嚴格履行合同義務(wù)是商業(yè)交易中的基本原則之一。編寫合同前應(yīng)充分了解合同的主要內(nèi)容和相關(guān)法律法規(guī),確保合法合規(guī)。在簽訂合同之前,雙方應(yīng)當(dāng)充分了解合同的條款和內(nèi)容,確保自己的明確理解和知情同意。
起訴狀裝修合同違約篇一
原告:
被告:
訴訟請求:
1、依法判令被告支付租金______元,違約金_____元,以上共計______元。
2、本案訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由:
_____年____月____日,原告與被告在平等自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商簽定了場地和房屋租賃合同,雙方約定合同期自_____年____月____日起至_____年____月____日止,租賃費為每年______元,并約定租金每半年交納一次,下半年租金在____月底前交清。合同生效后,被告于_____年前欠交租金_______元,_____年和_____年各欠交租金_____元,累計欠交租金______元。根據(jù)合同約定:單方違約由違約方賠償總租賃額_____%的違約金,因此被告應(yīng)當(dāng)支付_____元的違約金(即總租賃額_____元的_____%計_____元)。
以上款項經(jīng)原告多次催要,但被告一直拖延不交,為了維護原告的合法權(quán)益不受損害,現(xiàn)向貴院提起訴訟,請求法院支持原告的訴訟請求。
此致
_______人民法院。
起訴人:_______。
_____年____月____日。
起訴狀裝修合同違約篇二
原告:____________,女,______年______月______日出生,______族,無業(yè),住_____________,身份證號碼_____________.
被告:____________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地_________________,實際經(jīng)營地_____________(郵編____________),注冊號________________,聯(lián)系電話________________.
法定代表人_______________,系公司董事長。
案由:商品房預(yù)售合同糾紛。
2.判令被告承擔(dān)本案訴訟費用。
_______年_______月________日,原告與被告簽訂了編號為_______________的《商品房預(yù)售合同》。根據(jù)該合同的約定,被告應(yīng)在_______年_______月________日前向原告交付房屋,否則需向原告支付逾期交房的違約金;違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實際交付之日止,依原告全部已付款的萬分之一按日計算,并于實際交房之日起30內(nèi)向原告支付。
_______年_______月________日,原告向被告支付了全部購房款,但是被告未按照合同約定時間交付房屋。_______年_______月________日,原告與被告簽訂了《補充協(xié)議》,被告承諾在_______年_______月________日前交付房屋。據(jù)此協(xié)議,被告逾期交房的違約金仍按《商品房預(yù)售合同》中約定的交房日期即_______年_______月________日之次日起計算。
_______年_______月________日,被告向原告發(fā)出了《關(guān)于推遲交房的致歉信》。在該致歉信中,被告明確說明,“我司將嚴格依照與您簽署的《北京市商品房預(yù)售合同》約定的方式向您支付違約金”。直到_______年_______月________日,被告方將《商品房預(yù)售合同》項下的房屋交付給原告。
根據(jù)被告逾期交付房屋的事實以及雙方關(guān)于違約金的約定,被告應(yīng)當(dāng)向原告支付自_______年_______月________日起至_______年_______月________日止的違約金及其利息。被告在實際交付房屋之日30日內(nèi)未向原告支付違約金。原告多次要求被告支付違約金,被告始終不支付。_______年_______月________日,原告委托律師向被告發(fā)出《律師函》,被告簽收后仍不向原告支付違約金。
綜上所述,為維護合法權(quán)益,原告根據(jù)我國法律的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起訴訟,懇請貴院支持原告的訴訟請求。
此致
起訴人(簽字):_______________。
__________年_____月__________日。
起訴狀裝修合同違約篇三
訴訟請求。
一、要求判令解除原、被告之間簽訂的《市房屋租賃合同》;。
二、要求判令兩被告返還租用房屋;。
三、要求判令兩被告支付房屋租金人民幣156,000元;。
八、本案訴訟費用由兩被告承擔(dān)。
事實與理由:_________________。
綜上,原告為維護自己的合法權(quán)益,特訴至貴院,請依法支持原告訴請。
此致
敬禮
具狀人:_________________。
____年____月____日。
起訴狀裝修合同違約篇四
原告:_____市_____區(qū)_____公司,住所地:_____省_____市_____區(qū)_____街道_____門牌號_____樓_____層_____室,組織機構(gòu)代碼:____________。
法定代表人:__________,職務(wù):經(jīng)理,電話:____________。
被告:_____市_____區(qū)_____公司,住所地:_____省_____市_____區(qū)_____街道_____門牌號_____樓_____層_____室,組織機構(gòu)代碼:___________。
法定代表人:__________,職務(wù):經(jīng)理,電話:____________。
訴訟請求。
1、請求判令被告支付貨款________________元。
2、承擔(dān)逾期付款銀行利息_________________元。
3、訴訟費由被告承擔(dān)。
事實與理由。
_____年_____月_____日,原告與被告簽訂《_____合同》,被告購買原告方鋼材八十余噸,后原告多次催收,被告僅支付部分款貨款,尚欠原告鋼材款_________________元,按照約定被告違約應(yīng)支付違約金,為維護原告合法權(quán)益,特訴至法院,請求依法支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院。
起訴人:__________公司。
_____年_____月_____日。
起訴狀裝修合同違約篇五
原告:_________________薛某,女,漢族,1977年*月*5日出生,住北京市豐臺區(qū)馬家堡嘉園三里乙*號樓*室。
聯(lián)系電話:_________________、1370116**75。
被告:_________________薛乙,女,漢族,1974年*月*日出生,住北京市豐臺區(qū)馬家堡*號院*室。
被告:_________________北京某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)寵各莊鎮(zhèn)工業(yè)西區(qū)號,法定代表人劉某。
訴訟請求。
1、請求法院判令第一被告向原告支付首付及還貸購房款共計元人民幣;。
2、請求法院判令第一被告向原告支付上述購房款利息共計元人民幣;。
3、請求法院判令第一被告承擔(dān)本案訴訟費用;。
4、請求法院判令第二被告對上述費用承擔(dān)連帶責(zé)任。
事實與理由。
