合同是雙方或多方就特定事項達成的一種書面協(xié)議，具有法律約束力。它規(guī)定了各方的權利和義務，是維護合作關系和解決糾紛的重要依據(jù)。合同的簽訂對于保障各方利益、規(guī)范交易行為非常重要。雙方在達成合作意向后，需要明確合作內(nèi)容、責任分工等方面的要求，因此我們需要起草一份合同了。合同的基本原則包括平等自愿原則、平等互利原則、誠實信用原則，并且應該具備明確的約定條款、具體的合同期限和違約責任。合同的目的是使雙方的權益得到保護，因此合同的簽訂起到了至關重要的作用。我們需要明確合同的內(nèi)容、協(xié)議各方的權益，制定出一份可行的合同計劃。1.要寫一份合同，首先需要明確各方的權益和合同的目的。以下是一些關于合同培訓和提升的資源和推薦，希望您能夠不斷提升合同管理能力。
道路建設合同篇一
研究開發(fā)人：_____________，以下簡稱乙方。
法定代表：_____________________________。
依據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定，經(jīng)雙方當事人協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、項目名稱：_____________________。
二、本技術開發(fā)項目在國內(nèi)外的現(xiàn)狀、水平及發(fā)展趨勢_____________________。
三、本研究開發(fā)成果應達到的技術經(jīng)濟指標：_____________________。
四、甲方的主要義務。
1.向乙方支付約定的項目投資(包括研究開發(fā)經(jīng)費和報酬。合同約定研究開發(fā)經(jīng)費的一定比例作為科研補貼的，可以不單列報酬。)。
項目投資總額為___________________。其中：設備費_________;材料費_________;能源費________;試驗費_________;試制費_________;安裝費_________;調(diào)試費_________;文件編制費_________。
2.按照如下方式分期支付上述項目投資:_________。
(注：當事人通常可以選擇下列支付方式：(1)實報實銷的方;(2)一次總算，分期支付，包干使用的方式;(3)“研究開發(fā)經(jīng)費+提成費的方式)。
五、乙方的主要義務。
1.認真制定和實施研究開發(fā)計劃。
本研究開發(fā)項目的計劃和速度(分階段解決的主要技術問題、達到的目標和完成的時間)如下：_________。
本研究開發(fā)項目所采用的研究、試驗方法和技術路線(包括工藝流程)如下：_________。
2.合理使用研究開發(fā)經(jīng)費。乙方對研究開發(fā)經(jīng)費的使用，應?？顚Ｓ?，不得挪作他用。
[注;當事人可以約定采取下列一種或者幾種方式提交研究開發(fā)成果：(1)產(chǎn)品設計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件;(2)磁帶、磁盤、計算機軟件;(3)動物、植物新品種、微生物菌種;(4)成套技術設施]。
[注：如果合同中有專門的約定，研究開發(fā)方還有義務向委托方提供下列協(xié)作事項：提供技術咨詢服務(如市場預測、價值工程、可仃性論證等];對委托方人員進行技術培訓;提供有關新的技術發(fā)展狀況的情報資料;協(xié)助制定有關操作、工藝規(guī)程;提出技術開發(fā)總結報告或組織成果技術鑒定;此外，在不妨礙自己研究開發(fā)的正常工作的情況下，有義務接受委托方對自己履行合同和經(jīng)費使用情況的檢查。
當事人雙方除應履行上述各自主要義務外，還可以約定在合同叼刀立和履行過程中承擔相互不斷地通報合同履行情況的義務。尤其是那些對合同的訂立或履行有妨礙的情況，如遇到情報交流上的障礙、技術風險以及研究開發(fā)經(jīng)費超支或盈余等等。
六、甲方的違約責任。
1.甲方延遲支付研究開發(fā)經(jīng)費，造成研究開發(fā)工作停滯、延誤的，乙方不承擔責任。甲方應當支付數(shù)額為投資總額____%的違約金逾期一定期限不支付研究開發(fā)經(jīng)費或者報酬的，乙方有權解除合同甲方應當返還技術資料或者有關技術成果補交應付的報酬，支付費額為項目投資總額____%的違約金。
2.甲方未按照合同約定提供技術資料、原始數(shù)據(jù)和協(xié)作事項或者所提供的技術資料、原始數(shù)據(jù)和協(xié)作事項有重大缺陷，導致研究開發(fā)工作停滯、延誤、失敗的，甲方應當承擔責任，但乙方發(fā)甲方所提供的資料和數(shù)據(jù)有明顯錯誤而沒有通知甲方復核更正和補充的，應當承擔相應的責任。甲方逾期二個月不提供技術資料、原始數(shù)據(jù)和協(xié)作事項的，乙方有權解除合同，甲方應當支付數(shù)額為項目投資總額____%的違約金。
3.甲方逾期二個月不接受工作成果的，乙方有權向合同外第三方轉讓或變賣工作成果。
七、乙方的違約責任。
1.乙方未按計劃實施研究開發(fā)工作的，甲方有權要求其實施研究開發(fā)計劃并采取補救措施。乙方逾期二個月不實施研究開發(fā)計劃的，甲方有權解除合同。乙方應當支付數(shù)額為項目投資總額____%的違約金。
2.甲方將研究開發(fā)經(jīng)費用于履行合同以外的目的，甲方有權制止并要求其退還相應的經(jīng)費用于研究開發(fā)工作。因此造成研究開發(fā)工作停滯、延誤或者失敗的，乙方應當支付數(shù)額為項目投資總額____%的違約金并賠償損失;經(jīng)甲方催告后，逾期二個月未退還經(jīng)費用于研究開發(fā)工作的，甲方有權解除合同。乙方應當支付違約金或者賠償因此給委托方所造成的損失。
3.研究開發(fā)成果部分或者全部不符合合同約定條件的，乙方應當返還部分或者全部研究開發(fā)經(jīng)費，支付數(shù)額為項目投資總額____%的違約金。
八、研究開發(fā)成果的歸屬和分享。
1.履行本合同所完成的研究開發(fā)成果的專利權歸_________方所有。
注1取得專利權的一方通常應允許另一方免費實施該項專利并可以優(yōu)先受讓該專利權。
注2如果雙方當事人沒有對該研究開發(fā)成果申請專利的意圖，雙方可以對該非專利技術成果的使用權和轉讓權作出約定;如果合同沒有約定，視雙方都有使用和轉讓的權利，但是，根據(jù)法律規(guī)定，研究開發(fā)方在將技術成果交付委托方之前，不得向第三方轉讓。
注3如果當事人依據(jù)互利有償?shù)脑瓌t，運用工作產(chǎn)權規(guī)范中常見的“普通許可、排他許可、獨占許可”等方法，就可以比較圓滿地體現(xiàn)出“權限與投資”之間的關系，即：
(1)委托方向研究開發(fā)方支付了部分研究開發(fā)經(jīng)費和報酬的，可對技術成果(包括專利技術和非專利技術，下同)享有免費普通實施權;研究開發(fā)方自己保留使用權和向第三方轉讓的權利。
(2)委托方向研究開發(fā)方支付了全部的研究開發(fā)經(jīng)費和報酬的，可對技術成果享有優(yōu)先實施權;研究開發(fā)方在約定的期限或范圍內(nèi)，自己可保留使用權，但不得向第三方轉讓該成果。
(3)委托方除了向研究開發(fā)方支付了全部的研究開發(fā)經(jīng)費和報酬外，還支付了約定的“獨占費用”的，則可以在合同規(guī)定范圍內(nèi)對研究開發(fā)成果享有安全的使用權和轉讓權(獨占權)，研究開發(fā)方自己不得使用亦不得向第三方轉讓該技術成果。
注4委托方如果有意獲得該技術成果完整的專利申請權或?qū)＠麢?，也可以根?jù)協(xié)商一致、平等有償原則與研究開發(fā)方另外訂立專利申請權或?qū)＠D讓合同。
九、技術風險的承擔。
在履行本合同中，因出現(xiàn)無法克服的技術困難，導致研究開發(fā)失敗或部分失敗的，由此造成的風險損失由_________負擔。
風險發(fā)生后，應由乙方出具有關專業(yè)技術權威機構的證明文件。
本合同自雙方當事人簽字蓋章之日起生效。
甲方法定代表人。
(或授權代表)簽名：______________。
公章：____________________________。
簽字時間：______________________。
簽字地點：______________________。
開戶銀行：________________________。
戶名：____________________________。
賬號：____________________________。
甲方擔保人(名稱)：_____________。
地址：____________________________。
法定代表人。
(或授權代表)簽字：______________。
公章：____________________________。
簽字時間：________________________。
簽字地點：________________________。
開戶銀行：________________________。
賬號：____________________________。
乙方法定代表人。
(或授權代表)簽名：______________。
公章：____________________________。
簽字時間：________________________。
簽字地點：________________________。
開戶銀行：________________________。
賬號：____________________________。
乙方擔保人(名稱)：_____________。
地址：____________________________。
法定代表人。
(或授權代表)簽名：______________。
公章：____________________________。
簽字時間：________________________。
簽字地點：________________________。
開戶銀行：________________________。
研究開發(fā)人：_____________，以下簡稱乙方。
法定代表：_____________________________。
依據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定，經(jīng)雙方當事人協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、項目名稱：_____________________。
二、本技術開發(fā)項目在國內(nèi)外的現(xiàn)狀、水平及發(fā)展趨勢_____________________。
三、本研究開發(fā)成果應達到的技術經(jīng)濟指標：_____________________。
四、甲方的主要義務。
1.向乙方支付約定的項目投資(包括研究開發(fā)經(jīng)費和報酬。合同約定研究開發(fā)經(jīng)費的一定比例作為科研補貼的，可以不單列報酬。)。
項目投資總額為___________________。其中：設備費_________;材料費_________;能源費________;試驗費_________;試制費_________;安裝費_________;調(diào)試費_________;文件編制費_________。
2.按照如下方式分期支付上述項目投資:_________。
(注：當事人通?？梢赃x擇下列支付方式：(1)實報實銷的方;(2)一次總算，分期支付，包干使用的方式;(3)“研究開發(fā)經(jīng)費+提成費的方式)。
五、乙方的主要義務。
1.認真制定和實施研究開發(fā)計劃。
本研究開發(fā)項目的計劃和速度(分階段解決的主要技術問題、達到的目標和完成的時間)如下：_________。
本研究開發(fā)項目所采用的研究、試驗方法和技術路線(包括工藝流程)如下：_________。
2.合理使用研究開發(fā)經(jīng)費。乙方對研究開發(fā)經(jīng)費的使用，應?？顚Ｓ茫坏门沧魉?。
[注;當事人可以約定采取下列一種或者幾種方式提交研究開發(fā)成果：(1)產(chǎn)品設計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件;(2)磁帶、磁盤、計算機軟件;(3)動物、植物新品種、微生物菌種;(4)成套技術設施]。
[注：如果合同中有專門的約定，研究開發(fā)方還有義務向委托方提供下列協(xié)作事項：提供技術咨詢服務(如市場預測、價值工程、可仃性論證等];對委托方人員進行技術培訓;提供有關新的技術發(fā)展狀況的情報資料;協(xié)助制定有關操作、工藝規(guī)程;提出技術開發(fā)總結報告或組織成果技術鑒定;此外，在不妨礙自己研究開發(fā)的正常工作的情況下，有義務接受委托方對自己履行合同和經(jīng)費使用情況的檢查。
當事人雙方除應履行上述各自主要義務外，還可以約定在合同叼刀立和履行過程中承擔相互不斷地通報合同履行情況的義務。尤其是那些對合同的訂立或履行有妨礙的情況，如遇到情報交流上的障礙、技術風險以及研究開發(fā)經(jīng)費超支或盈余等等。
六、甲方的違約責任。
1.甲方延遲支付研究開發(fā)經(jīng)費，造成研究開發(fā)工作停滯、延誤的，乙方不承擔責任。甲方應當支付數(shù)額為投資總額____%的違約金逾期一定期限不支付研究開發(fā)經(jīng)費或者報酬的，乙方有權解除合同甲方應當返還技術資料或者有關技術成果補交應付的報酬，支付費額為項目投資總額____%的違約金。
2.甲方未按照合同約定提供技術資料、原始數(shù)據(jù)和協(xié)作事項或者所提供的技術資料、原始數(shù)據(jù)和協(xié)作事項有重大缺陷，導致研究開發(fā)工作停滯、延誤、失敗的，甲方應當承擔責任，但乙方發(fā)甲方所提供的資料和數(shù)據(jù)有明顯錯誤而沒有通知甲方復核更正和補充的，應當承擔相應的責任。甲方逾期二個月不提供技術資料、原始數(shù)據(jù)和協(xié)作事項的，乙方有權解除合同，甲方應當支付數(shù)額為項目投資總額____%的違約金。
3.甲方逾期二個月不接受工作成果的，乙方有權向合同外第三方轉讓或變賣工作成果。
七、乙方的違約責任。
1.乙方未按計劃實施研究開發(fā)工作的，甲方有權要求其實施研究開發(fā)計劃并采取補救措施。乙方逾期二個月不實施研究開發(fā)計劃的，甲方有權解除合同。乙方應當支付數(shù)額為項目投資總額____%的違約金。
2.甲方將研究開發(fā)經(jīng)費用于履行合同以外的目的，甲方有權制止并要求其退還相應的經(jīng)費用于研究開發(fā)工作。因此造成研究開發(fā)工作停滯、延誤或者失敗的，乙方應當支付數(shù)額為項目投資總額____%的違約金并賠償損失;經(jīng)甲方催告后，逾期二個月未退還經(jīng)費用于研究開發(fā)工作的，甲方有權解除合同。乙方應當支付違約金或者賠償因此給委托方所造成的損失。
3.研究開發(fā)成果部分或者全部不符合合同約定條件的，乙方應當返還部分或者全部研究開發(fā)經(jīng)費，支付數(shù)額為項目投資總額____%的違約金。
八、研究開發(fā)成果的歸屬和分享。
1.履行本合同所完成的研究開發(fā)成果的專利權歸_________方所有。
注1取得專利權的一方通常應允許另一方免費實施該項專利并可以優(yōu)先受讓該專利權。
注2如果雙方當事人沒有對該研究開發(fā)成果申請專利的意圖，雙方可以對該非專利技術成果的使用權和轉讓權作出約定;如果合同沒有約定，視雙方都有使用和轉讓的權利，但是，根據(jù)法律規(guī)定，研究開發(fā)方在將技術成果交付委托方之前，不得向第三方轉讓。
注3如果當事人依據(jù)互利有償?shù)脑瓌t，運用工作產(chǎn)權規(guī)范中常見的“普通許可、排他許可、獨占許可”等方法，就可以比較圓滿地體現(xiàn)出“權限與投資”之間的關系，即：
(1)委托方向研究開發(fā)方支付了部分研究開發(fā)經(jīng)費和報酬的，可對技術成果(包括專利技術和非專利技術，下同)享有免費普通實施權;研究開發(fā)方自己保留使用權和向第三方轉讓的權利。
(2)委托方向研究開發(fā)方支付了全部的研究開發(fā)經(jīng)費和報酬的，可對技術成果享有優(yōu)先實施權;研究開發(fā)方在約定的期限或范圍內(nèi)，自己可保留使用權，但不得向第三方轉讓該成果。
(3)委托方除了向研究開發(fā)方支付了全部的研究開發(fā)經(jīng)費和報酬外，還支付了約定的“獨占費用”的，則可以在合同規(guī)定范圍內(nèi)對研究開發(fā)成果享有安全的使用權和轉讓權(獨占權)，研究開發(fā)方自己不得使用亦不得向第三方轉讓該技術成果。
注4委托方如果有意獲得該技術成果完整的專利申請權或?qū)＠麢?，也可以根?jù)協(xié)商一致、平等有償原則與研究開發(fā)方另外訂立專利申請權或?qū)＠D讓合同。
九、技術風險的承擔。
在履行本合同中，因出現(xiàn)無法克服的技術困難，導致研究開發(fā)失敗或部分失敗的，由此造成的風險損失由_________負擔。
風險發(fā)生后，應由乙方出具有關專業(yè)技術權威機構的證明文件。
本合同自雙方當事人簽字蓋章之日起生效。
甲方法定代表人。
(或授權代表)簽名：______________。
公章：____________________________。
簽字時間：______________________。
簽字地點：______________________。
開戶銀行：________________________。
戶名：____________________________。
賬號：____________________________。
甲方擔保人(名稱)：_____________。
地址：____________________________。
法定代表人。
(或授權代表)簽字：______________。
公章：____________________________。
簽字時間：________________________。
簽字地點：________________________。
開戶銀行：________________________。
賬號：____________________________。
乙方法定代表人。
(或授權代表)簽名：______________。
公章：____________________________。
簽字時間：________________________。
簽字地點：________________________。
開戶銀行：________________________。
賬號：____________________________。
乙方擔保人(名稱)：_____________。
地址：____________________________。
法定代表人。
(或授權代表)簽名：______________。
公章：____________________________。
簽字時間：________________________。
簽字地點：________________________。
開戶銀行：________________________。
賬號：____________________________。
道路建設合同篇二
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據(jù)城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就房屋拆遷安置補償達成如下協(xié)議：
一、項目名稱、地點。
建設項目名稱_________，建設地點_________，建設單位_________，《拆遷許可證》文號_________.
