加工承包合同范文(15篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-22 03:54:20
加工承包合同范文(15篇)
時(shí)間:2023-11-22 03:54:20     小編:碧墨

合同的簽訂是經(jīng)濟(jì)交往中的法律行為,需要各方充分了解合同條款和義務(wù)。商務(wù)合同的條款應(yīng)當(dāng)遵循國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定,符合合同自由原則。我們匯總了一些相關(guān)合同范文,以供參考和學(xué)習(xí)。

加工承包合同篇一

甲方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。

乙方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合發(fā)電有限責(zé)任公司的'具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。

第一條工作范圍與內(nèi)容。

乙方為甲方提供24小時(shí)不間斷程控電話通訊服務(wù)及市話直線服務(wù);電話機(jī)移機(jī)服務(wù),微波電路、調(diào)度總機(jī)、輸煤調(diào)度系統(tǒng)、自動(dòng)交換機(jī)、生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)、生產(chǎn)用時(shí)鐘顯示系統(tǒng)等服務(wù)。

第二條合同期限。

本合同期限一年。

第三條承包方式。

第四條合同總價(jià)。

本合同總價(jià)為人民幣(大寫(xiě))元整(含增值稅及附加稅)。

第五條材料供應(yīng)。

1.乙方負(fù)責(zé)本合同范圍內(nèi)所用材料的采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)保管及規(guī)定的材料鑒定試驗(yàn);。

2.乙方采購(gòu)的材料須符合國(guó)家或行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并符合國(guó)家及上級(jí)主管部門(mén)規(guī)定的進(jìn)貨渠道。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

1.缺陷消除率100%;。

2.微波設(shè)備運(yùn)行率為99.8%;。

3.交換設(shè)備運(yùn)行率為99.9%;。

4.調(diào)度總機(jī)運(yùn)行率為99.9%。

第七條質(zhì)量保證金。

1.本合同質(zhì)量保證金為合同總價(jià)的10%;。

2.因乙方責(zé)任而不能履行合同或不能完全履行合同時(shí)扣除全部或部分質(zhì)量保證金。

第八條付款方式。

甲方按時(shí)間進(jìn)度付款,付款時(shí)乙方需開(kāi)具服務(wù)業(yè)發(fā)票(與付款額度相同),乙方在每月25日前補(bǔ)開(kāi)當(dāng)月差額部分發(fā)票(年總費(fèi)用十二分之一扣除當(dāng)月已開(kāi)發(fā)票),甲方在每月25日前結(jié)清當(dāng)月90%的服務(wù)費(fèi),其余10%未付部分待質(zhì)保期滿,經(jīng)驗(yàn)收合格后支付。

第九條違約責(zé)任。

1.甲方不按本合同規(guī)定向乙方支付款項(xiàng),應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任(包括支付因其違約導(dǎo)致乙方增加的經(jīng)濟(jì)支出和從應(yīng)支付之日起計(jì)算的應(yīng)付款項(xiàng)的利息等)。

2.乙方不能按照合同規(guī)定的進(jìn)度完工或質(zhì)量達(dá)不到合同規(guī)定的要求而使甲方蒙受重大經(jīng)濟(jì)損失,及未按本合同規(guī)定向甲方提交資料,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,賠償因其違約給甲方造成的損失。

第十條、爭(zhēng)議或糾紛:

因本合同的解釋、違約等引起的任何爭(zhēng)議或糾紛,應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決或委托專(zhuān)家鑒定。如仍未能解決,可提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁,仲裁裁決是終局的,對(duì)合同雙方都具有約束力。

第十一條、不可抗力:

由于雙方不能預(yù)見(jiàn)并且對(duì)其發(fā)生和后果不能防止或避免的不可抗力,包括但不限于:地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)以及其它,致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時(shí),遇有上述不可抗力的一方應(yīng)盡量設(shè)法使損失減少到最低程度,還應(yīng)書(shū)面通知另一方,并應(yīng)在15天內(nèi),提供事件詳情及不能全面履行,或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項(xiàng)證明文件應(yīng)由地區(qū)的公證機(jī)構(gòu)出具。雙方應(yīng)按該事件對(duì)履行本協(xié)議的影響,通過(guò)協(xié)商決定是否免除或部分免除履行本協(xié)議的責(zé)任,或者延期履行本合同。

第十二條合同變更:

本合同簽訂后,如需修改,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。

第十三條附則:

本合同一式肆份,雙方各執(zhí)兩份,每份均具有同等的法律效力。

本合同自簽字蓋章之日起生效,有效期一年。

本合同的附件是本合同的組成部分,與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有:

1.撫順發(fā)電有限責(zé)任公司與修配專(zhuān)業(yè)公司機(jī)械加工服務(wù)分工范圍。

2.撫順發(fā)電有限責(zé)任公司與修配專(zhuān)業(yè)公司機(jī)械加工服務(wù)安全協(xié)議。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

(授權(quán)代表)(授權(quán)代表)。

開(kāi)戶銀行:開(kāi)戶銀行:

銀行帳號(hào):銀行帳號(hào):

年月日年月日。

加工承包合同篇二

甲方:

乙方:

本著互惠互利共同發(fā)展的原則,,就甲方二車(chē)間的原礦粗選承包給乙方生產(chǎn)管理,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議:

一、原礦粗選廠地址:

二、合同期限: 年 月 日至 年 月 日止。

四、 甲方職責(zé):

1、甲方提供現(xiàn)有的選礦設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)機(jī)車(chē)及運(yùn)輸車(chē)輛(司機(jī)伙食費(fèi)按乙方月均單人標(biāo)準(zhǔn)由甲方承擔(dān))、職工住宿、辦公室設(shè)施、職工食堂及灶房設(shè)備,工人洗浴設(shè)施。

2、甲方根據(jù)乙方生產(chǎn)量無(wú)條件提供滿足乙方原礦供給。

3、甲方保證乙方的生產(chǎn),生活用電,用水,尾礦堆放場(chǎng)地,礦石運(yùn)送和開(kāi)采設(shè)備的正常運(yùn)行。

4、甲方負(fù)責(zé)配備現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)協(xié)調(diào)人員,進(jìn)行甲乙雙方現(xiàn)場(chǎng)工作的.協(xié)調(diào)。

5、甲方提供乙方生產(chǎn)時(shí)所有備品備件及易損件的供應(yīng)(易燃易爆物品安全管理工作由乙方負(fù)責(zé))。

6、乙方應(yīng)每月提前申報(bào)備品、備件、易損件,由甲方統(tǒng)一采購(gòu)。如因乙方已提計(jì)劃,甲方采購(gòu)怠慢或儲(chǔ)備不足,所造成的一切損失全部由甲方承擔(dān)。

六、乙方的職責(zé):

1、乙方負(fù)責(zé)組織選礦廠的各種技術(shù)工作及勞動(dòng)力的合理安排。承擔(dān)選礦廠生產(chǎn)設(shè)備的維修工作。

2、乙方負(fù)責(zé)完成甲方下達(dá)生產(chǎn)原礦石量的任務(wù)。

3、乙方負(fù)責(zé)進(jìn)廠工人的安全教育。

4、乙方至合同鑒定后進(jìn)廠工人的實(shí)際人數(shù)向甲方繳納工人的保險(xiǎn)金額(此保險(xiǎn)有甲方代買(mǎi))。

5、經(jīng)雙方商定乙方需向甲方繳納生產(chǎn)保證金xxx元。甲方在每月結(jié)算后從乙方結(jié)算金中扣除叁萬(wàn)元作為生產(chǎn)保證金,直至扣清為止。合同期滿時(shí),甲方在七日內(nèi)無(wú)償全額退還保證金。甲方不能及時(shí)退還改保證金,須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。

