通過簽署合同，可規(guī)范雙方責(zé)任和義務(wù)，避免誤解和糾紛。合同的起草需要特別注重措辭的準(zhǔn)確性，以避免可能的誤解。下面是一些合同范本，供您參考和借鑒。
工程勞務(wù)居間合同篇一
甲方：
乙方：
茲因乙方承建甲方的冷庫安裝工程，為使工程順利進行，遵照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等法規(guī)，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)雙方洽商，特制定本合同如下：
1.工程名稱：
2.工程地點。
4.施工時間：__年09月01日開工至__年06月30日前完工。
1.蒸發(fā)冷凝器、低壓循環(huán)桶、貯氨器等制冷系統(tǒng)設(shè)備安裝、電路、電柜等安裝。氨沖霜系統(tǒng)、水沖霜系統(tǒng)安裝。電路系統(tǒng)安裝。庫門、風(fēng)幕安裝。
2.制冷系統(tǒng)、水系統(tǒng)、電系統(tǒng)連接。各系統(tǒng)試壓、調(diào)試、連接。
3.系統(tǒng)聯(lián)動試機、降溫。
1.按國家制冷行業(yè)安裝規(guī)范安裝驗收。機器運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，管道布局、焊接合理規(guī)范，無漏氨、漏水現(xiàn)象。
2.庫溫達到-1℃以下。
1.合同總價：80萬元整。
2.工程分段付款：乙方施工人員及安裝設(shè)備到甲方場地后，甲方先付乙方10萬元，工程進度一半時再付30萬元，工程建造完成后在支付款35萬元，余下5萬元作為質(zhì)保金在20xx年09月01日前支付給乙方。
1.甲方責(zé)任：
(1)本按裝工程所用原材料由甲方提供。工程所用原料乙方應(yīng)提前三天書面通知甲方，否則，因原料供應(yīng)不及時原因造成的工期延誤由乙方負責(zé)。
(2)提供乙方安裝工人的住宿。
2.乙方責(zé)任：
(1)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)范、安全文明施工。施工期間發(fā)生的一切事故均由乙方自負。
(2)工程未交付使用前，協(xié)助甲方做好保護工作。
(3)堅持質(zhì)量第一的原則，按合同規(guī)定的時間完成工程施工任務(wù)。
(4)該按裝工程所用的工具、設(shè)備、機械均由乙方負責(zé)提供，工程試壓檢驗所用設(shè)備器械由乙方負責(zé)。(吊車、叉車由甲方負責(zé))。
(5)乙方對其所承包的工程保修期為一年，一年內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問乙方負責(zé)免費維修或更換，并終身維修。
(6)乙方工期延誤一天罰款1000元(不含不可抗因素)。如因甲方電力供應(yīng)和原料供應(yīng)等原因造成工程停工，可按實際停工時間順延總工期。
(7)乙方負責(zé)免費為甲方培訓(xùn)操作工人2-3名。
(8)甲方冷庫正式投入使用時，乙方負責(zé)免費派技術(shù)人員到甲方指導(dǎo)操作十天，技術(shù)人員食宿費用由甲方負責(zé)。
(1)本合同雙方代表人簽字蓋章后即生效，至結(jié)清工程款項后終止。
(2)本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份。
(3)本合同未盡事宜，雙方本著友好合作的態(tài)度，簽署書面修改或增補協(xié)議，與本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________。
_____年_____月_____日。
乙方(公章)：_________。
_____年_____月_____日。
工程勞務(wù)居間合同篇二
甲方：_____________________(以下簡稱甲方)。
乙方：_____________________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協(xié)商一致，訂立協(xié)議并共同遵照執(zhí)行。
第一條：工程名稱：
第三條：工程范圍：見附件。
第四條：工程總價：
人民幣(此項為投標(biāo)價，支付以實際工程量為依據(jù)，此為稅后價)，乙方包工包料。
第五條：
5.1竣工日期：(竣工報告為準(zhǔn))交付日
5.2合同總工期：元。
5.3甲方付款不以乙方向其提供發(fā)票為前提。
第六條：本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
按設(shè)計文件及相關(guān)規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)施工且符合國家相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)。
第七條：代表。
甲方應(yīng)指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認為是甲方的正式文件，此項人員的授權(quán)委托書作為本合同的一部分。如發(fā)生變更，甲方應(yīng)當(dāng)自變更后即日書面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔(dān)。
第八條：工地管理。
8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業(yè)技能教育，在施工過程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發(fā)生。
8.2嚴(yán)格執(zhí)行工地上的各項管理制度,施工現(xiàn)場必須做到文明施工，做到工完場清，垃圾歸堆并運送指定地點。
8.3乙方進入施工現(xiàn)場后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。情節(jié)嚴(yán)重移交司法部門處理。
第九條：設(shè)備、材料、通行及配套。
9.1甲方提供乙方臨時用房，以及為了履行完成、養(yǎng)護分包工程所需的暫時或永久性質(zhì)的設(shè)備。
9.2本工程使用的材料：見附件。
9.3乙方堆置器材設(shè)備之場所，應(yīng)在甲方許可之范圍內(nèi)，不得妨礙工程之進行與街道之暢通。甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應(yīng)向乙方提供使其設(shè)備足夠能進入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。
9.4本工程施工期間工地及相關(guān)場所臨時水電設(shè)施由甲方負責(zé)提供，甲方應(yīng)隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設(shè)施之安全正常營運。
第十條：工程保險。
10.1乙方應(yīng)對其員工購買保險。
10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應(yīng)當(dāng)享有保險單內(nèi)利益，甲方應(yīng)當(dāng)將乙方享有的利益注明或特別載列于保險單上和附表本部份之上。
10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。
10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外，工期延長，應(yīng)由甲方支付續(xù)保費用。
第十一條：變更設(shè)計。
11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：
11.2經(jīng)由本合同雙方協(xié)商一致減少的事項。
11.3為了甲方利益，由乙方可以書面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項。
11.4所增加或變更之費用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。11.5減少之工程，甲方除承擔(dān)乙方已購材料之損失外，還應(yīng)支付乙方為此支付合理的費用。
第十二條：工程延期。
12.1須延長完工日期時，乙方可于原因發(fā)生后3日內(nèi)據(jù)實將工程延期通知單書面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。
12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。
第十三條：驗收。
13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位時，甲方應(yīng)在接到乙方通知之時起24小時內(nèi)進行驗收。
13.2本工程進度于符合完工或階段性驗收標(biāo)準(zhǔn)時，乙方應(yīng)以書面報請完工驗收。經(jīng)監(jiān)理工程師認可后，由甲方驗收。
13.3乙方在驗收前3日，將驗收日期以書面通知甲方，如甲方不能按時參加，須提前2日書面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。13.4甲方在收到乙方通知后3天內(nèi)未進行驗收、也未提出延期的，乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認可，通知的驗收日期即視為驗收合格之日，作為支付合同價款的依據(jù)。
