合同是經(jīng)濟合作的基礎，構(gòu)建了商業(yè)信任和合作關系。在起草合同時，應當慎重考慮各種可能的風險和爭議情況。合同的撰寫需要遵循一定的格式和邏輯，以下范文可供參考。
承攬合同書篇一
乙方：__________。
經(jīng)甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：__________。
2、工程承包總面積：__________，每平方米價款__________元，工程總價款計__________元。
3、承包方式：承攬方負責工時和sbc120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權(quán)利義務：
1、乙方按照承攬標的`物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發(fā)現(xiàn)屋面不完整，乙方有權(quán)要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經(jīng)甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積__________平方米，每平方米__________元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經(jīng)甲方驗收合格，把余下費用全部一次結(jié)清。
四、違約責任：
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據(jù)《合同法》到當?shù)胤ㄔ簩追教崞鹪V訟。造成一切后果，由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決，或另行補充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方：__________乙方：__________。
法定代表人：__________法定代表人：__________。
承攬合同書篇二
第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業(yè)設計，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第二條乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經(jīng)甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料。
第四條乙方應向甲方交付的設計成果。
第五條設計費用及支付方法。
5.1甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣(大寫)。
5.2支付方法為：
簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責任。
6.1甲方責任。
6.1.1甲方在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。
6.2乙方責任。
6.2.1乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向甲方交付設計文件。
6.2.2乙方對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的'設計費，并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設計費金額相等。
6.2.3由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。
6.2.4合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關規(guī)定賠償甲方損失。
6.2.5乙方不得向第三方擴散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權(quán)索賠。
第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協(xié)商解決，如雙方無法解決，雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自__________年__________月__________日生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字：__________(蓋章)乙方簽字：__________(蓋章)。
承攬合同書篇三
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權(quán)利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點：
1、承包方式：
2、承包內(nèi)容：
3、承包范圍及說明：
1、工程造價如下：
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數(shù)據(jù)雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進行如下：
根據(jù)甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。
1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經(jīng)理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結(jié)合甲方意見及要求進行。
2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進行施工。甲方有權(quán)停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權(quán)終止合同。同時追究乙方責任，并有權(quán)安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。
1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。
2、根據(jù)要求進行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn)，因此造成的經(jīng)濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度，認真做好施工現(xiàn)場的施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權(quán)起訴并追究乙方法律責任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權(quán)拒絕施工人員進入施工現(xiàn)場。
7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。
1、本工程實行項目經(jīng)理監(jiān)理制，甲方應在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內(nèi)將項目經(jīng)理名字，監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。
4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
承攬合同書篇四
甲方將______________花園小區(qū)______________#、______________#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工(油漆另訂)，內(nèi)外腳手架的施工，垂直運輸及部分材料發(fā)包給乙方，雙方就相關權(quán)利與業(yè)務協(xié)議如下，以共同遵守。
一、承包范圍與單價。
1、瓦工承包內(nèi)容：______________#、______________#樓的施工內(nèi)容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械，外墻及屋面保溫防水，泥桶、鐵鍬等，承包單價。(注：大臨計時工土方開挖及配合人工，外墻貼面磚、花崗巖、內(nèi)地面磚、散水坡意外的附屬工程，如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內(nèi)，另行商定。)。
