合同是一種法律約束力強的文件,對于涉及交易、合作等方面都非常重要。如何起草一份完整清晰的合同是非常關(guān)鍵的。以下是小編為大家收集的合同范本,供大家參考。
商品房買賣合同解除協(xié)議書篇一
甲乙雙方于年月日簽定的區(qū)號樓單元號房屋《商品房買賣合同》,付款方式為按揭貸款方式。現(xiàn)因政府原因,銀行按揭手續(xù)暫時不能辦理,據(jù)此雙方達成如下補充協(xié)議,以資雙方共同遵守。
一、甲方在乙方交納積極辦理按揭保證金元及交付房屋所需全部費用后可以將房屋交付乙方使用,乙方取得所購房產(chǎn)全部鑰匙。
二、乙方在收到甲方辦理按揭的電話通知以后,乙方應(yīng)主動配合按揭工作,及時提供按揭所需材料。如因乙方原因?qū)е掳唇铱钕路叛诱`超過十個工作日,甲方有權(quán)沒收乙方元保證金。如因乙方原因?qū)ё园唇屹J款不能辦理,乙方應(yīng)在收到甲方書面通知之日起30天內(nèi)將購房款以現(xiàn)金的方式付清,否則,甲方有權(quán)解除合同,并收回房屋,由此而造成的損失由乙方自行承擔。
如在本協(xié)議簽定后月內(nèi)未能辦成按揭,應(yīng)視為不能辦理按揭。
三、如乙方積極配合,使得按揭款及時到位,甲方應(yīng)在三個工作日內(nèi)退還元保證金,否則按日追加10%的滯納違約金。
四、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)1份,本協(xié)議雙方簽字或蓋章生效。
甲方:_________________。
___________年___________月_________日。
乙方:_________________。
___________年___________月_________日_。
商品房買賣合同解除協(xié)議書篇二
聯(lián)系地址:_______________。
聯(lián)系電話:_______________。
買受人(下稱乙方):_______________。
身份證號碼:_______________。
聯(lián)系地址:_______________。
聯(lián)系電話:_______________。
甲乙雙方于________年________月________日簽訂《商品房買賣合同》(合同登記號:_______________,下稱“購房合同”)及相關(guān)文件,乙方購買甲方________號商品房(以下簡稱為該商鋪),現(xiàn)經(jīng)雙方本著自愿、平等、互利的原則協(xié)商一致,就解除該購房合同事宜達成協(xié)議如下:
一、甲、乙雙方自愿解除上述購房合同。自本協(xié)議生效之日起,雙方之間就該購房合同的爭議全部解決。
二、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后3個工作日內(nèi)持上述購房合同及其補充協(xié)議、收款收據(jù)原件等相關(guān)資料,向甲方辦理退房手續(xù)。
三、甲方應(yīng)于乙方辦理完畢退房手續(xù)后10日內(nèi)退還乙方全部購房款人民幣________元整(小寫________元)并無須支付利息。
四、甲乙雙方自愿協(xié)商解除購房合同,雙方就上述購房合同的簽訂以及已履行和未履行的權(quán)利義務(wù),均無任何異議,互不追究違約責任或要求賠償損失。
五、乙方應(yīng)配合甲方辦理購房合同注銷登記手續(xù),若乙方不能按時提交相關(guān)資料或提交資料不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩退還乙方所有款項。
六、本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。本協(xié)議一式肆份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份,政府相關(guān)部門留存壹份,均具同等法律效力。
甲方:_______________乙方:_______________。
商品房買賣合同解除協(xié)議書篇三
根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)規(guī)定,為明確商品房買賣雙方的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同并共同遵守。
一、商品房基本情況。
1.甲方依據(jù)________房許字第________號《商品房銷售許可證》將坐落在________市________區(qū)________路(街)________號(小區(qū))________號樓(總層數(shù)、用途、結(jié)構(gòu))________單元________層________室________廳________號(管理號________________)的商品房出售給乙方。
2.乙方購買商品房________套,建筑面積(大寫)________________平方米,(小寫)________________平方米。房屋建筑面積以________市房地產(chǎn)管理局實地測量后計算的測量結(jié)果為準。
3.乙方購買的商品房的土地使用權(quán)以(劃撥、出讓)方式取得,土地使用權(quán)年限至________年________月________日。
4.甲方于________年________月________日前將上述所列房屋交付乙方使用。
5.甲方出售的商品房除《商品房住宅使用說明書》所列設(shè)施外,還有等設(shè)施。
二、總價款及付款方式。
1.經(jīng)雙方協(xié)商一致,甲方同意將該商品房按建筑面積每平方米________元銷售給乙方,總價款(小寫)________________元,(大寫)________________元。
2.自本合同簽訂之日起________日內(nèi),乙方應(yīng)向甲方交付購房定金________元。
3.乙方可將購房款一次付清,也可分期付款。乙方一次性付款的,應(yīng)于________年________月________日付清全部房款;乙方分期付款的,其購房定金在第________次付款時沖抵,分期付款日期、金額為:
合同定額(元)。
付款日期
4.其中第_______期乙方申請????????款,付款期限屆滿金融機構(gòu)未批準貸款,且乙方無力支付該款項的,甲方應(yīng)在十五日內(nèi)將其已收取的房款返還乙方,本合同解除。如因一方故意造成貸款未獲批準,或乙方逾期不申請貸款,另一方有權(quán)要求對方承擔違約責任。
三、面積誤差。
該商品房交付時,實際建筑面積與合同約定面積誤差超過約定面積_______%時,乙方可選擇下列任一種方式處理:
2.乙方同意接受房屋。每平方米價格保持不變,房價款金額按實際建筑面積調(diào)整;
3.______________________________________________________________。
自本合同簽訂之日起十五日內(nèi),雙方應(yīng)持本合同到房地產(chǎn)市場管理部門辦理合同登記,同時鑒證或公證;稅費按國家規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔。如因一方原因造成另一方不能在規(guī)定時間內(nèi)辦理登記、鑒證或公證,另一方有權(quán)要求對方按房款的_______%賠償并有權(quán)要求解除合同。
五、質(zhì)量標準。
甲方交付的房屋需經(jīng)工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門驗收合格,同時必須實行《商品房住宅質(zhì)量保證》、《商品房住宅使用說明書》制度;凡未實行《商品房住宅質(zhì)量保證書》、《商品房住宅使用說明書》的住宅房屋,如因質(zhì)量問題與乙方發(fā)生爭議,由甲方承擔全部責任。
六、產(chǎn)權(quán)登記。
乙方應(yīng)于房屋交付三十日內(nèi)辦理房屋所有權(quán)登記,甲方應(yīng)予協(xié)助。
七、設(shè)計變更的約定_______預(yù)售商品房開發(fā)建設(shè)過程中,甲方對原設(shè)計方案做重大調(diào)整時,必須在設(shè)計方案批準后_______天內(nèi)書面通知乙方,乙方必須在收到該通知之日起_______天內(nèi)提出退房要求,或與甲方協(xié)商一致,簽訂補充協(xié)議。乙方要求退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起_______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按同期銀行貸款利率付給利息。
八、配套設(shè)施的承諾。
甲方承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期投入正常運行:
九、房屋的用途及公共設(shè)施的使用。
乙方的商品房僅作使用,乙方在使用期間不得擅自改變該商品房的房屋結(jié)構(gòu)和用途,除本合同及附件另有規(guī)定者外,乙在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享受與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施。
