合同內(nèi)容應(yīng)具體清晰,明確雙方的權(quán)益和責(zé)任。如何確保合同的表述簡(jiǎn)潔明了且不容易產(chǎn)生歧義?如果您需要一份合同范文作為參考,以下是我們?yōu)槟峁┑囊恍永瑑H供參考。
工程建設(shè)承包合同起訴狀篇一
經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致,銘毅房地產(chǎn)開發(fā)大連新視界·銘城項(xiàng)目由承包方總承包管理。工程內(nèi)容包括土建、裝飾、電氣、給排水、采暖、消防、燃?xì)狻C(jī)電安裝、景觀園林及外管網(wǎng)等全部?jī)?nèi)容。如上水,燃?xì)狻C(jī)電安裝等專業(yè)工程,需發(fā)包人通過招標(biāo)等形式確定專業(yè)承包商后,納入本合同承包人的總承包施工范圍,承包方計(jì)取總承包管理費(fèi),費(fèi)率為工程造價(jià)的3%。凡發(fā)包人另行招標(biāo)的其他項(xiàng)目,在同等條件下優(yōu)先選用本合同承包人。
結(jié)算方式如下。
1、本工程結(jié)算執(zhí)行20_遼寧省定額,材料及人工費(fèi)均執(zhí)行施工期間大連市造價(jià)信息網(wǎng)網(wǎng)刊價(jià)。
2、本工程為總承包形式,如發(fā)包人將專業(yè)施工項(xiàng)目分包給其他單位的,承包人應(yīng)收取總承包管理費(fèi)費(fèi)率為3%。
3、如本工程需承包方墊資施工,發(fā)包方給予墊付工程款利率,按月息0.8%計(jì)算。
本框架協(xié)議一式六份,自雙方簽訂之日起生效,雙方各執(zhí)三份。
發(fā)包人:______________(公章)。
住所:____________________。
法定代表人:_____________。
委托代表人:_____________。
電話:__________________。
傳真:__________________。
日期:__20_年9月__________承包人:_______________(公章)住所:________________________法定代表人:__________________委托代表人:__________________電話:________________________傳真:__________________________20_年9月__________日期:
工程建設(shè)承包合同起訴狀篇二
原告姜××男40歲漢承包戶××縣××鄉(xiāng)××制油廠。
被告劉××男43歲漢主任同上××鄉(xiāng)經(jīng)管會(huì)。
1.履行。
合同。
2.賠償經(jīng)濟(jì)損失。
××縣××鄉(xiāng)辦企業(yè)制油廠,由于經(jīng)營(yíng)不善,連年虧損至1982年負(fù)債累累已停產(chǎn)三年了。我自幼在油廠工作已有近20年的工齡,當(dāng)時(shí)在本縣太平川油廠擔(dān)負(fù)生產(chǎn)指導(dǎo)工作。
經(jīng)新建鄉(xiāng)武裝部部長(zhǎng)的介紹來到××鄉(xiāng)擔(dān)起恢復(fù)制油廠生產(chǎn),償還舊債的重任,由鄉(xiāng)經(jīng)管會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo),被告是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。我的職稱是技術(shù)員。1984年,油廠已恢復(fù)到扭虧為盈,又任命我為車間副主任,主管油廠的生產(chǎn)責(zé)任。隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的形勢(shì),企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)責(zé)任制,又因償還了積累三年的舊債,這才主動(dòng)找我承包。從1984年12月末起至1986年9月末止訂兩年承包期合同。1985年3月12日立的合同。
2.被告為什么中途撕毀了合同?
我從1982年來到新建油廠。幾年來,我耳聞目睹了油廠的現(xiàn)實(shí),深知其虧損的弊病依然存在。被告劉××與油廠保管員的關(guān)系是形成企業(yè)虧損的主要原因。為此,當(dāng)被告找我擔(dān)任承包時(shí),我就提條件,前段事務(wù)與承包后必須分清,庫存與帳面必須相符,不這樣我不承包。被告答應(yīng)。但提出“先交接帳簿,以后查庫存,如有缺少,由保管員負(fù)責(zé)。這樣不耽誤生產(chǎn)?!蔽彝饬耍捎谖乙筮^前后分清,各負(fù)其責(zé)。同時(shí),又掌握承包前的廠內(nèi)的底細(xì),所以,被告就不顧一切了。他在我承包當(dāng)年的5月7日對(duì)我說,油廠不承包了,還象過去一樣干,給你按每天工資8元計(jì)算,你把合同交回來吧!我不同意。
3.被告以權(quán)謀私,損害集體和個(gè)人利益的違法行為,我要跟他爭(zhēng)出個(gè)事非曲直來。
首先,我到縣委上訪:他們告訴我到縣企業(yè)局去談;企業(yè)局李局長(zhǎng)介紹我到法院;法院金庭長(zhǎng)讓我請(qǐng)律師代理辦;后來縣律師事務(wù)所兩名律師檢查了帳目,作出了承包階段盈利一萬四千多元,豆油少七千多斤,豆餅少一萬多斤的證明。我再找縣委書記王、羅兩領(lǐng)導(dǎo)同志,他們指示到信訪辦去立案,信訪辦的工作人員劉××說“你告到那兒也得回去處理”勸我息事。我又找信訪辦主任劉××同志。他把我介紹到縣委書記那;縣委書記指示:通過法律手段解決。介紹我去法院。在此期間,被告用威逼利誘的辦法,先煽動(dòng)工人到我家去要工資,拿走我家的電視機(jī),用此逼我交出合同,在我上訪的二年中劉××不顧黨紀(jì)國(guó)法,公然下令砸開油庫,原料房、生產(chǎn)車間、食堂,收去我承包期間純利14183.29元,占用食堂糧面1500斤大米10000斤、豆油40斤。又悍然把油廠另行承包給第三人,庫存豆油經(jīng)律師調(diào)查時(shí)已短少七千多斤,豆餅萬斤以上,劉××又想借用承包之機(jī)的混亂,以便消滅或減少他利用職權(quán)侵吞的集體財(cái)富罪責(zé)。
被告自知他的行為已構(gòu)成違法以至犯罪,這才又使用欺上瞞下收買等一貫手法,首先盜。
用原告名義向上級(jí)打報(bào)告,說我自動(dòng)撂下不干了,無能經(jīng)營(yíng)、虧損等,其用心是為掩飾他片面毀約行為:又蒙蔽鄉(xiāng)政府,用鄉(xiāng)黨委、企業(yè)辦和他主持的經(jīng)管會(huì)名義聯(lián)橫向縣打報(bào)告,說是原告自己請(qǐng)求不干。
以上就是本案的經(jīng)過詳情,尚有未便記人的事實(shí),留待法庭審理時(shí)面述。
1983年3月12日,雙方簽訂的合同是一種經(jīng)營(yíng)權(quán)承包。被告代表發(fā)包方把油廠經(jīng)營(yíng)管理職能移交給承包人(原告)。這種承包根據(jù)法令規(guī)定,它體現(xiàn)了所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離。發(fā)包方不能再插手經(jīng)營(yíng),只是監(jiān)督管理而已。在承包期間,承包人依據(jù)合同規(guī)定應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、資金、收益、虧損以及工資和傷亡事故負(fù)全部責(zé)任。除了每年向上級(jí)單位交納提留費(fèi)外,承包人有完全自主經(jīng)營(yíng)權(quán)。然而,被告身為經(jīng)管會(huì)主任,只是為了消滅和掩飾自己經(jīng)濟(jì)上的問題,對(duì)我還個(gè)不跟他合作的人,決計(jì)踢開,所以不擇手段,毀約違法,此訴訟理由之一。
