合同必須包含明確的條款和條件，以免發(fā)生爭議。良好的合同需要明確的條款和清晰的表達，以避免后期的糾紛和爭議。以下是一些成功撰寫合同的經(jīng)驗分享，供大家參考。
裝修承攬合同協(xié)議書篇一
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行窗戶更換，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點：
二、形式結(jié)構(gòu)：普通裝修。
三、工程項目：
1、見預(yù)算書。
2、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：乙方包工包料。
五、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責(zé)無償返工維修。
六、工程造價：以雙方確定的預(yù)算書價格為準，驗收后，雙方可以在預(yù)算書的價格基礎(chǔ)上協(xié)商最終工程款，協(xié)商不成以預(yù)算書為準。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。注：以上工程金額稅收由甲方負責(zé)，乙方協(xié)助辦理。
甲方：乙方：
簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日。
裝修承攬合同協(xié)議書篇二
甲方：乙方：
住址：住址：
身份證號碼：身份證號碼：
甲方擬裝修房屋一座，位置在_??，由乙方負責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)。
1、乙方應(yīng)加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。
由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。
2、甲方負責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。
根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。
當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量和工期要求。
1、工期從20__年月日開始建設(shè)，到20__年月日止，工期為天。
在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式。
1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣.00元。
2、付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內(nèi)給付。
3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%。
竣工一年后支付給乙方。
四、違約責(zé)任。
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;。
造成損失的，由乙方賠償。
因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金元。
五、爭議解決辦法。
1、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。
六、附則。
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。
如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議。
甲方簽字：乙方簽字：
年月日年月日。
裝修承攬合同協(xié)議書篇三
甲方（定作人）：
住址：
身份證號碼：
乙方（承攬人）：
住址：
身份證號碼：
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)。
1、乙方應(yīng)加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全甲作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。
2、甲方負責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
一、工程概況。
1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2、分項工程單價：1、仿瓷：5。00元每平方米（含材料及人工）。2、乳膠漆：9。00元每平方米（含基層膩子及人工）。3，墻紙粘貼：6。00元每平方米。4、清水漆：15。00元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個月。
三、甲方責(zé)任。
1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保甲質(zhì)量；
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠；
6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。
三、乙方責(zé)任。
3、乙方要保甲材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；
4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求。
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔(dān)。
五、安全施工與檢查。
3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責(zé)任。
2、乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔(dān)，以簽甲單為依據(jù)；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除。
1、合同履行完畢后，本合同自動解除；
2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同；
3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔(dān)違約責(zé)任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地甲法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：
地址：
法定代表人：
乙方（手?。?/p>
地址：
身份證號：（復(fù)印件附后）。
本合同簽約代表人：
電話。
裝修承攬合同協(xié)議書篇四
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：杭州xx文化藝術(shù)策劃有限公司
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________ ??。
3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應(yīng)當(dāng)負責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 ??項目委托給乙方施工。
工程總造價計 ??圓整，大寫金額： ??圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 ??日，時間自 ??起至 ??日止。
如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 ??_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
七、違約責(zé)任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責(zé)維修。
九、其他：
1、本合同一式 ??份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
十、附件：
附件1.
附件2.
附件3.
附件4.
