合同具有法律效力,一旦簽署,各方應(yīng)按照合同約定履行責(zé)任。在簽署合同之前,應(yīng)對合同條款進行認真分析和評估。合同范本可以幫助我們掌握常用的法律詞匯和表達方式,提高合同的專業(yè)性和準確性。
工程建筑合同訴訟篇一
乙方:____公司(以下簡稱甲方)擬委托(以下簡稱乙方)安裝辦公樓亮化輪廓燈,為明確責(zé)任,保證質(zhì)量,經(jīng)雙方協(xié)商,特簽訂本協(xié)議。
一、規(guī)格:材質(zhì)采用104顆粒非透明外管黃色、白色護欄管對其辦公大樓進行亮化,主線路采用國標6平方防老化線,支線分別采用4平方、2.5平方國標銅線。另在新樓二三層窗戶下安裝彩色燈管。
二、工程造價為58586元,后附預(yù)算明細及安裝圖,完工后由甲方后按實際測量結(jié)果及明細價格進行結(jié)算。
八、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方簽字后具有法律效應(yīng)。
甲方:______農(nóng)業(yè)委員會(章)。
負責(zé)人簽字:______。
乙方:____公司(章)。
開戶行:_____。
賬號:_______。
工程建筑合同訴訟篇二
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條、工程概況。
1.3承包范圍:預(yù)算報價書【詳見附件(2)】所列項目。
1.4承包方式:
1.5工期:本工程自年月日開工,于年月。
1.6工程質(zhì)量:達到國家質(zhì)量評定合格標準。
1.7合同價款:。價款及結(jié)算方式詳見本合同第六條約定。
第二條、甲方工作。
2.1開工前天,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派(身份證號:)為甲方駐工地代表,負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.4協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2.5負責(zé)配合乙方保證工程順利進行,如因除乙方以外的責(zé)任導(dǎo)致工程進度過程延誤,工期順延。
第三條、乙方工作。
3.1遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶的關(guān)系。
3.2施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.3工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施、設(shè)備、材料和工程成品進行保護。但有證據(jù)證明甲方故意拖延移交工作的,乙方得以免責(zé)。
第四條、關(guān)于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期作相應(yīng)的順延。
4.3因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,可能影響工期的,乙方仍應(yīng)保證在約定工期內(nèi)完工,工期不順延。
4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第五條、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和國家制定有關(guān)建筑裝飾裝修工程的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的'檢查與驗收手續(xù)。乙方應(yīng)提前3個工作日書面通知甲方參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收;如甲方接到通知后不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延,乙方?jīng)]有責(zé)任;若復(fù)驗不合格,乙方只對其復(fù)驗及不合格工作內(nèi)容的返工承擔(dān)費用,其它因驗收延誤而導(dǎo)致的關(guān)聯(lián)項目返工費用由甲方承擔(dān),且工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),
5.5由于乙方原因影響工程質(zhì)量,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知個工作日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)合理費用,如有證據(jù)證明甲方故意拖延驗收的,自竣工之日起乙方不再對工程現(xiàn)場的一切設(shè)施、設(shè)備、材料和工程成品的損失承擔(dān)責(zé)任。
第六條、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。
6.1雙方商定本合同價款采用:
6.1.1按合同預(yù)算書總價包干(或固定單價)。
6.1.2總價包干在合同實施期間保持不變,但甲方單方提出更換材料或設(shè)計變更的除外(或竣工后按實際完成施工內(nèi)容按實收方結(jié)算)。