雙方簽訂的合同出于協(xié)商自愿,內(nèi)容清楚,手續(xù)齊全,屬于有效的合同,應(yīng)受法律保護(hù)。被告在合同生效后,既未經(jīng)雙方協(xié)商同意,又不具備解除合同的條件,就單方面隨意撕毀合同,此為申訴理由之二。
根據(jù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法第三十三條之規(guī)定,發(fā)包方(被告)應(yīng)承擔(dān)因此造成停工、丟失等一切實(shí)際損害的賠償責(zé)任。
發(fā)包方就此同一經(jīng)營(yíng)范圍和內(nèi)容,又與第三方簽訂的承包合同是無效的,從簽訂之日起,就沒有享受法律保護(hù)的條件。
基于上記理由和事實(shí),特提起訴訟,請(qǐng)求法律解決是盼。
此致
頒布單位:國(guó)家工商管理局。
頒布日期:1990
工程建設(shè)承包合同起訴狀篇三
起訴單位:
地址:
法定代表人姓名:
被告單位(全稱):
地址:
法定代表人姓名:
訴訟請(qǐng)求:
責(zé)令甲方償付工程款和賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失:
(一)付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款_______元;
以上三項(xiàng)合計(jì),共_________元。
事實(shí)和理由:
______年______月______日,______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡(jiǎn)稱乙方)同______市職工教育培訓(xùn)中心(被告,以下簡(jiǎn)稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標(biāo)形式,也工包材料”。承包額為_______元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時(shí)將設(shè)備機(jī)具等運(yùn)進(jìn)工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長(zhǎng)達(dá)______天之內(nèi),由于甲方的原因,造成乙方開進(jìn)工地的_____余名職工無活可干,機(jī)具設(shè)備長(zhǎng)期無用,給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)________元。甲方雖然承擔(dān)了_______元的誤工費(fèi),但尚有_______元到今有承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗(yàn)合格交付被告使用。
工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后,交______市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜,雙方無任何爭(zhēng)議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_____元。
從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項(xiàng)零建工程。但價(jià)值______元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長(zhǎng)期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來,甲方又以有關(guān)建材差價(jià)不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。
此致
____________人民法院。
起訴單位:____________。
________年_______月_____日。
附:
起訴狀副本____份;
證據(jù)材料副本____份。
工程建設(shè)承包合同起訴狀篇四
發(fā)包方:_____(以下稱甲方)。
承包方:_____(以下稱乙方)。
2.工程地點(diǎn):______。
3.工程面積(包括土建工程、水暖工程、電器工程):共計(jì)____份平方米。4.承包內(nèi)容:
5.建筑安裝工程造價(jià):共計(jì)人民幣_(tái)___份元。
6.工程價(jià)款和費(fèi)用的結(jié)算依據(jù)和付款辦法:
7.工程開工日期:____年__月__日
8.工程竣工日期:____年__月__日
9.工程質(zhì)量:以施工圖紙及書、國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
10.甲方主要義務(wù):
11.乙方主要義務(wù)。
12.違約責(zé)任:
(1)甲方因自己原因延付工程價(jià)款時(shí),每逾期一天,按應(yīng)付款額____‰計(jì)算違約金。(2)乙方未按合同規(guī)定的時(shí)間竣工,每逾期一天,按未竣工程造價(jià)___‰計(jì)算違約金。
(3)甲方未按約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、技術(shù)資料的,乙方可以請(qǐng)求順延工程日期,還可以請(qǐng)求賠償停工、窩工等損失。
(4)工程竣工后保險(xiǎn)期一年。采暖工程保修期為一個(gè)采暖期,在保修期內(nèi),屬承包方施工責(zé)任造成的如屋內(nèi)漏雨、暖氣不熱、管道漏水等,由承包方負(fù)責(zé)免費(fèi)修理。屬發(fā)包方或設(shè)計(jì)責(zé)任造成的由甲方自理。(5)因乙方原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定,造成人身和財(cái)產(chǎn)損害的,承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
13.本合同附件:共___份。
14.合同有效期:本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。至工程竣工辦理交工驗(yàn)收和款項(xiàng)結(jié)清時(shí)為止。但保修一條除外。
15.本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本15份,承包方7份,發(fā)包方7份,由發(fā)包方送建設(shè)銀行一份。
發(fā)包方:______(蓋章)法定代表人(簽字):_____。
承包方:______(蓋章)法定代表人(簽字):_____。
簽約日期:____年__月__日
工程建設(shè)承包合同起訴狀篇五
發(fā)包人:(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
承包人:(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
根據(jù)“中華人民共和國(guó)合同法”的有關(guān)規(guī)定,為了明確有關(guān)施工中的權(quán)利,義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,經(jīng)雙方充分協(xié)商。同意簽訂本合同。
1.工程名稱:
2.工程地點(diǎn):
3.約定工藝要求:
一)承包內(nèi)容及工程造價(jià)。
1.承包內(nèi)容:
2.工程總造價(jià):