委托方(甲方)： ??承攬單位(乙方)：杭州xx文化藝術(shù)策劃有限公司
代表人： ??代表人：
日期： ??日期：
地址： ??地 ??址：杭州xx文化藝術(shù)策劃有限公司
電話： ??電 ??話：
傳真： ??傳 ??真：
委托方(甲方)：_________
承接方(乙方)：_________
工程項目：_________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。
為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況
1.工程地址：_________
2.居室規(guī)格：房型_________層(式)_________室_________廳_________廚_________衛(wèi)，總計：施工面積_________平方米。
(1)_________室，計_________平方米;
(2)_________廳，計_________平方米;
(3)_________廚房，計_________平方米;
(4)_________衛(wèi)生間，計_________平方米;
(5)_________陽臺，計_________平方米;
(6)_________過道，計_________平方米;
(7)其他(注明部位)_________，計_________平方米。
4.委托方式：_________
5.工程總天數(shù)：_________
工程竣工日期：_________年_________月_________日
第二條工程價款
工程價款(金額大寫)_________元。
(1)材料款_________元;
(2)人工費_________元;
(3)設(shè)計費_________元;
(4)施工清運費_________元;
(5)搬卸費_________元;
(6)管理費_________元;
(7)稅金_________元;
(8)其他費用(注明內(nèi)容)_________元。
第三條質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。
家庭裝潢工程材料決算清單》。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。
4.質(zhì)量檢查監(jiān)督部門：_________市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
5.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
6.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條材料供應(yīng)
1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。
《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。
乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。
如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
3.甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。
如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。
按甲方提供的材料合計金額的`10%作為管理費支付給乙方。
材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負責(zé)賠償。
第五條付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。
甲方付清工程價款，《家庭裝潢工程工程結(jié)算表》，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。
驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補充合同，并由乙方負責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負責(zé)人。
增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。
如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方_________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3.在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責(zé)任。
第七條工程驗收
1.工程質(zhì)量驗收，《家庭裝潢工程質(zhì)量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。
雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責(zé)任。
甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。
但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條其他事項
1.甲方
(1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。
(2)二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。
對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。
(3)如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。
施工中如需臨時使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方
(1)應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機構(gòu)，也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
(2)指派(姓名)_________為乙方工地代表，負責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
(3)負責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。
萬一發(fā)生，必需盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。
(4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
(5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為_________個月。
第九條違約責(zé)任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。
因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進行補償。
第十條爭議解決
1.本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。
或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向_________市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴，請求解決。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向_________仲裁委員會申請仲裁，或向_________人民法院提起訴訟(二者只能選擇一種)。
第十一條合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。
任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。
如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式_________份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主)(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
住所地址：_________企業(yè)地址：_________
郵政編碼：_________郵政編碼：_________
工作單位：_________法人代表(簽字)：_________
電話：_________電話：_________
裝修承攬合同協(xié)議書篇五
一、工程地點及概況：大竹縣竹陽鎮(zhèn)東湖灣f1幢27樓5號，房屋面積為110平方米。
二、工程項目：_________________。
1、三個房間(三間臥室、一客廳，一個飯廳)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，客廳和飯廳吊頂，其他房頂四周打石膏線，客廳安裝防護欄和廚房安裝雨棚及防護欄;客廳貼磁磚、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷墻面漆兩次。