原告薛某與被告薛乙系姐妹關(guān)系,一直以來,雙方經(jīng)濟往來頻繁,而且,基于姐妹真情及日常行為習(xí)慣,沒有刻意對每一筆財務(wù)交割書寫憑證,更沒有專門簽訂書面合同。20__年5月30日,原告與北京某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂《商品房買賣合同》(編號:_________________0819899),購買位于北京市豐臺區(qū)石榴園莊西街商品房一套,房屋單價1623000元人民幣,原告首付1282700元人民幣,余款在銀行按揭貸款支付。20__年9月14日,原告辦理入住手續(xù),但尚未取得產(chǎn)權(quán)證。200年月日,被告薛乙聲稱自己非常喜歡原告所購買的該房屋,并要求原告將房屋轉(zhuǎn)讓給自己。原告基于親情考慮,隨即同意但表示需要開發(fā)商北京某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司認可,200年月日,三方在簽字,變更房屋購買方為被告薛乙。200年月日,被告薛乙辦理了產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。但是,被告薛乙至今未向原告支付首付及還貸購房款,原告多次要求其支付均未收到效果,無奈之至,惟訴諸貴院,請求依法保護當(dāng)事人的合法權(quán)益。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
北京市豐臺區(qū)人民法院。
具狀人:_________________(薛某)。
200年月日。
起訴狀裝修合同違約篇六
原告:___,女,1981年2月5日出生,漢族,無業(yè),住____,身份證號碼__________________.
法定代表人___,系公司董事長。
案由:商品房預(yù)售合同糾紛。
訴訟請求:
2.判令被告承擔(dān)本案訴訟費用。
事實與理由:
年12月31日,原告與被告簽訂了編號為y___的《商品房預(yù)售合同》。根據(jù)該合同的約定,被告應(yīng)在年8月30日前向原告交付房屋,否則需向原告支付逾期交房的違約金;違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實際交付之日止,依原告全部已付款的萬分之一按日計算,并于實際交房之日起30內(nèi)向原告支付。
年1月22日,原告向被告支付了全部購房款,但是被告未按照合同約定時間交付房屋。年10月7日,原告與被告簽訂了《補充協(xié)議》,被告承諾在年5月30日前交付房屋。據(jù)此協(xié)議,被告逾期交房的違約金仍按《商品房預(yù)售合同》中約定的交房日期即年8月30日之次日起計算。
年8月18日,被告向原告發(fā)出了《關(guān)于推遲交房的致歉信》。在該致歉信中,被告明確說明,“我司將嚴格依照與您簽署的《北京市商品房預(yù)售合同》約定的方式向您支付違約金”。直到年12月10日,被告方將《商品房預(yù)售合同》項下的房屋交付給原告。
根據(jù)被告逾期交付房屋的事實以及雙方關(guān)于違約金的約定,被告應(yīng)當(dāng)向原告支付自年8月31日起至年12月10日止的違約金及其利息。被告在實際交付房屋之日30日內(nèi)未向原告支付違約金。原告多次要求被告支付違約金,被告始終不支付。年1月,原告委托律師向被告發(fā)出《律師函》,被告簽收后仍不向原告支付違約金。
綜上所述,為維護合法權(quán)益,原告根據(jù)我國法律的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起訴訟,懇請貴院支持原告的訴訟請求。
__人民法院。
起訴人(簽字):
__年_月__日。
起訴狀裝修合同違約篇七
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
被告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
訴訟請求:_________________。
1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;。
2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;。
3、請求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費用。
事實與理由:_________________。
原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》,合同約定被告應(yīng)當(dāng)于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個月,被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告,被告仍以各種理由推脫其責(zé)任,被告的行為嚴重損害的了原告的利益。
為此,原告為維護自身合法利益,特向人民法院提起訴訟,望貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院。
原告:_________。
上訴日期_________
起訴狀裝修合同違約篇八
電話:13810。
被告:上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司。
住所地北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)文化園西路3號。
法人代表。
電話:
被告:百居(*)家居有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)店。
住所地北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)文化園西路3號。
法人代表。
電話:
案由:裝飾裝修合同糾紛。
訴訟請求:
1、請求法院依法判令被告上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司繼續(xù)履行《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》及《補充協(xié)議》。
2、請求法院依法判令被告上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司向原告支付違約金(自2007年10月26日起至工程交付之日止,每日按工程造價的2‰計算)。
3、請求法院依法判令百居(*)家居有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)店繼續(xù)履行《內(nèi)購材料供應(yīng)合同》。
4、訴訟費用由被告承擔(dān)。
起訴事實與理由:
原告為了裝修購買的位于北京市大興區(qū)的房屋,于2007年4月20日與被告上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司(以下稱百居開發(fā)區(qū)分公司)簽訂了《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》及《補充協(xié)議》,與百居(*)家居有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)店(以下稱百居開發(fā)區(qū)店)簽訂了《內(nèi)購材料供應(yīng)合同》。二被告同屬上海百安居公司,共同收取工程款。合同約定,由百居開發(fā)區(qū)分公司負責(zé)施工,工程款共計元,工期75天,百安居采取特有的“清包工、陪購材料”的.方式,原告所需裝修材料必需在被告百居開發(fā)區(qū)店購買。合同簽訂后原告根據(jù)被告提供的預(yù)算在2007年月日至2007年月日往二被告共用的資金卡內(nèi)付了材料款和人工費等共計0元,此款現(xiàn)仍有余額。
2007年月日開始施工后先后出現(xiàn)了多處質(zhì)量問題,經(jīng)與被告百居開發(fā)區(qū)分公司多次協(xié)商,最后雙方于2007年10月26日達成解決方案,賠償原告損失49593元。此后由于被告方施工負責(zé)人變動等原因工程一直處于半停工狀態(tài),原告多次向百安居領(lǐng)導(dǎo)投訴、協(xié)商未果。2009年6月22日被告方店長帶工人在衛(wèi)生間施工時違章操作,造成重大安全隱患,被小區(qū)物業(yè)責(zé)令整改,并告知以后由原告承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。原告與被告的爭議一直不能協(xié)商解決投訴至北京市工商局消???,在該科的多次調(diào)解下百安居領(lǐng)導(dǎo)在2009年7月31日答應(yīng)保證在一周內(nèi)工程完工交付使用,可是事后工程仍然處于停工狀態(tài)。
