工的,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后,原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有,乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜,應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決.
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
___年___月___日___年___月___日。
加工承包合同篇五
甲方委托乙方加工 ,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
1、用乙方原材料生產(chǎn)時,乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品的質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求重作,修理、減價、扣款或退貨處理。
2、用甲方原材料生產(chǎn)時,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)貨日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
1、乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得私自留存、外傳和復(fù)制品技術(shù)資料。
3、甲方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的訂作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
1、交(提)訂作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)訂作物日期的計算:乙方自備運(yùn)輸工具送交訂作物的,以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)訂作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準(zhǔn),但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。乙方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,甲方可向乙方給付預(yù)付款。乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權(quán)拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %( 10%-30%幅度)或酬金總額的 %(20%-60%幅度)違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付甲方實際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
7、實行代運(yùn)或送貨的訂作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付訂作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、 擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的 %(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的 %(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
保養(yǎng)費(fèi)時,甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如訂作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失(機(jī)器、設(shè)備等)。
6、無故拒絕接收訂作物,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方由此造成的損失。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,做出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份,同具法律效力。
甲方: 乙方 :
簽訂日期:20年 月 日 簽訂日期:20年 月 日
加工承包合同篇六
甲方:
地址:
電話:
法定代表人:
職務(wù):
國籍:
乙方:
地址:
電話:
法定代表人:
職務(wù):
國籍:
茲經(jīng)雙方同意,甲方委托乙方在加工,其條款如下:
1.來料加工和來件裝配的商品和數(shù)量:
(1)商品名稱:
(2)數(shù)量共計臺。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在或購買,清單附于本合同內(nèi)。
3.每種型號的加工費(fèi)如下:
(1)(大寫:美元);。
(2)(大寫:美元);。
(3)(大寫:美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運(yùn)至,若有(某地)短少或破損,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)充供應(yīng)。
5.甲方應(yīng)于成品交運(yùn)前1個月,開立信用證(或電匯全部加工費(fèi))用于由乙方在。
或購買零配件、消耗品及原料費(fèi)用。
6.乙方應(yīng)在雙方同意的時間內(nèi)完成型標(biāo)準(zhǔn)的加工和交運(yùn),不得延遲,凡發(fā)生無法控制的和不可預(yù)見的情況例外。
7.零件及原料的損耗率:加工時零件及原料損耗率為%,其損耗部分由甲方免費(fèi)供應(yīng),如損耗率超過%,應(yīng)由乙方補(bǔ)充加工所需之零件和原料。
8.若甲方誤運(yùn)原料及零件,或錯將原料及零件超運(yùn),乙方應(yīng)將超運(yùn)部分退回,其費(fèi)用由甲方承擔(dān),若遇有短缺,應(yīng)由甲方補(bǔ)充。
9.甲方提供加工標(biāo)準(zhǔn)零件和原料,乙方應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的設(shè)計加工,不得變更。
10.技術(shù)服務(wù):
甲方同意乙方隨時提出派遣技術(shù)人員到的要求,協(xié)助培訓(xùn)乙方的技術(shù)人員,并允許所派的技術(shù)人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪美元,其他一切費(fèi)用(包括來回旅費(fèi))概由甲方負(fù)責(zé)。