二、房屋基本狀況。
1.乙方在拆遷范圍內(nèi)有房屋_________間，建筑面積_________平方米，使用面積_________平方米，居住面積_________平方米。
2.乙方有正式戶口_________人，常住人口_________人，應安置人口_________人，分別是_________.
3.被拆遷房屋的產(chǎn)權屬于_________.
三、拆遷安置。
甲方安置乙方的住房位于_________，共_________套_________間，_________層_________號，配有_________等設備。
四、拆遷補償。
1.房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整;。
2.附屬物補償金額為人民幣_________整;。
3.搬遷補助費為人民幣_________元整;。
4.設施設備遷移費為人民幣_________元整;。
5.其他費用為人民幣_________元整。
五、搬遷。
乙方在_________年_________月_________日前搬遷騰空房屋，經(jīng)甲方確認，舊房由甲方拆除。
六、補償金額支付時間及方式。
甲方在_________年_________月_________日前按本協(xié)議第四條規(guī)定的補償總額一次支付給乙方。
七、注銷。
乙方應在_________年_________月_________日前向甲方移交有關房屋、土地證件，由甲方統(tǒng)一向房管、土地部門辦理注銷手續(xù)。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉戶、銷戶手續(xù)，乙方自行到有關部門申請辦理，并結清已使用的水、電、氣等費用。
八、乙方家庭的全部成員_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權他在合同文本和其它文件上簽字。
甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_________領取。
甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關的分家析產(chǎn)、繼續(xù)糾紛等，一律不負責任。
九、違約責任。
甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_________元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。
乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
十、聲明及保證。
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十一、保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密。
未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。
但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。
保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十二、不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十三、通知。
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________方式傳遞。
以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________.
否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十四、爭議的處理。
本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解;。
協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
1.提交_________仲裁委員會仲裁;。
2.依法向人民法院起訴。
十五、解釋。
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
十六、補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。
本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
合同副本_________份，送_________留存一份。
甲方：_________。
乙方：_________。
授權代表：_________。
授權代表：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
簽訂地點：_________。
簽訂地點：_________。
道路建設合同篇三
發(fā)包方：平武縣環(huán)保工程有限公司(以下簡稱甲方)。
承包方：何林(以下簡稱乙方)。
根據(jù)建設部、省建委關于施工企業(yè)推行《項目法》施工的文件精神，經(jīng)公司研究決定：將我司承建的(平武縣虎牙平壩林區(qū)保護管理用房附屬污水凈化沼氣)工程總造價10.6萬元，工程實行“項目經(jīng)理”負責制形式的承包經(jīng)營，經(jīng)雙方協(xié)商一致，擬定條款如下：
一、(何林)同志，以該工程負責人的身份，代表公司執(zhí)行工程承包合同，對工程項目的實施(質(zhì)量、安全)負全面責任，本人的工資、養(yǎng)老保險、安全保險、失業(yè)保險在工程利潤中自行列支。
二、乙方負責工程項目的管理人員、工程技術人員的聘任和選用，自主決定內(nèi)部分配形式聘用工程技術人員和各工種工人待遇，按《勞動法》有關規(guī)定雙方協(xié)商支付。
三、該工程實行“項目經(jīng)理負責制”的風險抵押，單獨二級獨立核算，自負盈虧，包干上交的全面承包。承包合同簽字后，乙方交風險抵押質(zhì)量保證金總造價3%到甲方帳戶，工程竣工驗收后退給乙方，或沖抵上交管理費。乙方對該工程實行獨立核算，無論盈虧，按工程總造價(包括附屬工程)以竣工決算總額(8.46%)上交公司管理費和營業(yè)稅。其他部門的費用和個人所得稅由乙方承付。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
道路建設合同篇四
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)建設部、省建委關于施工企業(yè)推行《項目法》施工的文件精神，經(jīng)公司研究決定：將我司承建的(平武縣虎牙平壩林區(qū)保護管理用房附屬污水凈化沼氣)工程總造價10.6萬元，工程實行“項目經(jīng)理”負責制形式的承包經(jīng)營，經(jīng)雙方協(xié)商一致，擬定條款如下：
一、(何林)同志，以該工程負責人的身份，代表公司執(zhí)行工程承包合同，對工程項目的實施(質(zhì)量、安全)負全面責任，本人的工資、養(yǎng)老保險、安全保險、失業(yè)保險在工程利潤中自行列支。
二、乙方負責工程項目的管理人員、工程技術人員的聘任和選用，自主決定內(nèi)部分配形式聘用工程技術人員和各工種工人待遇，按《勞動法》有關規(guī)定雙方協(xié)商支付。
三、該工程實行“項目經(jīng)理負責制”的風險抵押，單獨二級獨立核算，自負盈虧，包干上交的全面承包。承包合同簽字后，乙方交風險抵押質(zhì)量保證金總造價3%到甲方帳戶，工程竣工驗收后退給乙方，或沖抵上交管理費。乙方對該工程實行獨立核算，無論盈虧，按工程總造價(包括附屬工程)以竣工決算總額(8.46%)上交公司管理費和營業(yè)稅。其他部門的費用和個人所得稅由乙方承付。
四、該工程的財務管理人員由乙方確定，財務管理要正規(guī)化，各種報表要按時上報，工資由乙方支付。
五、乙方全面負責工程的質(zhì)量管理、安全管理。嚴格履行《建筑法》、《勞動法》、《安全生產(chǎn)法》和《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》和省、市建委有關文明施工管理規(guī)定，按圖、按規(guī)范施工，按標準評驗，確保工程質(zhì)量和施工安全，建立嚴格的質(zhì)量、安全和塔吊使用管理制度。質(zhì)量、安全資料專人收集、管理。如出現(xiàn)質(zhì)量、安全事故，乙方要如實按程上報，并承擔直接經(jīng)濟責任和法律責任，甲方根據(jù)事故的實情，有權對直接責任人進行經(jīng)濟處罰和移交司法機關處理。
六、乙方必須按建設單位提供的施工圖和更改通知施工，嚴格執(zhí)行建設單位與施工單位簽訂的建設施工合同條款，保證工程質(zhì)量、安全，圓滿完成施工合同。
七、本合同經(jīng)甲、乙雙方代表簽字蓋印即生效，誰單方違約，必須承擔因違約方給對方造成的一切經(jīng)濟損失(按總承包價款的10%)，若有爭議，由地方人民法院裁決。
八、屬工程技術、質(zhì)量要求、財務核算等有爭議的，以國家和部門的規(guī)范為準，其它未盡事宜，協(xié)商解決。
道路建設合同篇五
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
營業(yè)執(zhí)照號：
身份證號碼：
為了明確發(fā)包方和承包方之間的權利義務關系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對四川昊祥建筑勞務有限公司分公司實行承包經(jīng)營，特簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條承包內(nèi)容。
承包方為分公司的經(jīng)理，從事地區(qū)的勞務承包工程，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務。
第二條承包期限。
承包期從年月日起至年月日止。分公司單獨建賬，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。
第三條承包指標。
在承包期限內(nèi)承包方向發(fā)包方每年上繳承包費計人民幣元，在每個承包年度第。
第四條發(fā)包方的權利義務。
4.1在年。
4.2負責協(xié)助刻制分公司的工章，分公司賬戶的開立和注銷，參與分公司的財務管理(財務人員由發(fā)包方派駐，其所有費用由承包方承擔)。
4.3發(fā)包方根據(jù)需要派人員到承包方處理事務，其所派人員的差旅費、生活費、業(yè)務往來費等各項費用均由承包方承擔;如發(fā)包方所派人員常駐承包方，其常駐人員的工資(具體工資另行協(xié)商)、生活費、差旅費等全部由承包方承擔。
4.4發(fā)包方認為承包方工作不力或有損發(fā)包方利益或承包方未按本協(xié)議履行其義務時，發(fā)包方有權收回提供給承包方的手續(xù)，并撤銷對承包方的授權。
第五條承包方的權利義務。
5.1承包方必須健全生產(chǎn)、財務管理、工資、勞保福利等制度。承包方每月向發(fā)包方申報分公司財務報表;發(fā)包人定期審核分公司的各項業(yè)務往來。
5.2承包方的生產(chǎn)活動不得違反國家的法律。在承包期間如發(fā)生工傷事故，承包方應按照國家的有關規(guī)定處理，所有費用由承包方承擔。
5.3承包方應按時向國家納稅。承包方對承包期間形成的債權債務負全部責任。
5.4承包方享有自主經(jīng)營權，有權自行招聘職工，有權根據(jù)職工的工作效率、身體條件、勞動態(tài)度、執(zhí)行紀律好壞等情況，決定職工工資的多少，調(diào)整工作和辭退職工。
5.5承包方在承包經(jīng)營的全部資金由承包方自籌(含分公司申請執(zhí)照時所需的費用、房租等等)，承包方在分公司內(nèi)所添置的各項設備、家具用具和所有財產(chǎn)屬承包方所有。
5.6承包方應提供甲方認可的具有一定身份和地位的第三人出具的承包本協(xié)議約定的分公司的擔保書。
5.7承包方向發(fā)包方出具安全承諾書、保證按月發(fā)放工人工資承諾書作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。
第六條違約責任。
6.1若承包方在承包期間因自身原因違約或者給發(fā)包方造成損失，除足額賠償發(fā)包方外，還應支付發(fā)包方違約金萬元，并承擔由此造成的差旅費、律師費等合理費用。
第七條合同解除。
發(fā)生下述情況之一，發(fā)包方有權解除本合同。
7.1承包方未按第一條規(guī)定的承包內(nèi)容而從事其他經(jīng)營活動的;。
7.2承包方未按期上繳承包費的;。
第八條爭議解決。
因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方盡量友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，由發(fā)包方所在地人民法院管轄。
第九條其它。
本合同自年月日生效，承包期滿自然失效。雙方在合同期內(nèi)形成的債權關系，不因合同期滿而消失。
第十條本合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
發(fā)包方：(蓋章)承包方：(蓋章)年月年。
保證書按月發(fā)放工人工資承諾書。
四川昊祥建筑勞務有限公司：
為貫徹執(zhí)行國家及瀘州市關于開展建筑企業(yè)員工工資發(fā)放情況的通知要求，保證按照規(guī)定發(fā)放工人工資，切實維護好工人的合法權益，我代表承諾發(fā)生下列行為之一的，自愿接受貴公司的處理。
1、沒有按月支付工人工資的;。
2、拒付工人工資的;。
3、虛報瞞報支付工人工資情況的;。
5、對討薪工人采取暴力手段的;。
6、沒有按時向項目報送“工人工資發(fā)放明細表”的;。
7、造成其他惡劣社會影響，情節(jié)嚴重的。
如發(fā)生以上行為之一的，自愿接受在貴公司分包工程造價總額10%罰款，并在3日內(nèi)足額發(fā)放工人工資。
如違背上述承諾，我單位自愿無條件接受終止合同，清退出場，后果自負。以上情況，特此承諾。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
道路建設合同篇六
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
在平等、自愿，并協(xié)議商一致的基礎上，甲、乙雙方協(xié)議合資建房，達成如下協(xié)議條款：
一、甲方準備修建一幢六層半的樓房，因資金不足，現(xiàn)與乙方合資修建，修建期限從合同生效之日起一年內(nèi)交房(除不可抗力原因才延期：如下雨、洪災、地震、停電等)。