3.其它約定事項(xiàng):
二)承包方式:
1.工程預(yù)計(jì)日竣工。有效期天。
2.如遇下列情況,可合理順延工期:
(1)因?yàn)榧追皆颉缡┕な掷m(xù)不全等岡素或現(xiàn)場(chǎng)條件不具備;。
(3)工程變更導(dǎo)致的工期順延;。
(4)非乙方原因停水、停電、停氣造成停工;。
(5)甲方代表同意給予順延的其它因素;。
甲方設(shè)計(jì)的工程,簽約時(shí)間向乙方提供工程圖紙二套,土建平面圖、剖面圖各一份。
1、負(fù)責(zé)搞好開前施工現(xiàn)場(chǎng)路通,電通、場(chǎng)地平整、拆除高空障礙。
2、解決四鄰相關(guān)以及外界干涉施工的問題,并辦妥一切準(zhǔn)建手續(xù)和負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)整個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全。
3、提供施工電源,容量a,電費(fèi)由甲方承擔(dān),電源線接到施工現(xiàn)場(chǎng)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件提供住宿。不收住宿、水、電費(fèi)。
4、選派施工現(xiàn)場(chǎng)代表同志,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的簽證、蓋章及日常事務(wù)。
1、組織施工人員、機(jī)具、材料進(jìn)場(chǎng)后,應(yīng)遵守甲方工地有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程,因乙方原因造成的工傷事故,由乙方負(fù)責(zé)。
2、把好質(zhì)量關(guān)、技術(shù)關(guān)、確保工程技術(shù)資料齊全。
3、乙方人員進(jìn)場(chǎng)后,應(yīng)遵守甲方工地有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程,因乙方原因造成的工傷事故,由乙方負(fù)責(zé)。
4、施工場(chǎng)地要整潔衛(wèi)生,做到文明施工。
5、選派施工代表同志,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的簽證、蓋章及日常事務(wù)工作。
1、若工程在施工中有設(shè)計(jì)變更,因變更增加的.費(fèi)用,由甲方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)延順。
2、乙方必須按設(shè)計(jì)要求施工,根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范和操作規(guī)程精心施工。
1、合同簽訂后,甲方支付乙方工程款計(jì)元;作為預(yù)付款。預(yù)付款不到位合同不生效。
2、甲方支付乙方工程款計(jì)度款。
3、甲方支付乙方工程款計(jì)度款。
4、工程竣工后三日內(nèi),甲方支付乙方剩余工程款計(jì)元。
5、甲方應(yīng)嚴(yán)格安裝合同規(guī)定的時(shí)間和數(shù)額按時(shí)付款,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任和賠償給乙方造成的損失同時(shí)工期相應(yīng)順延,如不能按時(shí)付款乙方有權(quán)撤出工器具設(shè)備、人員。
1、甲乙雙方必須貫徹執(zhí)行工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,安全配套設(shè)施乙方自備、且費(fèi)用自理,甲方不在承擔(dān)費(fèi)用。
2、由乙方原因造成的工傷事故,責(zé)任和發(fā)生的費(fèi)用乙方承擔(dān)。
3、甲方不得要求乙方違反安全管理規(guī)定進(jìn)行施工,因甲方原因?qū)е碌墓鹿剩杉追匠袚?dān)責(zé)任和發(fā)生的費(fèi)用。
如一方不按本合同約定履行義務(wù),違約方應(yīng)賠償對(duì)方合同價(jià)款%的違約金。
本合同一式份,以簽字蓋章之日起成立交生效,到工程完工及工程款全部付清后終止。
合同如爭(zhēng)議,雙方協(xié)商處理或由有關(guān)部門解決。
工程建設(shè)承包合同起訴狀篇六
近年來,不時(shí)發(fā)生承包。
合同。
糾紛的案件,那么,下面是小編給大家整理的承包合同糾紛起訴狀,希望對(duì)大家有幫助。
原告:石家莊市××公司。
住所地:石家莊市××路×號(hào)。
法定代表人:李××,系該公司經(jīng)理。
電話:××××××。
被告:邢臺(tái)××公司。
住所地:邢臺(tái)市××路×號(hào)。
法定代表人:王××,系該公司經(jīng)理。
電話:××××××。
訴訟請(qǐng)求。
1、依法解除合同,被告返還原告價(jià)款100000元;。
2、判令被告依法賠償給原告造成的經(jīng)濟(jì)損失××元。
3、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由。
原、被告于x5年訂立合同,約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價(jià)款100000元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按時(shí)使用,給原告造成了很大的損失。為維護(hù)原告的合法權(quán)益,特訴至貴院,請(qǐng)求依法解除合同,判決被告返還價(jià)款,并賠償原告的經(jīng)濟(jì)損失。
此致
××人民法院。
具狀人:石家莊市××公司。
×年×月×日。
原告:李,男,漢族,43歲,住xx市榆陽區(qū),聯(lián)系電話:
被告:卜,男,漢族,42歲,住,聯(lián)系電話:
訴訟請(qǐng)求:
1:請(qǐng)求被告依法支付原告工程款7300元。
2:本案的訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)及理由:
原告與x6年9月30日與被告簽訂工程承包協(xié)議,就被告位于xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)錦園小區(qū)4#住宅樓,以包工不包料的方式承包給原告。具體承包范圍為原告按期完成被告的地下室至六層內(nèi)的涂料粉刷工程,工程價(jià)款為4.20元每平方米。原告按期完成了被告的8225平方米工程粉刷面積,工程總價(jià)款為32300元。后被告支付原告工程款25000元,還欠原告7300元未還。原告多次催促被告支付剩余工程款,但被告總是以種種理由推辭不支付。故原告在百般無奈的情況下,為了維護(hù)自己的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百零八條之規(guī)定,特向貴院提起民事訴訟,請(qǐng)求人民法院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
榆陽區(qū)人民法院。
具狀人:
x0年3月12日。
工程建設(shè)承包合同起訴狀篇七
工程名稱:工程地點(diǎn):合同編號(hào):發(fā)包人:承包人:簽訂日期:(民用建設(shè)工程施工合同)
中華人民共和國(guó)建設(shè)部。
國(guó)家工商行政管理局監(jiān)制。
發(fā)包方(甲方):承包方(乙方):
甲乙雙方依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律法規(guī),遵循平等自愿、公平誠(chéng)信的原則,就本工程的施工承包事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條工程概況。
