最新某集團(tuán)和某公司的執(zhí)行和解協(xié)議書(3篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-02-18 12:17:54
最新某集團(tuán)和某公司的執(zhí)行和解協(xié)議書(3篇)
時(shí)間:2023-02-18 12:17:54     小編:zdfb

無論是身處學(xué)校還是步入社會(huì),大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文書寫有哪些要求呢?我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄段哪??這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,希望對(duì)大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。

某集團(tuán)和某公司的執(zhí)行和解協(xié)議書篇一

出租方:_ ??貨運(yùn)公司

承租方:_ ? ?建筑公司施工三隊(duì)

一、出租方根據(jù)承租方需要,同意將四噸載重量解放牌汽車租給承租方使用,經(jīng)雙方協(xié)商訂立如下條款。

二、承租方租用的汽車只限于工地運(yùn)砂子、水泥、磚、木料和預(yù)制板用。承租方只有調(diào)度權(quán),行車安全、技術(shù)操作由出租方司機(jī)負(fù)責(zé)。

三、承租方要負(fù)責(zé)對(duì)所租車輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),在退租時(shí)如給車輛設(shè)備造成損壞,承租方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)原狀或賠償,修復(fù)期照收租費(fèi)。因出租方所派司機(jī)駕駛不當(dāng)造成損壞的由出租方自負(fù),如果致使承租方不能按合同規(guī)定正常使用租賃車輛,承租方不但不給付出租方不能使用期間的租費(fèi),而且出租方每天還要償付承租方元錢的違約金。

四、租用期定為一年,自 年月日起至 年月日止,承租方如果繼續(xù)使用或停用應(yīng)在5日前向出租方提出協(xié)商,否則按合同規(guī)定照收租費(fèi)或按合同期限將車調(diào)回。

五、租金每月為元,從合同生效日起計(jì),每月結(jié)算一次,按月租用,不足一個(gè)月按一個(gè)月收費(fèi)。

六、所用燃料由承租方負(fù)責(zé)。

七、違約責(zé)任。出租方不得擅自將車調(diào)回,否則將按租金的雙倍索賠承租方。承租方必須按合同規(guī)定的時(shí)間和租金付款,否則,每逾期一天,加罰一天的租金。

八、其它未盡事項(xiàng),由雙方協(xié)商,另訂附件。

九、本合同一式份,雙方各執(zhí)正本一份,副本送有關(guān)管理機(jī)關(guān)備案。

出租方:(蓋章)承租方:(蓋章)

法定代表人簽字:法定代表人簽字:

某集團(tuán)和某公司的執(zhí)行和解協(xié)議書篇二

發(fā)包方(甲方):x醫(yī)科大學(xué)

承包方(乙方):

按照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律,法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本設(shè)備具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。

第一條設(shè)備概況

1.1設(shè)備名稱:

1.2設(shè)備地點(diǎn):x醫(yī)科大學(xué)

1.3承包方式:乙方包工包料

1.4工期:本設(shè)備自簽訂合同起年月日前竣工。

1.5設(shè)備質(zhì)量:合格。

1.6合同價(jià)款(人民幣):大寫(¥)

第二條甲方工作

2.1開工前3天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。

2.2指派為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)設(shè)備質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。涉及經(jīng)濟(jì)簽證的,需按照安徽醫(yī)科大學(xué)有關(guān)規(guī)定要求辦理審批手續(xù)。

2.3如確定需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

第三條乙方職責(zé):

3.1設(shè)備質(zhì)量方面:乙方應(yīng)加強(qiáng)施工中的質(zhì)量控制措施和管理,確保設(shè)備質(zhì)量達(dá)到合格等級(jí)。

3.2勞動(dòng)安全方面:乙方應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)人員的勞動(dòng)管理和勞動(dòng)教育,注意勞動(dòng)安全,做好施工現(xiàn)場(chǎng)防火、防盜、防觸電等工作,不得隨意破壞施工現(xiàn)場(chǎng)的安全圍護(hù)設(shè)施,如發(fā)生工傷事故或意外事故,均由乙方自行負(fù)責(zé)。同時(shí)乙方施工人員必須服從和遵守甲方管理的有關(guān)規(guī)定及規(guī)章制度。