6.1.3結(jié)算方式:結(jié)算時以本合同價(或竣工收方總價)加減施工過程中甲方簽認變更為竣工結(jié)算價:施工過程中因甲方提出的更換材料或設(shè)計變更所簽項目變更單,依據(jù)本合同裝飾工程預(yù)算書【詳見附件(2)】中所列雙方認可的項目單價進行增減結(jié)算,若原預(yù)算沒有參考單價的按雙方協(xié)商簽認的單價進行結(jié)算。
6.2本合同生效后,甲方分結(jié)清。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料個工作日內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在內(nèi),結(jié)清第次應(yīng)付款項。
第七條、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。
7.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
7.2乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
7.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
7.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第八條、違約責(zé)任。
8.1乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
8.3未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。
8.4乙方施工中如發(fā)生安全、消防、人身傷害、財產(chǎn)損失等事故,由乙方負責(zé)處理并承擔(dān)一切責(zé)任;如因此造成甲方損失的,乙方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
8.5未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責(zé)。
8.6因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第九條、爭議或糾紛處理。
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。無法解決的,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十條、附則。
10.1本工程質(zhì)保期一年。自竣工驗收合格之日起計算;。
11.2本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份;。
11.3本合同履行完成后自動終止;。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)。
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
工程建筑合同訴訟篇三
依照《中華人民共和國勞動法》,《建筑法》,《建筑工程施工合同》文本及其其他有關(guān)法律,行政法規(guī):遵循平等自愿,公平和誠實信用的原則。甲方現(xiàn)將本工程的施工勞動承包給乙方施工。為明確雙方的權(quán)利和義務(wù),確保工程質(zhì)量,工期和安全施工,經(jīng)雙方協(xié)商簽如下協(xié)議條款,以共同遵守。
1、工程名稱;_________。
2、承包范圍;內(nèi)墻抹灰。
3、計算方式;按實際發(fā)生面積/平方米計算;
找口不除口,雙面計算。
4、等級;合格。
(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、現(xiàn)場向乙方提供具備施工條件的施工區(qū)域。
2、負責(zé)整個施工現(xiàn)場的管理工作,有監(jiān)督權(quán),糾正乙方人員的違規(guī),違章行為,對不服從管理的有權(quán)責(zé)令其停止作業(yè),情節(jié)嚴重的清理出場。
3、負責(zé)技術(shù)管理工作及時對工程質(zhì)量、進度、安全生產(chǎn)、文明施工的監(jiān)督,檢查和驗收。
1、必須嚴格按照施工圖紙和國家施工驗收規(guī)范施工,確保分部分項質(zhì)量目標達到要求等級,如出現(xiàn)不合格項目,負責(zé)翻工材料費用;因乙方工程質(zhì)量達不到預(yù)訂的質(zhì)量標準,乙方應(yīng)承擔(dān)甲方與業(yè)主間簽訂的總承包合同相應(yīng)的'違約責(zé)任。
2、乙方按工期約定時間每完成一項分項工程,及時通知甲方人員,經(jīng)甲方檢查確認后報業(yè)主及現(xiàn)場監(jiān)理驗收簽證合格后方可進入下道工序施工,每項驗收乙方人員必須參加,以便及時整改相應(yīng)缺陷并承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。
3、嚴格按照業(yè)主及工程監(jiān)理提出的各項要求進行施工,接受其現(xiàn)場管理。
4、認真配合甲方辦理工程交工驗收工作。