2、木工承包內(nèi)容：______________#、______________#樓的施工內(nèi)容包括模板的支拆，內(nèi)滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價______________元/m2(建筑面積)。
3、鋼筋承包內(nèi)容：______________#、______________#樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價(建筑面積)。(注：電渣壓力焊及二次構(gòu)造植筋不在承包范圍內(nèi)。)。
4、架子工承包內(nèi)容：______________#、______________#樓所有腳手架搭拆包括內(nèi)外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價(建筑面積)。
5、水電工承包內(nèi)容：______________#、______________#樓的水電安裝施工包括現(xiàn)場施工用電管理，外墻落水管的安裝，承包單價。(注：消防、暖通不在承包范圍內(nèi)。)。
6、垂直運輸：現(xiàn)場配備qtz60型塔吊壹臺，人貨電梯貳臺，施工用五芯電纜______________m，總配電箱一臺，二級配電箱二臺，_____配電箱十臺承包單價______________(建筑面積______________)。
二、甲方職責：
1、甲方按時支付進度款。
2、甲方提供相關施工圖紙四套，并進行技術交底。
3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點，甲方技術人員配合進行施工放線。
三、乙方職責：
1、嚴格按規(guī)范和設計要求進行施工，確保工程質(zhì)量。
2、服從甲方施工技術人員的管理，服從甲方調(diào)遣。
3、按甲方要求的進度節(jié)點完成施工內(nèi)容，確保工程工期。
4、嚴格按甲方安全科(安全員)的要求進行施工，嚴禁野莽施工，服從甲方的安全管理。
四、付款方式：
1、乙方機械材料進場一周內(nèi)，甲方代付______________%材料款，約人民幣______________萬(以借條為準)，待工程結(jié)算時從總價中扣除。
2、付款方式：甲方每月按完成量的______________%付乙方工程款。(注：付款期限不超過每個月的5號，逾期造成人員不穩(wěn)定或其它損失由甲方承擔。)。
3、春節(jié)前支付完成工程量的______________%，主體結(jié)構(gòu)在春節(jié)前封頂，甲方承諾給予獎金______________元，以資_____。
4、工程實體完工支付結(jié)算總價的______________%，______________%余款于______________年______月_______日前一次性付清。
五、其它：
補充事項：
六、本協(xié)議一式三份，甲方貳份，乙方壹份。
本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證。
發(fā)包人：______________承包人：______________。
簽章：______________簽章：______________。
聯(lián)系電話：______________聯(lián)系電話：______________。
承攬合同書篇五
乙方：______________。
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容：
一、工程概況。
1、工程名稱：______________。
2、工程地點：______________。
3、工程范圍：______________。
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限。
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至____年____月____日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價款及支付辦法。
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質(zhì)量。
2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng)，同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法。
乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收。
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權(quán)利義務。
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關工作的`乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務。
1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任。
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理。
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結(jié)清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
承攬合同書篇六
根據(jù)〈〈中華人民共和國合同法〉〉及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。
1、工程地址：________。
2、承包方式：________采取包工包料的方式。
3、工期：________天（日歷天）。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為20xx年11月22日。
1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開工現(xiàn)場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔相關費用。
4、根據(jù)乙方要求及時做好工程驗收工作。
1、指派項目責任人，按合同及規(guī)范要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務。
2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定；嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價420元/m2×81m2=34020元（大寫：叁萬肆仟零貳拾元）。
2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45×100的'鋁材做骨架，單價860元/m2×46.5m2=39990元（大寫：叁萬玖仟玖佰玖拾元）。
4、隱形防盜網(wǎng)，單價150元/m2×54m2=8100元。
5、推拉門：單價560元/m2×35.3m2=19768元。
7、衛(wèi)浴門，1080元/條×5條=5400元。
8、室內(nèi)門，2880元/條×9條=25920元。
9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價1280元/m×65.8m=84224元。
1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內(nèi)未能組織驗收，則視為驗收認可。
3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續(xù)前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。
4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。
合同總金額：（大寫）貳拾玖萬肆仟貳佰叁拾貳元（小寫）。
