合同的解除應(yīng)當(dāng)遵循約定條款或法律規(guī)定的程序。完美的合同應(yīng)考慮到各種可能的情況和可能的變動,具備靈活性和適應(yīng)性。下面是一份合同范本,供大家參考和借鑒。
承攬合同協(xié)議篇一
甲方:(發(fā)包方)。
乙方:(承包方)。
附:身份證復(fù)印件電話號碼。
本著互相信任的原則,就甲方的工程達(dá)成以下協(xié)議。
第一條工程概況。
2.工期:_______年___月___日至_______年___月___日。
3.本項工程預(yù)計費(fèi)用元人民幣。
第二條材料供應(yīng)的約定。
1.甲方提供的材料。
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料按時抵達(dá)現(xiàn)場后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾裝修,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3.乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),安全帽、安全帶等,要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)和損耗費(fèi)用。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
1、乙方的工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定:
1.嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
7.乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場。
8.未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方供應(yīng)的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定:
1.工程款付款方式:
布管驗收合格后支付工錢的%,水電完工后支付%,整體竣工驗收合格后支付%。
2.乙方承包內(nèi)容:(可以選擇)。
1).水電開槽、布線、穿線、埋槽。
2).所有水電施工過程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場整理裝袋)。
3).水電施工的穿墻、打孔、切割。
4).開關(guān)面板安裝。
5).小五金、馬桶、的安裝。
6).后期燈具的安裝。
3.工程結(jié)算方式:
按實結(jié)算:總價結(jié)算:元/平米(套內(nèi)面積)。
第六條違約責(zé)任:
1.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式:
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機(jī)關(guān))訴訟解決。
守約方為維護(hù)自己的權(quán)益,向人民法院訴訟,所花費(fèi)的律師費(fèi)、誤工費(fèi)、交通費(fèi),都由違約方承擔(dān)。
第八條合同的變更和解除:
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
第九條.其它約定:
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
2.保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費(fèi)維修,在接到甲方通知后48小時內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發(fā)生費(fèi)用支付乙方維修費(fèi)用。
第十條附則。
(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修年,超過保修期乙方來維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。
(六)合同簽訂地:龍馬潭區(qū)王氏大酒店。
特別條款:雙方明確知曉本合同為承攬合同,甲方不承擔(dān)乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償?shù)热魏畏韶?zé)任。
甲方簽字(蓋章):
乙方簽字(蓋章):。
注:每頁簽名、蓋章。
承攬合同協(xié)議篇二
當(dāng)事人:
授權(quán)代理人:
當(dāng)事人:
糾紛簡要情況:20__年1月30日下午,馮祖容在自己曬谷場前方一空地種樹,鄰居馮先進(jìn)認(rèn)為該地不能種,于是兩人發(fā)生口角,后發(fā)展至斗毆,造成馮先進(jìn)輕傷(以司法鑒定為準(zhǔn))。
經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解,雙方自愿達(dá)成如下協(xié)議:
5、原馮正術(shù)菜用土收回集體,只作公益事業(yè)用地,任何個人不得以任何的理由侵占或霸占。
上述協(xié)議條款雙方嚴(yán)格遵守,不得更改!本協(xié)議一式三份,當(dāng)事人、人民調(diào)解委員會各持一份,具備同等法律效力。
當(dāng)事人:當(dāng)事人:
調(diào)解員:
中間人:
(調(diào)解委員會章)。
20__年__月__日。
承攬合同協(xié)議篇三
乙方:——————。
甲方訴乙方機(jī)動車輛保險合同糾紛一案,現(xiàn)甲乙雙方本著自愿公平的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成本和解協(xié)議,共同遵照執(zhí)行。
第一條。
