建設工程施工合同補充協(xié)議(優(yōu)質18篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-21 08:40:16
建設工程施工合同補充協(xié)議(優(yōu)質18篇)
時間:2023-11-21 08:40:16     小編:MJ筆神

合同的簽訂需要雙方自愿,協(xié)商一致,確保共同的利益得到最大化。在編寫合同中,要注重風險防范和責任界定,確保雙方在合作中的安全和穩(wěn)定。合同的有效性和合法性是保障交易安全的重要保證,請注意合同的格式和要求。

建設工程施工合同補充協(xié)議篇一

施工合同。

一、把原房屋樓面混凝土預制板結構設計更改為全現(xiàn)繞混凝土結構,因此房屋結構更改為全框架結構。

二、乙方在施工過程中必須按質按量安全施工。

三、乙方在施工過程中。

1、是混凝土標號要達標和攪拌均勻;。

2、是鋼筋及捆筋,要嚴格按國家建筑要求規(guī)定施工;3、是混凝土震動均勻,確保密實,如出現(xiàn)質量問題,乙方照價賠償給甲方造成的一切損失。

四、乙方不履行施工合同責任時,或施工過程中出現(xiàn)質量問題,甲方有權終止全部合同,乙方的工程投入無條件歸甲方所有,甲方另行安排施工人員進行施工。

五、每施工完一層樓面時,經甲方驗收合格后,甲方付給乙方該層合同的70%。

六、乙方必須嚴格安全施工,若出現(xiàn)安全事故由乙方全部負責經濟和法律責任,與甲方無關。

七、乙方必須接受甲方的監(jiān)督和建議。

八、本合同經雙方簽字即生效,工程款結清后終止。

甲方:乙方:

甲方(合作單位):

乙方(合作單位):

經甲乙雙方友好協(xié)商,在平等互利誠實信用的原則下,就*有限公司開發(fā)的“廣場”等建設項目達成一致合作意見,訂立本協(xié)議,具體如下:

一、合作內容。

本協(xié)議所包含的合作工程內容為:“廣場”五星級酒店(用地50畝左右,規(guī)劃建筑面積5.5萬平方米左右)具體規(guī)模以相關項目施工圖紙為準。工程地點在天北新區(qū)。

二、合作方式。

雙方確定本協(xié)議合作內容的合作方式:“廣場”西區(qū)工程項目由乙方墊資實施。

三、工程支付方式。

1、本工程無工程預付款。施工合同補充協(xié)議范本2、本工程施工完成三層時甲方支付乙方已完工程量的75%工程款。

3、本工程施工完成主體封頂時甲方支付乙方總工程量的75%工程款。

4、本工程施工完成全部工程量甲方支付乙方總工程量的15%工程款。

5、本工程竣工驗收合格甲方支付乙方總工程量的5%工程款。

6、剩余5%工程款為質量保修金,保修期兩年屆滿付清工程款。本協(xié)議簽訂后,乙方向甲方支付工程履約保證金*佰萬元整,本工程完成至正負零時甲方向乙方返還全部的工程履約保證金。

四、施工期。

1、*年**月**日施工人員進場,西區(qū)項目動工。

2、*年**月開始對西區(qū)其他項目建設施工。

3、本協(xié)議所有項目于*年**月**日完工。

五、工程計價及結算。

1、本協(xié)議合作內容所含工程項目工程造價按20xx年國家統(tǒng)一定額及20xx年建筑安裝工程費用定額進行計價、結算。

2、執(zhí)行二類工程上限取費。

3、施工合同簽訂采用可調價+經濟簽證+材料差價合同形式。

4、材差按市場價計入(計取稅金、運費及材保費)。

5、人工工資調差按同時期當?shù)卣嚓P文件執(zhí)行。

6、經濟簽證累計超過貳拾萬元的隨工程進度款支付。

7、工程竣工四個月之內完成該工程的結算內容。

六、違約責任。

1、因乙方責任(如資金短缺等),乙方未能按本協(xié)議完成合作內容所約定的工程項目,每逾期一天,按未完成工程量造價每日千分之二處罰。中途停工達一周的,每日千分之二進行處罰。中途停工達半月的,甲方有權解除合同,乙方支付甲方合同工程總造價百分之二違約金。

2、因乙方原因工程質量未達到合格要求,則乙方賠償該工程的實際全部損失。

3、因甲方責任(如前期施工手續(xù)或三通一平等),使乙方無法完成合作內容所約定的工程項目,造成的逾期由甲方按照違約責任第1、條的相關金額支付給乙方,并相應順延施工工期。

4、甲方未按本協(xié)議支付工程款,每逾期一天,則甲方支付乙方應付款額每日千分之二的違約金。

5、施工臨時排污費、臨時設施管理費、環(huán)保費等需乙方辦理的相關費用由乙方承擔,甲方配合辦理。民工工資保證金由甲方統(tǒng)一交納,支付乙方進度款和結算款時分期扣返??鄯禃r甲方須提供乙方相應發(fā)票。

七、甲、乙雙方招標程序完成,另行簽訂施工合同,合同內容如和本協(xié)議有沖突的以本協(xié)議為準。

八、本協(xié)議一式肆份,甲乙雙方各持貳份。自雙方簽字蓋章、乙方支付保證金后生效。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。

*年**月**日*年**月**日。

經甲乙雙方協(xié)商制定以下補充協(xié)議:

一、工程概況。

1、工程名稱:江蘇涌淶1#車間。

2、地址:

3、建筑面積:7.2萬平方米。

4、框架結構共計2層。

二、工程內容及承包范圍:

1、乙方對本工程進行施工總承包,承包范圍基礎、主體、裝飾、裝修等、

2、乙方在本工程施工中不可以用宿遷本地農民工,若發(fā)現(xiàn)使用本地民工,所發(fā)生的任何事故均由乙方自行處理,以及在工程施工全過程所發(fā)生的任何事故,均由乙方全權負責,甲方均不承擔經濟責任。

3、乙方承包范圍內的設計變更而引起的增減工程由甲乙雙方共同協(xié)商。施工合同補充協(xié)議三、付款方式:

1、乙方在接到甲方開工通知后,進場施工,本工程施工過程。甲方不支付預付款。

2、本工程付款在1#車間封頂后付工程總價的30%,二層封頂后付工程總價的60%,砌墻捄灰室內地坪結束后付工程的80%,竣工驗收合格后付工程總價的95%,余款作為質量保證金,在竣工兩年后房屋正常使用,全部。

3、本工程若出現(xiàn)民工因工資鬧事后果有乙方負責,甲方不承擔,支付民工工資及其它任何費用。

四、開竣工日期:開工,竣工:,若遇停水停電,地方政府政策性調整和人力不可抗拒的情況下工期順延。

五、違約責任:本工程所有材料(水泥、鋼筋、混凝土試塊、水管、電線)等等必須驗收報告取出后合格方可進行下一道工序,若野蠻施工,若情節(jié)嚴重甲方可令乙方無條件出場。若乙方竣工日期提前5000元每天獎勵,工期拖延每天5000元罰款。

本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。

甲方:乙方:

電話:電話:

身份證號:身份證號:

建設工程施工合同補充協(xié)議篇二

第一條詞語涵義。

其用詞用語除協(xié)議條款另有約定外,應具有本條所賦予的涵義。

發(fā)包方(簡稱甲方):

承包方(簡稱乙方):

1.協(xié)議條款約定的。

2具有承包主體資格并被發(fā)包方接受的當事人。

3.乙方駐工地代表(簡稱乙方代表):

4乙方在協(xié)議條款中指定的代表人。

5.社會監(jiān)理:甲方委托具備法定資格的工程監(jiān)理單位或人員對工程進行的監(jiān)理。

6.總監(jiān)理工程師:工程監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。

7.設計單位:甲方委托的具備相應資質等級的設計單位。

8.工程造價管理部門:國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或其授權的工程造價管理門。

9.工程質量監(jiān)督部門:國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或其授權的工程質量監(jiān)督構。

10.工程:協(xié)議條款約定具體內容的永久工程。

11.合同價款:按有關規(guī)定或協(xié)議條款約定的各種取費標準計算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程內容的價款總額。

12.經濟支出:在施工中已經發(fā)生,經甲方確認后以增加預算形式支付的合同價款。

13.費用:甲方在合同價款之外,需要直接支付的開支和乙方應負擔的開支。

14.工期:協(xié)議條款約定的合同工期。

15.開工日期:協(xié)議條款約定的工程開工日期。

16.竣工日期:協(xié)議條款約定的工程竣工日期。

17.圖紙:由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準,乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。

18.施工現(xiàn)場:經甲方批準的施工組織設計或施工方案中施工現(xiàn)場總平面圖規(guī)定的場地。

19.書面形式:根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打字、復寫、印刷的各種通知、任命、委托、證書、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。

20.不可抗力:指因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災,以及協(xié)議條款約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。

21.協(xié)議條款:結合具體工程,甲、乙方協(xié)商后簽訂的書面協(xié)議。

第二條合同文件及解釋順序合同文件應能互相解釋,互為說明。除合同另有約定外,其組成和解釋順序如下:

1.協(xié)議條款;。

2.合同條件;。

3.洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協(xié)議;。

4.承包工程的中標通知書、投標書和招標文件;。

5.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;。

6.標準、規(guī)范和其他有關技術資料、技術要求;。

7.雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件。

雙方意見仍不能一致的,按第30條約定的辦法解決。

第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。

合同文件使用漢語或協(xié)議條款約定的少數(shù)民族語言書寫和解釋、說明。

國家沒有相應標準、規(guī)范時,可使用協(xié)議條款約定的專業(yè)或工程所在地地方的標準、規(guī)范。甲方應按協(xié)議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規(guī)范。國內沒有相應標準、規(guī)范時,乙方應按協(xié)議條款約定的時間和要求提出施工工藝,經甲方代表批準后執(zhí)行;甲方要求使用國外標準、規(guī)范的,應負責提供中文譯本。本條所發(fā)生購買、翻譯和制定標準、規(guī)范的費用,均由甲方承擔。

第四條圖紙。

第五條甲方代表。

甲方任命駐施工現(xiàn)場的代表,按照以下要求,行使合同約定的權力,履行合同約定的職責:

1.甲方代表可委派有關具體管理人員,承擔自己部分權力和職責,并可在任何時候撤回這種派。

委派和撤回均應提前5天通知乙方。

2.甲方代表的指令、通知由其本人簽字后,以書面形成交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)是簽署姓名和收到時間后生效。