11.與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續(xù),應(yīng)由乙方予以辦理。
12.加工后的標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)運(yùn)交給甲方隨時指定的國外買主。
13.其他條件:
(1)標(biāo)準(zhǔn)的商標(biāo)由甲方提供,若出現(xiàn)法律糾紛,甲方應(yīng)負(fù)完全責(zé)任;。
(3)為促進(jìn)出口業(yè)務(wù),乙方應(yīng)儲備標(biāo)準(zhǔn)樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運(yùn)來的零件及原料中報銷。
14.本合同一式二份,甲方與乙方在簽后各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
代表:代表:
加工承包合同篇七
根據(jù)《合同法》之規(guī)定,本著互惠互利、共進(jìn)雙贏的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年pvc搬遷項目設(shè)備庫工程相關(guān)事宜,達(dá)成協(xié)議條款如下:
一、工程概況。
二、工期。
本工程的加工工期為_____________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認(rèn)可。如果甲方有變更工期順延的,必須雙方簽字認(rèn)可。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、保證材料的及時到位,不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應(yīng)及時以書面的形式通知乙方避免費(fèi)工損料。提貨費(fèi)用甲方承擔(dān)。
2、遵守以上約定并執(zhí)行。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
2、按照圖紙制作,保證工期和質(zhì)量。配合甲方審閱圖紙,如圖紙出現(xiàn)錯誤或不合理之處,應(yīng)積極主動向甲方反映進(jìn)行協(xié)商,并出具變更說明完善圖紙設(shè)計,達(dá)到甲方設(shè)計要求。
3、因甲方材料不及時到位,乙方有權(quán)停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔(dān)裝車的費(fèi)用。
4、遵守以上約定并執(zhí)行。
五、技術(shù)要求。
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套,乙方根據(jù)圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進(jìn)度表以利于工程按時完成。
2、鋼構(gòu)件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆,漆膜厚度達(dá)到設(shè)計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。
3、本工程的款項不含構(gòu)件加工竣工資料的編制費(fèi)用,如需探傷,費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),并且不含高強(qiáng)螺栓及抗滑移試驗費(fèi)。但應(yīng)為甲方提供方便的途徑以利于工程建設(shè)的順利進(jìn)展。
4、乙方在加工期間,甲方可隨時派技術(shù)人員對加工構(gòu)件進(jìn)行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達(dá)到規(guī)范要求標(biāo)準(zhǔn)讓甲方滿意。
5、構(gòu)件制作驗收執(zhí)行g(shù)b50205—20xx《鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范》。
六、付款方式。
合同簽訂3日內(nèi),甲方付給乙方總加工款的50%作為預(yù)付款,余款按提貨量分期付清。
七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責(zé)任由違約方全部承擔(dān)。
八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字或蓋章后生效。
加工承包合同篇八
合同編號:
簽訂日期:
定作方:(以下簡稱甲方)。
承攬方:(以下簡稱乙方(yifang))。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
品名:貨號:
顏色:尺碼:
第二條服裝數(shù)量。
1、計量單位:
2、數(shù)量:
第三條原材料的提供。
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質(zhì)量:
提供日期:
第四條服裝質(zhì)量。
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方(yifang)在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在2天時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并在2內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬。
1、加工單價:
2、總金額(元):
第七條包裝方式。
內(nèi)用,外用包裝,包裝費(fèi)由__方承擔(dān)。
第八條服裝交付。
1、交貨地:
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:。
第九條服裝驗收。
1.驗收期間:
2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。
4、驗收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項目進(jìn)行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金/預(yù)付貨款。
(1)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報酬結(jié)算。
1、付款期限:甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起_日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項;。