1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，
余下5%作為保證金6個月后再支付。
第七條本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效；
甲方：__________乙方：__________。
簽訂日期：__________簽訂日期：__________
承攬合同書篇七
定作方（甲方）：_________。
電話：__________________。
承攬方（乙方）：_________。
電話：__________________。
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
加工費。
品名規(guī)格單位數(shù)量。
單價金額。
原材料規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
１．技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：__________________。
２．產(chǎn)品檢驗標準和方法：________________________。
３．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________。
４．貨款及費用結(jié)算辦法及期限：_____________________。
５．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
承攬合同書篇八
乙方：___________。
根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權(quán)利、義務已進行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：
乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備一定工作經(jīng)驗、工作資質(zhì)的工作人員，從事專業(yè)廣告制作業(yè)務的經(jīng)濟實體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應將自己承接和負責廣告制作業(yè)務，全部交由乙方進行承攬統(tǒng)一制作，同時乙方應按時保質(zhì)向甲方交付相關勞動成果，即按時制作完成，且制作質(zhì)量應符合甲方提供詳稿和設計要求，乙方并有權(quán)按本合同約定收取制作承攬業(yè)務費。
二、合同期限。
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。合同期滿后，雙方可協(xié)商再行簽訂。
三、承攬制作業(yè)務費結(jié)算和支付方式。
3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業(yè)務，具體制作承攬業(yè)務費以雙方核定計算標準進行結(jié)算，核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務之時，甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。
3.2在制作發(fā)布之后，仍由乙方負責日常維護和更新，且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修，相關費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過程中，出現(xiàn)未按時保質(zhì)等事由，甲方有權(quán)按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務費(具體方式和比例、由雙方另外商定)，并且乙方應及時無條件返工，直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中，出現(xiàn)不可抗力和難以預見的`困難，再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5甲乙雙方應按“月度”進行業(yè)務費結(jié)算，結(jié)算憑證以雙方確認的相關單據(jù)為準。在結(jié)算之后，甲方應在規(guī)定時間里，清結(jié)乙方的業(yè)務費。如需提前預付或預支，再由雙方按實際情況而定。
四、違約責任。
4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務，如有逾期或質(zhì)量不合格，則無權(quán)領取制作承攬業(yè)務費，并應賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟損失。
4.2乙方應按時保質(zhì)完成制作業(yè)務并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過程中無法按時保質(zhì)完成，則甲方有權(quán)要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內(nèi)，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內(nèi)，由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時，甲方有權(quán)要求乙方整改，如乙方無法進行整改的，甲方有權(quán)提前解除本合同。
4.5在合同期限內(nèi)，如乙方提前解除本合同，應提前一個月向甲方提出書面申請，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業(yè)務費，并按甲方的實際損失承擔賠償責任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規(guī)之規(guī)定，如有違者，由乙方自行承擔責任。
六、本協(xié)議壹式二份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
乙方：___________。
____年_____月_____日。
承攬合同書篇九
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限。
加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量。
合計人民幣金額(大寫)：______。
第二條定作人提供的材料。
材料規(guī)格。
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：______。
第四條加工物的技術標準、質(zhì)量要求：______。
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：______。
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：______。
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：______。
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：______。
第十三條定作人在年月日前交定金(大寫)元。
第十四條本合同解除的條件：______。
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任：______。
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：______。
定作人(章)：______承攬人(章)：______。
住所：______住所：______。
法定代表人：______法定代表人：______。
居民身份證號碼：______居民身份證號碼：______。
委托代理人：______委托代理人：______。
電話：______電話：______。
開戶銀行：______開戶銀行：______。
賬號：______賬號：______。
郵政編碼：______郵政編碼：______。
監(jiān)制部門：______印制單位：______。
承攬合同書篇十
定作人：
承攬人：
1、定做產(chǎn)品為唐山市師范學院宿舍樓及國際交流中心項目所有強電配電系統(tǒng)中的配電箱(不包括高壓);規(guī)格、型號見圖紙(主要元器件為正泰產(chǎn)品;承攬方提供的報價清單只作為單體指導價，具體數(shù)量以定作人計劃為準。