確有必要時,甲方代表可發(fā)出口頭指令,并在48小時內給予書面確認,乙方對甲方代表的指令應予執(zhí)行。

甲方代表不能及時給予書面確認,乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后3天內提出書面確認要求,甲方代表在乙方提出確認要求后3天內不予答復,應視為乙方要求已被確認。

乙方認為甲方代表指令不合理,應在收到指令后24小時內提出書面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小時內作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,以書面形式通知乙方。

緊急情況下,甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議,但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,乙方應予執(zhí)行。

因指令錯誤發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔,延誤的工期相應順延。

3.甲方代表按合同約定,及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其他約定的義務,否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小時內不予答復,應承擔由此造成的經濟支出,順延因此延誤的工期,賠償乙方有關失。

實行社會監(jiān)理的工程,甲方委托的總監(jiān)理工程師按協(xié)議條款的約定,部分或全部行使合同中甲方代表的權力,履行甲方代表的職責,但無權解除合同中乙方的義務。

甲方代表和總監(jiān)理工程師易人,甲方應提前7天通知乙方,后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務和其職權的承諾)。

第六條乙方駐工地代表。

乙方任命駐地負責人,按以下要求行使合同約定的權力,履行合同約定的職責;。

2.乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)生的指令、要求組織工。

在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。

責任在甲方,由甲方承擔由此發(fā)生的經濟支出,相應順延工期;。

責任在乙方,由乙方承擔費用。

乙方代表易人應提前7天通知甲方,后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務和其職權內的承諾)。

第七條甲方工作。

甲方按協(xié)議條款約定的時間和要求,一次或分階段完成以下工作:

4.向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料,保證數(shù)據(jù)真實準確;。

6.將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方,并進行現(xiàn)場交驗;。

7.組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底;。

8.協(xié)調處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護,并承擔有關費用。

甲方不按合同約定完成以上工作造成延誤,承擔由此造成的經濟支出,賠償乙方有關損失,工期相應順延。

第八條乙方工作。

乙方按協(xié)議條款約定的時間和要求做好以下工作:

1.在其設計資格證書允許的范圍內,按甲方代表的要求完成施工圖設計或與工程配套的設計,經甲方代表批準后使用。

2.向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃及相應進度統(tǒng)計報表和工程事故報告。

3.按工程需要提供和維修非夜間施工使用的照看、看守、圍欄和警衛(wèi)等。

如乙方未履行上述義務造成工程、財產和,由乙方承擔責任及所發(fā)生的費用。

4.按協(xié)議條款約定的數(shù)量和要求,向甲方代表提供在施工現(xiàn)場辦公和生活的房屋及設施,發(fā)生的費用由甲方承擔。

5.遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,經甲方同意后辦理有關手續(xù),甲方承擔由此發(fā)生的費用,因乙方責任造成的罰款除外。

6.已竣工程未交付甲方之前,乙方按協(xié)議條款約定負責已完工程的成品保護工作,保護期間發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。

要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應經濟支出,在協(xié)議條款內約定。

甲方提前使用后發(fā)生損壞的修理費用,由甲方承擔。

7.按合同的要求做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。

8.保證施工現(xiàn)場清潔符合有關規(guī)定。

交工前清理現(xiàn)場達到合同文件的要求,承擔因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款(合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方原因造成的損失和罰款除外)。

乙方不履行上述各項義務,造成工期延誤和工程損失,應由甲方的損失給予賠償。

施工組織設計和工期。

第九條進度計劃。

乙方應在協(xié)議條款約定的日期,將施工組織設計(或施工方案)和進度計劃提交甲方代表。

甲方代表應按協(xié)議條款約定的時間予以批準或提出修改意見,逾期不批復,可視為該施工組織設計(或施工方案)和進度計劃已經批準。

乙方必須按批準的進度計劃組織施工,接受甲方代表對進度的檢查、監(jiān)督。

工程實際進展與進度計劃不符時,乙方應按甲方代表的要求提出改進措施,報甲方代表批準后執(zhí)行。

第十條延期開工。

乙方按協(xié)議條款約定的開工日期開始施工。

乙方不能按時開工,應在協(xié)議條款約定的開工日期5天之前,向甲方代表提出延期開工的理由和要求。

甲方代表在3天內答復乙方。

甲方代表同意延期要求或3天內不予答復,可視為已同意乙方要求,工期相應順延。

甲方代表不同意延期要求或乙方未在規(guī)定時間內提出延期開工要求,竣工日期不予順延。

甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期,承擔乙方因此造成的經濟支出,相應順延工期。

第十一條暫停施工。

甲方代表在確有必要時,可要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時內提出處理意見。

乙方按甲方要求停止施工,妥善保護已完工程,實施甲方代表處理意見后向其提出復工要求,甲方代表批準后繼續(xù)施工。

甲方代表未能在規(guī)定時間內提出處理意見,或收到乙方復工要求后48小時內未予答復,乙方可自行復工。

停工責任在甲方,由甲方承擔經濟支出,相應順延工期;。

停工責任在乙方,由乙方承擔發(fā)生的費用。

因甲方代表不及時作出答復,施工無法進行,乙方可認為甲方已部分或全部取消合同,由甲方承擔違約責任。

第十二條工期延誤。

對下述造成竣工日期推遲的延誤,經甲方代表確認,工期相應順延。

1.工程量變化和設計變更;。

2.一周內,非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;。

3.不可抗力;。

4.合同中約定或甲方代表同意給予順延的其他情況。

乙方在以上情況發(fā)生后5天內,就延誤的內容和因此發(fā)生的經濟支出向甲方代表提出報告,甲方代表在收到報告后5天內予以確認、答復,逾期不予答復,乙方即可視為延期要求已被確認。

非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承擔違約責任。

第十三條工期提前。

施工中如需提前竣工,雙方協(xié)商一致后簽訂提前竣工協(xié)議,合同竣工日期可以提前。

乙方按此修訂進度計劃,報甲方批準。

甲方應在5天內給予批準,并為趕工提供方便條件。

提前竣工協(xié)議包括以下主要內容:

1.提前的時間;。

2.乙方采取的趕工措施;。

3.甲方為趕工提供的條件;。

4.趕工措施的經濟支出和承擔;。

5.提前竣工收益(如果有)的分享。

質量與驗收。

第十四條檢查與返工。

乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計的要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗、為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及委派人員的要求返工、修改,承擔由自身原因導致返工、修改的費用。

因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔。

以上檢查檢驗合格后,又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質量問題,仍由乙方承擔責任和發(fā)生的費用,賠償甲方的有關損失,工期相應順延。

以上檢查檢驗不應影響施工正常進行,如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格,影響正常施工的費用由乙方承擔。

除此之外影響正常施工的經濟支出由甲方承擔,相應順延工期。

第十五條工程質量等級。

工程質量應達到國家或專業(yè)的質量檢驗評定標準的合格條件。

甲方要求部分或全部工程質量達到優(yōu)良標準,應支付由此增加的經濟支出,對工期有影響的應給予相應順延。

達不到約定條件的部分,甲方代表一經發(fā)現(xiàn),可要求乙方返工,乙方應按甲方代表要求的時間返工,直到符合約定條件。

因乙方原因達不到約定條件,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。

返工后仍不能達到約定條件,乙方承擔違約責任。

因甲方原因達不到約定條件,由甲方承擔返工的經濟支出,工期相應順延。

雙方對工程質量有爭議,請協(xié)議條款約定的質量監(jiān)督部門,仲裁費用及因此造成的損失,由敗訴一方承擔。

第十六條隱蔽工程和中間驗收。

工程具備復蓋、掩蓋條件或達到協(xié)議條款約定的中間驗收部位,乙方自檢合格后在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加,通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。

乙方準備驗收記錄。

甲方沒有及時檢查的,乙方可以自行檢查,填寫隱蔽工程檢查記錄并送交甲方。

事后甲方對該隱蔽工程進行檢查,符合質量標準的,檢查費用由甲方負擔;。

不符合質量標準的,檢查費用由乙方負擔。

乙方沒有通知甲方檢查,自行隱蔽工程的,甲方有權檢查,檢查費用由乙方負擔。

工程質量符合規(guī)范要求,驗收24小時后,甲方代表不在驗收記錄簽字,可視為甲方代表已經批準,乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。

第十七條試車。

設備安裝工程具備單機無負荷試車條件,乙方組織試車,并在試車48小時前通知甲方代表,通知包括試車內容、時間、地點。

乙方準備試車記錄。

甲方為試車提供必要條件。

試車通過,甲方代表在試車記錄上簽字。

設備安裝工程具備聯(lián)動無負荷試車條件,甲方組織試車,并在試車48小時前通知乙方,通知包括試車內容、時間、地點和對乙方應作準備工作的要求。

乙方按要求做好準備工作和試車記錄。

試車通過,雙方在試車記錄上簽字后,方可進行竣工驗收。

由于設計原因試車達不到驗收要求,甲方負責修改設計,乙方按修改后設計重新安裝。

甲方承擔修改設計費用、拆除及重新安裝的經濟支出,工期相應順延。

由于設備制造原因試車達不到驗收要求,由該設備采購一方負責重新購置或修理,乙方負責拆除和重新安裝。

設備為乙方采購,由乙方承擔修理或重新購置、拆除及重新安裝的費用,工期不予順延;。

設備由甲方采購,甲方承擔上述各項經濟支出,工期相應順延。

由于乙方施工原因試車達不到驗收要求,甲方代表在試車后24小時內提出修改意見。

乙方修改后重新試車,承擔修改和重新試車的費用,工期不予順延。

試車費用除已包括在合同價款之內或協(xié)議條款另有約定的,均由甲方承擔。

甲方代表未在規(guī)定時間提出修改意見,或試車合格不在試車記錄上簽字,試車結束24小時后,記錄自行生效,乙方可繼續(xù)施工或辦理竣工手續(xù)。

第十八條驗收和重新檢驗。

甲方代表不能按時參加驗收或試車,須在開始驗收或試車24小時之前向乙方提出延期要求,延期不能超過兩天。

甲方代表未能按以上時間提出延期要求,不參加驗收或試車,乙方可自行組織驗收或試車,甲方應承認驗收或試車記錄。

合同價款與支付。

第十九條合同價款及調整。

合同價款在協(xié)議條款內約定后,任何一方不得擅自改變。

協(xié)議條款另有約定或發(fā)生下列情況之一的可作調整。

1.甲方代表確認的工程量增減;。

2.甲方代表確認的設計變更或工程洽商;。

3.工程造價管理部門公布的價格調整;。

4.一周內非乙方原因造成停水、停電、停氣累計超過8小時;。

5.合同約定的其他增減或調整。

乙方應在上述情況發(fā)生后10天內,將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表,甲方代表批準后通知經辦銀行和乙方。