甲方不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共設(shè)施、公共用地的使用性質(zhì)。
1.甲方如因不可抗力的原因造成房屋停建、緩建,應(yīng)在_______日內(nèi)通知對方變更或解除合同。
2.在合同規(guī)定期限內(nèi),甲方未能按時交房或乙方逾期交付款項的,除應(yīng)承擔違約責任外,無權(quán)要求對方繼續(xù)履行合同;而守約方要求繼續(xù)履行的,對方必須履行。
商品房買賣合同解除協(xié)議書篇四
甲方(賣方):
乙方(買方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就房屋買賣達成如下協(xié)議:
一、標的物。
1.甲方所擁有的坐落于北京市號房屋,建筑面積為平方米,其現(xiàn)用途為自住。
2.甲方已于年月取得上述房屋的所有權(quán)證,房屋所有權(quán)證號為。
3.甲方已于年月取得上述房屋的國有土地使用證,國有土地使用權(quán)證號為。
4.甲方自愿將上述房屋所有權(quán)及所屬土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方自愿購買該房屋,甲方保證上述房屋所有權(quán)及土地使用權(quán)無產(chǎn)權(quán)糾紛和無債權(quán)債務(wù)糾紛,否則,由甲方承擔一切法律責任。
二、房屋價款。
買賣雙方同意按套計價,該房屋總價款為人民幣佰拾萬__仟佰拾元。
三、付款方式。
買賣雙方同意按下述種方式支付房款:
1.一次性付款,乙方于辦理該房屋買賣立契過戶之日起7日內(nèi)一次性支付全部購房款。
2.分期付款,乙方于簽訂本合同之日起7日內(nèi)支付甲方總房款30%的購房款,剩余購房款于辦理房屋立契過戶之日起7日內(nèi)支付。
3.貸款付款,乙方于簽訂本合同之日起7日內(nèi)支付甲方總房款30%的購房款,剩余購房款由乙方向申請貸款支付,乙方應(yīng)于本合同簽訂之日起7日內(nèi)向提交貸款申請。
四、定金。
乙方于簽訂本合同當日支付甲方購房定金貳萬元,作為購房擔保。乙方不購買房屋的,定金不退;反之,甲方不出售該房屋的,雙倍返還定金。乙方支付首付款時,定金折抵首付款。
五、房屋交付。
甲方應(yīng)于辦理房屋立契過戶之日起7日內(nèi)將合同約定房屋交付乙方,房屋內(nèi)設(shè)備、設(shè)施及裝飾見合同附件。
六、乙方同意其購置房屋由原物業(yè)管理公司管理,并遵守其管理公約的規(guī)定。
七、甲、乙雙方權(quán)利與義務(wù)。
1.在辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)時,甲乙雙方按國家規(guī)定各自承擔有關(guān)稅費。房屋評估費由雙方共同承擔。
2.甲方已交納的公共維修基金和供暖費已計入房屋總價,隨房屋轉(zhuǎn)讓一并轉(zhuǎn)讓給乙方,雙方不再另行結(jié)算。房屋交付前發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電話費、網(wǎng)絡(luò)費及有線電視信號費由甲方承擔。房屋交付后發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電話費、網(wǎng)絡(luò)費及有線電視信號費由乙方承擔。
3.乙方應(yīng)按合同約定期日支付購房款。乙方未按約定支付購房款的,自本合同約定的應(yīng)付款期滿第二天起至實際支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之三的違約金。乙方逾期付款達60日,甲方有權(quán)解除合同,并可向乙方要求逾期應(yīng)付款3%的違約金。甲方愿意繼續(xù)履行合同的,自本合同約定的應(yīng)付款期滿第二天起至實際支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之三的違約金。
4.甲方應(yīng)按合同約定期日將合同約定房屋交付乙方。甲方未按約定期日交付房屋的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。甲方逾期交房達60日,乙方有權(quán)解除合同,并可要求甲方支付乙方已付購房款3%的違約金;乙方愿繼續(xù)履行合同的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。甲方交付的房屋不符合合同附件約定條件的,視為未交付房屋。
5.甲、乙雙方于簽訂本合同之日起30日內(nèi)向房屋交易部門提出交易申請。
6.因甲方原因,致不能交易過戶的,甲方應(yīng)退還乙方已付購房款,并向乙方支付總房款5%的賠償金。
八、因訂立本合同和履行本合同產(chǎn)生的爭議,包括合同效力,違約糾紛由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下述第種方式解決:
1.提交北京仲裁委員會仲裁;。
2.向房屋所在地法院起訴;。
九、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議及附件,為本合同不可分割的組成部分,具有相同效力。
十、本合同于年月日在北京簽訂。
十一、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
十二、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,房屋管理部門備案一份,中介公司備案一份,各份具有相同效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
甲方:________________________。
乙方:________________________。
甲乙雙方為購銷度假村商品房事宜,經(jīng)洽商簽訂合同條款如下,以便共同遵守。
一、乙方向甲方購買坐落在度假村組團內(nèi)樓房___棟。建筑面積為______平方米。其面積以《建筑面積計算規(guī)則》為準。
二、商品房售價為人民幣_____元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設(shè)施的費用,但不包括建筑稅和公證費。
三、付款辦法。
預(yù)購房屋按房屋暫定價先付購房款40%,計人民幣_____元(其中10%為定金)。待房屋建筑工作量完成一半時再預(yù)付30%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結(jié)清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。
四、交房時間。
甲方應(yīng)于____年____月將驗收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方交接房通知后的十天內(nèi)將購房款結(jié)清。屆時乙方若不能驗收接管時,須委托甲方代管,并付甲方代管費________(按房價的萬分之一/日計取)。
六、乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規(guī)定,對房屋質(zhì)量問題實行保修(土建工程保修一年,水電保修半年,暖氣保修一個采暖期)。
七、違約責任。
1.本合同生效后,如乙方違約,乙方已繳定金不退;如甲方違約,則應(yīng)雙倍退還定金。
2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方償付承擔應(yīng)交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋,乙方又同意提前接管時,以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。
八、乙方需要安裝電話,由甲方解決,費用由乙方承擔。
九、乙方對所購房屋享有所有權(quán),但必須遵守國家有關(guān)房屋管理規(guī)定及度假村管理辦法。
十、甲乙雙方如在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭執(zhí),應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;如雙方不能達成一致意見時,應(yīng)提交仲裁委員會進行仲裁。
十一、本合同一式九份,正本兩份,雙方各執(zhí)一份;副本六份,雙方各執(zhí)三份。正副兩本具有同等法律約束力。
十二、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并公證后生效。本合同未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
出賣人向買受人出售其開發(fā)建設(shè)的房屋,雙方當事人應(yīng)當在自愿、平等、公平及誠實信用的基礎(chǔ)上,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等法律、法規(guī)的規(guī)定,就商品房買賣相關(guān)內(nèi)容協(xié)商達成一致意見,簽訂本商品房買賣合同。
第一章合同當事人。
出賣人:_______。
通訊地址:_________。
郵政編碼:__________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號:___________。