6、乙方在生產(chǎn)期間維護(hù)保養(yǎng)好甲方現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備(不包括各種生產(chǎn)車(chē)輛及與生產(chǎn)無(wú)關(guān)設(shè)備)。

7、乙方只負(fù)責(zé)處理礦石量,選礦指標(biāo)全部由甲方技術(shù)人員來(lái)完成,乙方積極配合完成。

七、結(jié)算方式:

1、結(jié)算按甲乙雙方實(shí)際處理礦石量(運(yùn)輸車(chē)數(shù),按xx噸/車(chē)計(jì)算)簽字認(rèn)可的數(shù)據(jù)報(bào)表,每自然月上報(bào)公司核實(shí)后給予結(jié)算。

2、甲方公司每月核實(shí)雙方簽字認(rèn)可的乙方生產(chǎn)量后在次月十五日內(nèi)給予發(fā)放一切承包費(fèi)用。

3、乙方員工工資發(fā)放時(shí)有雙方財(cái)務(wù)人員在場(chǎng)統(tǒng)一由甲方給予發(fā)放,除去工資一項(xiàng),剩余款項(xiàng)甲方一次性付給乙方。

八、承包單價(jià)、獎(jiǎng)罰和任務(wù):

1、承包單價(jià)為每處理一頓原礦x元人民幣。

九、甲方的權(quán)利和義務(wù):

1、甲方有權(quán)監(jiān)督、檢查乙方的選礦全過(guò)程。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出,雙方協(xié)商及時(shí)糾正處理。

2、甲方中途無(wú)故解除合同或不按月發(fā)承包費(fèi),致使乙方無(wú)法按本合同約定的去執(zhí)行。甲方應(yīng)按乙方月處理原礦石量xx萬(wàn)噸(合同簽訂有效期限)進(jìn)行賠償乙方損失。

3、在乙方生產(chǎn)維修期間,材料費(fèi)用為甲方支付,人員工資由乙方承擔(dān)。如遇工藝流程改造,設(shè)備增減時(shí)生產(chǎn)的一切費(fèi)用及工人工資生活費(fèi)用全部由甲方承擔(dān)。

4、在生產(chǎn)期間如遇工傷事故發(fā)生時(shí)甲方墊付前期所有費(fèi)用,事后由保險(xiǎn)公司賠付后給予扣除,剩余款項(xiàng)交付當(dāng)事工人。

5、生產(chǎn)期間由于政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產(chǎn)累計(jì)三天以上時(shí),甲方應(yīng)相應(yīng)按日產(chǎn)量xxxx噸從承包任務(wù)中遞減當(dāng)月任務(wù)量,停產(chǎn)影響總量(xxx噸/天)剔除三天產(chǎn)量后按每噸xx元雙方結(jié)算進(jìn)行補(bǔ)償。

十、乙方的權(quán)利和義務(wù):

1、生產(chǎn)中工人生活費(fèi)、勞保用品等均有乙方自行解決。

2、確保安全生產(chǎn),并配有專(zhuān)業(yè)管理技術(shù)人員,在承包期負(fù)責(zé)設(shè)備保養(yǎng)和維修,如遇設(shè)備損壞雙方有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)鑒定,如是乙方責(zé)任則有乙方承擔(dān)(如正常損耗乙方不予承擔(dān)任何損失)。

3、經(jīng)常性對(duì)工人進(jìn)行安全教育,嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程操作,管理好自己的職工。

4、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一管理,協(xié)調(diào)調(diào)配,一切以公司整體利益為主。

5、乙方員工必須遵守一切國(guó)家規(guī)定安全勞動(dòng)規(guī)則。上班期間不準(zhǔn)酗酒,嚴(yán)禁打架,睡覺(jué),脫崗,玩手機(jī)等一切與工作無(wú)關(guān)的事情。

十一、違約責(zé)任:

1、雙方嚴(yán)格遵守合同,不得違約。如有違約,由違約方向守約方賠償造成的一切經(jīng)濟(jì)損失,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2、乙方必須按時(shí)完成甲方下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),乙方如連續(xù)兩個(gè)月不能完成甲方下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),甲方有權(quán)單方面終止承包合同。

3、雙方如有特殊原因需終止合同,應(yīng)提前1個(gè)月以書(shū)面形式告知對(duì)方。并說(shuō)明原因,取得對(duì)方同意后,雙方協(xié)商終止本合同。

加工承包合同篇三

發(fā)包人:(下稱(chēng)甲方)。

承包人:(下稱(chēng)乙方)。

經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議,雙方應(yīng)共同遵守。

一、合同標(biāo)的。

甲方將座落于的木材廠承包給乙方加工。乙方對(duì)甲方所有的木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。

二、承包方式。

乙方承包加工期間,實(shí)行按件計(jì)算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、承包期限。

1、承包經(jīng)營(yíng)期限為年,即從年月日起至年月日止。

2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書(shū)約定,提前解除或終止協(xié)議書(shū)履行的,不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式。

乙方承包木材廠的承包保證金為元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金:

五、甲方的權(quán)利與義務(wù)。

1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金,

2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場(chǎng)所,但人員由乙方自行聘請(qǐng)。

3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時(shí)將木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對(duì)移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán),并享有監(jiān)督權(quán)。

六、乙方的權(quán)利與義務(wù)。

1、乙方應(yīng)按約定及時(shí)足額繳納承包保證金。

2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門(mén)和甲方的授權(quán)范圍開(kāi)展各項(xiàng)加工活動(dòng)。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請(qǐng),乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請(qǐng)人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。

4、合同期內(nèi),乙方對(duì)甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施,應(yīng)由乙方及時(shí)上報(bào)甲方審定后報(bào)廢,乙方不得擅自處理。

5、乙方在經(jīng)營(yíng)中不得違反國(guó)家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。

6、未經(jīng)甲方同意,不得擅自使用甲方財(cái)產(chǎn)對(duì)外提供擔(dān)保,不得擅自處置甲方財(cái)產(chǎn)。

7、乙方不得在承包過(guò)程中將木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營(yíng),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時(shí)終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約,由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。

8、乙方不得以木財(cái)廠的名義對(duì)外進(jìn)行擔(dān)?;驈氖屡c經(jīng)營(yíng)范圍無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

9、乙方對(duì)于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng),對(duì)于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。

10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書(shū)解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。

七、違約責(zé)任。

甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書(shū)的約定,任何一方違約的,守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書(shū)的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的,還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。

八、其它。

1、協(xié)議期滿后,甲方如重新對(duì)外發(fā)包加工的,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包權(quán)。

2、協(xié)議期滿或解除后,原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有,乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有,甲方可折價(jià)取得該部分設(shè)備設(shè)施。

3、協(xié)議中如有未盡事宜,應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。

九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。

十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方:乙方:

年月日年月日。

加工承包合同篇四

定作方:

簽訂地點(diǎn):

合同編號(hào):

承攬方:

簽訂時(shí)間:

一、定作物品名稱(chēng)、單價(jià)、計(jì)量單位、數(shù)量、金額、備注:

二、定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):