甲方代表收到乙方通知后10天內不作答復,視為已經批準。

第二十條工程款預付。

甲方按協(xié)議條款約定的時間和數(shù)額,向乙方預付工程款,開工后按協(xié)議條款約定的時間和比例逐次扣回。

甲方不按協(xié)議預付,乙方在約定預付時間10天后向甲方發(fā)出要求預付的通知,甲方收到通知后仍不能按要求預付,乙方可在發(fā)出通知5天后停止施工,甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息并承擔違約責任。

第二十一條工程量的核實確認。

乙方按協(xié)議條款約定時間,向甲方代表提交已完工程量的報告。

甲方代表接到報告后3天內按設計圖紙核實已完工程數(shù)量(以下簡稱計量),并在計量24小時前通知乙方。

乙方為計量提供便利條件并派人參加。

乙方無正當理由不參加計量,甲方自行進行,計量結果視為有效,作為工程價款支付的依據(jù)。

甲方代表收到乙方報告后3天內未進行計量,從第4天起,乙方報告中開列的工程量即視為已被確認,作為工程價款支付的依據(jù)。

甲方代表不按約定時間通知乙方,使乙方不能參加計量,計量結果無效。

甲方代表對乙方超出設計圖紙要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量,不予計量。

第二十二條工程款支付。

甲方根據(jù)協(xié)議條款約定的時間、方式和甲方代表確認的工程量,按構成合同價款相應項目的單價和取費標準計算、支付工程價款。

甲方在其代表計量簽字后10天內不予支付,乙方可向甲方發(fā)出要求付款的通知,甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付,乙方可在發(fā)出通知5天后停止施工,甲方承擔違約責任。

經乙方同意并簽訂協(xié)議,甲方可延期支付工程價款。

協(xié)議須明確約定付款日期和從甲方計量簽字后第11天起計算應付工程價款的利息率。

材料設備供應。

第二十三條甲方供應材料設備。

甲方按照協(xié)議條款約定的材料設備種類、規(guī)格、數(shù)量、單價、質量等級和提供時間、地點的清單,向乙方提供材料設備及其產品合格證明。

甲方代表在所供材料設備驗收24小時前將通知送達乙方,乙方派人與甲方一起驗收。

無論乙方是否派人參加驗收,驗收后由乙方妥善保管,甲方支付相應保管費用。

保管期間材料設備發(fā)生損壞丟失,甲方不按規(guī)定通知乙方驗收,乙方不負責材料設備的保管,損壞丟失由甲方負責。

甲方供應的材料、設備與清單不符,按以下情況分別處理:

1.材料設備單價與清單不符,由甲方承擔所有價差。

2.材料設備的種類、規(guī)格、質量等級與清單不符,乙方可拒絕接收保管,由甲方運出施工現(xiàn)場并重新采購。

設備到貨時如不能開箱檢驗,可只驗收箱子數(shù)量。

乙方開箱時須請甲方到場,出現(xiàn)缺件或質量等級、規(guī)格與清單不符,由甲方負責補足缺件或重新采購。

3.甲方供應材料與清單規(guī)格型號不符,乙方可代為調劑串換,甲方承擔相應經濟支出。

4.到貨地點與清單不符,甲方負責倒運至清單指定地點。

5.供應數(shù)量少于清單約定數(shù)量時,甲方將數(shù)量補齊。

多于清單約定數(shù)量時,甲方負責將多余部分運出施工現(xiàn)場。

6.供應時間早于清單約定日期,甲方承擔因此發(fā)生的保管費用。

因以上原因或遲于清單約定供應時間,由甲方承擔相應的經濟支出。

發(fā)生延誤,相應順延工期,甲方賠償由此造成乙方的損失。

經乙方檢驗通過之后發(fā)現(xiàn)有與清單的規(guī)格、質量等級不符的情況,甲方仍應承擔重新采購及拆除的重建的經濟支出,并相應順延工期。

第二十四條乙方采購材料設備。

乙方根據(jù)協(xié)議條款約定,按照設計和規(guī)范的要求采購工程需要的材料設備,并提供產品合格證明。

在材料設備到貨24小時前通知甲方代表驗收。

對與設計和規(guī)范要求不符的產品,甲方代表拒絕驗收,由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現(xiàn)場,重新采購符合要求的產品,承擔由此發(fā)生的費用,工期不予順延。

甲方不能按時到場驗收,驗收后發(fā)現(xiàn)材料設備不符合規(guī)范和設計要求,仍由乙方修復或拆除及重新采購,并承擔發(fā)生的費用,賠償甲方的損失。

由此延誤的工期相應順延。

根據(jù)工程需要,經甲方代表批準,乙方可使用代用材料。

因甲方原因使用時,由甲方承擔發(fā)生的經濟支出;。

因乙方原因使用時,由乙方承擔發(fā)生的費用。

設計變更。

第二十五條設計變更。

乙方對原設計進行變更,須經甲方代表同意,并由甲方取得以下批準:

(2)送原設計單位審查,取得相應圖紙和說明。

施工中甲方對原設計進行變更,在取得上述兩項批準后,向乙方發(fā)出變更通知,乙方按通知進行變更,否則,乙方有權拒絕變更。

雙方辦理變更、洽商后,乙方按甲方代表要求,進行下列變更:

1.增減合同中約定的工程數(shù)量;。

2.更改有關工程的性質、質量、規(guī)格;。

3.更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸;。

4.增加工程需要的附加工作;。

5.改變有關工程的施工時間和順序。

第二十六條確定變更價款。

發(fā)生第二十四條約定的變更后,在雙方協(xié)商的時間內,乙方按下列方法提出變更價格,報甲方代表批準后調整合同價款和竣工日期:

1.合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格計算、變更合同價。

款;。

2.合同中只有類似于變更情況的價格,可以此作為基礎確定變更價格,變更合同價款;。

3.合同中沒有類似和適用的價格,由乙方提出適當?shù)淖兏鼉r格,送甲方代表批準執(zhí)行。

甲方代表不能同意乙方提出的變更價格,在乙方提出后10天內通知乙方提請工程造價管理部門裁定(實行社會監(jiān)理的,由總監(jiān)理工程師暫定,事后提請工程造價管理部門裁定),對裁定仍有異議,按第三十條約定的方法解決。

竣工與結算。

第二十七條竣工驗收。

工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工有關規(guī)定,向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。

按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)向甲方提交竣工圖。

甲方代表收到竣工驗收報告后,在協(xié)議條款約定時間內組織有關部門驗收,并在驗收后5天內給予批準或提出修改意見。

乙方按要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用。

甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后10天內無正當理由不組織驗收,或驗收后5天內不予批準且不能提出修改意見,可視為竣工驗收報告已被批準,即可辦理結算手續(xù)。

竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期,需修改后才能達到竣工要求的,應為乙方修改后提請甲方驗收的日期。

甲方不能按協(xié)議條款約定日期組織驗收,應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管費用。

因特殊原因,部分單位工程和部位須甩項竣工時,雙方訂立甩項竣工協(xié)議,明確各方責任。

第二十八條竣工結算。

竣工報告批準后,乙方應按國家有關規(guī)定和協(xié)議條款約定的時間、方式向甲方代表提出結算報告,辦理竣工結算。

甲方代表收到結算報告后應及時給予批準或提出修改意見,在協(xié)議條款約定時間內將撥款通知送經辦銀行,并將副本送乙方。

銀行審核后向乙方支付工程款。

乙方收到工程款后15天內將竣工工程交付甲方。

由于甲方違反有關規(guī)定和約定,經辦銀行不能支付工程款,乙方可留置部分或全部工程,并予以妥善保護,由甲方承擔保護費用。

甲方無正當理由收到竣工報告后30天內不辦理結算,從第31天起按施工企業(yè)向銀行計劃外貸款的利率支付拖欠工程款的利息,并承擔違約責任。

第二十九條質量保證期。

乙方按國家有關規(guī)定和協(xié)議條款約定的保修項目、內容、范圍、期限及保修金額和支付辦法,進行保修并支付保修金。

保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日算起。

分單項驗收的工程,按單項工程分別計算保修期。

保修期間,乙方應在接到修理通知之日后10天內派人修理,否則,甲方可委托其他單位或人員修理。

因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部份,由乙方交付。

因乙方之外原因造成返修的經濟支出,由甲方承擔。

采取按合同價款一定比率,在甲方應付乙方工程款內預留保修金辦法的,甲方應在保修期滿后20天內結算,將剩余保修金和按協(xié)議條款約定利率計息的利息一起退還乙方,不足部分由乙方交付。

爭議、違約和索賠。

第三十條爭議。

甲乙雙方因合同發(fā)生爭議,要求調解、仲裁、起訴的,可按協(xié)議條款的約定,采用以下一種或幾種方式解決:

1.向協(xié)議條款約定的單位或人員要求調解;。

2.向有管轄權的仲裁機關申請仲裁;。

3.向有管轄權的人民法院起訴。

發(fā)生爭議后,除出現(xiàn)下列情況的,雙方都應繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),保護好已完成工程。

1.合同確已無法履行;。

2.雙方協(xié)議停止施工;。

3.調解要求停止施工,且為雙方接受;。

4.仲裁機關要求停止施工;。

5.法院要求停止施工。

第三十一條違約。

按協(xié)議條款約定支付和賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。

因乙方原因致使建設工程質量不符合約定的,甲方有權請求乙方在合理期限內無償修理或者返工、改建。

經過修理或返工、改建后,造成逾期交付的,乙方應承擔違約責任。

因乙方原因致使建設工程質量不符合約定,造成人身和財產損害的,乙方應承擔損害賠償責任。

除非雙方協(xié)議將,或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。

因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前10天通知違約方后,方可中止或解除合同,由違約方承擔違約責任。

