合同具有約束力,一旦違約將會承擔法律責任,因此在簽訂合同前需謹慎考慮。那么如何編寫一份合法有效的合同呢?首先,我們需要明確合同的基本要素,包括合同當事人的身份和意愿、合同的內容和形式、合同簽訂的方式和時間等。其次,要合理安排合同的條款,避免模糊不清或過于苛刻的條件。此外,合同中的條款應該具備明確性、可操作性和合理性,以確保合同能夠順利履行。合同的內容應當與雙方的真實意圖一致,確保合同的合法性和有效性。
質量保修合同篇一
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓xx號房屋工程已于年月日交付使用,有關細項質量需進一步觀察,目前有關工程細項已需維修養(yǎng)護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議:
1.本工程保修期為一年,自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部項目(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準)的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現脫落,所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任:
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
3.2護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
3.3木門現已變形,乙方應于年月份前進行整修。
3.4壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式。
在甲方發(fā)現工程出現質量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內)內,乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
5.法律責任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的,甲方有權扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質量問題造成其他損失,甲方除有權扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結算。
保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結束后七日內,甲方將尾款如數結算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結束后,若甲方感到滿意,可以結算)。
7.本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:a公司乙方:北京xx裝潢公司。
代表:代表:
質量保修合同篇二
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一部分工程概況。
第2條、工程內容及做法。
(詳見海天人裝修工程施工項目確認表及報價單)。
第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:
(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單),發(fā)包人提供部分材料(詳見報價說明);
(2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應在+—5%以內。因超出此誤差范圍而導致發(fā)包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質量等責任由承包人承擔。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;
開工日期_______年_______月_______日;竣工日期_______年_______月_______日。
第5條、合同價款:本合同工程造價為(大寫):_____________________元(詳見海天人裝修工程報價單)。
第二部分施工圖紙。
第1條、發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見________裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)_______元,由發(fā)包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內)。
第三部分發(fā)包人義務。
第2條、提供施工期間的水源、電源;
第3條、負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(xù)(物管等),并承擔相關費用;
第6條、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分承包人義務。
第2條、嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
第3條、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;第4條、保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第五部分工程變更。
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費用及工期(見______裝修工程變更單)。
第六部分材料的提供。
第2條、由承包人提供的材料,承包人應在材料運到施工現場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第七部分工期延誤。
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤,經發(fā)包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)發(fā)包人同意工期順延的其他情況;
(3)發(fā)包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;
(4)客戶須知中第三點的情況之一。
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延。
第八部分質量標準。
第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行住宅裝飾裝修驗收標準。
第2條、施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,由發(fā)包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)隱蔽工程驗收;
(2)水電工程完工;
(3)瓦作工程完工;
(4)中期驗收(木作工程完工),并作好工作量統(tǒng)計決算;
(5)油漆工程完工。
承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見海天人裝修工程驗收單)。
第2條、工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收(否則視同工程合格),填寫工程驗收單(見________裝修工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(xù)(見________裝修工程結算單)。
第3條、工程竣工后,承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的,發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為24個月,保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見________裝修工程保修單)。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為36個月。
第5條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內保證合格的質量標準,不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據實際情況賠償發(fā)包人由于此質量問題造成的相關損失,并向發(fā)包人支付工程質量違約賠償,金額為發(fā)生嚴重質量問題的工程的造價(根據附海天人裝修工程報價單)。
嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下:防水工程出現3處以上滲漏;
暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);
墻面、吊頂等涂料工程出現0.5m以上的涂料表層脫落;
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外);
墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;
木工工程出現開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質量問題除外)。
第十部分工程款支付方式。
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:
第2發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見________裝修工程結算單)并簽字,發(fā)包人應在簽字時向承包人結清中期工程款。
第十一部分違約責任。
第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
第2條、未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
第3條、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第4條、每延誤工期一天,由責任人向對方支付違約金200元。
第十二部分合同爭議的解決方式。
第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分幾項具體規(guī)定。
第1條、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間,承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善,違規(guī)操作而造成的一切后果,由承包人負責。
第3條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工,并不在施工現場從事與工程無關的活動。
第十五部分其他約定事項:
第十六部分附則。
第1條、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。第2條、本合同一式_______份,雙方各執(zhí)_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。合同附件:
發(fā)包人(簽字):承包人(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:日期:
日期:
質量保修合同篇三
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓號房屋工程已于年月日交付使用,有關細項質量需進一步觀察,目前有關工程細項已需維修養(yǎng)護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議:
1.本工程保修期為一年,自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部項目(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準)的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現脫落,所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任:
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
3.2護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
3.3木門現已變形,乙方應于年月份前進行整修。
3.4壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式。
在甲方發(fā)現工程出現質量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內)內,乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
5.法律責任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的,甲方有權扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質量問題造成其他損失,甲方除有權扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結算。
保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結束后七日內,甲方將尾款如數結算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結束后,若甲方感到滿意,可以結算)。
7.本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:a公司乙方:北京裝潢公司。
代表:代表:
年月日年月日。
質量保修合同篇四
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
發(fā)包人根據《_建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》,經協(xié)商一致,對鄭東建材家居城______工程簽定工程質量保修書。
承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔施工合同約定的所有施工承包范圍內工程質量保修責任。
凡屬于承包人原因造成的各部位的質量問題或其他缺陷,及由于承包人維修造成業(yè)主的相關損失,均屬于承包人保修責任范圍;不屬于承包人責任,但是經由雙方協(xié)商由承包人施工的,承包人應配合維修,費用由責任方承擔。
2、質量保修期雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規(guī)定,約定本工程的質量保修期以上工程通過驗收,完善整改意見并正式移交發(fā)包人,雙方在移交書上簽字之日起計算,保修期限為:2年。
發(fā)生緊急搶修事故,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現場搶修。
承包人未能及時進場維修或不能維修或未能在發(fā)包人指定的合理期限內維修完好或經過兩次維修都未能修好的,承包人同意發(fā)包人自行另請他人代為維修并確定價格,同意所有修復費用及賠償費用及發(fā)包人加收管理費(修復及賠償費的15%)可以從發(fā)包人支付承包人的任何款項中扣除,但不等于解除承包人的任何應負的責任。
承包人的施工質量原因,導致業(yè)主退房、補償等全部責任、費用及甲放的損失均由承包人承擔。承包人授權發(fā)包人全權代表承包人與相關業(yè)主進行談判,承包人應在發(fā)包人通知有關費用的3天內向發(fā)包人支付,否則發(fā)包人加15%的違約金從保修金中扣除,并要求承包人補充保修金。
承包人每次維修完畢,應負責將施工現場清理干凈并在完成后取得業(yè)主和發(fā)包人的驗收簽字,所維修項目如在六個月內再次出現同樣缺陷的,仍然由承包人保修。
對于涉及結構安全的質量問題,應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規(guī)定,立即向當地建設行政主管部門報告,采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,承包人實施保修。
質量保修完成后,由發(fā)包人組織驗收。
4、質量保修金的支付在保修期2年后,保修期維修較少或業(yè)主投訴少,監(jiān)理工程師、物業(yè)管理單位及發(fā)包人對工程質量無異議后14天內即與承包人辦理保修款支付。在保修期內,如果維修次數,業(yè)主投訴較多,保修金五年以后酌情結算,保修金結算后,承包人仍應繼續(xù)完成2款規(guī)定的保修期限內的保修工作。保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
5、其他雙方約定的其他工程質量保修事項:
本工程質量保修書一式四份,雙方各兩份,由施工合同發(fā)包人、承包人雙方簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
甲方:__________。
乙方:__________。
代表:__________。
代表:__________。
____年____月____日。
____年____月____日。
質量保修合同篇五
一、單項選擇題來源:
1.()是指對房屋建筑工程竣工驗收后在保修期限內出現的質量缺陷,予以修復。
a.質量保證體系認證b.工程建設強制性標準。
c.安全標準d.質量保修標準。
3.()和施工單位應當在工程質量保修書中約定保修范圍、保修期限和保修責任等,雙方約定的保修范圍、保修期限必須符合國家有關規(guī)定。
a.設計單位b.項目經理。
c.監(jiān)理公司d.建設單位。
4.建設單位和()應當在工程質量保修書中約定保修范圍、保修期限和保修責任等,雙方約定的保修范圍、保修期限必須符合國家有關規(guī)定。
a.施工單位b.項目經理。
c.監(jiān)理公司d.設計單位。
5,在我國境內新建、擴建、改建各類房屋建筑工程(包括裝修工程)都實行()制度。
a.質量標準b.質量負責人。
c.質量保修d.質量檢修。
6.房屋建筑工程在保修范圍和保修期限內出現質量缺陷,施工單位應當履行()。
a.維護義務b.維修義務。
c.保修義務d.檢修義務。
7.在正常使用條件下,房屋建筑工程中屋面防水工程的最低保修期限為()。
a.10年b.8年。
c.5年d.3年。
8.在正常使用條件下,房屋建筑工程中有防水要求的衛(wèi)生間的最低保修期限為()。:
a.10年b.8年。
c.5年d.3年。
9.在正常使用條件下,房屋建筑工程中房間和外墻面的防漏的最低保修期限為()。
a.10年b.8年。
c.5年d.3年。
10.在正常使用條件下,房屋建筑工程中屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防漏的最低保修期限為()。
a.10年b.8年。
c.5年d.3年。
11.在正常使用條件下,房屋建筑工程中供熱與供冷系統(tǒng)的最低保修期限為()。
a.1個采暖期、供冷期b.2個采暖期、供冷期。
c.3個采暖期、供冷期d.4個采暖期、供冷期。
12.在正常使用條件下,房屋建筑工程中電氣管線的最低保修期限為()。
a.半年b.1年。
c.2年d.3年。
a.半年b.1年。
c.2年d.3年。
a.半年b.1年。
c.2年d.3年。
15.在正常使用條件下,房屋建筑工程中電氣管線、給排水管道、設備安裝的最低保修期限為()。
a.半年b.1年。
c.2年d.3年。
16.在正常使用條件下,房屋建筑工程中裝修工程的最低保修期限為()。:
a.1年b.2年。
c.3年d.4年。
a.施工單位b.房屋建筑所有人。
c.原設計單位d.質量缺陷的責任方。
二、多項選擇題。
1.()和()應當在工程質量保修書中約定保修范圍、保修期限和保修責任等,雙方約定的保修范圍、保修期限必須符合國家有關規(guī)定。
a.建設單位b.施工單位。
c.項目經理d.設計單位。
e.監(jiān)理單位。
2.建設單位和施工單位應當在工程質量保修書中約定()等,必須符合國家有關規(guī)定。
a.保修責任人b.保修范圍。
c.保修單位d.保修期限。
e.保修責任。
3.建設單位和施工單位應當在工程質量保修書中約定保修范圍、保修期限和保修責任等,雙方約定的()必須符合國家有關規(guī)定。
a.保修責任人b.保修責任。
c.保修范圍d.保修期限。
e.保修單位。
a.新建b.維修。
c.維護d.擴建。
e.改建。
5.建筑工程的保修范圍除地基基礎工程外,還應當包括()。
a.主體結構工程b.屋面防水工程。
c.電氣管線、上下水管線的安裝工程d.裝飾工程。
e.其他土建工程。
a.主體結構工程。
b.電氣管線、上下水管線的安裝工程。
c.因使用不當或者第三方造成的質量缺陷。
d.不可抗力造成的質量缺陷。
考點153自測題答案:
二、多項選擇題:1.ab2.bde3.cd4.ade5.abce6.cde。
質量保修合同篇六
發(fā)包人、承包人根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》,經協(xié)商一致,對____________________________(工程全稱)簽定工程質量保修書。
承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任。
質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程,屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏,供熱與供冷系統(tǒng),電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容,雙方約定如下:
______________________________________________________________________________.
雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規(guī)定,約定本工程的質量保修期如下:
1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規(guī)定的該工程合理使用年限;。
3、裝修工程為____________年;。
4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為________________年;。
5、供熱與供冷系統(tǒng)為__________________個采暖期、供冷期;。
6、住宅小區(qū)內的給排水設施、道路等配套工程為________________年;。
______________________________________________________________________________.
質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。
1、屬于保修范圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發(fā)包人可以委托他人修理。
2、發(fā)生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現場搶修。
3、對于涉及結構安全的質量問題,應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規(guī)定,立即向當地建設行政主管部門報告,采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,承包人實施保修。
4、質量保修完成后,由發(fā)包人組織驗收。
第四條保修費用。
保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
第五條其他。
______________________________________________________________________________.
本工程質量保修書,由施工合同發(fā)包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
發(fā)包人(公章):承包人(公章):
法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):
年月日年月日。
質量保修合同篇七
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________。
一、原審以被上訴人為被告并無不當,符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經營范圍內產生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生,相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方_______年_____月到_____3年_____月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此,相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。
綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
_____________人民法院。
質量保修合同篇八
工程委托合同范文1委托方:(以下簡稱甲方)。
服務方:(以下簡稱乙方)。
項目名稱:
根據甲方項目建設的需要,現甲方委托乙方對其開發(fā)建設的工程進行各項檢測,雙方經友好協(xié)商,就相關事宜達成如下協(xié)議:
一、工程概況。
工程地址:建設單位項目負責人:聯系電話:
施工單位:施工單位項目負責人:聯系電話:
監(jiān)理單位:項目總監(jiān):聯系電話:
建設(監(jiān)理)單位見證員:聯系電話:送樣員:聯系電話:
二、檢測項目。
根據省建設廳認證頒發(fā)的資質證書認定的檢測范圍及項目(具體項目詳見附件)對乙方開展檢測服務。
三、檢測收費。
根據云發(fā)改價格(________)989號文件《云南省建設工程質量檢測和建筑材料試驗收費標準的通知》標準收費并按實結算。
四、付費方式。
檢測費用支付方式如下:先預付人民幣______元,透支額度______元,透支期限15天。
五、雙方權利、義務。
(一)甲方義務:
1.工程開工后,凡建設過程發(fā)生的相關檢測均委托乙方進行。
2.根據付款條件支付相應檢測費用。
(二)甲方權利:
1.對在建工程的各類檢測數據有知情權,協(xié)議執(zhí)行過程,可隨時查詢。
2.從乙方獲取工程檢測咨詢服務的權利。
(三)乙方義務:
1.根據相關標準及甲方要求,在承諾期限內完成檢測任務,并及時提供檢測報告。
2.對發(fā)現的重大質量問題(如水泥安定性不合格、實際檢測結果不滿足設計要求等),及時向甲方通報。
3.做好相關服務工作,特殊項目檢測(或乙方檢測能力以外的項目),分包前應將分包單位情況通報甲方征得甲方同意后進行分包。
4.提供檢測咨詢服務,若甲方需要時應指導甲方抽樣送檢工作。
6.檢測費用透支期限超過15天,中心將電話通知甲方,一星期內未來續(xù)款,則停發(fā)報告。