3.3文明施工方面:材料堆放及現(xiàn)場(chǎng)施工應(yīng)服從甲方管理,做到材料堆放整齊、規(guī)范,施工現(xiàn)場(chǎng)保證工完場(chǎng)地清;保持施工現(xiàn)場(chǎng)整潔、通暢。施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁打架、斗毆,工作前嚴(yán)禁喝酒,對(duì)違反責(zé)任者將從重處罰,所處罰金將直接從設(shè)備款中扣除。

3.4成品保護(hù)方面:乙方應(yīng)加強(qiáng)成品保護(hù)工作,既要防止成品被別人破壞,又要防止破壞別人的成品。屬乙方自己的成品,破壞后由乙方自行負(fù)責(zé);乙方破壞其他人的成品,損失由乙方承擔(dān),損失費(fèi)用從設(shè)備款中扣除。

3.5負(fù)責(zé)保護(hù)周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、綠地等不受損壞,否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

3.6配合有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理與清運(yùn)等工作,并承擔(dān)費(fèi)用。

3.7保險(xiǎn)和設(shè)備施工期間所發(fā)生傷亡等一切事故,均由乙方承擔(dān),所發(fā)生的一切費(fèi)用均由乙方全部支付。

3.6指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

第四條工期約定

4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。

4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

第五條設(shè)備質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

5.1本設(shè)備以施工圖紙、做法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾設(shè)備施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定同意標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300-88)等國(guó)家指定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

5.2本設(shè)備質(zhì)量達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。

5.3甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽設(shè)備和中間設(shè)備的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽設(shè)備和中間設(shè)備驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。

5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。

5.5設(shè)備竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。

第六條設(shè)備款結(jié)算

6.1雙方商定本合同價(jià)款采用第(2)種;

(1)固定價(jià)格。

(2)中標(biāo)價(jià)(含投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn))+經(jīng)濟(jì)簽證。變更部分按實(shí)際發(fā)生的設(shè)備量決算。涉及經(jīng)濟(jì)簽證的,需按照安徽醫(yī)科大學(xué)有關(guān)規(guī)定要求辦理審批手續(xù)。

(3)可調(diào)價(jià)格;按照國(guó)家有關(guān)設(shè)備計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià),按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。

6.2設(shè)備結(jié)算采用定額:20x年《全國(guó)統(tǒng)一建筑設(shè)備基礎(chǔ)定額安徽省綜合估價(jià)表合肥地區(qū)綜合價(jià)目表》(第二版)、1999年《安徽省裝飾設(shè)備綜合估價(jià)表合肥地區(qū)價(jià)目表》、《全國(guó)統(tǒng)一安裝設(shè)備預(yù)算定額20x安徽省估價(jià)表》。材料價(jià)格采用年月份合肥市建設(shè)設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格信息。

6.3取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按四類取費(fèi)。

第七條質(zhì)量保證期

本項(xiàng)設(shè)備質(zhì)保期1年。質(zhì)保期內(nèi),設(shè)備因自然力等主客觀因素出現(xiàn)松動(dòng)、脫落等現(xiàn)象,乙方需在2日內(nèi)到場(chǎng)免費(fèi)維修。

第八條付款方式

8.1設(shè)備驗(yàn)收合格后,向中標(biāo)人支付至合同價(jià)70%的合同金額;

8..2經(jīng)安徽醫(yī)科大學(xué)審計(jì)部門審計(jì)并出具結(jié)算報(bào)告后支付至決算價(jià)的95%,同時(shí)退還履約保證金(無息)。

8.2結(jié)算價(jià)的5%留取設(shè)備質(zhì)量保證金,待質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題,招標(biāo)人退還該設(shè)備質(zhì)量保證金(無息)。

第九條材料供應(yīng)約定

9.1乙方采購(gòu)的材料,應(yīng)為符合本項(xiàng)目要求、并符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品。