但違約方遲延履行或者有其他違約行為致使嚴重影響訂立合同所期望的經濟利益的,對方可以不經催告解除合同。

第三十二條索賠。

甲方未能按合同約定支付各種費用、順延工期、賠償損失,乙方可按以下規(guī)定向甲方索賠:

1.有正當索賠理由,且有索賠事件發(fā)生時的有關證據(jù);。

2.索賠事件發(fā)生后20天內,向甲方發(fā)出要求索賠的通知;。

3.甲方在接到索賠通知后10天內給予批準,或要求乙方進一步補充索賠理由和證據(jù),甲方在10天內未予答復,應視為該項索賠已經批準。

其他。

第三十三條安全施工。

乙方按有關規(guī)定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。

非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。

發(fā)生重大傷亡事故,乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方代表。

同時按政府有關部門要求處理。

甲方為搶救提供必要條件。

發(fā)生的費用由事故責任方承擔。

乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前,應向甲方代表提出安全保護措施,經甲方代表批準后實施。

由甲方承擔保護措施費用。

在有毒有害環(huán)境中施工,甲方應按有關規(guī)定提供相應的防護措施,并承擔有關的經濟支出。

第三十四條專利技術、特殊工藝和合理化建議。

甲方要求采用專利技術和特殊工藝,需負責辦理相應的申報、審批手續(xù)、承擔申報、試驗等費用。

乙方按甲方要求使用,并負責試驗等有關工作。

乙方提出使用專利技術和特殊工藝,報甲方代表批準后按以上約定辦理。

乙方提出合理化建議涉及到對圖紙、設計和施工組織設計的更改及對原定材料、設備的換用,必須經甲方代表批準。

以上發(fā)生的費用和獲得的收益,雙方按協(xié)議分攤或分享。

第三十五條地下障礙和文物。

乙方在施工中發(fā)現(xiàn)文物、古墓、古建筑基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其他影響施工的地下障礙物時,應在4小時內通知甲方代表,并報告有關管理部門和采取有效保護措施。

甲方代表應在收到通知后12小時內對乙方采取的措施給予批準或提出處理意見。

甲方承擔保護措施的費用,延誤的工期相應順延。

第三十六條工程分包。

乙方可按投標書和協(xié)議條款約定分包部分工程。

乙方與分包單位簽訂分包合同后,將副本送甲方代表。

分包合同與本合同發(fā)生抵觸,以本合同為準。

分包合同不能解除乙方任何義務與責任。

乙方應在分包場地派駐相應監(jiān)督管理人員,保證合同的履行。

分包單位的任何違約或疏忽,均視為乙方的違約或疏忽。

除協(xié)議條款另有約定,分包工程價款由乙方與分包單位結算。

第三十七條不可抗力。

不可抗力發(fā)生后,乙方應迅速采取措施,盡力減少損失,并在24小時內向甲方代表通報情況,按協(xié)議條款約定的時間向甲方報告損失情況和清理、修復的費用。

不可抗力發(fā)生后,乙方應每隔10天向甲方報告一次損失情況。

因不可抗力發(fā)生的費用由雙方分別承擔:

1.工程本身的損害由甲方承擔;。

2.人員傷亡由其所屬單位負責,并承擔相應費用;。

3.造成乙方設備、機械的損壞及停工等損失,由乙方承擔;。

4.所需清理修復工作的責任與費用的承擔,雙方另簽補充協(xié)議約定。

不可抗力的認定標準是_______。

第三十八條保險(如有時)。

甲方按協(xié)議條款的約定,辦理建筑工程和在施工場地甲方人員及第三方人員生命財產和保險。

乙方辦理自己在施工場地人員生命財產和機械設備的保險。

投保后發(fā)生事故,乙方應在15天內向甲方提供損失情況和估價的報告,如損害繼續(xù)發(fā)生,乙方在15天后每10天報告一次,直到損害結束。

副本份數(shù)按協(xié)議條款約定,由甲乙雙方分送有關部門。

建設工程施工合同補充協(xié)議篇三

甲方:電話:

乙方:電話:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則和有關規(guī)定,經友好協(xié)商,甲方委托乙方,負責環(huán)氧地坪的供應和施工,達成如下協(xié)議:

第一條:施工面積和合同價格:面積:,單價為元/平方,(決算面積按實際面積計算),總價:

第二條:材料:環(huán)氧砂漿地坪。

第三條:工程質量標準。

本工程質量經雙方研究達到:乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整,但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題,與乙方無關,建議混凝土標號不低于c25,地面要平整,有光度,若在室外施工,甲方要做好防護措施,若在防護措施不完善的室內施工,即雨天可能遭受雨水侵襲時,也必須停止施工,若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質量問題與乙方無關。

第四條:施工與驗收。

施工開始日期,甲方必須通知乙方。

開工日期天。

甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收,如三日內未能對工程進行驗收,或者在沒有驗收情況下,使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據(jù)本合同規(guī)定進行付款。

第五條:付款方式。

合同簽訂后,甲方應支付乙方合同的,計人民幣元,

第六條:終則。

1、本合同一式兩份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,同具有法律效力。一方違約,賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發(fā)生爭議,應當首先協(xié)商解決,協(xié)商不成,可以向當?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。

2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

建設工程施工合同補充協(xié)議篇四

承包人(全稱):______________________。

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。

一、工程概況。

工程名稱:______________________________。

工程地點:______________________________。

工程內容:______________________________。

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)。

工程立項批準文號:_____________________。

資金來源:_____________________________。

承包范圍:___________________________。

三、合同工期。

開工日期:____________________________

竣工日期:____________________________

合同工期總日歷天數(shù)_____。

建設工程施工合同補充協(xié)議篇五

發(fā)包方:____________________(以下簡稱甲方)。

承包方:____________________(以下簡稱乙方)。

根據(jù)《民法典》建筑工程承包條例相關內容,結合有關規(guī)定及本工程的具體情況,經雙方協(xié)商同意簽定本建筑工程資料承包合同。

一、乙方承包工程,建筑面積________平方米。

1、承包范圍:乙方承包該工程的土建資料的編制,收集歸檔。

該工程包括的工作內容:乙方負責該工程的土建、資料編制工作,按照現(xiàn)行施工規(guī)范和城建檔案館及《貴州________省建筑工程竣工驗收技術資料統(tǒng)一用表》的要求進行收集、編制、整理。

2、合同工期一年半。

二、甲乙雙方責任。

1、甲方責任。

1)負責提供電腦及打印、復印設備(及耗材)、工程所在地城建檔案館制定的工程資料表格、紙張等相關辦公用品供乙方使用。

2)負責提供乙方駐施工現(xiàn)場人員的食宿及辦公地點。

3)負責提供工程送檢材料、試件和全部檢測費用。

4)負責重要資料的蓋章簽的協(xié)調工作和費用。

5)甲方負責組織現(xiàn)場收方及驗收。

6)甲方負責出竣工圖及竣工資料組卷費用。

7)負責提供用于制作竣工圖紙的藍圖。

8)負責提供材料的合格證、出廠證明文件、材料報驗資料等。

9)負責提供相關報審報建資料。

2、乙方責任。

(1)負責工程建設過程中土建資料的收集、編制和整理及現(xiàn)場的經濟資料的收集。

(2)乙方提供質監(jiān)站、安監(jiān)站對工程建設過程中檢查的資料。

(3)乙方負責安排人員在施工現(xiàn)場打印工程所需資料及文件,工程資料的報審工作、并協(xié)助甲方完成相關資料與相關單位的蓋章工作。

(4)乙方協(xié)助施工過程中原材料及試件的送檢(材料、試件和運費、檢測費用由甲方承擔)。

(5)乙方協(xié)助甲方組織現(xiàn)場收方,并完成相關資料收集整理并報送工作。

(6)乙方負責現(xiàn)場經濟資料的收集整理,負責編制工程結算所需的經濟資料。

(7)負責敦促分包單位編制竣工資料及竣工圖,若分包單位不能按時完成需乙方編制時,費用另行計取。

金額由甲、乙承擔。

甲方:________________。

乙方:________________。

時間:________________。

建設工程施工合同補充協(xié)議篇六

乙方:。

經甲乙雙方協(xié)商,甲方將**小區(qū)基礎工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,做出如下條款,雙方共同遵守。

一、承包方式:包工包料,按甲方給定的圖紙進行施工。

二、開竣工時間:開工:*年**月**日。

基礎工程及地下室:*元。

閣樓:*元。

平房車庫:*元。

化糞池:*元(包括池外管道項目)。

合計人民幣:(*元)。

四、工程質量等級:合格。

五、付款方式:甲方簽定協(xié)議后付30%作為預付款,其余部分樓房竣工后一次付清。

六、承包范圍、土建、電氣、水暖。

七、水電費由乙方承擔,稅金由甲方負責支付。

八、施工過程中出現(xiàn)的安全事故由乙方負責。

九、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

此協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。

甲方負責人:。

乙方負責人:。

*年**月**日。

建設工程施工合同補充協(xié)議篇七

應甲方要求,在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上,現(xiàn)根據(jù)甲方要求,作相應增項。根據(jù)原施工合同精神,經雙方協(xié)商,作如下補充協(xié)議:

一、工程范圍:20xx年12月3日乙方根據(jù)甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。

二、工期要求:20xx年12月3日至20xx年12月15日。

三、新增工程量:

詳見附表:《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》。

四、質量要求:按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。

五、付款方式:按原合同執(zhí)行。

2、本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。

3、本協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效,并與原合同享有同等法律效力。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。

法定代表人:法定代表人:

簽約日期:年月日

建設工程施工合同補充協(xié)議篇八

1.1發(fā)包方(簡稱甲方):協(xié)議條款約定的、具有工程發(fā)包資格和支付工程價款能力的當事人,本條件指鐵路工程的建設單位或項目法人。

1.2承包方(簡稱乙方):協(xié)議條款約定的、符合工程承包資質并被發(fā)包方接受的當事人。

1.3甲方代表:甲方在協(xié)議條款中指定的駐工地代表人。

1.4乙方項目經理:乙方在協(xié)議條款中指定的駐工地項目承包責任人。

1.5鐵路建設工程監(jiān)理:甲方委托具備法定資質的鐵路建設工程監(jiān)理單位,對工程施工進行的監(jiān)理。

1.6總監(jiān)理工程師:鐵路建設工程監(jiān)理單位委派的本工程項目監(jiān)理總負責人。

1.7設計單位:鐵道部指定的或者甲方委托的具有相應資格的本建設項目的設計單位。

1.8工程質量監(jiān)督站:鐵道部工程質量監(jiān)督總站或其授權的下屬工程質量監(jiān)督站。

1.9工程:協(xié)議條款約定的具體的永久工程。

1.10合同價款:按有關規(guī)定或協(xié)議條款約定的`,用以支付乙方按合同要求完成工程內容的價款總額。

1.11經濟支出:在施工中已經發(fā)生,經甲方確認后以增加預算形式支付的合同價款。

1.12費用:甲方在合同價款之外,需要直接支付的開支和乙方應負擔的開支。

1.13工期:協(xié)議條款約定的合同工期,工期天數(shù)應包括星期日和法定假日在內的總日歷天數(shù)。

1.14開工日期:協(xié)議條款約定的工程開工日期。

1.15竣工日期:協(xié)議條款約定的工程竣工日期。

1.16施工場地:經甲方批準的施工組織設計或施工方案中施工現(xiàn)場總平面圖規(guī)定的工程項目施工場地。

1.17書面形式:根據(jù)合同發(fā)生的并加蓋有效印鑒或簽字的手寫、打字、復寫、印刷的通知、任命書、委托書、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。

1.18協(xié)議條款:結合具體工程,甲、乙雙方協(xié)商后簽訂的書面協(xié)議。

1.19變更設計:自設計單位交付施工圖至工程竣工驗收交接期間對原設計的變更。

2.合同文件及解釋順序。

合同文件應能相互解釋,互為說明,除合同另有約定外,其組成和解釋順序如下:

2.1協(xié)議條款;

2.2合同條件;

2.3洽商、變更等明確雙方權力義務的紀要、協(xié)議;

2.4招標承包工程中的招標文件、投標書和中標通知書;

2.5工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;

2.6標準、規(guī)范和其他有關技術資料、技術要求。

當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時,在不影響工程進度的前提下,由甲、乙雙方協(xié)商解決(或先由監(jiān)理工程師作出解釋);雙方意見仍不能一致的,按照解決爭議的方式加以解決。

3.合同文件的適用法律和使用標準適用于合同文件的法律是國家的法律、法規(guī),及協(xié)議條款約定的部門規(guī)章。

施工中必須使用協(xié)議條款約定的鐵道部頒發(fā)的標準、規(guī)范。鐵道部沒有相應標準、規(guī)范時,可以使用國家和建工行業(yè)標準、規(guī)范。

4.雙方一般責任。

4.1甲方代表。甲方任命駐施工現(xiàn)場的代表,按照以下要求,行使合同約定的權力,履行合同約定的職責:

4.1.1甲方代表可委派有關具體管理人員,承擔自己的部分權力和職責,并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前5天通知乙方。

4.1.2甲方代表的通知由本人簽字后,以書面形式交給乙方項目經理,乙方項目經理同意并在回執(zhí)上簽署姓名和收到日期后生效。確有必要時甲方代表可發(fā)口頭通知,并在48小時內給予書面確認,乙方對甲方代表的通知應予執(zhí)行。乙方認為甲方代表通知不合理,應在收到通知后24小時內提出書面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小時內,作出修改通知或繼續(xù)執(zhí)行原通知的決定,以書面形式再通知乙方。

4.1.3甲方代表按合同約定,及時向乙方提供所需文件、圖紙及資料,并履行其他約定的義務,否則乙方在約定時間后24小時內,可向甲方代表提出遲誤的后果。甲方代表收到通知后48小時內不予答復,應承擔由此造成的經濟支出,順延因此延誤的工期,賠償乙方有關損失。

4.2乙方項目經理按以下要求行使合同約定的權力,履行合同約定的職責;

4.2.2乙方項目經理按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的通知、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內向甲方代表送交書面報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發(fā)生的經濟支出,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。

5.對《協(xié)議條款》中有關條款的其他合同條件為:

5.1第1條工程概況。

5.1.1建設項目名稱系指鐵道部批復的技術設計或擴大初步設計的建設項目名稱。工程名稱系指乙方承擔的建設項目中的某段或一項工程的名稱。

5.1.2工程地點系指工程所在縣(含)以上行政區(qū)域。

5.1.3承包范圍系指承包地段的起止里程、規(guī)?;驅I(yè)分類項目。

5.1.4承包方式系指雙方約定的,甲方對乙方包工包料或包工不包料、概算總包及單價承包等。

5.2第5條設計文件。

5.2.1在開工前甲方若不能將設計圖紙全部提供,應在合同補充協(xié)議中寫明分期分批,按站前、站后或專業(yè)分別列出可提供的設計圖紙,以滿足乙方施工要求。

5.2.2甲方對設計文件和圖紙有保密要求的,應在本條寫明要求的內容,保密費用由甲方承擔。

5.3第7條7.9“申請項目開工報告”按《國家計委關于基本建設大中型項目開工條件的規(guī)定》(計建設〔1997〕352號)辦理。

5.4第11條11.1“在確有必要時甲方可書面要求乙方暫停施工”中“確有必要”系指:

5.4.1在合同中另有規(guī)定的;

5.4.2由于乙方某種失誤或違約導致的,或乙方應對其負責的必要的暫停施工;

5.4.3由于施工現(xiàn)場氣候條件惡劣導致的必要停工;

5.4.4為了本工程的合理施工或為了本工程及任何部分的安全所需的停工;

5.4.5計劃調整。

5.5第12條12.1工期延誤原因及責任中:

5.5.1不可抗力是指因突發(fā)戰(zhàn)爭、軍事征地、_____、_____、空中飛行物體附落或其他非甲、乙方責任造成的爆炸、火災,以及協(xié)議條款約定等級以上特大的風、雨、雪、洪水、泥石流、地震、雷擊等對工程造成損害的自然災害。

5.5.2重大工程質量事故是指依據(jù)《鐵路建設工程重大質量事故報告和處理暫行規(guī)定》(鐵建〔1996〕13號)劃分的四個等級的重大工程質量事故。

5.6第14條工程質量檢查中:

5.6.1質量保證體系:乙方為了實現(xiàn)合同對工程質量的要求,建立的質量管理組織結構、制度和措施等。

5.6.2工程質量:在國家和鐵道部現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)、技術標準、設計文件,以及合同中對工程的安全、適用、經濟、美觀等特性的綜合要求。

5.6.3不合格工程:既包括不符合設計標準要求、不符合國家或鐵道部的技術標準和規(guī)范要求的工程,也包括低于協(xié)議條款中約定的質量等級要求的分部、分項工程。

5.7第15條隱蔽工程檢查和簽證中:

5.7.1隱蔽工程系指一項工程主體結構中必不可少的,竣工后無法觀察檢查的,需被復、掩蓋的分部、分項工程。

5.7.2本條“甲方代表”系指甲方監(jiān)察工程師或甲方派駐工地的技術負責人。

5.7.3重點工程系指按(80)鐵基字665號《關于試行〈鐵路基本建設工程開工報告審批辦法〉的通知》中規(guī)定的重點工程,或甲方根據(jù)建設項目的具體情況確定的重點工程。

5.8第17條甲方供應的材料設備。

5.8.1承包方式采用包工包料的工程項目可不使用本條款的規(guī)定。

5.8.2承包方式采用包工不包料的工程項目,以及鐵路通信信號等專業(yè)材料設備,甲方須自行采購的,應使用本條款規(guī)定。

5.9第21條驗工計價。

5.9.1乙方按協(xié)議條款約定的時間,向甲方代表提交已完實際工程量報告,甲方代表在接到報告后3天內,按設計圖紙核實已完工程量(以下簡稱“計量”),并在計量前24小時通知乙方。若不通知,甲方計量結果無效。

5.9.2乙方應為甲方計量提供便利條件并派人參加,無正當理由不參加,甲方自行計量有效。

5.9.3甲方代表對乙方超出設計圖紙要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量,不予計量。

5.10第22條工程款支付。

工程款的支付應按鐵道部和建設銀行的規(guī)定,雙方根據(jù)工程實際情況協(xié)商研究,明確工程款支付的時間、金額和支付的方法等。

5.11第23條竣工驗收。

依據(jù)國家計委計建設〔1990〕1號文《關于印發(fā)〈建設項目(工程)竣工驗收辦法〉的通知》和鐵道部(84)鐵鑒字第180號《鐵路基本建設工程竣工驗收交接暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

5.12第24條竣工決算。

國家組織驗收的大中型項目,在工程正式驗收后,竣工決算在6個月內完成并報鐵道部計劃、財務、建設司,鑒定中心及使用單位。其他建設項目,在工程正式驗收后,竣工決算應在3至6個月內完成,并報鐵道部財務司、建設項目主管部門及使用單位。

甲方(蓋章):_________。

乙方(蓋章):_________。

法定代表人(簽字):_________。

法定代表人(簽字):_________。

開戶銀行及帳號:_________。

開戶銀行及帳號:_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

簽訂地點:_________。

簽訂地點:_________。

建設工程施工合同補充協(xié)議篇九

法定住址:___________________________。

法定代表人:_________________________。

職務:_______________________________。

委托代理人:_________________________。

身份證號碼:_________________________。

通訊地址:___________________________。

郵政編碼:___________________________。

聯(lián)系人:_____________________________。

電話:_______________________________。

傳真:_______________________________。

帳號:_______________________________。

電子信箱:___________________________。

承包方:_____________________________。

法定住址:___________________________。

法定代表人:_________________________。

職務:_______________________________。

委托代理人:_________________________。

身份證號碼:_________________________。

通訊地址:___________________________。

郵政編碼:___________________________。

聯(lián)系人:_____________________________。

電話:_______________________________。

傳真:_______________________________。

帳號:_______________________________。

電子信箱:___________________________。

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。

第一章工程。

第一條工程概況。

1.工程名稱:____________________工程。

2.工程地點:_________市_________區(qū)(縣)。

3.工程內容:

(1)_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。

(2)群體工程應附承包方承攬工程項目一覽表。

4.承包范圍:

(1)_______________________________。

(2)應注明是否包括土建、設備安裝、裝飾裝修等工作。

5.承包方式:工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種承包方式。

(1)承包方包工、包全部材料。

(2)承包方包工、部分包料,發(fā)包方提供部分材料。

(3)承包方包工、發(fā)包方包全部材料。

6.資金來源:_______________________________。

7.批準文號:_______________________________。

8.業(yè)主或主管單位:_________________________。

第二條工程監(jiān)理。

若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包方。

第三條工期:工程期限_________天,其中:

1.開工日期:本合同工程定于_________年_________月_________日開工,從簽定合同后第_________日算起。

2.竣工日期:本合同工程定于_________年_________月_________日竣工。

3.凡是延期開工或順延工期的約定,都是以約定的開工日期和竣工日期為計算基礎。

第四條工程造價:總價款:_________元,大寫(人民幣):____________________。其中:

材料費:_________元(人民幣)。

人工費:_________元(人民幣)。

管理費:_________元(人民幣)。

設計費:_________元(人民幣)。

垃圾清運費:_________元(人民幣)。

稅金:_________元(人民幣)。

其他費用:_________元(人民幣)。

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

第二章詞語涵義及合同文件。

第五條詞語涵義。

1.有關合同雙方和監(jiān)理人的詞語。

(1)發(fā)包方:指與承包方簽訂本合同協(xié)議書的當事人。

(2)承包方:指與發(fā)包方簽訂本合同協(xié)議書的當事人。

(3)分包人:指本合同中從承包方處分包某一部分工程的當事人。

(4)監(jiān)理人:指專用合同條款中寫明的由發(fā)包方委托對本合同實施監(jiān)理的當事人。

2.有關合同組成文件的詞語。

(1)合同文件(或稱合同):指由發(fā)包方與承包方簽訂的為完成本合同規(guī)定的各項工作而列入本合同第六條的全部文件和圖紙,以及其他在協(xié)議書中明確列入的文件和圖紙。

(2)技術條款:指本合同的技術條款和由監(jiān)理人作出或批準的對技術條款修改或補充的文件。

(3)圖紙:指列入合同的招標圖紙和發(fā)包方按合同規(guī)定向承包方提供的所有圖紙(包括配套說明和有關資料),以及列入合同的投標圖紙和由承包方提交并經監(jiān)理人批準的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。

(4)施工圖紙:指上述第(3)項規(guī)定的圖紙中由發(fā)包方提供或由承包方提交并經監(jiān)理人批準的直接用于施工的圖紙(包括配套說明和有關資料)。

(5)投標文件:指承包方為完成本合同規(guī)定的各項工作,在投標時按招標文件的要求向發(fā)包方提交的投標報價書、已標價的工程量清單及其他文件。

(6)中標通知書:指發(fā)包方正式向中標人授標的通知書。

3.有關工程和設備的詞語。

(1)工程:指永久工程和臨時工程或為二者之一。

(2)永久工程:指按本合同規(guī)定應建造的并移交給發(fā)包方使用的工程(包括工程設備)。

(3)臨時工程:指為完成本合同規(guī)定的各項工作所需的各類非永久工程(不包括施工設備)。

(4)主體工程:指合同條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。

(5)單位工程:指合同條款中寫明的單位工程。

(6)工程設備:指構成或計劃構成永久工程一部分的機電設備、金屬結構設備、儀器裝置及其他類似的設備裝置。

(7)施工設備:指為完成本合同規(guī)定的各項工作所需的全部用于施工的設備、器具和其他物品(不包括臨時工程和材料)。

(8)承包方設備:指承包方的施工設備。

(9)進點:指承包方接到開工通知后進入施工場地。

4.有關工期的詞語。

(1)開工通知:指發(fā)包方委托監(jiān)理人通知承包方開工的函件。

(2)開工日期:指承包方接到監(jiān)理人發(fā)出的開工通知的日期或開工通知中寫明的開工日。

建設工程施工合同補充協(xié)議篇十

依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致,定論立本合同。

1、工程名稱。

2、工程地點。

3、工程內容。

1、承包方應按發(fā)包方人要求的工期完成全部工作。

開工日期

竣工日期

合同工期總日歷天數(shù)天。

2、工期獎罰:本工程以發(fā)包方驗收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時,每推遲一天罰款元。

3、有下列情況之一,并經發(fā)包方簽證,工期可以順延。

(1)因發(fā)包方原因影響開工。

(2)工程量有較大的增加。

(3)不可抗力。

(4)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。

非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方應承擔違約責任和因此造成的發(fā)包方損失。

1、質量標準。

2、承包方應按照施工圖及說明、國家有關施工規(guī)范、驗收規(guī)范和經發(fā)包方確認的施工方案組織施工。

3、承包方應對現(xiàn)場工人的操作、施工方法、施工技術措施的可靠性、安全性負完全責任,因承包方責任造成工程質量事故、返工,其經濟損失由承包方自負,因此造成工期延誤的,承包方承擔全部責任。

4、承包方必須接受發(fā)包方在施工過程中的管理,及時辦理質量檢驗手續(xù)。承包方應按國家竣工驗收有關規(guī)定,向發(fā)包方代表提供完整的過程檢驗資料。

5、質量達不到約定標準,發(fā)包方罰承包方總造價的。

1、結算方式:

(1)承包方式:

(2)計價方法:

(3)合同價款(大寫):

(4)結算方法:

2、工程支付:

1、全部材料由承包方自行采購,經發(fā)包人認可后使用。

2、機械設備由承包方自備。

1、負責辦理有關建設手續(xù)。

2、審查承包方編制的施工方案,各種技術資料和工程預決算。

3、提供施工圖紙?zhí)住?/p>

4、負責組織工程設計交底、圖紙會審。

5、發(fā)包人指派同志為工地代表。

1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現(xiàn)場管理班子。

2、遵守發(fā)包方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度,接受發(fā)包方代表的指揮、檢查和監(jiān)督。

3、本合同生效后日內編制出施工方案,報發(fā)包方審核,并按施工方案組織施工。

4、做好施工原始記錄,按發(fā)包方要求的工程資料的樣式及填寫方式,匯集施工技術資料,提供給發(fā)包人2套。

5、承包方指派同志為工地代表。

1、承包方應派專人對施工用電、施工機械進行管理,加強使用過程中的檢查,確保使用安全。

2、承包方必須按文明施工要求組織施工,做到施工現(xiàn)場文明整潔。

3、承包方在施工中,應嚴格安全措施,嚴禁高空拋物。

4、承包方在施工中,如發(fā)生人身和設備事故,一切費用和善后問題的處理,均由承包方負責,并承擔因此給發(fā)包方造成的經濟損失。

1、本合同雙方約定經簽字,蓋章后生效。

2、合同份數(shù):

(1)本合同正本兩份,具有同等效力,由發(fā)包方、承包方分別保存一份。

(2)本合同副本份(發(fā)包方執(zhí),承包方執(zhí))。

發(fā)包方:_____承包方:_____。

合同訂立日期:_____年_____月

建設工程施工合同補充協(xié)議篇十一

施工合同。

補充。

協(xié)議書。

樣本。歡迎閱讀與參考!

甲方:閑餐廳。

乙方:廣告裝飾。

應甲方要求,在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上,現(xiàn)根據(jù)甲方要求,作相應增項。根據(jù)原施工合同精神,經雙方協(xié)商,作如下補充協(xié)議:

一、工程范圍:20xx年12月3日乙方根據(jù)甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。

二、工期要求:20xx年12月3日至20xx年12月15日。

三、新增工程量:

詳見附表:《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》。

四、質量要求:按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。

五、付款方式:按原合同執(zhí)行。

2、本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。

3、本協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效,并與原合同享有同等法律效力。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。

法定代表人:法定代表人:

簽約日期:年月日

甲方:*房地產開發(fā)有限公司。

乙方:。

經甲乙雙方協(xié)商,甲方將**小區(qū)基礎工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,做出如下條款,雙方共同遵守。

一、承包方式:包工包料,按甲方給定的圖紙進行施工。

二、開竣工時間:開工:*年**月**日。

基礎工程及地下室:*元。

閣樓:*元。

平房車庫:*元。

化糞池:*元(包括池外管道項目)。

合計人民幣:(*元)。

四、工程質量等級:合格。

五、付款方式:甲方簽定協(xié)議后付30%作為預付款,其余部分樓房竣工后一次付清。

六、承包范圍、土建、電氣、水暖。

七、水電費由乙方承擔,稅金由甲方負責支付。

八、施工過程中出現(xiàn)的安全事故由乙方負責。

九、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

此協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。

甲方負責人:。

乙方負責人:。

*年**月**日。

發(fā)包人:(甲方)承包人:(乙方)工程名稱:

甲方雙方就本工程的施工,于年月日簽訂了《廣東省建設工程施工承包合同》(合同編號:號,下稱原合同),為了便于工程順利施工,雙方同意對原合同補充如下:

1、由于原預算造價未包含大石擠淤,因此需要增加大石擠淤約萬立方米,造價約萬。

2、由于存在土方缺口,因此需要增加回填土方約萬立方米,造價約萬。

3、原合同第頁第81.1款變更為:發(fā)包人每月15號前,按上月完成工程進度的80%并扣除該期進度30%的工程預付款后,支付工程進度款給承包人。當工程款付款至實際完成工程量的90%時暫停支付工程款。

4、本補充協(xié)議一式六份,甲乙雙方各執(zhí)一份,其余交有關單位;本協(xié)議自甲乙雙方代表簽訂之日起生效。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

簽訂日期:年月日

建設工程施工合同補充協(xié)議篇十二

協(xié)議書有廣義和狹義之分。廣義的協(xié)議書是指社會集團或個人處理各種社會關系、事務時常用的`“契約”類文書,以下是“工程施工合同補充協(xié)議書范本”希望能夠幫助的到您!