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程描述:
根據(jù)甲方提供的施工圖要求進(jìn)行材料采購、甲方招標(biāo)文件規(guī)定的施工內(nèi)容。
第三條工程工期及工期延誤。
1、本工程項(xiàng)目的開工日期以甲方通知的為準(zhǔn),現(xiàn)場(chǎng)施工合同總工期為天。
2、因下列情形造成的工期延誤,經(jīng)監(jiān)理方及項(xiàng)目鑒證后,工期相應(yīng)順延。
(1)不屬于安裝工程范圍內(nèi)的重大設(shè)計(jì)變更,造成無法施工而影響進(jìn)度的;。
(3)天氣變化、不可抗力及其它非乙方原因造成的延誤;。
3、如因乙方原因工期延誤一天罰款兩仟元,從工程款中扣除。
第四條工程造價(jià)。
1、本工程按三級(jí)三類工程報(bào)價(jià)、取費(fèi)(含稅價(jià)),工程總造價(jià)為人民幣(大寫):元,(小寫):元。工程完工結(jié)算送審計(jì)部門審核,工程總額按實(shí)際施工內(nèi)容及現(xiàn)場(chǎng)簽訂圖紙變更造價(jià)報(bào)審計(jì)部門據(jù)實(shí)審核,審核后按據(jù)實(shí)結(jié)算結(jié)果執(zhí)行。
2、工程建設(shè)期間和竣工驗(yàn)收后工程量單價(jià)不另作調(diào)整,一切市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。
3、乙方不得因自身預(yù)算漏項(xiàng)原因讓甲方增加造價(jià),其漏項(xiàng)損失由乙方自行承擔(dān)。
第五條付款方式。
1、合同簽定后,人員、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)施工按合同價(jià)付款30%。
2、工程完工后按合同價(jià)再付款40%,審計(jì)結(jié)束付至工程總造價(jià)的95%,余款5%為質(zhì)保金,質(zhì)保期為壹年,保持期滿無質(zhì)量問題后7天內(nèi)付清。
3、乙方在分次結(jié)算時(shí)須開具合法的稅務(wù)發(fā)票。
第六條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及竣工驗(yàn)收。
1、乙方所有鋼構(gòu)件材料、規(guī)格、質(zhì)量均應(yīng)達(dá)到建筑設(shè)計(jì)施工圖要求,所有進(jìn)場(chǎng)施工的材料均應(yīng)由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)簽收。如有需要監(jiān)理單位見證及第三方檢測(cè)單位(具有建筑工程專業(yè)檢測(cè)資格)檢測(cè)合格后方能進(jìn)場(chǎng)使用的材料,未達(dá)到檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求和報(bào)價(jià)單規(guī)定的材料明細(xì)要求的材料不準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)施工。
2、乙方在單項(xiàng)工程竣工前5天且已具備驗(yàn)收條件時(shí)以書面通知甲方驗(yàn)收,如甲方不能按時(shí)參加驗(yàn)收,須提前通知乙方另立驗(yàn)收日期。甲方在另立的驗(yàn)收日期內(nèi)仍未未按約定組織驗(yàn)收或驗(yàn)收后不按約定給乙方出具書面驗(yàn)收結(jié)論的,視為工程通過工程驗(yàn)收。
3、本項(xiàng)工程中的單位工程,如需單獨(dú)移交甲方的,在移交時(shí)雙方應(yīng)輸中間驗(yàn)收手續(xù),作為該單位工程竣工驗(yàn)收之依據(jù)。
4、在驗(yàn)收過程中,如果工程質(zhì)量不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)按照驗(yàn)收組織的書面整改意見并依照相關(guān)技術(shù)文件或技術(shù)規(guī)范限期進(jìn)行整改。同時(shí),乙方應(yīng)自行承擔(dān)因自身原因造成的整改費(fèi)用。
5、工程竣工驗(yàn)收合格后,從驗(yàn)收合格之日起3天內(nèi)乙方向甲方移交工程。如甲方不能按期接管,致使驗(yàn)收后的工程發(fā)生損失,應(yīng)由甲方承擔(dān)。
6、工程竣工驗(yàn)收,以國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),應(yīng)符合并達(dá)到國(guó)家頒發(fā)有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)圖紙要求。在進(jìn)行竣工驗(yàn)收時(shí),乙方應(yīng)在驗(yàn)收前7天向甲方提供以下文件:
(1)提供完整合格的工程竣工資料,并符合《建筑工程文件歸檔整理規(guī)范》要求。
(2)施工單位應(yīng)根據(jù)施工內(nèi)容繪制的竣工圖。
第七條雙方責(zé)任。
一、甲方責(zé)任。
1、根據(jù)合同約定支付工程款,以保證合同順利實(shí)施。
2、在施工過程中組織協(xié)調(diào)乙方與其它單位的工作配合關(guān)系,為乙方提供良好的施工環(huán)境。
3、甲方現(xiàn)場(chǎng)代表:
二、乙方責(zé)任。
1、乙方應(yīng)做到文明施工,安全施工,科學(xué)管理,服從甲方現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作,接受監(jiān)理單位以及相關(guān)部門的質(zhì)量監(jiān)督和管理。
2、嚴(yán)格按照建筑施工圖要求組織材料、精心施工,合理安排確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度。
3、嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程及勞動(dòng)保護(hù)等有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格遵守治安條例,做到文明施工、安全施工、防火防盜。在施工中發(fā)生的安全事故和乙方管理不善造成的其它損失,均由乙方負(fù)責(zé)。乙方不得因此影響工程進(jìn)度。
4、乙方不得將工程轉(zhuǎn)包給第三方施工。
5、乙方現(xiàn)場(chǎng)代表:
第八條工程變更。
1、甲方需對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更的,應(yīng)提前7天以書面形式向乙方發(fā)出通知。
2、乙方可以根據(jù)合理性原則向甲方提出設(shè)計(jì)變更要求,該變更要求經(jīng)甲方或監(jiān)理代表同意后實(shí)施,工期予以調(diào)整。
3、乙方在工程變更確定后7日內(nèi),提出變更工程價(jià)款的報(bào)告,甲方或監(jiān)理代表在收到變更工程價(jià)款報(bào)告后3日內(nèi)予以答復(fù),逾期則視為認(rèn)可并同意以此作為結(jié)算工程款的依據(jù)。
第九條工程質(zhì)量保修。
1、本工程質(zhì)量保修按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行,自工程驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