二、分房情況：第四層鄰街一套的房屋產(chǎn)權歸乙方中的何明杰所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產(chǎn)權歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產(chǎn)權歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產(chǎn)權歸乙方中的鄧芳所有。
三、付款方式：分三次付清房款，首付人民幣肆萬元整;修到所需樓層付人民幣肆萬元整;交房門鑰匙時付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內(nèi)，乙方必須付款，否則房屋由甲方自行處理。)。
四、單價：按元/每平方米集資。
五、房屋竣工后辦理房屋土地使用證和房屋產(chǎn)權手續(xù)等費用，由甲、乙雙方各自負責。
七、房屋竣工后房屋的水、電和數(shù)字電視：甲、乙雙方各自立戶，費用由甲、乙雙方各自負責。
八、本協(xié)議生效后，雙方無條件遵守和履行，不得違反。
九、雙方在規(guī)定期限內(nèi)不按合同履行，違約方向?qū)Ψ劫r付違約金人民幣叁萬元整。
十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
時間：
道路建設合同篇七
常見的土石方工程有：場地平整、基坑(槽)與管溝開挖、路基開挖、人防工程開挖、地坪填土，路基填筑以及基坑回填。下面是小編搜集的土石方工程承包合同范本五篇，希望對你有所幫助。
(一)。
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關法律規(guī)定，結合本工程的具體情況，為明確雙方責任，確保工程施工質(zhì)量，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方_____________土石方工程承包一事，達成以下協(xié)議:。
一、工程名稱:。
甲方位于，用地面積約平方米，因地勢高低，需挖除和回填部份土石方，不計挖方后填方量。本項目要求按甲方提供的設計院設計的場地設計圖紙進行土石方挖填施工，將高出設計標高部份的土挖除回填至填土區(qū)，尚需到場地外購土并將土運至填土區(qū)回填及回填部分夯實不在本合同承包范圍內(nèi)。
二、甲方責任：
2、負責按合同約定撥付工程款和辦理工程決算;。
3、負責委托測量單位進行場地竣工驗收測量。
4、甲方應負責辦理有關手續(xù)及協(xié)調(diào)與周邊村民及政府管理部門的關系，費用由乙方負責;乙方因處理與周邊村民及政府管理部門的關系不當造成工期延誤不予順延工期。
5、合同簽定后三天內(nèi)，甲方向乙方提供工程施工場平圖，通訊及水電至施工現(xiàn)場。
三、乙方責任：
2、乙方應嚴格遵守安全生產(chǎn)、文明施工規(guī)范，承擔施工過程中的所有責任，嚴格執(zhí)行政府有關部門的政策及法規(guī)。
3、乙方應負責施工時的人身安全責任及民事責任。
4、乙方應在工地現(xiàn)場按施工圖測出紅線圖范圍內(nèi)坐標點及水準點。
5、乙方須加強現(xiàn)場質(zhì)量、安全管理，確保施工現(xiàn)場安全;機械設備進出場，應事先與甲方項目負責人聯(lián)系。
6、乙方應在現(xiàn)場設立安全警示標志牌，防止學生及閑散人員進入施工現(xiàn)場，嚴防施工現(xiàn)場不安全隱患。
7、乙方應負責辦理工程決算和提供工程內(nèi)業(yè)資料，并在工程完工后20天內(nèi)提交相關工程內(nèi)業(yè)資料和工程決算書。
8、工程完工后3天內(nèi)應做好施工現(xiàn)場及周邊衛(wèi)生的清洗工作，保證施工場地清潔符合《建設工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》的規(guī)定和文明施工要求，交工前清理現(xiàn)場達到____市環(huán)境衛(wèi)生的要求，并拆除全部臨時搭設。
9、調(diào)遣費到帳后進行機械、人員進場，預付款到帳后工程開工。
四、工程量的計算方法、價格及付款方式：
2、經(jīng)雙方協(xié)商，挖土不論運距遠近包干(含開挖裝車、回填、運輸、整平、施工現(xiàn)場地面雜物、樹木清理等);遇石破部分平均按每立方米元人民幣計算，以上價款為不含稅價款，本合同須經(jīng)政法部門公正，費用由甲方承擔。
3﹑工程款支付方式：雙方簽訂合同后三天內(nèi)甲方向乙方支付工程承包款的為調(diào)遣費，乙方機械進場后3天內(nèi)甲方支付工程承包款的為預付款，工程開工后按月進度支付當月完成工程量價款的乙方每月25向甲方上報當月完成工程量，甲方三天內(nèi)未提出疑問視為認同并于次月5號前支付工程進度款，驗收合格后再支付進度款的;決算完成后且提供完整內(nèi)業(yè)資料后10天內(nèi)結清尾款。所有款項均通過銀行轉帳方式進行。
五、工期：
開工日期以預付款到賬日為工程開工日。
本項目的工期按甲乙雙方簽定合同預付款到賬后____日內(nèi)完成。如遇特殊情況(設計變更﹑工作量變化﹑不可抗力影響以及非乙方原因造成的停﹑窩工等)時，工期經(jīng)甲方簽證后順延。
六、違約責任：
七、其他約定：
1﹑本合同未盡事宜，經(jīng)甲﹑乙雙方協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2﹑本合同自甲﹑乙方簽字蓋章后生效，甲﹑乙方履行完合同規(guī)定的義務后，結清工程款后失效。
3、本合同正本貳份，雙方各存壹份，副本陸份，甲方肆份，乙方貳份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
(二)。
發(fā)包方(甲方)：負責人：身份證號：
承包方(乙方)：身份證號：身份證號:。
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包甲方土石方工程運輸事宜，自愿達成如下協(xié)議：
一、乙方承包的土石方運輸工程位于薩拉齊北xx大山里，主要是由甲方指定工作地點，由乙方負責運輸土石方。
二、甲方以乙方應完成的工程土方量為結算工程款依據(jù)，具體為每車17至18立方(虛方)，折合噸位為26至28噸，折合現(xiàn)金110元。在施工期間甲方隨時檢查指導，如出現(xiàn)一切問題，乙方不承擔責任。
三、乙方的工程機械進入施工現(xiàn)場后，如因機械導致的人員傷害事故，均由乙方承擔，甲方概不負責。
第二個月10號前必須以現(xiàn)金付清，否則由甲方承擔違約責任。
五、結算方式以現(xiàn)金結算，以乙方給甲方所打的收款收據(jù)為準。
六、特別約定：
1、乙方在甲方的指定地點負責運輸，運輸距離從運輸始發(fā)地到目的地不得超過1.5公里，否則超過距離產(chǎn)生的所有費用由甲方承擔。
2、乙方到達工作地點后由甲方為乙方無償提供住宿，水電等生活必須條件。
3、乙方到達工作地點后，可向甲方提前預支部分工程款作為乙方所有人員的生活費用，該部分預支款將來由甲方從乙方的工程款中作相應扣除。
4、乙方工作期間車輛所需燃油由甲方提供，待工程款結算后由甲方從乙方的工程款中作相應扣除。
七、違約責任：甲方若到期拖欠不給工程款，由乙方憑借此合同要求甲方雙倍支付未付款，還需每日承擔按工程未付總價款3%計息的違約金。
八、雙方未盡事宜協(xié)商解決，若發(fā)生爭議，任何一方都可向鄂爾多斯仲裁委員會提起仲裁。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同自甲乙雙方簽章捺印后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
(三)。
甲方。
乙方：
合同簽訂地：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協(xié)商一致，訂立協(xié)議并共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、工程范圍及內(nèi)容：
工程量：甲方委托乙方清運、處理場地中廢墟清運、挖填、初步平整全部施工場地。施工材料、燃油、機械及施工人員等均由乙方自理，并對其現(xiàn)場的安全負全責。
承包形式：分承包。
三、工期：
1、開工日期：暫定為________年____月____日，實際以甲方開工令為準。
2、合同總工期為20工作日。期間如遇連續(xù)大雨等無法抗拒的特殊天氣，經(jīng)甲方和監(jiān)理簽字認可后，工期可相應順延。否則遲一天按合同總價的%處罰，提前一天按合同總價的%獎勵。
四、工程量核算與確認。
1、場平設計標高：
標高定位絕對高程61.5(絕對高程以安陽大地測量隊提供數(shù)據(jù)為準，以下相同)，一期場地面積為27000平方米。
2、工程量為：
訂后除場平設計標高發(fā)生改變，否則工程量均不調(diào)整。
五、合同價款。
本合同工程價款結算采用下列種方式：
1、采用一次性包死總價的固定價格方式，總價為，如今后涉及工程變更和增加工程量的，增加部分按實結算。若變更增加工程量在5%以內(nèi),雙方不再簽訂補充協(xié)議，若變更增加工程量超過5%的，雙方應另行簽訂補充協(xié)議。
2、按實際發(fā)生的工程量結算。并按下列約定執(zhí)行：
(1)工程預算價：(工程結束后按實結算)。
工程單價:(含外運等其他一切費用)。
(2)按實際發(fā)生的工程量，結合有關工程定額標準計算，由乙方報決算價，經(jīng)監(jiān)理及甲方審核后，由會計事務所或進行審計確認。
(3)所有工程量必須在每月____日前，由乙方向甲方提交月統(tǒng)計報表或已完工程量報告，須經(jīng)監(jiān)理及甲方審核同意。
(4)若涉及工程變更及增加工程量的，須經(jīng)甲方項目負責人下達指令，變更簽證除應由監(jiān)理方簽字外，還須由甲方工程部和有關項目負責人簽字，并在實際發(fā)生日的____日內(nèi)報甲方計財部負責人復核簽字，并由甲方分管領導簽字，以及最終由總經(jīng)理審批后方可生效，否則甲方有權不予認可。
(5)變更工程量在總承包價5%以內(nèi)，無需追加合同，超過5%，須另訂合同。
(6)取費標準及說明：土石方量測量執(zhí)行省市有關土石方驗收標準，土方量按實結算。
(7)工程量核算確認方式說明:完成合格工作量上報甲方審核報批，并編制統(tǒng)計報表上報監(jiān)理，取得監(jiān)理、甲方的確認后方可。
(8)合同協(xié)議一經(jīng)簽字，不受市場價格變化影響，按合同及協(xié)議約定標準進行結算。
六、付款方式。
1、本工程預算款為：
2、工程款按方式支付，具體為：
(1)本工程無預付款;。
(3(4。
(5)總工程款的%作為質(zhì)量保證金，若無質(zhì)量問題及其它違約情形，后支付給乙方。相反，如存在質(zhì)量問題及出現(xiàn)其它違約情形，甲方有權直接扣付乙方質(zhì)保金，如給甲方造成的損失超過質(zhì)保金數(shù)額，乙方對超出部分仍應予賠償。
七、材料、設備供應：該工程所有機械、運輸器具全部由乙方自備。
八、質(zhì)量及驗收。
1、工程質(zhì)量必須符合本協(xié)議。
第四條約定標準，并按現(xiàn)行國家驗收規(guī)范執(zhí)行。質(zhì)量保證期________年，如工程內(nèi)容涉及主體結構的，應終身質(zhì)保。
2、項目經(jīng)理須持有省建委核發(fā)的崗位證書，且在建工程不得超過兩個，項目經(jīng)理在現(xiàn)場的時間每天不低于小時，負責處理工程上有關事務。
3、乙方所有進場人員未經(jīng)甲方認可不得任意調(diào)換，若確實需更換，應提前3天以書面形式向甲方申請，否則，乙方任意調(diào)換人員達30%時，甲方有權終止合同，乙方無條件退場。
4、工程質(zhì)量驗收必須按規(guī)范進行，所有工程資料須與工程施工同步進行，隨時供有關部門及人員查閱，不合格資料及時修正。
5、分項工序驗收，以及隱蔽工程驗收，必須經(jīng)甲方及監(jiān)理簽字驗收后方可進行下道工序施工。
6、甲方及監(jiān)理應在收到乙方請驗報告后小時內(nèi)驗收完畢并出具書面驗收意見。平時甲方定期或不定期抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，出具限期書面整改意見，乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，或經(jīng)兩次整改仍不符合要求，甲方有權根據(jù)情況要求支付違約金，嚴重的責令退場，一切損失由乙方負責。
7、竣工后，乙方應書面通知甲方及監(jiān)理驗收，乙方在竣工后天內(nèi)提供符合規(guī)范性要求的竣工圖及全部竣工資料，并應一式份。
8、其他約定：按圖紙說明施工，達到甲方、監(jiān)理的要求，禁止隨地灑落、傾倒。
九、施工組織與工期。
1、乙方在收到甲方正式施工圖紙____日內(nèi)向甲方提交書面施工組織方案，乙方自行辦理開工報告等相關手續(xù)，甲方對乙方的施工組織方案進行審核批準，安排圖紙技術交底。
2、乙方必須按合同工期和批準的進度計劃組織施工，接受甲方、監(jiān)理對工。
程進度的監(jiān)督、檢查，工程實際進度與計劃不符時，甲方、監(jiān)理有權責令限期改進，乙方應按甲方、監(jiān)理的要求提出整改措施報甲方、監(jiān)理審批后執(zhí)行，期間趕工費用由乙方自理。月進度明顯滯后于進度計劃時，甲方有權暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時，甲方有權調(diào)換施工隊伍，乙方應在按到甲方退場通知的____日內(nèi)無條件退場，并撤出所有人員及設備，工程款按實際完成工程量的%支付，否則甲方不支付任何款項，每拖延一天按總工程款的2承擔延期違約金，造成其它損失的，應全額賠償。
3、項目經(jīng)理：現(xiàn)場代表(乙方)：
監(jiān)理：現(xiàn)場代表(甲方)：
4、施工中的水、電、食宿、工具等設施的約定：乙方自行解決。
十、安全及文明施工與管理。
1、乙方須嚴格執(zhí)行有關安全操作管理規(guī)范。
2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。否則后果自負。
3、特殊工程需持有勞動部門核發(fā)的上崗證，持證上崗。
4、在施工過程中發(fā)生的工傷事故或其他內(nèi)部糾紛，由乙方自行處理并承擔全部經(jīng)濟責任。
5、所有機械設備需滿足工程施工需要，特殊設備須有安檢證明。
6、乙方應按當?shù)卣嘘P部門規(guī)定進行施工場地標準化管理，因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。