發(fā) 包 人:________

承 包 人:________

為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,在《“安順市普定縣雙龍苑商住樓工程”建筑施工工程合同》基礎上,按照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》等有關規(guī)定,并結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協(xié)議條款的情況下,簽定本工程施工合同補充協(xié)議。

1、工程名稱:________

2.工程地址:________

3.建筑面積:________

4.結構類型:底層為框架結構、地上6+1層為磚混結構。

5.設計單位:________

6.監(jiān)理單位: ________

1. 外墻面磚改為外墻漆

2. 客廳推拉門取消

3. 本工程為滿七層,結構找坡

4. 樓梯踏步為水泥砂漿面清光

5. 外墻40 × 40 深灰色柵格取消

6. 廚房與陽臺之間門帶窗(mc-2324)取消,陽臺改為封閉式廚房。

7. 其余均按原圖施工

1.開、竣工日期

1.1開工日期:____年____月____;竣工日期:____年____月____日;總工期____天(含法定節(jié)假日)以《建設工程竣工報告》所載日期為準。

本工程按建筑面積一次性包干,____元/平方米;在施工過程中,如按甲方要求另增加工程量的,按雙方協(xié)商價計算;本工程為墊款主體二層,二層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的30%支付給乙方,主體五層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的15%支付給乙方,主體七層完工,甲方按合同總價的20%支付給乙方,內、外裝修完工甲方按合同總價的20%支付給乙方,其余款待工程驗收合格后一個月內支付給乙方的12%,滯留3%作保質、保修金,等到保質、保修期到后一次性付清。

1. 除正常質量保修外,甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務后,本合同即告終止。

2. 本補充協(xié)議一式陸份(其中正本貳份),甲乙雙方各執(zhí)正本壹份、副本貳份。

3. 本補充協(xié)議系《安順市普定縣雙龍苑商住樓工程施工合同》的非實質性補充,若二者不一致處,以本補充協(xié)議為準。

4. 本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商解決不成提交成都市仲裁委員會。

5. 本補充協(xié)議自雙方簽訂之日起5日內生效。

甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)

法定代表人: 法定代表人:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

開戶銀行: 開戶銀行:

銀行賬號 銀行賬號:

簽定合同代表: 簽定合同代表:

年 月 日 年 月 日

建設工程施工合同補充協(xié)議篇十三

尊敬的審判長,審判員:

作為本案被告特別授權委托代理人,經認真研究本案相關事實,證據(jù)及有關法規(guī),我們認為本案爭議焦點有三:1保險合同是否有效2貨損原因3是否屬保險責任范圍原告在保險合同中并無可保利益,因此保險合同無效。此外,貨損一不屬自然災害,二非保險責任范圍內的意外事故所致,充分的證據(jù)表明系因承運人的過失或托運人過錯導致。亦即:因綁扎不當及包裝不當所致。依相關保單,保險條款及法規(guī),不屬保險責任范圍,屬于保險除外責任。依法保險人不負保險賠償責任。茲提出如下代理意見供合議庭參考:

為便于合議庭客觀公正審理案件,茲歸納本案基本事實如下:

20__年11月1日原告向被告投保國內水路,陸路貨物運輸綜合險,保險標的為:“吊車200噸”。被保險人為原告(原告證據(jù)1)。11月2日原告將中國*一冶金建設公司的7200型履帶吊車運送至濟*鋼廠。

11月3日貨運抵目的地后,經貨,運雙方派員查看,發(fā)現(xiàn)吊車臂桿磨損,并簽發(fā)一份“貨物運輸簽收單”。(原告舉證附件三會簽紀錄第6行提及此簽收單)確認因運輸綁扎等原因貨物有以下部件磨損(被告證據(jù)1)。

11月7日,貨主,承運人,日本供方及進口商四方經現(xiàn)場勘驗,確認有21處磨損。其中副臂頭桿和臂桿主弦管嚴重磨損報廢。另七根腹桿嚴重磨損需修復。其余部分需油柒修補。同時確認:在運輸中出現(xiàn)磨損(原告證據(jù)3)。

20__年6月托運人收到原告賠償款人民幣130,722元(原告證據(jù)8)。

一本案保險合同因原告對保險標的無保險利益而無效。

本案投保人是承運人,承運人對運輸中的貨物并不具有法律上承認的保險利益,不能投保貨運險;貨運險性質上屬財產保險,其保險標的為運輸過程中貨物的毀損或滅失引起的財產及其相關利益。承運人對該運輸中的財產及其相關利益,并無法律上承認的利益。但承運人對其承運的貨物負有保管,照料之責,對由于貨損造成的損失對貨方負有賠償之責,而責任保險是指以被保險人對第三者依法應負的賠償責任為保險標的的保險(保險法第50條)。因而可以投保貨運責任險。

原告作為承運人本應投保貨運責任險,卻向保險人投保一般貨運險,并以自已作為被保險人。其事先明知只能代貨主投保。在其與貨主訂立的汽車運輸協(xié)議第8條約定接受貨方委托,代辦貨物保險。且事先已向貨主收取了保險費24000元。由于承運人對運輸中的貨物的財產及其相關利益不具有保險利益,因此原告對本案保險標的不具有法律上承認的利益,依保險法第12條相關規(guī)定,本案保險合同無效。

保險法第12條規(guī)定:投保人對保險標的應當具有保險利益。投保人對保險標的不具有保險利益的,保險合同無效。保險利益是指投保人對保險標的具有的法律上承認的利益。

就貨運險而言,貨主(買賣雙方)作為貨物所有權人,當然對貨物的財產及與財產權有關的其他權益具有保險利益。而承運人僅對貨運中對第三者的責任具有保險利益,對貨物本身的財產權并不具有保險利益。因此承運人對貨運險不具有保險利益而本案保險合同屬貨運險而非貨運責任險。因此。保險合同依法無效。

假設承運人是為貨主代辦保險,那么被保險人是貨主而非承運人,承運人仍無權依據(jù)保險合同向保險人主張賠償。只能由貨主自已依保險合同向保險人主張保險理賠。由于貨損原因是承運人的過失所致,而運輸合同約定:在運輸途中,設備如有損壞,由承運人全權負責(原告證據(jù)2)。此外,相關的法規(guī)亦明確規(guī)定,雖然貨主可依保險合同向保險人主張賠償,但保險人理賠后可依法向承運人行使代位追償權。承運人最終仍應承擔損失賠償責任。而若被保險人已經從第三者取得損害賠償?shù)?,保險人賠償保險金時,可以相應扣減被保險人從第三者已經取得的賠償金額(保險法第45條)。因此,無論原告是否為貨主代辦保險,也無論保險合同是否有效,承運人均不能通過貨運險保障自已的風險責任。承運人應當代辦保險,同時自已應向保險人投保貨運責任險,才能為自已依法依約應承擔的賠償責任提供相應的保險保障。

二本案貨損原因是因為承運人綁扎不當及因為包裝不當。

綁扎不當及包裝不當兩者均系保險除外責任,保險人依法不承擔保險賠償責任。此節(jié)事實有下述相關證據(jù)證實。(1)20__年11月3日承運人與貨主簽定的:貨物運輸簽收單確認:因綁扎等原因(被告證據(jù)1);(2)11月7日之會簽紀錄承認會簽了:貨物運輸簽收單。確認:發(fā)現(xiàn)7200吊車臂桿在運輸中出現(xiàn)磨損;發(fā)現(xiàn)7200吊車全車臂桿中有13節(jié)臂桿共存在21處運輸過程中造成的磨損(原告證據(jù)3);(3)12月30日貨主致函原告稱:因你公司之故,造成運輸貨物破損。(原告證據(jù)5);(4)20__年11月12日原告致函被告承認:在運輸過程中造成貨物損壞。(原告證據(jù)6);(5)20__年2月4日原告致進口商函承認:發(fā)現(xiàn)7200履帶式起重機臂桿在運輸過程中出現(xiàn)了多處磨損。(原告證據(jù)8);上述五方面的證據(jù)相互印證證實,運輸過程中發(fā)生了貨損,貨損發(fā)生于運輸期間;貨損的原因是因為綁扎不當及包裝不當。該貨損原因不是保單約定的保險責任范圍,而是屬于保險除外責任。

綁扎不當顯然屬承運人責任。查公路貨物運輸合同實施細則第11條:承運人責任:貨物要捆扎牢固,苫蓋嚴密。汽車貨物運輸規(guī)則第五十九條搬運裝卸作業(yè)完成后,貨物需綁扎苫蓋篷-布的,搬運裝卸人員必須將篷-布苫蓋嚴密并綁扎牢固;而保單約定的保險條款第四條規(guī)定:被保險人的過失所致貨損屬保險除外責任。本案原告既是承運人又是被保險人。

包裝不當則屬于托運人責任。合同法第156條和第306條明確規(guī)定:托運人應當按照約定的方式包裝貨物。應當按照通用的方式包裝應當采取足以保護標的物的包裝方式。對此公路貨物運輸合同實施細則第11條及汽車運輸規(guī)則第35條亦有相似規(guī)定。而包裝不當屬于保險條款第4條3款明確列明的保險除外責任。

三本案貨損不屬于保險責任范圍。

保單約定的保險條款為:1994年國內水路,陸(鐵)路貨物運輸保險條款.規(guī)定:承保因受保險責任范圍內的自然災害或意外事故所造成的損失。質言之,保險人承擔保險責任的前提條件有二:一是保險責任范圍內的;二是因該范圍內的自然災害或意外事故。并非任何損失均屬保險責任范圍。

本案保險條款之綜合險與國際貨運險中的一切險不同,后者被保險人僅需證明貨物因外來原因導致?lián)p壞即可,前者舉證責任屬索賠方,亦即,原告首先負有證明貨損原因是因保險責任范圍內的自然災害或意外事故所致之舉證責任。僅證明貨物受損并不足夠。迄今原告并未舉出任何證據(jù)證明貨損系由于列明風險所致。反之,有充分的證據(jù)證實貨損系由于承運人的原因,亦即因綁扎不當所致。

該保險之基本險中包括列明的五種情形,并不包括本案之在運輸過程中受損的情況。只有當貨損是由于此種列明風險之一所致時,保險人才應依約承擔保險責任;而綜合險列明的四種情形亦不在其列。同理只有在貨損是由于此種列明的四種情況之一者,保險人才應承擔保險責任。反之,除外條款明確規(guī)定:由于包裝不善,由于被保險人的過失所致的貨損,屬保險除外責任。

本案貨損不是因自然災害所致,此點屬不爭之論。貨損也非屬保險責任范圍內的意外事故所致,。反之,充分的證據(jù)證實貨損的原因是由于承運人綁扎不當及包裝不當。而包裝不當及綁扎不當無論是托運人過錯還是承運人過失均是保單條款明確約定的保險除外責任。而除外責任除非另有相反約定,保險人不承擔保險責任。

綜上所述:原被告之間簽訂的保險合同因原告對保險標的不具有法律上承認的保險利益而無效。即便原告是代托運人辦理保險,因貨損原因是由于承運人的過失及包裝不當所致,既不是基本險也非綜合險承保范圍,且屬保險除外責任,當然不屬保險責任范圍。托運人已經從貨損責任人處取得賠償,依法保險人不再承擔保險賠償責任?;谏鲜鍪聦嵑屠碛?,敬請合議庭依法駁回原告的全部訴訟請求。