第十二條留置權(quán)。
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責(zé)任。
1、甲方的違約責(zé)任。
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的,乙方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,乙甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責(zé)任。
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的`責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費(fèi)用的10%/天。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十七條爭議解決。
本合同經(jīng)雙方簽字后于_年_月_日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,乙方和甲方各執(zhí)一份;。
甲方(章):乙方(章):
電話:電話:
年月日年月日。
加工承包合同篇九
法定住址:_____________________________。
法定代表人:___________________________。
職務(wù):_________________________________。
委托代理人:___________________________。
身份證號碼:___________________________。
通訊地址:_____________________________。
郵政編碼:_____________________________。
聯(lián)系人:_______________________________。
電話:_________________________________。
傳真:_________________________________。
帳號:_________________________________。
電子信箱:_____________________________。
定作人:_______________________________。
法定住址:_____________________________。
法定代表人:___________________________。
職務(wù):_________________________________。
委托代理人:___________________________。
身份證號碼:___________________________。
通訊地址:_____________________________。
郵政編碼:_____________________________。
聯(lián)系人:_______________________________。
電話:_________________________________。
傳真:_________________________________。
帳號:_________________________________。
電子信箱:_____________________________。
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)。
定作物名稱。
型號。
規(guī)格。
質(zhì)量要求。
計量單位。
數(shù)量。
加工費(fèi)。
單位。
總價。
第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)。
定作物名稱。
完工時間。
檢驗時間和地點。
檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法。
包裝標(biāo)準(zhǔn)。
包裝費(fèi)承擔(dān)。
第三條加工成品的交付時間、地點、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)。
定作物名稱。
交付時間。
交付地點。
運(yùn)輸方法。
運(yùn)輸價款承擔(dān)。
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱。
型號。
規(guī)格。
質(zhì)量要求。
計量單位。
數(shù)量。
單價。
總價。
圖紙、技術(shù)資料及交付時間。
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運(yùn)輸。
材料名稱。
交付時間。
交付地點。
交付數(shù)量。
包裝要求。
檢驗方法。
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)。
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
第七條轉(zhuǎn)包。
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權(quán)解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第八條保密。
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失。
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十條協(xié)助。
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解。
除合同。
第十一條監(jiān)督。
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管。
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十三條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時間。
_____________________________________。
第十四條付款。
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置。
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第十七條質(zhì)量保證。
承攬人對定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責(zé)任。
1.承攬人的違約責(zé)任。