5、承擔(dān)工程承包范圍內(nèi)的全部費用,承擔(dān)安全管理的全部費用。不得拖欠勞務(wù)工資。
6、除業(yè)主及甲方原因照成不能正常施工外,乙方不得中斷施工,否則不與辦理結(jié)算。
7、凡乙方施工項目,保修內(nèi)出現(xiàn)的問題。乙方必須在接到通知二日內(nèi)及時維修,否則甲方有權(quán)動用其保修金請他人修理。
1、甲方負責(zé)共用的建筑材料應(yīng)及時到位,不影響施工。
2、乙方必須按甲方指定區(qū)域進行原材料加工制作。并教育其勞務(wù)人員愛護甲方所供材料,不得損壞浪費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),根據(jù)情節(jié)嚴重,處100—500元罰款。
3、乙方必須服從質(zhì)量,安全,文明施工,臨時用電等各環(huán)節(jié)的管理規(guī)定,接受現(xiàn)場人員合理處罰。
1、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定,嚴格按照安全標準組織施工,承擔(dān)由自身安全管理不力照成的責(zé)任和因此發(fā)生的費用。
2、為確保安全生產(chǎn),乙方必須設(shè)專人負責(zé)安全工作,對施工人員安全教育,加強安全措施和設(shè)施的防護管理,接受業(yè)主及上級主管部門的安全檢查和對安全生產(chǎn)情況作出的處罰。
3、乙方施工人員在抹灰工程施工時不得隨意架外亂扔?xùn)|西,以免對架下人員照成傷害。落地灰應(yīng)及時清理并用灰斗吊到指定位置。抹灰表面應(yīng)垂直,平整,應(yīng)抹壓不少于兩遍以防出現(xiàn)裂縫。如不執(zhí)行甲方有權(quán)給予處罰。
4、嚴格按照操作規(guī)程施工,禁止違章施工作業(yè)。嚴禁酒后施工,杜絕一切安全事故的發(fā)生,施工過程中發(fā)生任何安全事故,一切損失均由乙方全部承擔(dān),甲方概不負責(zé)。
按施工進度,以面結(jié)算,按兩次撥款,工程完工后,付至總費用的90%,剩余的10驗收后10日內(nèi)付清。
1、乙方必須服從甲方的管理和指揮,否者甲方有權(quán)終止合同,另行更換他人施工,其進度撥款只付款的60%。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
_________年_________月_________日。
工程建筑合同訴訟篇四
甲方:____________(以下簡稱甲方)。
乙方:____________(以下簡稱企業(yè)乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式。
1、工程名稱:____________。
2、工程地點:____________。
3、工程承包方式:包工包料。
4、工程概況:建筑面積12272平方米。
二、工程裝修內(nèi)容綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
三、工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);工程造價為:____________元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)。
五、質(zhì)量要求按國家建設(shè)部行業(yè)標準g73―91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行,工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于企業(yè)乙方責(zé)任的,企業(yè)乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
六、付款方式。
1、合同簽定后,甲方即付給企業(yè)乙方工程款總造價的____________。
2、工程進展一半時,甲方即付給企業(yè)乙方工程款總造價的____________。
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給企業(yè)乙方工程款總造價的____________。
4、企業(yè)乙方剩余工程款作為質(zhì)保金內(nèi)付清。
七、雙方責(zé)任。
1、甲方:負責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負責(zé)指明;施工場地要平整。
2、企業(yè)乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。
八、其它事宜。
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負責(zé)人簽字為準,并列入竣工決算追加當(dāng)中。(如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)。
3、工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或企業(yè)乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:____________。