2、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂?shù)跫砂?廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當(dāng)調(diào)整，客廳做酒柜和鞋柜及一個隔斷。
5、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：乙方負責(zé)施工，甲方負責(zé)提供材料，所提供的材料必須符合標準。
三、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：20__年___月___日到20__年___月___日，如不能按期完成，乙方將每天承擔(dān)違約金。
五、工程造價：所有裝修材料費用由甲方承擔(dān)，工人工資都由乙方承擔(dān)。
六、付款方式：房屋裝修費總價為___元，大寫___元，甲方先預(yù)付裝修費用___元，大寫___元，剩余部分由甲方竣工后，經(jīng)檢驗符合上面要求后一次付清。
七、安全責(zé)任。
乙方在施工過程中，應(yīng)當(dāng)盡到安全保障義務(wù);乙方在施工過程中，乙方和乙方雇傭的工人發(fā)生安全事故，與甲方無關(guān)，由乙方自己承擔(dān)責(zé)任。
八、其他問題。
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份具有同等的法律效力。
十、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方：_________________乙方：_________________。
_____年_____月____日_____年_____月____日。
裝修承攬合同協(xié)議書篇六
甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工、安裝任務(wù)，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、誠信的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、工程概況和造價。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、住房結(jié)構(gòu)：房廳。
4、建筑面積：________，施工面積：________。
5、裝飾施工內(nèi)容：見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
6、承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)。
7、總價款：________元，人民幣(大寫)：________元。其中：設(shè)計費：________元，管理費：________元。
材料費：________元，人工費：________元。
稅金：________元，其他費用：_______元。
工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽訂的工程報價單中項目為準;施工費用以雙方簽訂的工程報價單中單價為依據(jù)。按實際工程質(zhì)量結(jié)算，增減項目需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定后生效。
8、工期：
自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期為________天。
二、甲方工作。
1、開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清楚影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家居，陳x等應(yīng)采取保護和安放措施，若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家居、陳x的損失由乙方承擔(dān)。
2、向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施。
3、協(xié)助乙方辦理施工申請，審批等手續(xù)，并負責(zé)繳納物業(yè)管理處報批的一切費用。
4、對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，及時辦理驗收結(jié)算。
5、甲方指派人員參與或監(jiān)督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應(yīng)予以承認。
6、及時履行乙方的其他協(xié)助義務(wù)。
三、乙方工作。
1、乙方派出專職工地工程監(jiān)理，負責(zé)合同的履行，按合同要求組織施工，保質(zhì)、保量按期完成施工任務(wù);解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定，對施工現(xiàn)場的防火安全負責(zé)。
3、嚴格按照雙方簽訂的圖紙或說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄。
4、工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和施工成品進行保護。
四、工程價款及結(jié)算。
工程款付款方式：
工程款付款按下表支付。
工程款付款時間表。
雙方同意以《報價單》為本工程單價及數(shù)量的基礎(chǔ)約定，結(jié)算時以實際工程量為準。雙方款項往來均應(yīng)出具收據(jù)。
五、關(guān)于雙方責(zé)任的約定。
1、甲方責(zé)任：
a、不能按期、按時供時供水電;。
b、不能保證每天由10小時工作時間(含加班時間);。
c、不能按期提供自購的材料、設(shè)備;。
d、提供的材料設(shè)備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成反工;。
e、不能按期付工程款。
f、變更設(shè)計及因變更設(shè)計造成的材料、人工的浪費;。
g、逾期驗收;因甲方原因終止合同，而施工工程質(zhì)量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設(shè)計費;非乙方造成的其他不可預(yù)見的原因。
2、乙方責(zé)任：
a、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承擔(dān);。
b、對竣工驗收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝的質(zhì)量問題，乙方維修;。
c、乙方施工過程中違反操作常規(guī)造成的人員傷害，責(zé)任由乙方負責(zé);。
d、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償;。
e、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責(zé)。
六、工程質(zhì)量及驗收。
1、乙方必須嚴格按甲方簽訂的圖紙施工安裝。
2、在施工過程中，甲方提出變更設(shè)計，增減項目，應(yīng)及時通知乙方。
3、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內(nèi)不驗收，乙方可自檢后隱蔽并如實填寫隱蔽記錄，甲方應(yīng)予以承認。
4、工程竣工后，乙方通知甲方驗收。甲方應(yīng)在接到通知后兩天內(nèi)驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定的時間內(nèi)不能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期;甲方應(yīng)承認第一通知時間為竣工日期。
5、工程竣工，甲方付清工程尾數(shù)后，甲、乙雙方簽署《工程保修單》。乙方同時提供竣工圖，憑保修單實行保修，保修期從竣工驗收合格之日算起。
七、違約責(zé)任。
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應(yīng)支付乙方元;甲方不按合同的約定預(yù)付工程款，每拖期一天，按付款的%加付滯納金。
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付。
3、工程未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責(zé)，并視為甲方已實際驗收。
4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
八、雙方簽訂的裝飾工程報價單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達成一致的其它具體問題協(xié)議，作為合同附件，與合同據(jù)、具同等效力。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
裝修承攬合同協(xié)議書篇七
隨著住宅建設(shè)的飛速發(fā)展,許多居民在房屋裝修與再造問題上有了新的要求。那么簽訂房屋裝修承攬合同需要注意什么呢?以下是在小編為大家整理的房屋裝修承攬合同范文，感謝您的欣賞。