乙方確定甲方的機(jī)動車輛保險定損額為——————元人民幣——————)。因甲方無法提供病歷,加扣醫(yī)療費(fèi)用的x%,同時因甲方投保車輛系第二次出險,也須加扣相應(yīng)金額的x%。最后確定實際賠付金額為——————元人民幣(——————)。乙方在收到甲方符合理賠條件的有關(guān)票證之日(全套理賠票證原件已交付乙方)起10個工作日內(nèi)一次性支付。
第二條。
甲方在收到上述第一條所述賠款xx元人民幣后,2個工作日內(nèi),向xx縣人民法院撤回起訴。訴訟費(fèi)用由甲方承擔(dān),與乙方無關(guān)。
第三條。
有關(guān)甲方出險車輛的全部殘值由乙方收回,甲方保證不得短少,否則扣減本協(xié)議第一條約定的相應(yīng)的賠付金額。
第四條。
本協(xié)議簽訂履行后,甲乙雙方無其他爭執(zhí)。
本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方代表簽字或蓋章后即生效。
甲方:乙方:
代理人:
年月日年月日。
承攬合同協(xié)議篇四
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
住址:
住址:
身份證號碼:
身份證號碼:
甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號,由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程,為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)。
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,與甲方無關(guān)。
2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻,內(nèi)外墻面積貼瓷磚,過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗,負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費(fèi)用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量和工期要求。
1、工期從20__年3月1日開始建設(shè),到20__年5月31日止,工期為92天。在約定的工期內(nèi),施工時間、施工進(jìn)程由乙方自定。
2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,加強(qiáng)質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時,有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方必須及時進(jìn)行免費(fèi)維修。
三、付款方式。
1、工程款結(jié)算方式:以建房面積計算,每平方米人民幣元。
2、付款時間:第一次付款在施工開始后工程過半支付,第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內(nèi)給付。
3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。
四、違約責(zé)任。
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金;
五、爭議解決辦法。
1、發(fā)生合同爭議時,雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則。
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議。
甲方簽字:乙方簽字:
20__年x月x日20__年x月x日。
承攬合同協(xié)議篇五
法定代表人:_____________乙方:___________有限公司。
代理人:_________________。
1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù),__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的委托授權(quán),事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。
2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴,為彌補(bǔ)甲方的損失,乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣元,甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無其它經(jīng)濟(jì)糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司。
法定代表人:____________________。
乙方:__________________有限公司。
代理人:________________________。
__________年_______月_______日。
承攬合同協(xié)議篇六
對于在外跑業(yè)務(wù)的人來說,沒有時刻帶著書面的合同,往往就是通過口頭的形式來承攬業(yè)務(wù),并以口頭的形式來進(jìn)行合同的約定。這里給大家分享一些關(guān)于承攬合同口頭協(xié)議是否有效,希望對大家有所幫助。