9.2凡乙方采購(gòu)的材料,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)設(shè)備造成的損失全部由乙方承擔(dān)。

第十條安全生產(chǎn)和防火約定

10.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。

10.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝設(shè)備安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第十一條違約責(zé)任

11.1由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方5%元違約金。

11.2乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)和設(shè)備成品,如造成損失,應(yīng)照價(jià)賠償。

11.3甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原來建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

11.4未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

11.5未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。

11.6因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知另一方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

第十二條爭(zhēng)議或糾紛處理

12.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響設(shè)備進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

12.2合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第(2)種方式解決。

(1)提交合肥地區(qū)經(jīng)濟(jì)仲裁委員會(huì)仲裁;

(2)依法向建設(shè)設(shè)備所在地人民法院起訴。

第十三條其它約定

13.1在本次施工中乙方要時(shí)刻注意施工安全,同時(shí)盡量避免在校園內(nèi)產(chǎn)生很大的噪聲,以免影響學(xué)生的正常學(xué)習(xí)和人身安全。

13.2乙方嚴(yán)格按程序施工,每道程序必須經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后再施工下一道程序,從而確保設(shè)備質(zhì)量。

13.3在施工中,本設(shè)備如有變更部分甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方,并給予辦理經(jīng)濟(jì)簽證。

13.4如因甲方未及時(shí)通知造成已完設(shè)備量返工,甲方因承擔(dān)乙方經(jīng)濟(jì)損失。

第十四條其它未盡事宜,雙方本著平等地、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)、信用的原則,協(xié)商解決。

第十五條招投標(biāo)文件是合同不可分割的重要組成部分,凡合同未明確的內(nèi)容一律以本項(xiàng)目招標(biāo)文件為準(zhǔn)。

第十六條本協(xié)議一式陸份,甲方四份,乙方二份。

發(fā)包方:x醫(yī)科大學(xué)(蓋章)承包方:(蓋章)

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

電話:電話:

開戶銀行:開戶銀行:

某集團(tuán)和某公司的執(zhí)行和解協(xié)議書篇三

浙江某集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)

法定代表人:黃某

住所地:象山縣丹東街道金聲路某號(hào)

某建材有限公司(以下簡(jiǎn)稱乙方)

法定代表人:余某

住所地:奉化市錦屏街道南山北路某號(hào)

甲方訴乙方建設(shè)工程合同糾紛一案,業(yè)經(jīng)浙江省奉化市人民法院于20__年1月24日作出(20某)甬奉民一初字第某25號(hào)民事判決書,判決如下:一、被告某建材有限公司于本院判決生效后十日內(nèi)支付給原告浙江某集團(tuán)股份有限公司建筑工程款(包括水電安裝款)6某599.5某元,并支付自20__年1月起按所欠款項(xiàng)為基數(shù)按2%月利息計(jì)算至本判決確定履行日止的相應(yīng)利息損失。二、駁回原告浙江某集團(tuán)股份有限公司的其余訴訟請(qǐng)求。三、駁回反訴原告某建材有限公司的反訴訴訟請(qǐng)求。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定,加倍支付延遲履行期間的債務(wù)利息。案件本訴受理費(fèi)17254元、反訴受理費(fèi)某7某元,合計(jì)18某27元,由原告江某集團(tuán)股份有限公司8540元負(fù)擔(dān),被告某建材有限公司9787元負(fù)擔(dān)。因乙方未履行生效判決書確定的義務(wù),甲方于x年x月xx日向浙江省奉化市人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行?,F(xiàn)在浙江省奉化市人民法院的主待下,雙方當(dāng)事人達(dá)成如下執(zhí)行和解協(xié)議:

一、判決書所確定的乙方應(yīng)支付甲方的執(zhí)行款總額為人民幣 ? ? 元(大寫: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?),乙方對(duì)判決書確定的該給付款項(xiàng)義務(wù)不持異議。

二、為提高本案執(zhí)行效率,甲、乙雙方約定:

1、乙方名下所有的位于 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?處的廠房由甲方租用,乙方應(yīng)于本協(xié)議簽訂、生效次日起15個(gè)工作日內(nèi)撤出該廠房。