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況。
1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2、分項工程單價：1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個月。
三、甲方責(zé)任。
1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;。
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;。
6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。
三、乙方責(zé)任。
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;。
4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求。
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔(dān)。
五、安全施工與檢查。
3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責(zé)任。
2、乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔(dān)，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除。
1、合同履行完畢后，本合同自動解除;。
2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;。
3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔(dān)違約責(zé)任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方(簽章)：乙方(手印)：
地址：地址：
法定代表人：身份證號(復(fù)印件附后)。
本合同簽約代表人：電話。
甲方(定作人)：乙方(承攬人)：住址：住址：身份證號碼：身份證號碼：
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)。
1、乙方應(yīng)加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。
2、甲方負責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量和工期要求。
1、工期從20xx年3月1日開始建設(shè)，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式。
1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。
2、付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內(nèi)給付。
3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。
四、違約責(zé)任。
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金。
五、爭議解決辦法。
1、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。
六、附則。
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議。
甲方簽字：乙方簽字：
年月日年月日。
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，年月日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。
工程項目：____________________________________。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元，大寫_________。
2.本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計費)，乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。
乙方負責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。
a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方，甲方應(yīng)即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān)，如延誤工程進展，施工期限相應(yīng)順延。
b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。
四、質(zhì)量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時驗收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_______,從年月日到年月日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)的順延。
六、違約責(zé)任。
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責(zé),并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應(yīng)支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
地點：地點：
電話：電話：
年月日年月日。
裝修承攬合同協(xié)議書篇八
乙方（承攬方）：
甲、乙雙方根據(jù)《民法典》關(guān)于承攬合同的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成以下協(xié)議：
一、?承攬方式：??????????，乙方承攬甲方?????????住房?????????????????（具體工種）。
二、?施工地點：????????????????????????。
三、?住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積：?????????????????????????。
四、?付款方式：按照???????????元計價，在乙方完工，甲方驗收合格后，甲方再支付價款。
五、?質(zhì)保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質(zhì)量合格后，甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格，質(zhì)保金將用于修繕。
六、?施工質(zhì)量：乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國家質(zhì)量標準。
七、?施工期限：自合同簽訂之日起至???年??月???日止。
八、?甲方的權(quán)利義務(wù)。
（一）甲方的權(quán)利。
1、若乙方有偷工減料、工作不負責(zé)任等影響裝修質(zhì)量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責(zé)任。
2、房屋裝修竣工后，發(fā)生質(zhì)量問題，甲方可以要求乙方進行維修。
（二）甲方的義務(wù)。
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應(yīng)按照施工進度為乙方提供裝修材料。
九、?乙方的權(quán)利義務(wù)。
（一）乙方的權(quán)利。
1、在驗收合格后，要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
（二）乙方的義務(wù)。
1、乙方應(yīng)加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應(yīng)對所有安全事故承擔(dān)責(zé)任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責(zé)任。
2、乙方應(yīng)文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產(chǎn)的事故發(fā)生，由于乙方的行為導(dǎo)致這些行為發(fā)生，由乙方承擔(dān)責(zé)任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應(yīng)提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關(guān)系，不存在雇傭關(guān)系。
5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資報酬，任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關(guān)。