承攬方經(jīng)定作方確認(rèn)服裝款式、面料小樣、尺寸標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)志等(附樣),在 天內(nèi)完成面料備料及實(shí)樣制作。并將完整樣品交定作方確認(rèn)簽字(蓋章),如有改進(jìn)意見(jiàn),應(yīng)書(shū)面通知承攬方,并以此作為定作物驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量依據(jù)。

三、交貨期限、方式、地點(diǎn)及運(yùn)輸費(fèi)用:

承攬方按照定作方統(tǒng)計(jì)的規(guī)格進(jìn)行制作,并在數(shù)量全部到齊后,于20xx 年 月 日前交貨,服裝制作完成后由 承攬方 方負(fù)責(zé)(送)貨至 定作方指定地點(diǎn) (地點(diǎn)),所需費(fèi)用由 承攬方承擔(dān)。

四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),方法及提出異議期限:

按確認(rèn)樣品及改進(jìn)意見(jiàn)為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),允許國(guó)標(biāo)尺寸公差壹公分及色差壹級(jí)內(nèi)。如有質(zhì)量問(wèn)題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書(shū)面形式向承攬方提出。

五、結(jié)算方式與期限:

簽訂合同后,承攬方開(kāi)具發(fā)票,定作方首先付50%貨款__________元給承攬方,所有貨品交付定作方驗(yàn)收后結(jié)算剩余的50%___________元。結(jié)算均采用 轉(zhuǎn)賬 方式.

六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、隨貨備品、配件:

內(nèi)用防塵袋,外用紙箱包裝,免回收包裝袋,隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。

七、違約責(zé)任:

如有違約,違約方責(zé)任自負(fù),凡屬承攬方質(zhì)量原因,均有承攬方負(fù)責(zé)調(diào)換與修理,承攬方不能交付定作物,向定作方償付不能交付定作物部分價(jià)款額的萬(wàn)分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項(xiàng),按逾期未支付部分的款額的萬(wàn)分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭(zhēng)議,雙方依《中華人民共和國(guó)合同法》協(xié)商解決,協(xié)商不成移交人民法院解決。

八、其他約定事項(xiàng):

九、本合同壹式四份,定作方持二份,承攬方持二份,自雙方簽字之日生效。

十、本合同有效期限: 年 月 日至 年 月 日止。

定作方: 承攬方:

(蓋章) (蓋章)

代表人: 代表人:

電 話: 電 話:

加工承包合同篇五

甲方委托乙方加工,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

1、用乙方原材料生產(chǎn)時(shí),乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗(yàn)。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品的質(zhì)量時(shí),甲方有權(quán)要求重作,修理、減價(jià)、扣款或退貨處理。

2、用甲方原材料生產(chǎn)時(shí),合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對(duì)甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交(提)貨日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

1、乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。

2、乙方對(duì)于承攬的工作,如果甲方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得私自留存、外傳和復(fù)制品技術(shù)資料。

3、甲方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2、甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收乙方所完成的工作。驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的訂作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

1、交(提)訂作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交(提)訂作物日期的計(jì)算:乙方自備運(yùn)輸工具送交訂作物的`,以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)訂作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準(zhǔn),但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)

1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。乙方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

2、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,甲方可向乙方給付預(yù)付款。乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。

4、逾期交付訂作物,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向甲方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權(quán)拒收。

5、不能交付訂作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的%(10%-30%幅度)或酬金總額的%(20%-60%幅度)違約金。

6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付甲方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。

7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的訂作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付訂作物的責(zé)任。

8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由乙方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

10、擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價(jià)款總值的%(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的%(20%-60%的幅度)違約金。

3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。

保養(yǎng)費(fèi)時(shí),甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如訂作物不能變賣(mài),應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失(機(jī)器、設(shè)備等)。

6、無(wú)故拒絕接收訂作物,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。

7、變更交付訂作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在甲方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方由此造成的損失。

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同自年月日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,做出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份,同具法律效力。

甲方:乙方:

簽訂日期:月日簽訂日期:20年月日

加工承包合同篇六

甲方(發(fā)包方):

乙方(承包方):

家庭住址:身份證號(hào):甲乙雙方依照《中華人民共和國(guó)合同法》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)平等協(xié)商,甲方將本廠的“紅磚生產(chǎn)”承包給乙方,達(dá)成以下協(xié)議:

第一條:承包方式及要求。

1乙方在承包期間對(duì)制坯、碼架、坯架護(hù)理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產(chǎn)人員獨(dú)立管理與核算。

3乙方生產(chǎn)所需要的工人由乙方自主招聘與甲方?jīng)]有勞動(dòng)合同關(guān)系,生產(chǎn)期間所發(fā)生的輕工傷,花費(fèi)在壹萬(wàn)元以內(nèi)者,由乙方承擔(dān),如發(fā)生人身?yè)p傷事故,花費(fèi)在壹萬(wàn)元以上者,由甲乙雙方共同承擔(dān),各自承擔(dān)費(fèi)用的50%。

第二條:承包定額及費(fèi)用。

1承包期間所需的煤、電費(fèi)由甲方承擔(dān),在確保原材料的滿足供應(yīng)下,乙方20xx年必須完成生產(chǎn)合格標(biāo)磚壹仟萬(wàn)塊,計(jì)價(jià)每萬(wàn)塊為800.00元(大寫(xiě)捌佰圓整),如遇到不可抗拒的自然災(zāi)害造成的損失由雙方協(xié)商共同承擔(dān)。

2乙方要按甲方的要求按時(shí)帶隊(duì)進(jìn)廠,甲方應(yīng)先付給乙方訂金伍萬(wàn)元(此預(yù)定金在乙方進(jìn)廠正常生產(chǎn)期間分批累計(jì)扣除注每月扣回壹萬(wàn)伍仟元)。

第三條:雙方的責(zé)任和義務(wù)。

1甲方開(kāi)機(jī)之前,要將所有的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行一次徹底維護(hù)保養(yǎng),移交給乙方使用和管理,確保乙方正常進(jìn)行生產(chǎn),如有損壞或丟失,由乙方及時(shí)購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)充,不得影響正常生產(chǎn)。2甲方對(duì)乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督不合格產(chǎn)品不入庫(kù),但也不能過(guò)分挑剔和故意刁難乙方。

3工資結(jié)算,甲方每月分二次對(duì)賬結(jié)算付給乙方承包費(fèi)用,不得拖欠。

第四條:違約責(zé)任及獎(jiǎng)罰制度。

1乙方必須完成年產(chǎn)量壹仟萬(wàn)塊標(biāo)磚,每超過(guò)壹百萬(wàn)塊獎(jiǎng)給乙方壹萬(wàn)元獎(jiǎng)金,如每少于一百萬(wàn)塊則扣除乙方壹萬(wàn)元的罰款,本合同生效后,雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行,不得違約。2乙方及其工作無(wú)論任何情況下,不得干擾甲方經(jīng)營(yíng),不得阻塞圍堵甲方經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,否則,每阻塞一次應(yīng)由乙方付給甲方五千元損失費(fèi),相反如由于甲方與當(dāng)?shù)厝罕娀蛲恋丶m紛所造成影響乙方正常生產(chǎn),同樣付給乙方五千元的損失費(fèi)。

3合同期間,雙方要坦誠(chéng)相待,精誠(chéng)合作,團(tuán)結(jié)一致,做到勤溝通,勤協(xié)調(diào),遇到問(wèn)題和困難及時(shí)處理,保證完成年生產(chǎn)任務(wù),做到大家都賺錢(qián),都高興。