乙方單位名稱:____________。
法人代表:____________。
法人代表:____________。
委托代理人:____________。
委托代理人:____________。
________年____月____日。
________年____月____日。
工程建筑合同訴訟篇五
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《建設(shè)工程施工合同》的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
建設(shè)面積:約3000平方米(按實計算)。
承包范圍:土建、水電部分。
承包方式:包工包料。
2、開竣工日期
本工程于xxxx年xx月xx日開工,于xxxx年xx月xx日前(個晴天)全部竣工。
每平方880元。
1、圖紙,甲方在開工前向乙主提供完好的施工圖紙,含水、電、衛(wèi)、地質(zhì)勘探資料。
2、雙方駐工地代表、甲方代表處理屬于甲方的日常工作,檢查監(jiān)督工程量及處理一切民事糾紛。乙方代表負責(zé)屬于乙方的日常工作,雙方緊密合作,搞好文明施工。
3、因甲方手續(xù)、界址、四鄰糾紛等問題而造成乙方停工的,甲方承擔(dān)乙方經(jīng)濟損失50萬元。
協(xié)調(diào)和處理工程所在地居民的矛盾,開工前3日做好施工現(xiàn)場的“三通一平”工作(即電通、水通、路通、場地平整,將水準點座標制點以書面形式交給乙方,并進行現(xiàn)場交驗。組織乙方和設(shè)計單位進行圖紙會審,設(shè)計交底,保證在月日前主道路鋪設(shè)好)。
乙方在施工過程中,堅持“百年大計,質(zhì)量第一”的方針,在施工過程中,如發(fā)生一切安全質(zhì)量事故,由乙方全權(quán)負責(zé)處理,與甲方無關(guān)。
1、付款方式。主體結(jié)束付總價20%,如出售達30%,一次性結(jié)清本工程的全部工程款。
2、甲方如不能按期付給乙方工程款,則新建樓房由乙方負責(zé)出售,出售價按一層每平方20xx元,二、三屋子每平方米1160米,四層每平方900元,五層每平方米800元。甲方保證不收售樓款,乙方全部工程款收回后,樓房由甲方負責(zé)出售。
如有一方違約,罰款30萬元。
甲方:
見證人:
乙方:
xxxx年xx日xx月。
工程建筑合同訴訟篇六
發(fā)包方:____________(以下簡稱甲方)。
承包方:____________(以下簡稱乙方)。
甲方與乙方于______年______月______日已簽訂秀美夏涼生態(tài)家園示范村房屋工程合同,為了確保工程質(zhì)量和進度,在已簽訂的合同不完善條款中,增補新的條款,經(jīng)雙方多次協(xié)商,達成增補條款如下,雙方共同遵守執(zhí)行。
一、甲方所抵給乙方銷售的房屋從前排一號起按順序抽簽,由甲方安排給乙方銷售。
二、原簽訂合同中檢測費問題:鋼材、水泥乙方必須按甲方規(guī)定的品牌施工(指定品牌、華新水泥、鄂鋼鋼材),其所征檢測費由甲方承擔(dān),如乙方自行更換品牌,其所征檢測費由乙方自行承擔(dān)乙方不承擔(dān)其它費稅。
三、保險費:乙方必須從簽訂合同之日,進施工現(xiàn)場前,無條件的買足職工保險費(所買費用乙方自行承擔(dān))。
四、甲方所抵給乙方銷售的`房屋,乙方一年內(nèi)沒銷售完,在乙方愿意情況下,甲方按550元/平方米收回并現(xiàn)金支付給乙方。
五、乙方的建筑的資質(zhì)由甲方提供,但乙方必須承擔(dān)費用5000元整。
六、以上補充合同一式三份,甲、乙方各執(zhí)一份,簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
工程建筑合同訴訟篇七
發(fā)包單位:(簡稱)甲方:
承包人:(簡稱)乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》、《勞動法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲方同意將____工程以勞務(wù)方式承包給乙方,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商一致,特約定以下協(xié)議條款以便共同遵守執(zhí)行。
結(jié)構(gòu)形式:框架結(jié)構(gòu)。
合同價款:____元,大寫(____元整)。
1.主體范圍:混凝土澆筑工程、鋼筋工程、模板工程、砌筑工程、腳手架工程、抹灰工程、樓地面、屋面、散水、樓梯、坡道;水電安裝、預(yù)埋、預(yù)留洞、硬化地面等工程。
2.機械工具:攪拌機、調(diào)直機、切斷機、彎曲機、電焊機、小型工具等。
3.材料:甲方負責(zé)鋼筋、混凝土、磚、砂石、水泥、爐渣等用于工程實體材料;乙方負責(zé)腳手架、模板、木方以及綁線、鐵釘、植筋膠等消耗材料。
4.土方;鋼結(jié)構(gòu);門窗;涂料大白;防水;內(nèi)保溫由甲方另行分包;如需進行專業(yè)分包工程由甲方另行分包。
詳見附表。
開竣工日期:____年____月____日至____年____月____日。
1.滿足設(shè)計要求及施工操作規(guī)程,質(zhì)量標準合格。