現(xiàn)在室內(nèi)原告定制的嵌入墻內(nèi)的十余組壁柜還沒有安裝,后續(xù)的電線、管道等附屬設(shè)施無法安裝。由于工程停工時間長已裝修部分無人維護造成墻面乳膠漆發(fā)黃,7扇木門和4個房屋的實木地板起翹開裂,這些質(zhì)量問題難以完全修復(fù)。
北京市大興區(qū)人民法院。
起訴人:
起訴狀裝修合同違約篇九
上訴人(一審被告):江蘇飛龍裝飾工程有限公司,法定代表人:地址:江蘇省徐州市中山北路4號,聯(lián)系電話:
被上訴人(一審原告):內(nèi)蒙古東達加和投資有限責(zé)任公司,法定代表人:趙永亮,地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)迎春北,聯(lián)系電話:
第三人:鄂爾多斯市亞升有限責(zé)任公司,法定代表人,地址:江蘇省鄂爾多斯市,聯(lián)系電話:
上訴人因排除妨礙糾紛一案,不服鄂爾多斯市達拉特旗人民法院于2012年10月10日作出的(2012)達民初字第2272號民事判決書,現(xiàn)依法提出上訴。
上訴請求。
請求依法撤銷原審法院判決,駁回被上訴人的訴訟請求。
事實與理由。
一、被上訴人是《達拉特旗錦園賓館項目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》實際受益人和使用人,故有付款的義務(wù)。
上訴人于2012月20日和2012年3月1日,先后與鄂爾多斯市亞升(以下簡稱亞升)有限責(zé)任公司訂立了《達拉特旗錦園賓館項目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》。根據(jù)上述合同的約定,上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進入工地施工至今。迄今為止已投資的300多萬元的裝飾標的物在被上訴人處。而被上訴人與亞升在上訴人不知情的情況下解除房屋租賃合同,因該租賃合同的解除并非自然到期,故被上訴人和亞升均無權(quán)利無償轉(zhuǎn)交裝修物。而根據(jù)添附物的處置原則,添附物應(yīng)當(dāng)歸產(chǎn)權(quán)人所有,但添附人(上訴人)應(yīng)得到補償,本案中,上訴人其行為是善意的,且涉案裝修施工所形成的裝潢添附物是在被上訴人規(guī)劃許可內(nèi),對被上訴人有充分利用價值。因此,被上訴人對涉案裝修施工工程所形成的裝修款有付款的義務(wù)。
二、涉案裝修施工合同正在履行過程中,被上訴人要求上訴人撤離工地,其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
上訴人于上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進駐場地開始裝修截,至今年6月,上訴人完成工程價款為3329661.31元?,F(xiàn)該項裝修工程尚未完工,該項裝修施工合同正在履行過程中,被上訴人在無任何理由的情況下通知上訴人撤離.工地,其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
三、一審法院判決要求上訴人撤離施工現(xiàn)場無事實和法律依據(jù)。
一審法院判決認為,上訴人飛龍公司占有租賃物的前提是其與第三人所簽訂的工程施工合同,而工程施工合同可以履行的基礎(chǔ)是第三人亞升公司與被上訴人簽訂的租賃合同,如果租賃合同被解除,則工程施工合同即失去了履行的權(quán)利基礎(chǔ),被告繼續(xù)占用原告房屋就失去了法律依據(jù),屬無權(quán)占有,其與第三人基于工程施工合同產(chǎn)生的糾紛應(yīng)另行解決。上訴人認為,被上訴人是《達拉特旗錦園賓館項目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》實際受益人和使用人,故有付款的義務(wù),而現(xiàn)被上訴人在該項工程尚未完工,被上訴人在未支付裝修款的情況下,機械理解合同相對性原理,屬于對法律的錯誤理解,上訴人有權(quán)要求繼續(xù)履行合同,一審法院判決要求上訴人撤離施工現(xiàn)場無事實和法律依據(jù)。
三、原審法院的判決違反了公平、公正的民法原則,有可能導(dǎo)致社會矛盾的激化。
本案中,如果僅僅因為被上訴人解除了與第三人的房屋租賃合同,而忽視上訴人以投入巨額裝修工程款基本事實,機械地認定該裝修款應(yīng)通過上訴人與第三人工程施工合同另行解決。而忽視該案中由裝修款轉(zhuǎn)化而成的添附物已歸產(chǎn)權(quán)人(即被上訴人)所有,被上訴人是裝修物的實際使用者和受益者,則無疑是違背了公平、公正的民法原則。
同時,上訴人進行裝修改造的`工程的現(xiàn)值達3329661.31元,而本案的現(xiàn)實情況是,被上訴人已解除其與第三人房屋租賃合同,被上訴人已實際接管和控制涉案標的物,而原審法院對這些基本案件事實熟視無睹,機械適用法律,有可能導(dǎo)致上訴人投入巨額裝修工程款所要無門。構(gòu)建社會主義和諧社會是當(dāng)前我國首要的社會發(fā)展戰(zhàn)略目標,一審法院的判決有可能導(dǎo)致包括農(nóng)民工工資在內(nèi)的工程款所要無門,更有可能導(dǎo)致特定社會矛盾的激化。
綜上,上訴人認為一審法院的判決在認定事實及適用法律上均存在錯誤。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》之規(guī)定,特提起上訴,請求人民法院依法改判,以維護上訴人的合法權(quán)益。
此致
鄂爾多斯市中級人民法院。
上訴人:xxx。
xx年xx月xx日。
原告:廣州市*有限公司,住所地廣州市*,組織機構(gòu)代碼*。
法定代表人:*,總經(jīng)理。
被告:溫州*有限公司,住所地溫州市*,組織機構(gòu)代碼*。
法定代表人:*,董事長。聯(lián)系電話:*。
訴訟請求:
二、本案訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由:
年12月8日,被告將甌海*廠房防腐工程發(fā)包給原告,并與原告簽訂了《*廠房防腐施工合同》,合同約定:施工面積約為1350㎡,總工程價約為100000元,按實際施工面積結(jié)算工程款。在原告施工過程中,被告又增加了*廠房三樓、四樓的地坪防腐工程。合同對如何支付工程款作了約定:1、合同簽訂后,被告向原告支付總款30%作為合同定金;2、工程全部完成,經(jīng)現(xiàn)場驗收合格,核對施工數(shù)量,被告向原告付清工程款65%,余下5%質(zhì)量保證金,待保修期滿一年后,一次性付清。合同中明確約定工程保修期為壹年,保修期自竣工驗收簽字之日起計。合同簽訂后,被告支付了5萬元的定金。2012年2月21日,被告驗收了該工程,并對原告實際施工面積和工程總價款都予以了簽字確認。原告實際施工防腐面積為3237.7㎡,工程總價款為256409元。時至今日,該工程的保修期早已屆滿,但被告分文未付余下工程款206409元。原告曾多次催討該款項,但被告均以各種理由推脫,至今未付。
起訴狀裝修合同違約篇十
甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)。
甲方將工程承包給乙方,依據(jù)《xxx合同法》,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特簽訂本合同,以共同信守和履行,門窗裝修合同書。
包工包料,制作安裝。
自年月日至年月日止,共計天。若出現(xiàn)停電或氣候原因影響施工,工期可做相應(yīng)順延。
本工程實行固定單價元/平方米,工程量平方米,總造價約元。工程交工時,以實際發(fā)生并雙方測量認可的工程量結(jié)算。
乙方進場甲方付工程款;門窗框安裝完甲方付工程價款的;工程完工甲方付工程款。
1、材料要求:型材玻璃:鋼襯。