中國《民法通則》及《合同法》均允許當(dāng)事人采用口頭的形式締約,即運(yùn)用語言對話的方式訂立合同。《民法通則》第56條規(guī)定:“民事法律行為可以采取書面形式、口頭形式或者其他形式。法律規(guī)定是特定形式的,應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定。”《合同法》第10條規(guī)定:“當(dāng)事人訂立合同,有書面形式、口頭形式和其他形式。法律、行政法規(guī)規(guī)定采用書面形式的,應(yīng)當(dāng)采用書面形式?!笨梢?,口頭協(xié)議是合同形式中一種重要的表現(xiàn)形式。實踐中,即時結(jié)清的買賣、服務(wù)和消費(fèi)合同多采用口頭形式。有關(guān)合同形式問題,中國的立場與國際通行做法基本一致,采取國際上通行的“不要式原則”,即認(rèn)可法律特別規(guī)定以外的情形下口頭協(xié)議的有效性。
因此,大家在生活中遇到類似的情況,可以通過法律武器來維護(hù)自己的權(quán)益。
口頭合同也叫口頭協(xié)議,是指雙方當(dāng)事人以談話、電話等口頭形式對合同內(nèi)容達(dá)成一致的協(xié)議,無任何書面的或其他有形載體來表現(xiàn)合同內(nèi)容。口頭合同也是合同形式中一種重要的表現(xiàn)形式。
它廣泛應(yīng)用于社會生活的各個領(lǐng)域,與人們的衣食住行密切相關(guān),如在自由市場買菜、在商店買衣服等?,F(xiàn)代合同法之所以對合同形式實行不要式為主的原則,其重要原因也正在于此。合同的口頭形式,無須當(dāng)事人約定。凡當(dāng)事人無約定或法律未規(guī)定特定形式的合同,均可以采取口頭形式。
在實踐中,合同采取口頭形式并不意味著不產(chǎn)生任何文字憑據(jù),如人們在商店購物,有時也會要求店主開具發(fā)票或其他購物憑證,但這類文字材料只能視為合同成立的證明,而不能作為合同成立條件。但反而言之,只要有證據(jù)表明口頭合同的成立,雙方均應(yīng)嚴(yán)格履行,不履行或不完全履行口頭合同,同樣要承擔(dān)違約責(zé)任。
當(dāng)事人訂立合同,有書面形式、口頭形式和其他形式,人們除法律、行政法規(guī)規(guī)定采用書面形式的合同外,均可采用口頭形式訂立合同或協(xié)議。
口頭合同,只要其內(nèi)容不違反法律和行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定;一方?jīng)]有以欺詐、脅迫的手段訂立合同,損害國家利益;雙方不是惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益;雙方不是以合法的形式掩蓋非法目的;沒有損害社會公共利益;訂立合同的主體具有民事行為能力和民事權(quán)利能力;意思表示真實,這個合同就成立并具有法律效力,受法律保護(hù)。
口頭合同發(fā)生爭議時,當(dāng)事人必須證明合同的存在以及合同關(guān)系的內(nèi)容。
因為口頭合同難以取證,不易認(rèn)定當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)內(nèi)容,口頭締約,特別是不能即時清潔,而且標(biāo)的額較大的合同采取口頭締約時,將存在相對人否認(rèn)合同成立、否認(rèn)合同標(biāo)的的法律風(fēng)險。但是,采取口頭形式并不是說沒有任何憑證,商店的購物發(fā)票、小票等能夠作為合同成立的證明,但是不能作為合同成立的書面形式。所以,訂立標(biāo)的額較大或者不能即時清結(jié)的合同時,最好采用書面形式。企業(yè)訂立口頭合同時要審慎,一定要注意訂立合同的時機(jī)和方式。
承攬合同協(xié)議篇七
(甲方):
(乙方):
鑒定地點(diǎn):__縣。
鑒定時間:20__年__月__日。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、運(yùn)輸服務(wù)要求。
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運(yùn)輸服務(wù),車輛情況分別為:
1、廠牌車型,營運(yùn)證號碼,發(fā)動機(jī)號,車架,
2、廠牌車型,營運(yùn)證號碼,發(fā)動機(jī)號,車架。
第二條、服務(wù)期限。
期限從20__年__月__日起,至20__年__月__日止,共計天。
第三條、服務(wù)費(fèi)用。
合同總費(fèi)用為元(人民幣)(大寫元整),乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責(zé)任。
1、負(fù)責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔(dān)責(zé)任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔(dān)。如果甲方使用無營運(yùn)證的車輛從事運(yùn)輸服務(wù)活動,乙方可保留向運(yùn)政管理部門舉報的權(quán)利。
3、在服務(wù)期內(nèi),甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點(diǎn),由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
4、負(fù)責(zé)服務(wù)期內(nèi)車輛的二級維護(hù)及車輛年檢、年審。
5、負(fù)責(zé)機(jī)動車第三者責(zé)任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事故處理,并承擔(dān)事故的賠償責(zé)任。乙方不承擔(dān)事故車輛的任何法律責(zé)任。
7、甲方嚴(yán)格按行業(yè)管理規(guī)定,即《四川省道路運(yùn)輸管理條列》、《道路運(yùn)輸行政處罰規(guī)定》進(jìn)行汽車運(yùn)輸經(jīng)營活動,如有違反,乙方可向運(yùn)政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù),按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)車輛收回,如確需收回,需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內(nèi),應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定,安全行車,因違法、違章造成的責(zé)任,甲方自行負(fù)責(zé),并承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