13.5本工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方應(yīng)在10天內(nèi)移交予甲方。驗收合格之日即視為所有權(quán)及相關(guān)權(quán)利義務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)移。
第十四條：違約及損害賠償責(zé)任。
14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應(yīng)給付另一方按工程總價10%計算之違約金。
14.2一方要求減少工程金額達原合約金額之百分之二十。
14.3一方要求停工達15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外。
14.4一方有停業(yè)、倒閉、破產(chǎn)或財務(wù)發(fā)生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。
14.5本合約依上述原因而終止或解除時，或因其它原因致使合同但發(fā)生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。
14.6除能夠證明是乙方故意不按時進場施工的，甲方應(yīng)賠償乙方違約金15萬元。
14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應(yīng)按每人100元/天對乙方承擔(dān)賠償金，并支付乙方因停工或延期而發(fā)生之費用包括但不限于施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。甲方應(yīng)于通知停工之十日內(nèi)主動賠償乙方。
14.8甲方不按照合同約定準(zhǔn)時支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。
第十五條：糾紛處理。
甲乙雙方如對本合約條款發(fā)生爭議，雙方應(yīng)平等協(xié)商，協(xié)商不成，由人民法院管轄。
第十六條：其它。
16.1合約時效：本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。
16.2合同份數(shù)：本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。
16.4一方提供之地址為可送達之地址，如果變更應(yīng)及時通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達。
甲方(公章)：_________。
_____年_____月_____日。
乙方(公章)：_________。
_____年_____月_____日。
工程勞務(wù)居間合同篇三
委托方(甲方)：(公司代表：)居間方(乙方)：
乙方受甲方委托，雙方就陜西xx公司藍天狩獵場別墅項目工程委托事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：委托事項。
1、乙方負責(zé)介紹甲方與陜西xx公司接洽等事宜，具體施工及合作條件由陜西xx公司與甲方自行協(xié)商。
2、乙方協(xié)助甲方與陜西xx公司就藍天狩獵場別墅項目約7萬多平方米，工程簽訂施工合同，工程總造價約為1.6億元，最終以實際結(jié)算為準(zhǔn)。
第二條：居間報酬的計算方法與支付時間和方式。
1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算，支付給乙方勞務(wù)報酬稅后人民幣每平方米30元，共計200多萬(以實際結(jié)算為準(zhǔn))。
2、勞務(wù)費用分多次支付，
第一次支付時間為甲方與陜西xx公司簽訂合同進場后____日內(nèi)，需支付給乙方勞務(wù)報酬30萬人民幣整，以后支付，按陜西xx公司支付給甲方工程量每平方米30元計算為準(zhǔn)，(款項到甲方賬上____日內(nèi)支付給乙方)。
3、勞務(wù)報酬以現(xiàn)金(人民幣)形式支付。
第三條：違約責(zé)任。
甲方在乙方的勞務(wù)居間委托事項完成后，必須按照本合同。
第二條支付勞務(wù)報酬，不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔(dān)勞務(wù)報酬總額20%的違約金。
第四條：其它約定事項。
1、如陜西xx公司和委托方(甲方)最終未達成合作，本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方可向當(dāng)?shù)厝嗣裉崞鹪V訟。
3、其他未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商后，以補充協(xié)議方式約定，補充協(xié)議與本合同同樣生效。
委托方(甲方)：居間方(乙方)：
簽訂日期：簽訂日期：
公司蓋章：蓋章。
工程勞務(wù)居間合同篇四
根據(jù)《中華人民共和國民法典》。
第二十三條居間合同之規(guī)定甲方向乙方提供施工項目，乙方自愿支付甲方的居間勞務(wù)報酬。雙方約定如下：
1、甲方向乙方提供提供聯(lián)絡(luò)、簽約機會，促成簽定合同媒介服務(wù)。
2、乙方應(yīng)提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的復(fù)印件。
乙方自愿承諾與甲方簽定的合同總金額%作為居間勞務(wù)報酬。(以主合同簽定的總金額為準(zhǔn))。
1、甲方末促成合同成立，所簽定的居間合同及乙方所承諾的勞務(wù)酬金無效。
2、如乙方的單位法人代表變更，受權(quán)代理人因工作等原因發(fā)生變更，所簽定的合同及承諾的事項，乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務(wù)報酬。
3、甲方向乙方提供信息必須屬實，方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發(fā)包方簽定合同，視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務(wù)報酬，否則甲方有權(quán)向人民申請強制執(zhí)行。
1、乙方末按時間支付甲方居間勞務(wù)費，視為乙方違約;除繼續(xù)承擔(dān)應(yīng)付款項外，同時還承擔(dān)逾期支付的違約責(zé)任，按甲方應(yīng)得勞務(wù)報酬總額的%乘以逾期天數(shù)計得金額，作為罰金迫加支付給甲方。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，合同自簽字蓋_(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同復(fù)印件(委托人蓋_簽字)一份，委托人付清全部居間勞務(wù)報酬后本合同自動解除。
乙方(章_)：_________甲方(章_)：_________。
法人代表：_________法人代表：_________。
授權(quán)代理人：_________授權(quán)代理人：_________。
________年____月____日。
工程勞務(wù)居間合同篇五
委托方（甲方）： 身份號碼：
居間方（乙方）： 身份號碼：
乙方受甲方委托，雙方就山西河津協(xié)和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司“協(xié)和花園項目”工程委托洽談項事協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：委托事項
1、乙方負責(zé)介紹甲方與山西河津市協(xié)和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項目大清包施工接洽等事宜。具體施工及合作條件由浙江正見建設(shè)集團有限公司與甲方自行協(xié)商。
2、乙方協(xié)助甲方與浙江正見建設(shè)集團有限公司項目大清包施工就“山西河津市協(xié)和花園18萬平方米工程簽訂大清包施工合同。
第二條：居間報酬的計算方法與支付時間和方式
1、甲方按照承包的大清包工程總平方給乙方勞務(wù)報酬，計算標(biāo)準(zhǔn)為稅后人民幣每平方米 拾 元。
2、勞務(wù)費用分多次支付，第一次支付時間為甲方與浙江正見建設(shè)集團有限公司簽訂合同后，立即支付給乙方勞務(wù)報酬 萬元人民幣整。以后支付，按公司支付到賬比例支付，直到付清為止。（款項到甲方賬上三日內(nèi)支付給乙方）。否則由第三方浙江正見建設(shè)集團有限公司代為支付。
3、勞務(wù)報酬以現(xiàn)金（人民幣）形式支付。
第三條：違約責(zé)任
甲方在乙方的勞務(wù)居間委托事項完成后，必須按照本合同第二條支付勞務(wù)報酬不得以任何理由拒付，緩付。否則將承擔(dān)勞務(wù)報酬總額20%的違約金。
第四條：其它約定事項
1、如浙江正見建設(shè)集團有限公司和委托方（甲方）最終未達成合作，本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，由乙方向運城市歸屬地人民法院提起訴訟。
3、其他未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商后，以補充協(xié)議方式約定，補充協(xié)議與本合同同樣有效。