7、乙方應優(yōu)先發(fā)放施工人員工資，不得拖欠，并處理好勞資糾紛及相關問題，不得因此影響施工，以及不得給甲方造成任何不良影響，否則甲方有權采取解除合同、責令退場、要求賠償損失、要求支付違約金等措施。
十
一、甲方責任。
1、按約定提供圖紙資料，及進行圖紙技術交底。
2、按約定向乙方支付工程款，若甲方因資金困難不能及時兌現(xiàn)，應與乙方協(xié)商，并可視不同情況向乙方承擔應付款部分的銀行貸款利息。
4、履行其它本協(xié)議約定的義務以及負責。
十
二、乙方責任。
1、按約定保質(zhì)保量的完成施工任務，符合工期及質(zhì)量要求。
2、必須服從甲方現(xiàn)場管理，遵守法律及及行政規(guī)章、遵守各項規(guī)章制度，維護甲方聲譽，如發(fā)現(xiàn)故意損害聲譽，嚴重違反紀律，違反協(xié)議內(nèi)容的行為，甲方有權給予經(jīng)濟處罰，直至終止合同。
3、應注意保護生態(tài)環(huán)境，注意施工安全，不得砍伐樹木及損壞其它設施，注意護林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工，以及采取吵鬧、威脅等不當手段，否則，甲方有權責令其退場，一切后果由乙方承擔。
5、質(zhì)保期內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方電話或書面通知____日內(nèi)進場維修，____日內(nèi)維修完畢，否則維修費從質(zhì)保金中扣減。
6、乙方應按照相關規(guī)定，主動對工程項目進行質(zhì)量跟蹤回訪。
十
三、違約責任。
1、雙方應嚴格遵守協(xié)議，如有違反，按本協(xié)議相關約定承擔違約責任。
2、如延誤工期，每超過一天，按合同總價款的承擔違約金，或每天按1000元向甲方支付違約金。
3、如出現(xiàn)質(zhì)量問題，以及違反本協(xié)議其它約定，乙方除應賠償給甲方造成的全部經(jīng)濟損失外，甲方可視具體情況，要求乙方按合同總價款的1%-10%承擔違約金。
十
四、附則。
1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效。簽署。
2、本協(xié)議一經(jīng)簽字，雙方應嚴格遵守，如因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，由簽約所在地人民法院裁決。
3、本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
(四)。
甲方：
乙方：
為明確甲、乙雙方權利、責任關系，依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，并結合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：寧鄉(xiāng)灰湯溫泉華天城地土石方工程。
二、工程地點：
三、承包范圍：本項目施工圖紙范圍的土石方挖填運、石破。
四、工程范圍：
按甲方提供的施工圖紙和甲方批準的施工組織設計在現(xiàn)場指定區(qū)域內(nèi)進行施工，余土外運至渣場。
五、合同工期：
開工日期：開工200________年____月____日(以簽署的工程開工令為準);竣工日期：200________年____月____日。合同工期總日歷天數(shù)天。但遇到連續(xù)雨天、人力不可抗因素、當?shù)卮迕褡韫さ惹闆r時，工期相應順延。
六、質(zhì)量等級：合格。
七、合同價款：
本合同采用土石方量按雙方簽定的數(shù)量，單價按中標價即土方元立方米，石方立方米。施工中如遇堅石(含次堅石，即d85推土機挖不動，方才可采用爆破作業(yè)方式進行挖掘，每立方米石方增加爆破費用)，其他遇排水、清表等未涉及項目按實簽證，按雙方議定價(或按湖南消耗量標準及其配套文件編制結算，人工按80元工日取定，材料價差調(diào)整按施工期間長沙建設造價文件發(fā)布價格的算術平均值取定)。
八、工程結算和付款：
工程完工驗收合格后，依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場實測方格網(wǎng)及實際收方工程量辦理結算。
按進度付款：
九、工程質(zhì)量及技術要求：
本工程嚴格按照國家現(xiàn)行《土石破工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《建筑工程質(zhì)量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等進行施工和驗收。
十、安全施工：
乙方應嚴格按照國家有關安全施工規(guī)范進行施工，采取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業(yè)中，所遇任何與工程相關事故，均由乙方自行負責(不含地下市政設施)。
但石破施工發(fā)生周邊的環(huán)境影響、其他外部刁難等問題乙方不予負責和賠償。
十
一、本通用版合同式2份，甲方1份，乙方1份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程合格交驗結清尾款后自然失效。其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
(五)。
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》法律法規(guī)規(guī)定，為明確雙方在承包運輸過程中承擔的權利、義務和責任，確保運輸順利完成。雙方在自愿、平等、互利的原則下，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達成共識，并同意簽訂如下合同：
第一條：工程內(nèi)容。
運輸土石方，甲方將根據(jù)工程項目所確定的地點、工程進度和運輸數(shù)量的要求，對乙方運輸任務進行統(tǒng)一分配、管理、調(diào)度和指揮，乙方必須服從。
第二條：工程承包運輸時間價款及付款方式。
1、工程時間為________年，即________年____月____日到________年____月____日。
2、單價以本工程單趟運距為1500米以內(nèi)，按每立方3元人民幣計，(此為完稅價)。
3、每次結算以計量驗收單為準，路程以雙方共同核實實際路程為準。
4、付款方式：日清月結。
第三條：燃油費用。
甲方負責提供充足的燃油，乙方結算燃油的費用，甲方提供的燃油不得高于市場價格。(燃油必須符合車輛出廠要求及工作環(huán)境的要求)。
第四條：甲方的權利與義務。
1、甲方負責工程爆破。
2、甲方統(tǒng)一管理、調(diào)度和指揮。
3、甲方無條件負責乙方司機的住房問題。
4、甲方在每月前給乙方制訂當月的土方量。
第五條：乙方的權利與義務。
1、乙方應當按時、保質(zhì)、保量完成土石方運輸任務。
2、乙方運輸車輛必須服從甲方的統(tǒng)一管理、調(diào)度和指揮。
3、違章開車等，造成大小事故由乙方負全部責任。
第六條：其他責任。
1、乙方車輛進場后，甲方必須在當天安排開工，如拖延工期，挖機甲方按1800元天賠償、汽車按300元天賠償乙方損失。(每月雙方可有3天的停工日)。
2、甲方在正常工作中不得隨意停產(chǎn)，因甲方原因造成乙方誤工，乙方不屬違約并且甲方應按1800元天標準補償乙方的損失。
3、在工程作業(yè)中，甲方爆破造成人員傷亡的，乙方概不承擔任何責任。
4、甲方確保完成爆破任務，不得影響每臺挖機每天1500立方的工作量。
5、乙方可根據(jù)甲方工程量的要求增加車輛。
第二條約定及時支付乙方運費，如未能按時支付運輸款，乙方有權利停工，造成的誤工，由甲方承擔一切后果與責任。
7、乙方車輛在進入甲方工作區(qū)域內(nèi)，甲方先付乙方托用費8000元整。
8、甲方必須保證乙方工作期限，如提前解除乙方的工作期限，甲方必須無償支付乙方的托運費，并承擔一定的補償費(補償費由雙方協(xié)商擬定)。
9、在正常工作中，車輛出現(xiàn)需維修問題，費用由乙方自理。在維修期間，延誤甲方工程不得算乙方違約。
10、甲方制訂的工作量每月不得小于18萬方、不得大于24萬方，如增加或減少工作量，甲乙雙方必須提前____月協(xié)商解決。乙方如不能完成甲方制訂的工作量，甲方有權不付乙方當月的工程款。
第七條：其他約定。
1、本合同生效后，除法律規(guī)定解除事由或本合同約定解除事項以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或終止本合同義務的履行。
2、本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權將合同爭議向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟，通過法定程序解決。
3、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商達成一致后，可另行簽訂書面補充協(xié)議。
4、本合同經(jīng)合同雙方或其簽約代表簽署后生效。一式兩份，由合同雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
道路建設合同篇八
4.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式：（包工包料，包清工，部分承包）。
6.本工程由_____設計。
二、工程價款及結算方式。
三、施工準備及雙方的義務甲方工作。
4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務協(xié)議》。
5.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
道路建設合同篇九
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及，結合工程的實際情況，依據(jù)平等、自愿、公平和誠實信用原則，經(jīng)雙方協(xié)商，確定項目經(jīng)理該項目的承包方，為明確雙方的權利和義務，特訂立本合同。
第一條承包內(nèi)容及承包方式。
1、項目，具體內(nèi)容見甲方與業(yè)主簽訂的《》合同書。甲方與業(yè)主簽訂的承包合同書是本合同執(zhí)行的前提，其合同條款中的責任和義務乙方須全部承擔并嚴格履行。
2、承包方式：自主經(jīng)營。乙方實行獨立經(jīng)營、獨立核算、依法納稅、自擔風險、自負盈虧。
3、管理費及交納方式：乙方按照甲方與本項目的業(yè)主合同的工程結算值的%向甲方繳納管理費用(不含營業(yè)稅及其附加，不含項目個人所得稅)。其它一切開支有乙方承擔。上交及稅費按回款進度完成，但竣工驗收前必須全部交清的，逾期不交，甲方按未交清的數(shù)額每月按規(guī)定分利息計取，同時暫停辦理乙方承包本工程的有關經(jīng)營業(yè)務活動的手續(xù)。
第二條工程風險保證金。
業(yè)主與甲方約定交納業(yè)主的風險保證金萬元，由乙方承擔并繳納，業(yè)主退還保證金須返還到甲方帳戶。工程竣工時退還乙方。
第三條工程施工管理。
1、質(zhì)量管理：甲方與業(yè)主簽訂的合同質(zhì)量目標為同目標的，乙方除接受甲方與業(yè)主約定的經(jīng)濟處罰外，還須按結算值的%增加上交甲方質(zhì)量違約金。
2、安全生產(chǎn)：杜絕重傷以上事故的發(fā)生。每發(fā)生重傷事故1人，除承擔處理事故的所有費用外，按責任性質(zhì)對乙方實行萬元的處罰;每發(fā)生死亡事故1人，除承擔事故的所有費用外，按責任性質(zhì)對乙方實行萬元的處罰。發(fā)生傷亡事故引起法律糾紛的，乙方除負責一切損失外，還應承擔相應的法律責任。乙方必須按國家的法規(guī)、標準、當?shù)匕踩块T的管理規(guī)定搞好施工現(xiàn)場的防護和安全管理。如發(fā)生安全事故，一切責任由乙方承擔。
3、工期：甲方與業(yè)主簽訂的合同中約定項目開工時間為年月日，乙方必須保證該約定工期的實現(xiàn)。因乙方責任造成工期延誤的，乙方承擔甲方與業(yè)主合同中規(guī)定的違約金。
4、甲方根據(jù)項目的實際情況進行不定期檢查，如發(fā)現(xiàn)存在有影響質(zhì)量安全隱患的，乙方必須接受甲方作出整改要求和處罰。
5、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商:。
(1)確定(項目經(jīng)理資質(zhì)證號)為該工程項目經(jīng)理。
(2)確定(崗位證書號)為該工程施工員;(崗位證書號)為該工程質(zhì)檢員。乙方確保上述技術人員具備與崗位相應的施工業(yè)績和能力，并在本工程施工期間不得從事其他項目工作。甲方發(fā)現(xiàn)不符時有權解除合同。
6、乙方不得將本工程轉包或肢解分包，否則甲方有權終止合同，沒收乙方繳納的風險保證金，并處以總造價%的罰款。
7、乙方根據(jù)業(yè)主合同的各項指標要求制定分解實施計劃，并實施完成，承包施工過程中必須協(xié)調(diào)處理好業(yè)主、監(jiān)理、設計單位及主管部門的關系，維護甲方企業(yè)形象信譽。施工中如發(fā)生不服從業(yè)主、監(jiān)理、設計單位及主管部門的管理，造成惡劣影響，甲方對乙方給予---元處罰，直至終止乙方合同。
第四條財務及資金管理。
1、甲方與業(yè)主合同中約定的墊資施工部分，全部由乙方負責。項目所需日常流動資金由乙方自行解決。
2、各項稅費由乙方承擔并按時繳納，營業(yè)稅及附加由甲方在應支付乙方的工程進度款中代扣代繳。
3、工程進度款由乙方負責催收。業(yè)主支付工程款應先進甲方的銀行賬戶，首先滿足上交甲方的承包金和代繳各種稅費(按收款額與合同總價的比例)及管理扣款，余下部分作為甲方支付給乙方的進度款。工程款的收取必須憑借甲方的收款收據(jù)，乙方不得未經(jīng)甲方同意自行動用從業(yè)主方收取的款額。
4、乙方不得以甲方的名義在當?shù)睾蜕鐣腺d欠材料、資金等，不得拖欠本項目的人工工資，所收取的工程款不得挪作他用，乙方在社會上發(fā)生的任何債務甲方概不負責。乙方拖欠社會材料款及工人工資由乙方負責。甲方有權在認為必要時對乙方拖欠的工資、材料款用乙方工程款實施代理支付的強制經(jīng)濟措施。
5、業(yè)主為按合同付款所造成的損失，由乙方及時向業(yè)主索賠。業(yè)主嚴重違約時，乙方應及時停止施工，所造成的損失由乙方同業(yè)主協(xié)商解決。工程變更或業(yè)主另外追加的施工項目，乙方應及時辦理經(jīng)濟手續(xù)，所存在的風險由乙方承擔，但乙方無正當理由不得拒絕施工這些項目。
6、項目欠款(與業(yè)主結算后確定的欠款，包括保修金)由乙方負責收取。甲方配合出具收款收據(jù)，辦理進賬和支付手續(xù)。收款費用和不能收回欠款的壞帳損失由乙方負責。