(四)乙方權利根據相應服務內容收取檢測費用。
六、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)二份。本合同自簽訂日生效,若一方毀約,則毀約方應按本合同額的15%賠償另一方經濟損失。
七、未言明事項雙方協(xié)商解決,協(xié)商未果,由工程所在地人民法院裁決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
質量保修合同篇九
在不斷進步的社會中,合同的類型越來越多,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?以下是小編收集整理的房屋裝修質量保修合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
甲 方 (業(yè)主):
乙 方 (裝飾公司):
甲、乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》,經協(xié)商一致,對 普通住宅裝修工程簽訂工程質量保修書。
乙方應在質量保修期內,按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔本裝修工程質量保修責任。
質量保修范圍包括主體結構工程、屋面防水工程、有防水、防滲漏要求的衛(wèi)生間、電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容,雙方約定如下:按中華人民共和國《建設工程質量管理條例》第279號令執(zhí)行。
雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規(guī)定,約定本工程的質量保修如下:
1、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面防滲漏為 年;
2、裝修工程為
3、電氣管線、給排水管道、電器等設備安裝工程為年;
4、其他項目保修期限約定如下:保修期為工程竣工證書發(fā)出/實際竣工日期后的12個月。
1、保修期自工程竣工驗收合格(以甲方出具的書面文件為準)后起算滿1年。
2、 為本工程保修負責人。乙方指定的工程保修負責人的聯系電話應隨時保持暢通,如保修負責人或聯系電話發(fā)生變動,乙方應及時以書面形式通知甲方,有關變更在甲方收到乙方的'通知之日正式生效。
3、乙方現場維修響應時間為24小時,以甲方書面?zhèn)髡嫱ㄖ螂娫捀嬷獣r起算。若發(fā)生緊急搶修事故的,乙方接到甲方通知后,則應立即到達事故現場搶修。
4、經甲方組織驗收合格,質量保修問題方視為處理妥當。如經驗收不合格,甲方有權另聘其他施工單位進行維修,因此而發(fā)生的相關費用,均由甲方和甲方另行委托的施工單位按市場行情價進行結算,甲方從乙方預留的質量保修金中抵扣,不足部分乙方另行支付。
1、本工程雙方約定乙方將工程尾款人民幣
2、自質量保修期開始計算之日起滿1年乙方無違約的,甲方應將預留保修金全額無息返還乙方。
3、甲方在保修期限滿后將預留的保修金返還乙方前,甲方雙方應共同對該工程的質量進行全面回訪,在確定無質量缺陷后甲方才將保修金返還。
4、甲方在返還保修金時,有權將應由乙方承擔但已由甲方墊付的款項從中直接予以抵扣,如保修金余額不足以抵扣,乙方須在接到甲方書面通知后10日內償付甲方。否則,每逾期一日,乙方須按應付款項的萬分之四向甲方支付滯納金。
1、乙方遲延前往維修的,應承擔質量保修金0、1%/日之違約金。經5個工作日連續(xù)維修或同一問題重復維修達3次以上,仍無法解決問題的,視為工程質量存有重大瑕疵,乙方支付甲方合同總價10%之違約金。
2、若乙方不在約定時限內派人維修或超過維修時限仍無法完成維修的,乙方除應支付違約金外,同意由甲方另行委托其他單位維修,所發(fā)生的費用由甲方從質量保修金中扣付,不足部分由乙方另行支付。
3、在保修期限內,因乙方原因導致的安裝質量(包括所有安裝電器、熱水器等)缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、財產損害的,乙方應承擔相應的經濟與法律責任。如因房屋所有人、使用人或第三人向甲方索賠而使甲方遭受損失,甲方有權向乙方追償。
4、因乙方未按有關規(guī)定和本合同約定及時履行保修義務而造成新的人身、財產損害,乙方應承擔相應的賠償責任。
5、非乙方原因造成的質量缺陷,乙方在履行保修義務后,有權就所發(fā)生的費用向責任方追償。
6、若因乙方原因造成第三方索賠的,乙方同意由其指定的工程保修負責人作為代理人,在接到甲方電話通知后配合甲方與第三方協(xié)商解決。因解決該索賠問題而由該工程保修負責人簽署的文件、協(xié)議對乙方具有法律效力,乙方同意承擔相應的法律后果。若乙方委托的工程保修負責人未按甲方的要求配合甲方進行協(xié)商處理的,則乙方同意委托甲方全權處理補償事宜,甲方與第三方簽訂的補償協(xié)議書對乙方具有法律效力,其項下約定的補償金由乙方承擔,并授權甲方直接從乙方預留的質量保修金中扣除,不足部分乙方須另行支付。
1、本工程質量保修書,由甲方、乙方雙方共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
2、本保修協(xié)議經甲乙雙方簽章后生效,未盡事宜由雙方另行簽訂補充條款進行約定。任何一方不得擅自變更或解除本保修書。
甲 方:乙 方:(公章)
法定代表人 法定代表人
或委托代理人: 或委托代理人:
年月 日 年 月 日
質量保修合同篇十
甲方:(以下稱甲方)。
乙方:(以下稱乙方)。