2.確保每道工序質(zhì)量檢驗交接,并做好隱蔽工程施工。
3.工程的主體結(jié)構(gòu)施工應(yīng)符合國家質(zhì)量驗收規(guī)范和評定標準要求。
1.嚴格執(zhí)行建筑工程安全施工操作規(guī)程及各項規(guī)章制度。
2.自行做好人員進場的安全教育工作,并提出明確安全要求落實到每個人身上,保證人身安全可靠,特殊工種持證上崗。
3.如施工中違反安全操作規(guī)定,發(fā)生傷亡事故責(zé)任自負、費用自理。
1.施工中清包方必須按省市相關(guān)文明施工要求組織施工。
2.施工中一定要做到文明施工,做到工完料凈場地清。
3.施工中對落地灰各種廢料要做到隨施工隨清理,不得發(fā)生浪費現(xiàn)象。
1.雙方所使用的材料必須按照設(shè)計和規(guī)范的要求采購并提供產(chǎn)品合格證。
2.使用的材料種類、規(guī)格、型號、使用的部位必須符合設(shè)計圖紙要求,甲方監(jiān)理、總包方有權(quán)檢查,如查出與設(shè)計不符嚴禁使用,損失自負。
3.所使用材料按定額消耗量計算,超出部分清包方自負。
4.甲乙雙方所進場材料要求雙方共同進行驗收,材料要求符合設(shè)計和規(guī)范標準,并由乙方查收入庫保管。
1.服從總包方的統(tǒng)一管理指揮,按總包方編制的施工組織計劃及工程進度計劃組織施工。
2.按要求配齊該項目相關(guān)管理人員并持證上崗。
3.遵守總包方制定的現(xiàn)場管理規(guī)章制度,遵紀守法合法經(jīng)營。
4.與總包方密切配合,確保工程施工順利進行。
5.雙方必須履行遵守施工現(xiàn)場各自的責(zé)任義務(wù),并做好文明施工工作。
1、甲方責(zé)任:
(1)單項工程向乙方提供?套完整圖紙,并進行圖紙紙交流,如有變更應(yīng)在第一時間通知乙方,避免造成不必要的損失。
(2)根據(jù)工程內(nèi)容、特點,甲方應(yīng)做好安全技術(shù)交底,并有交底書面材料,雙方各執(zhí)一份。
(3)負責(zé)施工現(xiàn)場的各項管理工作及周邊關(guān)系的處理,給乙方造成一個良好的施工環(huán)境,并對工程質(zhì)量嚴格把關(guān),對不合格工程禁令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
(4)給乙方配備現(xiàn)場施工用電、用水(紅線以內(nèi))及提供工人住宿區(qū),費用甲方負責(zé)。
(5)保證原材料及時無誤地供應(yīng)到現(xiàn)場。
(6)保證按時給乙方撥付工程款。
(7)負責(zé)工程檔案編制整理。
(8)設(shè)專職安全員,負責(zé)整個工程施工的安全管理,并做好安全內(nèi)業(yè)資料。
2、乙方責(zé)任:
(1)組建一支過硬的施工隊伍,配齊各種技術(shù)人員,配備專職人員負責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào),安全文明施工,主要負責(zé)人保證吃住在現(xiàn)場。
(2)上報施工隊的人員名單,包括資質(zhì)及各種上崗證件,保證農(nóng)忙季節(jié)不停工。
(3)乙方必須服從甲方管理人員指揮,嚴格遵守工地的一切規(guī)章制度,不得和主管部門及有關(guān)職能部門發(fā)生的頂嘴、沖突;對有關(guān)部門提出的整改通知必須按時完成。
(4)嚴格執(zhí)行特種工種持證上崗。
(5)嚴格規(guī)范施工,保證每個分項工程符合標準,凡因質(zhì)量進度、安全文明施工及人為因素造成罰款乙方自己承擔(dān)。
(7)按國家及地方相關(guān)規(guī)定,保修期內(nèi),乙方無條件地對本工程出現(xiàn)的問題進行維修。
1.按工程進度付款,由于工期較短,工程主體(砌筑和抹灰)完成驗收合格后一次性按完成產(chǎn)值90%支付(其中包括30%的房產(chǎn))。
2.工程完工驗收合格后,次年甲方向乙方支付剩余5%工程款。
1.本合同簽訂后雙方簽字加蓋雙方公章之日起生效,工程完工驗收符合要求結(jié)清工程款后終止。
2.本合同如發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成可向所在工程所在地合同仲裁委員會申請或向人民法院起訴。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程建筑合同訴訟篇八
依據(jù)《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》及國家有關(guān)規(guī)定,為了確保甲方房屋施工順利進行,為明確雙方在建設(shè)項目施工過程中的權(quán)利和義務(wù),本著雙方“責(zé)、權(quán)、利”,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,特訂立本合同。
該工程位于()磚混五層樓房,基礎(chǔ)為鈴筏形基礎(chǔ);一、二層為現(xiàn)澆板,其余樓層為預(yù)制板,構(gòu)造柱,圈梁,木瓦屋面等。
甲方以包料不包工的方式承包給乙方。