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權(quán)拒收。
2.定作人的違約責(zé)任。
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十九條聲明及保證。
承攬人:
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知。
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十一條合同的變更。
本
合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理。
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力。
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補(bǔ)充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力。
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):__________。
法定代表人(簽字):_____法定代表人(簽字):______。
委托代理人(簽字):_____委托代理人(簽字):______。
加工承包合同篇十
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:身份證號碼(以下簡稱乙方)。
為明確責(zé)任,保障雙方的權(quán)益,保證生產(chǎn)項目發(fā)、承包工作的順利進(jìn)行,根據(jù)本項目的具體情況,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示,雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。
一、項目名稱:
二、項目地點:
三、承包范圍:
四、項目內(nèi)容:下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運(yùn)等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。
五、承包方式。
1、甲方發(fā)包形式為人工費(fèi)(勞務(wù)費(fèi))清包。
2、乙方承包范圍內(nèi)的項目實行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部內(nèi)容。
最終以雙方實際審定的工時數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺數(shù)結(jié)算。工時單價為160元/日。整臺交付單價元/臺。人工費(fèi)用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費(fèi)、交通住宿、保險、乙方的管理費(fèi)用等雙方所明確的費(fèi)用。
七、開工日期及交付
開工日期:20xx年月日,項目必須在20xx年月日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規(guī)定的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期2日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者,按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續(xù)逾期10天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式。
1、生產(chǎn)完成驗收合格后,30日內(nèi)辦理結(jié)算,結(jié)算總承包價款的80%,結(jié)算完畢后15日內(nèi),甲方支付剩余15%項目款(也可當(dāng)月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付)。
2、其余5%保修金,自項目結(jié)束驗收合格之日起滿60日后10日內(nèi)付清。
3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費(fèi)用結(jié)算,但因乙方人員確因看病治療的費(fèi)用,可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。
九、項目質(zhì)量。
乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達(dá)到公司規(guī)定的各項合格標(biāo)準(zhǔn)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計圖紙、公司驗收規(guī)范、公司生產(chǎn)計劃要求生產(chǎn)(不含試制產(chǎn)品),否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及責(zé)任損失由乙方全部承擔(dān)。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進(jìn)度。
在生產(chǎn)中,乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計劃》派工生產(chǎn),不得以任何理由要求多用工時,影響生產(chǎn)進(jìn)度。如非人為操作設(shè)備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計劃到廠導(dǎo)致誤工誤時,由甲方核實,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可具實調(diào)整《生產(chǎn)用工計劃》。
十一、甲方工作。
1、開工前向乙方提供設(shè)計圖紙,乙方應(yīng)妥善使用和保管。
2、甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)過程中的項目進(jìn)度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。達(dá)不到要求時,提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經(jīng)濟(jì)損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權(quán)利。
3、負(fù)責(zé)提供的生產(chǎn)用設(shè)備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動機(jī)電設(shè)備設(shè)置或操作不當(dāng)導(dǎo)致安全事故,責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失由乙方全部承擔(dān)。