7、本項目的質(zhì)量保修金業(yè)主按總造價的%預留，如工程竣工驗收時，工程存在重要質(zhì)量問題，甲方應增加扣留保修金，合同保修期滿經(jīng)業(yè)主認可退還甲方后，再支付乙方。
第五條雙方的權利和義務。
1、發(fā)包方(甲方)。
(1)對乙方的施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)、施工進度、資金管理進行檢查和監(jiān)督，督促乙方按合同要求進行施工和管理。
(2)當乙方的質(zhì)量、安全沒有按國家規(guī)范和標準要求、施工進度和資金管理沒有按合同進行時，甲方有權責令乙方改正并進行處罰，情節(jié)嚴重的有權要求終止合同。
2、承包方(乙方)。
(1)在合同范圍內(nèi)，對本項目的施工管理和經(jīng)營負全面責任，有權決定自己的組織機構和人事安排;有權依照規(guī)定招用和辭退職工;有權確定分配機制及工資標準。承擔因乙方招用人員而造成的各種糾紛。
(2)履行合同中約定的各項條款，維護甲方的企業(yè)形象、信譽和利益。
(3)對施工質(zhì)量、安全、工期負全面責任，保障甲方與業(yè)主合同條款中各項目標的順利實現(xiàn)。
(4)依法繳納各項稅費。
(5)自覺接受甲方的監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)行合同條款，承擔自身原因引起的一切違約責任。
(6)負責編制施工組織設計或施工方案，辦理施工中的技術、經(jīng)濟資料，并承擔相關費用。必須交一套完整的工程技術，經(jīng)濟資料到甲方檔案室存檔。
(7)按合同實現(xiàn)資金計劃，保證工程順利進行所需要的資金。
(8)組織結構驗收、竣工驗收并承擔相關費用。
(9)組織工程竣工結算并承擔相關費用。
(10)承擔本合同第四條規(guī)定乙方須承擔的責任和義務。
第六條合同的變更、解除和終止。
1、乙方未按合同約定組建項目部的，經(jīng)甲方書面通知改正，在書面通知發(fā)出后十五日內(nèi)仍未改正的，甲方有權解除合同。
2、乙方將工程轉包或主要工程項目分包的，甲方有權解除合同。
3、乙方現(xiàn)場施工質(zhì)量、安全違反國家行業(yè)規(guī)范，或存在質(zhì)量、安全隱患，經(jīng)甲方書面通知整改而未整改的，甲方有權解除合同。
4、乙方施工的工期，剔除業(yè)主簽證認可的工期延緩因素外，與施工進度計劃推遲30天(包括此數(shù))以上的，并嚴重影響與業(yè)主的合同工期的，甲方有權解除合同。
5、乙方不按合同約定交納甲方管理費的，經(jīng)甲方書面催收通知發(fā)出十五日內(nèi)仍未交納的，甲方有權解除合同。
6、乙方不按本項目資金管理的合同約定執(zhí)行的，甲方有權解除合同。
7、由于不可抗力因素或業(yè)主原因使甲方與業(yè)主合同解除后，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)一致后可以解除本合同。
8、乙方全部履行本合同規(guī)定的責任和義務時，甲、乙雙方可以終止本合同。
9、本合同簽訂后，甲、乙雙方認為有必要補充或變更本合同的條款，以簽訂補充合同，作為本合同的附件。
第七條違約責任。
1、因甲方原因造成合同解除的，甲方應承擔乙方的相應損失，引起法律責任的甲方應承擔相應的法律責任。
2、因乙方原因造成合同解除的，乙方應承擔甲方的相應損失，在乙方交納的風險保證金內(nèi)扣除、風險金不足扣除的差額乙方以現(xiàn)金方式清償。
3、當甲、乙方任何一方違反本合同約定，經(jīng)雙方協(xié)商不解除本合同的，違約方向?qū)Ψ街Ц逗贤?的違約金。
第八條質(zhì)量保修。
甲乙雙方必須遵守國家《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》履行該工程的保修責任和義務。乙方不履行保修義務或保修不及時的，甲方有權派人保修，保修費用由乙方承擔并予以適當經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重的甲方有權拒付工程尾款或保修金的剩余部分。
第九條合同爭議的解決。
合同在執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議的，可以依照下列方式解決;。
1、雙方協(xié)商解決;。
2、申請仲裁;。
3、向法院提起訴訟。
第十條雙方約定的其它事項;。
第十一條本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
第十二條雙方簽訂的《工程承包意向協(xié)議書》為本合同的重要組成部分。本合同一式四份，雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
發(fā)包人：承包方：
代表人：代表人：
道路建設合同篇十
建設發(fā)包發(fā)：
承包施工方：
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，甲方將位于貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)私人房屋亮化建設施工項目發(fā)包給乙方，雙方秉著平等、自愿、誠實、信用的原則，特簽訂此合同，望共同遵守：
一、承包方式。
施工工程采取清包，即包工不包料的方式。
二、建設工期、承包范圍及工程款計算方式。
工程建設從乙方進場當日開始計算，工期至年月日以前完成，乙方保證在規(guī)定時間內(nèi)完成工程建設進度。承包項目具體情況如下：
1、甲方只提供建設材料到施工場地路邊，乙方自己負責施工原材料的搬運使用。
2、砌磚按塊數(shù)計算，單價為：零點五五元一塊，;外墻磚單價為：五十八元每平方米，。
3、乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)完成以上1至2條承包項目工程，如在規(guī)定的時間內(nèi)未完成，甲方將不支付乙方任何工程費，并且由乙方賠償因延誤工期造成甲方的損失。
三、甲方職責。
根據(jù)房屋建造需求，甲方及時提供房屋建設所需建筑材料，以保證乙方按約定的工期順利施工。
四、乙方職責。
乙方自帶砌墻和外墻磚施工用具和師傅、小工等施工人員，按甲方提供的圖紙或甲方要求進行施工。
五、工程質(zhì)量要求。
砌墻平面平整垂直墻角，頂角垂直，砂漿飽滿，澆灌平整、牢實，外墻磚必須平實、整齊，縫隙合理。以上工程質(zhì)量如驗收不合格造成的損失由乙方負責。
六、工程檢查、驗收。
在不影響乙方正常作業(yè)的情況下，甲方對工程作業(yè)進度、質(zhì)量進行全程監(jiān)督檢查，并于工程建設完工后乙方通知甲方對工程進行驗收，合格后支付工程款。
七、工程款支付辦法。
工程款采取分結方式，房屋施工開始10天后甲方保證支付乙方施工生活費，工程結束驗收合格后甲方一次性支付乙方房屋建設施工工程款。
八、安全責任。
乙方必須認真按施工操作程序施工，必須佩戴甲方提供的腳手架、安全帶、安全帽等安全設施，并做好施工人員的安全教育，堅持安全第一、質(zhì)量第一、預防為主，若施工中發(fā)生安全事故，均由乙方負責，甲方不負任何責任。
九、其他情況。
施工期間乙方伙食自理，甲方只提供住房。
十、其它未盡事宜。
1、甲乙雙方各自的材料、工具，甲乙雙方各自負責保管。
2、乙方施工在保證質(zhì)量的前提下應愛惜材料，避免造成浪費。
3、本協(xié)議一式二份，具有同等法律效力，甲乙雙方簽字后生效。若在施工中遇到問題雙方協(xié)商更改。雙方應認真履行協(xié)議，尚若違反，造成的損失由違約方負責。
4、未盡事宜由甲乙雙方再行協(xié)商處理，協(xié)商不成按《中華人民共和國民法典》和其他相關法律、法規(guī)執(zhí)行。若甲乙雙方發(fā)生糾紛應秉著友好的原則先協(xié)商解決，協(xié)商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
____年__月__日____年__月__日。
道路建設合同篇十一
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛。
訴訟請求：_________________。
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;。
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________。
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院。
具狀人：_________________。
_____________年__________月__________日。
道路建設合同篇十二
道路就是供各種無軌車輛和行人通行的基礎設施;那么道路建設。
合同。
你又了解多少呢?以下是在本站小編為大家整理的道路建設合同范文，感謝您的欣賞。
建設方：(以下簡稱甲方)法定代表人：職務：
承包方：(以下簡稱乙方)法定代表人：職務：
為確保工程質(zhì)量符合國家行業(yè)標準的要求，發(fā)揮工程應具有的效益，保證工程施工秩序的正常進行，保證合理的工期及造價，按照《中華人民共和國合同法》的原則，結合本工程的實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商制定以下條款，以約束雙方行為。
一、工程概況。
1.工程名稱：至段、至段公路路面改造工程合同段，工程合同樁號：
2.工程內(nèi)容：詳見工程量清單，以及由甲方書面通知增加(或減少)的項目和工程量。
3.開工日期：年月日;竣工日期：年月日;總工期天。
4.質(zhì)量等級：優(yōu)良。
5.合同總價：人民幣：(小寫：元)。
乙方對本工程的承包，實行預算包干，在施工中除由甲方書面通知增加(或減少)的工程項目或工程量外，不作任何變更。
二、組成合同的各個文件為一個整體，其內(nèi)容包括。
1.本合同協(xié)商約定的條款;。
2.施工組織計劃;。
3.交通部規(guī)定的行業(yè)標準以及技術規(guī)范;。
4.甲方發(fā)出的專用技術條款;。
5.工程量清單和設計文件;。
6.甲方發(fā)出的相關文件、指示。
三、未經(jīng)甲方同意，乙方不得將本合同或其中任何部份轉讓給其它單位或個人。中標。
通知書。
中項目經(jīng)理、技術負責人、施工人員、質(zhì)檢安全人員未堅守工地亦視為轉包。如發(fā)現(xiàn)轉包行為，甲方有權視其違約并強制責令其退場。由此而發(fā)生的一切費用包括工程已發(fā)生的施工部分(進場人員才物資、裝備費用、工程損失以及由此而發(fā)生的一切行政事務費用)概由乙方負責。
四、一切材料、設備及施工工藝。
1.屬于合同規(guī)定的相應類級，為了對材料或設備進行檢查、量測或檢驗，乙方應在使用前，按照交通部相應規(guī)范的要求進行檢驗，并將檢驗結果提交監(jiān)理及甲方，認定符合要求后方能使用于工地，其費用由乙方自行承擔。
2.在規(guī)定的時間內(nèi)，乙方應將甲方及監(jiān)理人員現(xiàn)場檢查確認為不符合規(guī)范規(guī)定的任何材料或設備移出工地，并用合格的材料、設備取代。
3.盡管先前已經(jīng)過檢驗或期中支付，但甲方及監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)其施工工程由于材料、設備或施工工藝不符合規(guī)范規(guī)定時，乙方應將此類工程拆除，并徹底重作，其費用由乙方承擔。
4.本合同工程完工后，乙方應在15天內(nèi)向甲方提交完整的交工資料四套。
五、工程的工期。
1.乙方無任何理由延長工期，甲方認為施工進度過慢，不能按預定的工期竣工時，則甲方應以書面形式通知乙方。乙方應立即采取補救措施進行補救，以便加快施工進度，使工程能在預定的時間內(nèi)竣工。對此，乙方無權要求甲方支付任何附加費用。如果乙方拒絕接受甲方關于加快工程進度的指令，或在甲乙雙方無任何書面協(xié)議的情況下乙方無故停工達5天以上，或者雖然乙方采取了一定的補救措施，但仍然不能趕上預定的工程進度并將使工程在合同工期內(nèi)難以完成時，甲方有權對乙方未完成工程全部或部分實行指定分包或更換承包人。
2.前項工程，因各種原因影響了工程工期，必須在保證工程質(zhì)量的前提下，采取相應的措施，在下一項工程縮短工期來補上，無論如何，二灰碎石基層交工時間必須在年月日之前，瀝青表面處治路面竣工時間必須在年月日之前。
3.如果乙方未能在規(guī)定的時間內(nèi)完成本合同工程施工，則乙方需向甲方支付違約金。違約時間從規(guī)定的單項工程竣工時間第二天算起，違約金按人民幣元/天計算，違約金最高限額為元人民幣;提前一天按人民幣元/天進行獎勵，獎金最高限額為元人民幣。
4.乙方因不可抗拒的因素，如自然因素、社會因素等而延長工期，乙方應事先書面報告甲方，甲方根據(jù)實際情況確認工期延長時間，甲方確認的工程延長時間，為合理的工期有效時間。
六、工程的覆蓋和掩蔽。
七、工程實施過程中的安全責任。
乙方在施工中必須嚴格按照國家有關安全規(guī)程進行施工，如在施工過程中發(fā)生任何安全責任事故，由乙方承擔賠償責任以及行政、刑事責任。
八、乙方與甲方簽訂合同后的5天內(nèi)，應根據(jù)甲方的總體施工安排向甲方提供本合同工程的詳細工程進度計劃，以及為完成該計劃的施工安排(包括雨季以及農(nóng)忙季節(jié)的安排)和施工方案的說明9由甲方審定，并發(fā)出開工令：如乙方未能及時報送工程進度計劃、施工安排和施工方案說明，或其報送資料不符合施工要求，造成甲方開工令無法發(fā)出，影晌工期，其責任由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
九、乙方應嚴格履行經(jīng)雙方商定的合同條款，精心組織施工，按時完成本合同工程及其缺陷的修復。為此，乙方應提供所需的全部監(jiān)督、管理、勞務、材料、設備、施工裝備和其它，并為施工地段的工程質(zhì)量負全部責任。
1.項目經(jīng)理、技術負責人、現(xiàn)場施工人員、質(zhì)檢安全人員，應是具備公路工程長期施工經(jīng)驗，并經(jīng)甲方認可的公路工程技術人員擔任。在施工期間，以上人員必須押證施工。
2.各工序工程質(zhì)量檢驗評定標準按技術規(guī)范執(zhí)行，乙方對每道工序完工后應進行檢查并整理好一切資料，以迎接甲方的驗收。
3.保證工程質(zhì)量是乙方的義務。乙方應做好自身的一切監(jiān)督檢驗工作，建立相應的自檢組織體系。承包人進行自檢和試驗的資料經(jīng)其自檢人員和現(xiàn)場監(jiān)理人員簽字認可后，方能作為資料依據(jù)。
十、本合同工程缺陷責任期規(guī)定為壹年，在缺陷責任期內(nèi)。
1.乙方應盡快完成在交工證書中寫明的未完成工作，并隨時對工程缺陷進行修復或修補工作。