企業(yè)資質(zhì)證書號:____________。
法定代表人:___________聯(lián)系電話:_____________。
委托代理人:___________聯(lián)系電話:_____________。
委托銷售經(jīng)紀機構(gòu):_______________。
通訊地址:_______________。
郵政編碼:_______________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號:________________。
經(jīng)紀機構(gòu)備案證明號:_______________。
法定代表人:___________聯(lián)系電話:_______________。
買受人:____________。
【法定代表人】【負責人】:______________。
【國籍】【戶籍所在地】:________________。
通訊地址:__________。
郵政編碼:_______聯(lián)系電話:__________。
【委托代理人】【法定代理人】:____________。
【國籍】【戶籍所在地】:_____________。
通訊地址:____________。
郵政編碼:____________,聯(lián)系電話:____________。
(買受人為多人時,可相應(yīng)增加)。
第二章商品房基本狀況。
第一條項目建設(shè)依據(jù)。
1、出賣人以【出讓】【劃撥】【______】方式取得坐落于_____地塊的建設(shè)用地使用權(quán)。該地塊【國有土地使用證號】【_____】為_____________,土地使用權(quán)面積為________平方米。買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所占用的土地用途為__________,土地使用權(quán)終止日期為______年______月_____日。
2、出賣人經(jīng)批準,在上述地塊上建設(shè)的商品房項目核準名稱為___________,建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為________,建筑工程施工許可證號為__________。
第二條預(yù)售依據(jù)。
該商品房已由_________批準預(yù)售,預(yù)售許可證號為_______。
第三條商品房基本情況。
1、該商品房的規(guī)劃用途為【住宅】【辦公】【商業(yè)】【______】。
2、該商品房所在建筑物的主體結(jié)構(gòu)為______,建筑總層數(shù)為____層,其中地上____層,地下____層。
3.該商品房為第一條規(guī)定項目中的【幢】【座】【_____】_____單元____層____號。房屋竣工后,如房號發(fā)生改變,不影響該商品房的特定位置。該商品房的平面圖見附件一。
4、該商品房的房產(chǎn)測繪機構(gòu)為_______,其預(yù)測建筑面積共______平方米,其中套內(nèi)建筑面積______平方米,分攤共有建筑面積_______平方米。該商品房共用部位見附件二。該商品房層高為_____米,有_____個陽臺,其中____個陽臺為封閉式,________個陽臺為非封閉式。陽臺是否封閉以規(guī)劃設(shè)計文件為準。
第四條抵押情況。
與該商品房有關(guān)的抵押情況為【抵押】【未抵押】。
抵押類型:_________,抵押人:_____________,
抵押權(quán)人:_________,抵押登記機構(gòu):_____________,
抵押登記日期:__________,債務(wù)履行期限:____________。
抵押類型:__________,抵押人:_____________,
抵押權(quán)人:__________,抵押登記機構(gòu):___________,
抵押登記日期:_________,債務(wù)履行期限:___________。
抵押權(quán)人同意該商品房轉(zhuǎn)讓的證明及關(guān)于抵押的相關(guān)約定見附件三。
第五條房屋權(quán)利狀況承諾。
1、出賣人對該商品房享有合法權(quán)利;。
2、該商品房沒有出售給除本合同買受人以外的其他人;。
3、該商品房沒有司法查封或其他限制轉(zhuǎn)讓的情況;。
如該商品房權(quán)利狀況與上述情況不符,導致不能完成本合同登記備案或房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記的,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,應(yīng)當書面通知出賣人。出賣人應(yīng)當自解除合同通知送達之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照_______%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。給買受人造成損失的,由出賣人支付【已付房價款一倍】【買受人全部損失】的賠償金。
第三章商品房價款。
第六條計價方式與價款。
出賣人與買受人按照下列第______種方式計算該商品房價款:
1、按照套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為每平方米_____(幣種)______元,總價款為_____(幣種)____元(大寫_________元整)。
2、按照建筑面積計算,該商品房單價為每平方米________(幣種)_________元,總價款為_____(幣種)______元(大寫_____元整)。
3、按照套計算,該商品房總價款為______(幣種)______元(大寫_______元整)。
4、按照______計算,該商品房總價款為______(幣種)______元(大寫_________元整)。
第七條付款方式及期限。
(一)簽訂本合同前,買受人已向出賣人支付定金______(幣種)______元(大寫),該定金于【本合同簽訂】【交付首付款】【_________】時【抵作】【______】商品房價款。
(二)買受人采取下列第_____種方式付款:
1、一次性付款。買受人應(yīng)當在_____年____月____日前支付該商品房全部價款。
2、分期付款。買受人應(yīng)當在_____年_____月____日前分_____期支付該商品房全部價款,首期房價款(幣種)元(大寫:______元整),應(yīng)當于______年______月_______日前支付。
3、貸款方式付款:【公積金貸款】【商業(yè)貸款】【_____】。買受人應(yīng)當于____年____月____日前支付首期房價款______(幣種)____元(大寫______元整),占全部房價款的______%。余款_______(幣種)___________元(大寫________________元整)向(貸款機構(gòu))申請貸款支付。
4、其他方式:___________________。
商品房買賣合同解除協(xié)議書篇五
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方購買甲方出售的《______________》商品房事宜,訂立本合同。
第一條。
甲方通過土地使用權(quán)______________(出讓\轉(zhuǎn)讓\劃撥)方式取得______________區(qū)/市(縣)______________地塊土地使用權(quán),并依法進行了土地使用權(quán)登記取得房地產(chǎn)權(quán)證,證書號為:____________________________,土地面積為:______________,土地用途為:______________。
甲方經(jīng)批準,在該地塊上投資建造《______________》______________(暫定名\現(xiàn)定名)商品房,主體建筑物的建筑結(jié)構(gòu)為______________結(jié)構(gòu);建筑物地上層數(shù)為______________層,地下層數(shù)為_________層。
乙方購買的商品房為______________(現(xiàn)房\預(yù)售商品房)。預(yù)售商品房批準機關(guān)為_________,商品房預(yù)售許可證號為_______________________。現(xiàn)房產(chǎn)權(quán)登記備案號為_______________________。
第二條。
乙方向甲方購買______________路______________幢(號)______________層_______________室(以下簡稱該房屋),政府批準的規(guī)劃用途為______________。
該商品房陽臺是______________(封閉式\非封閉式)。
據(jù)甲方暫測該房屋建筑面積為______________平方米,其中套內(nèi)建筑面積為_________平方米、公用分攤建筑面積為_________平方米。該房屋建筑層高為_________米。
