合同具有法律約束力，一旦違約可能會導致法律責任。合同的簽署應該經過雙方的知情和自愿，確保合同的有效性。接下來，我們一起來看看一些成功的合同案例，以進行參考和學習。
酒店賓館裝修合同協(xié)議書篇一
委托代理人：_____________營業(yè)執(zhí)照號：_____________。
本工程設計人：_____________。
施工隊負責人：_____________。
依照有關法律，法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1工程地點：________________________________。
2工程內容及做法（詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。
3工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。
承包人包工，包料（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表）；
承包人包工，發(fā)包人包料（詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表）。
4工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
5合同價款：本合同工程造價為（大寫）：_________________________元（詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。
第二條工程監(jiān)理。
若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名，單位，聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：
發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人，承包人各一份（詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費（大寫）______元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內）。
第四條發(fā)包人義務。
2提供施工期間的水源，電源；
3負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系；
5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；
6參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場，竣工驗收。
第五條承包人義務。
2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上，下水管道的暢通；
4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第六條工程變更。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期（見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單）。
第七條材料的提供。
2由承包人提供的材料，設備（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第八條工期延誤。
1對以下原因造成竣工日期延誤，經發(fā)包人確認，工期相應順延：
工程量變化和設計變更；
不可抗力；
發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
2因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。
3發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第九條質量標準。
雙方約定本工程施工質量標準：_________________________________。
施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
第十條工程驗收和保修。
1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。
2工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續(xù)（詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單）。
3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單）。
第十一條工程款支付方式。
1雙方約定按以下第____種方式支付工程款：
工程進度過半指：_____________________________________________________。
其他支付方式：____________________________________________________。
2工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結，并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見附表9：_____________家庭居室裝飾裝修工程結算單）并簽字，發(fā)包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
3工程款全部結清后，承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條違約責任。
1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
2未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。
3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
4發(fā)包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金____元。
5由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。
第十三條合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由有關部門調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
（一）提交________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院提起訴訟。
第十四條幾項具體規(guī)定。
1因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點，發(fā)包人負責支付垃圾清運費用（大寫）________元（此費用不在工程價款內）。
2施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發(fā)包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。
3施工期間，承包人每天的工作時間為：_____________上午____點___分至___點___分；下午___點___分至___點___分。
第十五條其他約定事項：__________________________________________________________________________________________。
第十六條附則。
1本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
2本合同簽訂后工程不得轉包。
3本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，____________部門____份。
4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
日期：_____________日期：_____________
酒店賓館裝修合同協(xié)議書篇二
發(fā)包人:承包人:。
住所:住所:。
委托代理人:營業(yè)執(zhí)照號:。
電話:法定代表人:電話:。
bp機號:委托代理人:電話:。
本工程設計人:電話:。
施工隊負責人:電話:。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律,法規(guī)的規(guī)定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等,自愿,協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:。
第一條工程概況。
1.1工程地點:___________________.
1.2工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表.附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表).
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式.
(1)承包人包工,包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);。
(3)承包人包工,發(fā)包人包料(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表).
1.4工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日.
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單).
第二條工程監(jiān)理。
若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名,單位,聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人.
第三條施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).
第四條發(fā)包人義務。
4.2提供施工期間的水源,電源;。
4.3負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;。
4.6參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場,竣工驗收.
第五條承包人義務。
5.2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;。
5.3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上,下水管道的暢通;。
5.4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場.
第六條工程變更。
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單).
第七條材料的提供。
7.2由承包人提供的材料,設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗.
第八條工期延誤。
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經發(fā)包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況.
8.2因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延.
8.3發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延.
8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延.
第九條質量標準。
雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________.
施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔.
第十條工程驗收和保修。
10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:。
(1)_________________________;。
(2)_________________________;。
(3)_________________________.
承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單).
10.2工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單).在工程款結清后,辦理移交手續(xù)(詳見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單).
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月.驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單).
第十一條工程款支付方式。
11.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款:。
(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:。
--------------------------。
|支付次數(shù)|支付時間|支付金額|。
|------|--------|--------|。
|第一次|開工前三日|支付元|。
|第二次|工程進度過半|支付元|。
|第三次|雙方驗收合格|支付元|。
--------------------------。
工程進度過半指:________________________________________.
(2)其他支付方式:_______________________________________.