6、乙方在進場時領(lǐng)取的房屋鑰匙，應(yīng)在甲方驗收完承攬成果后，立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應(yīng)隨時鎖好房門，對房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負有保管義務(wù)，若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀，乙方應(yīng)如實賠償。
8、房屋驗收后，若在????????之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件立即維修。
十、違約責(zé)任。
由于施工質(zhì)量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔(dān)，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責(zé)導(dǎo)致甲方解除合同的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償損失。
十一、爭議解決條款。
因本合同產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議為本合同組成部分。
甲方：????????????????乙方：
年????月???日???????????年??月??日。
裝修承攬合同協(xié)議書篇九
甲方（定作人）：身份證號碼：
住址：乙方（承攬人）： 身份證號碼： 住址：
甲方擬裝修房屋一套，位置在 室，由乙方負責(zé)承攬部分裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
1、具體裝修工程為乙方承攬 的房屋 工程（含 面積的防水）。 工程面積為 平方米。防水面積為 平方米。
2、裝修承攬方式為乙方負責(zé)包工包料。
3、乙方應(yīng)加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān)。
6、乙方履行承攬合同過程中，對甲方造成的一切損失，按照市場價格對甲方進行賠償。
1、工期從20xx年 月 日開始建設(shè)，到20xx年 月 日止，工期為 天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責(zé)等影響房屋質(zhì)量行為時，甲方有權(quán)要求乙方整改或解除本承攬合同。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
1、工程款結(jié)算方式：以 面積計算，每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程，總價為 元。
2、工程款付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付 元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15 天內(nèi)給付。
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作。
2、由于工程質(zhì)量達不到要求的，甲方有權(quán)解除本承攬合同，并拒絕支付工程款；造成損失的，由乙方向甲方賠償。
3、超過雙方約定工期的，每超過一日扣工程款 元。
1、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交 區(qū)人民法院進行裁決。
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字（手?。?乙方簽字（手?。?年月 日 年月 日
裝修承攬合同協(xié)議書篇十
甲方(業(yè)主)：
單位：職務(wù)：_______。
身份證號：_____。
家庭住址：_______郵編：_______電話：_______。
甲方(與上述甲方系夫妻關(guān)系)：
單位：職務(wù)：_______。
身份證號：_______。
家庭住址：______郵編：______電話：_____。
乙方(裝修公司)：
單位：負責(zé)人：
身份證號：_______________。
單位住址：______郵編：______電話：_________。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，甲乙雙方就房屋裝修事宜達成如下協(xié)議：
第一條甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，甲方?jīng)Q定將自己所有的位于濮陽市路與路交叉處小區(qū)幢樓第單元樓號房屋將由乙方裝修。
第二條甲方所要裝修的房屋的使用面積共_____平方米，共_室廳衛(wèi)。(該商品房房屋平面圖見本合同附件一)。
第三條乙方所要裝修的房屋的工程量分為三期如下：
第一期：
本期工程在年月日之前完工。
乙方每逾期一天，支付甲方違約金100元整。
第二期：
本期工程在年月日之前完工。
乙方每逾期一天，支付甲方違約金100元整。
第三期：
本期工程在年月日之前完工。
乙方每逾期一天，支付甲方違約金100元整。
第四條甲乙雙方約定：裝修所需的一切材料由甲方及時提供，乙方負有協(xié)助甲方選取裝修所需材料的義務(wù)。
第五條房屋裝修工程總金額為共萬___千___百___拾___(人民幣)元整。(括弧外填漢字大寫，括弧內(nèi)填阿拉伯?dāng)?shù)字，發(fā)生爭議以漢字大寫為準)。
甲方在本合同第一期工程完工之時支付乙方工程總金額的25%;在本合同第二期工程完工之時支付乙方工程總金額的25%;在本合同第三期工程完工之時支付乙方工程總金額的25%。
余款在有關(guān)室內(nèi)裝飾質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門對裝飾工程進行驗收合格或者甲方居住滿一年之日付清。
甲方超過上述付款日期付款，第超過一天則支付乙方違約金100元整。
第六條乙方承諾在房屋裝修期間決不會在該房屋內(nèi)發(fā)生裝修公司工人自殺、嫖妓等有違社會道德、違法事件、不會發(fā)生惡性傷人等違法案件、以及發(fā)生其他使社會一般人居住在該房產(chǎn)生精神緊張、驚恐等不利益的不法事件，否則乙方構(gòu)成違約，須支付甲方違約金50000元整。
第七條鑒于甲乙雙方訂立本合同的目的，即友好地履行本合同。因此，甲乙雙方認可本合同所約定的違約責(zé)任系懲罰性違約金，只要甲乙雙方任何一方構(gòu)成違約行為，不以給對方造成損失為必要，對方即可依本條追究違約方之違約責(zé)任。
第八條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi)，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同任何一處修改須經(jīng)甲乙雙方在修改處簽名捺手印認可，否則所作修改無效。
第九條本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條本合同連同附件共_2_頁，一式_3_份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等效力。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
____年__月__日__年__月__日。
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
1、工程地址：___。
2、居室規(guī)格：房型，總計施工面積平方米。
3、施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、委托方式：局部包工包料工程。
5.開工日期：20xx年_8月3日，竣工日期20xx年9月2日，工程總天數(shù)：30天。
第二條：工程價款。
工程價款(金額大寫)，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
第三條：質(zhì)量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
第四條：付款方式。
1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半(20xx年8月14日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注：施工工費包括人工費)。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。
第五條：工程工期。
1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方。
2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3、在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
第六條：其他事項。
1、甲方責(zé)任。
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2、乙方責(zé)任。
1)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