該房屋建筑設(shè)計及平面圖見本合同附件2;該房屋建筑結(jié)構(gòu)、裝修及設(shè)備標準見本合同附件3;該房屋相關(guān)情況說明(抵押關(guān)系、資料關(guān)系、相鄰關(guān)系及小區(qū)平面布局)見本合同附件4;該房屋《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》、《使用公約》或有關(guān)承諾書見本合同附件5。
第三條。
乙方購買該房屋,每平方米房屋建筑面積單價為人民幣______________元。(大寫):____________________________。
根據(jù)甲方暫測的房屋建筑面積,乙方購買該房屋的總房價款暫定為人民幣______________元。(大寫):_______________________。
第四條。
乙方購買該房屋的總房價款(含附件3中裝修、設(shè)備價格)是指該房屋和相應(yīng)比例的土地使用權(quán)的總價格。本合同約定的總房價款除該房屋建筑面積的暫測與實測不一致的原因外,不再作變動。
第五條。
在該房屋交付時,房屋建筑面積以______________市國土資源與房屋管理局認定的測繪機構(gòu)實測面積為準,如甲方暫測面積與實測面積不一致時,除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定外按下列約定處理:
1.按該房屋每平方米建筑面積單價計算多退少補;。
2.甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+_________%(包括_________%),不向乙方收取超過部分的房價款;甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+-_________%(包括+-_________%),乙方有權(quán)單方面解除本合同。乙方行使上述解除權(quán)時,必須在雙方簽署《房屋交接書》之時或之前提出,否則視為放棄該項權(quán)利。
第六條。
本合同一式______________份,均具有同等效力。其中甲、乙雙方各執(zhí)______________份,_________各執(zhí)______________份。
甲方:________________________________。
住所地:______________________________。
法定代表人:_________________________。
乙方:________________________________。
住所地:______________________________。
法定代表人:_________________________。
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,并依據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》之規(guī)定,現(xiàn)就與乙方受讓甲方擁有的部分房地產(chǎn)(國有土地使用權(quán)地號為__________________)有關(guān)事宜達成如下協(xié)議,望雙方共同遵守:
一、乙方擬受讓的房地產(chǎn)占地面積共計__________畝,四至見附圖。
二、因依據(jù)甲方現(xiàn)有房地產(chǎn)狀況無法進行土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓,故乙方同意在本協(xié)議第一條約定的范圍內(nèi)出資建設(shè)廠房。
三、甲、乙雙方承諾:一但完成開發(fā)投資總額(以工程造價部門的預(yù)算額為準)的__________%,雙方立即簽訂房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,在該協(xié)議中雙方明確約定轉(zhuǎn)讓的土地價款為人民幣__________萬元。
四、甲、乙雙方均不得以任何理由違反本協(xié)議:
1.若甲方違約,除向乙方返還乙方已實際發(fā)生的工程款(包括利息)外,還需向乙方支付違約金__________元。
2.若乙方違約,則應(yīng)向甲方支付違約金__________元。
五、乙方必須于本協(xié)議簽完后__________日內(nèi)各甲方支付__________萬元房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款,余款__________萬元在以后的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中再行約定。
六、為擔保上述款項及有可能因違約而發(fā)生的工程款(包括利息)違約金及簽定房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,甲方愿將其擁有的__________畝國有土地使用權(quán)抵押給乙方,雙方在簽定抵押協(xié)議后至____________市國土資源局辦理抵押登記手續(xù),該抵押協(xié)議是不可撤消的協(xié)議,主協(xié)議無效,抵押協(xié)議仍有效。
七、除非經(jīng)甲、乙雙方書面確認,本協(xié)議不得擅自變更、解除。
八、在履行協(xié)議過程中若有爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商;若協(xié)商未果,則各方均有權(quán)提交房地產(chǎn)所在地的法院以訴訟的方式解決。
九、本協(xié)議________式________份,甲,乙雙方各執(zhí)________份,并在雙方蓋章、簽字后生效。
建設(shè)單位:__________________________________。
物業(yè)受人:__________________________________。
根據(jù)《物業(yè)管理條例》第二十條“建設(shè)單位與物業(yè)受人簽訂的買賣合同應(yīng)當包含前期物業(yè)服務(wù)合同約定的內(nèi)容”的規(guī)定,現(xiàn)將前期物業(yè)服務(wù)合同約定的主要內(nèi)容補充如下:
一、本物業(yè)已按規(guī)定通過招投標的方式選聘(或經(jīng)物業(yè)所在地__________產(chǎn)行政主管部門批準,采用協(xié)議方式選聘)________________物業(yè)管理有限公司對其實施專業(yè)化的物業(yè)管理,簽訂了《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》,并報_______________房地產(chǎn)行政主管部門備案(合同備案號:)。
二、物業(yè)管理企業(yè)對下列事項實施管理與服務(wù)。
(一)房屋建筑共用部位(含公共建、構(gòu)筑物)的維修、養(yǎng)護和管理;。
(二)房屋共用設(shè)施設(shè)備(含附屬配套)的維修、養(yǎng)護、運行和管理;。
(三)公共綠地、花木的養(yǎng)護和管理;。
(四)公共環(huán)境秩序(清潔衛(wèi)生、道路交通、車輛停放和公共安全)維護和管理;。
(五)房屋裝修管理;。
(六)法律、法規(guī)規(guī)定的其他服務(wù)內(nèi)容。
三、前期物業(yè)管理服務(wù)合同期限?!肚捌谖飿I(yè)管理服務(wù)合同》原則上不約定具體時間期限。《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》自簽訂之日起生效,至業(yè)主委員會與業(yè)主大會選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂的《物業(yè)服務(wù)合同》生效止。
四、雙方權(quán)利義務(wù)。
1.開發(fā)建設(shè)單位的權(quán)利義務(wù):
(1)在物業(yè)銷售之前制定業(yè)主臨時公約,并向買受人明示;。
(2)制定前期物業(yè)管理方案;。
(3)按規(guī)定保修期限和保修范圍,承擔物業(yè)的保修責任;。
(4)按規(guī)定比例提供物業(yè)管理用房、移交本物業(yè)相關(guān)圖紙和資料等;。
(5)按時繳納未出售或自用物業(yè)管理各項費用;。
(6)接受受托物業(yè)管理企業(yè)對物業(yè)進行交接驗收、對交接驗收提出的問題進行限期整改;。
(8)法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利義務(wù)。
2.物業(yè)受人的權(quán)利義務(wù):
(1)遵守《業(yè)主臨時公約》的規(guī)定;。
(3)按時繳納物業(yè)管理各項費用;。
(6)法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利義務(wù)。
五、物業(yè)管理服務(wù)費用及相關(guān)費用。
(一)物業(yè)買受人應(yīng)承擔下列物業(yè)管理費用及相關(guān)費用,并按時繳納。
1.物業(yè)管理服務(wù)費_____________元/月/建筑面積:
(1)多層住宅_____________元/月/建筑面積;。
(2)小高層住宅_____________元/月/建筑面積;。
(3)高層住宅_____________元/月/建筑面積;。
(4)商鋪_____________元/月/建筑面積;。
(5)寫字樓_____________元/月/建筑面積;。
(6)_________________________________。