4、本合同一式伍份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，第三方備案一份，供三方相互遵守。
委托方（甲方）： 居間方（乙方）：
第三方（簽字）：
簽訂日期： 簽訂日期：
簽訂地點：山西運城
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規(guī)定甲方向乙方提供 施工項目，乙方自愿支付甲方的居間勞務(wù)報酬。雙方約定如下：
第一條：合同事項
1、甲方向乙方提供提供聯(lián)絡(luò)、簽約機會，促成簽定合同媒介服務(wù)。
2、乙方應(yīng)提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的復(fù)印件。
第二條：報酬
乙方自愿承諾與甲方簽定的合同總金額 %作為居間勞務(wù)報酬。（以主合同簽定的總金額為準(zhǔn)）
第三條：付款方式
第四條：特別約定
1、甲方末促成合同成立，所簽定的居間合同及乙方所承諾的`勞務(wù)酬金無效。
絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務(wù)報酬。
3、甲方向乙方提供信息必須屬實，方可促成合同簽定；若乙方蓄意避開甲方與發(fā)包方簽定合同，視為居間人促成合同成立；乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務(wù)報酬，否則甲方有權(quán)向人民法院申請強制執(zhí)行。
第五條違約責(zé)任及合同生效
1、乙方末按時間支付甲方居間勞務(wù)費，視為乙方違約；除繼續(xù)承擔(dān)應(yīng)付款項外，同時還承擔(dān)逾期支付的違約責(zé)任，按甲方應(yīng)得勞務(wù)報酬總額的 %乘以逾期天數(shù)計得金額，作為罰金迫加支付給甲方。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，合同自簽字蓋章（?。┲掌鹕АＲ曳教峁┡c甲方簽定的主合同復(fù)印件（委托人蓋章簽字）一份，委托人付清全部居間勞務(wù)報酬后本合同自動解除。
乙方（章?。?甲方（章印）
法人代表： 法人代表：
授權(quán)代理人： 授權(quán)代理人：
身份證號： 身份證號：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日 年 月 日 注：（乙方繼續(xù)承接建設(shè)方或總承包方、相關(guān)方的工程、均按本合同執(zhí)行）。
工程勞務(wù)居間合同篇六
甲方：
乙方：
根據(jù)工程需要，甲方需修建一條路面寬4.5m工程車輛進出鋪架基地的運輸通道，道路自s333省道既有路口擴寬引入。道路經(jīng)過寧陽縣（開發(fā)區(qū)）辛家莊、彩石村、官莊村、尹家寨等村管界利用既有部分村道，進行拓寬和路基礎(chǔ)處理，從s333省道引入口至鋪架基地道路長約1.7km。
經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等、自愿的原則，特簽訂本協(xié)議。
鋪架基地道路引入工程。
道路自s333引入至鋪架基地約1.7公里范圍內(nèi)的所有項目：引入道口拓寬、道路填筑、匯車道填筑、樹木補償與砍伐、施工范圍內(nèi)下埋管、渠線的處理、耕地補償、與道路管理部門的協(xié)調(diào)與補償、涉及到三個村莊的協(xié)調(diào)與補償?shù)人婕暗降囊磺袃?nèi)容（所有協(xié)調(diào)和補償均為三年內(nèi)的項目）。
采用一次性總承包：43萬元（大寫：肆拾叁萬元整）。
其中：修筑道路費（征地、協(xié)調(diào)、復(fù)墾等）貳拾八萬；每年的道路維修、關(guān)系協(xié)調(diào)費：五萬（共計三年壹拾伍萬元整）。
修筑道路費：簽訂合同后，乙方開始征地、協(xié)調(diào)關(guān)系，大型機械進場付修筑道路費10萬；主體施工完成付10萬；工程完成后一個月付清90%；后續(xù)2.8萬（10%）做為質(zhì)保金一年后付清。
每年的的道路小型維修、關(guān)系協(xié)調(diào)費：每年六月份付一次。第三年費用在甲方撤場前3個月內(nèi)一次性付清（共三次付清）。
每次付款時乙方按照甲方的要求提供正規(guī)稅務(wù)發(fā)票。
1、工期要求：____年___月___日開工，_____月_____號前完工，工期為10天。
2、道路外觀尺寸要求：路面寬4.米，基底寬5m；路面設(shè)4%橫向流水坡；省道引入口設(shè)15米寬道口，和進場道路順接。
3、設(shè)置三處匯車點（避車道），原則上每處間隔500米設(shè)置一處，匯車點增加尺寸20米×3米。
4、填筑要求：第一層填筑厚20cm，第二層15cm，第三層13cm，路面青石子（填層厚2cm）填后壓實。
5、材料要求：下墊層厚49cm使用風(fēng)化巖；石子為0—0.5厘米的青石。
6、質(zhì)量要求：分層壓實，每層壓實度k30不小于190kpa。路面應(yīng)達到表面平整密實、無坑洼。
7、充分考慮路面下埋的各種管渠道，確保在路的使用年限內(nèi)，不出現(xiàn)質(zhì)量問題。
8、未盡之處執(zhí)行現(xiàn)行有關(guān)縣級公路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。
（一）甲方責(zé)任和義務(wù)。
1、提供乙方施工技術(shù)交底和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督檢查全過程技術(shù)規(guī)格與質(zhì)量。
2、工程質(zhì)量不符合設(shè)計及甲方要求，質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔(dān)。
3、按時支付工程款。
（二）乙方責(zé)任和義務(wù)。
1、嚴(yán)格按照甲方提供的技術(shù)交底及要求進行施工，確保工程質(zhì)量。
2、道路使用期間，出現(xiàn)的一切與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)的事件（事故），乙方主動維護甲方權(quán)益出面協(xié)調(diào)并處理。非甲方權(quán)責(zé)的乙方啟用協(xié)調(diào)費進行處理并不得耽誤甲方生產(chǎn)。
3、道路在施工期間（使用期限以甲方工程竣工，基地設(shè)備撤場為期）設(shè)置專人負責(zé)道路看護和各方面關(guān)系的協(xié)調(diào)和處理，確保道路的暢通，不耽誤甲方生產(chǎn)使用。
4、工程結(jié)束后，半年之內(nèi)維修由乙方承擔(dān)。
發(fā)生合同糾紛后雙方應(yīng)積極協(xié)商，協(xié)商不成由法律部門解決。
本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，雙方簽字蓋章后生效，待工程結(jié)束甲方撤場后自動解除。
甲方（簽章）：
_____年_____月_____日。
乙方（簽章）：
_____年_____月_____日。
工程勞務(wù)居間合同篇七
委托方(甲方)：(公司代表：)居間方(乙方)：
乙方受甲方委托，雙方就陜西旌詳實業(yè)有限公司“藍天狩獵場別墅項目”工程委托事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：委托事項。
1、乙方負責(zé)介紹甲方與陜西旌詳實業(yè)有限公司接洽等事宜，具體施工及合作條件由陜西旌詳實業(yè)有限公司與甲方自行協(xié)商。
2、乙方協(xié)助甲方與陜西旌詳實業(yè)有限公司就“藍天狩獵場別墅項目”約7萬多平方米，工程簽訂施工合同，工程總造價約為1.6億元，最終以實際結(jié)算為準(zhǔn)。
第二條：居間報酬的計算方法與支付時間和方式。
1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算，支付給乙方勞務(wù)報酬稅后人民幣每平方米30元，共計200多萬(以實際結(jié)算為準(zhǔn))。
2、勞務(wù)費用分多次支付，第一次支付時間為甲方與陜西旌詳實業(yè)有限公司簽訂合同進場后三日內(nèi)，需支付給乙方勞務(wù)報酬30萬人民幣整，以后支付，按陜西旌詳實業(yè)有限公司支付給甲方工程量每平方米x30元計算為準(zhǔn)，(款項到甲方賬上三日內(nèi)支付給乙方)。
3、勞務(wù)報酬以現(xiàn)金(人民幣)形式支付。
第三條：違約責(zé)任。
甲方在乙方的勞務(wù)居間委托事項完成后，必須按照本合同第二條支付勞務(wù)報酬，不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔(dān)勞務(wù)報酬總額20%的違約金。
第四條：其它約定事項。
1、如陜西旌詳實業(yè)有限公司和委托方(甲方)最終未達成合作，本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方可向當(dāng)?shù)厝嗣裉崞鹪V訟。
3、其他未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商后，以補充協(xié)議方式約定，補充協(xié)議與本合同同樣生效。
委托方(甲方)：居間方(乙方)：
簽訂日期：簽訂日期：
公司蓋章：蓋章：
工程勞務(wù)居間合同篇八
委托方(甲方)：
居間方(乙方)：
乙方受甲方委托，雙方就陜西______公司藍天狩獵場別墅項目工程委托事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