11.2工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關資料送交發(fā)包人.發(fā)包人接到資料后____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽字,發(fā)包人應在簽字時向承包人結清工程尾款.
11.3工程款全部結清后,承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票.
第十二條違約責任。
12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失.
12.2未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責.
12.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經濟損失.
12.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____元.
12.5由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延.
12.6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元.
第十三條合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決:。
(一)提交________仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院提起訴訟.
第十四條幾項具體規(guī)定。
14.1因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定的地點,發(fā)包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內).
14.2施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管.工程竣工驗收后,發(fā)包人負責提供新鎖____把,由承包人當場負責安裝交付使用.
14.3施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分.
第十五條其他約定事項:_____________________________________________________________________________.
第十六條附則。
16.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止.
16.2本合同簽訂后工程不得轉包.
16.3本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,____________部門____份.
酒店賓館裝修合同協(xié)議書篇三
甲方：（發(fā)包方）。
乙方：（承包方）。
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
第一條工程概況。
1．裝修施工地點：
_______月_______日。
3．本項工程預計費用______元人民幣。
第二條材料供應的約定。
1．甲方提供的材料。
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2．甲方采購供應的裝飾材料，均應用。
于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3．乙方提供的材料。
乙方供應的水電材料甲方應到現(xiàn)場驗收，如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質量及驗收的約定。
2．由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3．工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關安全生產和防火等的現(xiàn)場管理約定：
1．嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2．未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：
1.工程款付款方式：
驗收合格后付工程總款的50%,整體竣工驗收合格后付總工程余款20%。
2.乙方承包內容：
1）．水電開槽、布線、穿線、埋槽。
2）．所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)。
3）．水電施工的穿墻、打孔、切割。
4）．開關面板安裝。
5）．小五金、馬桶、的安裝。
6）．后期燈具的安裝。
3．工程結算方式：
按實結算：
總價結算：20元/平米（套內面積）。
第六條違約責任：
1．甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
2．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元違約金。
第七條糾紛處理方式：
因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決；當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除：
1．合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款10％支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2．施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條．其它約定：
1．雙方同意由第三方監(jiān)理（裝修監(jiān)理公司）進行協(xié)商工作。
在未經第三方監(jiān)理（裝修監(jiān)理公司）確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。
2．經過第三方監(jiān)理（裝修監(jiān)理公司）確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3．因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
4．甲方在入住前可以要求乙方5次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務費。
5．保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現(xiàn)場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
第十條附則。
（一）本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
（二）本合同簽訂后工程不得轉包。
（三）本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
（四）合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方簽字：乙方簽字（蓋章）：
年月日年月日。
酒店賓館裝修合同協(xié)議書篇四