按甲方提供施工圖,乙方負責(zé)所有施工機械(木模,釘子,鐵絲,腳平架等),從基礎(chǔ)土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,鋼筋工等所有施工內(nèi)容。外墻正立面貼外墻磚,其它墻面為水利砂漿。五層樓地面貼地面磚,衛(wèi)生間,廚房,樓梯踏步所有貼墻地磚。
1:價格:140元/平方米(建筑面積)。建筑面積按照國家規(guī)定計算方式計算,增減工程量按照市場行情,雙方協(xié)商解決。
2:基礎(chǔ)竣工后付款人民幣5000元整;每一層主體蓋板完工后付款人民幣4000元整,內(nèi)外粉刷完工后付款__0元整,春節(jié)前無質(zhì)量問題余款一次性付清,(如有質(zhì)量問題返工達標后,另外賠材料)。
工期從___年6月28日到___年10月28日竣工。推遲一天罰款200元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期間1:本工程所有安全事項均由乙方負責(zé),乙方應(yīng)按工程的要求負責(zé)施工過程中的安全管理工作,因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產(chǎn)損失均由乙方負責(zé);第三人造成乙方及其員工傷害的,由第三人負責(zé),與甲方無關(guān)。
2、施工中乙方不得從事與施工無關(guān)的事,專業(yè)施工人員持證上崗;高空作業(yè)部分必須在采取切實可行的安裝措施下方可施工,地面必須安排適當(dāng)監(jiān)護人員,電焊作業(yè)注意防火等。
施工過程中本合同項下的任何權(quán)利、義務(wù),乙方不得轉(zhuǎn)讓給第三人,特別是不得轉(zhuǎn)包、分包否則甲方有權(quán)終止合同,慨不結(jié)算,乙方無條件賠償。
以上合同望雙方遵守各自責(zé)任,本合同一式二份,自簽字日期生效。
甲方:____________________。
乙方:____________________。
日期:_______年__月__日
日期:_______年__月__日
工程建筑合同訴訟篇九
按照雙方平等自愿協(xié)商的原則,乙方自愿承包甲方新農(nóng)村房屋修建工程,具體協(xié)定如下:
一、承包方式:乙方負責(zé)該工程包工包料。
二、承包價格:2149元/平方米。
三、付款方式:開工前預(yù)付總工程款的30%,正負零起來支付到總工程款的50%,主體封頂后支付到總工程款的80%,在工程驗收合格后支付到總工程款的97%,剩余3%的工程款做為該工程的質(zhì)量保證金。6個月后房屋無修建質(zhì)量問題后,一次性付清剩余工程款。
四、甲方的責(zé)任。
1、負責(zé)提供修建場地,保證三通;通路、通水及通電。
2、負責(zé)按工期檢查工程進度并修建工程全過程監(jiān)督和指導(dǎo),有義務(wù)糾正乙方不符合要求的施工行為。
3、保證乙方施工中資金供應(yīng),做好村民與乙方的協(xié)調(diào)工作,如因資金不到位或村民阻擋造成的誤工由甲方承擔(dān)全部責(zé)任及經(jīng)濟損失。
五、乙方責(zé)任。
1、嚴格按照甲方房屋設(shè)計圖紙規(guī)定的施工,自覺接受甲方監(jiān)督和指導(dǎo),未經(jīng)甲方許可,不得隨意變更施工內(nèi)容和降低施工質(zhì)量要求。
2、施工期間乙方應(yīng)合理使用材料并嚴把工程質(zhì)量關(guān),所有施工內(nèi)容必須達到合格標準,如出現(xiàn)施工疏忽和質(zhì)量問題,乙方必須承擔(dān)全部責(zé)任,并負責(zé)由此造成的全部經(jīng)濟損失。
3、施工期間乙方應(yīng)充分注意安全,如出現(xiàn)不安全事故,甲方概不。
負責(zé)。
六、具體施工內(nèi)容和質(zhì)量要求。
1、施工內(nèi)容:新農(nóng)村居住房屋,所有房屋主體墻均為“二四墻”,具體結(jié)構(gòu)為框架結(jié)構(gòu)。
2、所有墻面全部由水泥砂漿毛墻毛地。
3、所有墻體磚面平整,灰漿填充實在,墻體垂直誤差不超過3公分,粉刷后墻面平整誤差不超過3公分。
4、屋面做防水處理。
在施工中必須安裝好線管和上下水管,水管安裝規(guī)范,接頭密封,并做好電路。
5、門窗口預(yù)留標準,留有銜接點。
6、其他未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,自簽訂之日起生效。
甲方:_______乙方:_______。
代表人:_______代表人:_______。
__年_月_日。
__年_月_日。
工程建筑合同訴訟篇十
乙方:______________。
法定代表人:_______________職務(wù):_______________。
乙方:_______________。
法定代表人:_______________職務(wù):_______________。
甲方與債權(quán)債務(wù)糾紛一案,委托乙方代理,雙方遵照平等、自愿、公平、互利的原則,經(jīng)協(xié)商達成以下協(xié)議,共同遵守。
第一條、甲方因經(jīng)濟困難,本案訴訟費、差旅費、協(xié)調(diào)費等相關(guān)費用,全由乙方承擔(dān)。
第二條、本案追回款額,甲、乙雙方按比例提成。
甲方為_______%,乙方為_______%.