2、屬于保修范圍內(nèi)的施工項(xiàng)目,乙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方通知之日起3天內(nèi)派人保修。如乙方未按約定派人保修,甲方可以委托他人修理,所發(fā)生的費(fèi)用按照公平、合理的原則進(jìn)行結(jié)算,所發(fā)生的費(fèi)用將從乙方的質(zhì)保金中扣除。
第十條違約責(zé)任和仲裁。
1、由于乙方責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工,每逾期一天,乙方按日償付給甲方工程造價(jià)的0.5%作為逾期違約金。
2、甲方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項(xiàng),如拖期不付,按銀行的短期貸款利率償付乙方逾期付款違約金。
3、乙方應(yīng)對(duì)本工程的工程施工質(zhì)量、施工安全、施工進(jìn)度進(jìn)行管理,如未達(dá)到招標(biāo)文件承諾要求,將追究乙方責(zé)任。
4、建筑安裝工程承包合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商,協(xié)調(diào)不成時(shí),任何一方均可向建筑物所在地城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條其它。
2、甲方的招標(biāo)文件、乙方的投標(biāo)文件作為合同附件,與本合同具有同等法律效力。本合同約定內(nèi)容以本合同為準(zhǔn),未約定內(nèi)容以甲方招標(biāo)文件為準(zhǔn)。
3、本合同壹式肆份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,經(jīng)雙方代表簽字并蓋章后生效,保修期滿后自行終止。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):法定代表:法定代表:委托代理人:委托代理人:電話/傳真:電話/傳真:簽訂日期:簽訂日期:
工程建設(shè)承包合同起訴狀篇八
訴訟請(qǐng)求:_________________。
1:_________________請(qǐng)求被告依法支付原告工程款7300元。
2:_________________本案的訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)及理由:_________________。
原告與__________________年___月___日與被告簽訂工程承包協(xié)議,就被告位于__________市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)錦園小區(qū)4#住宅樓,以包工不包料的方式承包給原告。具體承包范圍為原告按期完成被告的地下室至六層內(nèi)的涂料粉刷工程,工程價(jià)款為4.20元每平方米。原告按期完成了被告的8225平方米工程粉刷面積,工程總價(jià)款為32300元。后被告支付原告工程款25000元,還欠原告7300元未還。原告多次催促被告支付剩余工程款,但被告總是以種種理由推辭不支付。故原告在百般無奈的情況下,為了維護(hù)自己的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百零八條之規(guī)定,特向貴院提起民事訴訟,請(qǐng)求人民法院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
榆陽區(qū)人民法院。
具狀人:_________________。
__________年___月___日。
工程建設(shè)承包合同起訴狀篇九
案由:_________________租賃合同糾紛。
訴訟請(qǐng)求:_________________。
一、判令被告向原告支付違約金共計(jì)________元;。
二、判令被告賠償原告裝修損失________元;。
三、判令被告賠償原告經(jīng)營(yíng)損失________元;。
四、判令被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:_________________。
原告與被告于20__年9月7日簽訂《北京市房屋租賃合同》(以下簡(jiǎn)稱租賃合同),被告將坐落于北京市海淀區(qū)**莊園8#樓的房出租給原告,合同約定房屋租賃期自20__年9月8日至20__年9月7日,共計(jì)36個(gè)月。租金為每月5000元,支付時(shí)間分別為20__年9月7日、200年9月7日、20__年9月7日;付款方式為“一年一付,付十二押一”。
20__年9月7日,原告向被告交付20__年9月8日至20__年9月7日房屋租金60000元及押金5000元,并開始裝修、營(yíng)業(yè),裝修共花費(fèi)10060.80元。20__年12月,在原告忙于其他業(yè)務(wù)期間,被告擅自解除合同,將房屋租給他人,致使原告原定的業(yè)務(wù)無法開展。
在此期間原告多次要求被告繼續(xù)履行租賃合同,但對(duì)方拒不繼續(xù)履行,對(duì)原告的要求置之不理。
原告與被告簽定的'合同事實(shí)清晰、有效,被告違約事實(shí)清楚。請(qǐng)求法院依法維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
北京市海淀區(qū)人民法院。
具狀人:_________________。
________年________月________日。
工程建設(shè)承包合同起訴狀篇十
電話:________________。
被告:_________________邢臺(tái)市__________公司。
法定代表人:___________________________,系該公司經(jīng)理。
電話:________________。
訴訟請(qǐng)求。
1、依法解除合同,被告返還原告價(jià)款100000元;。
2、判令被告依法賠償給原告造成的經(jīng)濟(jì)損失__________元。
3、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由。
原、被告于_______________5年訂立合同,約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價(jià)款100000元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按時(shí)使用,給原告造成了很大的損失。為維護(hù)原告的合法權(quán)益,特訴至貴院,請(qǐng)求依法解除合同,判決被告返還價(jià)款,并賠償原告的經(jīng)濟(jì)損失。
此致
__________人民法院。
具狀人:_________________石家莊市__________公司。
_____年_____月_____日。
工程建設(shè)承包合同起訴狀篇十一
發(fā)包人:(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
承包人:(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
根據(jù)“中華人民共和國(guó)合同法”的有關(guān)規(guī)定,為了明確有關(guān)施工中的權(quán)利,義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,經(jīng)雙方充分協(xié)商。同意簽訂本合同。
第一條:工程概況。