1、乙方負責(zé)介紹甲方與陜西______公司接洽等事宜，具體施工及合作條件由陜西______公司與甲方自行協(xié)商。
2、乙方協(xié)助甲方與陜西______公司就藍天狩獵場別墅項目約7萬多平方米，工程簽訂施工合同，工程總造價約為1.6億元，最終以實際結(jié)算為準(zhǔn)。
1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算，支付給乙方勞務(wù)報酬稅后人民幣每平方米30元，共計200多萬(以實際結(jié)算為準(zhǔn))。
2、勞務(wù)費用分多次支付，
第一次支付時間為甲方與陜西______公司簽訂合同進場后____日內(nèi)，需支付給乙方勞務(wù)報酬30萬人民幣整，以后支付，按陜西______公司支付給甲方工程量每平方米30元計算為準(zhǔn)，(款項到甲方賬上____日內(nèi)支付給乙方)。
3、勞務(wù)報酬以現(xiàn)金(人民幣)形式支付。
第二條支付勞務(wù)報酬，不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔(dān)勞務(wù)報酬總額20%的違約金。
1、如陜西______公司和委托方(甲方)最終未達成合作，本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方可向當(dāng)?shù)厝嗣裉崞鹪V訟。
3、其他未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商后，以補充協(xié)議方式約定，補充協(xié)議與本合同同樣生效。
委托方(甲方)：
居間方(乙方)：
簽訂日期：
簽訂日期：
公司蓋章：
蓋章。
工程勞務(wù)居間合同篇九
委托方(甲方)：(公司代表：)。
居間方(乙方)：
乙方受甲方委托，雙方就陜西xx公司藍天狩獵場別墅項目工程委托事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
1、乙方負責(zé)介紹甲方與陜西xx公司接洽等事宜，具體施工及合作條件由陜西xx公司與甲方自行協(xié)商。
2、乙方協(xié)助甲方與陜西xx公司就藍天狩獵場別墅項目約7萬多平方米，工程簽訂施工合同，工程總造價約為1.6億元，最終以實際結(jié)算為準(zhǔn)。
1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算，支付給乙方勞務(wù)報酬稅后人民幣每平方米30元，共計200多萬(以實際結(jié)算為準(zhǔn))。
2、勞務(wù)費用分多次支付，
第一次支付時間為甲方與陜西xx公司簽訂合同進場后____日內(nèi)，需支付給乙方勞務(wù)報酬30萬人民幣整，以后支付，按陜西xx公司支付給甲方工程量每平方米30元計算為準(zhǔn)，(款項到甲方賬上____日內(nèi)支付給乙方)。
3、勞務(wù)報酬以現(xiàn)金(人民幣)形式支付。
第二條支付勞務(wù)報酬，不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔(dān)勞務(wù)報酬總額20%的違約金。
1、如陜西xx公司和委托方(甲方)最終未達成合作，本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方可向當(dāng)?shù)厝嗣裉崞鹪V訟。
3、其他未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商后，以補充協(xié)議方式約定，補充協(xié)議與本合同同樣生效。
委托方(甲方)：居間方(乙方)：
簽訂日期：簽訂日期：
公司蓋章：蓋章。
工程勞務(wù)居間合同篇十
被訴人（原審被告）：_________________有限公司。
上訴請求。
請求貴院依法撤銷__________人民法院（__________）民字第某某號民事判決，發(fā)回重審或依法改判。
事實與理由。
原審法院認定事實錯誤。
1、我與被上訴人存在事實勞動關(guān)系。
_____年_____月_____日，我到被上訴人處工作，雙方未簽訂書面勞動合同。每天的工作時間是從8：00至14：_________________00，18：00到22：00，除此時間外，還經(jīng)常再延長工作時間。被上訴人給我辦理了工資卡，并發(fā)放了我自20__年11月至20__年3月的部分工資，派出所也出具了被上訴人欠我工資的證明。一審法院認定我自主支配自己的勞動，我與被上訴人存在勞動關(guān)系是無事實根據(jù)的。
2、被上訴人提交的考勤表記賬憑證是虛假的.，會員卡明表均已涂改，該證據(jù)均不能作為定案的依據(jù)。
被上訴人將不在一個工作地點上班的員工名字混雜在一起，甚至將不再上班的人員名字也寫上湊數(shù)，考勤表上的制表和考勤人員的簽字都不是本人簽字，記賬憑證沒有附有相應(yīng)的憑證，會員卡辦理人員登記表將我的名字故意涂改，顯然都是臨時應(yīng)對上訴人的虛假行為。但原審法院竟然無視上訴人的質(zhì)證意見和要求相關(guān)人員到庭質(zhì)證的申請，無端的采信了被上訴人制造的虛假證據(jù)。
二審法院適用法律錯誤。
1、原審法院無視上訴人工資卡的存在，認定我與被上訴人存在勞務(wù)關(guān)系，屬于適用法律錯誤。
2、原審法院未要求被上訴人承擔(dān)證明其向我發(fā)放勞務(wù)報酬的依據(jù)及我在被上訴人的工作記錄屬于分配舉證責(zé)任錯誤。
3、原審法院未認定我的各項請求金額140630。77元，屬于適用法律錯誤。
綜上所述，原審法院認定事實及適用法律均有錯誤，請求貴院依法撤銷濟寧市中級人民法院（20__）民字第1618號民事判決，發(fā)回重審或依法改判。
此致
_______________中級人民法院。
上訴人：_________________。
_____年_____月_____日。
工程勞務(wù)居間合同篇十一
乙方：________法定代表人：________聯(lián)系方式：________
銀行賬戶：___________________________茲因乙方同意為甲方提供訂立保險契約之機會，雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下：
第一條合意事項雙方依本合約之約定成立居間關(guān)系，不適用其它勞務(wù)關(guān)系相關(guān)約定或規(guī)定，乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人，而提供簽約之機會。
第二條居間報酬保險契約因乙方之居間而成立生效，并于契約撤銷期限經(jīng)過，確定生效后，乙方始得按甲方「展業(yè)制度」之相關(guān)報酬標(biāo)準(zhǔn)支領(lǐng)報酬。
第三條合約期間本合約自甲方完成相關(guān)程序并核定生效日起生效，乙方同意以甲方核定之生效日為準(zhǔn)。本合約以個月為一期，每期屆滿后個月內(nèi)如乙方無異議則視同續(xù)約。
第四條權(quán)利義務(wù)雙方同意遵守本合約之規(guī)定，乙方倘有違反本合約及其它相關(guān)辦法之約定，或為本合約約定范圍外之行為，致?lián)p及甲方或第三人權(quán)益時，應(yīng)負損害賠償責(zé)任。
第五條爭議的處理
本協(xié)議的制定、解釋及其在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的、或與本協(xié)議有關(guān)的糾紛之解決，受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律的`約束。
2。本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
（1）提交_______仲裁委員會仲裁。
（2）依法向_______人民法院起訴。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
法定代表人（簽章）： 法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）： 委托代理人（簽章）：
______年___月___日______年___月___日
工程勞務(wù)居間合同篇十二
甲方（委托人）：
乙方（受托人）：
甲乙雙方為了發(fā)揮優(yōu)勢根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依照平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下協(xié)議：
一、 委托事項
1、 乙方接受甲方委托，負責(zé)遵義火車站工程項目（以下簡稱該工程項目），引薦甲方和該項目的單位直接洽談，向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與單位簽訂該工程項目承包施工合同，單位簽訂書面的工程承包施工合同。
2、 工程地點：
3、 工程項目名稱：
二、 乙方的義務(wù)
1、 乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息，乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程進行實地考察。
2、 乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程的上述信息真實可靠。
三、 甲方義務(wù)