2)負責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災(zāi)、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。
第七條：違約責(zé)任。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進行補償。
第八條：爭議解決。
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十條：合同的變更和終止。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十一條：合同生效。
1、本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主)：乙方：
簽字：委托代理人簽字：
簽約日期：簽約日期：
裝修承攬合同協(xié)議書篇十一
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢，經(jīng)協(xié)商達成下列協(xié)議：
一、由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，乙方負責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期)。
二、裝飾施工地點：
1、住房結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu)，房型：三室一廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：________m2，室內(nèi)面積84m2。
2、裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，工期________天。
四、乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的’損失均由乙方負責(zé)。
五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六、乙方在進場前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七、為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責(zé)任，直至交付使用后為止，否則應(yīng)對保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負全額賠償責(zé)任。
八、本合同一式三份，經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份，遵照執(zhí)行。
甲方：_________________乙方：_________________。
地址：_________________地址：_________________。
電話：_________________電話：_________________。
簽約代表：______________蓋章簽約代表：______________。
簽約日期：______________簽約日期：______________
裝修承攬合同協(xié)議書篇十二
身份證號碼：________身份證號碼：________。
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
1、乙方應(yīng)加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。
2、甲方負責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān)。
1、工期從20____年3月1日開始建設(shè)，到20____年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣93.00元。
2、付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內(nèi)給付。
3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金元。
1、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：________乙方簽字：________。
裝修承攬合同協(xié)議書篇十三
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費(大寫)____________。
元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應(yīng)當(dāng)負責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將。
項目委托給乙方施工。工程總造價計==圓整，大寫金額：==圓整(附報價清單)。
二、施工時間。
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的.完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間付款百分比金額。
合同簽訂后開工前二至五天50%。
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)40%。
竣工驗收一個月后10%。
七、違約責(zé)任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期。
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責(zé)維修。
九、其他：
1、本合同一式==份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
裝修承攬合同協(xié)議書篇十四
發(fā)包方：_________(以下簡稱甲方)。
承包方：_________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就_________工程勞務(wù)作業(yè)承包事項協(xié)商一致，簽訂本勞務(wù)作業(yè)承包合同，雙方共同遵照執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點：_________。
3、承包方式：
4、承包范圍及內(nèi)容：
1、本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總?cè)諝v天數(shù)_______天。
2、乙方應(yīng)無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調(diào)整的進度計劃)。
3、因刮風(fēng)、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
1、承包價款按建筑面積每平方米_________元計算，總承包價款暫定為_________元。
(1)1#樓：513792_________________元/平方米=_________元。
(2)2#樓：477042_________________元/平方米=_________元。
(3)3#樓：560736__________________元/平方米=_________元。
2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。
3、支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數(shù)額由甲方確定，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應(yīng)達到工程款總額的8、0%，剩余20%的工程款作為乙方的質(zhì)保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
乙方所承包工程范圍內(nèi)的工程質(zhì)量必須達到。
由甲方所提供的材料，甲方需按進度要求保質(zhì)保量供應(yīng)，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔(dān)。
(一)甲方的責(zé)任和權(quán)利。
1、甲方負責(zé)及時提供所需施工圖紙、技術(shù)資料、技術(shù)交底、安全交底等。
2、甲方負責(zé)必須保證整個工程所需用的各種材料。
3、甲方對承包工作質(zhì)量、工程進度、安全生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)達不到標準，甲方有要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任的權(quán)利，乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟損失，甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。
4、乙方固定技術(shù)力量達不到合格標準，甲方有權(quán)與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。
5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質(zhì)量達不到項目部的質(zhì)量工期要求，甲方有權(quán)與乙方解除本合同并要求乙方退場。