4.停車費按物價部門規(guī)定支付;。
5.公攤費用(共有部位、共用設(shè)備設(shè)施日常運行費用)由業(yè)主或物業(yè)使用人按其擁有的建筑面積按實分攤計算,按月向相關(guān)職能部門或受其委托的物業(yè)管理公司交納。
(二)業(yè)主或物業(yè)使用人自用部位、自用設(shè)施的維修養(yǎng)護及其它特約服務(wù)的費用,由業(yè)主或物業(yè)使用自行支付。
(三)保修期內(nèi)屬保修范圍的維修、養(yǎng)護費用由開發(fā)建設(shè)單位承擔。
(四)業(yè)主委員會成立之前,不屬于保養(yǎng)范圍的物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的維修、更新、改造的費用,由業(yè)主按其擁有的權(quán)屬分額共同承擔。
(五)本物業(yè)經(jīng)綜合驗收合格自交付之日起物業(yè)管理費由業(yè)主或物業(yè)使用人繳納,在此之前的物業(yè)管理費由開發(fā)建設(shè)單位繳納;由于特殊情況未經(jīng)綜合驗收而交付使用的,綜合驗收合格前的物業(yè)管理費由開發(fā)建設(shè)單位繳納。
六、本補充協(xié)議為商品房買賣合同的一部分,具有同等效力。
七、買受人物業(yè)座落:____________區(qū)____________幢____________幢(座)室。
甲乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下協(xié)議條款。
一、甲方房屋(如有共有權(quán)人,甲方已經(jīng)取得了共有權(quán)人對轉(zhuǎn)讓該房屋的一致同意)坐落于____________建筑面積____________平方米,房屋用途為________________。
二、雙方商定該房屋轉(zhuǎn)讓價格為:總金額________________萬元。
(大寫:________拾________萬________仟________佰________拾________元整)。
三、乙方于________年________月________日向甲方支付首付款________萬元。
(大寫:________拾________萬________仟________佰________拾________元整)。
待房屋過戶后公積金貸款支付剩余房款________萬元。
(大寫:________拾________萬________仟________佰________拾________元整)。
乙方保證房屋過戶后________個月內(nèi)付清余款。
四、甲方應(yīng)于乙方付清全部房款之時,將上述房屋及全部鑰匙交付乙方,并在雙方在場的情況下由乙方對房屋進行接收。接收后房屋的占有、使用、收益和處分權(quán)利歸乙方行使,該房屋所發(fā)生的物業(yè)管理費、水費、電訊費、網(wǎng)費等相關(guān)費用由乙方負責支付。
五、甲方負責將該房屋所有權(quán)更改給乙方所有。辦理產(chǎn)權(quán)時所發(fā)生的相關(guān)費用由乙方承擔。
六、甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
七、甲方保證已如實陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。甲方保證自己對該轉(zhuǎn)讓房屋擁有處分權(quán),并保證不管以后房價如何上漲,絕不反悔。
八、除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同規(guī)定的時間將房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約利息。甲方保證在房款付清時,將房屋交付乙方,否則乙方有權(quán)追究甲方責任。
九、甲方及配偶共同擁有一套住房,辦理房產(chǎn)證所產(chǎn)生的費用,全部由乙方承擔。若甲方及配偶擁有兩套及以上住房,所發(fā)生的相關(guān)費用,全部由甲方承擔。
十、本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
商品房買賣合同解除協(xié)議書篇六
1.在辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)時,甲乙雙方按國家規(guī)定各自承擔有關(guān)稅費。房屋評估費由雙方共同承擔。
2.甲方已交納的公共維修基金和供暖費已計入房屋總價,隨房屋轉(zhuǎn)讓一并轉(zhuǎn)讓給乙方,雙方不再另行結(jié)算。房屋交付前發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電話費、網(wǎng)絡(luò)費及有線電視信號費由甲方承擔。房屋交付后發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電話費、網(wǎng)絡(luò)費及有線電視信號費由乙方承擔。
3.乙方應(yīng)按合同約定期日支付購房款。乙方未按約定支付購房款的,自本合同約定的應(yīng)付款期滿第二天起至實際支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款_______%的違約金。乙方逾期付款達60日,甲方有權(quán)解除合同,并可向乙方要求逾期應(yīng)付款_______%的違約金。甲方愿意繼續(xù)履行合同的,自本合同約定的應(yīng)付款期滿第二天起至實際支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款_______%的違約金。
4.甲方應(yīng)按合同約定期日將合同約定房屋交付乙方。甲方未按約定期日交付房屋的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款_______%的違約金。甲方逾期交房達60日,乙方有權(quán)解除合同,并可要求甲方支付乙方已付購房款_______%的違約金;乙方愿繼續(xù)履行合同的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款_______%的違約金。甲方交付的房屋不符合合同附件約定條件的,視為未交付房屋。
5.甲、乙雙方于簽訂本合同之日起30日內(nèi)向房屋交易部門提出交易申請。
6.因甲方原因,致不能交易過戶的,甲方應(yīng)退還乙方已付購房款,并向乙方支付總房款5%的賠償金。
商品房買賣合同解除協(xié)議書篇七
甲方(原合同出賣人):
乙方(原合同買受人):
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致,同意達成如下協(xié)議:
一、甲乙雙方同意解除雙方于20xx年9月24日簽定的商品房買賣合同(以下簡稱該合同),編號為:
二、雙方在簽訂本協(xié)議后,甲方同意乙方自動退房,解除該合同。甲方就簽署該合同收取之樓款于本協(xié)議生效之日起30日內(nèi)返還乙方。
三、原雙方簽訂的商品房買賣合同在甲乙雙方簽署本協(xié)議后隨之作廢。甲方在乙方簽署本協(xié)議并到房管部門備案后,即可以任何方式處分該房屋。
四、訂立本協(xié)議及辦理有關(guān)手續(xù)所需之一切費用,包括手續(xù)費、公證費及政府有關(guān)部門之收費等,均由乙方支付。
五、在執(zhí)行本解除協(xié)議過程中如產(chǎn)生爭議,甲乙方雙方應(yīng)盡力通過協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可提交有管轄權(quán)的人民法院通過訴訟解決。
六、本協(xié)議由甲乙雙方或其授權(quán)代表簽字或蓋章后,經(jīng)鞍山市公證處公證之日起生效。
七、本協(xié)議一式五份,甲方兩份,乙方、市公證處及房管部門各一份,五份協(xié)議均具有同等效力。
甲方:
乙方:
20xx年x月xx日。
商品房買賣合同解除協(xié)議書篇八
本文目錄。
xx年6月6日,張某向新某公司購買商品房,雙方簽訂一份《商品房。
購銷合同。
》,合同約定張某向新某公司購買位于某市某路45號某1號樓1—2號門面,合同還對商品房的價款、付款的方式、房屋交接的方式、質(zhì)量爭議的處置、保修責任等進行了約定。
合同簽訂后,張某征得新某公司的同意,在沒有支付房款的情況下,持新某公司提供的購房手續(xù),于xx年7月到某市房產(chǎn)局辦理了該處房產(chǎn)的房屋所有權(quán)證。
xx年10月15日,張某出具欠條,確認尚欠新某公司購房款1685430元。此后張某分文未還,至今,張某尚欠新某公司房款1685430元。
xx年2月,新某公司以張某詐騙為由向某市公安局經(jīng)偵支隊報案,經(jīng)偵支隊在經(jīng)過案前調(diào)查后,已決定不予立案。
[壹審法院]:
法院認為,新某公司控張某詐騙一案,公安機關(guān)已決定不予立案,新某公司有權(quán)向人民法院提起民事訴訟,以維護其合法利益。本案雙方當事人簽訂的商品房購銷合同,系當事人自愿協(xié)商達成的,體現(xiàn)了雙方真實意思表示,合同合法有效。
合同簽訂后,雖然張某未按約定及時支付房款,但新某公司已將商品房交付給張某,張某是在新某公司同意的情況下辦理了房產(chǎn)證,該房屋產(chǎn)權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移,權(quán)屬張某。爾后張某出具的房款欠條新某公司對此沒有異議,并確認了張某的欠款行為,故張某出具的房款欠條應(yīng)視為對原合同價款的變更,雙方的。