4本合同未盡事宜,雙方協(xié)商補(bǔ)充,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力,本合同在執(zhí)行過(guò)程中,如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方盡量協(xié)商解決,如達(dá)不成共識(shí),,可在當(dāng)?shù)胤ㄔ涸V訟解決。5補(bǔ)充說(shuō)明:如遇到特殊情況,磚廠確實(shí)無(wú)法正常生產(chǎn)時(shí),所定產(chǎn)量按當(dāng)時(shí)能生產(chǎn)多少算多少,不計(jì)獎(jiǎng)罰。

6甲乙雙方須遵守合同條例,任何一方不得違約,若有一方違約,應(yīng)一次性賠付對(duì)方違約金三萬(wàn)元。

7本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方自簽字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

加工承包合同篇七

法定代表人:(下稱(chēng)甲方)

承包人:(下稱(chēng)乙方)

身份證號(hào)碼:

經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方承包加工甲方的____木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議,雙方應(yīng)共同遵守。

甲方將座落于_____的____木材廠承包給乙方加工。乙方對(duì)甲方所有的____木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。

乙方承包加工期間,實(shí)行按件計(jì)算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

1、承包經(jīng)營(yíng)期限為_(kāi)____年,即從20____年____月____日起至20____年____月____日止。

2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書(shū)約定,提前解除或終止協(xié)議書(shū)履行的,不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為_(kāi)____元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金:

1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金。

2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場(chǎng)所,但人員由乙方自行聘請(qǐng)。

3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時(shí)將____木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對(duì)移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán),并享有監(jiān)督權(quán)。

1、乙方應(yīng)按約定及時(shí)足額繳納承包保證金。

2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門(mén)和甲方的授權(quán)范圍開(kāi)展各項(xiàng)加工活動(dòng)。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請(qǐng),乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請(qǐng)人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。

4、合同期內(nèi),乙方對(duì)甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施,應(yīng)由乙方及時(shí)上報(bào)甲方審定后報(bào)廢,乙方不得擅自處理。

5、乙方在經(jīng)營(yíng)中不得違反國(guó)家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。

6、未經(jīng)甲方同意,不得擅自使用甲方財(cái)產(chǎn)對(duì)外提供擔(dān)保,不得擅自處置甲方財(cái)產(chǎn)。

7、乙方不得在承包過(guò)程中將____木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營(yíng),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時(shí)終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約,由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。

8、乙方不得以木財(cái)廠的名義對(duì)外進(jìn)行擔(dān)?;驈氖屡c經(jīng)營(yíng)范圍無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

9、乙方對(duì)于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng),對(duì)于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。

10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書(shū)解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。

甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書(shū)的約定,任何一方違約的,守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書(shū)的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金_____元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的,還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。

1、協(xié)議期滿后,甲方如重新對(duì)外發(fā)包加工的,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包權(quán)。

2、協(xié)議期滿或解除后,原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有,乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有,甲方可折價(jià)取得該部分設(shè)備設(shè)施。

3、協(xié)議中如有未盡事宜,應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。

九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。

十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方: 乙方:

20____年____月____日 20____年____月____日

加工承包合同篇八

發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。

承包方:身份證號(hào)碼(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。

為明確責(zé)任,保障雙方的權(quán)益,保證生產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)、承包工作的順利進(jìn)行,根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實(shí)意思的表示,雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。

一、項(xiàng)目名稱(chēng):

二、項(xiàng)目地點(diǎn):

三、承包范圍:

四、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運(yùn)等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。

五、承包方式。

1、甲方發(fā)包形式為人工費(fèi)(勞務(wù)費(fèi))清包。

2、乙方承包范圍內(nèi)的項(xiàng)目實(shí)行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部?jī)?nèi)容。

六、合同價(jià)款最終以雙方實(shí)際審定的工時(shí)數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺(tái)數(shù)結(jié)算。工時(shí)單價(jià)為160元日。整臺(tái)交付單價(jià)元臺(tái)。人工費(fèi)用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費(fèi)、交通住宿、保險(xiǎn)、乙方的管理費(fèi)用等雙方所明確的費(fèi)用。

七、開(kāi)工日期及交付開(kāi)工日期:________年____月____日,項(xiàng)目必須在________年____月____日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實(shí)遵守規(guī)定的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí),乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方。

(一)過(guò)期____日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價(jià)的1%接受甲方處罰。

(二)繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者,按未交部分總價(jià)的2%接受甲方處罰。

(三)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,按未交部分總價(jià)的3%接受甲方處罰。

(四)繼續(xù)逾期10天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以5%的一倍計(jì)算。

八、付款方式。

1、生產(chǎn)完成驗(yàn)收合格后,____日內(nèi)辦理結(jié)算,結(jié)算總承包價(jià)款的80%,結(jié)算完畢后____日內(nèi),甲方支付剩余15%項(xiàng)目款(也可當(dāng)月驗(yàn)收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時(shí)同步支付)。

2、其余5%保修金,自項(xiàng)目結(jié)束驗(yàn)收合格之日起滿____日后____日內(nèi)付清。

3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費(fèi)用結(jié)算,但因乙方人員確因看病治療的費(fèi)用,可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。

九、項(xiàng)目質(zhì)量乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達(dá)到公司規(guī)定的`各項(xiàng)合格標(biāo)準(zhǔn)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、公司驗(yàn)收規(guī)范、公司生產(chǎn)計(jì)劃要求生產(chǎn)(不含試制產(chǎn)品),否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題及責(zé)任損失由乙方全部承擔(dān)。通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工或交付客戶時(shí),若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

十、項(xiàng)目進(jìn)度在生產(chǎn)中,乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計(jì)劃》派工生產(chǎn),不得以任何理由要求多用工時(shí),影響生產(chǎn)進(jìn)度。如非人為操作設(shè)備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計(jì)劃到廠導(dǎo)致誤工誤時(shí),由甲方核實(shí),總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可具實(shí)調(diào)整《生產(chǎn)用工計(jì)劃》。

十一、甲方工作。

1、開(kāi)工前向乙方提供設(shè)計(jì)圖紙,乙方應(yīng)妥善使用和保管。

2、甲方有權(quán)對(duì)乙方在生產(chǎn)過(guò)程中的項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。達(dá)不到要求時(shí),提出整改要求直至勒令退場(chǎng)。由此造成的經(jīng)濟(jì)損失甲方從乙方已完項(xiàng)目款項(xiàng)中扣回并保留追償權(quán)利。

3、負(fù)責(zé)提供的生產(chǎn)用設(shè)備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動(dòng)機(jī)電設(shè)備設(shè)置或操作不當(dāng)導(dǎo)致安全事故,責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失由乙方全部承擔(dān)。有關(guān)承包加工合同范x甲方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng):甲方)乙方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng):乙方)根據(jù)xx公司的生產(chǎn)需要,甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協(xié)商一致的原則,甲方同意與乙方在________年度簽訂業(yè)務(wù)加工承攬承包合同。

一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效,甲方同意在與乙方簽訂加工承攬承包合同的基礎(chǔ)上無(wú)償提供工作場(chǎng)所、工作用水電,并有償提供食宿,洗浴、水電等必要的生活設(shè)施,具體費(fèi)用依照公司標(biāo)準(zhǔn)在乙方的加工費(fèi)中扣除。

二、合同期內(nèi),乙方對(duì)甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施,應(yīng)由乙方及時(shí)上報(bào)甲方審定后報(bào)廢,乙方不得擅自處理。