2.在缺陷責任期滿后的15天內(nèi)，乙方必須按甲方在缺陷責任期滿前檢查結果而發(fā)出的指令，對存在的缺陷、病害或其它不合格之處進行修補、重建或修復。
3.上述原因造成的缺陷修復費用由乙方自行負責。十一、關于工程費用的支付。
1.乙方在簽訂本合同時須同時提交工程質(zhì)保金萬元(大寫萬元整)，該工程質(zhì)保金將隨中標施工單位的施工進度逐月計量返還，施工單位中期計量金額累計達到或超過萬元時，工程質(zhì)保金全部返還完畢。
2.工程款支付時間和金額：本合同工程采取根據(jù)實際工程進度逐月計量的辦法：每月截至25日止進行一次中期計量(暫扣10%的工程計量金額為工程質(zhì)量保證金)。在工程全部交工驗收交付使用時進行終期計量，業(yè)主累計支付工程款不低于合同總價的50%;在缺陷責任期滿前，業(yè)主累計支付工程款達到合同總價的90%;暫扣10%的工程質(zhì)量保證金在缺陷責任期滿后，如無缺陷工程、病害工程、未完工程，30天內(nèi)一次性支付。
十二、糾紛的解決方式若甲乙雙方發(fā)生糾紛，由甲乙雙方協(xié)調(diào)解決;若協(xié)商解決不成，可申請法院解決。
十三、在本合同執(zhí)行過程中，乙方如果用行賄、送禮等不正當手段企圖逃避質(zhì)量檢查、檢測及其它額外費用，甲方除按有關法規(guī)法紀嚴肅處理當事人外，因上述行為造成的一切工程(質(zhì)量、進度、費用等)損失、甲方的經(jīng)濟損失等，乙方應付一切責任。情況嚴重者，甲方有權終止乙方在本合同項目的承包。
十四、本合同未盡事直，由甲乙雙方協(xié)商解決。
十五、本合同一式六份(甲乙雙方各執(zhí)三份)，合同從簽約之日起生效，工地移交后，本合同自動失效。
甲方：
法定代表人：
委托代理人：
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
發(fā)包單位：xxxxxx。
(以下簡稱甲方)。
承包單位：(以下簡稱乙方)依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國擔保法》、《勞動法》及其他有關法律、行政法規(guī)，并結合本工程實際情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和守信的原則。雙方就本建設工程施工項目協(xié)商一致后，訂立本合同。
一、工程概況及合同價款：
1、工程名稱：xx。
2、工程地點：xx。
3、承包方式：以勞務方式包設備、油料。
二、甲方發(fā)包給乙方的工程項目按規(guī)定的工期、進度工程量結算辦法、質(zhì)量驗收標準，施工圖紙執(zhí)行。
1、工程項目內(nèi)容：土方、石方爆破、挖裝、零至公里內(nèi)路基路面工程，運輸、大約萬方。
2、合同單價：固定單價每立方，土石方石方每立方元。
3、驗收標準：甲乙雙方簽證為準。
4、結算方式：第一次按3000萬元產(chǎn)值工程量結80%，滾動支。
共
2
頁，當前第。
1
頁
1
2
道路建設合同篇十三
乙方：
雙方就甲方取得的×××村村里道路建設項目，經(jīng)協(xié)商確定本內(nèi)部承包經(jīng)營合同，共同遵照執(zhí)行：
一、承包項目、承包期限、承包金。
1．甲方將依法取得的×××村村里道路建設項目，承包給乙方負責承建經(jīng)營。
2．承包期限自支付承包金之日起至該村道路交付使用之日止。
3．承包金為萬元人民幣。
4．支付方式：在本合同簽字生效，并在乙方取得甲方與業(yè)主簽訂的就該項目的承包合同后，一次性向甲方支付。
二、雙方的責任和義務。
甲方：1．甲方應向乙方提供其與業(yè)主簽訂的就該項目的承包合同。
2．甲方應確保該項目系合法取得，并保證乙方的'承包權具有排他性。
乙方：1．乙方享有承包期限內(nèi)的一切經(jīng)營管理權，產(chǎn)生的債權債務自行負責。
2．乙方在承包經(jīng)營期間，承擔經(jīng)營活動所產(chǎn)生的一切運營費用。
三、違約責任。
本合同雙方在諒解、誠信的基礎上制訂，應充分履行各自的權利和義務，若一方違約，應向另一方支付萬元人民幣違約金。
四、未盡事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同附件備忘錄，該附件備忘錄與本合同是有同等效力。乙方須有四人同時簽字有效。
五、本合同一式五份，甲方執(zhí)一份，乙方每人執(zhí)一份，自雙方簽章生效。
甲方：乙方：
年月日年月日。
道路建設合同篇十四
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、芹陽辦事處林業(yè)工作站：
根據(jù)上級相關文件要求，結合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(芹陽辦事處)林區(qū)道路建設需求和林業(yè)生產(chǎn)的實際，經(jīng)研究，現(xiàn)將林區(qū)道路建設計劃下達給你們(詳見附件)。
20xx建設計劃128.46公里，其中浙江省集體林區(qū)道路建設計劃100公里、開化縣油茶毛竹示范基地建設項目計劃23.46公里、中央木本油料項目5公里。20實際下達建設任務114.8公里，計劃剩余13.66公里作為年度計劃進行調(diào)劑與安排。
各地要充分認識林區(qū)道路建設的重要性和緊迫性，在實施過程中既要滿足林業(yè)生產(chǎn)的需要，又要兼顧生態(tài)的保護。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(芹陽辦事處)林業(yè)站要及時通知建設主體，按有關規(guī)定報批林地、組織施工，加強對林區(qū)道路建設工作的組織指導，強化管理，嚴格按照《浙江省林區(qū)道路建設技術指南》要求實施，確保工程實施的進度和質(zhì)量。
道路建設合同篇十五
為加強城市基礎設施建設，有效改善人居環(huán)境和城市交通擁擠狀況，市政府決定實施南環(huán)路道路改造工程，現(xiàn)將工程建設拆遷征地有關事宜通告如下：
一、工程拆遷征地范圍。道路西起西環(huán)路，東至民航街，全長3.1公里，道路規(guī)劃紅線50米。凡上述范圍內(nèi)的所有建筑物、構筑物、附著物、臨時建筑物和土地，按照屬地管理的原則，拆遷征地工作由所在區(qū)人民政府負責實施。
二、上述范圍內(nèi)所有無規(guī)劃許可證、房屋產(chǎn)權證、土地使用證的建筑物、構筑物和臨時建筑，一律無償拆除;市屬黨政機關，駐同中央、省、市事業(yè)單位和國有大中型企業(yè)、部隊所屬的有證建筑不予補償。其他有證建筑按有關規(guī)定給予合理補償。市機關事務管理局要為拆除辦公用房的市屬機關解決過渡性辦公用房。
三、上述范圍內(nèi)國有劃撥土地無償收回;已出讓土地尚未開發(fā)的，按國家規(guī)定收回;農(nóng)村集體土地按市政道路征地標準征用。
四、從通告發(fā)布之日起，上述范圍內(nèi)嚴格禁止任何單位、個人、村民的一切新、擴、改建行為，否則，造成的損失自負。
五、在上述范圍內(nèi)的建筑物、構筑物和臨時建筑由其所屬單位、個人于2008年7月31日前自行拆除;逾期未拆除的，依法實施強拆，所發(fā)生的費用由被拆遷者承擔。強拆時間為20xx年8月1日至20xx年8月10日。
六、上述范圍內(nèi)的建筑物、構筑物、附著物及土地由所有人、使用人提供有效證件，于2008年7月20日前到所在區(qū)現(xiàn)場拆遷辦公室進行登記、核實、確認。
七、各有關單位、個人要顧全大局，服從城市建設需要，積極主動配合拆遷工作，確保工程順利實施。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
道路建設合同篇十六
各省、自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳，北京市交通委，天津市城鄉(xiāng)建設交通委，上海市交通委，重慶市市政管委，新疆生產(chǎn)建設兵團建設局：
為貫徹落實《國務院關于加強城市基礎設施建設的意見》(國發(fā)[20xx]36號，以下簡稱《意見》)，加快城市道路橋梁建設改造，保障城市道路橋梁的運行安全，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、充分認識城市道路橋梁建設改造的重要性。城市道路橋梁是城市基礎設施的重要組成部分，是保證城市功能和保障人民生活的重要物質(zhì)基礎。近年來，隨著城市快速發(fā)展，我國城市道路橋梁設施發(fā)展較快，20xx年底，全國城市道路33.6萬公里，城市橋梁近6萬座，城市道路橋梁養(yǎng)護管理任務日趨繁重。部分城市發(fā)生橋梁倒塌、路面塌陷、窨井傷人等事故，造成人民生命財產(chǎn)重大損失，暴露出城市道路橋梁設施質(zhì)量水平不高、養(yǎng)護管理不到位、安全隱患處置不及時等諸多問題。各級城市道路橋梁管理部門要充分認識加快城市道路橋梁建設改造工作的重要性，全面貫徹《意見》精神，以高度負責的態(tài)度，采取切實有效措施，認真完成《意見》確定的各項工作任務。
二、加快完善城市道路網(wǎng)絡系統(tǒng)。各地要嚴格依據(jù)城市總體規(guī)劃和城市道路交通專項規(guī)劃，制定城市道路年度建設計劃。近期，要以提升道路網(wǎng)絡密度、提高城市道路網(wǎng)絡連通性和可達性為重點安排城市道路建設改造項目。進一步加強城市次干路、支路網(wǎng)、街巷微循環(huán)系統(tǒng)等工程建設，打通斷頭路，科學配置步行道、自行車道及公交專用道等設施，優(yōu)化居住小區(qū)出入口道路設施建設。加快城鄉(xiāng)結合部和城市出入口道路的統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌建設和改造，強化城市干支路網(wǎng)、快速路網(wǎng)和干線公路銜接，提高道路通行能力。
三、加強城市道路橋梁養(yǎng)護管理。各地要認真落實城市道路橋梁的養(yǎng)護管理責任主體，進一步明確舊城改造、新區(qū)建設道路橋梁的管養(yǎng)單位，落實養(yǎng)護責任。新(擴、改)建及改造城市道路橋梁的建設單位應及時向管養(yǎng)單位移交設施及相關檔案材料，確保所有的城市道路橋梁都納入養(yǎng)護監(jiān)督體系內(nèi)，不遺漏一座橋梁。城市道路橋梁管養(yǎng)單位，要嚴格按照國家及地方城市道路橋梁養(yǎng)護技術規(guī)范要求，定期對城市道路橋梁進行養(yǎng)護、維修，及時排除城市道路橋梁安全隱患，保持城市道路橋梁設施完好，提高城市道路橋梁服務水平。
四、抓好城市橋梁安全檢測和加固改造。各地要按照《城市橋梁檢測和養(yǎng)護管理辦法》、《城市橋梁養(yǎng)護技術規(guī)范》，嚴格落實城市橋梁檢測評估制度，對城市橋梁及其附屬設施的技術狀況進行全面檢測評估，對特大橋梁及特殊結構橋梁、城市快速路網(wǎng)和城市主干路上的橋梁、新型或大跨結構橋梁、獨柱單點支撐橋梁、易形成單板受力橋梁、建成年代早或設計荷載等級低橋梁、多發(fā)性地質(zhì)災害地區(qū)和嚴重超載路段的橋梁，要重點進行檢測評估。各城市應盡快完成城市橋梁的安全檢測，形成分析評估報告，及時上報當?shù)厝嗣裾ε卸槲虻?，要制定加固改造計劃和方案，立即采取積極有效措施消除安全隱患，20xx年底前，完成對危橋的加固改造，保證所有橋梁在安全受控下運行。
五、推進城市橋梁信息系統(tǒng)建設。各地要結合城市橋梁檔案管理、維修養(yǎng)護要求，加快建立完善城市橋梁信息管理系統(tǒng)，并根據(jù)橋梁運行期間的各種檢測數(shù)據(jù)等，及時更新城市橋梁檔案信息，實現(xiàn)城市橋梁信息數(shù)據(jù)的動態(tài)更新和管理。省級住房城鄉(xiāng)建設主管部門要制定統(tǒng)一的城市橋梁管理信息標準，積極推進省級城市橋梁信息管理系統(tǒng)建設。到20xx年底前，地級以上城市要建成橋梁信息管理系統(tǒng)，東部地區(qū)要率先建成省級城市橋梁信息管理系統(tǒng)。
六、加強組織領導確保工作落實。各地要加強對城市道路橋梁建設改造養(yǎng)護的管理，協(xié)調(diào)相關部門形成合力，明確責任，落實資金，全力推進城市道路橋梁建設改造工作。要按照《市政工程設施養(yǎng)護維修估算指標》，保障城市道路橋梁日常巡檢、養(yǎng)護維修的經(jīng)費;對于橋梁結構檢測和特殊檢測以及危橋加固改造，要落實專項資金，確保任務順利完成。要進一步加強路政執(zhí)法，清理違規(guī)違法占用城市道路行為，嚴格控制道路挖掘，依法懲處破壞城市道路橋梁行為，確保城市道路橋梁正常運行。
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部。
20xx月23日。
道路建設合同篇十七
1、開工的時間為。
2、本工程開工時間以甲方下達書面“進場開工。
通知書。
”為準，乙方應準時進場施工。
3、乙方必須文明施工，嚴禁破壞周圍的莊稼、樹林和已征紅線區(qū)以外的土地，不得傷害老百姓切身利益。
四、甲、乙雙方簽訂的進度付款與竣工結算辦法：
1、勞務安全保證金：本工程勞務保證金、勞務生產(chǎn)保證金、項目施工保證金為人民幣共計該勞務安全保證金在第二次付款時返還。
2、進度付款與竣工結算以甲、乙雙方現(xiàn)場管理人員簽收的工程量清單為準。
3、乙方生產(chǎn)資金元在進場三天內(nèi)轉入甲方項目帳戶，?？顚Ｓ?。
五、材料、設備供應。
1、爆破材料，油料按工程的實際需要量乙方自己提供，其他材料乙方自己采購，手續(xù)由甲方協(xié)助辦理。
2、其他工程材料、施工機械、工具等乙方自行負責購買和完善。
六、安全施工責任：
1、乙方作為工程施工主體，在施工過程中因自身原因發(fā)生安全。
2、甲方因宏觀管理不當，督促檢查不到位，而造成的安全事故由甲方承擔管理部分的法律責任。
七、乙方進場開工前五天內(nèi)必須向甲方提供詳細的施工組織設計及現(xiàn)場行政與工程技術管理人員、特殊工種的人員名單，同時乙方將現(xiàn)場行政與技術、質(zhì)檢、管理人員名單提供給甲方，以便雙方在施工管理中聯(lián)系解決問題。
八、甲方的責任：
1、甲方將施工現(xiàn)場用電、用水，接至距施工地點50米。現(xiàn)場內(nèi)乙方負責水、電的所有費用。
2、保證乙方正常施工。如遇當?shù)鼐用竦箅y阻擋施工，或當?shù)赜嘘P管理部門因某些原因下令停工，或停電、停水、阻路時，均由甲方及時出面解決。
3、乙方每月25日保證準時將施工進度報表給建設單位。
4、甲方保證自己的人員在乙方施工期間堅定在現(xiàn)場工作，以便隨時處理施工中的有關事宜。
5、因甲方原因和責任導致乙方停工超時三天(不包括不可抗拒因素和政府要求停工)，甲方負責按實際天數(shù)給乙方現(xiàn)場實有工人的綜合點工工資和實際的機械設備停置臺班費，按實際發(fā)生天數(shù)給乙方順延工期。補償標準為：挖機每臺每天元，鉆機每天元，人員每人每天元。