依據《_建筑法》、《_安全生產法》及與建設單位簽訂的施工合同(《樓工程總包合同》,乙方就工程施工過程中的安全、質量事項向甲方作出如下:
1、施工現場必須按施工方案布置,施工材料及設備、工具不亂擺亂放,做好文明施工;。
3、乙方進場到施工撤場期間要做好防火、防盜及一切安全生產和質量事故的預防工作;。
7、嚴格按有關規(guī)定組織人員進行施工質量檢查評定,關鍵工序需經建設單位及監(jiān)理驗收合格后方可進行下道工序。
8、消除質量通病,由專人負責檢查落實,發(fā)現質量問題,及時整改直至符合規(guī)范要求;。
保證人:_。
20__年__月__日。
質量保修合同篇十一
甲方:
乙方:
承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任。
質量保修范圍包括室內吊頂、抹灰、鋼結構地臺,水電改造、乳膠漆涂刷,墻紙粘貼、燈具電氣和衛(wèi)生潔具。以及其他裝飾所涉及的項目和雙方約定的其他項目。具體保修的內容,雙方約定如下:按《建設工程質量管理條例》第279號令執(zhí)行。
雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規(guī)定,約定本工程的質量保修如下:
1、_____________________________。
2、_____________________________。
3、_____________________________。
室內吊頂項目為二年;結構地臺為五年;
電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為二年。燈具及衛(wèi)生潔具為二年;
其他項目保修期限約定如下:在非人為因素下,本工程所涉及的。
項目保修二年。
(以上條款不可抗力因素導致除外)。
1、屬于保修范圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修,發(fā)包人可以委托他人修理。
2、發(fā)生緊急搶修事故的,承包人接到事故通知后,應當立即到達事故現場搶修;有不可抗力因素導致無法及時到達事故現場搶修,責任免責。
3、對于涉及結構安全的質量問題,承包人不承擔任何責任。
1、在保修期內非人為因素造成的情況下,承包人無條件執(zhí)行以上保修協(xié)議。
2、如人為因素和不可抗力的情況下造成工程破損,承包人不承擔保修。
3、保修期限滿后,承包方可繼續(xù)為發(fā)包方進行工程維護,維護只收取相應的維護成本費用,不存在其他項目收費。
本工程質量保修書,由施工合同發(fā)包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
發(fā)包人:(公章)___________。
承包人:___________。
(公章)法定代表人:___________。
___________年___________月___________日。
法定代表人:___________。
___________年___________月___________日。
質量保修合同篇十二
為保證綜合服務樓在合理使用年限內正常使用,南通竑成建安公司向工程業(yè)主海門市悅來殯儀館,在工程質量保修期內作以下承諾:
質量保修范圍包括房屋建筑的地基基礎工程,主體結構工程,屋面防水工程,外墻面的防滲漏,以及電氣管線,給排水管道。
質量保修期從工程實際竣工之日算起。分單項竣工驗收的工程,按單項工程分別計算質量保修期。
保修期限如下:
1地基基礎和主體結構工程,為設計文體規(guī)定的該工程的合理使用50年。
2屋面防水工程,有防水要求的房間和外墻有防滲漏,為5年。3電氣系統(tǒng),給排水管道,設備安裝為2年。
4裝修工程為2年。
1屬于保修范圍和內容的項目,承包人應在接到修理通知之日后7天內派人修理。承包人不在約定期限內派人修理,發(fā)包人可委托其他人員修理,保修費用從質量保修金內扣除。
有發(fā)包人承擔。
3在國家規(guī)定的工程合理使用期限內,承包人確保地基基礎工程和主體結構的質量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內造成人生和財產損壞的,承包人應承擔損壞賠償責任。
4除地基基礎,主體結構工程外,承包人對質量保修范圍的項目和內容應當履行保修義務,還應支付保修金。工程質量保修金為支付保修金項目工程價款的3%。
5發(fā)包人在質量保修期滿后14天內,將剩余保修金和利息返還承包人。
四其它。
因用戶擅自改變使用功能,危害功能結構造成的質量事故承包人不承擔保修責任,由用戶自行負責。
南通竑成建筑安裝有限公司。
(蓋章)。
2006年9月25日。
為保證×××××××工程在合理使用年限內正常使用,×××××××建筑公司向工程業(yè)主××××××××有限公司,在工程質量保修期內作以下承諾:
質量保修范圍包括房屋建筑的地基基礎工程,主體結構工程,屋面防水工程,外墻面的防滲漏,以及電氣管線,給排水管道。
質量保修期從工程實際竣工之日算起。分單項竣工驗收的工程,按單項工程分別計算質量保修期。
保修期限如下:
1地基基礎和主體結構工程,為設計文體規(guī)定的該工程的合理使用50年。
2屋面防水工程,有防水要求的房間和外墻有防滲漏,為5年。3電氣系統(tǒng),給排水管道,設備安裝為2年。
4裝修工程為2年。
1屬于保修范圍和內容的項目,承包人應在接到修理通知之日后7天內派人修理。承包人不在約定期限內派人修理,發(fā)包人可委托其他人員修理,保修費用從質量保修金內扣除。
有發(fā)包人承擔。
3在國家規(guī)定的工程合理使用期限內,承包人確保地基基礎工程和主體結構的質量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內造成人生和財產損壞的,承包人應承擔損壞賠償責任。