11、甲方不得利用服務(wù)車輛進(jìn)行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當(dāng)、抵押,甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負(fù)責(zé)。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、違章罰款等由甲方自行負(fù)擔(dān)。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異常或技術(shù)故障應(yīng)停止運(yùn)行并通知乙方,并及時采取補(bǔ)救措施,確保行車計劃的執(zhí)行,否則甲方必須承擔(dān)乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故,甲方應(yīng)立即與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系,并通知乙方,甲方自行承擔(dān)責(zé)任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護(hù)好現(xiàn)場,承擔(dān)公安交通管理部門的裁定責(zé)任,負(fù)擔(dān)保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費(fèi)。乙方不承擔(dān)甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任(包括連帶責(zé)任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛,甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費(fèi)并付全部服務(wù)費(fèi)10%的違約金。
第五條、乙方責(zé)任。
1、按照乙方宣傳的需要,負(fù)責(zé)制定行車計劃,并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要,負(fù)責(zé)對服務(wù)車輛進(jìn)行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號,是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費(fèi)并付全部使用費(fèi)10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式。
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時,可向運(yùn)政管理部門申請調(diào)解,或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定。
1、甲方發(fā)生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T,繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務(wù)期間,甲方承擔(dān)妥善保管車輛的義務(wù)和責(zé)任,若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
甲方:
乙方:
單位名稱(章):
單位名稱(章)。
:單位地址:
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
20__年__月__日。
承攬合同協(xié)議篇八
經(jīng)甲___________、乙____________雙方協(xié)商,簽訂本協(xié)議,共同信守。
品(材料)名。
規(guī)格、型號。
單位。
數(shù)量。
單價。
金額。
交貨日期
超欠幅度%。
違約責(zé)任:
第一點(diǎn):甲方承擔(dān)。
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
(4)未按協(xié)議規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按協(xié)議規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
第二點(diǎn):乙方承擔(dān)。
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合協(xié)議規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按協(xié)議規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
(3)包裝不符合協(xié)議規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按協(xié)議規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合協(xié)議規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按協(xié)議規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