關(guān)系已轉(zhuǎn)為債權(quán)債務(wù)關(guān)系。因此新某公司要求終止雙方的商品房購銷合同,責令張某退回已占用的門面,不予支持。雖然張某的欠條沒有注明還款期限,根據(jù)《民法通則》第八十八條第二款第(二)項關(guān)于“履行期限不明確的,債務(wù)人可以隨時向債權(quán)人履行義務(wù),債權(quán)人也可以隨時要求債務(wù)人履行義務(wù),但應(yīng)當給對方必要的準備時間”的規(guī)定,新某公司有權(quán)要求張某清償所欠房款。
判決:張某應(yīng)償還所欠新某房地產(chǎn)股份合作公司房款人民幣1685430元。
[貳審法院]:
法院經(jīng)審理查明:新某公司因資金緊張,要求時為其職員的張某幫助新某公司辦理向銀行借款,張某遂提出由其向銀行貸款給新某公司用,新某公司將本案爭議的房屋賣給張某并過戶到張某名下,經(jīng)協(xié)商雙方于xx年6月6日簽定了本案的《商品房購銷合同》。合同約定新某公司將位于某市某路45號某1號樓1—2號門面賣給張某,總價款為936350元,xx年5月8日前支付50萬元,xx年7月8日支付436350元。合同還對房屋交接的方式、質(zhì)量爭議的處置、保修責任等進行了約定。合同簽訂后,張某未依約支付房款,經(jīng)其向新某公司請求,新某公司為起提供的購房手續(xù),于xx年7月到某市房產(chǎn)局辦理了該處房產(chǎn)的房屋所有權(quán)證。xx年10月15日,張某出具欠條,確認尚欠新某公司購房款1685430元。此后張某仍分文未付,新某公司請求其退回房屋,雙方發(fā)生糾紛,新某公司于xx年2月以張某詐騙為由向某市公安局經(jīng)偵支隊報案,經(jīng)偵支隊在經(jīng)過案前調(diào)查后,決定不予立案。新某公司又訴至一審法院要求終止本案合同,責令張某退回已占有的門面。
另查明,本案所爭議的房屋現(xiàn)在仍為新某公司所控制、使用。
法院:
新某公司未依照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定在一年內(nèi)向人民法院主張撤銷合同,故其該項主張不能成立,本院不予采信。
因此:新某公司與張某簽訂的《商品房購銷合同》應(yīng)為有效合同。
張某的行為是否構(gòu)成根本違約?(違約行為,合同目的)。
法院:新某公司與張某簽訂的《商品房購銷合同》,并將房屋過戶到張某名下,是為了向銀行貸款,解決公司資金困難的問題,但張某在取得房屋產(chǎn)權(quán)以后,未給公司提供貸款,也未按照購房合同的約定支付房款。xx年10月15日其出具欠新某公司1685430元購房款的欠條至今,已一年有余,仍分文未付,亦沒有對其不付款行為作出合理解釋,二審庭審中對其是否具有履約能力未能提出充分證據(jù)。
因此:張某的行為已構(gòu)成對合同的根本違約。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》第九十四條第(四)項之規(guī)定,當事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的的,當事人可以解除合同。
因此:新某公司提出要求解除合同的理由成立,本院予以支持。解除合同后,張某應(yīng)將訴爭房屋的房產(chǎn)證退回給新某公司,新某公司應(yīng)將欠條退回給張某。原審判決認定事實清楚,適用法律不當,判決欠妥,使違約方不能得到違約制裁,顯失公平,依法應(yīng)予糾正。
終審判決:
一、撤銷某市中級人民法院(xx)某市民初第130號民事判決;。
三、張某應(yīng)于本案判決生效之日起十日內(nèi),將位于某市某路45號某1號樓1—2號門面的房屋所有權(quán)交回給新某房地產(chǎn)股份合作公司;新某房地產(chǎn)股份合作公司應(yīng)于本案判決生效之日內(nèi)將張某于xx年10月15日出具的欠新某公司1685430元的欠條退回給張某。
返回目錄。
致:
三河成功房地產(chǎn)開發(fā)有限公司:
陳永和(法定代表人)先生:
您好!
我與貴公司作為雙方當事人x年x月xx日簽訂了《商品房買賣合同》,該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣人)應(yīng)當在xx年9月30日前向我交付合同項下的房屋(號房),但截至xx年xx月xx日,貴公司仍未向我交付該房屋,貴公司的行為已構(gòu)成違約,本人作為合同一方當事人(房屋買受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣人逾期交房的違約責任”之約定依法行使解除權(quán),解除與貴公司簽訂的《商品房買賣合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時,我亦保留采取法律措施等途徑維護自己合法權(quán)益之權(quán)利。
特此告知。
買受人:。
_____年___月___日。
商品房買賣合同解除協(xié)議書篇九
xxxx有限公司:
陳—永和(法定代表人)先生:
您好!
我與貴公司作為雙方當事人xxx年xxx月xx日簽訂了《商品房買賣合同》,該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣人)應(yīng)當在20xx年9月30日前向我交付合同項下的房屋(xxx號房),但截至20xx年xx月xx日,貴公司仍未向我交付該房屋,貴公司的`行為已構(gòu)成違約,本人作為合同一方當事人(房屋買受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣人逾期交房的違約責任”之約定依法行使解除權(quán),解除與貴公司簽訂的《商品房買賣合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時,我亦保留采取法律措施等途徑維護自己合法權(quán)益之權(quán)利。
特此告知。
買受人:xxx。
_____年___月___日。
商品房買賣合同解除協(xié)議書篇十
營業(yè)執(zhí)照注冊號:_________________。
企業(yè)資質(zhì)證書號:_________________。
法定代表人:___________聯(lián)系電話:____。
郵政編碼:___________。
委托代理機構(gòu):_______。
注冊地址:___________________。
資質(zhì)證書號:_________________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號:__________。
法定代理人:________聯(lián)系電話:___。
郵政編碼:___________________。
買受人:___________________。
姓名:_____,國籍_____。
地址:_______________。
郵政編碼:__________聯(lián)系電話:_____。
委托代理人姓名:__________國籍:____。
地址:_____________________。
郵政編碼:__________電話:_____。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
第一條項目建設(shè)依據(jù)。
出賣人以出讓方式取得位于_________________編號為_______地塊的土地使用權(quán)。
土地使用權(quán)出讓合同號為_____________。
【建設(shè)用地批準書】【土地使用權(quán)證書】號為_________,土地出讓面積為_______平方米。地塊規(guī)劃用途為_______,土地使用權(quán)年限自__年__月__日__至年__月__日__止。
出賣人經(jīng)批準,在上述地塊上建設(shè)商品房,【現(xiàn)定名】【暫定名】_________________。工程建設(shè)規(guī)劃許可證號為____________施工許可證號為___________________________________________________________。
第二條商品房銷售依據(jù)。
買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房批準機關(guān)為廣州市國土房管局,商品房預(yù)售許可證號為_____________。________________________________________。
第三條買受人所購商品房的基本情況。
買受人所購的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】該商品房為本合同第一條規(guī)定的項目中的:第____【幢】【座】____【單元】【層】[自然層__]__號房。
該商品房的用途為____,屬____結(jié)構(gòu),層高為____米,建筑層數(shù):地上__層,地下____層。
該商品房陽臺屬【封閉式】的____個,【非封閉式】的___個。
該商品房【合同約定】建筑面積共____平方米,其中,套內(nèi)建筑面積____平方米,公共部分與公用房屋分攤建筑面積____平方米.