1.工程名稱:
2.工程地點(diǎn):
3.約定工藝要求:
第二條:承包內(nèi)容,工程造價(jià)及承包方式。
一、承包內(nèi)容及工程造價(jià)。
1.承包內(nèi)容:
2.工程總造價(jià):3.其它約定事項(xiàng):
二、承包方式:
第三條:工期。
1.工程預(yù)計(jì)日竣工。有效期天。
2.如遇下列情況,可合理順延工期:
(1)因?yàn)榧追皆颉缡┕な掷m(xù)不全等岡素或現(xiàn)場(chǎng)條件不具備;。
(3)工程變更導(dǎo)致的工期順延;。
(4)非乙方原因停水、停電、停氣造成停工;。
(5)甲方代表同意給予順延的其它因素;。
第四條:圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。
甲方設(shè)計(jì)的工程,簽約時(shí)間向乙方提供工程圖紙二套,土建平面圖、剖面圖各一份。
第五條:甲方責(zé)任和義務(wù)。
1、負(fù)責(zé)搞好開前施工現(xiàn)場(chǎng)路通,電通、場(chǎng)地平整、拆除高空障礙。
2、解決四鄰相關(guān)以及外界干涉施工的問題,并辦妥一切準(zhǔn)建手續(xù)和負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)整個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全。
3、提供施工電源,容量a,電費(fèi)由甲方承擔(dān),電源線接到施工現(xiàn)場(chǎng)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件提供住宿。不收住宿、水、電費(fèi)。
4、選派施工現(xiàn)場(chǎng)代表同志,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的簽證、蓋章及日常事務(wù)。
第六條:乙方責(zé)任和義務(wù)。
1、組織施工人員、機(jī)具、材料進(jìn)場(chǎng)后,應(yīng)遵守甲方工地有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程,因乙方原因造成的工傷事故,由乙方負(fù)責(zé)。
2、把好質(zhì)量關(guān)、技術(shù)關(guān)、確保工程技術(shù)資料齊全。
3、乙方人員進(jìn)場(chǎng)后,應(yīng)遵守甲方工地有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程,因乙方原因造成的工傷事故,由乙方負(fù)責(zé)。
4、施工場(chǎng)地要整潔衛(wèi)生,做到文明施工。
5、選派施工代表同志,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的簽證、蓋章及日常事務(wù)工作。
第七條:設(shè)計(jì)變更及工程質(zhì)量。
1、若工程在施工中有設(shè)計(jì)變更,因變更增加的費(fèi)用,由甲方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)延順。
2、乙方必須按設(shè)計(jì)要求施工,根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范和操作規(guī)程精心施工。
第八條:工程價(jià)款支付與結(jié)算。
1、合同簽訂后,甲方支付乙方工程款計(jì)元;作為預(yù)付款。預(yù)付款不到位合同不生效。
2、,甲方支付乙方工程款計(jì)度款。
3、,甲方支付乙方工程款計(jì)度款。
4、工程竣工后三日內(nèi),甲方支付乙方剩余工程款計(jì)元。
5、甲方應(yīng)嚴(yán)格安裝合同規(guī)定的時(shí)間和數(shù)額按時(shí)付款,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任和賠償給乙方造成的損失同時(shí)工期相應(yīng)順延,如不能按時(shí)付款乙方有權(quán)撤出工器具設(shè)備、人員。
第九條:安全施工。
1、甲乙雙方必須貫徹執(zhí)行工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,安全配套設(shè)施乙方自備、且費(fèi)用自理,甲方不在承擔(dān)費(fèi)用。
2、由乙方原因造成的工傷事故,責(zé)任和發(fā)生的費(fèi)用乙方承擔(dān)。
3、甲方不得要求乙方違反安全管理規(guī)定進(jìn)行施工,因甲方原因?qū)е碌墓鹿剩杉追匠袚?dān)責(zé)任和發(fā)生的費(fèi)用。
第十條:違約責(zé)任。
如一方不按本合同約定履行義務(wù),違約方應(yīng)賠償對(duì)方合同價(jià)款%的違約金。
第十一條:合同期限。
本合同一式份,以簽字蓋章之日起成立交生效,到工程完工及工程款全部付清后終止。
第十二條:未盡帶宜,由雙方另作協(xié)商,并簽訂書面協(xié)議與本合同有同等法律效力。
合同如爭(zhēng)議,雙方協(xié)商處理或由有關(guān)部門解決。
附則:
發(fā)包方:承包方:
代表:代表:
電話:電話:
簽訂日期:年月日
工程建設(shè)承包合同起訴狀篇十二
身份證號(hào)碼:xx。
住所地:xx。
被告:上海xx有限公司。
住所地:xx。
法定代表人:xx。
聯(lián)系地址:xx。
一、請(qǐng)求判令被告向原告償還借款本金人民幣70萬元;
三、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
20xx年12月17日,被告由于經(jīng)營(yíng)需要向原告借款人民幣65萬元整,約定月利率為1.5%,為方便結(jié)算,雙方同時(shí)約定:利息從20xx年1月1日起算,至20xx年12月31日截止,利息結(jié)算時(shí)間為20xx年春節(jié)前,以后以此類推。
原告當(dāng)日即通過銀行轉(zhuǎn)賬形式向被告支付人民幣65萬元整,20xx年1月26日(20xx年春節(jié)前幾天),被告通過銀行轉(zhuǎn)賬形式向原告支付20xx月1日至20xx月31日期間的利息117000元;20xx年2月xx日(20xx年春節(jié)前幾天),被告通過銀行轉(zhuǎn)賬形式向原告支付20xx年1月1日至20xx年12月31日期間的利息67000元,同時(shí),被告以資金周轉(zhuǎn)困難為由,稱無法及時(shí)支付該期間另外5萬元利息,并承諾將該5萬元金額作為借款本金,加之原65萬元借款本金,同時(shí)向原告出具合計(jì)人民幣70萬元的收據(jù),并約定自20xx月1日起,月利率為2%。
其后,原告因急需用錢,多次與被告協(xié)商、發(fā)函,要求返還借款及相應(yīng)利息,但被告都嚴(yán)辭拒絕,原告無奈,只好向貴院提起訴訟,貴院于20xx年9月xx日作出判決,以還款期限未到為由,駁回原告的訴請(qǐng),并同時(shí)認(rèn)定,原告可在還款期限屆滿后通過合法途徑再行主張。
現(xiàn)被告仍拒絕還款,原告只好再行起訴。
原告認(rèn)為,被告拒絕向原告返還借款本金70萬元,應(yīng)立即返還,并按約定支付利息168000元【具體算法如下:700000×2%×12=168000元(注:暫計(jì)至20xx年12月底,并實(shí)際支付至付款之日)】。
在此,原告懇請(qǐng)貴院支持原告的全部訴訟請(qǐng)求。
此致
上海市xx人民法院。
具狀人:
二〇xx年一月五日。
工程建設(shè)承包合同起訴狀篇十三
案由:追償權(quán)糾紛。
訴訟請(qǐng)求:請(qǐng)求人民法院依法判令:
1、被告一立即歸還保證款65000元。
2、被告二對(duì)上述款項(xiàng)承擔(dān)相應(yīng)份額的清償責(zé)任;。
3、兩被告承擔(dān)本案全部訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:
10月13日,被告因生意需要,向他人借款65000元,該筆款由原告及第二被告作為連帶擔(dān)保人。然而,由于第一被告并未及時(shí)償還本息,導(dǎo)致債權(quán)人多次向原告催討。4月份原告迫于壓力,只能承擔(dān)連帶責(zé)任,全額清償了該筆借款。隨后,原告多次向兩被告追償,但兩被告均不肯歸還,一直拖欠至今。
綜上,原告為維護(hù)自身合法權(quán)益,依據(jù)《民事訴訟法》、《擔(dān)保法》之相關(guān)規(guī)定訴至貴院,望貴院予以支持。
此致
杭州市蕭山區(qū)人民法院。
具狀人:
工程建設(shè)承包合同起訴狀篇十四
原告:李,xxx男,漢族,43歲,住xx市榆陽區(qū)xxx,聯(lián)系電話:
被告:卜xxxx,男,漢族,42歲,住xxxxxxxx,聯(lián)系電話:
訴訟請(qǐng)求:
1:請(qǐng)求被告依法支付原告工程款7300元。
2:本案的訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)及理由:
原告與xxx6年9月30日與被告簽訂工程承包協(xié)議,就被告位于xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)錦園小區(qū)4#住宅樓,以包工不包料的方式承包給原告。具體承包范圍為原告按期完成被告的地下室至六層內(nèi)的涂料粉刷工程,工程價(jià)款為4.20元每平方米。原告按期完成了被告的8225平方米工程粉刷面積,工程總價(jià)款為32300元。后被告支付原告工程款25000元,還欠原告7300元未還。原告多次催促被告支付剩余工程款,但被告總是以種種理由推辭不支付。故原告在百般無奈的情況下,為了維護(hù)自己的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百零八條之規(guī)定,特向貴院提起民事訴訟,請(qǐng)求人民法院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
榆陽區(qū)人民法院。
具狀人:
xxx0年3月12日。
工程建設(shè)承包合同起訴狀篇十五
原告:____銀行股份有限公司____區(qū)支行(原____市商業(yè)銀行股份有限公司____區(qū)支行)。
負(fù)責(zé)人:____。
住所地:__________。
被告:________首飾有限公司。
法定代表人:唐____。
住所地:_____________。
被告:____,男,漢族,__________年4__________月__________日出生,住____________,身份證號(hào):__________。
被告:____,女,漢族,__________年__________月__________日出生,住__市____________,身份證號(hào):__________,系唐偉之妻。
2、判令被告________首飾有限公司支付本案實(shí)現(xiàn)債權(quán)的律師代理費(fèi)5萬元;
3、判令被告唐____、吳____對(duì)上述款項(xiàng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任;
5、本案訴訟費(fèi)用由被告方承擔(dān)。
__________年__________月__________日,原告與被告________首飾有限公司簽訂《流動(dòng)資金借款合同》,合同約定:
1、原告給被告________有限公司發(fā)放貸款1100萬元。
2、貸款期限12個(gè)月,自實(shí)際提款日起算。
3、貸款年利率8.439%。
4、逾期罰息利率在原借款利率基礎(chǔ)上加收50%。
5、被告________首飾有限公司承擔(dān)實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生費(fèi)用,包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等。合同簽訂后,原告按照合同約定給被告________首飾有限公司發(fā)放了1100萬元貸款。
同日,原告與被告________首飾有限公司簽訂《動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押合同》,被告________首飾有限公司自愿以各類規(guī)格蜜蠟原料357袋(共計(jì)6715.9千克)提供抵押擔(dān)保,雙方委托四川______倉儲(chǔ)物流股份有限公司進(jìn)行監(jiān)管,并將質(zhì)押物實(shí)際交付。
同日,原告與被告唐____、吳____簽訂《保證合同》,被告唐偉、吳仁青為被告________首飾有限公司上述貸款提供連帶責(zé)任保證,保證期間為債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年,擔(dān)保范圍為借款本金、利息、罰息、訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等。
貸款到期后,經(jīng)原告多次催促,被告________首飾有限公司未按約定償還貸款本息,被告唐偉、吳仁青也未承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。綜上,原、被告簽訂的《流動(dòng)資金借款合同》、《動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押合同》、《保證合同》合法有效,原告已按照約定向被告________首飾有限公司發(fā)放貸款,被告________首飾有限公司未按照合同約定償還貸款本息。為維護(hù)原告合法權(quán)益,依據(jù)《民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定,特向貴院提起訴訟,請(qǐng)求貴院支持原告訴訟請(qǐng)求。
具狀人:__________。
__________年____月____日。
工程建設(shè)承包合同起訴狀篇十六
原告:______,男,______年______月______日出生,現(xiàn)住______市_____區(qū)_____街道_____號(hào)。
被告:______,男,______年______月______日出生,現(xiàn)住______市_____區(qū)_____街道_____號(hào)。
1、被告返還原告欠款____元人民幣;利息____元。
2、訴訟費(fèi)____元由被告承擔(dān)。
______年______月______日,被告因經(jīng)營(yíng)資金緊張向原告借款______元用于周轉(zhuǎn),寫下并約定______個(gè)月后一次還清欠款,利息按照銀行利息支付。到期后,被告以沒錢為由拒絕歸還。特起訴至法院,懇請(qǐng)法院查清事實(shí),依法判決,以維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
人民法院。
起訴人:__________。
______年______月______日。
工程建設(shè)承包合同起訴狀篇十七
原告:姓名,民族,年齡。
住址:xxx。
郵編:xxx。
聯(lián)系電話:sss。
被告:xxx公司。
公司地址:xxx。
郵編:xxx。
聯(lián)系電話:xxx。
法定代表人:xxx。
職務(wù):xxx。
訴訟請(qǐng)求:
1、要求被告向原告支付住院醫(yī)療保險(xiǎn)金xx元。
2、承擔(dān)原告的誤工費(fèi)和交通費(fèi)aa元。
3、本案訴訟用度由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由。
3月23日,原告兒子xx由就讀的xxx學(xué)校代原告投保被告銷售的團(tuán)體保險(xiǎn),保單號(hào)xxx,該合同約定:被告在合同期內(nèi)對(duì)于被保險(xiǎn)人發(fā)生的住院醫(yī)療用度在3萬以內(nèi)按80%賠償。保險(xiǎn)用度50元由原告支付,保險(xiǎn)合同由原告孩子xx從學(xué)校帶回交由原告。
xx年x月x日,xx由于右腹稍微疼痛,由原告帶到xxx醫(yī)院看醫(yī)生。在做完b超后,醫(yī)生初步診斷為:右中腹囊性包塊,考慮右腎重度積水,并建議住院治療。辦了住院手續(xù)后,進(jìn)一步做了ct螺旋掃描和拍片檢查。第二天上午醫(yī)生告訴原告必須動(dòng)手術(shù)摘除兒子的右腎,要原告同家人商量一下做決定。
原告考慮到,小孩今年才8歲,切腎將影響到他將來的健康和生活。就向醫(yī)生提出轉(zhuǎn)院到大醫(yī)院做進(jìn)一步的檢查和法療,看是否能保住右腎。
醫(yī)生同意了原告的請(qǐng)求,于208月2日給被保險(xiǎn)人辦理了出院手續(xù),開具了右側(cè)多囊腎診斷書。
原告想到通過學(xué)校為兒子買了保險(xiǎn),原告當(dāng)天就向被告電話報(bào)案,被告客服職員回復(fù)原告往指定的醫(yī)院治療后,預(yù)備好資料向被告公司辦理索賠。
年8月3日,原告帶領(lǐng)被保險(xiǎn)人到xx住院治療。經(jīng)診斷為右腎重度積水,左upj狹窄并左腎積水。然后在該院接受了右腎造瘺護(hù)理手術(shù),出院時(shí)院方建議定期復(fù)診,不適隨診。
原告小孩從進(jìn)住xx醫(yī)院到y(tǒng)y醫(yī)院治療后于2010年8月20日出院。在回到xx后于2010年8月23日將所有理賠資料交到xx學(xué)校向被告申請(qǐng)理賠。
原告于2010年10月13日收到了被告公司的拒賠通知書,拒賠理由是:被保險(xiǎn)人于2010年7月31日至2010年8月2日因“右側(cè)多囊腎”進(jìn)住xx人民醫(yī)院,并于2010年8月3日至2010年8月20日因“1.右腎重度積水2.左upj狹窄并左腎積水”進(jìn)住yy醫(yī)院,經(jīng)調(diào)查核實(shí),“多囊腎”是世界衛(wèi)生組織《疾病和有關(guān)健康題目的國(guó)際統(tǒng)計(jì)分類》(icd-10)列為先天性疾病,而“右腎重度積水,左upj狹窄并左腎積水(本文來自電子商務(wù)論文,請(qǐng)保留。)”為“多囊腎”的并發(fā)癥,故被保險(xiǎn)xx此次住院治療屬先天性畸形導(dǎo)致,根據(jù)保險(xiǎn)合同條款第五條責(zé)任免除第十款規(guī)定:“被保險(xiǎn)人的遺傳性疾病,先天性畸形、變形或染色體異常導(dǎo)致被保險(xiǎn)人支出住院或特定門診醫(yī)療用度的,本公司不承擔(dān)給付醫(yī)療保險(xiǎn)金責(zé)任”故我司遺憾地通知你:本次事故我公司不承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任,不予給付醫(yī)療保險(xiǎn)金。
原告看完拒賠通知以后,對(duì)被告的拒賠理由表示強(qiáng)烈不滿,立即致電被告客服電話xx,向其提出異議:“xx醫(yī)院和yy醫(yī)院都是被告的定點(diǎn)醫(yī)院,診斷結(jié)果明顯不一致,為什么你們采用xx醫(yī)院初步診斷結(jié)果做拒賠理由?為什么不采用yy醫(yī)院有效治療以后的診斷結(jié)果依約理賠?反而把具有醫(yī)療技術(shù)和醫(yī)療設(shè)備高于xx醫(yī)院的yy醫(yī)院的診斷結(jié)論“右腎重度積水”推演為是“多囊腎”的并發(fā)癥而拒盡賠付?”
被告客服說會(huì)有人會(huì)對(duì)原告所提異議進(jìn)行答復(fù)。同時(shí),原告也在被告官方的網(wǎng)站留言表述上述異議。
越日,原告接到被告xx來電答復(fù):堅(jiān)持以xx醫(yī)院的診斷結(jié)論拒賠,否定yy醫(yī)院的診斷結(jié)論,以為“腎積水”是“多囊腎”的`并發(fā)癥。
所以,原告以為被告采用醫(yī)院級(jí)別低yy醫(yī)院,醫(yī)療技術(shù)水平也明顯低于xx醫(yī)院的診斷是極不公道的,其動(dòng)機(jī)和目的就是不想對(duì)原告依約進(jìn)行理賠。
比如,xx醫(yī)院對(duì)原告小孩的檢查和診斷僅得出右腎病變,而沒有查出左腎也有積水,假如按照xx醫(yī)生的建議,原告小孩的右腎早已不保了。
在收到被告的拒賠通知后,原告也多次聯(lián)系yy醫(yī)院原告小孩的主治醫(yī)生。質(zhì)疑其“腎積水”是否是“多囊腎”其并發(fā)癥,該院醫(yī)生堅(jiān)持“腎積水”是一種獨(dú)立存在的病,而非“多囊腎”原因引起的并發(fā)癥。院方同意再次開具能夠承擔(dān)責(zé)任的診斷證實(shí)書,并移交給原告小孩的各項(xiàng)檢查報(bào)告。
原告以為被告有意采信xx醫(yī)院對(duì)被保險(xiǎn)人的誤診、誤斷;有意把yy醫(yī)院的“腎積水”結(jié)論想象成為“多囊腎”并發(fā)癥,無非是利用除外責(zé)任條款達(dá)到拒不履行合同約定的賠償義務(wù)。
退一步來講,即使是xx的診斷是正確的,原告以為被告仍要履行對(duì)原告進(jìn)行保險(xiǎn)賠償。其理由是:被告在承保原告的保險(xiǎn)后,僅是通過原告的小孩將保險(xiǎn)合同從學(xué)校帶回家交給原告,并無任何被告方職員把保險(xiǎn)合同內(nèi)容及免責(zé)事項(xiàng)向原告給予說明和提示。
綜上所述:被告的行為嚴(yán)重的踐踏了保險(xiǎn)法,損害了原告和被保險(xiǎn)人的正當(dāng)權(quán)益。
據(jù)此,原告按照《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第十七條、第十九條、第三十條之規(guī)定向人民法院提起訴訟。懇請(qǐng)人民法院保護(hù)弱勢(shì)群體,依法判令被告依約履行給付保險(xiǎn)金的義務(wù)。
工程建設(shè)承包合同起訴狀篇十八
法定代表人:李××,系該公司經(jīng)理。
電話:××××××。
被告:邢臺(tái)××公司。
住所地:邢臺(tái)市××路×號(hào)。
法定代表人:王××,系該公司經(jīng)理。
電話:××××××。
訴訟請(qǐng)求。
1、依法解除合同,被告返還原告價(jià)款100000元;。
2、判令被告依法賠償給原告造成的經(jīng)濟(jì)損失××元。
3、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由。
原、被告于xxx5年訂立合同,約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價(jià)款100000元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按時(shí)使用,給原告造成了很大的損失。為維護(hù)原告的'合法權(quán)益,特訴至貴院,請(qǐng)求依法解除合同,判決被告返還價(jià)款,并賠償原告的經(jīng)濟(jì)損失。
此致
××人民法院。
具狀人:石家莊市××公司。
×年×月×日。
【本文地址:http://www.mlvmservice.com/zuowen/10041557.html】