三、乙方對(duì)于加工車(chē)間的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)。

六、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

________年____月____日________年____月____日。

加工承包合同篇九

甲方:電話:

身份證號(hào)碼:

聯(lián)系地址:

乙方:電話:

身份證號(hào)碼:

聯(lián)系地址:

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律規(guī)定:甲、乙雙方就位于廣西貴港市港南區(qū)湛江鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)大門(mén)右側(cè)鄧清華屋的電子線材加工廠承包事宜經(jīng)共同協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議:

二、雙方權(quán)利及義務(wù):

甲方權(quán)利及義務(wù)。

1.甲方有權(quán)要求乙方遵守公司的規(guī)章制度進(jìn)行生產(chǎn)管理;。

3.甲方必須每月15號(hào)之前將上月加工費(fèi)總額交予乙方;。

乙方權(quán)利及義務(wù):

乙方每月10號(hào)前必須把上月加工費(fèi)費(fèi)對(duì)賬單交付到甲方相關(guān)人員,并核對(duì)清楚;

乙方必須按照甲方的生產(chǎn)需要進(jìn)行生產(chǎn)安排,并且配合甲方保質(zhì)保量如期的完成相關(guān)訂單;

三.承包期限。

四.安全責(zé)任。

乙方應(yīng)為工廠員工購(gòu)買(mǎi)工傷保險(xiǎn)。合同期內(nèi),一切安全事故由乙方負(fù)責(zé),甲方概不負(fù)任何責(zé)任。

六、其它事項(xiàng)。

1.計(jì)件單價(jià):編織線雙插頭帶usb頭+中部調(diào)音線材成品加工費(fèi)為1.45元/條(此單價(jià)包含人工,電費(fèi),廠租,錫條,錫線,膠料等所有費(fèi)用),四芯頭條線加工費(fèi)為0.06元/條,兩芯頭條線及咪線加工費(fèi)為0.05元/條。其他線材加工單價(jià)甲乙雙方根據(jù)實(shí)際協(xié)商計(jì)算,所有線材具體加工費(fèi)單價(jià)已下達(dá)的生產(chǎn)訂單單價(jià)為準(zhǔn)。

2.甲方已預(yù)繳2020年10月1日-2021年9月30日的租金,自2020年12月1日起租金由乙方承擔(dān),甲方從乙方加工費(fèi)中扣除。

3.合同期內(nèi)甲方自行購(gòu)買(mǎi)的機(jī)器設(shè)備免費(fèi)提供給乙方使用,乙方負(fù)責(zé)保養(yǎng)維修等一切費(fèi)用,若因乙方原因造成的機(jī)器損壞或者遺失,甲方有權(quán)要求乙方全額賠償并追加損失。

4、甲方交付乙方的設(shè)備清單及設(shè)備定價(jià)。

a.贊陽(yáng)立式注塑機(jī)5臺(tái)12000元/臺(tái)。

b.10p螺桿空壓機(jī)+氣罐1臺(tái)7000元/套。

c.膠料破碎機(jī)1臺(tái)3000元/臺(tái)。

d.烘料機(jī)1臺(tái)2000元/臺(tái)。

e.線材綜合測(cè)試機(jī)2臺(tái)3000元/臺(tái)。

5、甲方負(fù)責(zé)提供一臺(tái)泡沫拉絲機(jī)給乙方使用,維修費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。其它物品由甲乙雙方在接交時(shí)簽訂清單,合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方,遺失或損壞的物品按價(jià)賠償。

6、合同期內(nèi),如因現(xiàn)廠房不能繼續(xù)租用或政府有關(guān)部門(mén)干涉的原因,導(dǎo)致乙方不能生產(chǎn)的情況下,由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)系或另外租廠房使用,乙方每月仍然按以前的廠租標(biāo)準(zhǔn)支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費(fèi)。如甲方不能協(xié)調(diào)好關(guān)系,無(wú)法讓乙方繼續(xù)開(kāi)工,則雙方按終止合同處理并進(jìn)行結(jié)算,此種情況不按違約處理。

7、如雙方發(fā)生合同糾紛,須在甲方工廠所在地即深圳市地區(qū)提出訴訟。

8、未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

9、此合同一式兩份,甲乙雙方各持一份具有同等法律效力,簽字生效。

本合同未盡事宜,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。本合同自雙方蓋章簽字后生效。合同一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

加工承包合同篇十

乙方:

經(jīng)甲方全體合伙人同意,甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商,將順達(dá)石材加工廠的全部固定資產(chǎn)(20_年建設(shè)和添量的全部資產(chǎn),共計(jì)人民幣一百八十萬(wàn)元)使用經(jīng)營(yíng)權(quán)承包給乙方負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng),雙方達(dá)成協(xié)議如下:。

甲方于合同簽訂之日起將順達(dá)石材廠固定資產(chǎn)的使用權(quán)承包給乙方負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng),乙方自主經(jīng)營(yíng)自負(fù)盈虧,甲方無(wú)權(quán)干涉。

二、承包期限:

承包期為年,自年月日起至年月日止。

三、承包金額和支付方式。

1、承包金額:乙方每年按應(yīng)支付給甲方承包款元。乙方向甲方繳納承包押金萬(wàn)元。

2、支付方式:乙方于每季度前五天支付承包款。乙方未按時(shí)支付承包款。乙在未按時(shí)支付款項(xiàng),沒(méi)拖一天,甲方有權(quán)向乙方增收所欠款項(xiàng)1℅的滯納金,超過(guò)一個(gè)月,甲方有權(quán)停止停止乙方的正常生產(chǎn)。

四、雙方責(zé)任。

1、乙方在承包期間負(fù)責(zé)管理好甲方的財(cái)產(chǎn),及時(shí)對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)、維修,不得轉(zhuǎn)移、變賣(mài),不得將順達(dá)石材廠資產(chǎn)作任何抵押。如有此行為,甲方有權(quán)予以制止,由此產(chǎn)生的后果由甲方承擔(dān)。

2、承包期滿乙方應(yīng)保證甲方原有設(shè)備能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、如甲方原有舊機(jī)臺(tái)老化乙方可以更換原機(jī)臺(tái),費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

4、甲方允許乙方在承包期間有權(quán)添置新的生產(chǎn)設(shè)備,擴(kuò)大生產(chǎn)力,在承包期滿乙方所置的設(shè)備由乙方自行處理,不得折價(jià)抵沖抵承包款。

5、乙方包期間負(fù)責(zé)有關(guān)部門(mén)收繳的與生產(chǎn)量有關(guān)的各種稅費(fèi)。

6、石材廠手續(xù)方面未完成或有關(guān)部門(mén)收繳的不在生產(chǎn)范圍內(nèi)其它稅項(xiàng)由雙方調(diào)解負(fù)責(zé)。

7、承包期間如有發(fā)生重大事件甲方應(yīng)出面調(diào)解。

8、在承包期間一切債權(quán)債務(wù)由乙方享有、承擔(dān)、與甲方無(wú)關(guān)。承包期間乙方應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,及時(shí)排除可能造成安全隱患,發(fā)生安全事故有乙方負(fù)全責(zé),甲方不負(fù)任何經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任,但甲方應(yīng)協(xié)調(diào)處理。