本協(xié)議一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止。
甲方:________________乙方:______________。
法定代表人:__________法定代表人:________。
電話:________________電話:______________。
地址:________________地址:______________。
開戶銀行:____________開戶銀行:__________。
帳號:________________帳號:______________。
承攬合同協(xié)議篇九
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
定作物品名或項目規(guī)格。
型號————計量————。
單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。
單價總金額————。
合計————。
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
———年————月———日。
承攬合同協(xié)議篇十
簽訂地點(diǎn):______________________。
簽訂時間:________年____月____日。
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及支付期限。
項目名稱及內(nèi)容。
計量單位。
數(shù)量。
工作量。
報酬。
交付期限。
單價。
金額。
第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:____________。
第九條定作人在________年________月________日前交定金________________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費(fèi)的,承攬人可以留置工作成果。
第十二條違約責(zé)任:______________________________。
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
提交________________仲裁委員會仲裁;。
依法向人民法院起訴。
經(jīng)辦人:________________。
________年________月________日。
監(jiān)制部門:____________印制單位:___________。
承攬合同協(xié)議篇十一
委托方:
承擔(dān)方:
簽訂地點(diǎn):
簽訂時間:年月日。
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
1、項目(媒介):
2、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號:承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定,認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假證件,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式:
4、顏色:
5、規(guī)格或材料:
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期:
7、其他要求:
第二條費(fèi)用及支付辦法。
1、費(fèi)用:
類別。
單價。
數(shù)量。
金額。
備注。
設(shè)計、制作費(fèi)。
發(fā)布費(fèi)。
代理費(fèi)。
合計金額(大寫)。
2、結(jié)算方式和期限:
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責(zé)任。
1、委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費(fèi)的%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費(fèi)的%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費(fèi)的支付違約金。
3、其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式:
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第種方式處理:
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項:
第七條附則。
1、本合同附件,名稱。
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本份。
3、本合同有效期:自年月日生效至年月日終止。
委托方:承攬方:
單位名稱(蓋章):單位名稱(蓋章):
地址:地址:
郵編:郵編:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
承攬合同協(xié)議篇十二
甲經(jīng)--雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應(yīng)償付乙方實際損失____。
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他___________第二點(diǎn):乙方承擔(dān)。
甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;。
不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;。
不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;。
甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)其他:____________本合同一式___份。
承攬合同協(xié)議篇十三
甲方:
乙方:
為實現(xiàn)甲乙雙方利益的互利互惠,現(xiàn)雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的情況下,就乙方不定期承攬甲方的工作特此訂立如下協(xié)議:
一、甲方的工作范圍包括房屋吊頂?shù)?,乙方是個人長期從事房屋吊頂?shù)某薪庸ぷ?,現(xiàn)甲乙雙方達(dá)成一致合意,甲方在本協(xié)議簽訂之后的房屋吊頂?shù)裙ぷ饔梢曳竭M(jìn)行承攬完成。
二、乙方所承攬的甲方房屋吊頂?shù)裙ぷ鞯膬?nèi)容及地點(diǎn)、時間是不確定的,需要根據(jù)甲方的工作時間、內(nèi)容、地點(diǎn)來進(jìn)行確定,即如果甲方有吊頂?shù)裙ぷ餍枰曳竭M(jìn)行承攬時,則甲方將承攬工作的時間、地點(diǎn)、內(nèi)容告知乙方,由乙方根據(jù)自己的時間安排完成,但不得影響甲方的工作進(jìn)展。
三、乙方承諾會憑借自己的工作經(jīng)驗、技能、設(shè)備獨(dú)立完成所承攬的工作,并按時交付甲方。
四、承攬工作的報酬由甲乙雙方根據(jù)承攬工作的內(nèi)容進(jìn)行另行按照市場價進(jìn)行協(xié)商確定,乙方在完成交付工作成果后甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付報酬。
五、本協(xié)議簽訂之后即生效,在實際承攬工作時雙方可不再另行簽訂承攬協(xié)議,屆時以本協(xié)議的內(nèi)容為準(zhǔn)。
六、乙方承諾會嚴(yán)格遵守、注意勞動安全,自己不會酒后上崗、帶病上崗,違規(guī)操作等。
七、乙方承諾在承攬工作的過程中發(fā)生任何事宜與甲方無關(guān)。
八、本協(xié)議自雙方之前之日生效,有效期至雙方一致書面同意解除為止,在本協(xié)議簽訂后至?xí)娼獬半p方之間形成的關(guān)系均屬于承攬關(guān)系。
九、鑒于甲乙雙方之間合作關(guān)系良好,甲方自愿為乙方購買一份商業(yè)意外保險,具體購買的金額由甲方?jīng)Q定,如果乙方發(fā)生意外事故該保險的理賠款項由乙方享有。乙方承諾甲方為乙方購買商業(yè)意外保險的行為并不改變雙方之間的承攬關(guān)系。
十本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,具有同等的法律效力。
十一、本協(xié)議簽訂地為大同市城區(qū)。
承攬合同協(xié)議篇十四
甲方:男,漢族,19__年x月x日出生,住址:身份證號:手機(jī):
乙方:,住址:
法定代表人:職位:
按照平等互利、團(tuán)結(jié)協(xié)作、共同發(fā)展的精神,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就雙方共同參與有限公司電纜產(chǎn)業(yè)園2#、4#廠房工程項目施工達(dá)成如下協(xié)議條款:
第一條總則。
1.1本協(xié)議為雙方一次性聯(lián)合協(xié)議。協(xié)議的各項條款僅對有限公司電纜產(chǎn)業(yè)園2#、4#廠房工程(以下簡稱本項工程)項目施工具有約束力。
1.2本協(xié)議中所稱本項工程是指甲方以乙方名義與建設(shè)方簽訂的《工程項目建設(shè)工程合同》所包括的全部內(nèi)容。
1.3合作雙方是獨(dú)立的平等伙伴,按照雙方的職責(zé)分工進(jìn)行合作范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)及生產(chǎn)活動。
第二條工程項目的安排及費(fèi)用。
2.1該工程項目位于工業(yè)園區(qū)內(nèi),工程為廠房土建及鋼結(jié)構(gòu),砼框架主體、鋼結(jié)構(gòu)屋頂結(jié)構(gòu)。其中,鋼結(jié)構(gòu)工程須由溫州市鋼結(jié)構(gòu)有限公司負(fù)責(zé)施工,其余全部工程由乙方組織施工,并由乙方承擔(dān)全部工程施工所發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)用、材料費(fèi)用、機(jī)械費(fèi)用、試驗費(fèi)用、缺陷修補(bǔ)費(fèi)用、保險費(fèi)用、稅金以及甲方與建設(shè)方簽訂的工程施工合同及往來文件中明示或暗示的所有風(fēng)險和法律義務(wù)。
2.2甲乙雙方可根據(jù)工程需要共同組成工程項目部,由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。項目部由乙方委派項目經(jīng)理,同時組織滿足工程施工所需的人員及設(shè)備,注入工程施工所需資金,工程質(zhì)量以現(xiàn)場監(jiān)理驗收為基準(zhǔn),以確保實施和完成合同工程及其缺陷的修復(fù),并使人員穩(wěn)定。甲方可委派項目副經(jīng)理及財務(wù)人員各一名,參加工程及財務(wù)管理工作。一切人員均應(yīng)服從項目部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
2.3在本項工程中,為保證工程款專款專用,工程順利進(jìn)行,由建設(shè)方撥付的所有款項,均應(yīng)直接轉(zhuǎn)至項目部指定帳戶(銀行賬戶名:,賬號:)。
2.4乙方應(yīng)以現(xiàn)金或支票形式向甲方支付本項工程投標(biāo)一切有關(guān)費(fèi)用(包括購買資審及招標(biāo)文件、標(biāo)書的編制、所需證件的公證費(fèi)用、投標(biāo)保證金、銀行信貸證明手續(xù)等等),以上費(fèi)用應(yīng)在資審遞交前和開標(biāo)前支付,開標(biāo)時由甲方遞交建設(shè)方。工程中標(biāo)后,乙方應(yīng)支付工程履約保函和工程開工動員預(yù)付款保函和相關(guān)費(fèi)用,并在本工程開標(biāo)前雙方議定的日期內(nèi)將款項劃到甲方銀行帳戶上。乙方在本項工程施工中所需開工啟動運(yùn)營資金由乙方自行解決。