1、 甲方負責(zé)提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料，負責(zé)和進行合同談判。
2、 如果勞務(wù)成功，則由甲方全面履行和單位所簽訂的專業(yè)施工單位合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。
3、 如果勞務(wù)成功，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付勞務(wù)報酬。按雙方約定，未及時支付，則逾期每日按未支付勞務(wù)報酬的1.5%向乙方承擔(dān)違約金。
四、 勞務(wù)報酬
1、本項目勞務(wù)報酬為工程承包施工合同金額。 勞務(wù)報酬分配：
2、 勞務(wù)報酬在甲方與乙方引薦簽訂合同后，首次付 萬元，進場三個工作日內(nèi)剩下報酬預(yù)付款按進度款付清。
3、 甲方可以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金的.方式支付。
五、 合同終止
1、 如果勞務(wù)成功，本合同完全履行完畢后終止。
2、 甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
六、 勞務(wù)費用承擔(dān)
如果甲方未按照約定支付勞務(wù)費，勞務(wù)人有權(quán)向人民
法院起訴、仲裁或申請支付令。
七、 必須勞務(wù)合同簽字人員全部到場方可付款。
八、 本合同一式四份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方（蓋章） 乙方（蓋章）
甲方代表：
身份證號：
手機：
年 月 日
乙方代表： 乙方代表： 乙方代表： 身份證號： 手機： 年 月 日
委托方（甲方）： 身份號碼：
居間方（乙方）： 身份號碼：
乙方受甲方委托，雙方就山西河津協(xié)和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司“協(xié)和花園項目”工程委托洽談項事協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：委托事項
1、乙方負責(zé)介紹甲方與山西河津市協(xié)和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項目大清包施工接洽等事宜。具體施工及合作條件由浙江正見建設(shè)集團有限公司與甲方自行協(xié)商。
2、乙方協(xié)助甲方與浙江正見建設(shè)集團有限公司項目大清包施工就“山西河津市協(xié)和花園18萬平方米工程簽訂大清包施工合同。
第二條：居間報酬的計算方法與支付時間和方式
1、甲方按照承包的大清包工程總平方給乙方勞務(wù)報酬，計算標(biāo)準(zhǔn)為稅后人民幣每平方米 拾 元。
2、勞務(wù)費用分多次支付，第一次支付時間為甲方與浙江正見建設(shè)集團有限公司簽訂合同后，立即支付給乙方勞務(wù)報酬 萬元人民幣整。以后支付，按公司支付到賬比例支付，直到付清為止。（款項到甲方賬上三日內(nèi)支付給乙方）。否則由第三方浙江正見建設(shè)集團有限公司代為支付。
3、勞務(wù)報酬以現(xiàn)金（人民幣）形式支付。
第三條：違約責(zé)任
甲方在乙方的勞務(wù)居間委托事項完成后，必須按照本合同第二條支付勞務(wù)報酬不得以任何理由拒付，緩付。否則將承擔(dān)勞務(wù)報酬總額20%的違約金。
第四條：其它約定事項
1、如浙江正見建設(shè)集團有限公司和委托方（甲方）最終未達成合作，本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，由乙方向運城市歸屬地人民法院提起訴訟。
3、其他未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商后，以補充協(xié)議方式約定，補充協(xié)議與本合同同樣有效。
4、本合同一式伍份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，第三方備案一份，供三方相互遵守。
委托方（甲方）： 居間方（乙方）：
第三方（簽字）：
簽訂日期： 簽訂日期：
簽訂地點：山西運城
工程勞務(wù)居間合同篇十三
有學(xué)說認為，居間合同為準(zhǔn)委托合同，適用有關(guān)委托的一般規(guī)定。下面是小編搜集的勞務(wù)居間合同范xx篇，希望對你有所幫助。
(一)。
甲方：_________。
乙方：_________。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》。
第二十三條居間合同之規(guī)定甲方向乙方提供?施工項目，乙方自愿支付甲方的居間勞務(wù)報酬。雙方約定如下：
第一條：合同事項。
1、甲方向乙方提供提供聯(lián)絡(luò)、簽約機會，促成簽定合同媒介服務(wù)。
2、乙方應(yīng)提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的復(fù)印件。
第二條：報酬。
乙方自愿承諾與甲方簽定的合同總金額?%作為居間勞務(wù)報酬。(以主合同簽定的總金額為準(zhǔn))。
第三條：付款方式。
第四條：特別約定。
1、甲方末促成合同成立，所簽定的居間合同及乙方所承諾的勞務(wù)酬金無效。
2、如乙方的單位法人代表變更，受權(quán)代理人因工作等原因發(fā)生變更，所簽定的合同及承諾的事項，乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務(wù)報酬。
3、甲方向乙方提供信息必須屬實，方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發(fā)包方簽定合同，視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務(wù)報酬，否則甲方有權(quán)向人民申請強制執(zhí)行。
第五條違約責(zé)任及合同生效。
1、乙方末按時間支付甲方居間勞務(wù)費，視為乙方違約;除繼續(xù)承擔(dān)應(yīng)付款項外，同時還承擔(dān)逾期支付的違約責(zé)任，按甲方應(yīng)得勞務(wù)報酬總額的?%乘以逾期天數(shù)計得金額，作為罰金迫加支付給甲方。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，合同自簽字蓋x(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同復(fù)印件(委托人蓋x簽字)一份，委托人付清全部居間勞務(wù)報酬后本合同自動解除。
乙方(章x)：_________?甲方(章x)：_________。
法人代表：_________?法人代表：_________。
授權(quán)代理人：_________?授權(quán)代理人：_________。
________年?____月?____日。
(二)。
合同編號：
委托人：(個人寫明姓名、性別、年齡、住址，單位寫明名稱、法定代表人和地址)。
居間人：(個人寫明姓名、性別、年齡、住址，單位寫明名稱、法定代表人和地址)。
委托人與居間人就下列事項達成協(xié)議如下(也可以寫為：委托人與居間人經(jīng)過協(xié)商一致，簽訂本合同)：
第一條?委托事項。
(寫明委托事項的內(nèi)容、范圍等，例如，委托對方提供訂約機會等情況)。
第二條?時間范圍。
(寫明在什么期限內(nèi)提供的媒介有效)。
第三條?報酬。
(寫明居間報酬的數(shù)額、計算方法、支付時間和方式)。
第四條?保密條款。
(寫明需要保密的內(nèi)容)。
第五條?違約責(zé)任。
第六條?(雙方約定的其他事項)。
第七條?本合同一式份，當(dāng)事人雙方各執(zhí)份。本合同自雙方簽字之時起生效。
委托人：(簽章)。
居間人：(簽章)。
(如果是法人單位，可以附雙方法定代表人、電話、電報掛號、開戶銀行、戶名、帳號等內(nèi)容。)。
2.說明。
居間合同也稱為中介合同。它是指當(dāng)事人雙方約定，一方為另一方提供成交機會或者充當(dāng)訂立合同的媒介，另一方支付相應(yīng)的報酬的協(xié)議。在居間合同關(guān)系中，提供居間服務(wù)的一方為居間人，另一方為委托人。訂立居間合同應(yīng)當(dāng)注意的問題有：
(1)委托人應(yīng)當(dāng)在合同中載明所委托居間從事的活動內(nèi)容，包括種類、范圍和要達到的要求，給付酬金的數(shù)額、方式和時間。
(2)居間人應(yīng)當(dāng)如實向委托人說明自己能夠做到什么程度、需要什么條件完成委托人的委托事項。
(3)合同中應(yīng)當(dāng)訂明違約責(zé)任條款。居間人不盡職守而給委托人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償委托人的損失。居間人對所提供的信息、成交的機會負有保密的義務(wù)。
(三)。
甲方(委托人)：
乙方(居間人)：
工程名稱：
甲乙雙方為了發(fā)揮各自的優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國民法典》，及相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下協(xié)議：
一、委托事項。
1.1乙方接受甲方委托，負責(zé)就(以下稱該工程項目)，引薦甲方，向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與總承包單位簽訂該工程項目的專業(yè)分包合同，取得施工權(quán)。