6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內(nèi)水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應(yīng)妥善保管使用，并辦理領(lǐng)用簽證手續(xù)，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。
(二)乙方責(zé)任和權(quán)利。
1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關(guān)規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、_____等工作。
2、嚴格按照設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計精心組織施工，確保工程質(zhì)量達到約定的標準，對本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負責(zé);根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調(diào)整后的計劃)，合理組織，科學(xué)安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術(shù)工人必須按國家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，否則由此給甲方造成損失的應(yīng)由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責(zé)任發(fā)生損壞，應(yīng)自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。
6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施。
7、按國家政策規(guī)定與每個務(wù)工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資及相關(guān)待遇，出現(xiàn)勞務(wù)糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔(dān)責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
8、為其施工人配備必要的_____和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作，違章指揮造成質(zhì)量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。
1、本協(xié)議一經(jīng)簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應(yīng)未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應(yīng)嚴格按照合同約定的安全質(zhì)量標準施工，如因質(zhì)量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積_________每平米5元向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。如因質(zhì)量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責(zé)，由此給甲方造成損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、乙方對施工預(yù)料應(yīng)采取措施及時清底回收利用，不得浪費，否則乙方應(yīng)按以上材料款的30%向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
5、由于甲方原因?qū)е乱曳綗o法再進行施工，乙方有權(quán)要求甲方賠償損失，結(jié)算清所完成的工程費用，并退還保證金，要求退場終止合同。
6、、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經(jīng)濟損失的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗收、工程價款結(jié)清后即失效。
甲方(簽字/蓋章)：_________。
代表人：_________。
身份證號：_________。
聯(lián)系方式：_________。
簽訂時間：年_________月_________日。
乙方：(簽字/蓋章)：_________。
代表人：_________。
身份證號：_________。
聯(lián)系方式：_________。
簽訂時間：年_________月_________日。
裝修承攬合同協(xié)議書篇十五
甲方：
乙方（承攬方）：
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》關(guān)于承攬合同的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成以下協(xié)議：
乙方承攬甲方 住房（具體工種）。
按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格后，甲方再支付價款。
乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質(zhì)量合格后，甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格，質(zhì)保金將用于修繕。
乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國家質(zhì)量標準。
自合同簽訂之日起至 年 月日止。
（一）甲方的權(quán)利
1、若乙方有偷工減料、工作不負責(zé)任等影響裝修質(zhì)量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責(zé)任。
2、房屋裝修竣工后，發(fā)生質(zhì)量問題，甲方可以要求乙方進行維修。
（二）甲方的義務(wù)
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應(yīng)按照施工進度為乙方提供裝修材料。
（一）乙方的權(quán)利
1、在驗收合格后，要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
（二）乙方的義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應(yīng)對所有安全事故承擔(dān)責(zé)任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責(zé)任。
2、乙方應(yīng)文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產(chǎn)的事故發(fā)生，由于乙方的行為導(dǎo)致這些行為發(fā)生，由乙方承擔(dān)責(zé)任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應(yīng)提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關(guān)系，不存在雇傭關(guān)系。
5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資報酬，任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關(guān)。
6、乙方在進場時領(lǐng)取的房屋鑰匙，應(yīng)在甲方驗收完承攬成果后，立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應(yīng)隨時鎖好房門，對房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負有保管義務(wù)，若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀，乙方應(yīng)如實賠償。
8、房屋驗收后，若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件立即維修。
由于施工質(zhì)量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔(dān)，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責(zé)導(dǎo)致甲方解除合同的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償損失。
因本合同產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議為本合同組成部分。
甲方：
乙方：
年月日年月日
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/11742200.html】