合同。
附件:。
附表1—1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)。
附表1—2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(二)。
附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表。
附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單。
附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。
附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表。
附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙。
附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單。
附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單。
附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單。
附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單。
發(fā)包人(簽字):承包人(蓋章):。
法定代表人:。
委托代理人:。
年月日年月日。
-------------------------。
鑒證意見:。
鑒證機關(章)。
經辦人:。
-------------------------。
監(jiān)制部門:印制單位:。
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2
酒店賓館裝修合同協(xié)議書篇五
甲方的房屋_______幢需要裝修，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修，并將裝修成果交付甲方使用?，F(xiàn)經雙方友好協(xié)商達成下列協(xié)議：
一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，經甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯(lián)系，以確保工程質量和工期。
二、裝修施工地點：_______________。
三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每_______元/平方米。
四、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責。
五、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
六、本合同一式_______份，雙方各持_______份，均具有同等法律效力。
酒店賓館裝修合同協(xié)議書篇六
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協(xié)商，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、甲乙雙方于________年_______月_______日簽定的《裝修施工合同》即日終止。
二、甲方支付的設計定金人民幣_______元，首付工程款_______，兩項合計人民幣_______元。
三、乙方前期工程費用如下：
2.設計費：_______平方米_______元/方=_______元;。
3.拆墻及清運費：_______元;。
4.材料搬運費：_______元;。
5.兔寶寶材料約_______元;合計人民幣共：_______元;。
四、前期工程的水電、板材的`材料款及人工費由乙方負責，與甲方無關，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔支付，甲乙雙方互不要求工程的款項收取和退回。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：_______。
乙方簽字：_______。
日期：_______
酒店賓館裝修合同協(xié)議書篇七
根據國家法規(guī)政策和地方法規(guī)的有關規(guī)定，甲乙雙方在平等自愿、誠實信用和公平互利的基礎上，經協(xié)商一致，就甲方將擁有合法出租權的房屋出租給乙方事宜，訂立本合同。
一、出租房屋情況。
1.1甲方出租給乙方的房屋位于市區(qū)路號位置(以下簡稱該房屋)。該房屋實測建筑面積為平方米;乙方實際向甲方租賃的建筑面積為平方米，包括層至____層，停車位個。
該房屋的地形位置圖和平面圖見本合同附件(一)。
1.2甲方作為該房屋的所有權人或合法轉租人與乙方建立租賃關系。甲方保證房屋在本合同簽訂前不附有任何擔保物權和債權，房屋現(xiàn)狀不屬于違章建筑，符合政府規(guī)定的規(guī)劃、環(huán)保、衛(wèi)生、消防、建筑要求和標準，以及其他有關規(guī)定并已合法通過相關驗收;也未被法院或其他政府機構采取查封、扣押等強制措施。
1.3該房屋的公用或合同部位的使用范圍、條件和要求：現(xiàn)有裝修、附屬設施、設備狀況、水電煤等現(xiàn)有配套狀況和甲方同意乙方自行裝修和增設附屬設施的內容、標準及需要約定的相關事項，由甲乙雙方分別在本合同附件(二)總加以列明。甲乙雙方同意該附件和房屋交接但作為甲方向乙方交付該房和本合同終止時乙方向甲方返還該房的驗收依據(自然損耗和折舊完成、合理磨損除外)。
二、租賃用途。
2.1甲乙雙方同意，租賃該房屋作為酒店及酒店相關配套經營使用，并遵守國家和房屋所在地有關房屋使用和管理的規(guī)定。
2.2乙方保證，在租賃期內未征得甲方書面同意以及按規(guī)定須經有關部門審批而未核準錢，不擅自改變上述約定的房屋使用用途。
三、交付日期和租賃期限
3.1甲乙雙方約定，甲方于年月日(交房日)前向乙方交付該房屋。該房屋租賃期自年月日(起租日)起至年月日止共計年，甲方給予乙方免租金裝修期為個月，自年月日起至年月日止。如果經甲乙雙方協(xié)商調整交房日期的，起租日、付款日和租賃期限也相應順延。
3.2甲方應按本合同約定時間將全部租賃房屋交給乙方，并由甲乙雙方簽署房屋交接確認書(局部交房、交房存在主體結構或配套設施與合同約定不一致等問題均不視為完全交房，房屋交接確認書不作為完全交房依據;交房日自完全交房開始計算)。甲乙雙方簽署房屋交接確認書但不免除甲方出租房屋由于產權問題、房屋抵押、擔?；騻鶆占m紛應承擔的違約及賠償責任。
3.3租賃期限屆滿，甲方有權收回該房屋，乙方應如期返還。乙方需繼續(xù)承租該房屋的，則應于租賃期限屆滿前個月，向甲方提出續(xù)租書面要求，經甲方同意后重新簽訂房屋租賃合同。
3.4甲方承諾在本合同租賃期滿后，在同等條件下乙方享有對該房屋的優(yōu)先租賃權。
酒店賓館裝修合同協(xié)議書篇八
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
北京市工商行政管理局監(jiān)制。
20xx年三月修訂。
使用說明。
1、本市行政區(qū)域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發(fā)布時止。