9、承包期間如有關(guān)部門(mén)要求石材廠整改(如廠內(nèi)場(chǎng)地硬化、車(chē)間噪音隔離、建設(shè)工人宿舍、辦公樓和圍墻等。)其投資應(yīng)由甲方出資,所增加財(cái)產(chǎn)為甲方所有,投資金額按五年增加乙方承包金(如整改總投資一百萬(wàn)元,則乙方每年應(yīng)增加上繳甲方承包金額二十萬(wàn)元)增加的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)為乙方所有,整改期間如乙方不能生產(chǎn),則按時(shí)間比例減交承包金。

五、其它。

除合同。2、違約責(zé)任:甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同,乙方承包經(jīng)營(yíng),甲方不得干預(yù),由于甲方原因造成影響乙方正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),甲方應(yīng)按年承包款﹪向乙方支付違約金,乙方如違約,應(yīng)按年承包款﹪向甲方支付違約金。

3、合同未盡事宜雙方另行商議。

4、同經(jīng)甲乙雙方代表及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效,甲乙雙方及甲方合伙各執(zhí)一份。甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。

簽訂日期:

簽訂日期:

加工承包合同篇十一

身份證號(hào)碼:_________。

印刷加工:在確認(rèn)打樣品后按訂單交期提前3天交貨。

工作地點(diǎn):甲方公司提供的場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備、工具等,乙方派出印刷師傅及1-2名印刷工。

一、印刷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

1、乙方前期制作應(yīng)按提供樣品之要求按時(shí)、按質(zhì)完成,印刷品質(zhì)量以樣品為準(zhǔn)驗(yàn)收;甲方應(yīng)負(fù)責(zé)有關(guān)內(nèi)容的及時(shí)校核確認(rèn)以及收貨驗(yàn)貨。

2、甲方委托乙方印刷塑料件,甲方有權(quán)要求乙方提供樣品確認(rèn)。在乙方提供確認(rèn)樣時(shí),甲方應(yīng)完成所有的確認(rèn)修改工作。如因甲方原因在確認(rèn)后仍需要進(jìn)行修改,甲方同意視修改內(nèi)容額外支付的費(fèi)用印刷承包協(xié)議書(shū)范本印刷承包協(xié)議書(shū)范本。

3、印刷品的色差范圍不良應(yīng)不超過(guò)樣品的2%,其他如需檢驗(yàn)的項(xiàng)目按國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)平印刷品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

4、甲方對(duì)印刷質(zhì)量有任何異議,須在交貨后三個(gè)工作日內(nèi)提出。

二、乙方責(zé)任。

1、乙方對(duì)承印樣品、印板、半成品、成品及印刷品的樣本應(yīng)當(dāng)妥善保管,不得損毀。

2、乙方必須嚴(yán)格按照本合同規(guī)定的印數(shù),不得擅自加印、多印。

3、乙方完成委托印刷業(yè)務(wù)后,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真清點(diǎn)印刷品數(shù)量,登記臺(tái)賬,并根據(jù)本合同的規(guī)定將印刷成品、印板、校樣等全部交還甲方,不得擅自留存。

4、乙方應(yīng)自覺(jué)保護(hù)甲方提供的一切用于印刷的樣品及原件,不得擅自提供給任何第三方作任何用途。

5、交貨數(shù)量同意允許2%的不良品,甲方有權(quán)選擇是否按合同單價(jià)接收超產(chǎn)品。若甲方不接收,乙方須按合同單價(jià)從合同總價(jià)中扣除相應(yīng)金額,甲方有權(quán)要求乙方補(bǔ)足所缺產(chǎn)品印刷承包協(xié)議書(shū)范本合同范本。

6、印刷好后按訂單數(shù)量結(jié)算工資,產(chǎn)品按價(jià)格表上工價(jià)結(jié)算《附價(jià)格表》。

7、承包結(jié)束時(shí),乙方應(yīng)將甲方提供的場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備、工具、油墨數(shù)量、等輔助材料全部清還甲方,配合甲方完成清算工作。

8、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,同樣有效。

甲方:_________乙方:_________。

________年____月____日_________年____月____日。

加工承包合同篇十二

發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。

承包方:身份證號(hào)碼(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。

為明確責(zé)任,保障雙方的權(quán)益,保證生產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)、承包工作的順利進(jìn)行,根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實(shí)意思的表示,雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。

一、項(xiàng)目名稱(chēng):

二、項(xiàng)目地點(diǎn):

三、承包范圍:

四、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運(yùn)等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。

五、承包方式。

1、甲方發(fā)包形式為人工費(fèi)(勞務(wù)費(fèi))清包。

2、乙方承包范圍內(nèi)的項(xiàng)目實(shí)行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部?jī)?nèi)容。

最終以雙方實(shí)際審定的工時(shí)數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺(tái)數(shù)結(jié)算。工時(shí)單價(jià)為160元/日。整臺(tái)交付單價(jià)元/臺(tái)。人工費(fèi)用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費(fèi)、交通住宿、保險(xiǎn)、乙方的管理費(fèi)用等雙方所明確的費(fèi)用。

七、開(kāi)工日期及交付

開(kāi)工日期:20xx年月日,項(xiàng)目必須在20xx年月日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實(shí)遵守規(guī)定的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí),乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方。

(一)過(guò)期2日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價(jià)的1%接受甲方處罰。

(二)繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者,按未交部分總價(jià)的2%接受甲方處罰。

(三)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,按未交部分總價(jià)的3%接受甲方處罰。

(四)繼續(xù)逾期10天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以5%的一倍計(jì)算。

八、付款方式。

1、生產(chǎn)完成驗(yàn)收合格后,30日內(nèi)辦理結(jié)算,結(jié)算總承包價(jià)款的80%,結(jié)算完畢后15日內(nèi),甲方支付剩余15%項(xiàng)目款(也可當(dāng)月驗(yàn)收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時(shí)同步支付)。

2、其余5%保修金,自項(xiàng)目結(jié)束驗(yàn)收合格之日起滿60日后10日內(nèi)付清。

3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費(fèi)用結(jié)算,但因乙方人員確因看病治療的費(fèi)用,可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。

九、項(xiàng)目質(zhì)量。

乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達(dá)到公司規(guī)定的各項(xiàng)合格標(biāo)準(zhǔn)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、公司驗(yàn)收規(guī)范、公司生產(chǎn)計(jì)劃要求生產(chǎn)(不含試制產(chǎn)品),否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題及責(zé)任損失由乙方全部承擔(dān)。通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工或交付客戶時(shí),若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

十、項(xiàng)目進(jìn)度。

在生產(chǎn)中,乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計(jì)劃》派工生產(chǎn),不得以任何理由要求多用工時(shí),影響生產(chǎn)進(jìn)度。如非人為操作設(shè)備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計(jì)劃到廠導(dǎo)致誤工誤時(shí),由甲方核實(shí),總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可具實(shí)調(diào)整《生產(chǎn)用工計(jì)劃》。

十一、甲方工作。

1、開(kāi)工前向乙方提供設(shè)計(jì)圖紙,乙方應(yīng)妥善使用和保管。

2、甲方有權(quán)對(duì)乙方在生產(chǎn)過(guò)程中的項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。達(dá)不到要求時(shí),提出整改要求直至勒令退場(chǎng)。由此造成的經(jīng)濟(jì)損失甲方從乙方已完項(xiàng)目款項(xiàng)中扣回并保留追償權(quán)利。

3、負(fù)責(zé)提供的生產(chǎn)用設(shè)備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動(dòng)機(jī)電設(shè)備設(shè)置或操作不當(dāng)導(dǎo)致安全事故,責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失由乙方全部承擔(dān)。