4除地基基礎,主體結構工程外,承包人對質量保修范圍的項目和內容應當履行保修義務,還應支付保修金。工程質量保修金為支付保修金項目工程價款的3%。
5發(fā)包人在質量保修期滿后14天內,將剩余保修金和利息返還承包人。
四其它。
因用戶擅自改變使用功能,危害功能結構造成的質量事故承包人不承擔保修責任,由用戶自行負責。
×××××××有限公司。
(蓋章)。
200×年×月×日。
質量保修合同篇十三
1.凡是我公司直接與工程業(yè)主簽訂的施工合同,我公司保證嚴格按照施工合同所的所承擔的義務,與業(yè)主方緊密配合。
嚴格按照國家現行規(guī)范的規(guī)定進行施工,做到保質、保量、保工期,絕不允許有任何違反規(guī)范的現象發(fā)生。
2.我公司與業(yè)主簽訂合同后,公司將派專業(yè)人士對施工全過程進行指導,確保裝修工程質量,避免不必要的返工。
3.我公司進行施工,歡迎業(yè)主方對我公司施工的工程進行監(jiān)督,提出寶貴意見,保證絕不使用不合格產品,或以次充好、以劣充優(yōu)、堅決杜絕偷工減料現象的發(fā)生。
4.我公司在施工中,將派專業(yè)技術人員與業(yè)主方做好協(xié)調工作,并對我方的施工質量、工程進度進行全程監(jiān)督,對我方的成品在下道工序施工前因不慎的人為損壞進行監(jiān)督檢查及相應的保護工作,確保我方的裝修質量達到設計、規(guī)范及業(yè)主要求。
5.我公司施工的裝修工程如系我方施工質量的原因或我方監(jiān)督不力所造成的滲漏均由我方負責返工,不收任何費用。
6.凡我方施工的裝修工程,保證在法定保修期內不會出現有損壞現象;如有損壞,確系我公司施工或材料質量造成的,我公司及時進行無償修復,本公司將在接到電話24小時之內進行上門服務;在保修期內,若有人為原因造成的損壞,公司將協(xié)助客戶妥善處理。
7.反由我公司施工的裝修工程全部進入客戶檔案,并設有24小時裝修服務熱線,便于定期質量及客戶投訴。
8.凡我公司施工的裝修的工程保修期為2年,并承諾終身維修責任。
9.服務承諾的監(jiān)督;服務承諾工作的檢查由公司總經理直接領導。
為業(yè)主提供一流的.工程和優(yōu)質服務,讓業(yè)主滿意是我們服務的宗旨。
10.工程保修服務。
11.施工前的服務。
12.在施工前期階段,我們將努力協(xié)助業(yè)主做好各項工作,是屬于我們的工作將是義不容辭的及時完成,不是屬于我們工作內容的事情,只要業(yè)主需要我們也將盡全力保住完成。
13.施工過程中的服務。
14.現場的是否能夠質量對業(yè)主或業(yè)主代表公開,對業(yè)主或業(yè)主代表檢查施工質量情況提供便利。
15.項目經理定期組織相關人員聽取業(yè)主或業(yè)主代表對施工質量的要求和建議,以提高施工質量和工藝水平,滿足業(yè)主要求。
16.對于業(yè)主或業(yè)主代表提出的施工質量問題,在24小時內組織人員進行處理,并在處理結束向業(yè)主或業(yè)主代表匯報。
17.對業(yè)主或業(yè)主代表提出的要求,在得到其正式書面確認后,應滿足業(yè)主要求。
18.時運期間服務。
織人員進行處理,對由于其他原因造成的缺陷,在業(yè)主需要時,積極組織相關人員進行處理,并做好記錄和驗證。
19.保修期間服務。
20.在保修期間內卻因施工原因造成的不合格,我公司有責任組織人員前往處理,并做好記錄和驗證,一切費用由我方承擔,由于其他原因造成的不合格,在業(yè)主需要時,積極主動組織相關人員進行處理,并做好記錄和驗證。
21.在工程交工驗收前,向業(yè)主提交質量保修書。
21.1投產后質量回訪和技術支持。
工程投產后定期走訪業(yè)主,由項目工程管理部組織相關人員對工程進行質量回訪。
22.保修期后服務。
保修期滿后與業(yè)主保持暢通的信息渠道,隨時為業(yè)主提供終身服務。
我公司對所有的工程項目,竣工驗收后,將提供如下服務;。
在保修期內如因施工原因發(fā)生的質量問題由我公司負責免費維修。
同時在延續(xù)6個月的追蹤期。
(2)提供特殊維修材料。
對比較特殊的進口加工施工材料,在訂貨時,相應增加一定數量,留作日后維修,并提供貨商地址、電話。
(3)建立完善的四訪制度:
a.教工交付使用后一個月內四訪一次。
b.每季節(jié)四訪一次。
c.保修期完前加訪一次。
d.跟蹤服務期完前四訪一次e.建立全面的回訪檔案。
質量保修合同篇十四
朗特公司對所供產品質量作出如下承諾:
1、保證所供物資的如下資料的真實、準確,包括:產品名稱、型號規(guī)格、類別、等級、產品尺寸圖紙、外觀顏色、logo標識、技術要求、數量、交貨日期、包裝標識、運輸方式、到達地點、稅號、賬號及雙方經辦人和電話等。
2、產品性能、技術要求、質量標準須符合國家相關規(guī)定標準,必須按照采購合同和本企業(yè)的企業(yè)技術標準,認真組織生產。確保100%保質保量按時供貨,提供產品時需要同時提供產品說明書、合格證、安全檢測證等。
3、品質部出貨檢驗員按照協(xié)定的標準與檢驗規(guī)則,及時認真地對出貨物品進行檢驗,并將檢驗結果及有關情況及時傳送。
4、當生產中的主要原材料,關鍵工藝等發(fā)生變化時,朗特公司審查進行重新確認,否則對由此引起的損失應予彌補或賠償。
5、產品的包裝必須符合產品的質量、技術及運輸的要求。根據產品的性能、特征在每個包裝箱外表標明各種標記,以便對產品進行合理裝卸、開箱。并將承擔由于產品包裝不當而造成的產品損壞、生銹、丟失等損失。
6、必須在指定的時間內將全部產品送達指定地點。
7、產品運輸途中一切風險責任自行承擔,自愿辦理保險,費用自理。