2、工程承包方(乙方)，應當具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，和建設行政主管部門核發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質證書。
3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應當一式兩份，合同雙方各執(zhí)一份；凡在本市各市場內簽訂此合同的，應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執(zhí)一份)。
4、開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達施工現(xiàn)場開始運作視為開工。
5、竣工：合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成，經承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方驗收合格視為竣工。
6、驗收合格：承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續(xù)但發(fā)包方已入住使用的，均視為驗收合格。
7、工期順延：是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響后，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。
粘貼印花稅票處。
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
委托代理人(姓名)：民族：
住所：身份證號：
聯(lián)系電話：手機號：
承包方(以下簡稱乙方)：
營業(yè)執(zhí)照號：
住所：
法定代表人：聯(lián)系電話：
委托代理人：聯(lián)系電話：
建筑資質等級證書號：
本工程設計人：聯(lián)系電話：
施工隊負責人：聯(lián)系電話：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1.1工程地點：
1.2工程裝飾裝修面積:。
1.3工程戶型:。
1.4工程內容及做法(見報價單和圖紙)；
1.5工程承包，采取下列第種方式:。
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1.6工程期限日(以實際工作日計算);。
開工日期年月日;
竣工日期年月日。
酒店賓館裝修合同協(xié)議書篇九
甲方（發(fā)包方）：
乙方（承包方）：
甲方現(xiàn)把隆回縣卡西歐花園1#樓m38、m39門面樓的室內水電安裝工程承包給乙方，為明確雙方權利、義務和責任，確保工程質量及進度，經雙方友好協(xié)商，特簽訂以下條款，以便共同遵守執(zhí)行。
一、工程委托形式：包工不包料。
二、工程價款和結算的約定：
1、工程價款：按建筑面積7元每平方米計算。
2、工程款付款方式：布管線驗收合格后支付工錢的60%，水電整體完工驗收合格當天結算并支付剩余40%的工程款。
三、乙方承包內容：
（1）水電開槽、布管、穿線（電線、網線、電視線、電話線等）。
（2）插座、開關、燈具的安裝。
（3）小五金、廚衛(wèi)潔具的安裝。
（4）所有水電施工過程的垃圾整理裝袋。
四、對乙方要求：
（1）乙方需自備施工所需附屬工具如：人字梯、馬凳、鐵鍬等。
（2）密切配合樓房主體工程工人的工作，不得互相推諉。
（3）由乙方原因造成的需二次到現(xiàn)場與其它工種配合施工，乙方需在接到甲方通知后24小時內到場解決。
（4）工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品的保護，水電工程保修三年。
本合同經甲、乙雙方簽字后生效，簽訂后乙方不得將工程轉包。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字：乙方簽字：
**年月日**年月日。
酒店賓館裝修合同協(xié)議書篇十
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_________。
委托代理人：_________。
單位：_________。
住所地址：_________。
聯(lián)系電話：_________。
承包方(以下簡稱乙方)：_________。
法定代表人：_________。
注冊地址：_________。
聯(lián)系電話：_________。
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
1.1工程地點：_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。
1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);。
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
1.6工程內容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。
第三條材料供應。
3.2按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。
4.1本工程執(zhí)行_________(填建筑裝飾工程技術規(guī)程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
4.2本工程由_________方設計施工方案。
4.3甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4.5在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
4.6施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，申請由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。
5.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_________。
5.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表十：工程保修單)。
6.1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：
(3)竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款，乙方的業(yè)務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
6.2因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發(fā)票。
6.4竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格后_________年內沒有發(fā)生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
8.1本工程甲方委托監(jiān)理，應與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應履行的職責。