十二、乙方工作。

1、乙方負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施使用保養(yǎng),設(shè)備故障報(bào)修。

2、甲方在生產(chǎn)過(guò)程中認(rèn)為乙方有工作人員嚴(yán)重不稱(chēng)職,影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作進(jìn)度時(shí),可要求乙方更換。

3、生產(chǎn)實(shí)行日?qǐng)?bào)制度,乙方應(yīng)在每日上午上班時(shí)間告知甲方生產(chǎn)進(jìn)度,計(jì)劃完成情況、存在的問(wèn)題和今日生產(chǎn)計(jì)劃。

4、乙方應(yīng)承擔(dān)在本項(xiàng)目在移交前的成品及半成品的保護(hù)責(zé)任。

5、為保證生產(chǎn)質(zhì)量,對(duì)于生產(chǎn)難點(diǎn)乙方應(yīng)先報(bào)甲方公司,經(jīng)甲方確認(rèn)后方可批量生產(chǎn),否則由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

6、乙方管理人員在生產(chǎn)期間(包括準(zhǔn)備和收尾階段)必須專(zhuān)職在崗。生產(chǎn)項(xiàng)目管理人員必須配置手機(jī),并保持24小時(shí)開(kāi)機(jī),保證生產(chǎn)期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通,同時(shí)安排節(jié)假日及夜間生產(chǎn)值班。

7、乙方生產(chǎn)負(fù)責(zé)人必須參加甲方召開(kāi)的生產(chǎn)會(huì)議,乙方應(yīng)落實(shí)會(huì)議決定的各項(xiàng)事宜。

8、乙方生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的垃圾、邊角料及廢料應(yīng)隨時(shí)根據(jù)甲方要求有組織的清理運(yùn)至指定地點(diǎn)。

9、乙方生產(chǎn)完畢后,應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)因乙方原因人為損壞的設(shè)備設(shè)施恢復(fù)原狀,若乙方無(wú)能力或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)恢復(fù),由甲方派人修復(fù),費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

10、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括會(huì)議約定內(nèi)容),如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成,甲方有權(quán)另行安排其他單位完成,所發(fā)生的費(fèi)用從乙方項(xiàng)目款中扣減,影響工期的責(zé)任由乙方承擔(dān)。

11、產(chǎn)品驗(yàn)收后,乙方人員及自帶設(shè)備設(shè)施在日內(nèi)清理撤離完畢做到工完場(chǎng)清,并自行承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。

12、乙方自行負(fù)責(zé)生產(chǎn)勞動(dòng)力的組織、調(diào)配及管理,費(fèi)用自理。甲方不對(duì)乙方生產(chǎn)人員的工資、社保等勞務(wù)關(guān)系負(fù)責(zé)。

13、乙方在本合同的執(zhí)行期內(nèi)應(yīng)保守甲方的各項(xiàng)商業(yè)秘密不得將有關(guān)資料透露給任何第三方。乙方應(yīng)教育員工保守甲方的各項(xiàng)商業(yè)秘密如因乙方員工的原因經(jīng)甲方允許事宜除外導(dǎo)致甲方有關(guān)的商業(yè)秘密泄露乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

十四、材料、設(shè)備供應(yīng)。

1、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)生產(chǎn)用材料及生產(chǎn)工具,乙方如臨時(shí)需要申購(gòu)材料需提前并在一天內(nèi)向甲方遞交書(shū)面材料,甲乙雙方必須履行嚴(yán)格的交接手續(xù),乙方必須指定人員清點(diǎn)數(shù)量、填寫(xiě)交接清單,乙方應(yīng)有指定代表簽名。

2、乙方在生產(chǎn)過(guò)程中使用甲方的設(shè)備及工量具時(shí)(不含啳尺及自然損壞內(nèi)容),乙方要負(fù)責(zé)維修和保養(yǎng),嚴(yán)禁任意損壞,如損壞乙方應(yīng)向甲方賠償損失,甲方在結(jié)算時(shí)扣回。

3、材料進(jìn)廠后不得擅自運(yùn)出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),如發(fā)現(xiàn)甲方將處以乙方其材料價(jià)值加倍的罰款,情節(jié)嚴(yán)重上的送交司法部門(mén)處理。

十五、安全生產(chǎn)。

乙方在生產(chǎn)過(guò)程中必須加強(qiáng)管理,按有關(guān)規(guī)定采取各項(xiàng)安全保證措施,確保生產(chǎn)安全,否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責(zé)任及損失均乙方負(fù)責(zé)。乙方所有人員要積極主動(dòng)的執(zhí)行甲方發(fā)布的《安全設(shè)備操作規(guī)程》,要參與甲方組織的安全培訓(xùn)。

十六、項(xiàng)目移交。

乙方應(yīng)在產(chǎn)品驗(yàn)收后規(guī)定日內(nèi),按甲方提出的整改內(nèi)容限日整改,承包內(nèi)容結(jié)束后,乙方按甲方規(guī)定日內(nèi)撤出全部生產(chǎn)人員、(除收尾項(xiàng)目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交,視同乙方延誤工期,承擔(dān)延誤工期的違約責(zé)任。

十九、其他。

此合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽定后生效,兩份合同書(shū)具有同等法律效力。。附件《生產(chǎn)用工計(jì)劃》。合同未盡事宜,由雙方按實(shí)際情況另行以書(shū)面形式協(xié)商解決。

甲方:

負(fù)責(zé)人:

聯(lián)系電話:

簽訂日期:

乙方:

負(fù)責(zé)人:

聯(lián)系電話:

簽訂日期:

加工承包合同篇十三

甲方:

乙方:

根據(jù)《合同法》之規(guī)定,本著互惠互利、共進(jìn)雙贏的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就德州實(shí)華24萬(wàn)噸/年燒堿、30萬(wàn)噸/年pvc搬遷項(xiàng)目設(shè)備庫(kù)工程相關(guān)事宜,達(dá)成協(xié)議條款如下:

一、工程概況。

二、工期。

本工程的加工工期為因無(wú)法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認(rèn)可。如果甲方有變更工期順延的,必須雙方簽字認(rèn)可。

三、甲方的權(quán)利和義務(wù)。

1、保證材料的及時(shí)到位,不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應(yīng)及時(shí)以書(shū)面的形式通知乙方避免費(fèi)工損料。提貨費(fèi)用甲方承擔(dān)。

2、遵守以上約定并執(zhí)行。

四、乙方的權(quán)利和義務(wù)。

2、按照?qǐng)D紙制作,保證工期和質(zhì)量。.配合甲方審閱圖紙,如圖紙出現(xiàn)錯(cuò)誤或不合理之處,應(yīng)積極主動(dòng)向甲方反映進(jìn)行協(xié)商,并出具變更說(shuō)明完善圖紙?jiān)O(shè)計(jì),達(dá)到甲方設(shè)計(jì)要求。

3、因甲方材料不及時(shí)到位,乙方有權(quán)停工并不納入工期范圍。甲方提貨時(shí)乙方承擔(dān)裝車(chē)的費(fèi)用。

4、遵守以上約定并執(zhí)行。

五、技術(shù)要求。

1、甲方提供完整的加工圖紙壹套,乙方根據(jù)圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行加工制作不得擅自改動(dòng)圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進(jìn)度表以利于工程按時(shí)完成。

2、鋼構(gòu)件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆,漆膜厚度達(dá)到設(shè)計(jì)要求。不含防火涂料的采購(gòu)及涂刷。