第三條、甲方必須積極及時提供本案全部證據(jù),如實介紹情況,不得提供假證、偽證。
第四條、乙方負責(zé)本案一、二審訴訟直至執(zhí)行完畢全部代理。
乙方為全權(quán)代理,即代為承認、變更、和解、上訴、執(zhí)行。
第五條、本合同的變更和修改,必須雙方協(xié)商一致,甲、乙任何一方,不得以任何理由中途反悔及終止合同。甲方中止合同,應(yīng)承擔(dān)按比例提成罰金;乙方中止合同,甲方可拒絕支付任何費用。
第六條、追回的款項,匯入由乙方指定的帳號,乙方按比例及時支付給甲方,不得借故拖延。
第七條、本合同自雙方簽字之日生效,至本案終結(jié)終止。
第八條、本合同一式份,甲方份,乙方份,具有同等效力。
甲方:_______________乙方:_______________。
代表人:_______________代表人:_______________。
日期:_______________日期:_______________
工程建筑合同訴訟篇十一
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國律師法》、《中華人民共和國行政訴訟法》之規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,訂立以下各條,共同遵照履行:
一、甲方委托乙方并指定____________律師、____________律師為甲方_________行政訴訟案的第_____________審訴訟代理人。
乙方接受甲方的委托并同意甲方的指定。
二、乙方律師必須認真負責(zé)保護甲方合法權(quán)益,并按時出庭。
三、甲方必須真實地向律師敘述案情,提供有關(guān)本案證據(jù)。乙方接受委托后,發(fā)現(xiàn)甲方捏造事實、弄虛作假,有權(quán)中止代理,依約所收費用不予退還。四、如乙方無故終止履行協(xié)議,代理費全部退還甲方;如甲方無故終止,代理費不退回。
五、甲方委托乙方代理權(quán)限:
六、根據(jù)《律師業(yè)務(wù)收費管理辦法及收費標準》的規(guī)定,甲方于協(xié)議簽訂之日起向乙方支付代理費__________元;涉及財產(chǎn)關(guān)系的案件,甲方向乙方支付費用__________元。支付方式和期限如下:
七、本協(xié)議有效期限,自簽訂之日起至本案審結(jié)止(判決、裁定或撤銷訴訟)。八、本協(xié)議未盡事宜,或一方要求變更本協(xié)議條款,需另行協(xié)議。甲方:乙方:______________律師事務(wù)所法定代表人:法定代表人:
地址:地址:
電話:電話:
簽訂時間:年月日。
簽訂地點:
看過訴訟委托代理合同的人還看了:
1.民事訴訟委托代理協(xié)議范本。
2.訴訟委托代理合同。
工程建筑合同訴訟篇十二
1、請求判令被告支付原告股權(quán)轉(zhuǎn)讓款_________元;。
2、請求判令被告支付原告逾期付款利息_________元;。
3、本案全部訴訟費用由被告支付。
事實與理由。
_________年原告與被告及_________三人合伙出資經(jīng)營宏遠商務(wù)賓館,約定原告出資_________萬元,被告出資_________萬元,_________出資_________萬元,原告實際出資_________元,賓館由被告全權(quán)負責(zé)經(jīng)營管理,原告、_________兩人不參與經(jīng)營管理,只參與分紅。期間_________退出合伙,被告購買其所有股權(quán)。_________年_________月_________日原告退出合伙,與被告簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,協(xié)議約定原告退出合伙,原告將自己所持的_________賓館股份以_________元全部轉(zhuǎn)讓給被告,股份轉(zhuǎn)讓金由被告于_________年_________月_________日開始支付,在_________年_________月_________日支付_________萬元,余款在_________年_________月_________日前全部付清。然而協(xié)議簽訂后被告僅支付元_________萬元,原告多次催促被告要求其支付余款,但是被告始終未予支付。鑒于以上事實,被告的行為已經(jīng)違反雙方簽訂的協(xié)議,嚴重侵害了原告的合法權(quán)益,故原告依據(jù)《民訴法》第108條之規(guī)定,向貴院提出如上訴訟請求,望貴院依法秉公處理,判如所請。
此致
__________人民法院。
具狀人:______________。
_____年_____月_____日。
工程建筑合同訴訟篇十三
法定代表人:,公司總經(jīng)理。
被告:,住所地。
法定代表人:,公司總經(jīng)理。
一、判令解除原被告之間簽訂的《廠房租賃合同》;。
二、判令被告立即騰退租賃房屋;。
五、訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由:
性付清,以后提前半個月支付”;“被告逾期支付租金的,每日按雙倍日租金向原告支付違約金。若被告逾期支付租金,經(jīng)原告多次催收無果,并且時間已超過30天的,原告有權(quán)提前解除合同”。合同簽訂后,被告未能依約履行義務(wù),經(jīng)原告方多次催討,至今共支付租金元,即第一年的租金尚有元未支付,第二年的租金分文未付。就被告的拖欠租金事宜,原告已分別在年月日、月日和月日書面發(fā)出了催討函和律師函,但均催討無果。