6、如遇建設單位(業(yè)主方)有工程內(nèi)容變更時，甲方應在15天內(nèi)通知乙方，或者另行調(diào)劑施工內(nèi)容給乙方施工。
九、乙方的責任。
1、準時按開工時間進場施工，完善臨時辦公室、工人住房、生活儲水池、洗澡室、配電房、廚房、公廁及庫房設施，保證施工現(xiàn)場道路暢通。
2、配備完善的現(xiàn)場施工管理人員，技術工人等相關的資質(zhì)證書并持證上崗。
3、服從甲方正常的工作安排及合理的施工調(diào)整。
4、嚴格搞好施工現(xiàn)場的保證值班工作。積極文明的配合甲方接受有關部門的綜合檢查工作，嚴禁發(fā)生任何不良行為。
5、乙方做好施工記錄并完善有關資料，每月的25日前向甲方提供施進度統(tǒng)計報表(超過25日歸到下月再提交)，當月不予結算。
6、嚴格按國家膠在的施工法規(guī)驗收標準施工，承擔因自身原因造成不合格、返工的一切經(jīng)濟損失責任。
7、不得隱瞞、謊報施工中發(fā)生的安全事故及傷亡人數(shù)。
8、甲方有權監(jiān)督乙方做好安全生產(chǎn)措施，文明施工，如發(fā)現(xiàn)乙方違反安全規(guī)定，甲方有權通知停工并按違章事實處罰5000元。
9、乙方不得轉包和分包工程，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方發(fā)生任何一項轉包和分包項目，甲方有權中止。
合同。
乙方無條件退場保證金不予退還一切損失由乙方負責。
合同效力。
1、本合同一式兩份，具有同等法律效力，合同雙方蓋章簽字后生效，合同履行完后自行失效。
發(fā)包單位(公章)：負責人(簽字)：手機號：身份證號：日期：
勞務承包單位(公章)：負責人(簽字)：手機號：身份證號：日期：
甲方：
乙方：
為修建好花園路街道及下水道，進一步明確雙方義務，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，特訂立如下合同：
一、甲方將對忠路鎮(zhèn)花園路街道330米、橫街巷道120米、土司巷道40米進行路基基礎調(diào)平壓實硬化以及無下水道的路段進行新建，該工程總造價220xx0元。乙方愿意承包該工程。
二、道路標準：(道路施工標準要求見忠路鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心設計施工標準)。
三、施工要求：乙方要按施工設計標準要求，在甲方的質(zhì)量監(jiān)督小組的監(jiān)督下進行施工。
四、工期要求：乙方應在開工之日起30日內(nèi)完工，無故超期一天罰總工程款的10%(因天氣原因無法施工的可順延工期)。
五、付款方式：
1、開工后，工程進展一半時，付工程款總額的30%。
2、工程竣工后，甲方與上級主管部門驗收合格后，付工程總款額的70%。
六、甲方負責協(xié)調(diào)沿街出現(xiàn)的民事矛盾糾紛。
七、乙方開工后，進的修路材料、施工設備由乙方自己看護，施工期間發(fā)生的事故由乙方自負，一切工程費用由乙方負責。
八、雙方必須遵守合同，違反者負法律責任。
九、合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，鎮(zhèn)財政所存一份。
甲方：(蓋章)法人代表簽字：
乙方：(簽字蓋章)。
見證人：
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2
道路建設合同篇十八
為完善道路基礎設施，提高市北片工業(yè)區(qū)道路通行能力，根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等有關規(guī)定，現(xiàn)就興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)建設有關事項通告如下:。
一、道路建設范圍：興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)南起南區(qū)一橫路，向北延伸至東埔村膠南山北片規(guī)劃路，全長1570米，其中南區(qū)一橫路至外環(huán)北路路段路面寬36米，外環(huán)北路至北片規(guī)劃路路段路面寬17米。具體建設范圍以規(guī)劃標示紅線為準。
二、道路建設涉及的土地征收工作由土地行政主管部門依法組織實施，涉及的建(構)筑物拆遷等工作由湘橋區(qū)人民政府依法組織實施。
三、本通告發(fā)布之日起，道路建設范圍內(nèi)不得搶建、改建和擴建建(構)筑物，房屋不得改變使用性質(zhì)、變更租賃關系或者轉移所有權。
四、道路建設范圍內(nèi)的合法建(構)筑物所有權人、使用權人，應積極配合有關部門的調(diào)查工作。
五、道路建設范圍內(nèi)的各類違法建(構)筑物及其他違法用地，其搭建人、使用人必須自本通告發(fā)布之日起30日內(nèi)自行清理拆除并清退。逾期不自行拆除、清退的，依法強制執(zhí)行。
六、道路建設范圍內(nèi)涉及的供電、供水、通訊、有線電視等設施，由各相關部門根據(jù)需要自行遷移，所需費用由各單位承擔。
七、對妨礙、阻撓、擾亂道路建設正常秩序或者煽動群眾鬧事，妨害國家機關工作人員依法執(zhí)行職務的，由公安機關依法處理;構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。
八、興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)道路建設工作聯(lián)系地址：潮州市城市綜合管理局，聯(lián)系電話：2393395。
潮州市人民政府。
20xx年6月23日。
道路建設合同篇十九
發(fā)包單位：
(以下簡稱甲方)。
承包單位：(以下簡稱乙方)依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國擔保法》、《勞動法》及其他有關法律、行政法規(guī)，并結合本工程實際情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和守信的原則。雙方就本建設工程施工項目協(xié)商一致后，訂立本合同。
一、工程概況及合同價款：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包方式：以勞務方式包設備、油料。
二、甲方發(fā)包給乙方的工程項目按規(guī)定的工期、進度工程量結算辦法、質(zhì)量驗收標準，施工圖紙執(zhí)行。
1、工程項目內(nèi)容：土方、石方爆破、挖裝、零至公里內(nèi)路基路面工程，運輸、大約萬方。
2、合同單價：固定單價每立方，土石方石方每立方元。
3、驗收標準：甲乙雙方簽證為準。
4、結算方式：第一次按3000萬元產(chǎn)值工程量結80%，滾動支。
三、甲、乙雙方的開工、竣工時間。
1、開工的時間為。
2、本工程開工時間以甲方下達書面“進場開工通知書”為準，乙方應準時進場施工。
3、乙方必須文明施工，嚴禁破壞周圍的莊稼、樹林和已征紅線區(qū)以外的土地，不得傷害老百姓切身利益。
四、甲、乙雙方簽訂的進度付款與竣工結算辦法：
1、勞務安全保證金：本工程勞務保證金、勞務生產(chǎn)保證金、項目施工保證金為人民幣共計該勞務安全保證金在第二次付款時返還。
2、進度付款與竣工結算以甲、乙雙方現(xiàn)場管理人員簽收的工程量清單為準。
3、乙方生產(chǎn)資金元在進場三天內(nèi)轉入甲方項目帳戶，專款專用。
五、材料、設備供應。
1、爆破材料，油料按工程的實際需要量乙方自己提供，其他材料乙方自己采購，手續(xù)由甲方協(xié)助辦理。
2、其他工程材料、施工機械、工具等乙方自行負責購買和完善。
六、安全施工責任：
1、乙方作為工程施工主體，在施工過程中因自身原因發(fā)生安全。
2、甲方因宏觀管理不當，督促檢查不到位，而造成的安全事故由甲方承擔管理部分的法律責任。
七、乙方進場開工前五天內(nèi)必須向甲方提供詳細的施工組織設計及現(xiàn)場行政與工程技術管理人員、特殊工種的人員名單，同時乙方將現(xiàn)場行政與技術、質(zhì)檢、管理人員名單提供給甲方，以便雙方在施工管理中聯(lián)系解決問題。
八、甲方的責任：
1、甲方將施工現(xiàn)場用電、用水，接至距施工地點50米?，F(xiàn)場內(nèi)乙方負責水、電的所有費用。
2、保證乙方正常施工。如遇當?shù)鼐用竦箅y阻擋施工，或當?shù)赜嘘P管理部門因某些原因下令停工，或停電、停水、阻路時，均由甲方及時出面解決。
3、乙方每月25日保證準時將施工進度報表給建設單位。
4、甲方保證自己的人員在乙方施工期間堅定在現(xiàn)場工作，以便隨時處理施工中的有關事宜。
5、因甲方原因和責任導致乙方停工超時三天(不包括不可抗拒因素和政府要求停工)，甲方負責按實際天數(shù)給乙方現(xiàn)場實有工人的綜合點工工資和實際的機械設備停置臺班費，按實際發(fā)生天數(shù)給乙方順延工期。補償標準為：挖機每臺每天元，鉆機每天元，人員每人每天元。
6、如遇建設單位(業(yè)主方)有工程內(nèi)容變更時，甲方應在15天內(nèi)通知乙方，或者另行調(diào)劑施工內(nèi)容給乙方施工。
九、乙方的責任。
1、準時按開工時間進場施工，完善臨時辦公室、工人住房、生活儲水池、洗澡室、配電房、廚房、公廁及庫房設施，保證施工現(xiàn)場道路暢通。
2、配備完善的現(xiàn)場施工管理人員，技術工人等相關的資質(zhì)證書并持證上崗。
3、服從甲方正常的工作安排及合理的施工調(diào)整。
4、嚴格搞好施工現(xiàn)場的保證值班工作。積極文明的配合甲方接受有關部門的綜合檢查工作，嚴禁發(fā)生任何不良行為。
5、乙方做好施工記錄并完善有關資料，每月的25日前向甲方提供施進度統(tǒng)計報表(超過25日歸到下月再提交)，當月不予結算。
6、嚴格按國家膠在的施工法規(guī)驗收標準施工，承擔因自身原因造成不合格、返工的一切經(jīng)濟損失責任。
7、不得隱瞞、謊報施工中發(fā)生的安全事故及傷亡人數(shù)。
8、甲方有權監(jiān)督乙方做好安全生產(chǎn)措施，文明施工，如發(fā)現(xiàn)乙方違反安全規(guī)定，甲方有權通知停工并按違章事實處罰5000元。
9、乙方不得轉包和分包工程，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方發(fā)生任何一項轉包和分包項目，甲方有權中止合同，乙方無條件退場保證金不予退還，一切損失由乙方負責。
合同效力。
1、本合同一式兩份，具有同等法律效力，合同雙方蓋章簽字后生效，合同履行完后自行失效。
發(fā)包單位(公章)：負責人(簽字)：手機號：身份證號：日期：
勞務承包單位(公章)：負責人(簽字)：手機號：身份證號：日期：
道路建設合同篇二十
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消防法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、工程概況。
1、工程名稱：_______________。
2、工程地點：_______________。
3、工程地點：_______________。
4、承包方式：_______________。
二、工程承包方式。
包工包料，采用總價包干的承包方式，乙方的預算書是組成合同的一部分，合同價款經(jīng)雙方確認后，預算范圍內(nèi)所含工程內(nèi)容一次包死，結算時不予以調(diào)整，預算范圍以外的洽商變更另行單獨結算。
三、工程工期。
1、本合同工期為____日，自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知后____日內(nèi)進場施工。
2、在施工過程中，如遇下列情況，工期相應順延：
(1)因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的;。
(4)在施工中如因連續(xù)間歇性停水、停電影響正常施工的;。
(5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成，影響本工程進度的;。
(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗收，甲方?jīng)]有按時驗收的;。
(7)甲方未按約定支付工程款的。
四、工程價款。
1、工程價款為：(大寫)__________________，(小寫)__________________。
2、在合同履行中出現(xiàn)下列情況時，應調(diào)整本工程的工程價款：
(1)經(jīng)批準的設計變更;。
(2)非乙方原因造成的現(xiàn)場施工與圖紙不符，需增加工程量。
3、工程結算價格調(diào)整計算方法：上述引起的任何洽商增減，在洽商簽訂時雙方確定金額，最終工程結算為固定合同價+洽商金額，不再另行結算。
4、工程結算價格需第三方審計機構完成的：乙方施工完畢后20日內(nèi)，乙方向甲方提交本工程完工結算報告及完整的結算資料，甲方收到乙方遞交的完工結算及完整的結算資料后，應在3個月內(nèi)組織第三方審計機構給予確認，延期視為認可乙方所報結算金額。
五、材料設備供應。
1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現(xiàn)場;產(chǎn)品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監(jiān)理方看樣板認可同意后，由乙方購買供應到施工現(xiàn)場(甲方提供的材料設備除外)。
2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產(chǎn)許可證件，并嚴格按照國家有關部門的規(guī)定及要求進行檢驗，并須符合國家規(guī)定的安全和質(zhì)量標準。
3、施工中，由于甲方原因?qū)е鹿こ淘O計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方給予乙方適當?shù)难a償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。
4、材料設備采用投標文件承諾采用的品牌或同類產(chǎn)品(采用的產(chǎn)品品牌須經(jīng)過甲方的書面確認)。
六、工程質(zhì)量。
1、甲方應在乙方進場前7日，向乙方提供施工圖紙和施工說明____套，并向乙方進行技術交底。
2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計劃、進度計劃等組織施工，上述約定的事項變更的，雙方均以書面形式通知對方。