十二、乙方工作。
1、乙方負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施使用保養(yǎng),設(shè)備故障報修。
2、甲方在生產(chǎn)過程中認(rèn)為乙方有工作人員嚴(yán)重不稱職,影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作進(jìn)度時,可要求乙方更換。
3、生產(chǎn)實行日報制度,乙方應(yīng)在每日上午上班時間告知甲方生產(chǎn)進(jìn)度,計劃完成情況、存在的問題和今日生產(chǎn)計劃。
4、乙方應(yīng)承擔(dān)在本項目在移交前的成品及半成品的保護(hù)責(zé)任。
5、為保證生產(chǎn)質(zhì)量,對于生產(chǎn)難點乙方應(yīng)先報甲方公司,經(jīng)甲方確認(rèn)后方可批量生產(chǎn),否則由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
6、乙方管理人員在生產(chǎn)期間(包括準(zhǔn)備和收尾階段)必須專職在崗。生產(chǎn)項目管理人員必須配置手機(jī),并保持24小時開機(jī),保證生產(chǎn)期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通,同時安排節(jié)假日及夜間生產(chǎn)值班。
7、乙方生產(chǎn)負(fù)責(zé)人必須參加甲方召開的生產(chǎn)會議,乙方應(yīng)落實會議決定的各項事宜。
8、乙方生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的垃圾、邊角料及廢料應(yīng)隨時根據(jù)甲方要求有組織的清理運(yùn)至指定地點。
9、乙方生產(chǎn)完畢后,應(yīng)負(fù)責(zé)對因乙方原因人為損壞的設(shè)備設(shè)施恢復(fù)原狀,若乙方無能力或未在規(guī)定的時間內(nèi)恢復(fù),由甲方派人修復(fù),費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
10、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內(nèi)容),如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成,甲方有權(quán)另行安排其他單位完成,所發(fā)生的費(fèi)用從乙方項目款中扣減,影響工期的責(zé)任由乙方承擔(dān)。
11、產(chǎn)品驗收后,乙方人員及自帶設(shè)備設(shè)施在日內(nèi)清理撤離完畢做到工完場清,并自行承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
12、乙方自行負(fù)責(zé)生產(chǎn)勞動力的組織、調(diào)配及管理,費(fèi)用自理。甲方不對乙方生產(chǎn)人員的工資、社保等勞務(wù)關(guān)系負(fù)責(zé)。
13、乙方在本合同的執(zhí)行期內(nèi)應(yīng)保守甲方的各項商業(yè)秘密不得將有關(guān)資料透露給任何第三方。乙方應(yīng)教育員工保守甲方的各項商業(yè)秘密如因乙方員工的原因經(jīng)甲方允許事宜除外導(dǎo)致甲方有關(guān)的商業(yè)秘密泄露乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
十四、材料、設(shè)備供應(yīng)。
1、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)生產(chǎn)用材料及生產(chǎn)工具,乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內(nèi)向甲方遞交書面材料,甲乙雙方必須履行嚴(yán)格的交接手續(xù),乙方必須指定人員清點數(shù)量、填寫交接清單,乙方應(yīng)有指定代表簽名。
2、乙方在生產(chǎn)過程中使用甲方的設(shè)備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內(nèi)容),乙方要負(fù)責(zé)維修和保養(yǎng),嚴(yán)禁任意損壞,如損壞乙方應(yīng)向甲方賠償損失,甲方在結(jié)算時扣回。
3、材料進(jìn)廠后不得擅自運(yùn)出生產(chǎn)現(xiàn)場,如發(fā)現(xiàn)甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款,情節(jié)嚴(yán)重上的送交司法部門處理。
十五、安全生產(chǎn)。
乙方在生產(chǎn)過程中必須加強(qiáng)管理,按有關(guān)規(guī)定采取各項安全保證措施,確保生產(chǎn)安全,否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責(zé)任及損失均乙方負(fù)責(zé)。乙方所有人員要積極主動的執(zhí)行甲方發(fā)布的《安全設(shè)備操作規(guī)程》,要參與甲方組織的安全培訓(xùn)。
十六、項目移交。
乙方應(yīng)在產(chǎn)品驗收后規(guī)定日內(nèi),按甲方提出的整改內(nèi)容限日整改,承包內(nèi)容結(jié)束后,乙方按甲方規(guī)定日內(nèi)撤出全部生產(chǎn)人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交,視同乙方延誤工期,承擔(dān)延誤工期的違約責(zé)任。
十九、其他。
此合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽定后生效,兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產(chǎn)用工計劃》。合同未盡事宜,由雙方按實際情況另行以書面形式協(xié)商解決。
甲方:
負(fù)責(zé)人:
聯(lián)系電話:
簽訂日期:
乙方:
負(fù)責(zé)人:
聯(lián)系電話:
簽訂日期:
加工承包合同篇十一
甲方:合肥市華升泵閥股份有限責(zé)任公司乙方:賬戶:開戶行:賬號:
二、雙方職責(zé)。
1、本合同簽訂,經(jīng)甲方驗收合格后甲方即一次性付清焊接加工款。
2、最終按實際數(shù)量結(jié)算。
3、乙方提供普票。
三、本合同經(jīng)雙方簽字后有效,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方簽字:乙方簽字:
年月日年月日。