8.2本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監(jiān)理工程師應作出公正的處理。
8.3為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權利和義務。
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
9.1甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。
9.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式_________份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
9.3使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協(xié)議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。
乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：
10.1乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。
10.2乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。
10.3乙方代表易人，乙方應于易人前_________天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權利和義務。
11.1甲方應在開工前_________天，向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的`水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
11.2做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協(xié)調工作。
11.3如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù)，并承擔有關費用。
11.6參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、工程竣工驗收。
12.2嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;。
12.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;。
12.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
12.5參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
12.6指派_________為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。
12.7乙方應當提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期(見附表七：裝飾裝修工程變更單)。
第十四條工期延誤。
14.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化或設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
14.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
14.4因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
15.4由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
15.6由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
15.7甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
15.8乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
17.1合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款_________%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
17.2施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。
因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的_________地點，甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。
甲方：
18.1甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
18.2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方：
18.1乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
18.2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
21.1根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
21.2各方通訊地址如下：_________。
21.3一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
22.1本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
22.2本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴。
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第二十四條補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
委托代理人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
酒店賓館裝修合同協(xié)議書篇十一
轉讓方(甲方)：身份證號：
受讓方(乙方)：身份證號：
房東(丙方)：身份證號：
甲、乙、丙三方經友好協(xié)商，就賓館永久性轉讓事宜達成以下協(xié)議：
一、丙方同意甲方將自己位于市路號賓館轉讓給乙方使用，建筑面積為平方米；并保證乙方同等享有甲方在原有房屋租賃合同中所享有的權利與義務。
二、該賓館的所有權證號碼為，產權人為丙。丙方與甲方簽訂了租賃合同，租期到年月日止，月租為元人民幣。賓館交給乙方后，乙方同意代替甲向丙方履行該租賃合同，每月交納租金及該合同約定由甲方交納的水電費等各項費用，該合同期滿后由乙方領回甲交納的押金，該押金歸乙方所有。
三、賓館現(xiàn)有裝修、裝飾、設備在甲方收到乙方轉讓金后全部無償歸乙方使用，租賃期滿后不動產歸丙方所有，動產無償歸乙方(動產與不動產的劃分按原租賃合同執(zhí)行)。