3、涉及隱蔽或單項工程的，在工程隱蔽或單項工程竣工前2日，乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格，甲方應在驗收記錄上簽字;驗收不合格的，乙方應整改后重新驗收。甲方不能按時進行驗收，應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上簽字，乙方可自行組織驗收，甲方應承認驗收記錄。
4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術標準。
5、本工程使用的消防產(chǎn)品必須符合國家規(guī)定。
七、工程驗收。
1、工程完工后，乙方應書面通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知5日內(nèi)組織自行驗收，并在驗收后14天內(nèi)給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后5天內(nèi)不組織驗收，或驗收后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。
2、自行驗收合格后，雙方辦理工程移交手續(xù)。
3、甲乙雙方積極配合向公安機關消防機構申請消防驗收或消防備案。
八、工程價款的支付方式。
1、合同簽定后，預付工程總價的_______%，計rmb：_______元;。
2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證后一周內(nèi)，付工程總價的60%，計rmb：_______元。
九、維修責任。
乙方負責保修期限為_____年，自公安機關消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知后24小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。如非乙方原因造成的質(zhì)量問題，不屬于乙方保修范圍，如需乙方維修，甲方需支付給乙方相應的費用。
十、違約責任。
1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金，最高不超過合同價款的3%。
2、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工的，甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方后續(xù)進場施工的，甲方承擔后續(xù)進場費用。
3、如甲方未按合同約定付款的，每延誤一日，按工程價款的1‰向乙方支付違約金。
4、由于乙方原因，本工程經(jīng)公安機關消防機構驗收不合格或消防備案后抽查不合格的，乙方應返工，返工費用由乙方承擔。
5、工程完工后，甲方應在3個月內(nèi)組織驗收，甲方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。
十一、爭議解決。
1、本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件。
2、雙方在合同執(zhí)行期內(nèi)如有爭議，應由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效任何一方均可向___________地人民法院提起訴訟。
甲方(公章)：_______________。
簽約代表：_______________。
簽約時間：_______年___月___日。
簽約地點：_______________。
乙方(公章)：_______________。
簽約代表：_______________。
簽約時間：_______年___月___日。
簽約地點：_______________。
道路建設合同篇二十一
為完善道路基礎設施，提高市北片工業(yè)區(qū)道路通行能力，根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等有關規(guī)定，現(xiàn)就興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)建設有關事項通告如下:。
一、道路建設范圍：興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)南起南區(qū)一橫路，向北延伸至東埔村膠南山北片規(guī)劃路，全長1570米，其中南區(qū)一橫路至外環(huán)北路路段路面寬36米，外環(huán)北路至北片規(guī)劃路路段路面寬17米。具體建設范圍以規(guī)劃標示紅線為準。
二、道路建設涉及的土地征收工作由土地行政主管部門依法組織實施，涉及的建(構)筑物拆遷等工作由湘橋區(qū)人民政府依法組織實施。
三、本通告發(fā)布之日起，道路建設范圍內(nèi)不得搶建、改建和擴建建(構)筑物，房屋不得改變使用性質(zhì)、變更租賃關系或者轉移所有權。
四、道路建設范圍內(nèi)的合法建(構)筑物所有權人、使用權人，應積極配合有關部門的調(diào)查工作。
五、道路建設范圍內(nèi)的各類違法建(構)筑物及其他違法用地，其搭建人、使用人必須自本通告發(fā)布之日起30日內(nèi)自行清理拆除并清退。逾期不自行拆除、清退的，依法強制執(zhí)行。
六、道路建設范圍內(nèi)涉及的供電、供水、通訊、有線電視等設施，由各相關部門根據(jù)需要自行遷移，所需費用由各單位承擔。
七、對妨礙、阻撓、擾亂道路建設正常秩序或者煽動群眾鬧事，妨害國家機關工作人員依法執(zhí)行職務的，由公安機關依法處理;構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。
八、興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)道路建設工作聯(lián)系地址：潮州市城市綜合管理局，聯(lián)系電話：。
潮州市人民政府。
20xx年6月23日。
道路建設合同篇二十二
通告是適用于在一定范圍內(nèi)公布應當遵守或者周知事項的周知性公文。下面本站小編給大家?guī)淼缆方ㄔO通告，僅供參考!
為完善道路基礎設施，提高市北片工業(yè)區(qū)道路通行能力，根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等有關規(guī)定，現(xiàn)就興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)建設有關事項通告如下:。
一、道路建設范圍：興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)南起南區(qū)一橫路，向北延伸至東埔村膠南山北片規(guī)劃路，全長1570米，其中南區(qū)一橫路至外環(huán)北路路段路面寬36米，外環(huán)北路至北片規(guī)劃路路段路面寬17米。具體建設范圍以規(guī)劃標示紅線為準。
二、道路建設涉及的土地征收工作由土地行政主管部門依法組織實施，涉及的建(構)筑物拆遷等工作由湘橋區(qū)人民政府依法組織實施。
三、本通告發(fā)布之日起，道路建設范圍內(nèi)不得搶建、改建和擴建建(構)筑物，房屋不得改變使用性質(zhì)、變更租賃關系或者轉移所有權。
四、道路建設范圍內(nèi)的合法建(構)筑物所有權人、使用權人，應積極配合有關部門的調(diào)查工作。
五、道路建設范圍內(nèi)的各類違法建(構)筑物及其他違法用地，其搭建人、使用人必須自本通告發(fā)布之日起30日內(nèi)自行清理拆除并清退。逾期不自行拆除、清退的，依法強制執(zhí)行。
六、道路建設范圍內(nèi)涉及的供電、供水、通訊、有線電視等設施，由各相關部門根據(jù)需要自行遷移，所需費用由各單位承擔。
七、對妨礙、阻撓、擾亂道路建設正常秩序或者煽動群眾鬧事，妨害國家機關工作人員依法執(zhí)行職務的，由公安機關依法處理;構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。
八、興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)道路建設工作聯(lián)系地址：潮州市城市綜合管理局，聯(lián)系電話：。
潮州市人民政府。
20xx年6月23日。
各省、自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳，北京市交通委，天津市城鄉(xiāng)建設交通委，上海市交通委，重慶市市政管委，新疆生產(chǎn)建設兵團建設局：
為貫徹落實《國務院關于加強城市基礎設施建設的意見》(國發(fā)[20xx]36號，以下簡稱《意見》)，加快城市道路橋梁建設改造，保障城市道路橋梁的運行安全，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、充分認識城市道路橋梁建設改造的重要性。城市道路橋梁是城市基礎設施的重要組成部分，是保證城市功能和保障人民生活的重要物質(zhì)基礎。近年來，隨著城市快速發(fā)展，我國城市道路橋梁設施發(fā)展較快，20xx年底，全國城市道路33.6萬公里，城市橋梁近6萬座，城市道路橋梁養(yǎng)護管理任務日趨繁重。部分城市發(fā)生橋梁倒塌、路面塌陷、窨井傷人等事故，造成人民生命財產(chǎn)重大損失，暴露出城市道路橋梁設施質(zhì)量水平不高、養(yǎng)護管理不到位、安全隱患處置不及時等諸多問題。各級城市道路橋梁管理部門要充分認識加快城市道路橋梁建設改造工作的重要性，全面貫徹《意見》精神，以高度負責的態(tài)度，采取切實有效措施，認真完成《意見》確定的各項工作任務。
二、加快完善城市道路網(wǎng)絡系統(tǒng)。各地要嚴格依據(jù)城市總體規(guī)劃和城市道路交通專項規(guī)劃，制定城市道路年度建設計劃。近期，要以提升道路網(wǎng)絡密度、提高城市道路網(wǎng)絡連通性和可達性為重點安排城市道路建設改造項目。進一步加強城市次干路、支路網(wǎng)、街巷微循環(huán)系統(tǒng)等工程建設，打通斷頭路，科學配置步行道、自行車道及公交專用道等設施，優(yōu)化居住小區(qū)出入口道路設施建設。加快城鄉(xiāng)結合部和城市出入口道路的統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌建設和改造，強化城市干支路網(wǎng)、快速路網(wǎng)和干線公路銜接，提高道路通行能力。
三、加強城市道路橋梁養(yǎng)護管理。各地要認真落實城市道路橋梁的養(yǎng)護管理責任主體，進一步明確舊城改造、新區(qū)建設道路橋梁的管養(yǎng)單位，落實養(yǎng)護責任。新(擴、改)建及改造城市道路橋梁的建設單位應及時向管養(yǎng)單位移交設施及相關檔案材料，確保所有的城市道路橋梁都納入養(yǎng)護監(jiān)督體系內(nèi)，不遺漏一座橋梁。城市道路橋梁管養(yǎng)單位，要嚴格按照國家及地方城市道路橋梁養(yǎng)護技術規(guī)范要求，定期對城市道路橋梁進行養(yǎng)護、維修，及時排除城市道路橋梁安全隱患，保持城市道路橋梁設施完好，提高城市道路橋梁服務水平。
四、抓好城市橋梁安全檢測和加固改造。各地要按照《城市橋梁檢測和養(yǎng)護管理辦法》、《城市橋梁養(yǎng)護技術規(guī)范》，嚴格落實城市橋梁檢測評估制度，對城市橋梁及其附屬設施的技術狀況進行全面檢測評估，對特大橋梁及特殊結構橋梁、城市快速路網(wǎng)和城市主干路上的橋梁、新型或大跨結構橋梁、獨柱單點支撐橋梁、易形成單板受力橋梁、建成年代早或設計荷載等級低橋梁、多發(fā)性地質(zhì)災害地區(qū)和嚴重超載路段的橋梁，要重點進行檢測評估。各城市應盡快完成城市橋梁的安全檢測，形成分析評估報告，及時上報當?shù)厝嗣裾?。對判定為危橋的，要制定加固改造計劃和方案，立即采取積極有效措施消除安全隱患，20xx年底前，完成對危橋的加固改造，保證所有橋梁在安全受控下運行。
五、推進城市橋梁信息系統(tǒng)建設。各地要結合城市橋梁檔案管理、維修養(yǎng)護要求，加快建立完善城市橋梁信息管理系統(tǒng)，并根據(jù)橋梁運行期間的各種檢測數(shù)據(jù)等，及時更新城市橋梁檔案信息，實現(xiàn)城市橋梁信息數(shù)據(jù)的動態(tài)更新和管理。省級住房城鄉(xiāng)建設主管部門要制定統(tǒng)一的城市橋梁管理信息標準，積極推進省級城市橋梁信息管理系統(tǒng)建設。到20xx年底前，地級以上城市要建成橋梁信息管理系統(tǒng)，東部地區(qū)要率先建成省級城市橋梁信息管理系統(tǒng)。
六、加強組織領導確保工作落實。各地要加強對城市道路橋梁建設改造養(yǎng)護的管理，協(xié)調(diào)相關部門形成合力，明確責任，落實資金，全力推進城市道路橋梁建設改造工作。要按照《市政工程設施養(yǎng)護維修估算指標》，保障城市道路橋梁日常巡檢、養(yǎng)護維修的經(jīng)費;對于橋梁結構檢測和特殊檢測以及危橋加固改造，要落實專項資金，確保任務順利完成。要進一步加強路政執(zhí)法，清理違規(guī)違法占用城市道路行為，嚴格控制道路挖掘，依法懲處破壞城市道路橋梁行為，確保城市道路橋梁正常運行。
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部。
20xx月23日。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、芹陽辦事處林業(yè)工作站：
根據(jù)上級相關文件要求，結合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(芹陽辦事處)林區(qū)道路建設需求和林業(yè)生產(chǎn)的實際，經(jīng)研究，現(xiàn)將20xx年林區(qū)道路建設計劃下達給你們(詳見附件)。
20xx建設計劃128.46公里，其中浙江省集體林區(qū)道路建設計劃100公里、開化縣油茶毛竹示范基地建設項目計劃23.46公里、中央木本油料項目5公里。20xx年實際下達建設任務114.8公里，計劃剩余13.66公里作為年度計劃進行調(diào)劑與安排。
各地要充分認識林區(qū)道路建設的重要性和緊迫性，在實施過程中既要滿足林業(yè)生產(chǎn)的需要，又要兼顧生態(tài)的保護。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(芹陽辦事處)林業(yè)站要及時通知建設主體，按有關規(guī)定報批林地、組織施工，加強對林區(qū)道路建設工作的組織指導，強化管理，嚴格按照《浙江省林區(qū)道路建設技術指南》要求實施，確保工程實施的進度和質(zhì)量。
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/10649312.html】