1.2居間成功是指完成甲方與總承包單位簽訂專業(yè)分包合同，即視為乙方全部完成居間服務(wù)委托事項。甲方未簽訂專業(yè)分包合同以取得實質(zhì)性施工權(quán)，則視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)。
2.1乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目前期的主要信息，并提供相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，開展與總承包方有效的協(xié)調(diào)，并促成甲方取得工程施工分包權(quán)。
2.2乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目基本信息真實可靠。在乙方促成甲方與總承包方見面溝通后，由甲方自行向總承包方咨詢，乙方對其完整性、真實性等不具進一步核實義務(wù)，不承擔(dān)連帶責(zé)任，最終促成甲方能夠如約進場進行實質(zhì)性施工。否則，視為乙方提供信息不真實，居間服務(wù)不成功，甲方不予支付任何居間服務(wù)報酬。
2.3乙方應(yīng)盡到作為居間人的謹(jǐn)慎和誠實義務(wù)，協(xié)助甲方做好各項前期準(zhǔn)備工作。為甲方協(xié)調(diào)爭取并達成專業(yè)分包合同后，乙方仍有義務(wù)協(xié)助甲方協(xié)調(diào)好與建設(shè)單位、總承包單位的關(guān)系(前提是甲方已經(jīng)及時的履行了本合同約定的義務(wù)，向乙方足額支付了相應(yīng)的居間服務(wù)報酬。且如需乙方出差，其差旅費、交通費、食宿費等一切費用均由甲方承擔(dān)，否則乙方有權(quán)不予協(xié)調(diào)。
2.4在居間服務(wù)過程中，乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細節(jié)，不必向甲方匯報溝通，不屬于本合同履行之前提條件。
三、甲方義務(wù)。
3.1甲方負責(zé)提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責(zé)施工所需的各類資金的籌措，并做好簽訂合同前所需的手續(xù)準(zhǔn)備。
3.
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和總包單位所簽訂專業(yè)分包合同。甲方履行專業(yè)分包合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。
3.2和。
3.3條的執(zhí)行，甲方已支付給乙方的居間服務(wù)報酬不得索還。
3.
3.1?甲方將此工程予以轉(zhuǎn)包、分包或與。
第三方公司個人合作的;。
3.
3.2?因甲方技術(shù)、資金等原因，導(dǎo)致甲方無法繼續(xù)履行專業(yè)分包合同的;。
3.
3.
3.4其它非不可抗力原因?qū)е碌耐９?、中止?/p>
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
4.1根據(jù)《中華人民共和國民法典》第426條關(guān)于居間人促成合同成立的，委托人應(yīng)當(dāng)按照約定支付報酬的規(guī)定，甲方完成簽訂該工程項目專業(yè)分包合同時，本合同立即生效。合同生效后甲方必須按如下方式支付居間服務(wù)費：
4.
1.1本項目居間服務(wù)報酬合同金額為人民幣(大寫)：?萬元，小寫：?元(稅后)，作為甲方支付給乙方的居間服務(wù)報酬。
4.
1.2本合同簽字生效，甲方與總承包方簽訂專業(yè)分包合同后，總承包方。
第一次支付甲方工程款的同時，一次性全部支付清乙方的間服務(wù)報酬?萬元，特殊情況延遲支付不得超過____日。
4.
1.3甲方支付乙方居間服務(wù)報酬時不需要居間人開具任何，具體賬號、方式等，由乙方指定，甲方無條件服從。
五、特別約定。
5.1甲方承諾向乙方、建設(shè)方及總包方提供的相關(guān)資料是真實、有效、合法的，是可查詢、可驗證的。
5.2甲方支付給乙方的居間服務(wù)報酬如需納稅，由甲方承擔(dān)，乙方所得居間服務(wù)報酬為稅后的合法資金，擁有永久性支配和使用權(quán)。
3(2日);按所欠居間服務(wù)報酬部分的二倍收取罰金;追索期間所產(chǎn)生的一切費用(含律師費、訴訟費、執(zhí)行費、財產(chǎn)保全費、公證費、違約金、罰金、差旅費等)均由甲方承擔(dān)。
5.4居間服務(wù)成功完成后，在工程建設(shè)期間，若建設(shè)方、總包方與甲方發(fā)生實施過程中一切執(zhí)行糾紛或資金糾紛等，與居間人無關(guān)，居間人不承擔(dān)任何責(zé)任，一切法律責(zé)任和經(jīng)濟風(fēng)險由甲方全部承擔(dān)。
5
3.5?本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件合同、保證兌現(xiàn)的見索即付憑證，與甲方其他相關(guān)義務(wù)不相抵觸，獨立執(zhí)行，不受甲方企業(yè)改制、更名或更換法人代表或股東而影響，具有永久法律效力。
六、保密事項。
6.1甲、乙雙方均應(yīng)充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密，包括甲方的財務(wù)信息、技術(shù)專利、經(jīng)營信息等，也包括乙方對居間服務(wù)報酬的支配權(quán)等。任何一方以任何形式泄露本合同內(nèi)容，由泄承擔(dān)一切后果。但法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有書面約定的除外。
6.2?保密期為________年。
七、合同終止。
7.1本合同簽字生效后，本工程項目專業(yè)分包合同由。
第三方獲得，乙方未完成居間任務(wù)的，本合同自動終止。
7.2如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
7.3甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式。
8.1?有關(guān)本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭執(zhí)，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，雙方同意提交乙方所在地仲裁委員會或當(dāng)?shù)靥崞鹪V訟解決。
九、其他事項。
9.1乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
9.2?本合同一式貳份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。
9.3?本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破損等，均以另一方完好的合同為準(zhǔn)。如有未盡事宜，雙方可通過協(xié)商，達成一致后簽訂書面協(xié)議予以補充，與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________?乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________?法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日?________年____月____日。
(四)。
甲方：_________。
乙方：_________。
鑒于甲方承諾并具備簽訂合同的主體資格。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依據(jù)平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下勞務(wù)費支付協(xié)議：
一、委托事項。
乙方接受甲方委托：引薦甲方和該項目建設(shè)單位直接洽談，向甲方提供項目工程的重要信息，并最終促成甲方與該項目建設(shè)單位?成功簽訂合同，勞務(wù)報酬按發(fā)生的量計算(即總造價)。報酬按本合同實施。
二、勞務(wù)報酬計算方式、支付時間和支付方式。
1、本項目勞務(wù)費報酬為本承包工程所發(fā)生的量計算(即總造價)的?_________%，乙方不承擔(dān)一切稅收、管理費。
2、甲方和建設(shè)單位簽訂承包施工合同后，給項目建設(shè)方付履約保證金的同時，甲方向乙方提前支付勞務(wù)費?萬元人民幣，進場____日內(nèi)甲方向乙方提前支付勞務(wù)費?萬元，余款按建設(shè)方每月?lián)芸畋壤Ц叮敝镣旯r一次性付清所有的勞務(wù)費用。
三、乙方義務(wù)。
1、乙方向甲方提供有關(guān)工程真實、合法信息外，乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供關(guān)于該項目工程的上述信息真實、合法、可靠，具體的相關(guān)資料審核由甲方親自審核并與該項目建設(shè)方直接洽談。
3、乙方承諾所居間介紹該項目工程，履約保證金甲方向建設(shè)單位繳納。具體合同內(nèi)容以甲方與建設(shè)單位簽訂合同為準(zhǔn)。甲方與建設(shè)單位簽訂合同，乙方完成了勞務(wù)居間任務(wù)。乙方有權(quán)從甲方處取得勞務(wù)居間報酬。