四、乙方在年月日前一次性向甲方支付頂手費(轉讓費)共計人民幣大寫元，上述費用已包括甲方交給丙方再轉付乙方的押金、第三條所述的裝修裝飾設備及其他相關費用。甲方不得再向乙方索取任何其他費用。甲方剩余的房屋使用權歸乙方所有。
五、該賓館的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證已由甲方辦理，經營范圍為住宿，租期內乙方繼續(xù)以甲方名義辦理營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證等相關手續(xù)，但相關費用及由乙方經營引起的債權債務全部由乙方負責，與甲方無關。乙方接手經營前該飯店及營業(yè)執(zhí)照上所載企業(yè)所欠一切債務由甲方負責償還，與乙方無關。合同生效后乙方有權要求甲方注銷營業(yè)執(zhí)照和相關工商稅務登記手續(xù)，并重新以乙方名義辦理相關工商稅務登記手續(xù)。
六、乙方在接手經營后，可對飯店進行裝修和改造，相關費用乙方自理。
七、如因自然災害等不可抗因素導致乙方經營受損的與甲方無關，但因國家征用拆遷飯店，有關補償歸乙方。
八、如果合同簽訂前政府已下令拆遷飯店，甲方退償全部轉讓費，賠還乙方接手該飯店的裝修損失費。
九、本合同一式三份，三方各執(zhí)一份，自三方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
酒店賓館裝修合同協(xié)議書篇十二
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)。
依據《中華人民共和國合同法》以及其它有關法律法規(guī)，結合本市家庭住房，依據室內裝飾裝修特點，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況。
1、工程地點：遵義縣馬家灣。
2、工程內容及做法：按設計要求施工。
3、工程承包方式：雙方商定采取乙方包工包全部材料的方式進行承包。
4、工程期限：工程總工期為天。
開工日期：年月日竣工日期：年月日
5、合同價款：本合同工程造價為人民幣元整，不含燈具潔具。
第二條：1、本合同價為包工包料施工。
2、施工使用的材料為木工板、面板。
3、水電材料為ppr管和銅心玉蝶線。
第三條工程款支付方式。
簽定合同后，乙方購買部份材料(木料、地磚、管道)，進場后，甲方分階段付款。
附則：
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同經甲、乙雙方簽字生效。
3、本合同有效期為一年，一年內工程無質量問題則合同終止。
甲方：乙方：
地址：地址：
電話：電話：
合同簽定日期：年月日
酒店賓館裝修合同協(xié)議書篇十三
甲方：__________(委托方，以下簡稱甲方)。
乙方：__________(承接方，以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方根據甲方簽訂的《_______項目裝修總承包工程施工合同》，本著實事求是、友好協(xié)商的原則，甲方委托乙方對__________裝修項目進行維修保養(yǎng)，達成如下協(xié)議：
一、工程質量保修范圍和內容。
1、乙方在質量保修期內，按照《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔裝修施工合同中的甲方承包范圍內的工程質量保修責任。
2、凡屬于乙方原因造成的各部位的質量問題或其他缺陷及由于乙方維修造成業(yè)主的相關損失，均屬于乙方免費保修責任范圍;不屬于乙方責任(例如業(yè)主使用過程中自身人為損壞、第三者故意或非故意損壞等)，但是經雙方協(xié)商需要乙方施工的，乙方必須積極配合維修，費用由業(yè)主承擔。
二、工程內容及保修期。
雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規(guī)定，約定本工程的質量保修期以甲方通過工程驗收，完善整改意見并正式移交給業(yè)主，按照工程正式移交之日起計算，保修期限為_____年(特殊的見施工合同約定)。
三、維修費及質保金。
1、甲方委托乙方維修時的維修費用含：乙方維修人員的管理費、維修人工費、材料費及車旅費等相關費用;費用在其質保金中扣除。取費標準按當時市場價格及相關規(guī)定辦理。
2、質保金：乙方在維保期完后書面通知甲方，由甲方負責跟蹤追回質保金，乙方應協(xié)助和配合。
四、甲乙雙方責任。
1、甲方不得任意增加該施工承包合同之外的工程量予乙方。若需增加合同之外的工作量，需甲乙雙方共同協(xié)商，并簽署相關維修增項協(xié)議。
2、甲方需在工程交予乙方維修前，完善該工程的所有驗收和交接手續(xù)，并保證該工程質量的合規(guī)、合法性。
3、維修期間，甲方需積極配合乙方協(xié)調業(yè)主及物業(yè)管理人員關系，保證維修工作順利進行。
4、交接期間乙方必須安排專業(yè)人員陪同甲方交樓人員進行驗收移交。
5、發(fā)生緊急搶修事故的，乙方在接到事故通知后，應當2小時內到達事故現(xiàn)場搶修。
6、接到維修通知后，乙方必須實行第一時間先檢查維修，后論責任的服務原則。
7、因甲方或乙方的施工質量問題，導致業(yè)主退房、補償?shù)鹊娜控熑巍①M用，經第三方鑒定后，由責任方承擔。
8、乙方應建立回訪制度，即半年一次派專人與物業(yè)管理處、甲方一起，進行一次對業(yè)主的上門回訪，及時了解業(yè)主的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時登記處理，從而提高客戶滿意度。
9、對每一次維修完畢后，乙方必須填寫《工程維修派工單》，同時交一份給業(yè)主及管理處保留備案。
10、在維修期間，甲方必須指定維修聯(lián)絡人，與乙方、物業(yè)相關負責人對接，全力協(xié)助乙方維修服務工作，甲方維修聯(lián)絡人手機等通訊方式必須保持24小時通暢。否則因無法溝通導致經濟損失的，皆由甲方負責。
甲方維修聯(lián)絡人：__________聯(lián)系方式：_______________。
五、爭議。
甲、乙雙方在履行協(xié)議時發(fā)生爭執(zhí)，可以和解或要求有關主管部門進行調解。當事人不愿意和解、調解或和解、調解不成的，應向__________人民法院提起訴訟。
六、不可抗力。
不可抗力即雙方在簽署本協(xié)議前不可預見，在本協(xié)議履行時不可避免發(fā)生的自然災害或社會性突發(fā)事件，雙方可協(xié)商解決，并不承擔違約責任。
七、協(xié)議生效和終止。
1、協(xié)議生效期：甲、乙雙方有權簽字人簽字和加蓋公章(或合同專用章)后協(xié)議方可生效。
2、協(xié)議終止期：在雙方本協(xié)議執(zhí)行完畢后，協(xié)議終止。
3、乙方根據本協(xié)議相關規(guī)定單方解除本協(xié)議時，需書面通知甲方，甲方根據乙方所完成的工作情況對乙方實施補償。
八、本維修協(xié)議一式_____份，甲乙方雙方各持_____份，與裝修合同同具法律效力。
甲方：__________乙方：__________。
代表：__________代表：__________。
日期：__________日期：__________
酒店賓館裝修合同協(xié)議書篇十四
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同(2003版)。
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