2、安裝要求:按國家和行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量評定標準、施工技術(shù)驗收規(guī)范、甲方提供的施工圖標準。
甲方對乙方產(chǎn)品的加工及施工過程進行檢查監(jiān)督,乙方必須予以配合。
該工程的保修期為壹年,保修期從竣工綜合驗收合格并取得驗收合格證之次日算起。
1、甲方有對該工程檢查、質(zhì)量認可、工程量確認的權(quán)利。
2、甲方有對乙方施工現(xiàn)場進行管理的權(quán)利。
3、甲方有提供乙方施工圖紙并且及時提供設(shè)計變更的義務(wù)。
4、甲方有協(xié)調(diào)乙方與樓體施工隊的工作協(xié)調(diào)的義務(wù)。
5、甲方有提供給乙方施工電源、水源的義務(wù)。
6、甲方有對乙方所報送的樣品和分部工程及時確認及驗收的義務(wù)。
1、乙方有按合同的規(guī)定催要工程款的權(quán)利。
2、乙方有按合同內(nèi)容及相關(guān)標準按時進行施工的義務(wù)。
3、乙方有自行承擔(dān)現(xiàn)場材料和成品的維護、安裝后工程的安全保管的義務(wù),且承擔(dān)由此發(fā)生的費用。
4、乙方有在保修期內(nèi)及時進行維修的義務(wù),并承擔(dān)相應(yīng)的費用。
1、甲方有對門窗進行變更的權(quán)利,但必須以書面形式通知乙方。
2、如果因甲方的變更給乙方造成經(jīng)濟損失的,該費用由甲方承擔(dān)。
3、因甲方提供的設(shè)計變更若造成工期延長,則合同工期相應(yīng)順延。
1、甲、乙雙方不能按合同約定的計劃進度實施時,甲乙雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,解決結(jié)果形成書面紀要。
2、若爭議雙方,協(xié)商不成可申請人民法院裁決。
本合同一式兩份,具有同等的法律效力,甲乙雙方各持一份。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
代理人:代理人:
起訴狀裝修合同違約篇十一
住所:_________________。
法定代表人:_____________電話:_____________。
被告:_________________有限公司。
住所:_________________。
法定代表人:_____________電話:______________。
訴訟請求:_________________。
1、支付設(shè)計費__________元及逾期支付的利息__________元;。
3、本案訴訟費由被告承擔(dān)。
事實和理由:_________________。
__________年_____月_____日,原告和被告簽訂了一份《_____工程設(shè)計合同》,約定設(shè)計費金額為人民幣__________元,付款日期為我院全部完成設(shè)計圖紙交付被告之時,并約定逾期付款按每日_____%支付違約金。合同簽訂后,我院已按約定履行了全部合同義務(wù),而被告卻未按合同完全履行義務(wù),僅陸續(xù)支付__________元,尚欠設(shè)計費__________元至今未付。經(jīng)催要未果,故原告訴至貴院,請求支持原告的.訴訟請求,以維護原告的合法權(quán)益。
此致
___________人民法院。
具狀人:_________________設(shè)計院(蓋章)。
法定代表人:_________________(簽章)。
__________年_____月_____日。
起訴狀裝修合同違約篇十二
原告:
身份證號:
被告一:
身份證號:
被告二:
身份證號:
訴訟請求:
1、判令被告償還原告借款人民幣______元、及違約金_____元。(違約金為每天____%本金計算,從_____年______月_____日起計至被告付清全部款項之日止,現(xiàn)暫計至_____年______月_____日)。
2、判令被告對上述款項的清償承擔(dān)連帶責(zé)任。
3、判令兩被告承擔(dān)本案全部訴訟費用。
事實和理由:
_____年______月_____日,第一被告因經(jīng)營用款,向原告借款人民幣_____元。雙方約定借款期限為_____年_____月____日日至_____年_____月____日,若逾期還款則應(yīng)每天支付本金____%的違約金。
為保證還款,第二被告同意對以上借款及違約金提供連帶責(zé)任保證,但是,在借款期限屆滿后,經(jīng)原告多次催討,兩被告都拒絕償還借款。
因此,為維護原告合法權(quán)益,特向貴院提起訴訟,請求貴院判如所請。
________人民法院。
起訴人:_________。
_____年_____月____日。
起訴狀副本____份;
證據(jù)材料副本____份。
起訴狀裝修合同違約篇十三
本合同雙方當(dāng)事人:。
承包方(以下簡稱乙方):名稱。
1工程地點。
2工程承包方式:包工包料。
3工程期限____天。
開工日期_____年_____月______日
竣工日期_____年_____月______日
4雙方商定,本工程的價款為人民幣(大寫)___________元。首付,第二次付元。
5工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。6本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗收合格簽字后,即填寫工程保修單。
7工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。
8凡因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的損失。
9因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的損失。
10本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
11甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:乙方:。
起訴狀裝修合同違約篇十四
編號:甲方:乾安縣德譽仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人簽公章:
根據(jù)^v^務(wù)院令第590號《國有土地上房屋征收與補償條例》和《松原城市房屋拆遷管理辦法》規(guī)定,甲方和乙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就房屋征收與補償安置達成如下協(xié)議:
第一條:被征收房屋基本概況。
第二條:補償方式。
乙方自愿選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換方式進行補償。
一、房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換:
甲方將座落在祥瑞家園的2套新建樓房作為與乙方產(chǎn)權(quán)調(diào)換的房屋。
1、住宅樓位于祥瑞家園6號樓東數(shù)1單元401室(邊樓樓)房屋的總樓層數(shù)為六屋,戶型為一梯兩戶,房屋朝南,房屋號:建筑面積85平方米。
2、住宅樓位于祥瑞家園4號樓,一層西數(shù)第四門,南北通透,建筑面積78平方米。
二、回遷樓房標準。
起訴狀裝修合同違約篇十五
二:b公司地址:電話:法定代表人:案由:金融借款合同糾紛訴訟請求:
1、判令被告一支付原告貸款本金30,000,000元,截至________年____月____日的利息共計100,000元(按xx行同期利率計算)。
2、判令被告二對以上訴訟請求承擔(dān)連帶責(zé)任。