4、如所介紹項目不真實，乙方承擔(dān)甲方為此工程所花實際費用。
四、甲方義務(wù)。
1、甲方負責(zé)提供資質(zhì)證書等相關(guān)資料;負責(zé)和建設(shè)單位直接洽談。
2、甲方和建設(shè)單位簽訂承包施工合同后，甲方應(yīng)全面履行和建設(shè)單位簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。
3、甲方和建設(shè)單位簽訂承包施工合同后，則甲方應(yīng)按本合同總額約定時間支付乙方勞務(wù)居間報酬，如果甲方不履約或拒絕支付時，乙方向該項目部申請扣除，乙方有權(quán)在建設(shè)方下?lián)芗追焦こ炭钪锌凼眨淳娱g勞務(wù)報酬費總額的5%向乙方承擔(dān)違約金。
五、合同生效與終止。
1、本合同雙方簽字生效。
2、本合同雙方完全履行所有工程完工后結(jié)束終止。
六、爭議解決方式。
如發(fā)生合同爭議，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地所在轄區(qū)?人民訴訟。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋x后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
(五)。
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國民法典》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下協(xié)議：
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托，負責(zé)就收購_________公司(以下簡稱_________公司)100%股份，引薦甲方和_________公司單位直接洽談，向甲方提供_________公司的重要信息，并最終促成甲方與_________公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
2、居間成功是指完成本條所列全部委托事項。甲方與_________公司單位未簽訂書面的股份轉(zhuǎn)讓合同，視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)。
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)_________公司的有關(guān)信息，內(nèi)容包括但不限于公司的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、現(xiàn)有主要資產(chǎn)情況(主要資產(chǎn)有：_________)、股份轉(zhuǎn)讓價格為_________元，大寫：_________元等。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對_________公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于_________公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權(quán)取得居間報酬。
3、乙方向甲方提供的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、現(xiàn)有主要資產(chǎn)情況，必須完全能夠成為甲方與_________公司單位所簽訂股份轉(zhuǎn)讓的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項，無權(quán)取得居間報酬。
第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與_________公司單位進行合同談判期間，應(yīng)盡到作為居間人的慎謹(jǐn)和誠實義務(wù)。促成_________公司將100%股份轉(zhuǎn)讓給甲方。
三、甲方義務(wù)。
1、甲方負責(zé)提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責(zé)和_________公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和_________公司單位所簽訂的股份轉(zhuǎn)讓合同。甲方因履行股份轉(zhuǎn)讓合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間報酬為萬元。
2、本協(xié)議簽訂后3個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付居間報酬萬元，存入或者轉(zhuǎn)讓乙方名義開設(shè)的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與_________公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議并辦?理工商變更登記手續(xù)后2個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒，此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起，20個工作日內(nèi)，乙方?jīng)]有促成甲方與_________公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，視為乙方居間不成功，乙方應(yīng)將居間報酬萬元退還甲方。
4、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉(zhuǎn)讓乙方名義開設(shè)的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定：甲方負責(zé)保管賬戶的法人專用章，乙方負責(zé)保管財務(wù)專用章。在甲方保管印章期間，甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務(wù)之前，乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉(zhuǎn)入以乙方名義開設(shè)的甲乙雙方共管賬戶后，應(yīng)當(dāng)為甲方出具收條;乙方完成居間任務(wù)，實際取得居間報酬后，須向甲方開具有效的稅務(wù)，相關(guān)的所得稅由乙方自行承擔(dān)。
五、居間報酬的承擔(dān)。
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔(dān)居間活動費用。
六、誠信原則。
第四條支付居間報酬。
第四條支付居間報酬。
3、本合同的有效期(委托期)為20個工作日(自甲方將居間報酬轉(zhuǎn)入乙方賬戶之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動_________公司與甲方進行實質(zhì)性洽談，并協(xié)助甲方和_________公司達成實質(zhì)性成交合同。
七、本合同解除的條件。
1.當(dāng)事人就解除合同協(xié)商一致;。
2.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;。
3.在委托期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務(wù);。
4.當(dāng)事人一方遲延履行主要義務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;。
5.當(dāng)事人一方遲延履行義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
1、本合同簽字生效后，在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起，20個工作日內(nèi)，乙方仍未完成居間任務(wù)促成甲方與_________公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
九、爭議解決方式。
如發(fā)生合同爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地處理。
十、保密事項。
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。
十
一、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋x后生效。
甲方：_________(蓋x)乙方(蓋x)：_________。
合同簽訂地：__________________。
合同簽訂日。
工程勞務(wù)居間合同篇十四
委托方(甲方)：________(公司代表：________)。
居間方(乙方)：________。
乙方受甲方委托，雙方就陜西________公司藍天狩獵場別墅項目工程委托事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
1、乙方負責(zé)介紹甲方與陜西________公司接洽等事宜，具體施工及合作條件由陜西________公司與甲方自行協(xié)商。