加工承包合同篇十二
甲方:
乙方:
現(xiàn)有甲乙雙方共同投資建造于_____________________經(jīng)甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商,將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(chǎn)(20_年建設(shè)和添量的全部資產(chǎn),共計人民幣________元)使用經(jīng)營權(quán)承包給乙方負(fù)責(zé)經(jīng)營,雙方達(dá)成協(xié)議如下:。
甲方于合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產(chǎn)的使用權(quán)承包給乙方負(fù)責(zé)經(jīng)營,乙方自主經(jīng)營自負(fù)盈虧,甲方無權(quán)干涉。
二、承包期限:
承包期為年,自年月日起至年月日止。
三、承包金額和支付方式。
1、承包金額:乙方每月應(yīng)支付給甲方承包款元。
2、支付方式:乙方于每月___日支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項,每拖一天,甲方有權(quán)向乙方增收所欠款項1℅的滯納金。
四、雙方責(zé)任。
1、乙方在承包期間負(fù)責(zé)管理好甲方的財產(chǎn),及時對財產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)、維修,不得轉(zhuǎn)移、變賣,不得將鋁錠鑄造工廠資產(chǎn)作任何抵押。如有此行為,甲方有權(quán)予以制止,由此產(chǎn)生的后果由乙方承擔(dān)。
2、承包期滿乙方應(yīng)保證甲方原有設(shè)備能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、如甲方原有舊設(shè)備老化乙方可以更換新設(shè)備,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、甲方允許乙方在承包期間有權(quán)添置新的生產(chǎn)設(shè)備,擴(kuò)大生產(chǎn)力,在承包期滿乙方所置的設(shè)備由乙方自行處理,不得折價抵沖抵承包款。
5、乙方承包期間負(fù)責(zé)有關(guān)部門收繳的與生產(chǎn)量有關(guān)的各種稅費(fèi)。
6、鋁錠鑄造工廠手續(xù)方面未完成或有關(guān)部門收繳的不在生產(chǎn)范圍內(nèi)其它稅項由雙方調(diào)解負(fù)責(zé)。
7、承包期間如有發(fā)生重大事件甲方應(yīng)出面調(diào)解。
8、在承包期間一切債權(quán)債務(wù)由乙方享有、承擔(dān)、與甲方無關(guān)。承包期間乙方應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,及時排除可能造成安全隱患,發(fā)生安全事故有乙方負(fù)全責(zé),甲方不負(fù)任何經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任,但甲方應(yīng)協(xié)調(diào)處理。
五、其它。
1、如國家政策調(diào)整、征用廠地、經(jīng)合伙人商議可以解除合同,廠房用地甲乙雙方共同享有。如被征用,所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。
2、如果乙方不在承包,合同終止。甲方所投資的總金額共計:_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設(shè)備歸乙方所有。
3、違約責(zé)任:甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同,乙方承包經(jīng)營,甲方不得干預(yù),由于甲方原因造成影響乙方正常生產(chǎn)經(jīng)營,甲方應(yīng)按月承包款﹪向乙方支付違約金,乙方如違約,應(yīng)按月承包款﹪向甲方支付違約金。
4、合同未盡事宜雙方另行商議。
5、同經(jīng)甲乙雙方證明人及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效,甲乙雙方及甲方合伙各執(zhí)一份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
加工承包合同篇十三
乙方:(以下簡稱乙方)。
甲方有一批標(biāo)志牌桿件承包給乙方在本公司車間內(nèi)焊接加工,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
1、工期要求:乙方應(yīng)在20xx年11月2日進(jìn)廠焊接加工,自帶焊機(jī)壹臺,其余焊機(jī)由甲方提供,工期為十五天。乙方進(jìn)廠焊接工人須自帶生活用品,包括被子等。乙方必須在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成這批任務(wù),工作中必須服從甲方的統(tǒng)一調(diào)度。
2、進(jìn)廠人員必須服從甲方管理,按時上下班,并遵守廠規(guī)定的作息時間,在廠工作期間并做到愛護(hù)廠內(nèi)的一切配套設(shè)施,如有損壞按價賠償。
3、乙方工作人員在廠工作期間,食宿由甲方安排,每人每天按十元伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)給予就餐,伙食費(fèi)在加工費(fèi)中結(jié)算扣除。
4、乙方在焊接過程中嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙或樣品加工,焊縫必須平整光滑,焊后清除焊渣(氣保焊除外),以確保焊接質(zhì)量。
5、嚴(yán)格按照焊工安全操作規(guī)程辦事,工作期間穿戴好一切防護(hù)用品。如不按安全操作規(guī)程操作造成的后果由乙方自己負(fù)責(zé)。
6、焊接工程量與單價計算為:
a、二懸臂主柱套;價格合計價格。
b、三懸臂主柱套;價格合計價格。
c、二懸臂支桿套;價格合計價格。
d、三懸臂支桿套;價格合計價格。
e、羊柱支桿套;價格合計價格。
合計總價元。
以上協(xié)議為這批標(biāo)志牌桿件焊接承包任務(wù)。焊接全部完工后,在本月內(nèi)付給乙方加工費(fèi),以上協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
甲方代表:
乙方代表:
20xx年11月1日。
車間內(nèi)甲方:江蘇鼎天實業(yè)投資有限公司乙方:承包人在江蘇鼎天實業(yè)投資有限公司車間內(nèi)承包鋼結(jié)構(gòu)加工勞務(wù)。承包范圍包括機(jī)械校正以后的工序,包括火焰校正、拼裝、手......