2.5甲乙雙方的施工管理費(fèi)用及人員工資、現(xiàn)場費(fèi)用、差旅、通訊等費(fèi)用全部由項目部直接發(fā)放。
2.6乙方向甲方支付工程有效標(biāo)價5%的管理費(fèi)用(不含稅金、暫定金額按實際發(fā)生計取)。管理費(fèi)用支付方式:甲方要求收到建設(shè)方支付的每筆款項(包括工程預(yù)付款和計量款)后,按付款比例將應(yīng)交管理費(fèi)扣存。工程竣工后將應(yīng)上繳甲方的管理費(fèi)一次付清或按進(jìn)度比例扣存的管理費(fèi)按比例付給甲方指定帳戶。乙方所管理使用的資金為工程總款的95%。
第三條甲方職責(zé)。
3.1甲方負(fù)責(zé)以乙方名義與建設(shè)方簽訂《工程項目建設(shè)工程合同》,協(xié)調(diào)與建設(shè)方、監(jiān)理方的工作關(guān)系及工程量變更增減等事宜。
3.2甲方應(yīng)負(fù)責(zé)工程項目招投標(biāo)前期的一切工作,乙方為甲方提供所必須的資質(zhì)文件。
3.3甲方必須保證所承攬的工程為合法項目,且甲方負(fù)責(zé)將與本項工程施工有關(guān)的政府法令、批文、文件等信息及時提供給乙方。
3.4乙方所提供的人員,在施工過程中因業(yè)務(wù)素質(zhì)低,不能勝任其工作的,甲方有權(quán)要求撤換。
3.5甲方應(yīng)協(xié)助乙方整理工程竣工資料。
第四條乙方職責(zé)。
4.1乙方同意甲方作為本單位工程項目部對外承攬工程,并為其出具委托書。
4.2乙方保證具備投標(biāo)人資格要求,即必須具備建筑安裝工程二級及以上工程資質(zhì)企業(yè),且在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)施工能力。擬派負(fù)責(zé)人須具備二級及以上注冊建筑師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且未擔(dān)任其他在建工程項目的項目負(fù)責(zé)人。
4.3乙方在本項工程建設(shè)期間,支付工程所需全部費(fèi)用,全面履行甲方與建設(shè)方簽定的本項工程合同中的各項要求,同時未經(jīng)甲方書面同意不得將本項工程中的任何項目再次分包。
4.4乙方負(fù)責(zé)本項工程施工過程中的進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理工作且對建設(shè)方負(fù)責(zé)。
4.5乙方負(fù)責(zé)所承擔(dān)工程的竣工資料,做好工程竣工結(jié)算工作并負(fù)責(zé)所承擔(dān)工程的缺陷責(zé)任期保修工作。
4.6乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及當(dāng)?shù)卣徒ㄔO(shè)管理部門的各項法律、法規(guī)和規(guī)章制度。如果發(fā)生工程質(zhì)量問題或重大安全事故,乙方應(yīng)對此承擔(dān)全部責(zé)任,承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有損失及費(fèi)用,并賠償甲方相關(guān)的名譽(yù)損失費(fèi)用。
第五條違約責(zé)任。
5.1甲方以乙方名義中標(biāo)并與乙方簽定建設(shè)工程合作協(xié)議后,如乙方不能完成本項工程內(nèi)容,不僅要承擔(dān)建設(shè)方索要的賠償金,還需向甲方支付建設(shè)方索要賠償金的50%作為補(bǔ)償。
5.2如甲乙雙方未按照本合同約定履行合作義務(wù),違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)應(yīng)付款%的違約金,并繼續(xù)承擔(dān)本合同義務(wù)。
第六條糾紛解決。
6.1雙方因本協(xié)議的履行發(fā)生糾紛,應(yīng)先協(xié)商解決;協(xié)商不成,由甲方所在地人民法院管轄。
第七條效力問題。
7.1本協(xié)議壹式貳份,具有同等效力,由甲乙雙方各持一份。
7.2本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具同等法律效力,補(bǔ)充協(xié)議條款若與本協(xié)議條款相沖突,以補(bǔ)充協(xié)議條款為準(zhǔn),但不影響本協(xié)議其他條款效力。
7.3本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,至雙方完成合同規(guī)定的全部權(quán)利和義務(wù)之日起失效。
第八條其他條款。
8.1甲乙雙方在本項工程開工前應(yīng)先簽署本建設(shè)工程合作協(xié)議書。
8.2本項工程實施過程中,雙方應(yīng)信守各自在協(xié)議中的承諾,遵守誠信原則。
8.3本協(xié)議有效期內(nèi),甲乙雙方與本工程無關(guān)的其他業(yè)務(wù)各自獨(dú)自經(jīng)營,自負(fù)盈虧,雙方互不承擔(dān)本協(xié)議以外的責(zé)任和義務(wù)。
8.4雙方應(yīng)本著友好合作、優(yōu)勢互補(bǔ)、互惠互利、誠信長久的原則,給對方提供最大的便利,使工程順利圓滿完成。
8.5其他約定:
甲方:乙方:
(蓋章)(蓋章)。
地址:地址:
法人代表或授權(quán)人:法人代表或授權(quán)人:
電話:電話:
協(xié)議簽字蓋章日期:20__年x月x日
【本文地址:http://www.mlvmservice.com/zuowen/12646531.html】