2、乙方協(xié)助甲方與陜西________公司就藍天狩獵場別墅項目約7萬多平方米，工程簽訂施工合同，工程總造價約為1.6億元，最終以實際結(jié)算為準(zhǔn)。
1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算，支付給乙方勞務(wù)報酬稅后人民幣每平方米30元，共計200多萬(以實際結(jié)算為準(zhǔn))。
2、勞務(wù)費用分多次支付，
第一次支付時間為甲方與陜西________公司簽訂合同進場后____日內(nèi)，需支付給乙方勞務(wù)報酬30萬人民幣整，以后支付，按陜西xx公司支付給甲方工程量每平方米30元計算為準(zhǔn)，(款項到甲方賬上____日內(nèi)支付給乙方)。
3、勞務(wù)報酬以現(xiàn)金(人民幣)形式支付。
甲方在乙方的勞務(wù)居間委托事項完成后，必須按照本合同第二條支付勞務(wù)報酬，不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔(dān)勞務(wù)報酬總額20%的違約金。
1、如陜西________公司和委托方(甲方)最終未達成合作，本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方可向當(dāng)?shù)厝嗣裉崞鹪V訟。
3、其他未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商后，以補充協(xié)議方式約定，補充協(xié)議與本合同同樣生效。
委托方(甲方)：________居間方(乙方)：________。
簽訂日期：________年________月________日
簽訂日期：________年________月________日
公司蓋章：________。
蓋章________。
工程勞務(wù)居間合同篇十五
甲方（委托方）：
乙方 (居間方)：
依據(jù)《合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上，建立勞務(wù)居間介紹合作關(guān)系，乙方根據(jù)甲方要求為其介紹工作單位，現(xiàn)就相關(guān)問題簽訂本合同。
第一條：委托事項
乙方為甲方介紹第三方工作單位。
第二條：委托期限
委托期限為20____ 年____ 月____ 日起至20____年____月____日止。
第三條：報酬結(jié)算
1、當(dāng)甲方被第三方單位所聘用，甲方應(yīng)支付乙方居間費，費用為甲方月工資的 %，費用在簽訂勞動合同的 日后結(jié)算。
2、乙方處理居間事務(wù)支出等費用，由________方承擔(dān)。
第四條：甲方的權(quán)利與義務(wù)
1 、應(yīng)主動如實向乙方提供自己相關(guān)的信息，并保證信息的真實、準(zhǔn)確、完整。由于甲方隱瞞或偽造信息所導(dǎo)致的損失由甲方自行承擔(dān)。
2、 主動向乙方提供自己的勞動技能證書，資格證書等內(nèi)容。
3 、為乙方的居間活動提供相關(guān)的支持和協(xié)助。
第五條：乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、促成甲方與用人單位簽訂勞動合同。乙方不安甲方的具體工作，并也并不向甲方支付勞務(wù)費用。
2、依法維護甲方的合法權(quán)益。
3、法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利和義務(wù)。
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方（簽名）： 乙方（簽名）：
法定代表人 法定代表人
或者委托代表人（簽名）： 或者委托代表人（簽名）：
年 月 日
合同編號： lhyb20170118
委托方： （以下簡稱甲方）
居間方：成都聯(lián)華一百投資有限公司 （以下簡稱乙方）
第一條 居間事項
甲方委托乙方為其居間取得勞務(wù)合作，并協(xié)助其與總包方簽訂合同。
第二條 合同有效期
本合同有效期自雙方簽訂之日起至工程期滿日止。期滿后可續(xù)約，續(xù) 約內(nèi)容具體事宜由甲、乙雙方另行約定后重新簽訂居間合同.
第三條 委托范圍及價格
乙方提供居間服務(wù)的工程為土方--元每方，礦--元每噸。
乙方應(yīng)當(dāng)親自辦理本合同項下事項，乙方不得再就本合同事項轉(zhuǎn)委托他人辦理。
第四條 甲方義務(wù)
1、1、保證提供的資料真實、合法。
2、2、對乙方的居間活動提供必要的.協(xié)助與配合。
第五條 乙方義務(wù)
1、1、真實、準(zhǔn)確、完整地向甲方介紹工程的狀況。
2、2、按照甲方和總包方確認的服務(wù)和收費標(biāo)準(zhǔn)，為促進成交提供協(xié)助服務(wù)。 3、3、對甲方因履行本合同而提供的相關(guān)資料負有保密義務(wù)，不得對外披露。
在本合同履行完成或解除之日起10個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)將相關(guān)資料退還給甲方。
4、無論居間服務(wù)是否成功，乙方均不向甲方收取除本合同第六條明確約定
的傭金之外的任何費用。
第六條 傭金標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1.傭金支付標(biāo)準(zhǔn)如下：
2. 傭金支付方式
乙方在促成甲方和總包方簽署正式合同后，有義務(wù)促成總包方按協(xié)議支付勞務(wù)費，乙方傭金按總包方付款進度比例支付。
第七條 保密條款
一方對因勞務(wù)委托而獲知的另一方的商業(yè)機密負有保密義務(wù)，不得向有關(guān)其他第三方泄露，但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外。
第八條 不可抗力
任何一方因有不可抗拒致使全部或部分不能履行本協(xié)議或遲延履行本協(xié)議，應(yīng)自不可抗拒事件發(fā)生之日起三日內(nèi)，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發(fā)生之日起三十日內(nèi)，向另一方提交導(dǎo)致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第九條 其它
甲方承諾：如果甲方、乙方和乙方所提供的客戶方三方之間達不成勞務(wù)合作協(xié)議,甲方、甲方的子公司或甲方的關(guān)聯(lián)公司不得單獨與乙方所提供的客戶方、其子公司或其關(guān)聯(lián)公司另行洽談合作事宜.如果乙方發(fā)現(xiàn)甲方,甲方子公司或者甲方的關(guān)聯(lián)公司單獨與乙方所提供的客戶方、其子公司或其關(guān)聯(lián)公司洽談上述項目之事宜,并達成協(xié)議,視為本協(xié)議已經(jīng)完全履行,本協(xié)議的目的已經(jīng)達到,甲方應(yīng)按照本協(xié)議的規(guī)定向乙方支付居間服務(wù)費.
本協(xié)議一經(jīng)簽署,未經(jīng)另一方的書面同意,任何一方無權(quán)擅自變更協(xié)議的條款.
第十條 合同未盡事宜及爭議的解決
本合同未盡事宜可由甲、乙雙方協(xié)商并另行簽訂補充合同。補充合同與本合同具有同等法律效力。
因本合同發(fā)生爭議協(xié)商不成時，依法向甲方所在當(dāng)?shù)赜泄茌牂?quán)的人民法院提
起訴訟。
第十一條 合同文本及生效
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。以下無正文。
委托方：
代表人簽字： 2017
居間方：
代表人簽字： 2017
居間方指定賬戶：
開 戶 行：
年 月年 月 日 日
工程勞務(wù)居間合同篇十六
法定代表人：______________某某，董事長。
住所地：__________________。
代理人：______________律師事務(wù)所__________律師。
被上訴人（原審原告）：_________________某某股份有限公司。
法定代表人：______________某某，董事長。
住所地：_________________省某某市某某縣某某街某某號。
上訴請求。
2、將本案移送至山東省濟南市某某區(qū)人民法院進行審理。
事實和理由。
一、原審認定事實和適用法律錯誤。
_________________。
二、某某縣人民法院對本案無管轄權(quán)。
_________________。
三、本案應(yīng)移送至上訴人的住所地人民法院管轄，即_______________某某區(qū)人民法院。
本案中既約定仲裁又約定訴訟，應(yīng)為無效，故應(yīng)該以法定管轄界定本案管轄權(quán)；根據(jù)《民事訴訟法》第二十二條確定的“原告就被告”的原則，由于本案的上訴人山東某某有限責(zé)任公司住所地在山東省濟南市某某區(qū)，因此上訴人認為該案應(yīng)移送至山東省濟南市某某區(qū)人民法院審理即符合法律規(guī)定，也充分體現(xiàn)了合同雙方當(dāng)事人的真實意愿，顯得更為合適。
綜上所述，上訴人認為：_________________原審法院認定事實和適用法律錯誤，必然導(dǎo)致裁判的錯誤，故上訴人依法向貴院提起上訴，望裁如所請。
此致
___________人民法院。
具狀人：___________。
____年_____月_____日。
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/11855881.html】