二),雙方約定被告二為上述借款提供保證擔(dān)保,但沒有明確保證方式。合同簽訂后,原告于________年____月____日通過xx行轉(zhuǎn)賬的方式將3000萬元打入了被告一的賬戶。借款到期后,原告多次催還,但被告一以各種理由進行拖延和推搪,至今未清償其所欠原告的借款。同時原告也致函被告二,請求其代被告一償還借款,但被告二卻拒絕償還。原告認為,原、被告之間簽訂的《借款合同》和《保證合同》是合法有效的,原告已按合同的約定向被告一支付了借款,但借款到期后,被告一卻未能清償,被告二也拒絕承擔(dān)保證責(zé)任,二被告的.行為是嚴重的違約行為。根據(jù)《xxx民法典》第十九條的規(guī)定,當(dāng)事人對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的,按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任,因此,二被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。綜上所述,原告為了維護自身的合法權(quán)益,根據(jù)《xxx民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起民事訴訟,希依法公判。此致人民法院具狀人:xx行法定代表人:________年月____日附:
1、本狀副本1份;。
2、書證5份。
起訴狀裝修合同違約篇十六
發(fā)包方:
承包方:
發(fā)包方承包方于______年___月________日簽訂了《______工程裝飾施工合同》(合同編號:______________,以下簡稱“施工合同”),因__________原因,經(jīng)雙方協(xié)商一致,就解除施工合同事宜,簽訂本協(xié)議。
第一條雙方一致同意解除施工合同,施工合同于______年___月________日解除。
第二條施工合同解除后,對于已經(jīng)施工的工程,雙方同意(描述對于已經(jīng)施工的內(nèi)容、工程材料、臨時設(shè)施等的處理方式等內(nèi)容)。
第三條(描述工程款、已付款項等的處理方式)。
第四條(描述一方對合同解除的過錯,是否需要向?qū)Ψ竭M行補償、補償費費用是多少,如何支付等內(nèi)容)。
第五條因本協(xié)議所引發(fā)的爭議,雙方協(xié)商解除不了的,可向某某仲裁委員會進行仲裁(或者約定有利于己方的訴訟法院)。
第六條本協(xié)議一式____份,每方各執(zhí)____份。
發(fā)包人:___承包人:
法定代表:___法定代表人:
委托代理人:___委托代理人:
簽訂地點:
簽訂日期:
起訴狀裝修合同違約篇十七
甲方:
乙方:
甲方的計算機信息機房工程及其設(shè)備安裝工程項目,確定乙方為施工安裝單位,根據(jù)《^v^合同法》,雙方本著互惠互利的原則,經(jīng)多次洽商,達成如下合同:
工程概況:
本工程主要包括系統(tǒng)計算機機房裝修.機房設(shè)備的提供安裝調(diào)試.及其工程。
項目名稱:
承包范圍。
系統(tǒng)工程設(shè)計.施工.及設(shè)備材料供應(yīng)。
施工地點。
本合同遵循的技術(shù)規(guī)格和標準及優(yōu)先原則:
質(zhì)量合保證。
乙方須承諾,本工程中所選用的材料及設(shè)備均嚴格按照本合同材料及設(shè)備清單中所列出的產(chǎn)地和數(shù)量去選項購,并須獲得甲方的認可和支持,以確保本工程符合以上標準。
第二章甲乙雙方的責(zé)任。
甲方的責(zé)任:
1)負責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場各工種間的配合。
2)負責(zé)對工程施工進度及質(zhì)量進行檢查.監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時提出并通知乙方及時糾正.
3)向乙方提供滿足施工用水,電及相應(yīng)的辦公條件及堆放材料的庫房。
4)對乙方提供的各種技術(shù)文件,資料保密,不以任何形式擴散給第三者。
乙方的責(zé)任:
1)負責(zé)本系統(tǒng)工程施工圖紙設(shè)計。
2)負責(zé)按合同規(guī)定施工,確保工程進度,按照甲施要求完成各項工作。
3)負責(zé)按照經(jīng)過甲方審批過的施工設(shè)計圖和有關(guān)規(guī)范施工,確保工程質(zhì)量。
4)負責(zé)成品交驗前的保護,保養(yǎng)。
5)做好施工記錄.隱蔽工程記錄,并匯集施工技術(shù)資料。
6)負責(zé)辦理有關(guān)手續(xù),并確保系統(tǒng)按期驗收使用。
7)負責(zé)培訓(xùn)甲方使用和管理本系統(tǒng)的技術(shù)人員。
8)乙方進場施工人員必須服從甲方的統(tǒng)一管理,如違反甲方管理制度,視情節(jié)予以處罰直至清退出場。
9)做好施工組織管理,保持現(xiàn)場清潔,器材堆放整齊并及時清理現(xiàn)場垃圾,做到文明施工。
10)做好現(xiàn)場人員的安全培訓(xùn)工作,現(xiàn)場施工嚴格遵守甲方及地方安全部門的多項管理制度,乙方發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行負責(zé)。
第三章材料及設(shè)備。
材料及設(shè)備到達目的地為工地現(xiàn)場。
裝修材料10天內(nèi)交貨,設(shè)備7天交貨。本項目施工時間為30個工作日;
所有材料均由乙方組織采購,甲方須提供一封閉場所供乙方保管材料使用。
材料.設(shè)備除甲方另有書面變更要求外,均須按投標報價中所列產(chǎn)品型號.產(chǎn)地進行采購。
第四章合同價款。
合同總價為:
計人民幣:元整。
合同總價包括附件的設(shè)備清單所列設(shè)備.系統(tǒng)的安裝調(diào)試及其運保費.稅金等所有的相關(guān)費用。
第五章付款方式。
合同簽定后一周內(nèi),甲方需向乙方支付合同總價的30%作為備料款,計人民幣元整。
乙方工程施工完畢,驗收合格,正常使用后,甲方支付至所有款項90%的竣工款,乙方工程價款計人民幣:(以最后決算為實際價格)。剩余10%作為質(zhì)保金,工程驗收1年付清。
甲方支付給乙方的工程款項,乙方必須開具有效的正式的工程安裝發(fā)票,給甲方入帳。
第六章工期。
本合同甲乙雙方簽定之日起,乙方即開始進行施工準備工作。
根據(jù)甲方的施工進度安排施工工作。______年____月____日開始施工。
乙方的施工計劃安排需經(jīng)甲方書面確認后方可執(zhí)行;甲方原因造成的停工及工期延誤,乙方必須當(dāng)日向甲方提出書面報告以供審批;甲方須在48小時內(nèi)予以書面答復(fù),若逾期不予答復(fù),則表示甲方同意乙方的報告。
第七章設(shè)計變更。
甲方因變更設(shè)計時,應(yīng)書面通知乙方;乙方按規(guī)定需變更時,應(yīng)由甲方簽證,竣工時按工程量增減的簽證進行調(diào)整和結(jié)算,未經(jīng)甲方代表確認的變更無效,不可作為結(jié)算依據(jù)。
第八章工程驗收。
工程完成后,乙方提交工程竣工報告,七日內(nèi)由甲.乙雙方對工程進行驗收。
工程驗收時,乙方應(yīng)向甲方提供本系統(tǒng)全套工程設(shè)計.施工文件及圖紙,并提供全套電子管理文檔。
按國家和地方當(dāng)局的相關(guān)施工規(guī)范,驗收規(guī)范和標準作為驗收依據(jù)。
甲方需在三日日內(nèi)驗收完畢,并在驗收報告單據(jù)上簽字蓋章。
若經(jīng)確定為不合格工程,則乙方應(yīng)及時修正,并直至工程驗收合格。
第九章保證及處罰。
乙方保證本系統(tǒng)中所使用的所有產(chǎn)品免受第三方提出關(guān)于侵犯其專利權(quán).商標權(quán)或工業(yè)設(shè)計權(quán)的起訴。
乙方保證本系統(tǒng)的設(shè)計.施工.驗收.開通.正常使用。
乙方保證按照甲方施工進度安排完成各項工作,如逾期,每天按工程款的支付違約金。
乙方保證在本系統(tǒng)保修內(nèi)提供4小時快速響應(yīng),24小時內(nèi)現(xiàn)場服務(wù)。
起訴狀裝修合同違約篇十八
法定代表人:
地址:山西省祁縣喬家堡村。
乙方:
2014年5月1日,乙方在山西民俗博物館旅游期間,乙方所有的xx牌照xx汽車在甲方停車場停車期間,車內(nèi)物品筆記本電腦一臺丟失,現(xiàn)甲乙雙方充分協(xié)商后自愿達成如下協(xié)議:
一、甲方自愿補償乙方電腦損失費人民幣。
二、甲方補償后,乙方保證就此事不再以任何形式、任何理由向甲方提出任何賠償費用要求。