加工承包合同篇十四
甲方:電話:
身份證號碼:
聯(lián)系地址:
乙方:電話:
身份證號碼:
聯(lián)系地址:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律規(guī)定:甲、乙雙方就位于廣西貴港市港南區(qū)湛江鎮(zhèn)初級中學(xué)大門右側(cè)鄧清華屋的電子線材加工廠承包事宜經(jīng)共同協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議:
二、雙方權(quán)利及義務(wù):
甲方權(quán)利及義務(wù)。
1.甲方有權(quán)要求乙方遵守公司的規(guī)章制度進(jìn)行生產(chǎn)管理;。
3.甲方必須每月15號之前將上月加工費(fèi)總額交予乙方;。
乙方權(quán)利及義務(wù):
乙方每月10號前必須把上月加工費(fèi)費(fèi)對賬單交付到甲方相關(guān)人員,并核對清楚;
乙方必須按照甲方的生產(chǎn)需要進(jìn)行生產(chǎn)安排,并且配合甲方保質(zhì)保量如期的完成相關(guān)訂單;
三.承包期限。
四.安全責(zé)任。
乙方應(yīng)為工廠員工購買工傷保險。合同期內(nèi),一切安全事故由乙方負(fù)責(zé),甲方概不負(fù)任何責(zé)任。
六、其它事項。
1.計件單價:編織線雙插頭帶usb頭+中部調(diào)音線材成品加工費(fèi)為1.45元/條(此單價包含人工,電費(fèi),廠租,錫條,錫線,膠料等所有費(fèi)用),四芯頭條線加工費(fèi)為0.06元/條,兩芯頭條線及咪線加工費(fèi)為0.05元/條。其他線材加工單價甲乙雙方根據(jù)實際協(xié)商計算,所有線材具體加工費(fèi)單價已下達(dá)的生產(chǎn)訂單單價為準(zhǔn)。
2.甲方已預(yù)繳2020年10月1日-2021年9月30日的租金,自2020年12月1日起租金由乙方承擔(dān),甲方從乙方加工費(fèi)中扣除。
3.合同期內(nèi)甲方自行購買的機(jī)器設(shè)備免費(fèi)提供給乙方使用,乙方負(fù)責(zé)保養(yǎng)維修等一切費(fèi)用,若因乙方原因造成的機(jī)器損壞或者遺失,甲方有權(quán)要求乙方全額賠償并追加損失。
4、甲方交付乙方的設(shè)備清單及設(shè)備定價。
a.贊陽立式注塑機(jī)5臺12000元/臺。
b.10p螺桿空壓機(jī)+氣罐1臺7000元/套。
c.膠料破碎機(jī)1臺3000元/臺。
d.烘料機(jī)1臺2000元/臺。
e.線材綜合測試機(jī)2臺3000元/臺。
5、甲方負(fù)責(zé)提供一臺泡沫拉絲機(jī)給乙方使用,維修費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單,合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方,遺失或損壞的物品按價賠償。
6、合同期內(nèi),如因現(xiàn)廠房不能繼續(xù)租用或政府有關(guān)部門干涉的原因,導(dǎo)致乙方不能生產(chǎn)的情況下,由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)系或另外租廠房使用,乙方每月仍然按以前的廠租標(biāo)準(zhǔn)支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費(fèi)。如甲方不能協(xié)調(diào)好關(guān)系,無法讓乙方繼續(xù)開工,則雙方按終止合同處理并進(jìn)行結(jié)算,此種情況不按違約處理。
7、如雙方發(fā)生合同糾紛,須在甲方工廠所在地即深圳市地區(qū)提出訴訟。
8、未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
9、此合同一式兩份,甲乙雙方各持一份具有同等法律效力,簽字生效。
本合同未盡事宜,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。本合同自雙方蓋章簽字后生效。合同一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工承包合同篇十五
甲方:
乙方:
根據(jù)《合同法》之規(guī)定,本著互惠互利、共進(jìn)雙贏的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年pvc搬遷項目設(shè)備庫工程相關(guān)事宜,達(dá)成協(xié)議條款如下:
一、工程概況。
二、工期。
本工程的加工工期為因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認(rèn)可。如果甲方有變更工期順延的,必須雙方簽字認(rèn)可。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、保證材料的及時到位,不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應(yīng)及時以書面的形式通知乙方避免費(fèi)工損料。提貨費(fèi)用甲方承擔(dān)。
2、遵守以上約定并執(zhí)行。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