綜上所述,原告認為,雙方簽訂的廠房租賃合同合法有效,原告向被告提供符合要求的房屋,被告理應(yīng)依約及時向原告支付租金。但是,被告卻無理拒不支付租金至今,致使原告合同目的無法實現(xiàn),被告的行為嚴重損害了原告的合法權(quán)益。原告為了維護自身的合法權(quán)益,訴至法院,請求法院依法判決。
此致
杭州市余杭區(qū)人民法院。
具狀人:___。
工程建筑合同訴訟篇十四
委托人(下稱甲方)。
受委托人(下稱乙方)。
甲方(原告)因與交通事故一案,委托乙方律師代理訴訟,經(jīng)雙方協(xié)議,訂立以下條款,以資共同遵守。
一、乙方接受甲方的委托,指派李律師為甲方訴訟代理人。
二、甲方委托乙方代理權(quán)限:
甲方委托乙方為第一審的訴訟代理人。
甲方委托乙方為第二審的訴訟代理人。
甲方委托乙方代理執(zhí)行程序的代理人。
乙方代理權(quán)限:代為向法院提起執(zhí)行程序及相關(guān)工作,代為收轉(zhuǎn)被執(zhí)行標的;。
甲方委托乙方上述項代理工作。
三、雙方協(xié)商同意律師代理費及交納辦法如下:
1.如一次性付清,甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署之一日內(nèi),向乙方支付全額代理費人民幣元;。
4.其他特別規(guī)定:。
四、乙方指派律師受甲方委托到甲方所在地和乙方所在地以外的地方工作時,除非另有特別約定,辦案律師的交通、食宿等差旅費由甲方依據(jù)票據(jù)實報實銷。
五、乙方律師須認真負責(zé)保護甲方合法權(quán)益,按時出庭,并嚴格遵守律師職業(yè)道德,為甲方的文件資料、商業(yè)秘密以及個人隱私保守秘密。如違反,而給甲方造成損失的,乙方將承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
六、如乙方承辦律師不按規(guī)定程序認真負責(zé)地從事代理事務(wù),與對方當(dāng)事人或其代理人惡意串通,損害甲方權(quán)益的,甲方有權(quán)單方解除委托代理協(xié)議,要求乙方如數(shù)退還或拒付代理費,并可依法要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
七、甲方須真實地向律師敘述案情,提供有關(guān)案件的證據(jù)及乙方要求的其他材料。乙方接受委托后,如發(fā)現(xiàn)甲方弄虛作假,隱瞞事實,有權(quán)中止代理,依約所收費用不予退還,由此產(chǎn)生的后果由甲方承擔(dān)。
八、如乙方無故終止履行合同,代理費全部退還甲方;如甲方無故終止,代理費不退回。
九、本合同有效期限應(yīng)自簽訂之日起至本案辦理終結(jié)止(判決、調(diào)解、案外和解及撤銷訴訟)。
十、甲方未如約交納代理費的,乙方有權(quán)單方面終止其代理工作和本代理協(xié)議,已收費用不再退還。如乙方在甲方未交納全部代理費的情況下已經(jīng)履行了全部工作,則乙方除有權(quán)要求甲方如數(shù)繳清代理費外,還可要求甲方支付未繳清款每日百分之一的違約金。
十一、本協(xié)議如須補充、變更或提前終止,雙方應(yīng)協(xié)商一致后決定。
十二、因委托代理或相關(guān)事宜產(chǎn)生糾紛時,雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方有權(quán)向人民法院起訴。
十三、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
代表人:受托律師:
地址:地址:
郵編:郵編:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
傳真:傳真:
簽訂時間:年月日。
訴訟代理合同協(xié)議范本。
工程建筑合同訴訟篇十五
______________(以下簡稱甲方)因糾紛一案,委托_______律師事務(wù)所(以下簡稱乙方)的律師出庭代理,經(jīng)雙方協(xié)議,訂立下列各條,共同遵照履行。
一、乙方接受甲方的委托,指派、律師為甲方與_______糾紛案的第_______審代理人。
二、乙方律師必須認真負責(zé)保護甲方合法權(quán)益,并按時出庭。
三、甲方必須真實地向律師敘述案情,提供有關(guān)本案證據(jù)。乙方接受委托后,發(fā)現(xiàn)甲方捏造事實、弄虛作假,有權(quán)終止代理,依約所收費用不予退還。
四、如乙方無故終止履行協(xié)議,代理費全部退還甲方;如甲方無故終止,代理費不退回。
七、本協(xié)議有效期限,應(yīng)自簽訂之日起至本案審結(jié)終止(判決、調(diào)解、案外和解及撤銷訴訟)。
八、如一方要求變更協(xié)議條款,需要行協(xié)議。
甲方:_________________________。
代表人:_______________________。
乙方:_______________律師事務(wù)所。
法定代表人:___________________。
地址:_________________________。
電話:_________________________。
簽訂時間:_______年____月____日。
簽訂地點:_____________________。
看過訴訟委托代理合同的人還看了:
1.民事訴訟委托代理協(xié)議范本。
2.非訴訟委托代理合同范本。
【本文地址:http://www.mlvmservice.com/zuowen/11869541.html】