8、對交付的'產品提供質保,質保期內發(fā)生損壞,我方須在接到通知后的48小時內先行免費替換。我方同意派技術人員到達工程現場指導安裝。該批次質量故障所進行的售后服務費用全部由我方承擔(含燈具運輸費、安裝費、貴方人員的支出費用)。
本承諾書自簽訂之日起算,承諾責任的有效期自采購訂單最后交貨批次日順延五年到期。
質量保修合同篇十五
甲方:(公章)乙方:(公章)。
地址:地址:
法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)。
委托代表人:委托代表人:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號。
郵政編碼:郵政編碼:
發(fā)包人(甲方):置業(yè)有限公司。
承包人(乙方):
甲乙雙方于年月日簽署了“江南映像”地下室防水工程建造合同,為保證該合同范圍內乙方承建的工程在一定使用期限內正常使用,維護建筑工程所有者、使用者的合法權益,明確雙方權利與義務,甲乙雙方經協(xié)商簽定本協(xié)議。乙方在質量保修期內按照《建設工程質量管理條例》、《山東省建設工程質量管理條例》及本保修協(xié)議承擔工程質量保修責任。
工程質量保修范圍包括:“江南映像”小區(qū)所有單體地下室防水工程。
1.竣工驗收后移交前由于乙方保護不善造成防水卷材損壞及脫落等,均由乙方承擔賠償和修復責任。
2.在質量保修期內由于乙方工程質量原因給甲方造成的直接和連帶損失,由乙方承擔賠償和保修責任,所需費用從工程質量保修金中扣除。
3.屬于保修范圍內的項目,乙方同意接到甲方或業(yè)主通知后派人及時趕到現場進行修理,并保證保修質量,否則甲方有權委托他人修理,所需費用從工程質量保修金中扣除。
4.乙方需指定專人在現場負責維修工作。在乙方人員到達之前,甲方可采取適當的應急措施,費用由乙方承擔。具體時間如下:
(1)滲水、漏水出現故障等,乙方承諾在甲方通知后4小時內趕到現場并于6小時內完成維修。
(2)發(fā)生緊急搶修事故的,乙方在接到事故通知后,應當立即到達事故現場搶修。
(3)其他情況下,乙方須在甲方通知后24小時內趕到現場,并于趕到現場之日起二日內完成通知所涉及之保修,維修項目。
(4)每個維修項目完成后,經業(yè)主和甲方驗收并簽字后,方為該維修項目本次維修完畢。所維修項目應保證在六個月內不再出現類似問題。
(5)違反以上規(guī)定,視為乙方同意由甲方處理,甲方委派他方處理,處理結果由業(yè)主和甲方簽字認可后即生效,不再經由乙方確認(乙方將處理情況通知乙方),因此所發(fā)生的一切費用從乙方保修款中扣除。
(6)乙方承諾,無論以上質量缺陷屬乙方、甲方或業(yè)主責任,在接到通知后,均遵守上述時間性要求不問理由地進行維修,并在維修過程中與甲方及業(yè)主共同取證,以判斷責任原因,不屬乙方責任的,由責任方向乙方支付材料及人工費用。
(7)維修過程中,甲方將給予乙方必要的協(xié)助。
四.保修質量。
1.每個維修項目完成后要經業(yè)主和甲方驗收簽字方可,所維修項目的保修期限由維修合格之日起重新計算。
2.維修工作完成后,乙方負責將施工現場清理干凈。
3.如有下列情況之一發(fā)生,甲方有權另行聘請施工單位進行維修,由此引起的一切費用和責任由乙方承擔。
a:接到甲方返修通知(口頭或書面)后拒不到現場處理問題;。
b:超過規(guī)定的到場時間后4小時仍未趕到現場;。
c:超過規(guī)定的時間仍未完成有關工程返修任務,且不主動向甲方報告;。
d:對同一位置經過一次返修仍未徹底解決問題;。
4.因乙方責任造成返修、賠償的,乙方應按照以下標準賠償甲方直接和間接損失:直接返修加直接賠償的費用在20__元以下的,按照3倍計算;直接返修加直接賠償的費用在20__元以上的,按照2倍計算。
5.按上述辦法計算出的費用總額由甲方書面通知乙方,無需征得乙方書面簽收意見即可直接從乙方保修款中扣除。
五、乙方維修安排。
1.在工程保修期內,乙方必須委派一名全權代表在現場辦公,專職處理本工程的維修工作;如甲方認為該代表不能勝任工作,乙方在接通知后2日內予以更換。
2.乙方保修負責人(默認人為項目經理):
通訊地址:
電話/手機:
傳真:
3.以上內容若有變動需及時書面通知甲方,否則無法聯系時,視為乙方已收到甲方傳達之信息。
4.無論維修項目多少,維修人員均應一次到位。
1.余下的5%工程款作為質保金,保修期滿后一個月內無息返還(若有維修,需扣除維修款)。
2.若甲方墊付維修費用超出保修款總額,超出部分仍由乙方支付;所有保修款在結算時均不計利息。乙方不愿支付超額部分的,甲方有權由應支付乙方的其他任何費用中扣除,仍不夠的,以法律手段追回。
七.其他。
乙方同意在免費保修期滿后至工程有效壽命年限內,繼續(xù)提供適當維修服務,并按最優(yōu)惠價收取費用。本保修書:作為施工合同附件,同施工合同雙方共同簽署,在工程有效壽命內一直生效。
甲方(簽章):乙方(簽章):
委托代表人:委托代表人:
電話:電話:
年月日:年月日:。
質量保修合同篇十六
根據《中華人民共和國合同法》,為了明確雙方的權利和義務,受服務方(以下簡稱甲方)和服務方(以下簡稱乙方)經協(xié)商達成以下協(xié)議。甲方所購電腦在保質期內均憑有效發(fā)票由乙方提供保修服務,經雙方協(xié)商一致簽訂合同。具體要求如下:
保修期限從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,為期一年。
1、當甲方的機器出現故障時,甲方應及時通知乙方,乙方的維修人員以最快的速度響應,在最短的時間內為甲方排除機器故障。
2、乙方維修人員應為甲方人員講解明白如何正確使用和延長使用壽命的一些常識。