買受人在簽訂本買賣合同時,應(yīng)與出賣人或其委托的物業(yè)管理公司簽訂《物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議》。
________________________________。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___種方式計算該商品房價款:1、該商品房屋屬預(yù)售,按【套】【整層】出售,按套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為每方米_______元,總金額為__億__千__百__拾__萬__千__百__拾__元整。
公共部位與公用房屋分攤建筑面積的建設(shè)費用計入套內(nèi)建筑面積銷售單價內(nèi),不再另行計價。
2、該商品房屋屬預(yù)售,按整幢出售,按建筑面積計算,該商品房單價每平方米___元,總金額__億__千__百__拾__萬__千__百__拾__元整。
3、該商品房屋屬現(xiàn)房,按【套】【整層】【整幢】出售,總金額為__億__千__百__拾__萬__千__百__拾__元整。
________________________________。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準。商品房交付后,實測計價面積與合同約定計價面積發(fā)生差異,雙方同意按以下第__種方式進行處理:
第五條面積確認及面積差異處理。
1、雙方同意按以下原則處理:
1)面積誤差比絕對值在_____%以內(nèi)的,買賣雙方不作任何補償;。
3)面積誤差比絕對值超過3%時,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起_____天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按____利率付給利息。
買受人不退房的,實測計價面積大于合同約定計價面積時,面積誤差比3%以內(nèi)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產(chǎn)權(quán)歸買受人。實測計價面積小于合同約定計價面積時,面積誤差比絕對值在_____%以內(nèi)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=/合同約定計價面積×_____%。
買受人:__________________。
商品房買賣合同解除協(xié)議書篇十一
被告:_________________。
訴訟請求。
2、請求判決被告返還原告向其支付的定金萬元,并依照定金罰則另行向原告支付款項人民幣萬元。
3、請求判決被告賠償原告利息損失元(詳見利息損失計算表)。
事實和理由。
原告認為:_________________《房產(chǎn)買賣協(xié)議》及其《補充協(xié)議》應(yīng)依法確認為無效合同。
基于上述事實和理由,為保護原告合法權(quán)益,特此請求貴院,判決如所請。
此致
__________人民法院。
______年____月____日。
商品房買賣合同解除協(xié)議書篇十二
甲乙雙方通過友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、乙方將___年___月___日購買的房屋退還給甲方。
二、乙方有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的______元退還給乙方。
五、違約金:違約方需支付違約____________萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章____________乙方簽字:_______________。
___年___月___日。
商品房買賣合同解除協(xié)議書篇十三
甲方根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)規(guī)定,通過______________方式,取得北京市____區(qū)(縣)____地塊的土地使用塊,土地面積為_________平方米,土地使用年限____年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,國有土地使用證號為__。甲方在上述地塊上建設(shè)的____________現(xiàn)已竣工,取得房屋所有權(quán)證(證號為__)。經(jīng)北京市房屋土地管理局審核,準予上市銷售,北京市商品房銷售許可證號為____。
乙方自愿購買甲方的____房屋,房屋用途為____。甲方出售該房屋時亦同時將該房屋分攤的土地使用面積轉(zhuǎn)讓給乙方。
雙方經(jīng)協(xié)商,就上述房屋的買賣事宜,訂立本契約。
第一條____房屋,建筑面積為____平方米(含共有共用面積),房屋狀況詳見附件,土地面積_________平方米(含共有共用面積),土地使用期限自房屋產(chǎn)權(quán)過戶之日起至__年__月__日止。
上述面積已經(jīng)____房地局測繪。
第二條雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣____元,價款合計為(大寫)________________元整(小寫:________________元)。乙方預(yù)付的定金_________元,在乙方最后一次付款時轉(zhuǎn)為購房價款。
第三條乙方同意在本契約簽定____日內(nèi)將購房價款全部匯入甲方指定銀行。
甲方指定銀行:________________。
銀行帳號:_____________________。
第四條甲方同意在_______年_______月_______日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門出具的《_____市建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》,并辦妥全部交接手續(xù)。交付地點:___________________。
甲方同意按《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》及有關(guān)規(guī)定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第五條乙方同意在小區(qū)物業(yè)管理委員會或業(yè)主管理委員會未選定物業(yè)管理機構(gòu)之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業(yè)管理公司負責管理。
第六條雙方同意在簽定本契約后三十日內(nèi),持本契約和有關(guān)證件到__________市______________房地產(chǎn)交易管理部門辦理房屋買賣立契過戶手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)房地產(chǎn)權(quán)屬證件。
辦理上述手續(xù)時發(fā)生的稅費,由雙方依照有關(guān)規(guī)定繳納。
第七條本契約生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權(quán)向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付日止,每延期一日甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之__(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金。逾期超過__日(遇法定節(jié)假日順延)甲方未交付房屋的,乙方有權(quán)終止本契約。契約終止自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約終止后30日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率人民幣計算。
第八條本契約生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權(quán)向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日第二天起至實際付款之日止。每延期一日乙方按延期交付價款的萬分之__(大寫數(shù)字)向甲方支付延期違約金。逾期超過__日(遇法定節(jié)假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權(quán)終止本契約。契約終止自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還,甲方將乙方已付的房價款退還給乙方。
第九條本契約自雙方簽字之日起生效,未盡事宜,雙方可另簽補充協(xié)議。本契約的附件和雙方簽定的補充協(xié)議,為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條本契約在履行中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第_(大寫數(shù)字)種方式解決糾紛。
(一)提交北京仲裁委員會仲裁。
(二)任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
第十一條本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,副本____份,房地產(chǎn)交易管理部門壹份,____。
聯(lián)系電話:_______________聯(lián)系電話:_______________。
聯(lián)系電話:_______________聯(lián)系電話:_______________。
商品房買賣合同解除協(xié)議書篇十四
甲方:
身份證號碼:
乙方:
身份證號碼:
甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上,本著友好協(xié)商的原則,因國家政策的變動,此變動為不可歸責于甲乙任何一方的責任,導致乙方購買甲方位于北京市懷柔區(qū)號的房屋的目的不能實現(xiàn),故甲乙雙方一致同意解除雙方于20xx年04月20日簽訂的《北京市存量房屋買賣合同》和《房屋定金收付書》,特達成如下條款,以資雙方共同遵守:
一、解除甲乙雙方于20xx年04月20日簽訂的《北京市存量房屋買賣合同》和《房屋定金收付書》。