三、本協(xié)議為雙方平等自愿協(xié)商的結(jié)果,是雙方真實意思表示,且公平合理。
四、本協(xié)議內(nèi)容甲乙雙方已經(jīng)全文閱讀且理解無誤,甲乙雙方明白違反本協(xié)議所涉及后果,甲乙雙方對此協(xié)議處理結(jié)果表示完全滿意。
五、本協(xié)議書一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字或按手印后生效,雙方代表人應(yīng)以此為據(jù),全面切實履行本協(xié)議,不得再以任何理由糾纏。
甲方:乙方:
年月日年月日。
起訴狀裝修合同違約篇十九
地址:南平市工業(yè)路x號。
聯(lián)系電話:
被告:泉州市xx廣告有限公司。
法定代表人:xx。
地址:泉州市豐澤區(qū)田安路金帝商廈x樓。
聯(lián)系電話:xx。
訴訟請求。
2本案訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實和理由。
xxx4年10月10日,原、被告雙方就原告委托被告發(fā)布戶外廣告一事簽訂了一份《廣告合同》(以下簡稱“合同”)。合同約定,廣告發(fā)布時間為xxx4年10月20日-xxx7年10月20日,廣告發(fā)布費共計人民幣4xxx00元。合同簽訂后,原告依約履行了全部義務(wù)并支付了全部廣告發(fā)布費用共計4xxx00元。但在此過程中,被告卻未能全面履行自己的合同義務(wù),xxx7年6月被告未經(jīng)原告同意擅自撤下了原告委托其發(fā)布的戶外廣告。根據(jù)合同第八條第三款的約定,合同解除后,未履行的,終止履行,已經(jīng)履行的,甲方(即“原告”)有權(quán)要求返還定金和終止履行期間的廣告發(fā)布費。
原告認為,被告擅自提前停止發(fā)布廣告的行為已經(jīng)嚴重違背了雙方訂立的合同之約定,已經(jīng)構(gòu)成了違約,并給原告造成了較大的經(jīng)濟損失。為此,原告特提起訴訟,請求貴院依法判如所訴,以維護原告的合法權(quán)益。
此致
豐澤區(qū)人民法院。
具狀人:xxxx人xxx8年1月21日。
起訴狀裝修合同違約篇二十
大家有寫過展廳裝修合同嗎?展廳裝修的輔助區(qū)域中包括休息室,蘊藏室等等。我們不單單要看展廳裝修是否好看,我們更應(yīng)該看展廳的設(shè)計是否方便使用。下面是小編為大家收集有關(guān)于裝修合同甲方違約金,希望你喜歡。
委托方(甲方):__________________________。
承接方(乙方):__________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況。
1.工程地址:________________________________;。
2.居室規(guī)格:________________________________;。
總計:施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.工程開工日期:______年______月______日
5工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天。
第二條:工程價款。
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
第三條:質(zhì)量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準,雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
第四條:付款方式。
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方付清工程價款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第五條:違約責(zé)任。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第六條:合同的變更和終止。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第七條:合同生效。
1.本合同由雙方蓋章,簽字后生效。
2.本合同一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
委托方(甲方):__________________________。
承接方(乙方):__________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況。
1.工程地址:__________________________;。
2.居室規(guī)格:房型類型為磚混框架3層,總計施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容:內(nèi)墻磚、地板磚、木地板鋪設(shè),內(nèi)墻白灰掛灰,門窗燈飾安裝,衛(wèi)生間潔具安裝,廚房、衣柜安裝。詳見施工圖。
4.委托方式:____________________________;。
5.工程開工日期:________________________;
6.工程竣工日期:________________________;
工程總天數(shù):___________________________。
第二條:工程價款。
工程價款(金額大寫)__________元,詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款____________元;。
2、工時費____________元;。
3、施工清運費____________元;。
4、搬卸費____________元。
第三條:質(zhì)量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)。
1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
3.甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的______%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
第五條:付款方式。
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付______%工程材料款和施工工費的______%;當(dāng)工期進度過半(____________年_________月________日),甲方即第二次付施工工費的______%.剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條:工程工期。
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的______%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的______%作為誤工費支付給乙方____________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責(zé)任。
第七條:工程驗收。
工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
第八條:其他事項。
1.甲方責(zé)任。
必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2.乙方責(zé)任。
負責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。
第九條:違約責(zé)任。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第十條:爭議解決。
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止。
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的______%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