-----公司。

特別授權委托代理人:

建設工程施工合同補充協(xié)議篇十四

承包人:________________________。

使用說明。

1.《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》與水利部、國家電力公司、國家工商行政管理總局聯(lián)合頒發(fā)的《水利水電工程施工招標文件》、《水利水電工程施工合同技術條款》(gf-20__-0208),建設部、國家工商行政管理總局頒發(fā),并經水利部辦公廳以辦建管〔20__〕122號轉發(fā)的《建設工程施工專業(yè)分包合同(示范文本)》(gf-20__-0213)、《建設工程施工勞務分包合同(示范文本)》(gf-20__-0214)配套使用。即將水利部范本(gf-20__-0208)中的“本合同《通用合同條款》第款”、“本合同《通用合同條款》第xx條、”“《通用合同條款》”等改為“《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》”。

2.水利水電土建工程在編制招標文件和施工合同文件時,應全文引用《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》,不得刪改;可根據(jù)工程實際情況,對其進行補充,但不得違反公正、公平原則。

3.招投標結束后按《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》簽訂施工合同。

合同編號:____________。

發(fā)包人:(全稱)_________________________。

地址:___________________________________。

法定代表人:_____________________________。

委派現(xiàn)場代表:___________________________。

聯(lián)系電話:________________________________。

承包人:(全稱)_________________________。

地址:___________________________________。

法定代表人:_____________________________。

項目經理:_______________________________。

聯(lián)系電話:________________________________。

總工程師:_______________________________。

質量負責人:_____________________________。

監(jiān)理人:(全稱)_________________________。

地址:___________________________________。

總監(jiān)理工程師:___________________________。

聯(lián)系電話:________________________________。

監(jiān)理工程師:_____________________________。

發(fā)包人擬修建__________________________工程,接受了承包人的投標,雙方根據(jù)《民法典》及有關法律法規(guī)的規(guī)定,遵循自愿、平等、公平和誠實信用的原則,經協(xié)商一致,訂立本合同。

一、工程概況。

1.1?工程名稱:__________________________。

1.2?工程地點:__________________________。

1.3?可研文件名稱、文號:_________________。

1.4?初設文件名稱、文號:_________________。

1.5?工程規(guī)模:__________________________。

建設任務:______________________________。

2.2?主要合同工程量:(以招投標文件為準)________________。

三、合同價款。

3.1?合同價款承包方式:___________________(詳見合同附件3)。

3.2?合同總價人民幣(大寫):____________萬元。

建設工程施工合同補充協(xié)議篇十五

為進一步明確發(fā)承包雙方的責任、權利、義務,保障雙方的利益,保證工程的順利進行,經發(fā)包人與承包人友好協(xié)商,在自愿以及完全清楚并理解本合同條款的基礎上按照有關法律、行政法規(guī),結合當?shù)氐挠嘘P規(guī)定及本合同工程的實際情況,于________年________月________日在發(fā)包人所在地簽署本室外排水工程施工合同。

1.工程概況。

1.1工程名稱:_________________室外管網工程。

1.2工程地點:_________________。

1.3工程內容:_________________給水消防、雨污排水、強弱電路燈監(jiān)控管網(詳見圖紙)。

1.3.1承包人應按照發(fā)包人的要求,結合現(xiàn)場實際施工需要,負責組織本工程的施工、供貨、維護、竣工驗收、修補、保修和工程服務等工作。

1.3.2發(fā)包人有權根據(jù)實際情況的需要調整承包人的工程內容(包括但不限于增加或減少工程范圍等),由此而引起合同價款的調整,按合同的有關規(guī)定執(zhí)行,承包人不得因此而提出任何異議或要求任何形式的補償。

甲方:_________________。

___________年_______月_____日。

乙方:_________________。

___________年_______月_____日。

建設工程施工合同補充協(xié)議篇十六

發(fā)包人:

法定代表人:

承包人:

法定代表人:

依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。

一、工程概況。

工程名稱:

工程地點:

工程內容:

二、工程承包范圍:

三、合同工期。

開工日期:______年____月____日;

竣工日期:______年____月____日;

合同工期總日歷天數(shù)為____天。

四、質量標準:合格,爭創(chuàng)優(yōu)良。

五、合同價款:_____萬元(主體工程預算價)。

六、執(zhí)行中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局制定的建設工程施工合同中《通用條款》相關規(guī)定。

七、發(fā)包人工作。

1、圖紙發(fā)包人在承包人進場前一周內提供蓋章生效施工圖三套。

2、動工前提供施工所需的水、電,管、線接至施工現(xiàn)場50m之內。施工期中不間斷供水、供電。

3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。

4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應。

八、承包人工作。

1、進場后一周內提交施工組織設計,逐月提供建設計劃報表。

2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發(fā)包人承擔費用。

3、負責1#、2#機組之間施工隔墻構筑和拆除,運行機組保護棚架的搭設和拆除。發(fā)包人承擔費用。

九、材料。

所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據(jù)實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結算。材料價格按經發(fā)包人同意的實際發(fā)生的市場價格、運雜費、采購保管費結算。

十、質量和驗收。

中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結束后,必須作隱蔽工程驗收,廠房舊屋頂拆除結束后,作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。

十一、安全施工。

承包人按水利水電工程安全施工規(guī)程施工,安全事故按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔責任和所發(fā)生的費用。

十二、合同價款及支付。

1、按設計預算單價作為合同單價結算基數(shù)。

2、人工費補貼:按實際計量的人工工日數(shù),發(fā)包人每工日補貼10元。

3、材料費價差:按實際計量計算材料用量,計算實際發(fā)生價扣除預算價,等于材料價差,計算材料價差金額及其稅金,由發(fā)包人支付承包人。機械用油差也參照此規(guī)定執(zhí)行。

十三、工程預付款。

合同簽訂后,發(fā)包人支付伍萬元工程預付款給承我人,用作進場人員調進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預付款在第一臺機組完工結算時扣回。

十四、進度工程款支付。

每月25日進度工程計量。承包人憑發(fā)包人月計量簽證報送月工程量結算申報表,發(fā)包人在次月5日前支付90%進度款給承包人。

十五、完工結算。

完工驗收合格后,發(fā)包人頒發(fā)工程移交證書給承包人,承包人報送工程完工結算申請書,發(fā)包在一月內審批支付到完工結算造價97%的尚金額給承包人。

十六、質量保修金。

完工結算總價的3%扣作工程質量保修金,保修期___年。保修期滿后半月內結算保修金。

十七、違約、索賠、爭議。

1、本合同經雙方簽字生效后,雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行,任何一方違反合同條款,給對方造成損失的,責任方應按民法典規(guī)定標準進行賠償。

2、若甲方在整體工程驗收合格后,未將款項付清給乙方,乙方有權停止供水。

3、雙方如發(fā)生糾紛,通過協(xié)商未達成協(xié)議的,由_____人民法院進行裁決。

十八、本合同經雙方簽字生效,工程質量保修金結算后失效。

十九、未盡事宜,雙方另行協(xié)商。

二十、本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份。

發(fā)包人:

住所:

代表:

電話:

______年____月____日。

承包人:

住所:

代表:

電話:

______年____月____日。

建設工程施工合同補充協(xié)議篇十七

工程名稱:

甲方:_______。

乙方:_______。

____年__月__日。

甲方____為興建____工程,接受了乙方____對本工程的投標,為明確雙方的責任、權利及義務,經雙方協(xié)商簽訂如下協(xié)議:

1.本協(xié)議書中的名詞和用語均與下文提到的合同條款中規(guī)定的含義相同。

2.下列文件構成整個合同不可分割的整體,各文件相互補充,若有不明確或不一致之處,以下列次序在先者為準。

(1)雙方商定的補充協(xié)議或合同期內經雙方簽署的備忘錄;。

(2)合同協(xié)議書;。

(3)雙方簽署的合同談判備忘錄;。

(4)合同專用條款;。

(5)合同通用條款;。

(6)中標通知書、投標書和招標書;。

(7)與本合同有關的其他文件。

3.本合同總價款為人民幣____萬元。

4.本合同工程的施工期為____個月(天),或:自____年__月__日至____年__月__日。

5.甲、乙方雙方在此立約:保證按照本合同的約定,承擔和履行各自的全部責任和義務。

6.本協(xié)議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效。工程經竣工驗收合格、保修期滿、合同總價款及保修金結清的合同終止。

7.本協(xié)議書正本二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力;副本___份,雙方各執(zhí)___份,當副本與正本不一致時,以正本為準。

甲方:_______乙方:__________。

法定代表人:____法定代表人:_______。

或或。

其授權的代理人:__其授權的代理人:_____。

簽字日期:_____簽字日期:________

單位地址:_____單位地址:________。

聯(lián)系電話:_____聯(lián)系電話:________。

傳真:_______傳真:__________。

郵政編碼:_____郵政編碼:________。

開戶銀行:_____開戶銀行:________。

帳號:_______帳號:__________。

簽約日期:_____

簽約地點:_____。

二、合同通用條款。

建設工程施工合同補充協(xié)議篇十八

一、把原房屋樓面混凝土預制板結構設計更改為全現(xiàn)繞混凝土結構,因此房屋結構更改為全框架結構。

二、乙方在施工過程中必須按質按量安全施工。

三、乙方在施工過程中:

1、是混凝土標號要達標和攪拌均勻;。

2、是鋼筋及捆筋,要嚴格按國家建筑要求規(guī)定施工;。

3、是混凝土震動均勻,確保密實,如出現(xiàn)質量問題,乙方照價賠償給甲方造成的一切損失。

四、乙方不履行施工合同責任時,或施工過程中出現(xiàn)質量問題,甲方有權終止全部合同,乙方的工程投入無條件歸甲方所有,甲方另行安排施工人員進行施工。

五、每施工完一層樓面時,經甲方驗收合格后,甲方付給乙方該層合同的70%。

六、乙方必須嚴格安全施工,若出現(xiàn)安全事故由乙方全部負責經濟和法律責任,與甲方無關。

七、乙方必須接受甲方的監(jiān)督和建議。

八、本合同經雙方簽字即生效,工程款結清后終止。

甲方:_________________乙方:_________________。

_____年_____月_____日_____年_____月_____日。

【本文地址:http://www.mlvmservice.com/zuowen/14014107.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