三、甲方在簽訂本協(xié)議當日一次性退還乙方元人民幣,乙方向甲方出具相應(yīng)的收款憑證。
四、本確認書是雙方完全自愿簽訂,任何一方不得再以任何理由提起訴訟或仲裁。
五、本確認書簽訂之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,效力等同。
甲方:
乙方:
20xx年x月xx日。
商品房買賣合同解除協(xié)議書篇十五
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致,同意達成如下協(xié)議:
二、雙方在簽訂本協(xié)議后,甲方同意乙方自動退房,解除該合同。甲方就簽署該合同收取之樓款于本協(xié)議生效之日起30日內(nèi)返還乙方。
三、原雙方簽訂的商品房買賣合同在甲乙雙方簽署本協(xié)議后隨之作廢。甲方在乙方簽署本協(xié)議并到房管部門備案后,即可以任何方式處分該房屋。
四、訂立本協(xié)議及辦理有關(guān)手續(xù)所需之一切費用,包括手續(xù)費、公證費及政府有關(guān)部門之收費等,均由乙方支付。
五、在執(zhí)行本解除協(xié)議過程中如產(chǎn)生爭議,甲乙方雙方應(yīng)盡力通過協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可提交有管轄權(quán)的人民法院通過訴訟解決。
六、本協(xié)議由甲乙雙方或其授權(quán)代表簽字或蓋章后,經(jīng)鞍山市公證處公證之日起生效。
七、本協(xié)議一式五份,甲方兩份,乙方、市公證處及房管部門各一份,五份協(xié)議均具有同等效力。
甲方:_______________。
乙方:_______________。
20__________年_____月__________日。
商品房買賣合同解除協(xié)議書篇十六
乙方向甲方購買坐落于房屋壹套,雙方已簽訂《房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號:號,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:(合同和房屋的標明)。
3、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:(合同中關(guān)于款項的處理)。
1)乙方已繳付樓款/首期款:(人民幣)元(不包含交予中介定金)。
2)乙方已繳款項自動轉(zhuǎn)為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計息,不計復利。
3)甲方還款事宜另行約定。
二、其他內(nèi)容。
雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。(再次聲明簽訂合同無效,雙方不再對合同提出主張權(quán)利)。
本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份,均具同等法律效力。(聲明該協(xié)議簽訂份數(shù),聲明法律效力)。
甲方:__________乙方:__________。
身份證:__________身份證:__________。
___年___月___日___年___月___日。
商品房買賣合同解除協(xié)議書篇十七
甲方:
身份證號碼:
通訊地址:
聯(lián)系電話:
乙方:
身份證號碼:
通訊地址:
聯(lián)系電話:
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致,同意達成如下協(xié)議:
一、甲乙雙方同意解除雙方于_____年_____月____日簽定的商品房買賣合同(以下簡稱該合同),編號為:__________________。
二、雙方在簽訂本協(xié)議后,乙方同意自動退房,解除該合同。甲方就簽署該合同收取之樓款于本協(xié)議生效之日起30日內(nèi)返還乙方。
三、原雙方簽訂的商品房買賣合同在甲乙雙方簽署本協(xié)議后隨之作廢。甲方在乙方簽署本協(xié)議并到房管部門備案后,即可以任何方式處分該房屋。
四、訂立本協(xié)議及辦理有關(guān)手續(xù)所需之一切費用,包括手續(xù)費、公證費及政府有關(guān)部門之_____等,均由乙方支付。
五、在執(zhí)行本解除協(xié)議過程中如產(chǎn)生爭議,甲乙雙方應(yīng)盡力通過協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可提交?人民法院通過訴訟解決。
六、本協(xié)議由甲乙雙方或其授權(quán)代表簽字或蓋章后生效。
七、本協(xié)議一式____份,甲方____份,乙方及房管部門各____份,每份協(xié)議均具有同等效力。
(以下無正文)。
甲方(簽字按手?。?/p>
_____年_____月____日。
乙方(簽字按手?。?/p>
_____年_____月____日。
商品房買賣合同解除協(xié)議書篇十八
郵編:__________________________________________________________。
移動電話:____________________;電子郵箱:______________________。
郵編:________________________;聯(lián)系電話:______________________。
郵編:__________________________________________________________。
第一條項目建設(shè)依據(jù)。
甲方以_________方式取得位于_________編號為_________的地塊的土地使用權(quán),面積_________平方米,規(guī)劃用途為_________,土地使用權(quán)年限自_______年______月______日至_______年______月______日止。
甲方經(jīng)批準,在該地塊上投資建設(shè)_________商品房。該項目的有關(guān)批文如下:
1.《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。
2.《國有土地使用權(quán)證》。
頒發(fā)機關(guān):廣州市國土資源和房屋管理局;編號:_______________;。
3.《建設(shè)工程施工許可證》。
4.____________________________________________________________。
乙方購買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。
1.該商品房作為現(xiàn)房,已辦理權(quán)屬登記,登記機關(guān)為_______;并領(lǐng)取了【房地產(chǎn)權(quán)屬證明書】【房地產(chǎn)權(quán)證】,編號為_______。
2.該商品房作為在建商品房,已具備《廣東省商品房預(yù)售管理條例》規(guī)定的預(yù)售條件,已取得《廣東省廣州市商品房預(yù)售許可證》,頒發(fā)機關(guān)為廣州市國土資源和房屋管理局;編號為:_________。
第三條合同標的物基本情況。
乙方所購商品房為本合同第一條規(guī)定的項目中的第_________【幢】【梯】【座】_________【單元】【層】_________號房,測繪地址:_________區(qū)_________路_________號_________房。
該商品房所在樓宇的主體結(jié)構(gòu)為_________結(jié)構(gòu);建筑物地上層數(shù)為_________層,地下層數(shù)為_________層。
該商品房的用途為_________,層高為_________米。該商品房戶型結(jié)構(gòu)為_________房_________廳_________廚_________衛(wèi),封閉式陽臺_________個,非封閉式陽臺_________個。
該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積_______平方米,公共部位與共用房屋分攤建筑面積_________平方米。
通訊地址:__________;。
郵編:______________。
第四條物業(yè)管理。
物業(yè)管理區(qū)域業(yè)主大會選聘物業(yè)管理公司之前,小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)由甲方選聘物業(yè)管理公司提供。甲方應(yīng)采取符合國務(wù)院《物業(yè)管理條例》規(guī)定的方式和條件選聘物業(yè)管理公司,甲方與選聘的物業(yè)管理公司簽訂書面的《前期物業(yè)服務(wù)合同》。
甲方應(yīng)制定《業(yè)主臨時公約》作為向乙方明示并予以說明,乙方在簽訂本合時對遵守《業(yè)主臨時公約》作出書面承諾。
第五條基本術(shù)語的含義。
雙方同意,合同中出現(xiàn)的基本術(shù)語作如下理解:
1.首層:本合同所指首層以經(jīng)市規(guī)劃管理部門批準的設(shè)計圖紙的標注為準。
2.建筑面積:房屋外墻勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽臺、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結(jié)構(gòu)牢固,層高2.20以上的永久性建筑。
3.套內(nèi)建筑面積:套內(nèi)使用面積、套內(nèi)墻體面積與套內(nèi)陽臺建筑面積之和;。
4.層高:是指地面至樓面或樓面至樓面、樓面至瓦底之間的垂直距離。計算建筑面積的房屋結(jié)構(gòu),層高均應(yīng)在2.20米以上。
5.共有建筑面積:整棟建筑物的建筑面積扣除整棟建筑物各套套內(nèi)建筑面積之和,并扣除已作為獨立使用的地下室、車棚、車庫、為多幢服務(wù)的警衛(wèi)室、管理用房、以及人防工程等建筑面積,即為整棟建筑的共有建筑面積,其內(nèi)容包括:
套與公共建筑之間的分隔墻以及外墻水平投影面積一半的建筑面積。
6.已支付房價款:以按揭貸款購房的,該款項不限于乙方自行支付的首期價款,還包括以貸款向甲方支付的款項。
7.____________________________________________________________________。
【本文地址:http://www.mlvmservice.com/zuowen/10981595.html】