第十二條:合同生效。
1.本合同經(jīng)雙方蓋章,簽字后生效。一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(發(fā)包方):_________________________。
乙方(承包方):_________________________。
第一條工程概況。
1.1工程地點:_________________________________________________。
1.2住房結(jié)構(gòu):_________________________________,施工面積_________平方米。
1.3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)。
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
第二條施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
3施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條甲方權(quán)利義務(wù)。
1開工前提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;。
2參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;。
5因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責(zé)任,由甲方找被乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。
第四條乙方權(quán)利義務(wù)。
1施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;。
3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;。
7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8乙方施工應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造;。
9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;。
第五條材料的提供。
4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場。
第六條工期延誤。
2甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;。
3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第七條質(zhì)量標準。
(1)乙方必須按照設(shè)計文件和國家現(xiàn)行的技術(shù)標準、規(guī)范進行施工。
(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標準驗收。
(3)凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程,乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工,達到工程質(zhì)量驗收標準。返工后仍達不到的,由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。由于甲方原因達不到工程質(zhì)量標準的,由甲方承擔(dān)返工責(zé)任及經(jīng)濟支出。
第八條工程驗收和保修。
1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;。
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;。
2保修。
(1)工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結(jié)算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)。
(2)在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第九條工程款支付方式。
1竣工驗收后_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
3雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
第十條違約責(zé)任。
11.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償。
11.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責(zé)修理,所需修理費用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
11.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。
第十一條附則。
12.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
12.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。
12.4合同履行完后自動終止。
12.5本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證,以保護合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
12.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
甲方(委托方):________________________。
乙方(施工方):________________________。
為規(guī)范裝飾裝修施工,保護雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護-法》》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況。
1.裝飾施工地點:_____________________________________________。
2.建筑__________結(jié)構(gòu),建筑面積___________平方米。
3.裝飾施工內(nèi)容:詳見施工圖,工程預(yù)算書。
4.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
5.本工程由__________設(shè)計。
6.工期:工程期限_____________天,從____________年_________月________日開工至____________年_________月________日竣工。
如遇審批有關(guān)事項,按委托人到相關(guān)職能部門辦妥備案手續(xù)之日起計算。
二、工程價款及結(jié)算方式。
1.總價款:(大寫)________________元(其中:設(shè)計費____元,管理費(____%)元,稅金(____%)元。)經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后____天內(nèi)開工前,甲方支付總價款的____%,計_______元。泥工進場前或____年____月____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元;木工進場前或____年_____月_____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元;油漆工進場前或_____年____月____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元:其余款項為本工程尾款。第三次付款時,甲乙雙方應(yīng)對已變更項目的工程和工程量進行核實和計算。并按合同比例進行支付和收款。尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后一周內(nèi)一次付清。