3、本工程的款項(xiàng)不含構(gòu)件加工竣工資料的編制費(fèi)用,如需探傷,費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),并且不含高強(qiáng)螺栓及抗滑移試驗(yàn)費(fèi)。但應(yīng)為甲方提供方便的途徑以利于工程建設(shè)的順利進(jìn)展。

4、乙方在加工期間,甲方可隨時(shí)派技術(shù)人員對(duì)加工構(gòu)件進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格后方可出廠。若有錯(cuò)誤及時(shí)返修達(dá)到規(guī)范要求標(biāo)準(zhǔn)讓甲方滿意。

六、付款方式。

合同簽訂3日內(nèi),甲方付給乙方總加工款的50%作為預(yù)付款,余款按提貨量分期付清。

七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責(zé)任由違約方全部承擔(dān)。

八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字或蓋章后生效。

甲方(蓋章簽字):乙方:(蓋章簽字)。

加工承包合同篇十四

合同編號(hào):

簽訂日期:

定作方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。

承攬方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方(yifang))。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠(chéng)信、互利、公平、公開(kāi)的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。

品名:貨號(hào):

顏色:尺碼:

第二條服裝數(shù)量。

1、計(jì)量單位:

2、數(shù)量:

第三條原材料的提供。

由甲方提供原材料,具體見(jiàn)下:

材料名稱(chēng)數(shù)量質(zhì)量:

提供日期:

第四條服裝質(zhì)量。

加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>

1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。

2、乙方(yifang)在生產(chǎn)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在2天時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并在2內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷(xiāo)售。

4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

第六條報(bào)酬。

1、加工單價(jià):

2、總金額(元):

第七條包裝方式。

內(nèi)用,外用包裝,包裝費(fèi)由__方承擔(dān)。

第八條服裝交付。

1、交貨地:

2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:。

第九條服裝驗(yàn)收。

1.驗(yàn)收期間:

2、認(rèn)真核對(duì)貨物的品名、款號(hào)、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無(wú)誤后方可抽樣。

3.驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。

4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致驗(yàn)收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。根據(jù)貨物實(shí)際情況,以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。

6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。

7、對(duì)于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn),對(duì)于再次檢驗(yàn),不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。

第十條定金/預(yù)付貨款。

(1)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須雙倍返還定金。

(2)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還;乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。

第十一條報(bào)酬結(jié)算。

1、付款期限:甲方應(yīng)于驗(yàn)收無(wú)誤收貨之日起_日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項(xiàng);。

第十二條留置權(quán)。

如甲方未支付價(jià)款,在雙方?jīng)]有例外約定時(shí),乙方對(duì)完成的服裝享有留置權(quán)。

第十三條違約責(zé)任。

1、甲方的違約責(zé)任。

(1)制作中途未經(jīng)過(guò)雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。

(3)未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。

(4)超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過(guò)領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的,乙方有權(quán)將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給甲方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),乙甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。

2、乙方的違約責(zé)任。

(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的`責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。

(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。

(4)逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費(fèi)用的10%/天。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。

(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的10%。

(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。

(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由乙方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十七條爭(zhēng)議解決。

本合同經(jīng)雙方簽字后于_年_月_日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,乙方和甲方各執(zhí)一份;。

甲方(章):乙方(章):

電話:電話:

年月日年月日。

加工承包合同篇十五

法定住址:_____________________________。

法定代表人:___________________________。

職務(wù):_________________________________。

委托代理人:___________________________。

身份證號(hào)碼:___________________________。

通訊地址:_____________________________。

郵政編碼:_____________________________。

聯(lián)系人:_______________________________。

電話:_________________________________。

傳真:_________________________________。

帳號(hào):_________________________________。

電子信箱:_____________________________。

定作人:_______________________________。

法定住址:_____________________________。

法定代表人:___________________________。

職務(wù):_________________________________。

委托代理人:___________________________。

身份證號(hào)碼:___________________________。

通訊地址:_____________________________。

郵政編碼:_____________________________。

聯(lián)系人:_______________________________。

電話:_________________________________。

傳真:_________________________________。

帳號(hào):_________________________________。

電子信箱:_____________________________。

雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。

第一條承攬人加工定作物的名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)。

定作物名稱(chēng)。

型號(hào)。

規(guī)格。

質(zhì)量要求。

計(jì)量單位。

數(shù)量。

加工費(fèi)。

單位。

總價(jià)。

第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)。

定作物名稱(chēng)。

完工時(shí)間。

檢驗(yàn)時(shí)間和地點(diǎn)。

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法。

包裝標(biāo)準(zhǔn)。

包裝費(fèi)承擔(dān)。

第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)。

定作物名稱(chēng)。

交付時(shí)間。

交付地點(diǎn)。

運(yùn)輸方法。

運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)。

第四條定作人提供原材料名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。

材料名稱(chēng)。

型號(hào)。

規(guī)格。

質(zhì)量要求。

計(jì)量單位。

數(shù)量。

單價(jià)。

總價(jià)。

圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間。

第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸。

材料名稱(chēng)。

交付時(shí)間。

交付地點(diǎn)。

交付數(shù)量。

包裝要求。

檢驗(yàn)方法。

運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)。

第六條圖紙?zhí)峁?/p>

第七條轉(zhuǎn)包。

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權(quán)解除合同。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

第八條保密。

承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。

第九條變更的損失。

定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。

第十條協(xié)助。

1.承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。

2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解。

除合同。

第十一條監(jiān)督。

承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn),但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。

第十二條保管。

承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

第十三條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間。

_____________________________________。

第十四條付款。

定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。

第十五條留置。

定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十六條本合同解除的條件:

1.定作人可以隨時(shí)解除合同,但應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。

2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;

3.雙方通過(guò)書(shū)面協(xié)議解除本合同;

4.因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;

6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;

第十七條質(zhì)量保證。

承攬人對(duì)定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。

第十八條違約責(zé)任。

1.承攬人的違約責(zé)任。

(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。

(4)承攬人逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。

(5)承攬人不能交付定作物的,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。

(6)由承攬人負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權(quán)拒收。

2.定作人的違約責(zé)任。

(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。

(2)定作人如中途廢止合同,應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。

(3)定作人如未按合同規(guī)定的時(shí)間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。

(4)定作人如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。

(5)定作人如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。

(6)定作人如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十九條聲明及保證。

承攬人:

1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

定作人:

1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十條通知。

1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書(shū)面形式,可采用_________(書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。

2.各方通訊地址如下:______________________________。

3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

第二十一條合同的變更。

合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方,征得對(duì)方同意后,雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書(shū)面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書(shū)面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件,任何一方無(wú)權(quán)變更本合同,否則,由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。

第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓。

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓?zhuān)唇?jīng)另一方書(shū)面明確同意,均屬無(wú)效。

第二十三條爭(zhēng)議的處理。

1.本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十四條不可抗力。

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2.聲稱(chēng)受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱(chēng)不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發(fā)生時(shí),雙方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。

4.本合同所稱(chēng)“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震,以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。

第二十五條合同的解釋。

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十六條補(bǔ)充與附件。

本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第二十七條合同的效力。

1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章之日起生效。

2.有效期為_(kāi)________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。

承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):__________。

法定代表人(簽字):_____法定代表人(簽字):______。

委托代理人(簽字):_____委托代理人(簽字):______。

【本文地址:http://www.mlvmservice.com/zuowen/14102938.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請(qǐng)點(diǎn)擊

下載此文檔