2、按照圖紙制作,保證工期和質(zhì)量。.配合甲方審閱圖紙,如圖紙出現(xiàn)錯誤或不合理之處,應(yīng)積極主動向甲方反映進(jìn)行協(xié)商,并出具變更說明完善圖紙設(shè)計,達(dá)到甲方設(shè)計要求。
3、因甲方材料不及時到位,乙方有權(quán)停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔(dān)裝車的費(fèi)用。
4、遵守以上約定并執(zhí)行。
五、技術(shù)要求。
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套,乙方根據(jù)圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進(jìn)度表以利于工程按時完成。
2、鋼構(gòu)件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆,漆膜厚度達(dá)到設(shè)計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。
3、本工程的款項不含構(gòu)件加工竣工資料的編制費(fèi)用,如需探傷,費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),并且不含高強(qiáng)螺栓及抗滑移試驗費(fèi)。但應(yīng)為甲方提供方便的途徑以利于工程建設(shè)的順利進(jìn)展。
4、乙方在加工期間,甲方可隨時派技術(shù)人員對加工構(gòu)件進(jìn)行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達(dá)到規(guī)范要求標(biāo)準(zhǔn)讓甲方滿意。
六、付款方式。
合同簽訂3日內(nèi),甲方付給乙方總加工款的50%作為預(yù)付款,余款按提貨量分期付清。
七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責(zé)任由違約方全部承擔(dān)。
八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(蓋章簽字):乙方:(蓋章簽字)。
加工承包合同篇十六
身份證號碼:_________。
印刷加工:在確認(rèn)打樣品后按訂單交期提前3天交貨。
工作地點:甲方公司提供的場地、設(shè)施、設(shè)備、工具等,乙方派出印刷師傅及1-2名印刷工。
一、印刷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
1、乙方前期制作應(yīng)按提供樣品之要求按時、按質(zhì)完成,印刷品質(zhì)量以樣品為準(zhǔn)驗收;甲方應(yīng)負(fù)責(zé)有關(guān)內(nèi)容的及時校核確認(rèn)以及收貨驗貨。
2、甲方委托乙方印刷塑料件,甲方有權(quán)要求乙方提供樣品確認(rèn)。在乙方提供確認(rèn)樣時,甲方應(yīng)完成所有的確認(rèn)修改工作。如因甲方原因在確認(rèn)后仍需要進(jìn)行修改,甲方同意視修改內(nèi)容額外支付的費(fèi)用印刷承包協(xié)議書范本印刷承包協(xié)議書范本。
3、印刷品的色差范圍不良應(yīng)不超過樣品的2%,其他如需檢驗的項目按國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)平印刷品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
4、甲方對印刷質(zhì)量有任何異議,須在交貨后三個工作日內(nèi)提出。
二、乙方責(zé)任。
1、乙方對承印樣品、印板、半成品、成品及印刷品的樣本應(yīng)當(dāng)妥善保管,不得損毀。
2、乙方必須嚴(yán)格按照本合同規(guī)定的印數(shù),不得擅自加印、多印。
3、乙方完成委托印刷業(yè)務(wù)后,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真清點印刷品數(shù)量,登記臺賬,并根據(jù)本合同的規(guī)定將印刷成品、印板、校樣等全部交還甲方,不得擅自留存。
4、乙方應(yīng)自覺保護(hù)甲方提供的一切用于印刷的樣品及原件,不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
5、交貨數(shù)量同意允許2%的不良品,甲方有權(quán)選擇是否按合同單價接收超產(chǎn)品。若甲方不接收,乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應(yīng)金額,甲方有權(quán)要求乙方補(bǔ)足所缺產(chǎn)品印刷承包協(xié)議書范本合同范本。
6、印刷好后按訂單數(shù)量結(jié)算工資,產(chǎn)品按價格表上工價結(jié)算《附價格表》。
7、承包結(jié)束時,乙方應(yīng)將甲方提供的場地、設(shè)施、設(shè)備、工具、油墨數(shù)量、等輔助材料全部清還甲方,配合甲方完成清算工作。
8、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,同樣有效。
甲方:_________乙方:_________。
________年____月____日_________年____月____日。
【本文地址:http://www.mlvmservice.com/zuowen/14139823.html】