合同編號：
北京市工商行政管理局監(jiān)制。
二00四年三月修訂。
使用說明。
1、本市行政區(qū)域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發(fā)布時止。
2、工程承包方(乙方)，應當具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，和建設行政主管部門核發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質證書。
3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應當一式兩份，合同雙方各執(zhí)一份;凡在本市各市場內簽訂此合同的，應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執(zhí)一份)。
4、開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達施工現(xiàn)場開始運作視為開工。
5、竣工：合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成，經承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方驗收合格視為竣工。
6、驗收合格：承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續(xù)但發(fā)包方已入住使用的，均視為驗收合格。
7、工期順延：是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響后，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。
粘貼印花稅票處。
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協(xié)議條款。
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
委托代理人(姓名)：民族：
住所：身份證號：
聯(lián)系電話：手機號：
承包方(以下簡稱乙方)：
營業(yè)執(zhí)照號：
住所：
法定代表人：聯(lián)系電話：
委托代理人：聯(lián)系電話：
酒店賓館裝修合同協(xié)議書篇十五
乙方：________________。
丙方：________________。
丁方：________________。
由于甲方辦公樓裝修需選擇裝修單位進行設計、施工，乙、丙、丁三方均是專業(yè)的裝修、設計單位。各方協(xié)商，達成如下合同：
一、_________年_________月_________日前，乙、丙、丁三方分別完成對甲方基本要求的調查了解，甲方配合乙方的工作。
二、_________年_________月_________日前，乙方應完成平面圖(布局)、效果圖的設計方案，及工程投資概算和經濟分析。
三、甲方在收齊三方的前條所述資料后_________日內決定所采納的方案。該方案可以是一方提出的方案，也可以是兩方或三方方案的結合。
四、按甲方最終確定的設計方案由設計方(或者采納設計方案比重較大的一方)制作施工圖。
五、按設計方的施工圖，由乙、丙、丁三家制作工程預算及工作量清單。
六、甲方在收到三方前條所述資料后_________日內確定一家負責裝修工程施工。施工合同另行簽定。
如設計方未被確定為施工方，設計方同意甲方無償使用其設計方案和施工圖;同時由施工方給予設計方適當補償，具體補償數(shù)額由施工方與設計方自行協(xié)商。
七、甲方不另支付設計費和施工圖制作費;施工方不得將其列入裝修成本。
八、本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，本合同一式肆份，肆方各執(zhí)壹份。
甲方：___________________。
乙方：___________________。
丙方：___________________。
丁方：___________________。
簽約日期：_______________
酒店賓館裝修合同協(xié)議書篇十六
經甲乙雙方友好協(xié)商，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、甲乙雙方于__年___月___日簽定的《裝修施工合同》即日終止。
二、甲方支付的設計定金人民幣______元，首付工程款______，兩項合計人民幣______元。
三、乙方前期工程費用如下：
1.水電安裝工程：______;。
現(xiàn)已完成工程按總價______元。
2.設計費：123平方米*25元/方=3075.00元;。
3.拆墻及清運費：527.15元;。
4.材料搬運費：330.00元;。
5.兔寶寶材料約6620元;。
合計人民幣共：______元;。
四、前期工程的水電、板材的材料款及人工費由乙方負責，與甲方無關，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔支付，甲乙雙方互不要求工程的款項收取和退回。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：乙方簽字：
日期：日期：
酒店賓館裝修合同協(xié)議書篇十七
發(fā)包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
經雙方平等自愿，協(xié)商一致的基礎上就裝修工程有關事宜達成以下幾點協(xié)議：
一、工程單位名稱地點：廠區(qū)辦公室。
二、承包方式：乙方包工包料。
三、工程施工：一至三層地面貼磚，樓梯踏步做油漆，衛(wèi)生間墻面貼磚、吊頂、小便池4只、蹲坑4只、格柵燈8只、墻面頂面做涂料、窗簾、防盜門1扇、防盜窗1扇，具體以報價單為準。
四、工程期限：開工日期：年月日至年月日。
五、工程總造價元(不含稅)。
六、協(xié)議簽訂后，乙方組織人員進場施工。
七、在施工中如甲方有需增加項目或減項目則應增補與相應減少所支費用。
八、付款方式：協(xié)議簽訂后即付30%(即________元)購置所需材料，工作量約過半支付30%(即__________元)，余款工程竣工后一次付清。
九、為了更快更好完成工程，甲方應配合乙方供電供水，工程款即時到位。
十、乙方必須遵守甲方廠區(qū)規(guī)章制度，做到文明施工。
十一、未盡事宜另行協(xié)商。
十二、本協(xié)議甲、乙雙方簽字生效，并具有法律效力，本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份，工程款付清后自行終止。
甲方(簽字)：
乙方(簽字)：
酒店賓館裝修合同協(xié)議書篇十八
甲方：
乙方：
經甲乙雙方商定，本著市場經濟原則，在公平、自愿、平等、互利的基礎上雙方協(xié)商議妥本協(xié)議以下各條款，共同監(jiān)督，嚴格遵守。
一、甲方義務：
1、甲方作為乙方戰(zhàn)略合作伙伴，需及時向乙方報備公司簽單信息；
二、乙方義務與責任：
三、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；
甲方公司：乙方公司：
公司代表：公司代表：
電話：電話：
地址：地址：
日期：日期：
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/11132535.html】