2、價款的結(jié)算方式及期限：
合同簽訂后，承攬方收到預付款10萬元后5天內(nèi)，將200個al*箱箱體(規(guī)格、型號)送到定作人指定地點，其余227個al*箱箱體(規(guī)格、型號)于10日送到定作人指定地點。按照定作人要求具體數(shù)量、規(guī)格、總價款、交貨日期等雙方補充協(xié)商，確定后定作方再支付預付款10萬元，承攬方將全部產(chǎn)品送到定作人指定地點后7日內(nèi)付清合同總價款的90%(包含預付款20萬元);自承攬方負責調(diào)試完畢后一年內(nèi)無質(zhì)量問題，定作方支付合同總價款的5%;兩年內(nèi)無質(zhì)量問題，定作方支付合同總價款的5%后付清余款。
3、原材料的提供方式、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量由承攬人自行負責。
4、技術資料、設計圖紙的提供及保密要求：定作人提供全套圖紙，但承攬人不得將本圖紙泄露出去，產(chǎn)品全部到貨后圖紙返回。
5、質(zhì)量要求、技術標準必須符合國家質(zhì)量相關標準且負責質(zhì)量或電力部門對產(chǎn)品驗收。
6、包裝標準及費用負擔由承攬方自行負責。
7、交(提)貨地點、方式及費用負擔：唐山市師范學院工地現(xiàn)場，車板交貨，由定作人卸車，運費由承攬方負擔。
8、產(chǎn)品驗收標準、方法、提出產(chǎn)品異議的期限：貨到現(xiàn)場，由定作人開箱驗貨，7日內(nèi)提出產(chǎn)品異議，產(chǎn)品免費質(zhì)保期為兩年。
9、違約責任：合同執(zhí)行中，雙方如有違約(到貨期或結(jié)款日期超出
10日視為違約)，違約方向?qū)Ψ街Ц哆`約金10萬元。具體事宜雙方可以友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，到定作方人民法院解決。
10、其它約定事項：
在合同執(zhí)行中?，F(xiàn)場實際情況有變化，承攬方還未制作產(chǎn)品，以定作人實際變更為準，費用增加與減少，雙方協(xié)商解決(整體增、減的配電箱按承攬方提供的報價清單，單體價為參考);圖紙中主要元器件為正泰產(chǎn)品，所涉及到附件，由承攬方負責且保證質(zhì)量。
11、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決;本合同一式四份，雙方各持兩份，雙方簽字蓋章后生效。
定作人名稱(章)：承攬人名稱(章)：
承攬合同書篇十一
承攬方：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
法定代表人：
定作方：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
法定代表人：
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
備注：
第二條加工成品質(zhì)量要求：
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點：
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：
第九條運輸辦法及費用負擔：
第十條結(jié)算方式及期限：
第十一條其他：
1、根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的’損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%–30%幅度)或酬金總額的_________%(20%–60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%–30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%—60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份，交_________(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(蓋章)：
代表人(簽字)：
_________年____月____日。
承攬方(蓋章)：
代表人(簽字)：
_________年____月____日。
承攬合同書篇十二
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
品名：____規(guī)格(長，寬，高)：____單位：cm數(shù)量：____備注：____。
玻璃柜臺：1304090件;塑料臺面柜臺：18010095件。
其中不帶抽屜：10件。
玻璃臺面柜臺：18010095件。
棉布貨架：18040200件。
大百貨電器貨架：18080200件。
小百貨貨架：18050200件。
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任。
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責任。
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：(蓋章)。
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
日期：__________
承攬合同書篇十三
甲方：_______________ (以下簡稱“甲方”)
乙方：_______________(以下簡稱“乙方”)
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著互利、平等、公平、自愿相互守信的原則，達成一致。遵循《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國廣告法》及有關規(guī)定，就乙方為甲方制作事宜，簽定合同，以期共同遵守。
一、工程項目名稱：_______________
三、施工要求
1、乙方負責設計、施工、安裝。
2、甲乙雙方在簽寫本合同的同時，甲方須向乙方首付合同的50%，即待工程安裝完畢當日，其剩余款額計人民幣，甲方須向乙方一次付清。
四、支付方式：甲方向乙方支付貨款用支票或現(xiàn)金須將款項支付給持有乙方蓋章的《收款單》的`乙方職員。
四、權(quán)利與責任：
五、乙方按固定工藝程序制作，如有特殊要求，合同須直接體現(xiàn)，自按裝之日起半年內(nèi)，乙方對以人為本誠信務實戶外廣告牌出現(xiàn)的質(zhì)量問題負責免費更換、維修。如發(fā)生下列情況者，乙方則不承擔責任：
1、甲方由于操作不當或人為損壞;
2、用戶自行拆卸、檢查;
3、不可抗力如雷擊、火災、水災、地震及其他自然災害。
注：如發(fā)生以上情節(jié)之一所造成損壞，由乙方維修，甲方需負擔維修需費用。
六、乙方要保證安全施工，對施工人員的安全負全部責任，出現(xiàn)一切傷亡、工傷等事故所產(chǎn)生的后果由乙方承擔。乙方在保證安全施工的前提下，對甲方的建筑物不得進行嚴重損壞，如乙方在施工時對甲方的建筑物進行嚴重損壞，要負責賠償。
七、如出現(xiàn)糾紛，應協(xié)商解決，若無法達成一致，訴訟至房山區(qū)人民法院。
八、承攬項目涉及著作權(quán)、肖像權(quán)、專利權(quán)、安裝場地權(quán)、廣告發(fā)布權(quán)等，概由甲方承擔一切法律責任。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字，蓋章即時生效。
________年___月____日
承攬合同書篇十四
合同編號：定做人：
簽定地點：承攬人：
簽定時間：年月日。
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及交付期限項目名稱及內(nèi)容計量單位數(shù)量工作量(工時)報酬交付期限單價金額合計人民幣金額(大寫)：(注：空格如不夠用，可以另接)。
第二條技術標準、質(zhì)量要求：
第三條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
第四條定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第五條加工物的包裝要求及費用負擔：