三、施工準備及雙方的義務(wù)。
(一)甲方工作。
1.甲方開工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案:確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2.甲方應(yīng)在開工前______天,向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4.指派________為甲方代表,負責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
(二)乙方工作。
1.對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2.指派為________乙方代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準,不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)。
1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》。
本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標準,有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2.乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》。
乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的雙倍補償經(jīng)甲方。
乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
五、安全生產(chǎn)。
甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現(xiàn)場地應(yīng)符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負責(zé)賠償:屬乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。
乙方在施工期間應(yīng)加強安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責(zé)。
六、施工內(nèi)容和工期變更。
在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四),方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
七、工程質(zhì)量及竣工驗收辦法。
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《________________市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標準。
2.裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標準。
3.由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5.甲方對工程存在的問題應(yīng)及時向乙方工程負責(zé)人反映投訴,以免造成更大返工或損失。
6.乙方應(yīng)及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)(見附件五《工程質(zhì)量驗收單》),甲方不能按預(yù)約規(guī)定時間日期參加驗收,由乙方組織人員驗收,甲方應(yīng)予書面承認。
工期竣工后,乙方應(yīng)及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內(nèi)進行驗收。
八、違約責(zé)任。
1.本合同簽訂生效后,甲方雙方應(yīng)履行合同規(guī)定的各項條款(包括經(jīng)雙方確認的合同附件、預(yù)算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價的10%的違約金,并承擔(dān)因此造成的其他經(jīng)濟損失。
2.甲方未辦任何手續(xù),要求乙方改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并承擔(dān)損失。
3.未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。
九、工程保修。
1.凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2.由于乙方原因造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修。
3.由于甲方使用不當(dāng)造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。
4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
十、住宅室內(nèi)裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的,可以通過協(xié)商或者調(diào)解解決,不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,由法定質(zhì)栓機構(gòu)進行檢驗,費用由責(zé)任方承擔(dān)。
十一、本合同一式____份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設(shè),訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點:________________________________________。
二、形式結(jié)構(gòu):________________________________________。
三、工程項目:
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設(shè)________瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛(wèi)生間墻面________鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪________瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設(shè)________瓷磚,要求平整。
2、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應(yīng),乙方負責(zé)施工。
五、質(zhì)量標準:施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,______個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責(zé)無償返工維修。
六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費________元人民幣。
八、合同生效:本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
【本文地址:http://www.mlvmservice.com/zuowen/11302171.html】