2、第1條所稱“廠房”面積為 ? ? ? ?,土地使用證字號(hào)為 ? ? ? ? ? ? ?,房權(quán)證字號(hào)為 ? ? ? ? ? ?。

某、甲方租用該廠房的費(fèi)用按照人民幣 ? ? (大寫: ? ? ?整)元/月進(jìn)行計(jì)算。水、電費(fèi)等甲方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的其他合理費(fèi)用另行結(jié)算。未經(jīng)甲方同意,乙方不得自行調(diào)整費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

4、甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際需要對(duì)該廠房進(jìn)行改裝,但不得改變廠房承重結(jié)構(gòu)。

5、甲方有權(quán)將該廠房轉(zhuǎn)租第三人,但應(yīng)提前7個(gè)工作日書面通知乙方。轉(zhuǎn)租的租金由甲方收取,乙方不得干涉甲方收取租金或者擾亂次承租人正常使用該廠房。

6、甲方應(yīng)向乙方支付的廠房租用費(fèi)從本協(xié)議第一條確認(rèn)的執(zhí)行款中抵扣,直至執(zhí)行款結(jié)清。雙方每季度最后五個(gè)工作日內(nèi)對(duì)已支付租用費(fèi)及執(zhí)行款余額進(jìn)行一次書面確認(rèn)。

7、乙方保證在本執(zhí)行和解協(xié)議履行期間不對(duì)該廠房設(shè)定抵押或其他任何形式的權(quán)利負(fù)擔(dān)。

8、本執(zhí)行和解協(xié)議履行期間,若該廠房被人民法院等任何行政、司法機(jī)關(guān)依法查封或強(qiáng)制拍賣,本協(xié)議即失效,甲方可書面通知乙方向甲方結(jié)清執(zhí)行款余額,并賠償由此給甲方或者次承租人造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。乙方應(yīng)自收到該通知5個(gè)工作日內(nèi)付清執(zhí)行款余額。

9、本執(zhí)行和解協(xié)議履行期間,廠房墻面結(jié)構(gòu)或基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生損壞,乙方應(yīng)于15個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行修繕,費(fèi)用由乙方承擔(dān),若甲方對(duì)該損壞有過錯(cuò)的,甲方也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)部分修繕費(fèi)用。

某、本執(zhí)行和解協(xié)議履行期間,乙方應(yīng)對(duì)該廠房投保財(cái)產(chǎn)綜合險(xiǎn),費(fèi)用由甲方承擔(dān);發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí),乙方應(yīng)及時(shí)全力進(jìn)行索賠,甲方應(yīng)積極予以配合。

11、本案執(zhí)行款作為廠房租用費(fèi)全部用盡時(shí):

(1)甲方有權(quán)書面通知乙方終止租用,并應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)撤出該廠房,將廠房交還于乙方;

(2)若甲方繼續(xù)租用,應(yīng)于某個(gè)工作日內(nèi)書面通知乙方該意向,乙方應(yīng)自收到通知某個(gè)工作日內(nèi)與甲方另行簽訂廠房租賃合同;

(某)甲方對(duì)該廠房有優(yōu)先承租權(quán),未經(jīng)甲方書面確認(rèn)放棄優(yōu)先承租權(quán),乙方不得擅自將該廠房出租給其他第三人。

12、其他:

三、違約責(zé)任

任何一方違約,均應(yīng)向守約方支付本協(xié)議第一條所確認(rèn)的執(zhí)行款總額的某%違約金,并向守約方賠償由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。

四、本協(xié)議書一式五份,自簽字、蓋章時(shí)生效。甲方、乙方各執(zhí)二份,交人民法院一份。

甲方(蓋章): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 乙方(蓋章):

法定代表人(簽字): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 法定代表人(簽字):

時(shí)間: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?時(shí)間: ? ? ? ? ? ?

【本文地址:http://www.mlvmservice.com/zuowen/1386430.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請(qǐng)點(diǎn)擊

下載此文檔