第六條定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第七條結(jié)算方式及期限。
第八條定作人在年月日前提交定金(大寫)元。
第九條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十一條違約責任：
第十二條合同爭議的解決方式：本合同在履行爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾砭謪f(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：(一)提交仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第十三條其他約定事項。
定作人定作人(章)：住所：法定代表人(章或簽字)：居民身份證號碼：委托代理人：電話：傳真：開戶銀行：賬號：郵政編碼：
承攬人承攬人(章)：住所：法定代表人(章或簽字)：居民身份證號碼：委托代理人：電話：傳真：開戶銀行：賬號：
郵政編碼：
承攬合同書篇十五
定作方：_________(甲方)
承攬方：________
(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名(或項目)、數(shù)量及價款：
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：
(1)甲方向乙方提供部分：
質(zhì)量要求：
檢驗及提供方法：_________
價款處理方法：__________
(2)乙方提供部分：
3.加工方法及質(zhì)量、技術標準和負責期限：___________
4.包裝要求及費用負擔：_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____
6.驗收標準、方法和期限：________
7.給付定金數(shù)額、時間、方法：________
8.結(jié)算方式和期限：___________
9.違約責任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方 承攬方
單位名稱 單位名稱
法定代表人 法定代表人
簽約代表 簽約代表
地址 地址
電話 電話
電掛 電掛
開戶銀行及帳號 開戶銀行及帳號
承攬合同書篇十六
合同編號：
委托方： （以下稱甲方）
承接方： （以下稱乙方）
簽約地點：
施工地點：
簽約時間： 年 月 日
1、合同內(nèi)容
本合同項所指的項目是：
（系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣 （rmb ）。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.4 最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內(nèi)安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與附件一質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）
5、安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調(diào)試負全部責任。
5.2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
簽約代表： 簽約代表：
指定聯(lián)絡人員： 指定聯(lián)絡人員：
承攬合同書篇十七
一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注
_________。
二、項目的`內(nèi)容及質(zhì)量技術要求
_________。
三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
_________。
四、驗收標準、方法和期限
_________。
五、結(jié)算方式及期限
_________。
六、違約責任
_________。
七、解決合同糾紛的方式
_________。
八、雙方協(xié)商的其它條款
_________。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
承攬合同書篇十八
定作方：_________。
承攬方：_________。
一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注。
_________。
二、項目的內(nèi)容及質(zhì)量技術要求。
_________。
三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
_________。
四、驗收標準、方法和期限。
_________。
五、結(jié)算方式及期限。
_________。
六、違約責任。
_________。
七、解決合同糾紛的方式。
_________。
八、雙方協(xié)商的其它條款。
_________。
定作方（蓋章）：_________承攬方（蓋章）：_________。
代表人（簽字）：_________代表人（簽字）：_________。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
承攬合同書篇十九
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權(quán)利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點：
1、承包方式：
2、承包內(nèi)容：
3、承包范圍及說明：
1、工程造價如下：
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數(shù)據(jù)雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進行如下：
根據(jù)甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。
1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經(jīng)理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結(jié)合甲方意見及要求進行。
2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進行施工。甲方有權(quán)停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權(quán)終止合同。同時追究乙方責任，并有權(quán)安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的.，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。
1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。
2、根據(jù)要求進行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn)，因此造成的經(jīng)濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度，認真做好施工現(xiàn)場的施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權(quán)起訴并追究乙方法律責任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權(quán)拒絕施工人員進入施工現(xiàn)場。
7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。
1、本工程實行項目經(jīng)理監(jiān)理制，甲方應在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內(nèi)將項目經(jīng)理名字，監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。
4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/12740599.html】