3、合同保修期內,如甲方的設備人為造成損壞需要更換零部件,乙方維修人員應講明白更換這些零部件的原因,以及不更換這些零部件所造成的后果,甲方應尊重乙方技術人員的意見,甲方承擔更換零部件的成本費用。非人為因素損壞則由乙方負責維修或調換。保修期外,所需配件成本費用及維修費均由乙方由承擔。
4、為確保甲方設備正常使用甲方應盡可能地使用乙方所提供的零部件和消耗品。
5、如甲方人員由于使用不當造成機器損壞或甲方的`某一機器出現故障,甲方負責人沒有通知乙方,甲方就擅自處理,這兩種情況不應有乙方承擔責任。
6、乙方工程師在甲方設備進行維修時,甲方應盡可能配合工作,如提供電腦設備的驅動程序(在有的情況下),乙方工程師需要現場查閱網上資料時,在不涉及甲方網絡安全和其它特殊考慮的前提下,甲方應當配合,在做重大的改動(如重裝操作系統(tǒng))時,乙方工程師會詢問甲方有無重要的數據需要備份,甲方應當主動配合,否則如有重要數據丟失,后果由甲方負責。在甲方積極全力配合情況下,如造成數據丟失,則由乙方承擔全部責任。
聯系方式:__________________
簽名(蓋章):__________________
簽約時間:__________________
_____年_____月_____日
聯系方式:__________________
簽名(蓋章):__________________
簽約時間:_____年_____月_____日
質量保修合同篇十七
甲方將工程中混凝土樁基質量檢測試驗委托乙方,為了確保建設工程的質量,明確甲、乙雙方責任,特訂立如下工程質量檢測合同:
檢測項目。
1、靜載試驗(承載力)。
2、動測試驗(反射波法、聲波透射法、鉆芯法)雙方的責任。
雙方責任。
1、甲方提供工程的樁基設計圖紙和有關地質資料及其它相關資料。
2、甲方(監(jiān)理)負責組織設計、施工、檢測等相關質量責任單位確定試樁數量及樁位。
3、甲方負責靜載堆載重物及設備安裝等費用。
1、管理部門。
國務院住房和城鄉(xiāng)建設主管部門負責對全國質量檢測活動實施監(jiān)督管理。
省、自治區(qū)、直轄市人民政府住房和城鄉(xiāng)建設主管部門負責對本行政區(qū)域內的質量檢測活動實施監(jiān)督管理,并負責檢測機構的資質審批。
市、縣人民政府建設主管部門負責對本行政區(qū)域內的質量檢測活動實施監(jiān)督管理。
2、檢測機構。
檢測機構根據《建設工程質量檢測管理辦法》分為見證取樣檢測機構和專項檢測機構。
專項檢測機構根據檢測項目又分為:_________________地基基礎工程檢測、主體結構工程現場檢測、建筑幕墻工程檢測、鋼結構工程檢測。
3、資質要求。
根據《中國建設工程質量檢測行業(yè)發(fā)展趨勢與投資分析報告前瞻》分析,檢測機構資質的要求包括以下3點:
專項檢測機構和見證取樣檢測機構應滿足下列基本條件:_。
(二)所申請檢測資質對應的項目應通過計量認證;。
(五)有健全的技術管理和質量保證體系。
4、專項檢測機構除應滿足基本條件外,還需滿足下列條件:
(一)地基基礎工程檢測類。
專業(yè)技術人員中從事工程樁檢測工作3年以上并具有高級或者中級職稱的不得少于4名,其中1人應當具備注冊巖土工程師資格。
(二)主體結構工程檢測類。
專業(yè)技術人員中從事結構工程檢測工作3年以上并具有高級或者中級職稱的不得少于4名,其中1人應當具備二級注冊結構工程師資格。
(三)建筑幕墻工程檢測類。
專業(yè)技術人員中從事建筑幕墻檢測工作3年以上并具有高級或者中級職稱的不得少于4名。
甲方:___________。
乙方:___________。
____年_____月_____日。
質量保修合同篇十八
總承包單位:_________________(以下簡稱“甲方”)。
分承包單位:_________________(以下簡稱“乙方”)。
甲方通過考核,選擇乙方承擔根據《中華人民共和國產品質量法》、《建筑工程質量管理條例》以及國家、當地政府、有關部門關于工程質量方面的法律、法規(guī),規(guī)定,結合甲方質量管理的有關規(guī)定,為保證分包工程質量,經甲乙雙方協(xié)商一致達成如下工程質量保證合同書:
1、開工前,甲方向乙方進行技術交底介紹施工現場情況,乙方必須按《建設貫徹質量管理條例》及相關規(guī)定,建立健全質量管理體系,建立質量記錄,接受甲方審查,乙方應按技術交底組織施工并遵守甲方施工現場的有關規(guī)定。
2、乙方必須遵守甲方的各項規(guī)章制度,嚴格按現行施工驗收規(guī)范、標準及質量體系文件規(guī)定組織施工,服從甲方領導和質量管理人員的監(jiān)督和檢查,配備持證(國家認證)的專職質量員,并根據工程特點,制定完善的施工方案和質量控制措施。
3、進入施工現場前,乙方必須對施工人員進行質量教育和技術交底,并制定質量計劃和作業(yè)指導書,報甲方項目部質量部門備案。
4、每道工序必須進行“三檢制”;自檢合格后,報甲方驗收,并按規(guī)定向項目部填報質量計量周報、月報表。
5、特殊工種必須持證上崗,并將持證上崗人員登記冊及證書復印件報項目部門備查。
6、乙方施工質量不符合合同及標準規(guī)范要求時,應由乙方承擔責任,按甲方整改通知要求限期進行返工、返修至合格,并賠償由此造成的一切損失,甲方質量監(jiān)督部門可根據《建筑工程質量獎罰制度》規(guī)定進行分析處罰。
甲方:_________________。
___________年_______月_____日。
乙方:_________________。
___________年_______月_____日。
【本文地址:http://www.mlvmservice.com/zuowen/12596442.html】